· Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v...

86
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 4. popravek Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU Slomškov trg 15 2000 MARIBOR Predmet javnega naročila: Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek Št. javnega naročila: 302/11 – SFMK/2017 Javni razpis je objavljen: Portal javnih naročil in dodatek k Uradnemu listu EU Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 1/86

Transcript of  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v...

Page 1:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

4. popravek

Naročnik: UNIVERZA V MARIBORUSlomškov trg 152000 MARIBOR

Predmet javnega naročila: Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Odprti postopek

Št. javnega naročila: 302/11 – SFMK/2017

Javni razpis je objavljen: Portal javnih naročil in dodatek k Uradnemu listu EU

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 1/63

Page 2:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

KAZALO

I. Povabilo k oddaji ponudbe....................................................................................................................3

II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji..............................................................6

III. Merila za ocenjevanje ponudb............................................................................................................16

IV. Ostali pogoji, opozorila in pravice.......................................................................................................20

V. Obrazci in vzorci..................................................................................................................................23

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 2/63

Page 3:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. NAROČNIK:

UNIVERZA V MARIBORUSlomškov trg 152000 MARIBOR

3.4. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila so storitve fiksnih in mobilnih komunikacij, ki vključujejo najem potrebne IP opreme (stikala, prehodi), postavitev sistema fiksnih komunikacij in storitve upravljanja opreme. Javno naročilo se oddaja za obdobje štirih (4) let najugodnejšemu ponudniku za celotno storitev, na podlagi meril iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

A: Mobilne komunikacije Predvideno število naročniških razmerij:

o Naročnine za storitve mobilne telefonije (100 minut klicev v vsafiksna in mobilna slovenska omrežja, neomejeno poslana SMS/MMS sporočila, 500 MB prenosa podatkov): 550

o Paket klicev v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja in poslanih SMS/MMS sporočil – neomejeno 50

o Paket prenosa podatkov - neomejeno: 50o Paket prenosa podatkov do 5 GB: 50o Paket prenosa podatkov do 2 GB: 50

Predvidene količine GSM opreme:o Mobilni aparat višjega razreda: 100o Mobilni aparat srednjega razreda: 350o Mobilni aparat nižjega razreda: 100o modem za prenos podatkov s priključkom USB: 10o prenosni modem za prenos podatkov (dostopna točka WiFi) 10

B: Fiksne komunikacije Predvideno skupno število uporabnikov: 2146

Predvidene količine opreme za IP telefonijo:o »Standardni« IP telefoni: 1060o »Napredni« IP telefoni: 16o »Giga« IP telefoni: 2o IP prehod za BRA priključka: 2o Ethernet stikalo z 8 priključki: 2o Ethernet stikalo s 24 priključki: 8o Ethernet stikalo z 48 priključki: 3

Število naročniških razmerij mobilne in fiksne telefonije ter vrste in količina opreme se lahko v času trajanja pogodbenega razmerja spreminjajo in so lahko večje ali manjše od predvidenih.

Do večje spremembe vrste in količine opreme za IP telefonijo lahko pride v primeru odpovedi enega ali več obstoječih sistemov telefonije (hišnih central) pri naročniku, ki se nadomestijo s priključki sistema IP telefonije. Naročnik takšne spremembe ne more vnaprej določiti po obsegu, lokaciji ali času, se pa v tem primeru lahko dogovori z izbranim ponudnikom za dodatne količine opreme za IP telefonijo pod enakimi ali ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudnik ponudil ob oddaji ponudbe.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 3/63

Page 4:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Podrobnejša opredelitev predmeta javnega naročila je podana v Prilogi 1: Opis storitev in tehnične zahteve - telefonija UM.

5.6. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih storitev!

7.8. VRSTA POSTOPKA:

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) naročnik razpisuje javno naročilo po odprtem postopku.

9. CENA

Cene za opremo in storitve morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, stroške dela, stroške dobave, prevozne stroške, zavarovanja, davek, morebitni popust,…).

Mobilne aparate, ki niso kupljeni v okviru ponujenega seznama, gostovanje v tujini ter ostale storitve, ki jih bo naročnik po predhodni odobritvi uporabljal in niso bile zahtevane na obrazcu predračuna, bo ponudnik zaračunal naročniku po ceni glede na svoj uradni veljavni cenik za poslovne uporabnike. Če je cenikov več, velja cena iz najugodnejšega cenika za poslovne uporabnike. Če cenika za poslovne uporabnike ni, se upoštevajo cene iz splošnega cenika ponudnika.

Uradno veljavni cenik izvajalca je cenik, po katerem izvajalec zaračunava storitve na trgu in je v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur. l. RS, št. 63/1999, 27/2001 in 65/2003).

Ponudnik sme za storitve mobilnih komunikacij ponuditi le cene, ki veljajo v omrežjih z minimalno 80 % pokritostjo ozemlja Republike Slovenije s signaloma UMTS in LTE. Če ponudnikovo lastno omrežje ne dosega zahtevane pokritosti, mora ponudnik ponuditi cene, ki veljajo v omrežju operaterja, ki ponudniku nudi storitev nacionalnega gostovanja in pri tem izpolnjuje zahtevo po 80 % pokritosti ozemlja Republike Slovenije.

Cene za storitve v sistemu fiksne IP telefonije morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo javnega naročila (davki, morebitne trošarine, takse). Cena mesečne naročnine je za posameznega uporabnika lahko odvisna od profila uporabnika (vrste opreme in nabora storitev), ne pa tudi od njegove lokacije ali števila uporabnikov na posamezni lokaciji.

Vse ponujene cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Spremenijo se lahko samo v primeru, če se bodo cene na trgu za storitve za velike poslovne uporabnike znižale kumulativno za štiri odstotke (4 %) ali več od cenika, ki je priloga k ponudbi in je veljaven na dan oddaje ponudbe. V tem primeru mora izvajalec znižati ponujene cene iz ponudbe za enak odstotek znižanja cen.

