SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION … · En el análisis de los precios unitarios, deberán...

DELEGACION REGIONAL PONIENTE

SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

IO-019GYN014-E23-2017

1

I. S. S. S. T. E.


SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

No. IO-019GYN014-E23-2017

CONVOCATORIA DE INVITACION PARA LOS TRABAJOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL ARCHIVO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DR. "FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ" DE LA DELEGACION REGIONAL PONIENTE.

2017

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTENIDO PÁGINA



IO-019GYN014-E23-2017

2

ESPECIFICA

PRESENTACIÓN _____________________________________________1 I.- ENTIDAD RESPONSABLE, OBRA MOTIVO DE LA INVITACION Y

AUTORIZACIÓN DE FONDOS ________________________________________ 3 II.- INVITACION ____________________________________________________ 3 III.- GLOSARIO ______________________________________________________ 4 IV.- PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE EVENTOS ____________________________ 5 V.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE

ACLARACIONES __________________________________________________ 6 VI.- ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ______________________________________ 5 VII.- PRECIOS UNITARIOS ______________________________________________ 6 VIII.- CONDICIONES DEL LUGAR __________________________________________ 7

ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES (ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008_____________________________9

IX.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN _________________________________ 11 X.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN ______________________________________ 14 XI.- CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICIÓN ____________________________ 15 XII.- REVISIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ____________________________ 15 XIII.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES _________________ 16 XIV.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES __________________ 16 XV.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN DE INVITACION E

INVITACION DESIERTA ____________________________________________ 18 XVI: FALLO DE LA INVITACION. _________________________________________ 19 XVII: CONTRATO Y FIANZA. ____________________________________________ 19 XVIII: PLAZO DE EJECUCIÓN. ____________________________________________ 21 XIX.- DE LAS INCONFORMIDADES ________________________________________ 21 XX.- PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES __________________ 22 XXI.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ____________________________________ 22 XXII.- AJUSTE DE COSTOS ______________________________________________ 23 XXIII.- SEGURIDAD E HIGIENE ____________________________________________ 23 XXIV.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA _________________________________ 23 XXV.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO SOLO POR CAUSA

DE INTERES GENERAL _____________________________________________ 23 XXVI.- PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES ______________________________ 23 XXVII.- CONTROVERSIAS _______________________________________________ 24 XXVIII.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS CONVOCATORIA __________________ 24



IO-019GYN014-E23-2017

3

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No DE INVITACION: IO-019GYN014-E23-2017

CONVOCATORIA DE INVITACION

C L A U S U L A S

I.- ENTIDAD RESPONSABLE, OBRA MOTIVO DE LA INVITACION Y AUTORIZACION DE FONDOS.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento de las disposiciones que establece, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y su Reglamento, Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, a través del Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Poniente, ubicado en Av. Parque Lira no. 156, Col. Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860, México, D.F., llevará a cabo el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas, mediante invitación para la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de la obra que se describe a continuación: “Trabajos de Conservación y Mantenimiento al Archivo Clínico del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutierrez de la Delegación Regional Poniente.” Por lo que se requieren los trabajos, los cuales son motivo del presente concurso, la presente Invitación se inicia con la entrega de la Invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato. Los trabajos se pagarán con recursos autorizados a la partida 35102-0000 mediante oficio No. DF/0220/17 22 de fecha 22 de marzo de 2017, enviado por el Departamento de Finanzas de la Delegación Regional Poniente. II.- INVITACION.

Se entregaron oficios de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas, No IO-019GYN014-E23-2017, con fecha 02 mayo de 2017.



IO-019GYN014-E23-2017

4

III.- GLOSARIO Para los efectos de la presente convocatoria de invitación se entenderá por: INSTITUTO O ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SPF: Secretaría de la Función Pública. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o Desconcentrado en la Delegación. INVITADO: La Persona que se registre para la ejecución de la Obra objeto de esta licitación. LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor. REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DEL ISSSTE: Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas generales, convenios y contratos que deban celebrarse en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Vigente. CONTRATISTA: A la persona con quién el INSTITUTO celebre el contrato relativo a las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. IVA: Impuesto al Valor Agregado. CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra el INSTITUTO con el licitante ganador, para la ejecución de la obra. CALENDARIO DE EVENTOS: Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la visita al sitio de realización de los trabajos y del fallo de la licitación. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Credencial para votar (IFE), cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional.



IO-019GYN014-E23-2017

5

PROPUESTA O PROPOSICIÓN: Las propuestas que presenten los invitados. IV.- PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE EVENTOS. Para los efectos del presente procedimiento de invitación, se designa como representante del INSTITUTO, al Ing. Fernando Mendoza Rodríguez Jefe del Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Poniente. CALENDARIO DE EVENTOS: El sobre se entregará en un horario comprendido de 10:00 a 11:00 horas el día 09 de mayo de 2017, en el Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Poniente, sito en av. Parque lira no. 156 cuarto piso col. Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, c.p. 11860, México, D.F. u ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES

EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, A LAS 12:00 HORAS. u ACTO DE FALLO DE LA INVICITACIÓN:

EL DIA 12 DE MAYO DE 2017, A LAS 12:00 HORAS. La apertura de proposiciones y fallo, se llevaran a cabo conforme se establece el artículo 44 fracción II de la ley. Sin la presencia de los licitantes pero invariablemente se invitara a un representante del Órgano Interno de Control. Se informa a los participantes que en la presente invitación podrán participar testigos sociales debidamente autorizados por la SFP, a petición de la convocante, de ellos mismos o de la secretaria de la función publica, con derecho a voz en cualquier etapa del procedimiento quienes emitirán un testimonio publico sobre el desarrollo de la presente invitación. V.- ESPECIFICACIONES Y ALCANCES. En la ejecución de los trabajos de Obra, se vigilará la aplicación de las especificaciones particulares y generales vigentes, editadas por el INSTITUTO, especial cuidado se prestará al cumplimiento de las normas de calidad, además, se vigilará que éstos se realicen de acuerdo al proyecto, con la calidad debida, en el tiempo señalado; el importe contratado y la seguridad requerida. Los licitantes que participen en esta licitación, que diseñen sus anexos y formatos utilizando sus sistemas electrónicos, los utilizaran para elaborar su propuesta, pero



IO-019GYN014-E23-2017

6

deberán cumplir con todos los requisitos de los anexos y de los formatos propuestos por el INSTITUTO, que forman parte integrante de la convocatoria. Los riesgos la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de “El Contratista”, VI.- PRECIOS UNITARIOS. En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse las disposiciones establecidas en el Artículo 3I Fracc. XXVII de la Ley, y las establecidas en el Cápitulo Sexto del Título Tercero del Reglamento. El precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el financiamiento, el porcentaje de utilidad propuesto por el licitante y los cargos adicionales. En el análisis de los precios unitarios, deberán considerarse los materiales puestos en el sitio de los trabajos, que sean congruentes y a precio de mercado, que la mano de obra este representada a salarios reales según la zona, la herramienta, el equipo, la maquinaria, los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Así como seguridad e higiene, y que sea acorde a los trabajos por realizar. Deberá presentarse la totalidad de los análisis de precios unitarios preferentemente foliados por el licitante y ordenados por área y partidas, para todos y cada uno de los conceptos que integran los catálogos, aun en el caso de conceptos repetidos para las diferentes áreas o etapas que conforman la obra objeto de la presente licitación. La omisión de alguno de los análisis de los precios unitarios solicitados, será motivo para desechar su propuesta. Los análisis de precios unitarios (matrices), pueden presentarse con formatos propios de la participante, debiendo contener: la clave, el enunciado completo del concepto y la unidad. Estos deberán ser idénticos a los del catalogo de conceptos del INSTITUTO. El no presentarlos de esta forma será motivo para desechar su propuesta. Los precios unitarios así obtenidos, deberán ser los que se utilicen para integrar la propuesta económica. Tratándose del licitante ganador y en apego a la cláusula quinta del modelo del contrato: ajuste de costos, el contratista, deberá entregar antes de la iniciación de los trabajos objeto del contrato, los CD necesarios en programa Excel (versión actualizada vigente) conteniendo: El catálogo de conceptos, la totalidad de precios unitarios y la explosión de insumos del concurso.



