portal.csbp.com.boportal.csbp.com.bo/inicio/attachments/article/4033/04... · Web view: Los...

1

PLIEGO ESPECIFICO DE CONDICIONESLICITACIÓN PÚBLICA

Nº 004/2019 segundA CONVOCATORIA

“REMODELACION DE ALMACE-NES”

MODELO DE CONVOCATORIA

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/2019SEGUNDA CONVOCATORIA

La Caja de Salud de la Banca Privada, Administración Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

Objeto de la Contratación: “REMODELACION DE ALMACENES”

Tipo de Convocatoria: Licitación Pública

Forma de adjudicación: Por el total del servicio

Sistema de evaluación y adjudicación: Menor Costo

Encargados de atender consultas: Lic. Oscar Domínguez A. – ARPC

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono:(591-3) 3427676 interno 3428

Fax: (591-3) 3427676 – interno 3430 – 3412Pliego Específico de Condiciones y costo: Los proponentes interesados podrán recoger el PEC a partir del viernes 04 de Octubre de 2019 en Secretaría de Administración Regional de la CSBP, ubicada en la zona sur Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)previo deposito no reembolsable de Bs 300,00 (Trescientos 00/100 Bolivianos), a ser depositada en la cuenta corriente N° 2000105328 del Banco Nacional de Bolivia a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada código de referencia 947.Inspección Previa: Miércoles 09 de Octubre de 2019 a horas 10:30 en las Oficinas Administrativas de la CSBPConsultas escritas:Los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas dirigidas a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación “Administrador Regional” hasta horas 12:00 del medio día el día 14 de Octubre de 2019.

Reunión de aclaración: Se llevara a cabo a horas 10:00 del día 16 de Octubre del 2019.

Presentación de propuestas: Las propuestas deberán presentarse en la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en la zona sur Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo), hasta horas 14:00 del día 28 de Octubre de 2019.Acto de apertura de propuestas: Se realizará en la Sala de Reuniones de la Caja de Salud de la Banca Privada, el mismo día 28 de Octubre a horas 14:15.

2

RESUMEN EJECUTIVO

CONVOCATORIALICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2019

PRIMERA CONVOCATORIA

REQUERIMIENTO “REMODELACIÓN DE ALMACENES”

PUBLICACIÓN Jueves 03 y domingo 06 de Octubre de 2019 en el Deber, La Razón y la Página Web del CSBP

INSPECCIÓN PREVIAMiércoles 09 de Octubre a horas 10:30 en Oficinas Administrativas de la CSBP ubicada en Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania

CONSULTAS ESCRITAS: Hasta horas 12:00 del medio día del día 14 de Octubre de 2019

REUNIÓN DE ACLARACIÓN: Se realizará a horas 10:00 del día 16 de Octubre de 2019

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Hasta horas 14:00 del día 28 de Octubre de 2019.

APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizará en la Sala de Reuniones de la Caja de Salud de la Banca Privada, el mismo día 28 de Octubre de 2019, a horas 14:15.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en la zona sur Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo),Secretaria de Administración.

BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Boleta de Garantía Bancaria, emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el uno por ciento (1%) del total de la propuesta económica, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas.

PLAZO MÍNIMO DE VIGENCIA DE LA BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA

90 días calendario a partir de la fecha límite de presentación de propuestas

VALOR DEL PLIEGO Bs 300,00 (Trescientos00/100 bolivianos)

CAPÍTULO I

3

GENERALIDADES1. PRESENTACIÓN

La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 127/2012 de fecha 13 de noviembre de 2012, a través de la presente Licitación Pública, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego Específico de Condiciones.

2. OBJETO El objeto de la presente Licitación Pública, es la contratación de: REMODELACIÓN DE ALMACENES

3. FORMA DE ADJUDICACIÓNEl presente proceso de contratación será adjudicado por el total del Servicio.

4. DOMICILIOCAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

REGIONAL SANTA CRUZUbicada en la zona sur Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania

(paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)Fax (591-) – 3427676 interno 3428 , Teléfono (591-3) – 3427676 interno 3426

Santa Cruz - Bolivia

5. AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ARPC) Y PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD

5.1 La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) es

Lic. Oscar Domínguez Administrador Regional Santa Cruz

5.2 Los empleados de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:

Ing. Gabriel Ramos Gerente General Dr. Edgar Butron Gerente Médico Lic. Patricia Crespo Gerente Administrativo Financiero Lic. Oscar Domínguez Administrador Regional Santa Cruz Dr. Ever Soto Jefe Médico Regional Santa Cruz

6. PROPONENTES ELEGIBLESDe conformidad a lo establecido por el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:

a) Empresas legalmente constituidas en Bolivia.b) Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

4

7. INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.Están impedidos para participar directa o indirectamente en procesos de contratación que realice la CSBP, las siguientes personas jurídicas y naturales, debiendo en consecuencia, ser rechazadas sus propuestas:

a) El Presidente y miembros del Directorio, los ejecutivos y empleados de la CSBP que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSBP, que tengan relación con empresas en las que tuviesen participación accionaria o ejecutiva.

b) Los proponentes o en el caso de que éstos sean personas jurídicas, sus representantes, sus accionistas o socios que tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con los Directores de la CSBP, los empleados que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSB, los integrantes de la comisión de calificación y los empleados que sean responsables, participen o tengan relación con el proceso de contratación.

c) Los Directores, ejecutivos y empleados que prestan servicios actualmente hasta un año después de concluida su relación de dependencia con la CSBP, no podrán realizar negocios o celebrar contratos de provisión de bienes o servicios de ninguna índole con ésta, para sí o para terceros.

d) Las personas naturales o jurídicas que tengan proceso legal contra la CSBP o de ésta contra dichas personas

e) Las personas naturales o jurídicas que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora con la CSBP.

f) Las personas individuales y/o colectivas que hayan prestado servicios de asesoramiento o consultoría en la elaboración del PEC, Solicitud de Propuestas o Solicitud de Cotizaciones para un proceso determinado.

8. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTEDesde el inicio del proceso hasta la adjudicación:

8.1 El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a esta convocatoria, con excepción de la Reunión de Aclaración.

8.2 Cualquier relacionamiento referente a esta convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante la ARPC o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.

8.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante ARPC o la

5

autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente.

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTOLa presente contratación está financiada con fondos propios de la CSBP.

10. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓNLos precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos.

11. COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓNLos costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

12. IDIOMALa propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español.

13. NOTIFICACIONESLas notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores que adquirieron el Pliego Específico de Condiciones, se las efectuará:

a) En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física.

b) A través del envío al fax o correo electrónico oficial de los participantes, dado a conocer el momento de la compra del PEC. El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío.

c) En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los inciso a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación.

14. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓNLa CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, cuando:

a) Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso.

b) Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación.c) La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la

estructura y objetivos de la CSBP.

6

La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

15. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓNLa suspensión procederá mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación a los proponentes que adquirieron el PEC.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación.

16. ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓNLa anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:

a) Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PEC..

b) Error en el pliego específico de condiciones.

7

CAPÍTULO IIACTIVIDADES, PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

SECCIÓN IACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

17. AUTORIZACIÓN DE VENTA DEL PLIEGOLa venta del presente Pliego Específico de Condiciones (PEC) fue autorizada por la ARPC.

18. INSPECCIÓN PREVIALa inspección previa se realizará en el lugar y fechas establecidas en la convocatoria

19. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO ESPECÍFICO DE CONDICIONESLos interesados que adquieran el PEC podrán realizar consultas escritas hasta las 12 del medio día del 14 de Octubre .

Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración.

Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas.

20. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.Los plazos establecidos para la presentación de propuestas podrán ser ampliados por la ARPC mediante enmienda únicamente hasta diez (10) días hábiles, debido a:

a) Motivos de fuerza mayor o caso fortuitob) Enmiendas fundamentales al PECc) Solicitud debidamente justificada de un potencial proponented) Decisión de la CSBP debidamente justificada.

Las solicitudes de ampliación de plazo propuestas por los proponentes deberán ser efectuadas máximo hasta el día de la reunión de aclaración.

La ampliación de plazo será dada a conocer a los potenciales proponentes que adquirieron el PEC, por lo menos con tres (3) días hábiles previos al plazo original establecido para la presentación de propuestas, (mantener la siguiente aclaración únicamente en licitación pública) es decir conjuntamente la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones.

21. REUNIÓN DE ACLARACIÓNLa reunión de aclaración se llevará a cabo el día hora señalados en la convocatoria

8

En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales e informar si consideran que el pliego de condiciones tiene errores o es discriminatorio.

Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior.

El Notario de Fe Pública tomará apuntes y grabará el desarrollo de este acto para posteriormente elaborar el acta protocolizada de la misma y su correspondiente TestimonioLas respuestas a consultas efectuadas en la reunión de aclaración y que no puedan ser respondidas en este acto, serán dadas a conocer conjuntamente la notificación de la Resolución de Aprobación del PEC y la copia del acta de la reunión de aclaración notariada.

22. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL PLIEGO ESPECÍFICO DE CONDICIONES.La CSBP podrá, en cualquier momento antes de que emita la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, modificar el mismo mediante una o varias enmiendas ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas efectuadas por los proponentes.

El Pliego Específico de Condiciones será aprobado mediante Resolución emitida por la ARPC en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de efectuada la Reunión de Aclaración. Todas las aclaraciones y enmiendas constituirán parte integrante del Pliego Específico de Condiciones y serán dadas a conocer conjuntamente su Resolución de Aprobación correspondiente.

Los proponentes que adquirieron el Pliego Específico de Condiciones, serán notificados con esta Resolución en los plazos establecidos.

Una vez aprobada la Resolución al Pliego Específico de Condiciones no se realizará ninguna enmienda al mismo.

23. RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLIEGO ESPECIFICO DE CONDICIONES.Los potenciales proponentes notificados con la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones y que consideren que este documento contiene errores, exclusiones anticipadas o tratamientos discriminatorios, podrán presentar un Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución que aprueba el pliego específico de condiciones.

23.1 Instancia ante la que se interpone : Este recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

23.2 Plazo : este recurso deberá ser presentado en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones.

23.3 Requisitos : El potencial proponente deberá presentar el recurso por escrito, con el siguiente contenido:

9

a) Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone recurso de impugnación

b) Argumentos claramente planteadosc) Domicilio.Deberá adjuntar:d) Original del poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente

registrado en FUNDEMPRESAe) Fotocopia de la Factura por la compra del pliego específico de condiciones.f) Boleta de Garantía (Fianza Bancaria), emitida a favor de la CSBP, en la moneda

establecida en la contratación y con vigencia de treinta (30) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso de Impugnación, por el monto de Bs 6.000,00 (Seis mil 00/100 bolivianos).

g) Otros documentos que el proponente estime pertinentes para fundamentar su recurso.

23.4 Actividades de la CSBP:

a) Comunicará por escrito a los demás interesados que adquirieron el PEC, que se interpuso recurso y que el proceso de contratación queda suspendido.

b) Evalúa si corresponde la aceptación del recurso- Si cumple con los requisitos acepta el recurso- Si no cumple con los requisitos, desestima el recurso y comunica por escrito al

interesado.c) Si acepta el recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de

cinco (5) días hábiles, computables a partir de la recepción del recurso, emitiendo resolución que confirme o revoque la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones, que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

d) Notificación: Los resultados del recurso interpuesto, serán dados a conocer a todos los proponentes que adquirieron el pliego específico de condiciones, en un plazo de un (1) día hábil de emitida la resolución que confirme o revoque el recurso presentado, en Secretaría Administrativa de la CSBP.

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada por el proponente como requisito para ser atendido con el recurso presentado.

La resolución que resuelve el recurso de impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto quedará ejecutoriada.

La Resolución que confirme la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, tendrá como efecto la continuación del proceso de contratación.

10

La Resolución que revoque la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, implicará la modificación de la misma en los puntos probados y la continuación del proceso.

Si pasados los cinco (5) días hábiles la CSBP no emite resolución que resuelve el recurso de impugnación al PEC, implicará la aceptación del recurso interpuesto en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el recurrente solicitará mediante nota expresa la modificación del PEC, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos.

11

SECCIÓN IIPREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Los proponentes o potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la presente sección.

24. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

24.1 Carta de presentación firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario A-1, en original.

24.2 Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario A-2, en original.

24.3 Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3), en original.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas.

La experiencia general requerida al proponente debe ser en construcción de todo tipo de infraestructuras civiles de mediana y alta complejidad. No se debe tomar en cuenta viviendas unifamiliares, losas de parqueo, losas deportivas (canchas multifuncionales), atajados, obras de arte en caminos, trazado de caminos de tierra, construcción de vías de asfaltos o cemento y otro tipo de obras viales que no tengan que ver con el proyecto.

Lo importante en cuanto a la experiencia general es la referida a la relación de los montos manejados en los últimos tres años y cuya sumatoria debe ser por lo menos tres veces el monto propuesto para nuestro proyecto.

Experiencia Específica de la Empresa, en construcción de obras similares (Formulario A-4), en original.

El proponente deberá comprobar en los últimos 3 años experiencia específica de al menos una obra, entendiéndose por obras similares; Refacciones y Remodelaciones en Edificios, como ser Bancos, Instituciones Financieras, Instituciones de Telecomunicación, Hospitales, Centros de Salud y Edificios de Oficinas.

Lo importante en cuanto a la experiencia especifica, es la referida a la relación de los montos manejados en los últimos tres años y cuya sumatoria debe ser por lo menos tres veces el monto propuesto para nuestro proyecto.

Importante.- La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica.

24.4 Fotocopia simple de los siguientes documentos

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

12

a) Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en FUNDEMPRESA.

b) Testimonio de Poder registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c) Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.d) Número de Identificación Tributaria (NIT).e) Factura por la compra del Pliego Específico de Condicionesf) Cédula de Identidad vigente del representante legal.g) Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente

creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

*Para empresas Unipersonalesa) Testimonio de Poder Registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al

Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.

b) Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.c) Número de Identificación Tributaria (NIT).d) Factura por la compra del Pliego Específico de Condicionese) Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.f) Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente

creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación Accidental que identifique el porcentaje de participación, el Representante Legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

24.5 Boleta de Garantía (Fianza bancaria) de Seriedad de propuesta, en original Por el 1% (uno por ciento) del total de la propuesta económica, cuando la adjudicación no sea por tramos.

Si la adjudicación es por tramos el proponente podrá presentar una sola Boleta de Seriedad de Propuesta por el 1% (uno por ciento) de la suma total de propuestas económicas de los tramos a los cuales se presente o una boleta por cada tramo, tomando en cuenta el total de la propuesta económica de cada tramo.

La vigencia de esta garantía debe ser de noventa días calendario como mínimo, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Importante.- El proponente debe mantener esta fecha siempre que en el segundo párrafo del parágrafo III del Formulario A - 1, establezca que el plazo de validez de su propuesta es de 60 días calendario. Si el plazo de validez de su propuesta es mayor a 60 días calendario, debe adicionar a este plazo 30 días calendario y obtener el plazo mínimo de validez de esta boleta.

Ejecución: esta garantía será ejecutada:

13

a) Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas.

b) Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta.

c) Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato

d) Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido.

Devolución: esta garantía será devuelta:

a) Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato

b) A los otros proponentes, una vez suscrito el contratoc) Después de la declaratoria desierta de la convocatoriad) Cuando la ARPC solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el

proponente rehúse aceptar la solicitud.

25. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICALa propuesta técnica debe ser presentada a través de los siguientes Formularios;

25.1 Curriculum vitae y experiencia Residente de la Obra (Formulario C-1).

La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa.

25.2 Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario C-3).

El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

14

El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de obra.

25.3 Cronograma de ejecución de obra (Formulario C-4).

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

25.4 Propuesta TécnicaLa propuesta técnica debe incluir:

a) El organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave.

b) Los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.

c) El número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

26. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICALos proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta económica:

26.1 Carta de Presentación de la propuesta Económica, de acuerdo al Formulario B-1.

26.2 Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-2), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

26.3 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-3), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

26.4 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra (Formulario B-4).

27. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por

15

escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

a ) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

16

SECCIÓN IIIPRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

28. FORMALIDADES28.1 Las propuestas deben ser presentadas horario, fecha y lugar establecidos en la

convocatoria.

28.2 La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.

28.3 El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente, con excepción de la garantía de seriedad de propuesta (Boleta de Garantía).

28.4 No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.

29. CANTIDAD DE EJEMPLARESLa propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

30. FORMA DE PRESENTACIÓNLa propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADAADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA CRUZ

LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Zona Sur Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo.

RAZÓNSOCIALONOMBRE DEL PROPONENTE:

_____________________________________________________________________LICITACIÓN PUBLICA Nº 004/2019

SEGUNDA CONVOCATORIAREMODELACION DE ALMACENES

No abrir antes de horas 14:15 del día 28 de Octubre de 2019

31. MODIFICACIONES Y DESISTIMIENTO31.1 Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota

expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

17

Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante, según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 39 del presente Pliego Específico de Condiciones.

31.2 El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico.

En caso de desistimiento posterior a la hora límite de cierre de recepción de propuestas, la CSBP ejecutará la boleta de garantía (fianza bancaria) de seriedad de propuesta.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

32. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASEl Notario de Fe Pública dará fe del número de propuestas presentadas y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si éste se encuentra en el lugar de presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los próximos minutos.

Se considerará la hora de la CSBP como oficial.

33. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico.

18

SECCIÓN IVAPERTURA DE PROPUESTAS

34. PLAZOLa apertura de las propuestas será efectuada en acto público con la presencia de los integrantes de la comisión de calificación y un Notario de Fe Pública, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas.

35. ACTO DE APERTURAEl Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir.

El Presidente de la Comisión de Calificación iniciará el acto dando lectura al orden del día.

El Secretario dará lectura al resumen ejecutivo, a la declaración de integridad y al acta de cierre de recepción de propuestas.

Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. En caso de adjudicaciones por ítems o lotes se dará a conocer el precio de las propuestas económicas para cada ítem o lote.

Cuando alguna propuesta no se halle foliada y el proponente se encuentre en el acto de apertura, se le solicitará que en presencia del Notario de Fe Pública proceda a foliar los documentos presentados. Si el proponente no se halla en el acto de apertura, un miembro de la Comisión de Calificación procederá con la foliación, la misma que debe constar en el acta

Se dará lectura a los documentos legales, administrativos y técnicos.

El Notario de Fe Pública levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación y los proponentes que así deseen hacerlo.

Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando a la ARPC declare desierta la convocatoria.

36. ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ARPCConcluido el acto de apertura, de forma inmediata, la nómina de proponentes así como las copias de los correspondientes Testimonios de Constitución y de Poder del Representante Legal, cuando corresponda, serán remitidas por la Comisión de Calificación a la ARPC, para efectos de eventual excusa.

37. POSTERGACIÓN

19

La ARPC en caso de fuerza mayor o caso fortuito, podrá postergar el acto de apertura de propuestas, fijando nuevo día y hora según corresponda.

Esta decisión será comunicada a todos los proponentes que adquirieron el Pliego Específico de Condiciones, en forma verbal si la postergación es por horas y en forma escrita si la postergación es mayor a un (1) día hábil.

CAPÍTULO III

20

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

SECCIÓN IEVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

38. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓNLa calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: MENOR COSTO.

Si el proponente hubiese omitido la presentación de algún documento legal o administrativo que sea considerado error subsanable, solicitará a la ARPC requerir al proponente el mencionado documento para que presente en el plazo de tres (3) días hábiles.

39. EVALUACIÓNEn sesión permanente y reservada la Comisión de Calificación procederá a evaluar las propuestas presentadas.

Bajo este método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo La Comisión de Calificación, una vez abiertas las propuestas, utilizando el Formulario E-2 procederá a identificar la propuesta con el Menor Precio Total consignado en el Formulario B-1.

La Comisión de Calificación procederá a la revisión del Formulario B-2 (Presupuesto por Ítem y General de la Obra) de la propuesta con el Menor Precio.

Si el Formulario B-2 no consigna todos los ítems solicitados por la entidad en la Tabla de Volúmenes de Obra, en descripción y cantidad, la propuesta será inhabilitada.

Si un ítem específico fuese presentado sin precio, será considerado como omisión, dando lugar a la descalificación del proponente.

La Comisión de Calificación verificará si la propuesta con el Menor Precio cumple con los requisitos de presentación establecidos en el Pliego Específico de Condiciones consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE según corresponda, en el Formulario E-1.

Para este efecto deberá verificar que la propuesta contenga la documentación requerida y que los Formularios presentados estén debidamente llenados y firmados.

Evaluación de la propuesta técnica: La propuesta técnica cumple con lo solicitado si:

a) El organigrama contempla todo el personal técnico clave presentado en la propuesta.

b) Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada.

21

c) Incluye el número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y la información del número de personal promedio a utilizar por frente de trabajo.

Evaluación de la propuesta económica: La propuesta económica cumple con lo solicitado, si contiene el Formulario B-3 (Análisis de Precios Unitarios) para cada uno de los ítems solicitados y consignados en el Presupuesto por Ítems y General de la Obra y ha sido llenado en su integridad de acuerdo con las especificaciones técnicas, y aplicando leyes sociales y tributarias vigentes.

El Formulario B-3 debe necesariamente coincidir con los precios unitarios señalados en el Formulario B-2; caso contrario prevalecerán los montos del Formulario B-2.

La propuesta será descalificada si no cumple con cualquiera de los atributos establecidos en el Formulario E-1 (Documentos necesarios en la propuesta).

En caso de descalificación de la propuesta con el Menor Precio, se procederá a la calificación de la segunda mejor propuesta, y así sucesivamente.

40. ERRORES NO SUBSANABLESSon aquellos que inciden en la propuesta presentada y son objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades:

a) Ausencia total o parcial de la propuesta técnicab) Ausencia total o parcial de la propuesta económicac) No presentación de la boleta de garantía (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta, o

la presentación de ésta girada por monto o plazo de vigencia menor al requerido, o emitida en forma errónea, o cuando en lugar de esta se presente póliza de caución, o cuando la garantía presentada cuente con características menores a la requerida.

d) Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la Comisión de Calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En procesos por ítem o lotes, éste 2% es por ítem o lote.

e) Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas.

41. INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTASLa Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:

a) Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra.

b) Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada.

22

c) Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas.

d) Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida.

e) Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el artículo 7 del presente Reglamento.

f) Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita.

g) Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas en el numeral 40 del presente Documento.

h) Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.

i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

j) Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PEC.

42. PLAZO DE EVALUACIÓNLa Comisión de Calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.

En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

43. CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓNEl informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

a) Nómina de los proponentes y precios ofertadosb) Cuadros comparativosc) Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económicad) Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio

referencial, precio adjudicado y diferencia.e) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.f) Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en

cada caso la causal correspondiente..g) Otros aspectos que la comisión de calificación considere pertinentesh) Recomendación de aclaración o declaratoria desierta.

23

SECCIÓN IIRESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

44. PLAZOLa ARPC en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables a partir de la recepción del Informe de Calificación Final y Recomendación, si está de acuerdo con el mismo, emitirá la Resolución correspondiente, salvo en los procesos que requieran “No Objeción”, en los que no se aplicará este plazo.

La ARPC podrá solicitar complementación, enmiendas, confirmación o sustentación al informe de la comisión de calificación.

Recepcionada la complementación, enmiendas, confirmación o sustentación, aceptando la recomendación o apartándose de ella bajo su exclusiva responsabilidad, emitirá resolución.

45. CONTENIDOL a Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta deberá contener:

a) Nómina de los participantes y precios ofertadosb) Los resultados de la calificaciónc) Causales de descalificación o inhabilitación de las ofertas, si existiesen.

46. DECLARATORIA DESIERTALa ARPC declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales:

a) Si no se hubiese recibido ninguna propuestab) Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con

lo exigido en el PEC.c) Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación

47. NOTIFICACIÓNLa ARPC notificará con una copia de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta a todos los proponentes cuyas propuestas hayan sido abiertas, en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la fecha de emisión de esta resolución.

48. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESOLa información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público.

SECCIÓN III

24

RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

49. RECURRENTESLos potenciales proponentes que consideren que la Resolución de Adjudicación emitida afecta, lesiona o causa perjuicios a sus legítimos intereses, podrán presentar un Recurso Administrativo de Impugnación a esta resolución.

49.1 Instancia ante la que se interpone : Este recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

49.2 Plazo : este recurso deberá ser presentado en el plazo de cuatro (4) días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución de adjudicación correspondiente.

49.3 Requisitos : El potencial proponente deberá presentar el recurso por escrito, con el siguiente contenido:a) Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone

recurso de impugnaciónb) Argumentos claramente planteadosc) Domicilio.Deberá adjuntar:d) Original del poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente

registrado en FUNDEMPRESAe) Documento que acredita la compra del pliego específico de condicionesf) Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) irrevocable, renovable y de ejecución

inmediata equivalente al 1% (uno por ciento) de su propuesta económica, con una validez de 30 días calendario computables a partir de la presentación del recurso de impugnación.

g) Documentación que en calidad de prueba estime conveniente o señalar la que cursa en el expediente, que, a su criterio, sea necesaria para fundamentar su recurso.

49.4 Actividades de la CSBP: a) Comunicará por escrito a todos los demás proponentes que presentaron

propuestas, que se interpuso recurso a la resolución de adjudicación y que el proceso de contratación queda suspendido.

b) Evaluará si corresponde la aceptación del recurso Si cumple con los requisitos acepta el recurso. Si no cumple con los requisitos, desestima el recurso y comunica por escrito

al interesado.c) Si acepta el recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de

diez (10) días hábiles, computables a partir de la recepción del recurso, emitiendo Resolución que confirme o revoque la Resolución de Adjudicación y que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

d) Notificará con los resultados del recurso interpuesto, en un plazo de dos días hábiles de emitida la resolución que confirme o revoque el recurso presentado, en secretaría administrativa de la CSBP.

25

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada por el proponente como requisito para ser atendido con el recurso presentado.La Resolución que resuelve el Recurso de Impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto quedará ejecutoriada.

Si pasados los diez (10) días hábiles la CSBP no emite Resolución que resuelve el recurso de impugnación, implicará la aceptación del recurso interpuesto y en consecuencia la revocación de la resolución impugnada, en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el recurrente solicitará mediante nota expresa, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos. En este caso la CSBP devolverá al recurrente la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada.

CAPITULO IVSUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRA

SECCIÓN I

26

DE LOS CONTRATOS

50. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOSEl proponente adjudicado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada presentados en fotocopia simple en la presentación de propuestas, incluida la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato.

La CSBP a través de la ARPC, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.

Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta , convocará nuevamente a la comisión de calificación para que proceda a evaluar a la segunda propuesta con el precio más bajo. En este caso los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación con la resolución de adjudicación.

51. GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOTiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta la recepción definitiva de la obra.

La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP.

Esta garantía será devuelta al proponente adjudicado, a la recepción total y definitiva de la obra, una vez que el contratista haya presentado la garantía de Buena Ejecución de Obra.

52. ANTICIPOEl contrato suscrito con la CSBP podrá consignar un anticipo que no podrá exceder el 30% (treinta por ciento) del valor total del contrato.

Para el efecto el proponente adjudicado deberá presentar una garantía a primer requerimiento de correcta inversión de anticipo, por el 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo otorgado y con una vigencia desde la fecha de firma de contrato hasta la deducción total del anticipo otorgado.

27

53. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓNEl contrato será elaborado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción a conformidad de los documentos requeridos para la firma del mismo.

La suscripción deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde la notificación al proveedor.

54. PROTOCOLIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE FIRMASLos contratos cuyos montos sean superiores a Bs 700.000.- (setecientos mil 00/100 Bolivianos) serán protocolizados ante Notario de Fe Pública. Los contratos por montos superiores a Bs 60.000.- (Sesenta mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs 700.000.- (Setecientos mil 00/100 Bolivianos) constarán en documento privado con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública.

Los costos de protocolización o reconocimiento de firmas serán cubiertos por el proponente adjudicado.

55. MODIFICACIONESSe aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

El o los contratos modificatorios no podrán exceder al 10% (diez por ciento) del monto del contrato principal, salvo autorización expresa del Directorio..

56. RESOLUCIÓNEl contrato establecerá las causales de resolución del mismo.

Los montos acumulados por concepto de multas, iguales o superiores al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato podrán, a exclusiva decisión de la CSBP, constituir causal de resolución del contrato por incumplimiento.

La resolución del contrato será obligatoria cuando la suma de las multas acumuladas alcance al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

SECCIÓN IIDE LA RECEPCIÓN DE OBRA

57. COMISIÓN DE RECEPCIÓN

28

Para la recepción de obras la CSBP obligatoriamente conformará una Comisión de Recepción, responsable de realizar la recepción de las obras ejecutadas en función a las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones y la propuesta adjudicada, en el plazo y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.

58. DOCUMENTOSLa Comisión de Recepción elaborará las actas de recepción provisional, determinando el plazo en el que realizará la recepción definitiva; asimismo, solicitará a los contratistas las planillas de avance de obra y la factura correspondiente.

59. FACTURACIÓN Y PAGOLa forma de pago es la siguiente: De acuerdo a avance de Obra, pudiendo el contratista presentar planilla de avance de obra cada 15 días como plazo mínimo entre planillas.

Los pagos se realizarán en el tiempo, forma y condiciones estipuladas en este documento y reflejadas en el contrato. Las facturas o notas fiscales deberán ser presentadas a la CSBP, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.

29

CAPÍTULO VESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. ITEMS SOLICITADOS Para la readecuación se requiere los 52 ítems de acuerdo al siguiente detalle:

1. INSTALACIÓN DE FAENAS

ALCANCEEste ítem comprenderá la ejecución de obras e instalaciones provisionales requeridas para el mejor desarrollo de los trabajos. El contratista construirá sus propias instalaciones y otras que el contratante juzgue conveniente las que, como mínimo comprenderán:

Depósito de materiales y herramientas (Obrador) mayor o igual a 9 m2 Batería de baño con 1 inodoro y 1 ducha además de todas las instalaciones

necesarias. Un tanque séptico de PVC de 3500 litros, que recibirá las aguas negras del inodoro.

Dicho tanque deberá ser drenado por empresa especializada para el efecto, cada vez que sea necesario.

Acometida eléctrica con térmico de protección. Deberá contarse como mínimo de un juego de 10 tomas de fuerza (tipo Shucko) para el

uso de herramientas y equipos eléctricos. 10 puntos de iluminación. Un punto de alimentación de agua con su grifo. El piso deberá ser de ladrillo adobito calafateado El cerramiento y cubierta serán de calamina.

Las instalaciones podrán ser de carácter económico/tradicional con la utilización de materiales desechables tales como:

calaminas madera de construcción, puntales (Opcionalmente Perfil angular) agregados comunes otros necesarios

EJECUCIÓNEl contratista deberá realizar las obras necesarias de drenaje tanto para aguas pluviales como para contaminados de tal modo de evitar acumulaciones de agua para el primer caso, así como las necesarias para llevar los contaminados hasta las zonas de tratamiento o eliminación en el segundo.

El contratista deberá proveer a toda persona presente en la obra el material y equipo de seguridad adecuado a la actividad que deban desarrollar.

Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias y ordenadas.

El contratista está en la obligación de cumplir estrictamente con las normas vigentes y otras que el contratante considere necesarias respecto a la protección del medio ambiente.

30

Se aceptará si el contratista cuenta con obrador móvil (Conteiner), pero deberá construirse aparte la batería de baño para el personal.Al concluir la obra el contratista deberá demoler y/o retirar toda la construcción provisional.