10. NAČIN IN ROK PLAČILA

Naročnik bo storitve, ki so predmet javnega naročila, poravnal na transakcijski račun ponudnika v roku trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega eRačuna, ki ga bo izstavil ponudnik po opravljeni storitvi za pretekli mesec. Ponudnik bo izstavljal ločene račune za posamezne članice naročnika, na katere se nanašajo opravljene storitve.

Kupljene mobilne aparate in USB modeme za prenos podatkov bo naročnik plačal v roku trideset (30) dni od

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 4/63

Page 5:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

prejema pravilno izstavljenega eRačuna. Osnova za izstavitev računa je s strani naročnika potrjena dobavnica oz. primopredajni zapisnik. Ponudnik bo izstavil ločen račun za vsako posamezno članico naročnika, na katero se nanaša dobava opreme.

Računu morajo biti priložene s strani pooblaščene osebe potrjene dobavnice oz. primopredajni zapisniki. Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku osem (8) dni od prejema.

Naročnik bo mesečno najemnino za IP opremo in pripadajočo tehnično podporo plačeval v mesečnih obrokih, kot bo to izhajalo iz ponudbe izbranega ponudnika.

V končno ceno mesečne najemnine za IP opremo in tehnično podporo morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika, ki jih je ponudnik upravičen zaračunati v zvezi s predmetom javnega naročila. Naročnik ponudniku ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj. Prvi obrok najemnine zapade v plačilo v roku trideset (30) dni po končani postavitvi sistema IP telefonije na vseh lokacijah naročnika in podpisu primopredajnega zapisnika.

Dobava, montaža, integracija, konfiguriranje, priklop, zagon, test in vzdrževanje in upravljanje opreme je vključeno v ponudbeno ceno.

7. VIRI FINANCIRANJA

Sredstva za financiranje javnega naročila so in bodo predvidena s finančnimi načrti Univerze v Mariboru in proračunom Republike Slovenije za obdobje, predvideno za sklenitev pogodbenega razmerja.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče) na naslov: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor - vložišče. Ponudnik za označitev ponudbe uporabi Obrazec št. 12, ki ga izpolni in nalepi na ovojnico.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 18. 7. 2017 do 10.00 ure.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

Maribor, 27. 6. 2017

Univerza v Mariboruprof. dr. Igor Tičar, rektor

______________________

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 5/63

Page 6:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR (brez DDV).

2. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izpolniti vsa prazna mesta, z neizbrisljivo pisavo.

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti ZGOŠČENKO S SKENIRANIMI VSEMI ODDANIMI DOKUMENTI za to javno naročilo.

Vsebini tiskanega izvoda ponudbene dokumentacije in elektronskega izvoda ponudbene dokumentacije na zgoščenki morata biti popolnoma enaki oz. identični. V primeru kakršnekoli razlike bo naročnik upošteval tiskani izvod ponudbene dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije naročnika v skladu s temi navodili. Podizvajalci in ponudniki v skupnem nastopu (razen poslovodečega) lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika (v kolikor uporablja žig).

Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3. Obvezna vsebina ponudbe

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ter ga predloži v tiskani obliki in elektronski obliki.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 4.D.d.2.), 4.D.d.3.), 4.D.d.5.) in 4.D.d.6.) II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 4.D.d.2.), 4.D.d.3.), 4.D.d.5.), 4.D.d.6.) II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 6/63

Page 7:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v naslednjem vrstnem redu:

A) Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1a ali 1b in 1c ali 1g).V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s priloženimi obrazci.

V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 1c navesti sledeče podatke za vse podizvajalce:

naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Vsak podizvajalec mora izpolniti Obrazec št. 1d.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati!

Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem v primeru podane zahteve po neposrednem plačilu s strani podizvajalcev (Obrazec št. 1f).

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Obrazec št. 1g).

B) Krovna izjava ponudnika (Obrazec št. 2).

C) Ponudba (Obrazec št. 3).

Opcija ponudbe mora biti najmanj sto dvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. in 76. člen ZJN-3)

1. Dokazila (ESPD obrazec) iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t. j. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci).

d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3)

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.2) Dokazilo, da ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 7/63

Page 8:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo in 54/2015; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen

KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.3) Dokazilo, da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša petdeset eurov (50 EUR) ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 8/63

Page 9:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.d.1.)Dokazilo: ESPD obrazec.

d.4) Dokazilo, da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.d.2.)Dokazilo: ESPD obrazec.

d.5) Dokazilo, da ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.d.3.)Dokazilo: ESPD obrazec.

d.6) Dokazilo, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.d.4.)Dokazilo: ESPD obrazec.

d.7) Dokazilo, da ponudnik ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.8) Dokazilo, da ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali da je razkril te informacije ali da lahko predloži dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.d.5.)Dokazilo: ESPD obrazec.

d.9) Dokazilo, da ponudnik ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec.

d.10) Izjava, da bo ponudnik pri izvajanju javnega naročila izpolnjeval veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 9/63

Page 10:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

E) Podatki o ekonomskem in finančnem položaju (76. člen ZJN-3) ter tehnični in strokovni sposobnosti (76. člen ZJN-3)

e.1) Dokazila o ekonomskem in finančnem položaju: ESPD obrazec.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti: obrazec BON-2.

Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti:

obrazec BON-2.

Pravne oz. fizične osebe bodo s tem izkazale izpolnjevanje pogoja:1. v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni bil v blokadi,2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za prejem ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini: dokažejo svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc

stanja in računovodskih izkazov za pretekla tri (3) računovodska leta, ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.

e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu , da je pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (naročnik referenc podizvajalcev ne bo upošteval), to je najvažnejših referenc o dobro opravljenem delu s področja postavitve in vzdrževanja sistema IP telefonije, in sicer:

v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega naročila (t.j. med 1. 5. 2014 in 30. 4. 2017) postavil vsaj dva (2) sistema IP telefonije s po 400 ali več uporabniki (v času vzpostavitve sistema z najmanj 100 uporabniki), od tega z vsaj 50 uporabniki na vsaki od najmanj dveh (2) oddaljenih lokacij podjetja oz. organizacije. V kolikor je sistem še vedno v uporabi, je lahko referenca starejša od treh let,

v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega naročila (t.j. med 1. 5. 2014 in 30. 4. 2017) vzdrževal vsaj dva (2) sistema IP telefonije s po 400 ali več uporabniki, od tega z vsaj 50 uporabniki na vsaki od najmanj dveh (2) oddaljenih lokacij podjetja oz. organizacije. Trajanje vzdrževanja takega sistema mora biti najmanj eno leto (365 dni).