IO-019GYN014-E23-2017

7

VII.- CONDICIONES DEL LUGAR. Al formular las proposiciones, los licitantes deberán aceptar y declarar mediante escrito preferentemente en papel membretado lo siguiente: Que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se construirá la obra, tales como: ubicación, condiciones de acceso, época del año en el cual se realizarán los trabajos. El desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá, posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para solicitar ajuste de costos. VIII.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Los licitantes prepararán su propuesta conforme a lo establecido en la convocatoria, así como en las actas de junta de aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. El licitante deberá firmar en forma autógrafa la totalidad de las fojas que integren su proposición. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado etiquetado claramente, con los datos de la licitación y del licitante, que contendrá la propuesta técnica-económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta. La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el INSTITUTO, deberán requisitarse y presentarse en el idioma español y en pesos Moneda Nacional; el licitante podrá diseñar sus propios formatos siempre y cuando conserve todos los elementos básicos propuestos por el INSTITUTO, debiendo devolver firmado todos y cada uno de los formatos y anexos proporcionados por el INSTITUTO en el sobre y anexo que corresponda. Sin excepción, no se aceptarán tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier alteración de la documentación presentada en su propuesta. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de la invitación, y sus propuestas con sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podrán ser negociadas de acuerdo al Artículo 31 de la Ley. Tratándose de la presentación conjunta de proposiciones se estará a lo ordenado por el artículo 36 segundo párrafo de la Ley. Sin excepción, el licitante deberá firmar cada una de las fojas que forman la propuesta técnica y la económica.



IO-019GYN014-E23-2017

8

Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, pueden asistir a los actos públicos de la licitación, las Cámaras, Colegios ó Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente acreditados, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifieste su interés en estar presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. Documentos que deberán acompañar los licitantes a su propuesta: IX.- ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS CUYO MONTO SEA IGUAL O REBASE LOS $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS) SIN INCLUIR EL I.V.A., O EL QUE EN SU CASO EL IMPORTE QUE ESTABLEZCA EL SAT, DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE LICITACIÓN, EL ACUSE DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR DEBERÁN SOLICITAR DICHA OPINIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA DEL FALLO INCLUYENDO EN SU SOLICITUD AL S.A.T., ADEMÁS DE LOS DATOS SOLICITADOS EN LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I.2.1.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 (D.O.F. 03/12/16) EL CORREO ELECTRÓNICO [email protected] PARA QUE EL SAT ENVÍE EL ACUSE DE RESPUESTA QUE EMITIRÁ EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE OPINIÓN DEL LICITANTE ADJUDICATARIO; ASIMISMO, EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A DICHA SOLICITUD DEBERÁN ENTREGAR COPIA DEL ACUSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AV. PARQUE LIRA NO. 156 SEGUNDO PISO COLONIA OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F., EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A 17:00 HORAS. TRATÁNDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 34 DE LA LEY, LAS PERSONAS DEBERÁN PRESENTAR EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” A QUE HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, POR CADA UNA DE LAS OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS, QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA

Y QUE SE PRESENTARA DENTRO DEL SOBRE

DOCUMENTOS TECNICOS



IO-019GYN014-E23-2017

9

DOCUMENTO ANEXO C O N T E N I D O No. No. A – 1.1 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTEN

CONOCER Y ACEPTAR LA CONVOCATORIA, ANEXOS Y FORMATOS Y EN SU CASO DE SUS MODIFICACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

A – 2 PERSONALIDAD JURÍDICA DEL REPRESENTANTE.

A-2.1 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que

cuenta con facultades suficientes de la empresa para suscribir la propuesta. Formato FA-2.1.

Anexar copia de identificación oficial vigente del representante legal.

El Licitante ganador a la firma del contrato presentará original o

copia certificada para su cotejo, de la cual deberá anexar copia de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante, con poder notarial para suscribir el contrato correspondiente.

En caso de que el ganador fuera persona física, presentará original y

copia del acta de nacimiento. Al ser cotejada el original le será devuelto.

A-2.2 Carta poder simple, otorgada y firmada por el representante legal de

la empresa, así como de quién acepta el poder para presentar la propuesta, anexando fotocopia y original de identificación oficial vigente de ambos, y firma de dos testigos. Los originales le serán devueltos después del cotejo. (Formato FA-2.2).

A-2.3 El alta ante la S.H.C.P. y su cédula de identificación fiscal, y en su caso

cambio de domicilio fiscal, así como comprobante de domicilio del licitante que participa con cualquiera de los siguientes comprobantes: recibo telefónico, boleta de impuesto predial o contrato de arrendamiento del inmueble.

El domicilio manifestado en las hojas membreteadas de su propuesta

deberá ser el mismo del R.F.C. A-2.4 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de

notificaciones que deriven de los actos del procedimiento de licitación el cual servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto.



IO-019GYN014-E23-2017

10

Este domicilio es independiente al domicilio fiscal del Licitante.

A-3 DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY.

A-3.1 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no

encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley.

A-3.2 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la

integración de la propuesta los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso le proporcionará el ISSSTE, así como el programa de suministro correspondiente.

A-3.3 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 78 de la Ley.

A-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS. A-4.1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los

trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de la invitación, derivado de la junta de aclaraciones preferentemente en papel membretado de su empresa.

A-4.2 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten

que de por sí mismos ó a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (en papel membretado de la empresa).

A-4-3 Escrito firmado bajo protesta de decir verdad en el cual los

licitantes indiquen que el porcentaje mínimo de mano de obra local utilizado en los trabajos de la presente Licitacion Publica Nacional será del 80%, con fundamento en el “Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2016.



IO-019GYN014-E23-2017

11

A-5 DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. A-5.1 Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son

de su propiedad, rentados con ó sin opción a compra, su ubicación física o vida útil, su valor de adquisición actual y fecha en que se dispondrá de estos equipos, así como carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad (en caso de ser rentados). Formato FA-5.1.

A-6 MANIFESTACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARAN. A-6.1 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que

subcontratará, siempre y cuándo lo indique la convocatoria de licitación pública. En caso contrario igualmente manifestar por escrito que no se subcontratará parte alguna.

A-7 MODELO DEL CONTRATO Y PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

A-7.1 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de

Contrato, indicando su conformidad de ajustarse a sus términos, de aceptarse deberá ser firmado por el representante legal.

A-7.2 Formato para Fianza de cumplimiento de contrato. Formato FA-7.2.

A-8 ADENDUM, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS. A-8.1 Documentos derivados de consultas, aclaraciones, modificaciones u

otros sucesos relacionados con la convocatoria de Licitación, en caso de no presentarlos será motivo para desechar su propuesta.

A-9 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULARES DEL PROYECTO. A.9.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de

conocer el proyecto arquitectónico y de ingeniería, las especificaciones generales de construcción y particulares del proyecto, normas de calidad de los materiales, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

A-10 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.



IO-019GYN014-E23-2017

12

A-10.1 Integración del factor de salario real conforme a lo establecido en los artículos 191 y 192 del Reglamento, así como lo indicado en el Formato FA-12.1 (Hojas 1 y 2 de 2).

A-10.2 Original y copia del Comprobante de Pago de los últimos seis

meses de los Enteros y del Pago Provisional de Cuotas Obrero Patronales al IMSS, en original y copia.

DOCUMENTOS ECONOMICOS

DOCUMENTO ANEXO C O N T E N I D O

No. No.

B-1 CALCULO DE LOS SALARIOS REALES PARA CADA CATEGORÍA. B-1.1. Cálculo de los Salarios Reales para cada categoría, de acuerdo al

Formato FB-1.1. B-2 INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.

B-2.1 Análisis de los Costos de Cuadrillas o Grupos de Trabajo que

intervienen en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al Formato FB-2.1.

B-3 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

B-3.1 Integración de los Costos Indirectos que estarán representados

por un porcentaje del Costo Directo, desglosándolos en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de obra y a los de seguros y fianzas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 211 al 212 del Reglamento.

B-4 COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

B-4.1 Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.

B-5 ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.