MÉTODO DE MEDICIÓNEl presente ítem se medirá en forma GLOBAL, por lo que en él se deberá incluir todos los gastos que la realización total de este ítem pueda implicar.

FORMA DE PAGOLas cantidades definidas según el acápite anterior serán pagadas en forma GLOBAL y en porcentajes acordes con los porcentajes de avance del ítem de acuerdo al informado en la propuesta y definido en el contrato, el mismo que representará una compensación total al contratista por transporte, equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios sociales, impuestos y gravámenes, gastos generales y administrativos, impuestos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

2. REPLANTEO Y TRAZADO

ALCANCEEste ítem comprende la ubicación correcta de la obra y materialización, en el terreno, de los ejes indicados en los planos mediante referencias físicas que permitan restituirlas todas las veces que sean necesarias.

Serán parte del ítem los materiales que se empleen para su ejecución como: Estacas, Alambres, Clavos, Hilos, Cal de blanqueo, etc.

EJECUCIÓNPara proceder a la ejecución del ítem de replanteo, se notificara a la Supervisión con lapso mínimo de 48 hrs anteriores a la iniciación de los trabajos con la presentación de un procedimiento de la actividad.

Todo el trabajo se realizará con instrumento óptico topográfico de precisión para garantizar la buena ejecución del ítem.

Se procederá al replanteo de los ejes principales y se dejarán dos (2) mojones y/o marcas para establecer una referencia permanente a través de todo el tiempo que dure la obra. Dichas referencias deberán ser presentadas físicamente a la Supervisión quien podrá, si así lo ve conveniente, solicitar se materialicen otras referencias que mejoren el proceso y control del replanteo.

En relación con las referencias y asegurados independientemente con caballetes y estacas de madera se alinearán alambres en los ejes principales, según las necesidades de la construcción.

El Replanteo deberá recibir aprobación escrita de la Supervisión antes de proceder a las obras siguientes.

31

MÉTODO DE MEDICIÓNEl presente ítem se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie construida incluyendo aceras de protección exterior, y en él se deberán incluir todos los gastos que la realización total de este ítem, pueda implicar.

FORMA DE PAGOLas cantidades definidas según el acápite anterior serán pagadas en la totalidad de metros cuadrados (m2) medidos, al precio de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipo, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios y cargos sociales, impuestos y gravámenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

3. Cerco temporal perimetral de obra con malla sombraALCANCEEste ítem comprende la construcción de un muro de cerco provisional de cierre perimetral del área de trabajo sobre el resto del terreno.

Serán parte del ítem los materiales que se empleen para su ejecución como: Estacas, Alambres, Clavos, malla sombra, etc.

EJECUCIÓNPara proceder a la ejecución del ítem de replanteo, se notificara a la Supervisión con lapso mínimo de 48 hrs anteriores a la iniciación de los trabajos.

Este cerco temporal será construido al interior del terreno de manera que se separe el área de trabajo del resto del predio a fin de proteger a los transeúntes internos y precautelar la seguridad del personal, herramientas y equipo de la obra.

Se debe considerar el uso de malla sombra de un 90% de opacidad y que debe ser restituida parcial o totalmente de forma inmediatamente en caso de rasgaduras, rotura y desgaste. Debe reflejar una imagen de orden y limpieza de la obra.

Este muro de cerco debe servir también para colocar información de seguridad de obra, hacia el interior de la obra como hacia el exterior de la misma.

MÉTODO DE MEDICIÓNEl presente ítem se medirá en metros lineales (Ml) de superficie construida y en él se deberán incluir todos los gastos que la realización total de este ítem, pueda implicar.

FORMA DE PAGOLas cantidades definidas según el acápite anterior serán pagadas en la totalidad de metros lineales (Ml) medidos, al precio de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipo, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios y cargos sociales, impuestos y gravámenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

32

4. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRAALCANCELa obra requiere la limpieza de sus predios y áreas perimetrales de manera periódica y una limpieza profunda antes de la entrega provisional y otra antes de la entrega final.

Este ítem debe considerar un equipo o cuadrilla de trabajo que realice las tareas de retiro de escombros, restos de materiales y otros propios del proceso de obra y su disposición final. Este material no se podrá acumular dentro de obra, y deberá evacuarse diariamente hacia los botaderos autorizados.

Deben considerarse para este ítem materiales como, escobas, recogedores, jaladores de agua, baldes escurridores de agua, paños, trapos, brochas, cepillos de mano, cepillos de piso, detergentes, mangueras, bolsas plásticas, tachos y demás herramientas y equipo que sirva para facilitar los trabajos de limpieza de los predios de la obra.

El personal de la cuadrilla destinada a la limpieza de obra, debe estar correctamente identificada y con su respectivo equipo de seguridad EPP.

Los materiales, herramientas, equipo EPP y equipo de trabajo, deben considerarse y reflejarse en el análisis de precio unitario. Su omisión será considerada causal de no cumplimiento.

EJECUCIÓN

Limpieza periódica de obra. La cuadrilla de limpieza debe estar recorriendo constantemente los predios de obra a fin de retirar elementos sueltos, restos de materiales, equipo que no se esté usando, herramientas que no sean ocupadas, con la finalidad de mantener despejadas las áreas de trabajo, de circulación y de acopio de materiales.

Limpieza profunda de obra. La cuadrilla de trabajo debe realizar, con apoyo externo si fuere necesario, dos ciclos de limpieza profunda antes de la entrega provisional la primer y antes de la entrega definitiva. En ambos ciclos se debe dejar completamente limpio a profundidad la obra por entregar, eliminando restos de materiales y sobre todo rastros, manchas y marcas de los trabajos finales de acabado.

No se permitirá que en los actos de entrega provisional y final, la cuadrilla continúe su trabajo o esté retirando los restos de su trabajo. En caso de que la limpieza no refleje la correcta finalización de los trabajos, se suspenderán las entregas respectivas aplicando las clausulas respectivas por la entrega fuera del plazo establecido.

El trabajo de la cuadrilla de limpieza debe ser aceptable y a criterio del supervisor de la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación de manera global (Gbl).

FORMA DE PAGOEl pago de este ítem se podrá hacer de manera parcial junto a cada planilla de avance, prorrateado proporcionalmente al avance de la obra, dejando un mínimo del 20% del ítem para la planilla de cierre o planilla final.

33

5. DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE ALCANCELa demolición de la construcción existente, deberá efectuarse en forma mecánica o manual. Se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las columnas metálicas existentes que soportan las cubiertas de ambas galpones.

El material no se podrá acumular dentro de obra, y deberá evacuarse diariamente hacia los botaderos autorizados por el supervisor.

EJECUCIÓNUna vez demarcado y aprobado por el supervisor el área a demoler se procederá con el trabajo de manera cuidadosa con el fin de no ocasionar daños a la estructura de las columnas existentes.

El trabajador podrá utilizar herramientas menores como ser combo y cincel, así como también el uso de amoldadora que permitirá ocasionar menor daño a la estructura.El acabado de la demolición debe ser aceptable y a criterio del supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) demolidos.

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en (M2) ejecutados al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

6. RETIRO DE CUBIERTA Y CERRAMIENTOS DE MUROS DE CALAMINA EXISTENTES

ALCANCESComprende los trabajos de retiro de cubierta y cerramientos verticales de calamina metálica existentes.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra. La omisión de cualquier de los elementos de análisis del precio unitario, será considerada incumplimiento a la especificación.

EJECUCIÓNPara realizar el retiro de la cubierta de calamina se procederá a la colocación de líneas de vida, las cuales servirán para que los trabajadores enganchen los arneses tipo “cola de mono” y puedan realizar el retiro de las calaminas de manera segura, de igual manera tender la red de andamios arriostrados entre sí para permitir el movimiento del personal en alturas.

Se retiraran los anclajes que aseguran las calaminas, luego se procederá al retiro y bajado de las calaminas, las cuales deberán estar amaradas con soga para evitar así que estas se vuelen y ocasiones daños o accidentes.

34

Si existen fuertes vientos, se deberán coordinar con el supervisor de obra, la continuidad de los trabajos a fin de evitar accidentes.

Estos trabajos se deberán realizar de manera rápida y con el respectivo equipo de seguridad.

Se prohíbe expresamente el trabajo de este ítem en horario nocturno.

MEDICIONEl retiro de cubierta de calamina metálica será medido en metros cuadrados (m2) de superficie neta, quiere decir en base a la inclinación de la cubierta de calamina.

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por m2 ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

Los materiales residuales producto de la ejecución de estos ítems, deberá ser dispuesto por el contratista fuera de los predios de la obra a fin de permitir tener un área de trabajo limpia.

7. DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO ADOBITOALCANCELa demolición de los muros deberá efectuarse en forma manual, mediante herramienta menor (combo, cincel y/o punta).


EJECUCIÓNUna vez demarcado y aprobado por el supervisor el área a demoler se procederá con el trabajo de manera cuidadosa.

El trabajador podrá utilizar herramientas menores como ser combo y cincel, así como también el uso de amoldadora que permitirá ocasionar menor daño a la estructura.El acabado de la demolición debe ser aceptable y a criterio del supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) demolidos.


35

8. RETIRO Y EXCAVACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOSALCANCELa demolición de pisos de hormigón será en el área que indiquen los planos y/o supervisor de obra. La demolición de los pisos deberá efectuarse en forma manual o mediante herramienta mecánica. Se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las columnas metálicas o de Hº existentes que soportan las cubiertas de ambas galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra. La omisión de cualquier de los elementos de análisis del precio unitario, será considerada incumplimiento a la especificación.


EJECUCIÓNUna vez demarcado y aprobado por el supervisor el área a demoler se procederá con el trabajo de manera cuidadosa con el fin de no ocasionar daños a la estructura.

El trabajador podrá utilizar herramientas menores como ser combo y cincel, así como también el uso de amoldadora, taladro percutor, etc.

Durante la demolición con martillo percutor se deberá de proveer al operador guantes, gafas de seguridad y protector auditivo, así como acordonar el área de trabajo para evitar accidentes.

El acabado de la demolición debe ser aceptable y a criterio del supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) demolidos

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en metros cuadrados (M2) ejecutados al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

9. RETIRO Y REPARACIÓN DE PISOS ANTIGUOSALCANCELa demolición de pisos de cerámica u otro material será en el área que indiquen los planos y/o supervisor de obra.

La demolición de los pisos deberá efectuarse en forma manual o mediante herramienta mecánica. Se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las columnas metálicas o de Hº existentes que soportan las cubiertas de ambas galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra. El material no se

36

podrá acumular dentro de obra, y deberá evacuarse diariamente hacia los botaderos autorizados por el supervisor.

EJECUCIÓNUna vez demarcado y aprobado por el supervisor el área a demoler se procederá con el trabajo de manera cuidadosa con el fin de no ocasionar daños a la estructura.

El trabajador podrá utilizar herramientas menores como ser combo y cincel, así como también el uso de amoldadora, taladro percutor, etc.

Durante la demolición con martillo percutor se deberá de proveer al operador guantes, gafas de seguridad y protector auditivo, así como acordonar el área de trabajo para evitar accidentes.

El acabado de la demolición debe ser aceptable y a criterio del supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) demolidos


10. LIJADO Y Pintado de estructura de cubierta

ALCANCESEste ítem comprende el pintado de la estructura de cubierta con pintura anticorrosiva, la cual la protegerá de humedad y evitara que se oxide.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación de residuos de obra. Su omisión será considerada incumplimiento a la especificación. De igual manera deben figurar las diferentes capas de pintura que se aplicarán.

EJECUCIÓNUna vez retirada la cubierta, se procederá a la limpieza de la estructura mediante cepillos de acero de mano y cepillos de acero para amoladora u otra herramienta, serán cepillados, lijados y limpiados hasta eliminar por completo el óxido superficial y se pintara con una primera mano de Zincromato como capa imprimante, la segunda mano de pintura anticorrosiva y una tercera mano de esmalte o recubrimiento final. Cada una de las capas debe ser aplicada en colores diferentes a fin de facilitar su identificación.

La última mano se aplicará una vez concluidos los trabajos de colocado de la nueva cubierta de calamina metálica. Este proceso se aplicará incluso en las superficies que estarán en contacto con las planchas de calaminas.

37

El pintado se podrá realizar con brocha o soplete. Estos trabajos se deberán realizar con el respectivo equipo de seguridad y bajo condiciones climáticas que garanticen un correcto aplicado de las pinturas.

MEDICIONEl pintado de estructura de cubierta será medido en metros cuadrados (m2).

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por m2 ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

11. Colocado de cubierta de calaminaALCANCESComprende los trabajos de colocado de cubierta de nueva calamina galvanizada sobre la estructura metálica.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra. La omisión de cualquier de los elementos de análisis del precio unitario, será considerada incumplimiento a la especificación.

EJECUCIÓNUna vez definida las longitudes de la cubierta, se procederá a la colocación de la cubierta de calamina galvanizada, la cual será asegurada con tirafondos en cada correa, de ser posible se deberá colocar una sola pieza de calamina desde la cumbrera hasta donde termine el galpón.

La calamina galvanizada Sera la No. 28, de 0.43 mm de espesor y deberá tener certificado de calidad para garantizar su durabilidad. No se permitirá el uso de piezas dobladas o abolladas. En caso de realizar perforaciones que no vayan a ser ocupadas, se deberá remplazar la pieza. Se debe presupuestar el uso de tirafondos con arandelas de goma, de metal y tuerca.

Durante la colocación de las calaminas se deberá colocar líneas de vida para que los trabajadores puedan asegurar su arnés a la misma y evitar accidentes durante la ejecución de estos trabajos de altura.

Si existen fuertes vientos, se deberán coordinar con el supervisor y/o fiscal la ejecución de los trabajos ya que debido a los fuertes vientos podrían ocurrir accidentes.

Estos trabajos se deberán realizar de manera ágil y con el respectivo equipo de seguridad.

MEDICIONEl colocado de cubierta de calamina galvanizada será medido en metros cuadrados (m2) de superficie neta, quiere decir la inclinación de la cubierta de calamina.

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por m2 ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales,

38

herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

12. ARREGLO DE PORTONES METÁLICOS EXISTENTESALCANCESEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones del arreglo de los portones existentes en los ingresos a los galpones.

Estos deberán ser restaurados completamente, no dejando partes oxidadas ni defectuosas, deberán pintarse y poner chapa.

Se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses de seguridad, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

EJECUCIÓNUna vez identificado y aprobado por el supervisor el área y extensión a intervenir, se procederá con el trabajo.

Se deben identificar dos tipos de trabajo. El primero es la reparación y la otra la reposición o remplazo.

Para los trabajos de reparación, se procederá a la limpieza de los portones mediante cepillos de acero de mano y cepillos de acero para amoladora u otra herramienta, serán cepillados, lijados y limpiados hasta eliminar por completo el óxido superficial y se pintara con una primera mano de Zincromato como capa imprimante, la segunda mano de pintura anticorrosiva y una tercera mano de esmalte o recubrimiento final. Cada una de las capas debe ser aplicada en colores diferentes a fin de facilitar su identificación.

La última mano se aplicará una vez concluidos los trabajos de colocado de reposición o remplazo de partes o piezas.

Para los trabajos de remplazo o reposición se deben retirar las piezas en mal estado o defectuosas. Estas piezas se deben remplazar por otras nuevas y que respeten las medidas, calidades y características de las que se están remplazando. El proceso de acabado debe ser el mismo que el detallado en los párrafos que nos preceden.

El pintado se podrá realizar con brocha o soplete. Estos trabajos se deberán realizar con el respectivo equipo de seguridad y bajo condiciones climáticas que garanticen un correcto aplicado de las pinturas.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación por piezas (Pza) ejecutados.

39

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en (Pza) ejecutados al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos serán considerados en la oferta.

En caso de existir discrepancias entre los indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado por el supervisor.