Ponudnik mora izkazati najmanj dve referenci za postavitev sistema in najmanj dve referenci za vzdrževanje sistema. V primeru postavitve in vzdrževanja istega sistema (ob izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev za vsako izmed vrst) je možno to upoštevati kot postavitev in kot vzdrževanje (2 referenčni potrdili različne vrste).

Dokazilo: ESPD obrazec.

Predložitev spodaj navedenih referenčnih potrdil (Obrazec št. 5/a in Obrazec št. 5/b) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 10/63

Page 11:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

navedb v najugodnejši ponudbi .

ESPD obrazcu bodo morala biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako referenco, ki jo ponudnik v ESPD obrazcu navaja (Obrazec št. 5/a in Obrazec št. 5/b), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, niti mu ga ne more potrditi podizvajalec, sicer reference ne bodo priznane.

e.3) Ugotavljanje tehnične sposobnostiNaročnik bo ugotavljal tehnično sposobnost ponudnikov (brez upoštevanja podizvajalcev) na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

sklenjene veljavne pogodbe (o sledenju, roaming) z vsaj enim operaterjem v vseh članicah Evropske unije, Srbiji, BiH, Črni gori, Makedoniji, Švici, Japonski, Kitajski, Avstraliji in Združenih državah Amerike,

izjava o trajanju pogodbenega razmerja za anekse, prenosljivost številk za vse uporabnike in njihova naročniška razmerja, kot je to

zahtevano v Splošnem aktu o prenosljivosti številk, pooblaščen servis v Republiki Sloveniji, preko katerega bomo naročniku zagotavljali

celovite servisne storitve in originalne rezervne dele, pokritost ozemlja Republike Slovenije z UMTS in LTE signalom - obvezna priloga je

karta ozemlja Republike Slovenije o pokritosti z UMTS in LTE signalom, zagotavljanje garancijske dobe za mobilne aparate v trajanju najmanj štiriindvajset

(24) oz. dvanajst (12) mesecev, vzpostavljen center za pomoč uporabnikom, ki je dosegljiv od ponedeljka do petka

od 8h do 20h, vzpostavljen center za izvedbo tehnične podpore uporabniku (za osrednjo opremo),

odprava napake isti delovni dan najpozneje do 18.00 ure, če je napaka prijavljena do 12.00 ure delovnega dne – če naročnik prijavi napako po 12.00 uri delovnega dne, odprava napake najpozneje do 10:00 ure naslednjega delovnega dne.

Dokazilo: ESPD obrazec.

F) V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo:

f.1) Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Obrazec št. 6):

imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem

nastopu s strani naročnika, navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, področje dela (obseg), ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež

vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim ponudnikom.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov v točkah od f.2.) do f.4) bo naročnik zahteval le od poslovodečega ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 11/63

Page 12:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

v najugodnejši ponudbi za vse ponudnike v skupnem nastopu.

f.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 75. in 76. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D., prav tako pa tudi Izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb, kot je za ponudnika zapisano v točki G. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično. Navedeno velja tudi za drugega gospodarskega subjekta, če ponudnik uporabi zmogljivost drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru mora, skladno z 2. odstavkom 81. člena ZJN-3, pogoje za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev izkazovati tudi drugi gospodarski subjekt.

f.3) Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). Izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, ugotavlja za vsakega izvajalca v skupnem poslu posamično.

f.4) Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.2.) - e.3.). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno.

G) Predložitev spodaj navedenega dokumenta bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Izjava ponudnika oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Obrazec št. 7)

H) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Obrazec št. 8).

I) Originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini tri odstotke (3 %) ponudbene vrednosti brez DDV, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (Obrazec št. 9). Veljavnost garancije je sto dvajset (120) dni od roka za oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja.

J) Izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na javnem naročilu pridobil brezpogojno in na prvi pisni poziv finančno zavarovanje (garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini:

pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti storitev mobilne telefonije za 4 leta z DDV, pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti storitev fiksne (IP) telefonije za 4 leta z DDV, 10.000,00 EUR – za storitve postavitve sistema IP telefonije in najema IP opreme.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani izvajalec predložil najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe, izdano v skladu z vzorcem bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 10). Veljavnost garancije je trideset (30) dni po prenehanju pogodbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

K) Izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na javnem naročilu predložil brezpogojno in na prvi pisni poziv finančno zavarovanje (menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in bianco menico) za odpravo napak, v višini 6.000,00 EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak bo izbrani izvajalec predložil najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe, skladno z vzorcem finančnega zavarovanja za odpravo napak (Obrazec št. 11). Veljavnost finančnega zavarovanja je trideset (30) dni po prenehanju pogodbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 12/63

Page 13:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

L) SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

5. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku:

na Portal javnih naročil pod št. objave, na naslovu http://www.enarocanje.si,

ki bodo prispela najpozneje deset (10) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb.

Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje šest (6) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.

Naročnik bo organiziral predstavitev javnega naročila, ki bo 11. 5. 2017 ob 10. uri na sedežu naročnika, Slomškov trg 15, Maribor.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati dejansko stanje.

6. SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje šest (6) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za vse ponudnike.

Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh dodatkov bodo štele kot nedopustne in bodo izločene.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 13/63

Page 14:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

7. VARIANTE PONUDB

Variantne ponudbe niso dopustne.