B-5.1 El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un

porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos, y será calculado mediante el procedimiento denominado "FLUJO DE



IO-019GYN014-E23-2017

13

EFECTIVO" (ingresos menos egresos) con fundamento en la sección IV del capitulo sexto del Reglamento.

Para la determinación de este costo deberán, considerarse los gastos

que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos de estimaciones que recibirá, el déficit y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntar el análisis correspondiente.

B-6 COSTO POR UTILIDAD MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE SE HA

ESTRUCTURADO Y DETERMINADO EL CARGO POR UTILIDAD Y REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE.

B-6.1 Manifestar por escrito el porcentaje de utilidad, que fije el propio

contratista, con fundamento en la Sección V del capitulo sexto del Reglamento de la Ley.

B-7 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

B-7.1 Integración de los Análisis de Precios Unitarios, de acuerdo a

los Artículos 31, Fracc. XXVII de la Ley, y 185, 186 y 187, Sección I, II, III, IV, V, VI del capítulo sexto del Reglamento de la Ley (deberá considerar horarios de trabajo especiales)

LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER FOLIADOS EN FORMA

CONSECUTIVA. B-7.2 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se

requieran para la ejecución de los trabajos

B-8 CATALOGO DE CONCEPTOS. B-8.1 Catálogo de conceptos y cantidades de obra. B-8.2 CD en Formato Excel (versión Actualizada Conteniendo el

Catalogo de Conceptos de su Propuesta Económica cotizada).

B-9 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES. B-9.1 Programa calendarizado de ejecución de los Trabajos los cuales

estarán sujetos a horarios autorizados por las Estancias, por partidas y conceptos calculados a precio unitario, representado gráficamente mediante diagrama de barras de inicio y término de cada uno de ellos, indicando los importes mensuales correspondientes. Formato FB-9.1.



IO-019GYN014-E23-2017

14

B-9.2 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico Obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos, a costo directo, representado gráficamente mediante diagrama de barras cada categoría, e indicando los importes mensuales correspondientes. Formato FB-9.2.

B-9.3 Programa calendarizado de utilización de Maquinaria, Equipo de

construcción y Herramienta, a costo directo, representado gráficamente mediante diagrama de barras cada tipo de maquinaria o equipo utilizado, indicando los importes mensuales correspondientes. Formato FB-9.3.

B-9.4 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico,

Administrativo y de Servicio encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos, a costo directo, representado gráficamente mediante diagrama de barras cada categoría e indicando los importes mensuales correspondientes. Formato FB.9.4.

B-9.5 Programa calendarizado con montos de utilización de materiales y

equipo de instalación permanente, a costo directo, representado gráficamente mediante diagrama de barras cada uno de ellos, e indicando los importes mensuales correspondientes. Formato FB-9.5.

B-9.6 Descripción del desarrollo constructivo, ajustándose estrictamente a la Guía contenida en el Anexo B-9.6.

El no presentar cualesquiera de estos documentos en la forma solicitada será motivo para desechar la propuesta.

B-10 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. B-10.1 Carta compromiso de la proposición. B-10.2 Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad lo solicitado en

el formato FB-10.2.

B-11 EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES, DE MANO DE OBRA, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA.

B-11.1 Explosión de Insumos.

X.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.



IO-019GYN014-E23-2017

15

Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria de la invitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases o los que se

deriven del acto de aclaración de dudas. B) Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los

trabajos solicitados. C) En caso de que el Licitante presente proposiciones con precios escalonados. D) Cuando la proposición económica se presente en moneda extranjera. E) Cuando presente proposiciones en idioma diferente al español. F) Cuando se compruebe que se presenten documentos apócrifos o alterados modificando el

contenido de los mismos. G) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad para garantizar los trabajos

de la presente licitación. H) Cuando se solicite bajo protesta de decir verdad y esta leyenda sea omitida en el documento

correspondiente. I) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a

cualquier otro ordenamiento legal en la materia. J) En caso de que algún documento en donde así se solicite, venga dirigido a otra dependencia o

licitación. K) Cuando alguna de las hojas de los documentos legales, técnicos o económicos presentados,

no ostente el sello de la empresa y firma de la persona que suscriba las proposiciones. los licitantes que hubieren participado a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán utilizar en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaria de la Función Publica.

XI.- CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICIÓN. Para la ejecución de la obra y con respecto a su propuesta, el licitante debe considerar: Que en ningún caso el programa de trabajo y montos mensuales de erogación, formulado por él, motivadas por causas ajenas al INSTITUTO, derivadas de la incorrecta e ineficiente ejecución de la obra, implicará cambio alguno en la cotización para los mismos. XII.- REVISIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS. Para la revisión aritmética de las propuestas, se establece lo siguiente: En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas o cantidades, se reconocerá como correcto, el producto de las cantidades o volúmenes de obra proporcionados por el INSTITUTO, y los precios unitarios anotados con letra por el licitante. De existir discrepancias entre los precios unitarios consignados con número y letra, se tomarán como válidos estos últimos; si la discrepancia se presentara entre el precio unitario con letra y el



IO-019GYN014-E23-2017

16

obtenido mediante su análisis correspondiente, se tomará este último. En ambos casos el INSTITUTO efectuará los ajustes correspondientes. XIII.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el servidor público que designe el INSTITUTO, quien será él único facultado para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de la Ley, el cual se llevará, conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, en el caso de que la proposición sea presentada conjuntamente por varias empresas en términos del segundo párrafo, del Artículo 36 de la Ley.

2. Se procederá a la apertura del sobre por escrito y se desecharán aquellas que no

contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito.

3. Por lo menos un servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos y quedarán en custodia del INSTITUTO.

4. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas aceptadas

para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará a cada uno copia de la misma. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo.

5. Se devolverán los poderes notariales e identificaciones originales de los representantes

del licitante, que se hayan presentado para el cotejo.

6. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.

XIV.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICION. Los criterios que se aplicarán en la evaluación de las proposiciones, se describen a continuación: EN EL ASPECTO LEGAL Y TÉCNICO: De acuerdo al artículo 64 del Reglamento, se constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación. Se comprobará que dentro del objeto de la Escritura Constitutiva, figure el específico al tipo de los trabajos que se licitan; que el representante legal de la empresa, cuente con las facultades suficientes para suscribir la propuesta, y que la persona que presente la propuesta, (en su caso)



IO-019GYN014-E23-2017

17

cuente con el poder otorgado por el representante legal con identificación oficial vigente de ambos. Se revisara que el perfil de los profesionales técnicos propuestos por los licitantes, cuenten con capacidad y experiencia necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deberán cumplir los licitantes se considerará el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. Se evaluará que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado para el desarrollo de los trabajos que se convocan. Se evaluara que el procedimiento constructivo descrito por la licitante sea aceptable, acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta. Se verificará el cumplimiento de las condiciones legales requeridas al licitante, su existencia legal y personalidad jurídica. Se verificara que el programa de ejecución de la obra sea factible con los recursos considerados por el licitante en el plazo estimado y que estos sean suficientes. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el Anexo B-11.1 sean los requeridos en el Catálogo de Conceptos proporcionado por el INSTITUTO. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos antes señalados se calificarán como

solventes legal y técnicamente, las que no cumplan serán desechadas. El INSTITUTO

dictaminará al respecto y hará constar las causas que motivaron su descalificación.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

De conformidad con el artículo 65 del Reglamento, se constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado, o de la zona o región en donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. Se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme al Titulo Tercero, Capitulo Sexto del Reglamento. Así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre del 2001 respecto a este análisis. Se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean los suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución y las cantidades de obra establecidas en el catálogo de conceptos que el INSTITUTO proporcionará.