13. EXCAVACIONES PARA ZAPATAS DE COLUMNASALCANCESEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones para los trabajos de excavaciones de zanjas para las zapatas. En algunos casos serán para zapatas que soportarán columnas adosadas a las estructuras existentes, en estos casos, se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, arneses de seguridad, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

EJECUCIÓNUna vez replanteadas las áreas de trabajo y aprobadas por el supervisor el área y extensión a intervenir, se procederá con el trabajo.Para los trabajos de excavación, se procederá a realizar el trabajo con las herramientas y equipo adecuados. No se permitirá personal en chinelas, abarcas, sin uniforme ni equipo EPP.

El área de trabajo debe ser remarcada y señalizada adecuadamente para evitar accidentes.

Se debe cuidar de realizar adecuadamente el acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cúbicos (M3) excavados.


40

14. EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRIDA CON VIGA PLANAALCANCESEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones para los trabajos de excavaciones de zanjas para la cimentación corrida con viga plana. En algunos casos serán para zapatas que soportarán muros adosados a las estructuras existentes, en estos casos, se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, arneses de seguridad, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

EJECUCIÓNUna vez replanteadas las áreas de trabajo y aprobadas por el supervisor el área y extensión a intervenir, se procederá con el trabajo.

Para los trabajos de excavación, se procederá a realizar el trabajo con las herramientas y equipo adecuados. No se permitirá personal en chinelas, abarcas, sin uniforme ni equipo EPP.

El área de trabajo debe ser remarcada y señalizada adecuadamente para evitar accidentes.

Se debe tomar en cuenta que las vigas planas deben estar fundadas por debajo del nivel de la carpeta de Hº del piso y sobre la carpeta de Hº Pº.

Se debe cuidar de realizar adecuadamente el acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cúbicos (M3) excavados.


15. CIMIENTOS CORRIDOS CON VIGA PLANAALCANCESEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones para los trabajos de armado y vaciado de las vigas planas para la cimentación corrida. En algunos casos las vigas planas serán soportarán muros adosados a las estructuras existentes, en estos casos, se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

41


Antes de realizar el armado de la estructura de la viga, se debe tener vaciada la carpeta de Hº Pº. Se debe cuidar de fundar la carpeta en el nivel adecuado. De igual manera se debe cuidar que el fondo de viga este en el nivel requerido en planos y sobre una superficie limpia, exenta de residuos de obra o basura orgánica.

La armadura de fierro debe descansar sobre soportes o ¨galletas¨ de Hº que garanticen una separación mínima de 2,50 cm. El espaciamiento entre las galletas debe estar de acuerdo a lo que indica la norma. El constructor puede usar soportes o galletas plásticas o de otro material siempre y cuando sean fabricadas para este fin. No se permitirá el uso de cascotes, pedazos de madera, grava tapas plásticas y cualquier otro elemento que no sea de uso expreso. La estructura de fierro debe estar separada del fondo y los laterales. Estos soportes deben ser parte visible en la estructura de costos del precio unitario.

La estructura de fierro debe estar firmemente amarrada con alambre de amarre y de acuerdo a lo que indican los planos. Todo el fierro debe estar libre de óxido, grasa, aceites y otros elementos que no permitan una adecuada fusión con el Hº. El espaciamiento entre fierro y fierro, y los diámetros de cada pieza, deben estar de acuerdo a los planos de obra.

Solo se permitirá el uso de fierro CA 50 de marcas reconocidas en el medio y con certificado de calidad y origen.

El Hº a emplearse, puede ser preparado en el sitio y de acuerdo a un diseño de mezcla aprobado por la supervisión y con agregados limpios, homogéneos y certificados.

En el proceso de vaciado se deben usar las herramientas adecuadas, con el equipo adecuado y con el apoyo de vibradores. Se deben tomar probetas y muestras de cada elemento cuyo número debe estar de acuerdo a lo que indica la norma.

Se debe tomar en cuenta que las vigas planas deben estar fundadas por debajo del nivel de la carpeta de Hº del piso.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cúbicos (M3) vaciados.


42

16. CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE PARA ZAPATASALCANCESEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones para los trabajos de vaciado de la carpeta de hormigón pobre (Hº Pº). En algunos casos las áreas de trabajo estarán cerca a las estructuras existentes, en estos casos, se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.



Se preparará una carpeta pobre de 5 cm con una resistencia a la compresión de Fck=80kg/cm² con una dosificación mínima de 1:5 (cemento : arena).

Esta mezcla debe estar fundada sobre una superficie limpia y firme. Su acabado debe estar al nivel de la base del elemento estructural que corresponda.

El acabado de su superficie debe ser regleada o frotachado grueso.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) vaciados.


17. PISOS DE HORMIGÓN PREMEZCLADO E = 18 CMALCANCESEsta Especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se aplicará a los trabajos de acabados de pisos de hormigón con acabado de enlucido medio en el área de los depósitos que se ejecutarán según lo indicado en Planos y en el Cuadro de Acabados. En algunos casos las áreas de trabajo estarán cerca a las estructuras existentes, en estos casos, se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.


EJECUCIÓNLa carpeta de Hº debe tener un espesor de 18 cm. También debe ser pre mezclado con todas las consideraciones de acopio y pruebas propias de este tipo de material. En términos generales las siguientes son las especificaciones en materiales y procedimientos.

43

El Hº deberá ser de calidad y resistencia H-21.

El acabado debe ser semi liso o semi pulido a máquina pulidora (helicóptero). La carpeta de Hº debe tener un espesor promedio de 18 cm. También debe ser pre mezclado con todas las consideraciones de acopio y pruebas propias de este tipo de material.

Se debe considerar el corte a máquina a los 7 días después del vaciado, se debe proceder al corte mediante sierra circular en cuadros de 3 mts por 3 mts, y rellenada la junta con alquitrán.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cúbicos (M3) colocados.


18. PISO DE INTERIORES DE PORCELANATOALCANCESEsta Especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se aplicará a los trabajos de acabados de pisos que se ejecutarán según lo indicado en Planos y en el Cuadro de Acabados.Se ejecutarán en los ambientes indicados en los Planos de Arquitectura.

EJECUCIÓNEl porcelanato debe ser de primera calidad tipo 1, Celite 60 x 60 cm con un espesor de 8mm mínimo no deben presentar desportilladuras, ondulaciones, ni diferencia de tonos entre piezas y verificar las dimensiones antes de colocarlos. Las tolerancias en las dimensiones de los lados serán de 1% y en el espesor 15%.Se entiende que un enchape tiene color uniforme cuando en 1 m², situado uno perpendicularmente al eje visual del observador, no presenta diferencias apreciables de matices con luz natural

El mortero de pega o cemento – cola, preparada debe usarse en un lapso de tiempo de hasta 2 horas.

Aplique cemento-cola con la parte lisa de la plancha metálica, hasta obtener un espesor de 3 a 7 mm dependiendo del diente de plancha a ser usado.

Retire el exceso de cemento-cola con el lado provisto de dientes, obteniendo surcos paralelos y estables que permitirán una mejor nivelación.

Coloque ordenadamente las piezas de porcelanato en seco. Asegúrese de que estén limpias de polvo y otros elementos extraños que impidan una buena adherencia. Presione las piezas sobre la superficie con suaves golpes hasta que las juntas se encuentren regulares y niveladas.

44

Se utilizarán juntas de color de los colores serán las mismas del porcelanato o según las especificaciones de planos. 3 días después de la colocación del porcelanato prepare la junta de color en proporción de 25% de agua, de acuerdo a la necesidad del trabajo.

Limpie las juntas y humedézcalas para eliminar el polvo, aplique con espátula de goma, cuidando que penetre bien en todas las juntas.

Cuando esté oreado limpie el excedente del material con trapo húmedo y esponja o estopa.

La revisión de correcto asentado se hará después de una minuciosa revisión del piso colocado debiéndose corregir cualquier falta que desmejore el óptimo acabado del mismo.

Las manchas de cemento, cemento cola o rejunte sobre la superficie de las piezas deben ser limpiadas con celan max – portokoll (ácido orgánico que no ataca al porcelanato) y debe ser evitado el uso de ácido muriático pues ataca al rejunte y al porcelanato).

Usar el clean max diluido en la proporción 1:10 para la limpieza inicial y en la limpieza semanal más rigursosa.

En la limpieza diaria, se podrá utilizar el mismo producto diluido en una proporción 1:30. El clean max podría ser sustituido por hipoclorito de sodio (cloro líquido) o hasta el mismo vinagre de alcohol.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) colocados.


19. Zapatas de Hº AºALCANCE

Las presentes Especificaciones comprenden las Normas y exigencias a cumplir para la construcción de las estructuras correspondientes.

Estas Especificaciones proporcionan los requisitos mínimos para la selección de materiales, dosificación de la mezcla, procedimiento de puesta en obra, control de calidad e inspección del concreto que ha de actuar como elemento estructural de la edificación.

Estas Especificaciones complementan al Reglamento Nacional de Construcciones vigente y cuando se encuentren en conflicto entre sí tienen prioridad. Las indicaciones de los planos tienen precedencia sobre estas Especificaciones a menos que se indique explícitamente lo contrario. Las aclaraciones y complementos de exigencias no indicadas en estas Especificaciones así como en los planos deben ser solicitadas a la Supervisión.

Estas Especificaciones tienen prioridad en todo lo relativo a propiedades de materiales y procesos constructivos cuando se encuentren en conflicto con los requisitos de otras especificaciones o recomendaciones prácticas a las que éstas hacen referencia.

45

En todos los casos los materiales componentes del concreto deben cumplir con las condiciones establecidas en estas Especificaciones.

El concreto estructural tendrá composición y calidad uniforme. Las especificaciones de sus materiales componentes serán las necesarias para permitir:

Los procesos de mezclado, transporte, colocación, compactación y curado del concreto estructural se realizarán de acuerdo a las presentes Especificaciones a fin de obtener un concreto uniforme, compacto e impermeable, de aspecto y textura uniforme, resistente, denso, seguro y durable.

La Supervisión debe verificar que todas las etapas del proceso sean realizadas por personal profesional y técnico de las más altas calificaciones. Igualmente, la Supervisión debe contar con personal profesional calificado en el control y operación de este tipo de estructura.

ACERO DE REFUERZO

Las varillas de acero utilizadas en la construcción de estructuras de hormigón armado, deberán de ser de alta resistencia y de dureza natural, no aceptándose acero deformados en frio. El acero será de calidad grado ca50, con un esfuerzo en el límite de fluencia de fyk = 4200 kg/cm2. O fyk = 5000 kg/cm2

6 mm, 8 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm. No pudiendo por ningún motivo utilizar otros diámetros nominales (sistema ingles).

ADITIVOS

El empleo de aditivos y su sistema de incorporación al concreto están sujetos a la aprobación previa de la Supervisión. Su uso no autoriza a disminuir el contenido de cemento seleccionado para la mezcla.

El contratista debe mostrar que los aditivos a emplearse son capaces de mantener esencialmente la misma calidad, composición y comportamiento del concreto en toda la obra.

Los aditivos que contengan cloruro de calcio o las mezclas con impurezas de cloro provenientes de los ingredientes del concreto, no deben ser utilizados.

No se utilizará aditivos incorporados de aire.

Podrá emplearse un aditivo plastificante retardador y densificado del concreto y un compuesto curador que permita retener el agua necesaria para la hidratación del cemento. El aditivo seleccionado debe ser aprobado por la Supervisión antes de su empleo. La firma contratista debe demostrar, mediante resultados de pruebas de Laboratorio, que el aditivo seleccionado mantiene la calidad, composición y rendimiento del concreto pesado.

En la selección de la calidad del aditivo por unidad cúbica del concreto se tendrá en consideración las recomendaciones del fabricante, las propiedades del concreto, las características de los agregados, la resistencia a la compresión especificada, las condiciones en obra, el procedimiento de colocación, y los resultados de las pruebas de Laboratorio.

Para la incorporación del aditivo a la mezcla, se debe emplear dispositivos mecánicos. La Supervisión aprobará el sistema de incorporación seleccionado.

46

Los aditivos empleados en la obra deben ser de la misma composición, tipo y marca que los empleados para la selección de las propiedades del concreto.

HORMIGON

Para el control de calidad del hormigón se deberán preparar probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 centímetros de alto; el número de probetas a ser preparadas aleatoriamente o cada que lo solicite la supervisión.

Las probetas deberán ser ensayadas exactamente a los 28 días de su elaboración en el laboratorio de la facultad de ingeniería de la universidad publica, pero en caso de tener que adelantar o atrasar por un par de días el ensayo por razones de fuerza mayor (domingo o feriado) se proyectara ya sea hacia adelante o atrás la resistencia del hormigón.

Si la resistencia característica estimada del hormigón ensayado es igual o mayor a la resistencia característica del proyecto, entonces se aprobara automáticamente el sector de la obra a la que pertenecían las probetas.

Si la resistencia característica estimada del hormigón ensayado fuese menor que la resistencia característica del proyecto, pero mayor o igual al 90 % de la resistencia característica de proyecto, se deberá realizar una evaluación estructural para ver si se acepta el hormigón , o para definir algún tipo de refuerzo estructural o la demolición. Si la resistencia característica estimada del hormigón ensayado fuera menor que el 90 % (incluido el 89.99 %) se ordenara la demolición de este sector de la obra y la nueva construcción de la misma y de todos los elementos que se pudieran dañar debido a esta demolición, todo esto será de absoluta responsabilidad de la empresa constructora, por lo que todos los gastos, perdidas, demoras y demás perjuicios correrán por cuenta de la empresa constructora, sin importar los motivos o razones por los que se pudiera tener esta resistencia más baja que la característica.



20. COLUMNAS DE Hº Aº DE REFUERZOALCANCE





47



ACERO DE REFUERZO



ADITIVOS

Se debe considerar obligatoriamente el uso de un puente de adherencia entre materiales de diferente edad. Para el caso de este ítem, considerar SIKADUR 31 como puente de adherencia entre el acero nuevo y el hormigón existente. De igual manera considerar SIKADUR 32 para garantizar la adherencia entre los hormigones nuevos y el existente. El uso de estos aditivos debe ser obligatoria y debe figurar en el análisis de precios unitarios.







48

21. Vigas de Hº Aº de refuerzoALCANCE







ACERO DE REFUERZO



ADITIVOS

Se debe considerar obligatoriamente el uso de un puente de adherencia entre materiales de diferente edad. Para el caso de este ítem, considerar SIKADUR 31 como puente de adherencia entre el acero nuevo y el hormigón existente. De igual manera considerar SIKADUR 32 para garantizar la adherencia entre los hormigones nuevos y el existente. El uso de estos aditivos debe ser obligatoria y debe figurar en el análisis de precios unitarios.




49




22. Muros de panel 3dALCANCEEsta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones de los trabajos de construcción de muros alivianados interiores con panel 3D.

Se debe tener cuidado de no dañar en el proceso, ninguna de las estructuras existentes de ambos galpones.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses de seguridad, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra.

El panel 3D consiste en una estructura tridimensional electro soldada, formada por dos mallas paralelas de alambre de acero galvanizado con alambres longitudinales de 3.05 mm. como armadura principal, intercalados por dos alambres de 1.83 mm. como armadura secundaria y una armadura transversal de diámetro 2,05 mm., para interconectar las dos mallas se utilizan diagonales continuas en forma de zigzag de alambre de 3.05 mm que están electro soldadas a las armaduras principales de la malla, el panel tiene un núcleo de poliestireno expandido separado 12 mm de las mallas para permitir la unión del mortero en ambas caras.

El panel 3D es fabricado con un ancho de 1.22 mts (48 pulgadas) y 2.44 mts (96 pulgadas) de largo, el espesor del panel 3D es de 10 cm (4 pulgadas) con un peso de 9.40 kilogramos, con excelentes propiedades estructurales y aislantes tanto térmicas como acústicas.

Los paneles pueden ser almacenados al aire libre o bien en galpones, cuando se almacenan a la intemperie deberán ser asegurados ya que por su peso liviano pueden ser removidos por vientos de intensidad.