8. POSTOPEK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku in na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (Obrazec št. 12), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik - firma, točen naslov, telefonska in telefaks številka ponudnika ter kontaktna oseba.

V kolikor je ovitkov več, morajo biti tudi oštevilčeni (1., 2., ... ovitek).

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče) na naslov: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 MARIBOR - vložišče.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 18. 7. 2017 do 10.00 ure.

9. OPREMA PONUDB

Ponudnik odda ponudbo za javno naročilo praviloma v registratorju širine, ki ustreza dokumentaciji ponudbe, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Dokumentacija ponudbe mora biti prevezana z vrvico zavezano oz. zapečateno na način, da se omogoči pregled ponudbene dokumentacije brez razvezovanja vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije.

11. ODPIRANJE PONUDB

Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb dne 18. 7. 2017 ob 12:00 uri, v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila, izdana s strani zakonitih zastopnikov ponudnikov, za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili ustrezna pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.

Strokovna komisija bo na odpiranju ponudb pregledala osnovne podatke iz vsake ponudbe (podatke iz meril).

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih (5) delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval po pošti.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 14/63

Page 15:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

12. PREVERITEV PONUDB

Strokovna komisija bo ponudbe najprej razvrstila po merilih.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zahteve glede predmeta javnega naročila.

13. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne bo v roku, ki ga določi naročnik, predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tak gospodarski subjekt izločil iz nadaljnje obravnave.

Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, izvršiti potrebne prevode (na lastne stroške), če naročnik v skladu s 36. členom ZJN-3 ugotovi, da so le-ti potrebni.

Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto (brez DDV) ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

14. NEOBIČAJNO NIZKA CENA

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 86. členom ZJN-3.

15. NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila

predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 15/63

Page 16:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

III. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki predstavlja kombinacijo ponujene cene, razpoložljivosti in kakovosti storitev v mobilnem omrežju ter ponudbo dodatnih storitev.

Komisija bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upoštevala naslednja merila in način ocenjevanja ponudb:

Kriterij ocenjevanja ponudb Največje število točk

A) Cena opreme in storitev 65

B) Pokritost ozemlja Slovenije s signalom UMTS in LTE 20

C) Dodatne storitve 15

Skupno največje število točk 100

Izbran bo ponudnik, ki zbere največji skupni seštevek točk iz meril A, B in C. Maksimalno število možnih točk je 100.

A. Cena opreme in storitev

Število točk posameznega ponudnika po kriteriju A se izračuna po enačbi:

Točke po kriteriju A = ( CNAJ / CX ) * 65

V enačbi zgoraj pomenijo oznake sledeče:CNAJ : skupna cena opreme in storitev najugodnejšega ponudnika,CX : skupna cena opreme in storitev obravnavanega ponudnika.

Cena opreme in storitev se za vsako ponudbo izračuna po enačbi:

CX = CVS-ES + ( CFS-MK + CVS-MK + CFS-FK + CVS-FK ) * 48

V enačbi zgoraj pomenijo oznake sledeče:CVS-ES: strošek vzpostavitve sistema (nakup opreme, prenosi številk, priključnine,…),CFS-MK: fiksni mesečni strošek mobilnih komunikacij (naročnine),CVS-MK: variabilni mesečni strošek mobilnih komunikacij (pogovori, sporočila, prenos podatkov),CFS-FK: fiksni mesečni strošek fiksnih komunikacij (naročnine, najemnine,…)CVS-FK: variabilni mesečni strošek fiksnih komunikacij (pogovori).

Stroški vzpostavitve sistema se izračunajo po formuli:

CVS-ES = CVMT*100 + CSMT*350 + CNMT*100 - CPEN*50 - CPDN*100 - CPNP*100 - CPPP*150 + + CUSB*10 + CWIF*10 + CPMŠ*550 + CPFŠ*2146 + CSPS

Oznake, uporabljene v zgornji formuli, imajo naslednji pomen:CVMT: cena mobilnega aparata višjega razreda,CSMT: cena mobilnega aparata srednjega razreda,CNMT: cena mobilnega aparata nižjega razreda,CPEN: popust za mobilni aparat ob izbiri enega od paketov neomejeni,CPDN: popust za mobilni aparat ob izbiri obeh paketov neomejeni,CPNP: popust za mobilni aparat ob izbiri paketa neomejeni klici ter enega od paketov prenosa podatkov,CPPP: popust za mobilni aparat ob izbiri enega od paketov prenosa podatkov,CUSB: cena modema za prenos podatkov s priključkom USB,CWIF: cena prenosnega modema za prenos podatkov (dostopna točka WiFi),

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 16/63

Page 17:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

CPMŠ: cena prenosa mobilne številke od obstoječega operaterja,CPFŠ: cena prenosa fiksne številke od obstoječega operaterja,CSPS: stroški postavitve sistema fiksne IP telefonije (priključnine,…).

Fiksni mesečni strošek mobilnih komunikacij se izračuna po formuli:

CFS-MK = CNMU*550 + CPTN*50 + CPPN*50 + CPP5*50 + CPP2*50

Oznake, uporabljene v zgornji formuli, imajo naslednji pomen:CNMU: mesečna naročnina za storitve mobilne telefonije (100 minut klicev v vsa fiksna in

mobilna slovenska omrežja, neomejeno poslana SMS/MMS sporočila,500 MB prenosa podatkov),

CPTN1: mesečna naročnina za paket klicev v vsa fiksna in mobilna slovenska

omrežja – neomejeno,CPPN

2: mesečna naročnina za paket prenosa podatkov - neomejeno,CPP5

3: mesečna naročnina za paket prenosa podatkov do 5 GB,CPP2

4: mesečna naročnina za paket prenosa podatkov do 2 GB.