IO-019GYN014-E23-2017

18

Que el análisis, el cálculo e integración de los precios sean congruentes, con las condiciones, costos vigentes y materiales de la zona o región donde se ejecuten los trabajos y en caso de materiales, estos incluyan además los fletes y maniobras correspondientes, para ser puestos en el lugar de su utilización. Que en el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y sea obtenido mediante el procedimiento denominado “flujo de efectivo” que considere los gastos programados (materiales, mano de obra y equipo) que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos; que incluya los pagos por las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntar el análisis correspondiente con el documento que sirvió de base para utilizar la tasa de interés. Se verificará que el cargo por utilidad esté representado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y los cargos adicionales. Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores se calificarán como solventes técnica y económicamente y, por lo tanto solo éstas serán objeto del análisis comparativo. Para la evaluación de las propuestas, no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. XV.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN DE INVITACION E

INVITACION DESIERTA. Conforme a lo dispuesto por el titulo tercero, capítulo primero, sección V del Reglamento, serán causas de: Desechamiento de Invitación.- La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases; el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas; la ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley.



IO-019GYN014-E23-2017

19

Cancelación de Invitación.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o cuándo existan circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos. Invitaciones Desiertas.- Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, cuándo ninguna persona adquiera las bases y cuando no se reciba propuesta alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones. XVI: FALLO DE LA INVITACION. Se elaborará un dictamen, que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará por partida al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INSTITUTO y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos del INSTITUTO, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el INSTITUTO. En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, el INSTITUTO adjudicará la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. Se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se explicarán las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en su caso, haya sido desechada. XVII: CONTRATO Y FIANZA. “EL CONTRATISTA” se obliga en términos de la Ley y su Reglamento, a constituir la siguiente garantía: Póliza de Fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, que le sea otorgado por “EL INSTITUTO” a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá que ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a satisfacción de “EL INSTITUTO”, en términos de la Ley, su Reglamento y de este instrumento jurídico. “EL CONTRATISTA” acepta que la afianzadora pague la fianza independientemente de que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía.



IO-019GYN014-E23-2017

20

La póliza que se menciona en la presente cláusula, tendrá un valor del diez por ciento del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley y su Reglamento. Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrá que llevar la siguiente leyenda: “Esta fianza permanecerá en vigor durante toda la vigencia del contrato y hasta que, “EL INSTITUTO” verifique fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas a cargo de “EL CONTRATISTA” en términos del propio instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”. Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido. En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” en el momento de la firma del convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada originalmente. La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo siguiente: A) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. B) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga. C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D) Nombre del contratista fiado E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato. F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado. G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente.



IO-019GYN014-E23-2017

21

I) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”. J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93, o 94 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios financieros. K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado. El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable. Si el licitante ganador no firmara el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del articulo 78 de la ley, en este supuesto el instituto podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente mas baja y así sucesivamente, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea superior al 10%, en caso de que este último no acepte la adjudicación, el instituto declarara desierta la licitación. XVIII: PLAZO DE EJECUCIÓN. El contratista al que se le asigne el contrato, deberá considerar como fecha de iniciación de los trabajos objeto del contrato, el día 15 de mayo, fecha que a su vez se señala en su contrato de obra que elabore el INSTITUTO, basándose en el programa de ejecución de obra, por lo cual el contratista se obliga a concluir totalmente los trabajos dentro de un término estimado de 45 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación. Asimismo, deberá entregar el programa de ejecución de los trabajos, detallado por concepto, precisamente antes de la iniciación probable de los mismos, consignando por periodos las cantidades por ejecutarse e importes correspondientes, y procedimientos constructivos de las etapas a ejecutar. XIX.- DE LAS INCONFORMIDADES. Los participantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en el I.S.S.S.T.E., por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, producidos durante el proceso de adjudicación, en los términos del Artículo 83 del propio ordenamiento legal.



IO-019GYN014-E23-2017

22

XX.- PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES. El pago al contratista por los trabajos realizados, se hará con base a estimaciones de los trabajos ejecutados, con periodicidad no mayor a treinta días, tomando en cuenta el catálogo de conceptos, y los precios unitarios de la propuesta. De conformidad con el artículo 189 párrafo segundo del Reglamento y al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos se descontará al importe de las estimaciones, el 0.5% por concepto de apoyo a los Servicios de Vigilancia, Inspección y Control que realiza la Secretaría de la Función Pública, y 0.2 % cuando proceda, el porcentaje correspondiente al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. XXI.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. Cuando por causas especiales de la obra, se requieran trabajos, que no estén contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; el contratista solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del residente de obra designado por INSTITUTO, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible su autorización previa. El uso de la bitácora es obligatorio debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos. Para el estudio y aprobación de precios unitarios extraordinarios, se procederá de la manera siguiente: a) Cada vez que aparezca un concepto fuera del catálogo de conceptos detectado en obra,

tanto la supervisión que representa al INSTITUTO, como el superintendente de la contratista, deberán anotar en la bitácora el surgimiento de tales conceptos y la fecha en la que fueran detectados, registrando la firma del contratista, supervisor y del residente de Obra del INSTITUTO.

b) El contratista presentará el análisis de los precios unitarios que correspondan conciliados con

la supervisión y debidamente requisitados, en un plazo no mayor a 30 días después de ser requerido por bitácora.

c) A solicitud del área operativa, el Departamento de Obras y Servicios Generales, revisará los

precios unitarios extraordinarios solicitados y en su caso los sancionará, de ser necesario realizará los ajustes que estime procedentes, para lo que el contratista deberá asistir a la conciliación que se le requiera.

d) En caso de que el contratista no presente oportuna y debidamente documentada la

proposición de análisis de precios unitarios extraordinarios, el INSTITUTO realizará el análisis respectivo y el precio unitario obtenido, será el que se aplique al nuevo concepto de obra.



IO-019GYN014-E23-2017

23

XXII.- AJUSTE DE COSTOS. El INSTITUTO y la contratista acordaran la revisión y ajuste de los costos que integran los

precios unitarios pactados en el contrato de obra, cuando ocurran circunstancias imprevistas de

orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no

ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, lo anterior se llevara a cabo observando

los criterios de ajuste de costos señalados en la Ley y su Reglamento.

XXIII.- SEGURIDAD E HIGIENE. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta su entrega serán responsabilidad del contratista. El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y los elementos que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente designado de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. El contratista tendrá la obligación de notificar al residente designado de cualquier brote epidémico, en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar a combatir con los medios que disponga. XXIV.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA. Se podrá suspender temporalmente, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley y su Reglamento. XXV.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO SOLO POR

CAUSA DE INTERÉS GENERAL. El INSTITUTO rescindirá administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; el procedimiento de rescisión y terminación anticipada se llevara a cabo en los Art. 61 y 62 de la Ley. XXVI.- PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES. Por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO fijara los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales, con fundamento en el Art. 56 del Reglamento. Asimismo, para el caso que el licitante adjudicado no



IO-019GYN014-E23-2017

24

firme el contrato por causas imputables a el, será sancionado en los términos del Art. 78 de la Ley. Se verificara que los trabajos se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa aprobado, si el avance es menor de lo que debió realizarse, el residente asignado por el ISSSTE procederá a informar al contratista por medio de la bitácora, especificando claramente las partes de la Obra Publica o Servicio Relacionado con la misma que el contratista ha dejado de realizar con respecto al programa autorizado, con la finalidad de que el contratista este en posibilidad en un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes de aportar las pruebas que considere convenientes y alegar lo que en su derecho convenga, si los elementos aportados por el contratista no justifican el atraso, se procederá a determinar pena convencional, la que será sobre la base de 5 al millar sobre el importe de los trabajos que no han sido realizados, desde la fecha en que debieron ejecutarse, hasta el de la revisión. Asi mismo para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa autorizado, se aplicara una pena convencional por la cantidad sobre la base de 5 al millar del monto acumulado de los trabajos en atraso a la fecha de terminación señalada en el programa, multiplicando por el numero de meses transcurridos hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción del ISSSTE, y en su caso, la penalización se aplicara proporcionalmente en periodos menores de un mes. XXVII.- CONTROVERSIAS. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley, de estas bases o de los contratos que se celebren de la presente licitación serán resueltas por los Tribunales Federales de la Ciudad de México. Solo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Secretaría de la Función Pública, mediante reglas de carácter general, previa opinión de la SHCP y de la Secretaría de Economía, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o convenio independiente. De acuerdo a lo establecido en Artículo 15 de la Ley. XXVIII.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por el INSTITUTO escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables. Así mismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará en lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública del INSTITUTO y demás disposiciones vigentes en la materia. No se omite comentar que el Órgano Interno de Control, se encuentra en condiciones para recibir inconformidades, a través de los medios remotos de comunicación electrónica en atención a que



IO-019GYN014-E23-2017

25

cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como la certificación de su medio de identificación electrónica.