EJECUCIÓNSobre la fundación se deberá replantear el contorno de todos los muros y tabiques, con el espesor de la placa de poliestireno expandido.

Con el panel 3D se utilizan los mismos métodos de fundación que para cualquier sistema de construcción: es de considerar para el mejor replanteo y fijación, el método más conveniente.

La fijación del sistema se realiza mediante uso de barras ancladas a la armadura de la fundación, esto en el caso de muros con empujes laterales de importancia, en otro caso se pueden realizar perforaciones en las fundaciones sobre las líneas que se han replanteado mediante brocas con taladro.

50

Se recomienda revisar que las barras de anclaje no hayan perdido la alineación en el momento del vaciado de la losa o cimiento, si por alguna razón están desalineadas, es importante situarlas en su posición correcta sin doblarlas demasiado.

Para facilitar el ensamblaje, se deberá comenzar con el montaje de las esquinas. Con ello y por la rigidez del panel 3D se podrá asegurar tanto la alineación con la perpendicularidad de la misma. Por otra parte se debe constatar que el anclaje quede situado entre la malla y el poliestireno expandido.

Al ir colocando los paneles 3D en su posición, estos se pueden asegurar con sus respectivas mallas de unión, las cuales deberán ser del mismo diámetro de la malla de la estructura.

Si la fijación se realiza con grapa, se recomienda utilizar alrededor de 18 por cada malla, repartida en ambos lados y al centro de la misma, asegurándose que esté completamente adherida a la malla del panel.

En las esquinas interiores deberá emplearse malla con forma de “L” de 10 x 10 cm. Y en la parte exterior “L” de 15 x 25 cm. Esto proporcionara suficiente refuerzo de acero para evitar, en algunos casos los refuerzos o columnas en las aristas. De la misma forma en el encuentro de cubierta con muro se debe utilizar mallas de unión esquineras de 20 x 20 cm. En los marcos de puerta y ventanas, las mallas a utilizar deberán ser en forma de “U” con una separación de por lo menos 1 cm. Entre el panel y la mala.

Estas mallas no deberán omitirse en ninguna unión realizada con estructuras panel 3D.

Este proceso es muy sencillo. Ante todo se recomienda marcar primero en los paneles ya ensamblados la ubicación de las ventanas, puertas o aberturas en general.

Es de suma importancia no hacer recortes hasta después de asegurada totalmente la cubierta o entrepiso, para no restar resistencia al panel innecesariamente. En el caso de que por alguna razón se tenga que realizar antes de colocar los paneles de la losa se deberá hacer de la siguiente forma:

Verificar que la ubicación, dimensión y altura de dichas aberturas estén de acuerdo al proyecto. Posteriormente se cortará la malla de un lado de la estructura, después se cortará el poli estireno con una hoja de sierra, y finalmente se cortará la otra cara de la malla.

Colocar la malla plana de refuerzo en diagonal en las esquinas interiores y exteriores de las aberturas.

Es importante colocar la barra de refuerzo de los dinteles de las ventanas o aberturas en general, de acuerdo a lo especificado.

Se ubican en posición los marcos y en los puntos donde se desplieguen las pestañas de fijación se ahueca el poliestireno. De esta manera al proyectase el concreto, la carpintería queda fija.

Los marcos de puertas y ventanas pueden colocarse antes del proyectado del mortero, sin embargo se debe tener especial cuidado protegiéndolos.

51

Una vez que las estructuras se hayan ensamblado adecuadamente en su lugar o inclusive mientras se van ensamblando, se podrá iniciar la instalación de los servicios, ahorrando tiempo. Este proceso se hace de la manera que se describe a continuación.

Aprovechando el espacio que existe entre la malla y la placa, se podrá colocar las diferentes instalaciones (eléctricas, sanitarias, de gas), sin importar el tipo de material ni que sea rígido o flexible.

Para realizar esta tarea marque la ubicación de las cajas de registros eléctricos, así como la trayectoria den las tuberías, si por su diámetro es necesario derretir o remover el poliestireno expandido, se hará con la llama de un soplete aplicada directamente, puesto que este material no desprende gases tóxicos en combustión y no provoca llama al ser expuesto al fuego directo, el método más efectivo de desgaste es con una brocha con gasolina.

Posteriormente se deslizan las tuberías y conectan las cajas eléctricas, para después cablear de acuerdo al proyecto.

Los cajetines o llaves deberán proyectarse hacia fuera de la malla lo suficiente para que queden posicionadas respecto de la superficie terminada del mortero.

Para las instalaciones sanitarias, se recomienda que la tubería metálica evite el contacto con la estructura del panel recubriéndola con plástico o protegiéndola recorriéndola por el centro del elemento.

A su vez, no olvidemos sellar las cajas, switches o salidas sanitarias para evitar cualquier tapadura en el proyectado del mortero sobre la estructura del panel.

La malla del panel así como la malla de unión provee el refuerzo necesario en muros de carga, pero deberá ser acompañado por la colocación de un mortero resistente construido por cemento y arena en proporciones 1:5 en ambos lados del muro con una resistencia de 160 kg/m2

Otro factor a controlar es la relación agua cemento, que hará variar la resistencia del Mortero.

Antes de iniciar el proyectado se deberá verificar alineación y aplome del panel.

Para el proceso de proyección del mortero se deberá utilizar máquinas para lanzado de mortero.

Se proyecta el mortero estructural sobre los paneles con un promedio de 1.5 cm de espesor recubriendo parcialmente la malla, distribuyéndola uniformemente, eliminando eventuales excesos de mortero, durante esta fase se puede revocar el cielo raso en las zonas de encuentro con muros en una faja no mayor a 20 cms de ancho.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (M2) construidos.

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en (M2) ejecutados al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos,

52

gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

23. REVOQUE CON MORTERO DE CEMENTOALCANCEEsta especificación contiene los requerimientos que correspondan en esta Obra a los trabajos de acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes indicados en Planos y el Cuadro de Acabados.

EJECUCIÓNEl cemento deberá ser de calidad IP-30.

Se controlará la perfecta plomada de las cintas empleando plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del revoque.

Se emplearán reglas de aluminio perfiladas que se correrán sobre las cintas, que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del revoque.

Para el proceso de proyección del mortero se deberá utilizar máquinas para lanzado de mortero impulsadas por aire comprimido. Se debe considerar el uso de esta herramienta en el análisis del precio unitario.

No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado.

El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el Revoque haya endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida.

El espesor máximo del Revoque será de 1.5 centímetros.

El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos indicados en los Planos y Cuadro de Acabados.

MÉTODO DE MEDICIÓNLos revoques se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGOEste ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

53

24. CIELOS FALSOS PREFABRICADOS DE PVCEJECUCIÓNEl cielo falso será una estructura prefabricada conformada por paneles de PVC rectangulares, machihembrados entre sí, sostenida por una parrilla de perfiles de acero galvanizado, sujetados mediante tirantes y velas rígidas de la estructura principal del edificio.

Las placas de PVC, son la llamada Placa 200 de 20 cm de ancho x 1.3 cm de alto y en largos comerciales de 4, 5 o 6 mts., de la marca BARBIERI, de industria Argentina y que distribuye la empresa PLUSSTEL. Referirse al Sr. Rolando Mercado Veizaga; Cel. 77086484; [email protected]

Se sostendrá con alambre de suspensión calibre 12 y ¨velas¨ rígidas (perfiles de fierro galvanizado) de acuerdo a recomendaciones del proveedor.

El marco metálico que forma el armazón del sistema será formando por cuadrados o rectángulos exactos, según sea el caso; estará suspendido de la estructura principal del edificio, en los encuentros, utilizando tirantes metálicos. El encuentro entre las paredes laterales y el marco metálico deberá ser sellado.

Asegúrese de que todas las instalaciones en el área del entretecho o plenum estén terminadas y probadas antes de iniciar la colocación de las placas.



25. Pintura de muros interiores ALCANCES Lo mencionado aquí o indicado en los planos, incluye el suministro de materiales, labor y equipos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos.

Esta sección incluye todos los trabajos de pintura y acabados de muros interiores, como se indica en los planos o aquí se especifica, y los trabajos razonablemente necesarios que estén o no indicados o especificados.

Se incluyen todos los trabajos de resanes, ejecutados por los posibles subcontratistas de instalaciones eléctricas, sanitarias o mecánicas.

El contratista tomará las medidas necesarias para relacionar estos trabajos con las otras ramas de la construcción.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación de residuos de obra. Su omisión será considerada incumplimiento a la especificación.

54

EJECUCIÓNEl resultado satisfactorio de un trabajo de pintura siempre dependerá de la limpieza de la superficie en cuestión y las condiciones generales bajo las cuales se apliquen las mismas.

A continuación se especifican los requerimientos básicos para el tratamiento de las superficies que se exigirá en la obra, según el tipo de pintura a utilizarse.

La suciedad y materias extrañas deben removerse prolijamente. Usar lija o según sea el caso, escobillas de cerdas y/o acero.

Deberá sacudirse la tierra y/o polvo antes de iniciar las faenas de pinturas.

Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente removiéndolas con aguarrás mineral, teniendo especial cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.

En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solución de fosfatos trisédico (6 oz/gl) o cualquier detergente apropiado. Luego se enjuagará la superficie con agua limpia y dejará secar antes de pintar.

Se debe considerar el uso de pintura SUVINIL SUPERLÁTEX ACRÍLICO pintura al agua 100% acrílica (A-15) con pigmento.

Pintura látex de alta calidad, formulada a base de resina acrílica pura; de excelente resistencia a la intemperie. Posee propiedades de impermeabilización, gran lavabilidad y adherencia. Es de acabado semi - mate aterciopelado. De acuerdo a Norma Boliviana NB-1021 (Tipo 1, convencional). Se deberá aplicar de la siguiente manera:

Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Imprimar con Sellador de paredes al agua, a base de resinas acrílicas de acabado mate transparente o blanco. Fija, sella y uniforma la absorción de la superficie.

Diluir 1 parte de SELLADOR con aproximadamente 3 a 5 partes de agua limpia, según la porosidad de la pared.Aplicar con brocha, soplete o rodillo para que el producto penetre en los poros de las paredes.

Si se observa brillo sobre la superficie, luego de que el sellador haya secado, es preciso diluir éste un poco más.

Aplicar 2 manos diluidas del sellador

Diluir con agua limpia

Luego de que seque adecuadamente el sellador aplicar la pintura de acuerdo al siguiente modo:

Agitar muy bien la pintura.

Diluir si es necesario hasta un 50% con agua limpia.

55

No agregar carburo, cal, colores en polvo, aceites u otros solventes.

Aplicar 3 manos a brocha, rodillo o soplete, permitiendo un tiempo de secado entre manos de 3 a 4 horas.

Lavar el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del trabajo, antes de que la pintura se seque. Una vez que esta esté seca solo se la puede remover con solventes orgánicos.

Si desea dar un acabado ligeramente texturado, aplicar sin diluir con rodillo de felpa.

Tomar en cuenta estas recomendaciones de aplicado:

Brocha o rodillo: recomendado. Diluir entre 20 y 50%.

Soplete convencional: Bueno. Diluir al 50%.

Sistema Airless: Excelente. Diluir entre 10-30%.

Acabado Mate (cáscara de huevo).

Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.

Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

No guardar la pintura diluida.

Diluyente: Agua Limpia.

Paredes interiores se masillarán con masa corrida.

Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.

La selección de colores está indicada en los planos y las muestras, sobre superficies imprimadas, se realizaran en los lugares mismos donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural.

Los trabajos que ya se encontraran terminados, como techos, zócalos, contra zócalos, carpintería metálica y de madera, vidrios, etc, deberán ser protegidos adecuadamente contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura.


56


26. PINTURA DE FACHADA EXTERIORESALCANCES Lo mencionado aquí o indicado en los planos, incluye el suministro de materiales, labor y equipos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos.

Esta sección incluye todos los trabajos de pintura y acabados de muros exteriores, como se indica en los planos o aquí se especifica, y los trabajos razonablemente necesarios que estén o no indicados o especificados.

Se incluyen todos los trabajos de resanes, ejecutados por los posibles subcontratistas de instalaciones eléctricas, sanitarias o mecánicas.

El contratista tomará las medidas necesarias para relacionar estos trabajos con las otras ramas de la construcción.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación de residuos de obra.

Su omisión será considerada incumplimiento a la especificación.

EJECUCIÓNEl resultado satisfactorio de un trabajo de pintura siempre dependerá de la limpieza de la superficie en cuestión y las condiciones generales bajo las cuales se apliquen las mismas.

A continuación se especifican los requerimientos básicos para el tratamiento de las superficies que se exigirá en la obra, según el tipo de pintura a utilizarse.

La suciedad y materias extrañas deben removerse prolijamente. Usar lija o según sea el caso, escobillas de cerdas y/o acero.

Deberá sacudirse la tierra y/o polvo antes de iniciar las faenas de pinturas.

Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente removiéndolas con aguarrás mineral, teniendo especial cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.

En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solución de fosfatos trisédico (6 oz/gl) o cualquier detergente apropiado. Luego se enjuagará la superficie con agua limpia y dejará secar antes de pintar.

Se debe considerar el uso de pintura SUVINIL SUPERLÁTEX EXTERIORES pintura al agua 100% acrílica (A-15) con pigmento.

57

Pintura látex de alta calidad, formulada a base de resina acrílica pura; de excelente resistencia a la intemperie. Posee propiedades de impermeabilización, gran lavabilidad y adherencia. Es de acabado semi - mate aterciopelado. De acuerdo a Norma Boliviana NB-1021 (Tipo 1, convencional). Se deberá aplicar de la siguiente manera:

Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Imprimar con Sellador de paredes al agua, a base de resinas acrílicas de acabado mate transparente o blanco. Fija, sella y uniforma la absorción de la superficie.

Diluir 1 parte de SELLADOR con aproximadamente 3 a 5 partes de agua limpia, según la porosidad de la pared.

Aplicar con brocha, soplete o rodillo para que el producto penetre en los poros de las paredes.Si se observa brillo sobre la superficie, luego de que el sellador haya secado, es preciso diluir éste un poco más.

Aplicar 2 manos diluidas del sellador

Diluir con agua limpia

Luego de que seque adecuadamente el sellador aplicar la pintura de acuerdo al siguiente modo:

Agitar muy bien la pintura.

Diluir si es necesario hasta un 50% con agua limpia.

No agregar carburo, cal, colores en polvo, aceites u otros solventes.

Aplicar 3 manos a brocha, rodillo o soplete, permitiendo un tiempo de secado entre manos de 3 a 4 horas.

Lavar el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del trabajo, antes de que la pintura se seque. Una vez que esta esté seca solo se la puede remover con solventes orgánicos.

Si desea dar un acabado ligeramente texturado, aplicar sin diluir con rodillo de felpa.

Tomar en cuenta estas recomendaciones de aplicado:

Brocha o rodillo: recomendado. Diluir entre 20 y 50%.

Soplete convencional: Bueno. Diluir al 50%.

Sistema Airless: Excelente. Diluir entre 10-30%.

Acabado Mate (cáscara de huevo).

Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.

58

Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

No guardar la pintura diluida.

Diluyente: Agua Limpia.

Paredes exteriores se masillarán con masa acrílica.

Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.

La selección de colores está indicada en los planos y las muestras, sobre superficies imprimadas, se realizaran en los lugares mismos donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural.

Los trabajos que ya se encontraran terminados, como techos, zócalos, contra zócalos, carpintería metálica y de madera, vidrios, etc, deberán ser protegidos adecuadamente contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura.



27. PINTURA DE PISOSALCANCEUna vez terminado con el vaciado de piso de hormigón armado, se procederá a delimitar lar áreas donde se aplicara una pintura al agua de alto tráfico, la cual deberá ser lo suficientemente resistente debido a que deberá soportar grandes pesos como ser montacargas, palets, etc.

Esta sección incluye todos los trabajos de pintura y acabados de muros interiores, como se indica en los planos o aquí se especifica, y los trabajos razonablemente necesarios que estén o no indicados o especificados.