Variabilni mesečni strošek mobilnih komunikacij se izračuna po formuli:

CVS-MK = ((1 - 100/160,5) * (CM-MTS*89,1 + CM-MSI*46,7 + CM-MTM*14,8 + CM-MT2*0,9 + CM-FTS*5,4 ++ CM-FTM*1,2 + CM-FT2*0,6 + CM-FTA*1,8) + CM-KEU*2,7 ++ CM-KNE*2,2 + CM-KSV*1,5)*550

Oznake, uporabljene v zgornji formuli, imajo naslednji pomen5:CM-MTS: cena klicev mobilnih uporabnikov v mobilno omrežje Telekom Slovenije,CM-MSI: cena klicev mobilnih uporabnikov v mobilno omrežje Simobil,CM-MTM: cena klicev mobilnih uporabnikov v mobilno omrežje Telemach,CM-MT2: cena klicev mobilnih uporabnikov v mobilno omrežje T-2,CM-FTS: cena klicev mobilnih uporabnikov v fiksno omrežje Telekom Slovenije,CM-FTM: cena klicev mobilnih uporabnikov v fiksno omrežje Telemach,CM-FT2: cena klicev mobilnih uporabnikov v fiksno omrežje T-2,CM-FTA: cena klicev mobilnih uporabnikov v fiksno omrežje AMIS,CM-KEU: cena klicev mobilnih uporabnikov v EU območje,CM-KNE: cena klicev mobilnih uporabnikov v območje držav Evrope izven EU,CM-KSV: cena klicev mobilnih uporabnikov izven Evrope.

Fiksni mesečni strošek fiksnih komunikacij se izračuna po formuli:

CFS-FK = CIP-NA + CIP-E08*2 + CIP-E24*8 + CIP-E48*3 + CIP-BRA*2 + CNSU*1060 + CNNU*16 + CNGU*2 + CNSIP* 906+ CNCISDN*8 + CNCPSTN*120 + CNPSTN*32

Oznake, uporabljene v zgornji formuli, imajo naslednji pomen:CIP-NA: mesečna cena dostopa do omrežja (povezljivost, številski prostor,…),CIP-E08: mesečna cena najema IP stikala (L2, FE, PoE) za 8 priključkov,CIP-E24: mesečna cena najema IP stikala (L2, FE, PoE) za 24 priključkov,CIP-E48: mesečna cena najema IP stikala (L2, FE, PoE) za 48 priključkov,CIP-BRA: mesečna cena najema IP-ISDN prehoda za 2xBRA,

1 Dodatek k osnovni mesečni naročnini.2 Dodatek k osnovni mesečni naročnini. Vključuje zakupljeno količino 50 GB prenosa podatkov.3 Dodatek k osnovni mesečni naročnini.4 Dodatek k osnovni mesečni naročnini.5 Ponudnik naj pri podajanju cen upošteva, da od 15. julija 2017 začne veljati Uredba o evropskem enotnem trgu elektronskih komunikacij, ki ukinja tudi zaračunavanje pribitkov na gostovanju. S tem bodo za storitve gostovanja v EU veljale enake cene kot v domačem omrežju ponudnika in so del te ponudbe.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 17/63

Page 18:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

CNSU: mesečna naročnina za »standardnega« uporabnika IP telefonije,CNNU: mesečna naročnina za »naprednega« uporabnika IP telefonije,CNGU: mesečna naročnina za »Giga« uporabnika IP telefonije,CNSIP: mesečna naročnina za »SIP račun«,CNCISDN: mesečna naročnina za ISDN uporabnika,CNCPSTN: mesečna naročnina za analognega uporabnika s telefonom,CNPSTN: mesečna naročnina za PSTN uporabnika.

Variabilni mesečni strošek fiksnih komunikacij se izračuna po formuli:

CVS-FK = ( CF-NA*24,8 + CF-FTS*7,7 + CF-FTM*2,1 + CF-FT2*1,2 + CF-FAM*2,8 + CF-MTS*1,5 + CF-MSI*2,1 + CF-MTM*0,7 + CF-EU+*0,7 + CF-

1MO*0,1 )*2146

V zgornjih enačbi pomenijo oznake sledeče:CF-NA: cena klicev fiksnih uporabnikov v skupino naročnika,CF-FTS: cena klicev fiksnih uporabnikov v fiksno omrežje Telekom Slovenije,CF-FTM: cena klicev fiksnih uporabnikov v fiksno omrežje Telemach,CF-FT2: cena klicev fiksnih uporabnikov v fiksno omrežje T-2,CF-FAM: cena klicev fiksnih uporabnikov v fiksno omrežje Amis,CF-MTS: cena klicev fiksnih uporabnikov v mobilno omrežje Telekom Slovenije ,CF-MSI: cena klicev fiksnih uporabnikov v mobilno omrežje Simobil,CF-MTM: cena klicev fiksnih uporabnikov v mobilno omrežje Telemach,CF-EU+: cena mednarodnih klicev fiksnih uporabnikov v EU+ območje6,CF-1MO: cena mednarodnih klicev fiksnih uporabnikov v 1. mednarodno območje7.

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti vrste in količine storitev, ki jih bodo uporabljali posamezni uporabniki, zato si pridržuje pravico, da bo za vsakega uporabnika izbral optimalen paket za prenos podatkov in druge storitve iz ponudbe ponudnika pod enakimi pogoji, kot veljajo v ponudbi.

B. Pokritost ozemlja Slovenije s signalom UMTS in LTE

Osnova za ugotavljanje pokritosti ozemlja Republike Slovenije s signaloma UMTS in LTE sta karti ponudnika na elektronskem mediju, ki vsebujeta podatke (karti) ozemlja Republike Slovenije in na prvi v posebnem sloju izrisano ozemlje, ki je pokrito s signalom UMTS ter na drugi v posebnem sloju izrisano ozemlje, ki je pokrito s signalom LTE, na katerem je možen prenos podatkov z običajnimi mobilnimi aparati brez posebnih dodatkov, z običajno modemsko opremo za prenos podatkov s priključkom USB ter z običajno prenosno modemsko opremo za prenos podatkov (dostopna točka WiFi).