Subdelegación de Administración. México D.F.



IO-019GYN014-E23-2017

TERMINOS DE REFERENCIA 1.- PARA EFECTOS DE PAGO DE TRABAJOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ALCANCES DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO. 2.- SE LES INDICA A LAS PARTICIPANTES QUE EN SUS PROPUESTAS, DEBERÁN CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA PODER CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 3.- EL CONTRATISTA GANADOR DE LA PROPUESTA SÉ VERA OBLIGADO A REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRABAJO NECESARIO, PARA LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA. 4.- NO SE CONSIDERARÁN ACARREOS, MODIFICACIONES Y SOBREPRECIO A LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCURSO. POR MODIFICACIONES EN UBICACIÓN DENTRO DEL INMUEBLE O POR DIFICULTAD DE ACCESO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O EQUIPO. 5.- EL OFICIO QUE ENTREGA LA CONTRATISTA EN EL ACTA DE APERTURA TÉCNICA, AVALA EL CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES DEL MISMO, ASÍ COMO LA FACTABILIDAD DE ACCESO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS, POR LO QUE NO SE JUSTIFICARÁN MODIFICACIONES A LOS CONCEPTOS DE CATALOGO POR CAUSAS INHERENTES AL DESCONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA. 6.- EN EL CASO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO APAREZCAN EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLOS A FIN DE CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA. PARA EFECTO DE PAGO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATÁLOGO, SE REALIZARÁ EN FORMA DESGLOSADA EMPLEANDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL CATÁLOGO DE CONCURSO, O EN SU CASO SE PAGARÁN CON CONCEPTOS SIMILARES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SI NO EXISTIERAN SIMILARES PROCEDERÁ EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, NO SE PAGARÁN LOTES (SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION). 7.- PARA EFECTO DE LAS DEMOLICIONES SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS SOBRE ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DEPOSITOS TEMPORALES PARA RETIRO A TIROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALAL, ASÍ COMO MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. 8.- LA PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE INCLUYE EN SU ALCANCE REBABEO, PERFILADO, EMPLASTECIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE LA MISMA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE ÉSTA Y LIMPIEZA DEL AREA. 9.- LOS MATERIALES A UTILIZAR SERÁN LOS CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE CONCURSO Y/O EN EL CASO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, SERÁ NACOBRE Y DURALON Y EN RED ELÉCTRICA CABLE CONDUMEX, PINTURA VINÍLICA COMEX, O SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO, EN CASO CONTRARIO NO SERÁN EFECTO DE PAGO.

10.- LA ENTREGA DE SUS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE REPORTE FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, CORTES Y ALZADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER REALIZADOS EN EL FORMATO OFICIAL, DE FORMA TAL QUE DE NO CUMPLIR CON LO



IO-019GYN014-E23-2017

ANTERIOR, NO SE PROCEDERÁ A LA AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA EFECTO DE PAGO, TRASLADÁNDOSE A LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LO ANTES SOLICITADO. 11.- SE ACLARA QUE DURANTE EL PROCESO DE OBRA, REGIRÁ LA LEYENDA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE LOS TRABAJOS Y/O MATERIALES OMITIDOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLOS SIN CARGO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA.

12.- SI EL CONTRATISTA NO LEVANTASE Y RETIRASE LOS ESCOMBROS DE MATERIAL SOBRANTE COTIDIANAMENTE DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, (LO CUAL SE VERIFICARÁ QUINCENALMENTE), SE LE RETENDRÁ UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 0.6%, DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA O SEMANAS EN QUE NO SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.

13.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL PROGRAMA “HOY NO CIRCULA” Y GRAVARÁ EL IMPACTO QUE OCASIONE LA APLICACIÓN DE LAS FASES I Y II EN BASE A LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y A LA VEZ SE LE INDICA QUE PARA EL ANÁLISIS DE SU PROPUESTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS ACCESOS INDICADOS EN EL PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE SUS MATERIALES. 14.- EL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE OBRA (RESIDENTE) DEBERÁ PERMANECER EN LA MISMA POR TIEMPO COMPLETO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL CONTRATISTA, Y CUALQUIER ORDEN DADA POR LA SUPERVISIÓN AL MISMO SE CONSIDERARÁ COMO TRANSMITIDA AL PROPIO CONTRATISTA. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 15.- LOS CONTRATISTAS DEBERÁN CONSIDERAR EN SUS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN ACTIVO, INACTIVO Y ESPERA.

16.- LA CALIDAD DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD TOTAL Y DIRECTA DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN DE APOYO, ENSAYES, ETC.). 17.- LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ EXIGIRLE AL CONTRATISTA EL REEMPLAZO DE LOS PROFESIONISTAS QUE A SU JUICIO CONSIDERE NO APTOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

18.-EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ZONA METROPOLITANA CON EL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PARA EVITAR UN POSIBLE RETRASO MOTIVADO POR ESTE EVENTO NATURAL, POR LO QUE ESTOS EVENTOS NO SE TOMARÁN EN CUENTA PARA QUE EL CONTRATISTA SOLICITE PRORROGA. 19.- TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROCEDENTES EXTRAORDINARIOS, SERÁN AVALADOS PARA SU PAGO SIEMPRE Y CUANDO HAYAN SIDO CONCLUIDOS AL 100%, ES DECIR, SE PAGARÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P. U. O. T.). 20.- LA CALENDARIZACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTA CONTEMPLADA EN LAS CONVOCATORIA DE LA INVITACION CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES.



IO-019GYN014-E23-2017

21.- LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS CIRCULARES QUE EN SU CASO EXPIDA LA DEPENDENCIA, RELATIVAS AL PRESENTE CONCURSO, DEBERÁN REGRESARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL POSTOR EN TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE SU PROPUESTA Y LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGA, SE CONSIDERARÁ VALIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y EN SU CASO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, ASÍ MISMO CUANDO EN LA MINUTA O CIRCULARES SE ENTREGUE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA COMPLEMENTARIOS, DEBERÁN ANEXARSE AL FINAL DEL CATÁLOGO CON SUS RESPECTIVAS CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES.



IO-019GYN014-E23-2017

FORMATO A-7

FORMATO A-7 CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR , EN SU CARÁCTER DE DELEGADO REGIONAL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR LA OTRA PARTE, --------------------------------------, REPRESENTADO POR -------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE ------------------------------------ AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Declaraciones: I. EL INSTITUTO” declara que: I.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Publica Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 3º fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5º, 207 y 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. I.2. Entre sus finalidades se encuentra la administración de los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de seguridad social, a que alude el artículo 4o. de la referida Ley de “EL INSTITUTO”. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en términos de lo establecido en el artículo 208 fracción X de su Ley, puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos y convenios que requiera el servicio a su cargo. I.3. Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública tanto para la construcción de sus nuevas Unidades de Servicio como para la Conservación y el Mantenimiento de los inmuebles con los que cuenta. I.4. En atención a lo anterior, el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se adjudicó a “EL CONTRATISTA”, mediante el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas de conformidad con los Artículos 3, 7, 24, 26 fracción I, 27 fracción II, 28, 30 fracción I, 33, 37, 38, 39, 40, 42 fracción III, 44, 46, 47, 48 fracción II, 49 fracción II y 51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la forma y términos que se describen en las cláusulas del mismo. I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número ---------------, denominada ---------------------------------------------, Inversión autorizada por -------------------------------, mediante el oficio número ----------------------------- de fecha --------------------------- del 2015.