Se incluyen todos los trabajos de resanes, ejecutados por los posibles subcontratistas de instalaciones eléctricas, sanitarias o mecánicas.El contratista tomará las medidas necesarias para relacionar estos trabajos con las otras ramas de la construcción.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, andamios, líneas de vida, arneses, acopio y eliminación de residuos de obra. Su omisión será considerada incumplimiento a la especificación.

59

EJECUCIÓNUna vez definida el área a intervenir, se deberá limpiar y dejarla libre de impurezas, posteriormente se deberá aplicar un resanado con resina para tapar todos los poros del piso, luego se aplicara la pintura epóxica, la cual le dará un acabado perfecto libre re poros e irregularidades.

La pintura epóxica a utilizar deberá ser de industria SUVINIL de buena calidad y reconocida en el medio, y el encargado de aprobar será el supervisor.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos, estos deberán será aprobados por el supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (m2).

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en m2 de volumen ejecutado al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

28. MESONES DE BAÑOSALCANCESComprende los trabajos de colocado de mesones de granito Negro Chiquitano sobre losa de Hº Aº de soporte.

Deben ser considerados en el análisis de precio unitario de este ítem herramientas, equipo de seguridad EPP, acopio y eliminación o disposición de los residuos de obra. La omisión de cualquier de los elementos de análisis del precio unitario, será considerada incumplimiento a la especificación.

EJECUCIÓNLas piezas serán de 60 cm. de ancho como mínimo. Debe tener una cenefa de 20 cm de ancho por todo el largo del mesón y un zócalo superior de 10cm.

El granito deberá ser de mínimo de 2 cm. De espesor con refuerzo de hormigón por abajo, no deberá presentar desportilladuras y se utilizará una sola pieza para todo el mesón

La pieza de granito se apoyará sobre una capa de mortero de cemento cola marca multimix con polímetros en proporción 1:4 (cemento cola : agua).

Se colocará una base de mortero de aproximadamente 1 cm. Luego se apoyará la pieza de granito verificando su perfecta nivelación tanto horizontal como verticalmente. Se rellenarán las juntas entre piezas con masilla para autos.

Con posterioridad al colocado de la masilla se limpiará todo el zócalo dejando la superficie libre de residuos de masilla y cemento.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metro lineal (Ml).

60

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en Ml de volumen ejecutado al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

29. Paneles divisorios de aluminio en bañosALCANCEEl contratista deberá ejecutar e instalar todos los trabajos de carpintería de Aluminio de acuerdo a las indicaciones, detalles y ubicaciones especificadas en Planos, así como los que sean necesarios para completar el Proyecto.

Esta especificación se refiere al suministro, fabricación y colocación de todos los elementos de carpintería que en planos aparezcan indicados como ALUMINIO, tales como puertas, marcos, ventanas. El aluminio de toda la carpintería será de la marca ARAGÓN Colombiano, linea 50 color natural.

EJECUCIÓNPuertas y ventanas el aluminio será extruido, color natural y responderá a la especificación del fabricante.

Deberá instalarse sellos contra la intemperie, en todos los perímetros de puertas y mamparas. Los sujetadores serán de material no magnético.

El sistema de apertura será con bisagra de abatimiento a 90º

Se sujetara correctamente la tapa junta y se sellara de acuerdo a las necesidades contra la humedad, aunque no estén contemplados en los planos.

Se deberá utilizar un separador de felpa para evitar la acción electrolítica entre aluminios, cuando sea aplicable.

Las puertas de aluminio, son pivotantes en la parte superior e inferior.

Se instalaran topes sólidos en el piso.

Después de la instalación se limpiara el interior y el exterior de las superficies, las manchas de mortero, las manchas de emplaste, la pintura y cualquier otro contaminante.

Se mantendrán protegidos todos los elementos y se proveerá una limpieza final.

Aluminio color natural

La dimensión corresponde al vano, la separación máxima entre el marco y la hoja 3mm.

El marco debe ser sujeto en 5 partes por jamba con tornillos y tacos

Los perfiles verticales exteriores de las hojas van embutidos con madera dura en toda su extensión.Giro de puerta con pivote de eje central.

61

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metro cuadrado (M2).


30. PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO ALCANCEEste ítem corresponde a las hojas de las puertas de madera tipo tablero sean simples o dobles.

Deberá considerarse madera tratada de primera calidad, dispuesta en tableros y bastidores sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.

El acabado final debe ser barnizado color natural mate. El contratista deberá presentar una muestra o paleta de muestra con diferentes acabados a la supervisión y fiscal de obra a fin de poder elegir el más adecuado.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en pieza (pza). En el caso de las puertas dobles, se toma en cuenta cada hoja como una pieza individual. El detalle de las medidas se encuentra detallado en el plano de puertas.

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en pza de volumen ejecutado al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

31. Puertas de vidrio templado y esmeriladoALCANCESerán de primera calidad, templados, esmerilados, incoloros, de caras paralelas, sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.

No deformarán las imágenes a través de ellos, desde el interior o del exterior; tampoco deformarán las imágenes reflejadas con cualquier ángulo de incidencia.

Las dimensiones están indicadas en Planos. El espesor tendrá una tolerancia de 5%. Tendrán un espesor de 4 mm. O 6mmde acuerdo a la necesidad

62

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO FLOTADO PARA PUERTASSerán de primera calidad, templados, transparentes, incoloros, planos, de caras paralelas, sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.


Las dimensiones están indicadas. El espesor tendrá una tolerancia de 5%. Tendrán un espesor de 4 mm o 6 mm.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en pieza (pza).

FORMA DE PAGOLas cantidades medidas conforme la definición, serán pagadas en pza de volumen ejecutado al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al Contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios, cargas sociales, impuestos, gravámenes, gastos generales, administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este ítem.

32. Mamparas de vidrio templadoALCANCESerán de primera calidad, templados, esmerilados, incoloros, de caras paralelas, sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.


Las dimensiones están indicadas en Planos. El espesor tendrá una tolerancia de 5%. Tendrán un espesor de 4 mm. O 6mmde acuerdo a la necesidad

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO FLOTADO PARA PUERTASSerán de primera calidad, templados, transparentes, incoloros, planos, de caras paralelas, sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.


Las dimensiones están indicadas. El espesor tendrá una tolerancia de 5%. Tendrán un espesor de 4 mm o 6 mm.

MASILLA DE SILICONASerá un compuesto incoloro de fuerte adherencia, elástico, que selle la junta entre los vidrios sin anular su función.

63

Se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar los daños que pueda sufrir el material durante el transporte a la obra. El almacenamiento temporal en ésta se hará en forma adecuada, en un lugar aislado, seco, lejos del tránsito de personas y equipos, colocados en forma vertical, nunca echados.

Todo el vidriado será convenientemente marcado después de ser instalado, para mostrar que las puertas y ventanas han sido vidriadas. Todo el vidriado será ejecutado de manera que quede impermeable.

Los vidrios que presenten roturas, fisuras, imperfecciones o que hayan sido colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados.

Igualmente se repondrán aquellos que hubieran sido rotos con posterioridad a su colocación y antes de la entrega de la Obra.

Antes de la entrega de la Obra se efectuará una limpieza de los vidrios, quitándoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura; terminando la limpieza con alcohol industrial u otro producto apropiado para este trabajo.

MÉTODO DE MEDICIÓNEste ítem se medirá para su cuantificación en metros cuadrados (m2).


33. RETIRO Y REMPLAZO DE CANALETAS METÁLICASALCANCESComprende los trabajos de retiro y remplazo de canaletas metálicas en las cubiertas de ambos galpones.


EJECUCIÓNEl retiro de la canaleta existente deberá hacerse de manera ordenada y cuidadosa. Bajo ningún argumento se deberá considerar el reutilizar ninguna pieza, elemento o soporte existente.

La plancha galvanizada deberá tener certificado de calidad para garantizar su durabilidad. No se permitirá el uso de piezas dobladas o abolladas. En caso de realizar perforaciones que no vayan a ser ocupadas, se deberá remplazar la pieza. Durante la colocación de las canaletas se deberá colocar líneas de vida para que los trabajadores puedan asegurar su arnés a la misma y evitar accidentes durante la ejecución de estos trabajos de altura.

64



MEDICIONEl colocado de será medido en metros lineales (Ml).

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por Ml ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

34. RETIRO Y REMPLAZO DE BAJANTES METÁLICASALCANCESComprende los trabajos de retiro y remplazo de bajantes metálicas en las cubiertas de ambos galpones.


EJECUCIÓNEl retiro de las bajantes existentes deberá hacerse de manera ordenada y cuidadosa. Bajo ningún argumento se deberá considerar el reutilizar ninguna pieza, elemento o soporte existente.

La plancha galvanizada deberá tener certificado de calidad para garantizar su durabilidad. No se permitirá el uso de piezas dobladas o abolladas. En caso de realizar perforaciones que no vayan a ser ocupadas, se deberá remplazar la pieza. Durante la colocación de las bajantes se deberá colocar líneas de vida para que los trabajadores puedan asegurar su arnés a la misma y evitar accidentes durante la ejecución de estos trabajos de altura.





65

35. INSTALACIÓN HIDRÁULICAALCANCESEsta Especificación abarca la instalación de los aparatos y accesorios sanitarios indicados en Planos.

En caso de requerirse el reemplazo de las marcas que se especifican en este documento, y antes de proceder con el cambio, se pedirá la aprobación del Supervisor. APARATOS SANITARIOSTodos los aparatos serán de losa vitrificada blanca, con todos los grifos, llaves, tubos de abasto con llave, desagües, y trampas en acabado cromado.

La marca a utilizar será DEKA o similar, la línea minimalista.

INODOROS Inodoro de uso público, de forma alargada y asiento de plástico macizo de color blanco con frente abierto.Se coloca anclado al piso terminado mediante 2 pernos de fijación con capuchones, del mismo color del inodoro.

URINARIOS INDIVIDUALES Urinario con sifón incorporado, color blanco.

Se coloca fijado al muro por medio de 4 pernos con capuchones de losa y tapa pernos de igual color.

LAVAMANOSLos lavamanos de cuba de embutir o sobre poner OVAL, color blanco. Previa aprobación del supervisor

ACCESORIOS

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Por cada inodoro se colocará un dispensador de papel higiénico de la misma línea y marca

del inodoro colocado.

DISPENSADOR DE JABÓN Serán de la misma marca y línea del inodoro elegido, color blanco, se colocará uno en cada

baño.

GRIFERÍAToda la grifería de lavamanos serán del tipo PRESSMATIC, especializada DOCOL.

MEDICIONEl colocado de será medido por punto instalado (Pto). Se considera punto instalado a cada uno de los artefactos o aparatos instalados, es decir, inodoros, urinarios, lavamanos y grifos.

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por Pto ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales,

66

herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

36. ACOMETIDA DE AGUA POTABLEALCANCESEsta Especificación abarca la instalación de la red de suministro de agua potable indicados en Planos.

La marca a utilizar en la red de distribución deberá ser mediante cañerías TIGRE de la línea termofusión.

En caso de requerirse el reemplazo de las marcas que se especifican en este documento, y antes de proceder con el cambio, se pedirá la aprobación del Supervisor.

Previo al cierre o tapado dela red instalada, se deberá hacer una prueba de presión en presencia del Supervisor y fiscal de la obra a fin de garantizar que no hayan filtraciones.



37. INSTALACIÓN SANITARIAALCANCESEsta Especificación abarca la instalación de los aparatos y accesorios sanitarios indicados en Planos.

La marca a utilizar será tubería Tigre.


MEDICIONEl colocado de será medido por punto instalado (Pto). Se considera punto instalado a cada uno de los artefactos o aparatos instalados, es decir, inodoros, urinarios, lavamanos, grifos, cámaras de paso y rejillas de piso.

FORMA DE PAGOEl trabajo realizado, será pagado por Pto ejecutado y al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem.

67

38. TUBO DE VENTILACIÓN PARA INODOROSALCANCESEsta Especificación abarca el suministro e instalación de los tubos de ventilación de los inodoros en los baños indicados en Planos.

La marca a utilizar será Tigre.


39. DESAGÜES DE PVCALCANCEEsta Especificación abarca el suministro e instalación de los tubos de desagüe de los inodoros en los baños indicados en Planos.

La marca a utilizar será Tigre o similar.


40. CÁMARAS DE INSPECCIÓNALCANCEEsta Especificación abarca el suministro e instalación de las cámaras de inspección indicados en Planos.

La marca a utilizar será Tigre o similar.


41. Split 18000 BTU´s ALCANCELa presente especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones del suministro, características de los equipos y materiales, a ser utilizados para la climatización de los ambientes definidos en proyecto.

La marca de los equipos será TECHNOSTAR frio/caliente tecnología invertir.

Esta especificación incluye la provisión e instalación del equipo y sus respectivas conexiones eléctricas y de drenaje hasta su total puesta en funcionamiento.

DETALLE DE ÁREAS A CLIMATIZARLas áreas a climatizar son las siguientes:

Oficina del depósito de Fichas médicas, sala del Rack y las dos salas de fríos. Estas áreas serán climatizadas mediante Split´s de pared de 18.000 BTU´s. Los equipos externos de estos sistemas se ubicarán en los exteriores del edificio excepto la fachada frontal.

Los 6 equipos de aire acondicionado del tipo Split se dispondrán de acuerdo al siguiente detalle:

68

En ambas plantas de la sala de fríos en el galpón de medicamentos mediante dos (2) equipos en cada ambiente.

La sala del Rack y la oficina para el personal del archivo de fichas técnicas, tendrán uno (1) equipo tipo Split de 18.000 BTU´s cada uno.

PRUEBAS Y CONTROLES Se deberá verificar lo siguiente:

Se debe presupuestar la provisión e instalación de los equipos de aire acondicionado en la cantidad y ubicación detallada.

Se debe considerar la provisión de las tuberías de cobre, cables, terminales, controles remotos, ductos de drenaje, bombas de impulsión si fueran necesarias, cajas de control, barretas, soportes metálicos y todo elemento que garantice su funcionamiento.

Si hay evidencia de algún daño de los cables. Reparar o reponer los cables dañados.

Todas las conexiones empernadas deben estar ajustadas.

Que las conexiones soldadas o fundidas, estén firmemente unidas.

Que los cables expuestos estén firmemente unidas.

Que los cables expuestos estén adecuadamente sujetos.

Se realizarán pruebas previas a la entrega en presencia del Supervisor de obra verificando el funcionamiento del equipo durante un lapso de tiempo similar al de una jornada de trabajo.

Se realizarán pruebas de caudal de drenaje a fin de garantizar la calidad de sello y pendiente de los ductos de drenaje.

42. CASETTE 36000 BTU´SALCANCELa presente especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones del suministro, características de los equipos y materiales, a ser utilizados para la climatización de los ambientes definidos en proyecto.

La marca de los equipos será TECHNOSTAR frio/caliente tecnología invertir.

Esta especificación incluye la provisión e instalación del equipo y sus respectivas conexiones eléctricas y de drenaje hasta su total puesta en funcionamiento.

DETALLE DE ÁREAS A CLIMATIZARLas áreas a climatizar son las siguientes:

El depósito de medicamentos, el depósito de archivos administrativos, el depósito de fichas médicas, la sala de Rack, las dos salas de frio y la oficina en el archivo de fichas médicas. Los equipos externos de estos sistemas se ubicarán en los exteriores del edificio excepto la fachada frontal.

El depósito de medicamentos, el de archivos administrativos y el de fichas médicas, deben ser climatizados mediante un diez (10) equipos tipo casett de 36.000 BTU´s. Cinco (5) de ellos se colocarán en el depósito de medicamentos, dos (2) en de archivo administrativo y tres (3) en el depósito de fichas médicas.


69

Se debe presupuestar la provisión e instalación de los equipos de aire acondicionado en la cantidad y ubicación detallada.