Ponudnik z največjim ugotovljenim deležem pokritosti ozemlja s signalom UMTS prejme po tem kriteriju deset (10) točk ter enako deset (10) točk ponudnik z največjim ugotovljenim deležem pokritosti ozemlja s signalom LTE. Ostale ponudbe so proporcionalno manjše glede na relativno odstopanje pokritosti od pokritosti najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z največjim ugotovljenim deležem pokritosti ozemlja s posameznim signalom je lahko različen. Te točke se izračuna po enačbi:

6 Območja so povzeta od trenutnega ponudnika fiksne telefonije: http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino

7 Območja so povzeta od trenutnega ponudnika fiksne telefonije: http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 18/63

Page 19:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Točke po kriteriju B = (UX / UNAJ) * 10 + (LX / LNAJ) * 10

V enačbi zgoraj pomenijo oznake sledeče:

UX: pokritost ozemlja s signalom UMTS (v %) obravnavanega ponudnika,UNAJ: pokritost ozemlja s signalom UMTS (v %) ponudnika, ki zagotavlja največjo pokritost,LX : pokritost ozemlja s signalom LTE (v %) obravnavanega ponudnika,LNAJ : pokritost ozemlja s signalom LTE (v %) ponudnika, ki zagotavlja največjo pokritost.

C. Dodatne storitve

Ponudnik prejme dodatne točke za naslednje storitve:

1. Ponudnik omogoča uporabo programskega telefona na računalniku uporabnika (Windows), ki hkrati podpira fiksne in mobilne komunikacije: omogoča odhodne in dohodne klice, pošiljanje sporočil SMS in MMS, povezavo do imenika AD, videotelefonijo, konferenčne zveze,… Avtentikacija uporabnika se izvede z digitalno identiteto naročnika preko naročnikovega ADFS. Ponudnik mora vzpostaviti polno funkcionalno rešitev v roku treh (3) mesecev od sklenitve pogodbenega razmerja.Točkovanje: dve (2) točki.

2. Ponudnik zagotavlja spletno aplikacijo za pošiljanje SMS in MMS. Avtentikacija uporabnika se izvede z digitalno identiteto naročnika preko naročnikovega ADFS. Ponudnik mora vzpostaviti polno funkcionalno rešitev v roku treh (3) mesecev od sklenitve pogodbenega razmerja.Točkovanje: dve (2) točki.

3. Ponudnik omogoča obračunavanje klicev z vseh vrst fiksnih priključkov (telefoni, hišne centrale) v vsa omrežja v Sloveniji in v tujino na osnovi sekundnega obračunskega intervala (1/1).Točkovanje: tri (3) točke.

4. Ponudnik omogoča obračunavanje klicev z mobilnih priključkov v vsa omrežja v Sloveniji in v tujino na osnovi sekundnega obračunskega intervala (1/1).Točkovanje: tri (3) točke.

5. Ponudnik zagotavlja brezplačne klice znotraj poslovne skupine naročnika (fiksno in mobilno omrežje – v vseh štirih kombinacijah).Točkovanje: pet (5) točk.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 19/63

Page 20:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

1. Naročnik opozarja ponudnika, da: v času javnega naročila ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene

ponudbe; v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko

povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena; v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala

razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;

kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011; v nadaljevanju besedila: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;je nična.

2. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik najpozneje v oseminštiridesetih (48) dneh od pravnomočnosti odločitve, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku osmih (8) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ponudnik: v roku petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v

garancijski dobi, postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o

zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim predlagan oz. uveden stečajni postopek,

ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od pogodbenega razmerja in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

3. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji v

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 20/63

Page 21:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

zvezi z oddajo javnega naročila niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 90. členom ZJN-3.

V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

5. Ponudnik lahko izvede javno naročilo s podizvajalcem. Podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, morajo spoštovati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava.

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te dokumentacije za oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 21/63

Page 22:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

6. Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe.

7. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od dneva:

objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem

obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR. Potrdilo o vplačilu takse se priloži zahtevku za revizijo.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00001117.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 22/63

Page 23:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

V. OBRAZCI IN VZORCI

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 23/63

Page 24:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 24/63

Page 25:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1b

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO

Poslovodeči:

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Ostali ponudniki v skupni ponudbi:

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali(v EUR) in delež (v %) EUR %

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 25/63

Page 26:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali(v EUR) in delež (v %)

EUR %

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali(v EUR) in delež (v %) EUR %

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO:Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše (obrazec fotokopirajte za potrebno število ponudnikov v skupni

ponudbi).Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru skupne ponudbe (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno

prilagati).

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 26/63

Page 27:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1c

PODATKI O PONUDNIKU – PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

Podizvajalec(firma in sedež)

Vrsta in količina storitev, ki jih bodo

opravljali

Vrednost storitev, ki jih

bodo opravljali(v EUR brez DDV)

Delež(v %)

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za

zastopanje

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci (obrazec fotokopirajte za

potrebno število podizvajalcev). Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni

potrebno prilagati).

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 27/63

Page 28:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1d

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID številka za DDV:

Transakcijski račun/i:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Telefon in telefaks kontaktne osebe: telefon št.: telefaks št.:

E-pošta:

Storitve, ki jih prevzema podizvajalec:

Kraj in rok izvedbe storitev, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost storitev, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: ________________________________ EUR

Izjava podizvajalca:

Zahtevam izvajanje neposrednih plačil opravljenih del oz. storitev s strani naročnika.

DA NE(ustrezno obkroži)

Soglasje podizvajalca: soglašam/zahtevam, da naročnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri

izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(ustrezno obkroži, če se zahteva neposredno plačilo za opravljeno storitev)

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše odgovorna oseba podizvajalca (obrazec fotokopirajte za potrebno

število podizvajalcev). Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni

potrebno prilagati).

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 28/63

Page 29:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1f

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

Pooblaščam:

naročnika Univerzo v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1c in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1d, vključno z zahtevo podizvajalca po neposrednem plačevanju s strani naročnika.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »STORITVE FIKSNIH IN MOBILNIH KOMUNIKACIJ«.