IO-019GYN014-E23-2017

I.6. Su representante, de conformidad con lo que establece el artículo 24, 56 y 57 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene a su cargo entre otras atribuciones, la coordinación, dirección y supervisión de todas las labores que se desarrollan en su Jurisdicción, así como la vigilancia de las facultades que se otorgan a la Delegación, para que se ejerza conforme a las normas y lineamientos aplicables. I.7. Su representante, el Lic. Erik, fue nombrado Delegado Regional Poniente del ISSSTE, por la H Junta Directiva a propuesta de su Director General y cuenta con facultades suficientes para obligarse en términos de este contrato, de conformidad a lo establecido en el Artículo 11 fracción VI del Reglamento de las Delegaciones del ISSSTE, asimismo acredita su personalidad con el testimonio contenido en la escritura pública número 82392, de fecha 01 de Marzo del 2007, pasada ante la fe del Lic. Armando Mostachi Figueroa notario público número 121, del Distrito Federal. I.8. Señala Como Domicilio Legal, Para Los Efectos De Este Contrato, El Ubicado (ISSSTE MATRIZ) II. "EL CONTRATISTA" declara que: II.1. Es una persona moral, constituida de conformidad con la Legislación Mexicana, según consta en la escritura constitutiva número --------------, de fecha ---------------------- otorgada ante la fe del ---------------------------------------, Notario Público Número ---- del -----------------------, inscrita en el Registro Público del Comercio de la ciudad de ------------, bajo el Folio Mercantil número -------- de fecha ----. II.2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.3. Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato. II.4. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave -----------------------------------, de la cual anexa copia fotostática, manifestando bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago del impuesto al valor agregado, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que acredita con la copia fotostática de los documentos relacionados. II.5. Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Registro Obrero-Patronal Número -------------------------------, de los cuales exhibe cédula y registro de alta vigentes, cuyas copias fotostáticas se adjuntan al presente. II.6. Su representante se encuentra plenamente facultado para representarlo, ya que cuenta con poderes ---------------------------------------, con todas las facultades generales aún las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el



IO-019GYN014-E23-2017

testimonio de la Escritura Pública Número ---------------------- de fecha ---------------------------, otorgada ante la fe del -------------------------------------, Notario Público Número --- de la Ciudad de --------------, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. II.7. Manifiesta asimismo por escrito y bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 33 fracción XXIII 51 y 78 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que alguna de las personas físicas que integran la empresa que representa, se encuentre en alguno de los supuestos señalados en la declaración II.7 que antecede, el presente contrato será nulo, previa declaración de la autoridad competente de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos. II.9. Asimismo, conoce el contenido de los anexos, que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, estos anexos son por lo menos, los siguientes: a) Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido (o no) a las juntas de aclaraciones que se celebren. b) Datos básicos de costos de materiales, puestos en el sitio de los trabajos. c) Datos básicos del costo del uso de la maquinaria o equipo de construcción puestos en el sitio de los trabajos. d) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. e) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos. f) Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción. g) Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. h) Programa calendarizado de suministros. i) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos. j) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.



IO-019GYN014-E23-2017

k) Modelo de Contrato. l) Planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción aplicables. m) Minutas de las juntas de aclaraciones y de información adicional. n) Descripción del procedimiento constructivo. o) Bitácora de obra. p) Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. q) Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, que incluyan los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción, de costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, y todos los demás que se estimen necesarios para la correcta y adecuada ejecución de la obra pública que se contrata por efectos de este instrumento jurídico. II.10. Señala como domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS Primera.Objeto del Contrato.- "EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución De la Obra Pública consistente en trabajos de -----------------------------------, hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo, previamente acordados por las partes, así como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos. Segunda. Plazo de Ejecución.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra pública objeto de este contrato el día de del año 2015 y a concluirla a más tardar el día ---- de ------- del año 2015, la cual consta de un plazo de ejecución de XX días naturales de conformidad con el programa de trabajo previamente elaborado y aprobado por las partes contratantes, para cuyo efecto "EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, dentro de los términos y plazos acordados por las partes.



IO-019GYN014-E23-2017

Tercera. Monto del Contrato.- El monto total de la Obra objeto del presente contrato es de $------------------------ (---------------------------------------------------------------------- Pesos --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente; mismo que se determinó conforme al presupuesto, catálogo de conceptos, unidades de medición, condiciones de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales contenidos en la proposición de “EL CONTRATISTA”, que se detalla en los anexos b-7.1 y b-8.1 de la propuesta económica. El importe correspondiente al 15% del Impuesto al Valor Agregado será trasladado en los términos de la Ley de la materia. Cuarta. Forma y Lugar de Pago.- Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de obra ejecutada que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, siendo la fecha de corte cada quince días. “EL CONTRATISTA” deberá entregar al Departamento de Obras y Servicios Generales, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de seis días naturales siguientes a la fecha de corte. El Departamento de Obras y Servicios Generales dentro de los quince días naturales siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán o deducirán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones y la correspondiente factura se hará por conducto del Departamento de Obras y Servicios Generales designada por "EL INSTITUTO” para tales efectos. El pago de las estimaciones se efectuará en la caja del Departamento de Finanzas de “EL INSTITUTO”, en esta Delegación Regional Poniente, ubicada en Av. Parque Lira No. 156 cuarto piso, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860 en México D.F., dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de autorización de la estimación por parte del Departamento de Obras y Servicios Generales, mediante la presentación de facturas, las que deberán reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia. Quinta. Ajuste de Costos. Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente instrumento, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, lo anterior se llevará a cabo observando los criterios de ajuste de costos a que se refieren los artículos 56, 57 fracción III y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en lo relativo del capítulo quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Sexta. Representación. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, y en el sitio de iniciación de los mismos, un representante permanente, que fungirá como responsable de la construcción u obra, el cual deberá tener los conocimientos técnicos necesarios, así como la autoridad suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución del presente contrato. “EL INSTITUTO” se reserva el derecho de



IO-019GYN014-E23-2017

aceptar o rechazar a dicho representante, en cualquier tiempo de vigencia del presente instrumento jurídico. Séptima. Garantías.- “EL CONTRATISTA” se obliga en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a constituir la siguiente garantía: Póliza de Fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato que le sea otorgado por “EL INSTITUTO” a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá que ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a satisfacción de “EL INSTITUTO”, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y de este instrumento jurídico. “EL CONTRATISTA” acepta que la afianzadora pague la fianza independientemente de que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía. La póliza que se menciona en la presente cláusula, deberá ser con valor del diez por ciento del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrán que llevar la siguiente leyenda: “Esta fianza permanecerá en vigor durante toda la vigencia del contrato y hasta que, “EL INSTITUTO” verifique fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas a cargo de “EL CONTRATISTA” en términos del propio instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”. Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido. En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” en el momento de la firma del convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada originalmente. La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo siguiente: A) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



IO-019GYN014-E23-2017

B) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga. C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D) Nombre del contratista fiado E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato. F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado. G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente. I) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”. J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93, 94 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado. El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable. Octava. Supervisión.- “EL INSTITUTO” a través del Departamento de Obras y Servicios Generales, tendrá derecho de verificar y supervisar en todo tiempo, la ejecución y el avance de la obra conforme al programa y lineamientos establecidos en el presente contrato, emitiendo por escrito las instrucciones que estime necesarias a través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en términos de las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Novena. Pena Convencional- En el caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo al programa de