Se debe considerar la provisión de las tuberías de cobre, cables, terminales, controles remotos, ductos de drenaje, bombas de impulsión si fueran necesarias, cajas de control, barretas, soportes metálicos y todo elemento que garantice su funcionamiento.

Si hay evidencia de algún daño de los cables. Reparar o reponer los cables dañados.

Todas las conexiones empernadas deben estar ajustadas.




Se realizarán pruebas previas a la entrega en presencia del Supervisor de obra verificando el funcionamiento del equipo durante un lapso de tiempo similar al de una jornada de trabajo.

Se realizarán pruebas de caudal de drenaje a fin de garantizar la calidad de sello y pendiente de los ductos de drenaje.

43. LUMINARIA PARA GALPONES Y DEPÓSITOSOBJETO Esta especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones del suministro de las Unidades de iluminación que será la pantalla metálica tipo panel de 60*60 LED de 48w y 220v. (distribuye LUMITEC).

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos serán considerados en la oferta.

En caso de existir discrepancias entre los indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

GENERALIDADES Las luminarias, lámparas, equipos de arranque y accesorios deber ser apropiados para que su operación cumpla con los requerimientos del diseño de las instalaciones eléctricas en la ubicación .

El fabricante garantizará los artefactos y lámparas que suministre.

Las luminarias serán alimentadas desde los tableros de distribución y operarán en un sistema 220 V, 12v, 50 Hz.

Las luminarias, lámparas y equipos auxiliares serán suministrados en forma integral, constituyendo una sola unidad de iluminación completamente ensamblada, alambrada y probada, lista para conectarse a la red.

70

44. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TOMA CORRIENTE DOBLEOBJETIVOLa presente Especificación Técnica determina, las características de los materiales a ser utilizados para la cabal realización de las Obras Eléctricas.

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la oferta.En caso de existir discrepancia entre lo indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TUBERÍAS

TUBERIAS DE PVC Y ACCESORIOS

Serán a base de Cloruro de Polivinilo (PVC) y cumplirán con las normas para tubería plástica Standard Americana.

Deberán ser resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes a la llama, resistencia al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio. Además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas.

Se utilizarán principalmente en el tendido de los alimentadores eléctricos en general y circuitos eléctricos, a ser adosadas y en aquellas instalaciones que quedan empotradas en losas de concreto.

CURVAS, UNIONES TERMINALES DE PVC

Todas las curvas, uniones y terminales serán fabricados del mismo material que las tuberías .

Las curvas serán a 90º, serán de fábrica, con un radio interior mínimo de 6 veces el diámetro nominal de la tubería. Tendrán campana terminal en ambos extremos. La longitud de la campana no deberá formar parte del desarrollo de la curva.

Las uniones serán rectas con ambos extremos tipo campana. Los terminales de tubería serán tipo campana, alabeadas para que el punto de ingreso de los cables y conductores a la caja o buzón no presente borde cortante. Para el ingreso a cajas permitirán además la fijación de la tubería a la caja mientras que para el caso de buzones permitirán que los cables no se vean afectados durante el tendido de los mismo.

TUBERIAS CONDUIT DE Fº Gº Y ACCESORIOS

Las tuberías Conduit serán metálicas de FºGº con ambos extremos roscados y cumplirán con las normas NEMA. Resistentes a la corrosión por humedad ó química. No deberán presentar venas o protuberancias interiores que puedan dañar el aislamiento de los cables y conductores. Las roscas de fábrica deberán venir debidamente protegidas para evitar abolladuras de las mismas durante el transporte y manipuleo de las mismas.

71

45. TOMAS A/COBJETIVOLa presente Especificación Técnica determina, las características de los materiales a ser utilizados para la cabal realización de las Obras Eléctricas.

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la oferta.

En caso de existir discrepancia entre lo indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TUBERÍAS










Las tuberías Conduit serán metálicas de FºGº con ambos extremos roscados y cumplirán con las normas NEMA. Resistentes a la corrosión por humedad ó química. No

72

deberán presentar venas o protuberancias interiores que puedan dañar el aislamiento de los cables y conductores. Las roscas de fábrica deberán venir debidamente protegidas para evitar abolladuras de las mismas durante el transporte y manipuleo de las mismas.

46. TOMAS TB, TEL Y DATOBJETIVOLa presente Especificación Técnica determina, las características de los materiales a ser utilizados para la cabal realización de las Obras Eléctricas.

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la oferta.En caso de existir discrepancia entre lo indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

47. ACOMETIDA TRAFO – PMOBJETIVO

La presente Especificación Técnica determina, las características de los materiales a ser utilizados para la cabal realización de las Obras Eléctricas.

EXTENSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la oferta.En caso de existir discrepancia entre lo indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

48. Acometida PM – TDPOBJETIVO



La presente Especificación Técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o herramientas, que no están específicamente mencionados en la Especificación Técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la oferta.

En caso de existir discrepancia entre lo indicado en esta Especificación Técnica y los planos del Proyecto, tendrá prevalencia lo indicado en los planos.

49. Acometida TDP - TDSOBJETIVO

73




50. CIRCUITOS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓNOBJETIVO




NORMAS

Excepto en los casos en que especifique lo contrario, los equipos serán diseñados, construidos y probados de acuerdo con la última edición o revisión de las siguientes normas:

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Amèrica National Standards Institute (ANSI)

National Electrical Code (NEC)

International Electrotechnical Comisión (IEC)

CONDICIONES DE SERVICIO

CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar : mayores de 100 m

- Humedad relativa : desde 70% a 100%

- Temperatura ambiente promedio : 20ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

74

TUBERÍAS











51. Malla de aterramientoESPECIFICACIONES GENERALES OBJETO La presente especificación técnica tiene por objeto definir las condiciones del suministro, características de los equipos y materiales, a ser utilizados para la cabal realización de Las Obras Eléctricas correspondientes al Sistema de Puesta a Tierra.

POZO DE PUESTA A TIERRATendrá un diámetro de 1000 mm x 3000 mm., rellenado con tierra.

75

En el centro del pozo se instalará un electrodo de puesta a tierra que será de cobre sólido, de sección circular, de ¾’’ de diámetro y de 2.4m de longitud. Tendrá un extremo de sección recta y circular y el otro termino en punta.

El extremo de sección será conectado a la red mediante conexión termo soldable de configuración adecuada a la ubicación del pozo en la red.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA TIERRASe conectará a tierra todas las partes metálicas que no lleven corriente tal como se indica en los planos.

El conductor de tierra será instalado en la parte interior de las zanjas, la que se rellenará con tierra vegetal tratada , que será apisonada en capas de 0.2 m. para proveer un contacto efectivo entre la tierra y el conductor de puesta a tierra. El conductor de tierra será desgrasado químicamente y deberá estar perfectamente seco antes de instalar los conectores.

Las conexiones serán hechas de forma tal de reducir al mínimo, la posibilidad de ser dañadas mecánicamente durante la operación y mantenimiento del equipo.


Si hay evidencia de algún daño de los cables. Reparar o romper los cables dañados.

Que las conexiones empernadas están ajustadas.




Pruebas Se usará un probador a tierra para probar la resistencia del sistema de puesta a tierra. La resistencia a tierra no excederá los calores indicados abajo. Las pruebas serán hechas en los siguientes lugares:

a) En los pozos de tierra en general 20 ohms máximo.

52. MONTAJE DE PMOBJETIVO




76

NORMAS

Excepto en los casos en que especifique lo contrario, los equipos serán diseñados, construidos y probados de acuerdo con la última edición o revisión de las siguientes normas:

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Amèrica National Standards Institute (ANSI)

National Electrical Code (NEC)

International Electrotechnical Comisión (IEC)

CONDICIONES DE SERVICIO

CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar : mayores de 100 m

- Humedad relativa : desde 70% a 100%

- Temperatura ambiente promedio : 20ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBERÍAS





CURVAS, UNIONES TERMINALES DE PVCTodas las curvas, uniones y terminales serán fabricados del mismo material que las tuberías .


Las uniones serán rectas con ambos extremos tipo campana. Los terminales de tubería serán tipo campana, alabeadas para que el punto de ingreso de los cables y

77

conductores a la caja o buzón no presente borde cortante. Para el ingreso a cajas permitirán además la fijación de la tubería a la caja mientras que para el caso de buzones permitirán que los cables no se vean afectados durante el tendido de los mismo.



II. Plazo de ejecución de la obra:

El plazo de ejecución para la remodelación de las oficinas administrativas, es de 120 días calendario, computables desde la orden de proceder emitida por el Supervisor.

III. Planos:

1. AR-01 Ubicación2. AR-02 Planimetría Existente 3. AR-03 Instalación de faenas y cerco temporal4. AR-04 Demoliciones y desamantelado5. AR-05Demoliciones y desamantelado de Calaminas6. AR-06Planta de Cubierta Propuesta7. AR-07Planta Arquitectónica Existente8. AR-08Planta Arquitectónica Propuesta9. AR-09Secciones y Fachadas Propuestas10. AR-10Planta de Cielos Falsos Reflejados11. AR-11Detalle de Baños Propuestos12. AR-12Carpinterías de Madera, Aluminio y Vidrio13. ES-01Planta de Cimentación Propuesta14. IH-01Instalaciones Hidráulicas Propuestas15. IS-01Instalaciones Sanitarias Propuestas16. AA-01Sistema de Climatización Propuesta17. IE-01Diagrama Unifilar TDP-TDS18. IE-02Diagrama Unifilar Trafo19. IE-03Panel de Medición

IV. Equipo y personal mínimo:

EL PERSONAL CLAVE MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, ES:

CARGO:RESIDENTE DE OBRA

ÁMBITO DE EVALUACIÓN CRITERIOS EXPERIENCIA

Formación académica Ingeniero Civil o Arquitecto

Título en Provisión Nacional

78

Experiencia Laboral

Experiencia general

El proponente deberá acreditar la ejecución en los últimos 5 años de al menos 3 residencias, supervisiones o Fiscalizaciones de obras

Experiencia específica

El proponente deberá acreditar la ejecución en los últimos 5 años de al menos 1 residencias supervisiones o Fiscalizaciones de obras de remodelación.

Experiencia General: El residente deberá acreditar la ejecución en los últimos 5 años de al menos 3 residencias, supervisiones o Fiscalizaciones de obras

Experiencia Específica: El residente deberá acreditar la ejecución en los últimos 5 años de al menos 1 residencias supervisiones o Fiscalizaciones de obras de remodelación.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRAPara la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

PERMANENTE N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 Mezcladoras a motor eléctrico Equipo 2

2 Mezcladora a motor a gasolina Equipo 1

3 Vibrador a motor eléctrico completo c/aguja Equipo 2

4 Vibrador a motor a gasolina completo c/aguja Equipo 1

5 Motor electrógeno a gasolina Equipo 1

6 Saltarina Compactadora Equipo 2

7 Equipo de Soldadura Electrógena Equipo 2

8 Modulo Andamio Metálico completos con plataforma

Modulo 20

DE ACUERDO A REQUERIMIENTON° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD1 Camioneta para transporte menores Und 1 2.4 cc 1.5 tn2 Volqueta 6 m3 Und 1 6.0 cc 6 m33 Volqueta 12 m3 Und 1 7.0 cc 12 m3

4 Equipo de nivel con trípode y mira Equipo 2 - -

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

V. VOLÚMENES DE OBRA

79

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluirlos precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS PRELIMINARES

1 Instalación de faenas Gbl 1,002 Replanteo y trazado M2 2.700,85

3 Cerco temporal perimetral de obra con malla sombra de 90 % opacidad o calamina sobre estructura de madera h=2,50 mts Ml 195,00

4 Limpieza periódica diaria, semanal y final de obra Gbl 1,00 DEMOLICIONES

5 Demolición de construcción existente en galpón mayor M2 170,006 Retiro de cubierta y cerramientos de muro de calamina existentes M2 3.483,347 Demolición de muros de ladrillo adobito M2 106,408 Retiro y excavación de piso y contrapisos M2 121,809 Retiro y reparación de pisos antiguos M2 60,00

ADECUACIONES

10 Lijado y Pintado de estructura de cubierta con zincromato, antioxidante y esmalte a tres manos M2 2.812,00

11 Colocado de nueva cubierta de calamina galvanizada M2 2.897,5012 Arreglos a los portones metálicos existentes Pza 2,00

ESTRUCTURAS 13 Excavaciones para zapatas de columnas M3 8,7014 Excavación manual para cimentación corrida con viga plana M3 26,6015 Cimientos corridos para muros con viga plana de Hº Aº (20*50) M3 68,8016 Carpeta de nivelación de hormigón pobre para zapatas - 0,05m M2 168,0017 Pisos de hormigón H-21 premezclado e = 18 cm (total área galpones) M3 570,2418 Pisos y zócalos sanitarios de porcelanato rectificado super gloss 60 x 60 cm M2 175,3019 Zapatas de Hº Aº Fck=210Kg/cm² M3 8,60

20 Columnas de Hº Aº de refuerzo Fck=210Kg/cm² (incluyen anclaje y puente de adherencia) M3 9,50

21 Vigas de Hº Aº de refuerzo Fck=210Kg/cm² (incluyen anclaje y puente de adherencia) M3 9,80

22 Muros de panel 3D (incluye castigado con máquina de ambas caras e =1,5 cm) M2 1.652,90 ACABADOS

23 Revoque con mortero de cemento e = 1,5 cm (incluyen filos y bordes) M2 3.240,00

24 Cielos falsos prefabricados de PVC marca BARBIERI Placa 200, colgados con alambre galvanizado y parántes rigidizantes M2 1.900,00

25 Pintura de muros interiores con pintura SUVINIL superlatex color para interiores M2 2.164,2626 Pintura de fachada SUVINIL superlatex color para exteriores M2 1.075,7427 Pintura de pisos SUVINIL en distribuidor de almacenes con señalética M2 246,0028 Mesones de baños de L = 60 cm con cenefa de 20 cm Ml 4,0029 Paneles divisorios de Aluminio ARAGÓN Colombiano, línea 50 en baños M2 12,4830 Puertas de madera tipo tablero e = 50 mm incluye quincallería y bisagras Pza 13,00

31 Puertas de vidrio templado e = 10 mm con chapa doble golpe, jalador y pispote de piso Pza 1,00

32 Mamparas de vidrio templado e= 10 mm M2 36,3733 Retiro y remplazo de canaletas metálicas Ml 380,5034 Retiro y remplazo de bajantes metálicas Ml 134,70

INSTALACION HIDRAULICA 35 Instalación hidráulica Pto 14,00

80

36 Acometida de agua potable con cañería 3/4" Ml 96,00 INSTALACION SANITARIA

37 Instalación Sanitaria Pto 34,0038 Tubo de ventilación para inodoros Ml 55,0039 Desagües sanitarios de PVC de Ø 4" Ml 99,3340 Cámaras de inspección de 0,60 x 0,60 m incluye tapa, contratapa y jalador emb. Pza 17,00 AIRES ACONDICIONADOS

41 Split 18000 BTU´s c/ tendido mínimo de 12 m hasta el compresor (incluye punto eléctrico) Pza 6,00

42 Casette 36000 BTU´s c/ tendido mínimo de 15 m hasta el compresor (incluye punto eléctrico) Pza 10,00

ACOMETIDA ELÉCTRICA 43 Luminaria para galpones y depósitos (empotrada e instalada) pza 104,0044 Toma corriente doble pza 71,0045 Tomas A/C pza 16,0046 Tomas TV, TEL y DAT pza 4,0047 Acometida TRAFO - PM Ml 11,00

ANEXOS81

FORMULARIOS DE PROPUESTA1. Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

FORMULARIO Nº A-1CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

FORMULARIO Nº A-2IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

FORMULARIO Nº 2IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

2. Formularios para cumplir los requisitos técnicos:FORMULARIO Nº A-3EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

FORMULARIO Nº A-4EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESAFORMULARIO Nº C-1CURRÍCULUM VITAE DEL RESIDENTE DE OBRA FORMULARIO Nº C-3EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRAFORMULARIO Nº C-4CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

3. Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:FORMULARIO B-1MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICAFORMULARIO B-2PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRAFORMULARIO B-3ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOFORMULARIO B-4CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

FORMULARIO Nº A-1CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA

EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

82

Lugar y fecha________________________

SeñoresCAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADAPresente.-

Ref.; Licitación Pública Nacional Nº……(colocar el Nº de la licitación y en segunda línea el objeto de la misma)

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego específico de condiciones de la licitación de referencia, por lo que:

I.– De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

c) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

d) Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de este documento

II. Declaración Jurada

a) Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

83

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General o Directorio de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

c) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

d) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

III. De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el pliego específico de condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia simple en mi propuesta y una garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)(Nombre completo del representante legal)

84

FORMULARIO Nº A-2IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

1. Nombre o razón social _______________________________________

2. Dirección principal ___________________________________________

3. Ciudad _______________________ País ________________________

4. Teléfonos ______________________________

5. Fax ___________________________________

6. Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

7. Dirección electrónica _________________________________________

8. Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

9. Nombre del representante legal _________________________________

10. Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

11. Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________


85

FORMULARIO Nº 2IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

1. Denominación de la Asociación Accidental____________________________

2. Asociados

______________________________ ______________________________ ______________________________

3. Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

4. Nombre de la empresa líder ________________________________________

5. Dirección principal _______________________________________________

6. Ciudad _______________________ País _____________________________

7. Teléfonos ______________________________

8. Fax ___________________________________

9. Dirección electrónica _____________________________________________

10. Nombre del representante legal de la asociación accidental

______________________________________________________________

11. Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________


Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

86

FORMULARIO Nº A-3EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: _________________________Nombre del Contratante/

Persona y Dirección de Contacto

Objeto del Contrato(Obras en general)

Ubicación

MontoFinal del Contrato

en Bs.