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše s strani odgovorne osebe podizvajalca (obrazec fotokopirajte za

potrebno število podizvajalcev) v primeru zahteve po neposrednem plačilu opravljenih storitev s strani naročnika/uporabnika.

Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru zahteve po neposrednem plačilu (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 29/63

Page 30:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 1g

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

V zvezi z javnim naročilom »STORITVE FIKSNIH IN MOBILNIH KOMUNIKACIJ«, objavljenem na Portalu javnih naročil ter v dodatku k Uradnemu listu EU,

s polno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbeno razmerje, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 30/63

Page 31:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKAPonudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

S polno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

2. vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

3. v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

4. nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

5. se strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter z vsemi spremembami in dopolnitvami dokumentacije ter vprašanji in odgovori in z njimi brez kakršnihkoli zadržkov soglašamo;

6. bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

7. ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbenega razmerja.

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 31/63

Page 32:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 3

PONUDBA št. ________________

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

Predmet javnega naročila: STORITVE FIKSNIH IN MOBILNIH KOMUNIKACIJ

1. Na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil dne ___________ pod št. ________________ in v Uradnem listu EU z dne ___________, pod št. __________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

2. Izjavljamo, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

A. CENA OPREME IN STORITEV

Naziv ponudbene postavke Ponudbena vrednost

Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)* EUR

Vrednost DDV (22 %) EUR

Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) EUR*(vrednost celice E83 v obrazcu št. 3/1 – Predračun)

B. POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE S SIGNALOM UMTS / LTE

Pokritost UMTS/LTE Enota Količina

UX Pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom UMTS % %

LX Pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom LTE % %

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 32/63

Page 33:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

C. DODATNE STORITVE

DODATNA MERILA DA NE

1.

Ponudnik omogoča uporabo programskega telefona na računalniku uporabnika, ki hkrati podpira fiksne in mobilne komunikacije: omogoča odhodne in dohodne klice, pošiljanje sporočil SMS in MMS, povezavo do imenika AD, videotelefonijo, konferenčne zveze,… Avtentikacija uporabnika se izvede z digitalno identiteto naročnika preko naročnikovega ADFS. Ponudnik mora vzpostaviti polno funkcionalno rešitev v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbenega razmerja.

2.Ponudnik zagotavlja spletno aplikacijo za pošiljanje SMS in MMS. Avtentikacija uporabnika se izvede z digitalno identiteto naročnika preko naročnikovega ADFS. Ponudnik mora vzpostaviti polno funkcionalno rešitev v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbenega razmerja.

3.Ponudnik omogoča obračunavanje klicev z vseh vrst fiksnih priključkov (telefoni, hišne centrale) v vsa omrežja v Sloveniji in v tujino na osnovi sekundnega obračunskega intervala (1/1).

4. Ponudnik omogoča obračunavanje klicev z mobilnih priključkov v vsa omrežja v Sloveniji in v tujino na osnovi sekundnega obračunskega intervala (1/1).

5. Ponudnik zagotavlja brezplačne klice znotraj poslovne skupine naročnika (fiksno in mobilno omrežje - v vseh štirih kombinacijah).

PONUDBENI POGOJI:

1. Veljavnost ponudbe: sto dvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb.

2. Rok dobave mobilnih aparatov in USB modemov za prenos podatkov je največ sedem (7) dni, ki začne teči naslednji dan po prejemu naročila. Rok dobave IP opreme na lokacije naročnika je devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe. Rok zaključka montaže, namestitve, testiranja in integracijo opreme za postavitev sistema IP telefonije ter telefonske aparate na vseh lokacijah naročnika je devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe. Rok za začetek opravljanja storitev govora preko sistema IP telefonije: najkasneje v roku 10 dni po končanju dobave, montaže, namestitev, testiranja, integracije strojne in programske opreme za postavitev sistema IP telefonije s strani izbranega ponudnika naročnika.

3. Rok plačila za opravljene storitve je trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga bo ponudnik izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec, in trideset (30) dni za nakup mobilnih aparatov in USB modemov za prenos podatkov od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Osnova za izstavitev računa je s strani naročnika potrjena dobavnica oz. primopredajni zapisnik. Naročnik bo najemnino IP opreme /teh. podporo plačeval v mesečnih obrokih. Rok plačila za opravljene storitve govora v sistemu IP telefonije je trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga bo ponudnik izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec.

4. Garancijski rok za mobilne aparate in USB modeme za prenos podatkov znaša najmanj štiriindvajset (24) mesecev, ki začne teči od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, oz. dvanajst (12) mesecev, če proizvajalec mobilnega aparata ne nudi daljše garancije.

5. Zavezujemo se nuditi tehnično podporo pri uporabi in vzdrževanju osrednje opreme. Odprava napak se izvaja najmanj v skladu s splošnimi pogoji ponudnika, ki zagotavljajo enak nivo kakovosti oz. čas odprave napak, kot ga ponudniku zagotavlja nacionalni operater na medoperaterskem nivoju. V kolikor so za ponudnika bolj zavezujoči, veljajo tudi naslednji pogoji: če naročnik napako prijavi do 12:00 ure delovnega dne, jo je ponudnik dolžan odpraviti še isti delovni dan najkasneje do 18:00 ure. Če naročnik napako prijavi po 12:00 uri delovnega dne, jo je dolžan ponudnik odpraviti najkasneje do 10:00 ure naslednjega delovnega dneva. Ponudnik se

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 33/63

Page 34:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

zavezuje članicam naročnika omogočiti tehnično podporo pri uporabi IP opreme in omrežja, na sledeč način: Odprava napake v naslednjem delovnem dnevu, dostop do novih verzij programske opreme, tehnična pomoč po telefonu vsak dan od 8:00 do 20:00 ure.