IO-019GYN014-E23-2017

trabajo pactado, “EL INSTITUTO” quedará facultado a descontar el 5% (cinco por ciento) de las estimaciones en trámite de cobro, sobre el importe de la diferencia existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debió realizarse en la fecha en que se determina la diferencia. Este importe deberá cubrirlo “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” diariamente, hasta la fecha en que la obra se reajuste al programa previamente establecido, en cumplimiento a lo que dispone al respecto el artículo 46 fracción octava de la Ley de la Materia. Si el CONTRATISTA no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el proceso de la ejecución de la obra (lo cual se verificara quincenalmente); se retendrá un importe equivalente al 0.6% de la estimación correspondiente a la semana o semanas en que no se haya realizado la limpieza. Para este caso, no se tomarán en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la obra, cuando concurran razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que impidan su normal desarrollo. Décima. Recepción de los Trabajos.- Una vez terminada la totalidad de la obra, “EL CONTRATISTA” procederá a notificarlo por escrito a “El Instituto”, el que dispondrá de un plazo de 15 días naturales para verificar que los trabajos fueron ejecutados de conformidad con lo pactado y a su entera satisfacción. Una vez cumplimentado el procedimiento anterior y formalizado por escrito, “EL INSTITUTO” dispondrá de un plazo de 15 días para llevar a cabo el acta formal de entrega-recepción de los trabajos con las formalidades previstas en los artículos 64, 65, 66 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 135, 136, 137, 138 y demás relativos de su Reglamento, la elaboración del finiquito no podrá exceder de sesenta días naturales, reservándose “EL INSTITUTO” el derecho de reclamar la ejecución de los trabajos faltantes o de aquellos que fueron mal ejecutados en los términos de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Concluida la obra y no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra celebrado o en lo dispuesto por el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Para efectos del contenido del párrafo anterior “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega-recepción de los trabajos objeto del presente contrato, a su elección podrá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido en la obra; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del costo antes señalado, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; en todo caso, los recursos aportados en fideicomiso, deberán invertirse en instrumentos de renta fija. “EL CONTRATISTA”, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos referidos en el párrafo anterior, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedará a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hechas efectivas las garantías constituidas conforme a lo dispuesto por los Artículos 66, 67 y



IO-019GYN014-E23-2017

demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Décima primera. Cesión de Derechos. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma total o parcial, en favor de cualquier otra persona física o moral. Décima segunda. Rescisión y terminación anticipada del contrato.- Será causa de rescisión del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de “EL INSTITUTO” a los tribunales competentes, los casos de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” que de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación: a) No iniciar los trabajos en la forma y fecha pactadas. b) Retrasar injustificadamente el cumplimiento del contrato, en relación con los plazos y términos señalados en el propio instrumento legal. c) Suspender injustificadamente total o parcialmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. d) Contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o cualquier ordenamiento que sobre la materia rija el presente contrato. En caso de que “EL INSTITUTO” determine que “EL CONTRATISTA” se encuentra en alguno de los supuestos indicados en la cláusula anterior, así como en los señalados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento, notificará por escrito y de manera indubitable a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato, determinando la inmediata suspensión de los trabajos, en la inteligencia de que los trabajos efectuados en contravención a esta comunicación se tendrán por no ejecutados, fijando asimismo, el día y la hora en que se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Artículo 130 de su Reglamento, por lo que se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ya ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento rescisorio del presente contrato. En dicho finiquito deberá preveerse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA” por “EL INSTITUTO”, el pago de los materiales que “EL CONTRATISTA” haya suministrado y tenga en el sitio de la obra, así como los que se encuentren en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición de la documentación correspondiente, conforme a los datos básicos de precios de las convocatoria técnicas de la asignación, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de trabajo.



IO-019GYN014-E23-2017

En este caso, “EL INSTITUTO” otorgará a “EL CONTRATISTA” un término de 5 días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de inicio del procedimiento de rescisión del contrato, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que si no hace uso de su garantía de audiencia, o de que si no prueba debidamente sus argumentos, excepciones o defensas, “EL INSTITUTO” resolverá lo conducente en un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha en que venza el plazo otorgado para ello. Una vez emitida la resolución procedente “EL INSTITUTO” notificará fehacientemente a “EL CONTRATISTA” el que será requerido cuando se integre el finiquito correspondiente, para que pague las cantidades que, en su caso, resulten a favor de “EL INSTITUTO”, las cuales deberán ser puestas a disposición de este, en un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha de su comunicación, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir esta obligación, se procederán a hacer efectivas las fianzas de garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Décima tercera. Deducciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” voluntariamente acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le formulen deducciones del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de La Función Publica y el 0.2% (dos al millar), cuando proceda, el porcentaje correspondiente al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, S.C., del importe de cada estimación. Décima cuarta. Relación Laboral.- Las partes convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que contrate para la realización de la obra objeto del presente contrato, por lo que a “EL INSTITUTO” no se le considerará como patrón, ni aún substituto y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse. Décima quinta. Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” será responsable solidario por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2642 del Código Civil Federal. Décima sexta. Jurisdicción.- “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones del la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y, en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales, de la Ciudad de México, D.F. renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.



IO-019GYN014-E23-2017

Para resolver las controversias que se susciten, en su caso, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. Leído que fué y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman al margen y al calce por triplicado, en la Ciudad de México D.F., el día --- del mes de ---------- de 2017. POR "EL INSTITUTO" POR "EL CONTRATISTA" DELEGADO REGIONAL PONIENTE REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

. SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública basándose en precios unitarios y tiempo determinado, celebrado entre “EL INSTITUTO” e ------------------------------------------------------------ de fecha -------- de ---------- de 2017, por un monto total de $------------------------ (------------------------------------------------ Pesos ---/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, menos las retenciones que conforme a la Ley procedan.



IO-019GYN014-E23-2017

FA-7.2

F O R M A T O P A R A F I A N Z A D E C U M P L I M I E N T O D E C O N T R A T O “El Contratista” deberá garantizar el cumplimiento de contrato, y esta deberá constituirse a favor de “el Instituto”, en moneda nacional por un importe mínimo del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, mediante Fianza expedida por una institución legalmente autorizada para tal efecto, de conformidad a lo establecido en los artículos 48, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 60, de su Reglamento. La garantía de cumplimiento deberá contener los siguientes requisitos: A.- Que la Afianzadora (Nombre de la Afianzadora), en ejercicio de la autorización que le

otorgó el gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas, se constituye fiadora por la suma de (monto de la Finaza).

B.- Ante el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO, la presente Fianza se otorga para garantizar por (nombre de la empresa contratista), con cédula única de identificación fiscal (número de cédula de la empresa) y domicilio en (Domicilio de la empresa contratista), todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato (número y fecha),derivado de la (licitación pública, adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas) celebrado con el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, relativo a la contratación de (Objeto del Contrato), por un importe de (monto total del contrato incluyendo el I.V.A.).

La Afianzadora (Nombre de la Afianzadora) acepta. A.- Que la Fianza se otorga para garantizar todas y cada uno de las obligaciones derivadas

contractuales de la (licitación pública, adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas).

B.- Que a elección del Instituto podrá reclamarse el pago de la Fianza por cualquiera de los

procedimientos establecidos en los artículos 279 y/o 280 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas; o bien a través de los Artículos 63 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros.

C.- Que asimismo la Institución Afianzadora otorga su consentimiento en lo referente al

artículo 179 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas, esto es, que la Fianza continuará vigente aun cuando se otorguen prorrogas o esperas al contratista para el cumplimiento de las obligaciones que se Afianzan.

D.- La presente Fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y hasta el

cumplimento total de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de “el Contratista”;



IO-019GYN014-E23-2017

o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

E.- Que la Fianza para ser cancelada o liberada siempre requerirá la conformidad previa,

expresa y por escrito del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

F.- Que “el Instituto” cuenta con un término de dos años contados a partir del incumplimiento

de “el Contratista”, para reclamar el pago a la Afianzadora, la Póliza de Fianza en cuestión, por lo que, de no presentarse en dicho plazo, operará la caducidad de la misma.

G.- No se extinguirá aun cuando “el Contratista” subcontrate parcialmente.



IO-019GYN014-E23-2017

FA-8 Procedimiento y formatos autorizados para la presentación de estimaciones. El procedimiento para la elaboración, autorización y trámite de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, será el que se establece en la Ley y el Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En cumplimiento al artículo 54 de la Ley y al 98 del Reglamento antes señalados, el Instituto fijará en el contrato, los días de cada mes en que se hará el corte, debiendo ser al menos dos veces por mes, en caso de que el inicio de la obra sea diferido por retraso en la entrega del anticipo a la contratista, las fechas exactas se fijarán al inicio de la obra anotándolas en la bitácora. Las estimaciones se integrará con los siguientes documentos:

• Carátula de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo) • Cuerpo de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo) • Resumen por partida en formato anexo autorizado por el Instituto. (Formato anexo) • Factura. (Texto anexo) • Números Generadores. • Copia notas de bitácora donde se señale la fecha de entrega de la estimación. En caso de

conceptos y/o volúmenes extraordinarios, se deberá anexar copia de las notas de bitácoras en la que se instruye su ejecución.