Período deEjecución(Fecha de

inicio y finaliz.)

Montoen US*

%Participación en Asociación

**Nombre del(los)Socio(s)

***Profesional Responsable

1.

2.

3.

4.

5.

6.

..

N.

TOTAL FACTURADO (En Dólares Americanos)

****TOTAL FACTURADO (En Bolivianos)

* : Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.** : Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*** :

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Representante Legal del Proponente)(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO Nº A-4EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

87

Nombre de la empresa: _____________________

Nombre del Contratante/Persona y Dirección de

Contacto

Objeto del Contrato

(obra similar)

Ubicación

MontoFinal del Contrato

en Bs.

Período deEjecución(Fecha de

inicio y finaliz.)

MontoActualizado

en US*

% Participación en Asociación

**Nombre del

Socio(s)

***Profesional Responsable

1.

2.

3.

4.

5.

6.

..

N.

TOTAL FACTURADO (En Dólares Americanos)

****TOTAL FACTURADO (En Bolivianos)

* :Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

** : Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*** :Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.


FORMULARIO Nº C-1CURRÍCULUM VITAE DEL RESIDENTE DE OBRA

88

Nombre completo:Edad: Nacionalidad: Profesión:Número de registro profesional:Formación Académica:Universidad/Institución Fechas Grado académico Título Provisión Nacional

Desde Hasta

Experiencia en General:Empresa/Entidad Objeto de la Obra Monto de la

Obra(Bs.)

Cargo Fecha

Desde Hasta

Experiencia Específica:Empresa/Entidad Objeto de la Obra:

Describir características que

permitan definir si es una obra similar

Monto de la Obra(Bs.)

Cargo Fecha

Desde Hasta

Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad ________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ______________, únicamente con la empresa __________, en caso que dicha empresa suscriba con la CSBP el contrato para _____________________-.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto) (Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Representante Legal)

Lugar y fecha:____________________

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

89

FORMULARIO Nº C-3EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

No. Descripción Unidad Cantidad Potencia CapacidadOtras

Características Propuestas*

12345....N

* Estos datos deben ser llenados por el proponente sólo si corresponde.

(Firma del Representante Legal del Proponente)____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)

El que firma está debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ________ (Indicar el nombre del Proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.

90

FORMULARIO Nº C-4CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Presentar el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto

91

FORMULARIO B-1MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha ---------------------------------------

SeñoresCAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADAPresente

REF.: Licitación Pública No. ____________

De nuestra consideración:

De acuerdo a la convocatoria de referencia y a toda la información contenida en el Pliego Específico de Condiciones, nuestra Empresa............................... (indicar el nombre de la persona natural, empresa o asociación accidental)ofrece ejecutar ................................(indicar el objeto de la Licitación o Invitación) por el importe total de Bs_______________ (Literal y numeral bolivianos).

_________________________________Nombre del Representante Legal

__________________________________Firma

92

FORMULARIO B-2PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

Ítem Descripción por Ítems

Unidad CantidadPrecio

Unitario(numeral)

PrecioUnitario(literal)

PrecioTotal

(numeral)

1.2.3.4.5.6......N

PRECIO TOTAL

Son: _________________________________________ __ /100 ______________

(Firma del Representante Legal del Proponente)(Nombre completo del Representante Legal

NOTA: La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-3.

FORMULARIO B-3

93

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO: Actividad: Cantidad:Unidad: Moneda:

Descripción Unidad Cantidad Precio CostoProductivo Total

1.- MATERIALES TOTAL MATERIALES 2.- MANO DE OBRA SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE; SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) (14.94%)

TOTAL MANO DE OBRA 3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 TOTAL UTILIDAD 6.- IMPUESTOS IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5 (3.09%) TOTAL IMPUESTOS (6.-)

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

NOTA.- El Proponente declara que el Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.


El que firma está debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ________ (Indicar el nombre del Proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.

FORMULARIO B-4

94

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Mes/ Semana Parcial Total

1 Anticipo (si el proponente consignó en su propuesta un anticipo)

2 Primer Desembolso

3 Segundo Desembolso

4 Tercer Desembolso

5 Cuarto Desembolso

.

.

.

N Último Desembolso


CONTRATO DE OBRA

95

CSBP.ASES.LEG.REG.Nº___-2019

Conste por el presente documento privado un Contrato de Remodelación de Almacenes, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. (PARTES).Son Partes del presente Contrato:1.1. La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, representada legalmente en la

Regional Santa Cruz, por el Lic. Oscar Ciro Domínguez Añez, con CI No. 3875223 SC, Administrador Regional a.i., y por el Dr. Ever Filemón Soto Justiniano, con CI No. 3260739 SC, Jefe Médico Regional, según Poder Especial y Bastante No. 665/2019, de 15 de julio de 2019, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. 050 del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, que en adelante se denominará la ARRENDATARIA o la CSBP.

1.2. La empresa ____________, inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, bajo la Matricula N° ____, con NIT N° _______, con domicilio en ______________________ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y representada legalmente por ____________, con CI Nº _________, en mérito al Testimonio de Poder Especial N° ______, de __ de ______ de 20__, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° __, del Distrito Judicial de la ciudad de _______, a cargo de __________, que en adelante se denominará la CONTRATADA.

1.3. A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como Partes y de manera individual como Parte.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES).2.1 En cumplimiento del Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios –

RABOS de la CSBP, se ha llevado a cabo la Licitación Pública N° ___/2019 – “SERVICIO DE REMODELACION DEPOSITOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS” para la Administración Regional de Santa Cruz de la CSBP.

2.2. En fecha __ de _____ de 2019, la Comisión de Calificación emitió el Informe de Calificación N° SC-COM.CAL-I-___-19.

2.3. Mediante Resolución Administrativa N° ___/2019, de __ de ____ de 2019, la ARPC del presente proceso de Licitación Pública, adjudicó a favor de la CONTRATADA el Servicio de Remodelación de Galpones en Oficinas Administrativas, por lo que, en atención a la instrucción de Administración Regional de __ de _____ de 2019, registrada mediante Hoja de Ruta No. _____, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA. (OBJETO). El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se obliga la CONTRATADA, a objeto de ejecutar la prestación del Servicio de Remodelación de Depósitos en Oficinas Administrativas (Regional Santa Cruz), en adelante la OBRA, con estricta sujeción a las normas, condiciones, precio, obligaciones, especificaciones, plazo y características técnicas establecidas en las Especificaciones Técnicas de la presente contratación, su propuesta adjudicada y demás documentación respaldatoria de la contratación y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente Contrato.

CUARTA. (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN).

96

FISCALIZACIÓN: Los trabajos de ejecución de la OBRA estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la CSBP, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un profesional Arquitecto.

SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por un profesional contratado para el efecto, denominado en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas: Realizar el seguimiento, control, conducción técnica e inspección de la Obra a ser ejecutada por la CONTRATADA, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos y propósitos establecidos en el respectivo proyecto de construcción, expresados en los planos y las especificaciones técnicas respectivas, así como en la propuesta presentada y adjudicada de la CONTRATADA y el Contrato suscrito entre Partes, que será objeto de supervisión.

QUINTA. (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO).Para el cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Pliego Específico de Condiciones del presente proceso de contratación. - Especificaciones Técnicas.- Propuesta Adjudicada.- Garantías.

SEXTA. (DE LAS GARANTÍAS).

6.1. DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOLa CONTRATADA garantiza el correcto cumplimiento y la fiel ejecución del presente Contrato, en todas sus partes, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato No. _____, por Bs________ (____________________ 00/100 Bolivianos), emitida por el Banco __________ S.A., con vencimiento al __ de _______ de 201_, a la orden de la CSBP por el siete por ciento (7%) del valor total del Contrato.El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por la CONTRATADA, será pagado en favor de la CSBP sin necesidad de trámite o acción judicial alguna, solamente a su simple requerimiento.La CONTRATADA tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la CSBP, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma, bajo su responsabilidad.

6.2. DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA La CONTRATADA garantizará la buena ejecución de la Obra, con una garantía a primer requerimiento de buena ejecución de obra por el tres por ciento (3%) del monto total del Contrato, la misma que tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la recepción definitiva de la Obra. SEPTIMA. (DE LA ENTREGA).La CONTRATADA se compromete a ejecutar y entregar la Obra en un plazo máximo de ________ (__) Días calendario computables a partir de la Orden de Proceder.La CONTRATADA deberá entregar la Obra a la Comisión de Recepción designada por la CSBP.OCTAVA. (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO).

97

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución de la Obra es de Bs________ (___________ __/100 Bolivianos).

La CSBP procederá al pago del monto contra entregas parciales, según planilla o certificado de avance aprobado por las Partes.

Después de ser suscrito el Contrato, la CSBP, a solicitud expresa de la CONTRATADA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el treinta por ciento (30%) del monto total del Contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía a Primer Requerimiento de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. En caso de otorgarse el anticipo, se suscribirá un addendum al presente Contrato, en el que se establezcan la forma en que éste será descontado, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la CSBP en caso de que la CONTRATADA no haya iniciado la Obra dentro de los cinco (05) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la Obra, una vez dada la Orden de Proceder.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación a la CONTRATADA, o solicitar a la CSBP su ejecución.

NOVENA. (DE LAS ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).Correrá por cuenta de la CONTRATADA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

DECIMA. (DE LA FACTURACIÓN).Para que se efectúe el pago, la CONTRATADA deberá emitir la respectiva factura por el monto del pago a favor de la CSBP.

DECIMO PRIMERA. (DE LOS SUBCONTRATOS). La CONTRATADA no podrá subrogar el cumplimiento del presente Contrato a terceros, total ni parcialmente, salvo autorización expresa de la CSBP, la cual solo la otorgará con carácter previo a que la subcontratación se produzca, en ningún caso después. La CONTRATADA es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efecto de dichos subcontratos.

DECIMO SEGUNDA. (DE LAS MULTAS).La CONTRATADA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario, la CONTRATADA será multada con el 0,3% (cero coma tres por ciento) del monto total del Contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato sin perjuicio de que sea resuelto obligatoriamente.

98

DECIMO TERCERA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).La CSBP ni la CONTRATADA serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales). Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de treinta (30) días, cualquiera de las Partes podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las Partes al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad.

DECIMO CUARTA. (DE LA EXONERACIÓN A LA CSBP DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS).La CONTRATADA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la Obra, por lo que expresamente exonera de estas obligaciones a la CSBP.En el mismo sentido, debido a los riesgos propios de la Obra, la CONTRATADA deberá cumplir con la Normativa vigente de Seguridad Industrial y/u Ocupacional, quedando como única y exclusiva responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los bienes y/o personal de la CSBP y/o contratados de la CSBP y/o personal de la CONTRATADA, durante la ejecución de la Obra. Asimismo, es responsable de obtener todos los permisos de orden municipal u otros que sean necesarios para ejecutar la Obra.

DECIMO QUINTA. ( DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA CSBP).La CONTRATADA corre con todas las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, estando obligada al estricto cumplimiento de dicha normativa, por lo que se exonera expresamente de estas obligaciones a la CSBP.

El presente Contrato es de naturaleza civil, convenido dentro del marco previsto por el Art. 732 del Código Civil Boliviano, no existiendo por lo tanto ninguna relación laboral entre las Partes, por lo que se deja claramente establecido que la CONTRATADA debe dar cumplimiento a todas sus obligaciones sociolaborales con el personal que ocupe para la ejecución de la Obra.

DECIMO SEXTA. (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO).16.1. El presente Contrato podrá ser resuelto de manera unilateral sin necesidad de

intervención judicial de ninguna naturaleza por incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas, así como a exclusiva decisión de la CSBP cuando:

a) Los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato;

b) De manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato;

c) Por disolución de la CONTRATADA;

99

d) Por quiebra declarada de la CONTRATADA; e) Por suspensión en la ejecución de la Obra; f) La CSBP identifique errores o falencias en la ejecución de la Obra;

16.2. Sin embargo, la resolución procederá de manera inmediata, también de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza, cuando la CSBP, a través de sus instancias competentes, determine que los errores y/o falencias son demasiado graves, no pudiendo éstos ser subsanados o enmendados por la CONTRATADA.

16.3. Independientemente de lo anteriormente señalado, también podrá resolverse el presente Contrato, en las mismas condiciones señaladas, ante el incumplimiento de la CONTRATADA a cualquiera de sus cláusulas.

16.4. La resolución del Contrato será aplicada sin perjuicio de exigir a la Parte responsable el resarcimiento de los daños causados y la atribución de las responsabilidades que por ley correspondan.

DECIMO SEPTIMA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO).El presente Contrato sólo podrá modificarse en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa aprobación del Administrador Regional de Santa Cruz de la CSBP. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación, se realizará a través de Orden(es) de Trabajo, Contrato(s) Modificatorio(s) y/o Orden(es) de Cambio, según corresponda.Serán aplicables cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del Contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. El contrato modificatorio será suscrito por la autoridad que suscribió el contrato principal o su reemplazante.

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato, salvo autorización expresa del Directorio de la CSBP.

Si para el objeto del cumplimiento del Contrato fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados con carácter previo a su ejecución.

DECIMO OCTAVA. (DOMICILIO).Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

CSBP - Calle Eucaliptos s/n entre Calle Palmeras y Condominio Britania, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

CONTRATADA - _______________________________.

DECIMO NOVENA. (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO) .

100

La protocolización del presente Contrato deberá realizarse con todas las formalidades de Ley ante la correspondiente Notaria de Fe Pública. El importe por dicho concepto será pagado directamente por la CONTRATADA.

DECIMO NOVENA. (ACEPTACION) .En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y valor legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los ___ días del mes de ____________ del año dos mil dieciocho.

DR. EVER FILEMON SOTO JUSTINIANOJEFE MEDICO REGIONAL

LIC. JORGE K. VEIZAGA VASQUEZADMINISTRADOR REGIONAL a.i.

_______________________CONTRATADA

101

portal.csbp.com.boportal.csbp.com.bo/inicio/attachments/article/4033/04... · Web view: Los...

Documents

Transcript of portal.csbp.com.boportal.csbp.com.bo/inicio/attachments/article/4033/04... · Web view: Los...