• Las estimaciones cuyos trabajos requieran pruebas de control de calidad, se deberán incluir copias de los reportes con la demostración de que el material esta de acuerdo a las especificaciones o normas correspondientes. Los números generadores deberán contener como mínimo:

• Número de contrato, empresa y obra. • Fecha de elaboración. • Periodo de ejecución de los trabajos. • Nombre oficial de la obra. • Descripción completa del concepto. • Nombre o número del frente de trabajo. • En obras de edificación, los ejes donde se realizó el concepto. • Todas las operaciones aritméticas que sirvieron de base para calcular las cantidades de obra. • Croquis de ubicación de los trabajos ejecutados, señalando ejes y cotas. • Si es posible, señalar los acumulados de volúmenes generados en estimaciones anteriores en los

croquis de ubicación, diferenciándolos de los nuevos volúmenes. • En el caso de instalaciones, además de los croquis de ubicación, los isométricos. • Firma del contratista y de la supervisión.

En el caso del trámite de pago de la última estimación, se condicionará el pago de la misma, a que la empresa presente oportunamente la fianza de vicios ocultos.



IO-019GYN014-E23-2017

Se deberán separar en cada estimación, los conceptos referentes a trabajos extraordinarios, tanto de las unidades de obra excedentes, como de conceptos fuera de catálogo original, debiendo señalar en el resumen, los subtotales resultantes.

Estimación de ajuste de costos: Dentro de los plazos establecidos en la Ley, presentará para cobro la diferencia por actualización de costos en los trabajos a ejecutar y deben estar acompañados del cálculo y la autorización correspondientes.

Deberán ser presentadas firmadas por el contratista, por la supervisión externa y por la residencia de obra, en el Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av. Parque Lira No. 156, Cuarto Piso, Col. Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860.

ANEXO A-8

SEG.:


DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

CONTROL DOCUMENTAL

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTRATISTA ESTIMACIÓN Núm.

OBRA PERIODO

MONTO DE CONTRATO

PERIODO DE CONTRATACIÓN

CONTRATO Núm. IMPORTE

CONVENIO Núm.

DOCUMENTOS ORIGINAL NÚM. DE COPIAS FECHAS DE INGRESO DEVOLUCIONES

OBRAS ESTIMACIONES OBRAS ESTIMACIONES

1.- CARÁTULAS

2.- FACTURA

3.- ESTIMACIÓN

4.- RESUMEN

5.- ESTADO DE CUENTA

6.- GENERADORES

7.- FOTOS

8.- BITÁCORA

9.- PRORROGAS

10.- CONCEN. VOLÚMENES

11.- GARANTÍAS

12.- AVISO DE TERMINACIÓN

13.- ACTA DE RECEPCIÓN

14.- ACTA DE ENTREGA

OBSERVACIONES: SELLOS DE RECEPCIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SUPERVISION INTERNA DEL ISSSTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES R.F.C.

TELÉFONO

RESPONSABLE: CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA

TEXTO DE FACTURA PARA ESTIMACIONES FA-8

NOMBRE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado DIRECCIÓN R.F.C.: ISS-600101-5A3

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO

IMPORTE

RECIBIMOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LA CANTIDAD DE $______________ (__________________________PESOS ____/100 M.N.) IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NÚMERO _______ DEL CONTRATO _________ CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE ____________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ EN LA __________________________UBICADA EN _______________________________,

ESTIMACIÓN

IMPORTE DE ESTIMACIÓN I.V.A.

SUBTOTAL

AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES

0.5% DERECHOS SFP 0.2% C.M.I.C.

SUBTOTAL IMPORTE LÍQUIDO TOTAL

“EL CONTRATISTA”

_____________________________ Nombre

Cargo

$ $ $ $ $ $ $

SUBTOTAL $ I.V.A. $

( CANTIDAD CON LETRA ) TOTAL $

A N E X O A - 9 . 1

DELEGACION REGIONAL PONIENTE DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO

México, D.F., a de del 2015 C. DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES P r e s e n t e .

Me refiero al oficio de fecha: _______________________________, para participar en la licitación

No.: ___________________________ relativo a:

____________________________________________________

Sobre el particular por mi propio derecho (ó como representante legal de la empresa):

___________________________________________________________________________

Manifiesto conocer la Ley y su Reglamento, así como las especificaciones generales y particulares del

proyecto que junto con toda la documentación técnica, se aceptan y en lo conducente regirán respecto

al concurso indicado y demás actos que de el se deriven.

FIRMA: ______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: _____________________________________

CARGO: _______________________________________

NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE DE PREFERENCIA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

Anexo B-9.6 Factores Financieros

Descripción del desarrollo constructivo Ajustándose estrictamente a lo establecido en las convocatoria de concurso y sus anexos de estas convocatoria, desarrollar en función de lo siguiente:

1. Describir el impacto financiero, vinculando y justificando de manera congruente las

repercusiones que se tendrá en los costos directos e indirectos que la empresa contratista

proponga. Esta descripción deberá ser compatible con los documentos solicitados en los

Apartados del B-1 al B-7 de esta convocatoria.

2. Conformar y explicar el programa de integración, presentación y tiempo de pago de

estimaciones.

3. Considerando los puntos 1, 2 y 3 anteriores, describir el flujo financiero esperado mediante el

cual se garantice el flujo operativo de la obra.

FORMATO FB-10.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

México, D.F., a ____ de ___________________ del 2015.

Departamento de Obras y Servicios Generales P R E S E N T E Refiero a la convocatoria de fecha __________________________________________ y, la licitación No._________________ relativa a: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Sobre el particular, como representante legal de la empresa: Manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron a la convocatoria de invitación y anexos relativos al concurso de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado debida nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados. Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las bases de licitación, así mismo declaro que mi representante posee toda la información adicional proporcionada por el INSTITUTO como complemento de la documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra proposición. Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se ejecutarán los trabajos motivo de está licitación y por lo tanto, se han tomado en cuenta características de lugar, y grado de dificultad para la ejecución de los mismos. Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el: ______________________ con cédula No. _____________________ , Expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las especificaciones generales de construcción que tiene vigentes el INSTITUTO, el proyecto y normas vigentes, contando con suficiente experiencia en obra de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional y curriculum vitae del profesional citado. Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de (LOS TRABAJOS) que asciende a la cantidad de: $_____________________________ , ( _____________________________________________________________________________ ) sin I.V.A., cuyo desglose y resumen aparece en el Anexo No. B-8.1 del Documento B-8, Catálogo de Conceptos.

FIRMA _______________________________

REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE _____________________________

CARGO ______________________________

NOTA: DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

FORMATO FB-10.2

LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS CUYO MONTO SEA IGUAL O REBASE LOS $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS) SIN INCLUIR EL I.V.A., O EL QUE EN SU CASO EL IMPORTE QUE ESTABLEZCA EL SAT, DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE LICITACIÓN, EL ACUSE DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA. PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR DEBERÁN SOLICITAR DICHA OPINIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA DEL FALLO INCLUYENDO EN SU SOLICITUD AL S.A.T., ADEMÁS DE LOS DATOS SOLICITADOS EN LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I.2.1.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 (D.O.F. 03/12/16) EL CORREO ELECTRÓNICO [email protected] PARA QUE EL SAT ENVÍE EL ACUSE DE RESPUESTA QUE EMITIRÁ EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE OPINIÓN DEL LICITANTE ADJUDICATARIO; ASIMISMO, EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A DICHA SOLICITUD DEBERÁN ENTREGAR COPIA DEL ACUSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AV. PARQUE LIRA NO. 156 SEGUNDO PISO COLONIA OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F., EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A 17:00 HORAS. TRATÁNDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 34 DE LA LEY, LAS PERSONAS DEBERÁN PRESENTAR EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” A QUE HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, POR CADA UNA DE LAS OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA. ATENTAMENTE NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

El representante legal de la empresa.

__________________________________ Firma

SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION … · En el análisis de los precios unitarios, deberán...

Documents

Transcript of SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION … · En el análisis de los precios unitarios, deberán...