6. Predvideni čas trajanja pogodbe: štiri (4) leta.

Obvezne priloge k tej ponudbi so: PRILOGA 1: Veljaven cenik za klice v nacionalna in mednarodna omrežja. PRILOGA 2: Seznami in opisi mobilnih aparatov višjega, srednjega in nižjega razreda. Za vsak razred je

potrebno podati vsaj pet mobilnih aparatov od vsaj treh priznanih svetovnih proizvajalcev (Apple, Samsung, HTC, Sony, Huawei, LG, Lenovo). Podajo se lahko tudi trije modeli od istega proizvajalca, ostala dva pa morata biti od drugih dveh svetovno priznanih proizvajalcev. Vsak razred mora vsebovati vsaj en aparat, ki omogoča uporabo dveh SIM kartic (dual SIM). Podati je potrebno tudi seznam modemov za prenos podatkov s priklopom USB in seznam prenosnih modemov za prenos podatkov (dostopna točka WiFi).

PRILOGA 3: Seznami in opisi IP telefonskih aparatov (standardni, napredni, giga). PRILOGA 4: Opisi dodatne programske opreme (programski telefoni, aplikacije za operaterja, spletni

vmesnik za uporabnike in administratorje,…). PRILOGA 5: Specifikacija posamezne opreme za ponudbene postavke CIP-E08, CIP-E24, CIP-E48 in CIP-BRA, ki mora

obsegati: navedbo sestavnih delov, kodo proizvajalca in število licenc za programsko opremo v primeru licenciranja.

PRILOGA 6: Izpolnjen, žigosan in podpisan Obrazec št. 3/1 – Predračun.

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 34/63

Page 35:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 4

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik (t. j. vsi udeleženi v ponudbi – ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem poslu in morebitni podizvajalci) izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 35/63

Page 36:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 5/a

REFERENČNO POTRDILO(priloga k ESPD obrazcu po pozivu naročnika – glej opombo)

Naziv in naslov naročnika (potrjevalca referenčne storitve)

Na prošnjo ponudnika: _____________________________________________________________________(naziv ponudnika, ki se prijavlja na javno naročilo)

za namen predložitve ponudbe na javno naročilo»Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij« (objava maj 2017), naročnik Univerza v Mariboru

izdajamo

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik za naše podjetje/organizacijo izvedel naslednjo storitev :

v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila (t.j. med 1. 5. 2014 in 30. 4. 2017) je postavil sistem IP telefonije s 400 ali več uporabniki (v času vzpostavitve sistema z najmanj 100 uporabniki), od tega z vsaj 50 uporabniki na vsaki od najmanj dveh (2) oddaljenih lokacij našega podjetja oz. organizacije (v kolikor je sistem še vedno v uporabi, je lahko referenca starejša od treh let)

Potrjujemo, da so se storitve opravljale strokovno, v predpisani kakovosti in v skladu z dogovorjenimi pogoji.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami in tem potrdilom, je kontaktna oseba

g./ga.: _____________________________, e-pošta: ________________________________________.

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku javnega naročila.

Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:

OPOMBA:Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom odgovorne osebe naročnika.Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu ali podizvajalec ponudnika pri prijavi na to javno naročilo.

Ponudnik zaradi zahtevanih dveh (2) referenčnih potrdil ta obrazec razmnoži.

Predložitev O brazca št. 5/a ali drugega potrdila, ki po vsebini enakovredno Obrazcu št. 5/a , bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 36/63

Page 37:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 5/b

REFERENČNO POTRDILO(priloga k ESPD obrazcu po pozivu naročnika – glej opombo)

Naziv in naslov naročnika (potrjevalca referenčne storitve)

Na prošnjo ponudnika: _____________________________________________________________________(naziv ponudnika, ki se prijavlja na javno naročilo)

za namen predložitve ponudbe na javno naročilo»Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij« (objava maj 2017), naročnik Univerza v Mariboru

izdajamo

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik za naše podjetje/organizacijo izvedel naslednje storitve:

v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega naročila (t.j. med 1. 5. 2014 in 30. 4. 2017) je vzdrževal sistem IP telefonije s 400 ali več uporabniki, od tega z vsaj 50 uporabniki na vsaki od najmanj 2 oddaljenih lokacij našega podjetja oz. organizacije. Trajanje vzdrževanja je bilo vsaj eno leto (365 dni).

Potrjujemo, da so se storitve vzdrževanja opravljale strokovno, v predpisani kakovosti in v skladu z dogovorjenimi pogoji.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami in tem potrdilom, je kontaktna oseba

g./ga.: _____________________________, e-pošta: _____________________________________________.

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku javnega naročila.

Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:

OPOMBA:Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom odgovorne osebe naročnika.Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu ali podizvajalec ponudnika pri prijavi na to javno naročilo.

Ponudnik zaradi zahtevanih dveh (2) referenčnih potrdil ta obrazec razmnoži.

Predložitev O brazca št. 5/b ali drugega potrdila, ki po vsebini enakovredno Obrazcu št. 5/b , bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 37/63

Page 38:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 6

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE - obvezna priloga v primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov

Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Obrazec št. 6):

imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila

in da z njimi v celoti soglašajo, soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani

naročnika, navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, področje dela (obseg), ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini

v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim ponudnikom.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 38/63

Page 39:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 7

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Ur. l. RS, št. 69/2011).

Javno naročilo

NaročnikUNIVERZA V MARIBORUSLOMŠKOV TRG 152000 MARIBOR

Oznaka javnega naročila 302/11 – SFMK/2017

Predmet javnega naročila STORITVE FIKSNIH IN MOBILNIH KOMUNIKACIJ

Podatki o pravni osebi – ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

Sedež ponudnika

Občina sedeža ponudnika

Številka vpisa v sodni register(št. vložka)

Matična številka podjetja

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 39/63

Page 40:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Ime in priimek/Naziv: Naslov stalnega bivališča/Sedež: Delež lastništva v %

1

2

3

....

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka

1

2

3

...

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbenega razmerja.

Datum: Žig: Podpis:

OPOMBA:Predložitev tega dokumenta (obrazca št. 7) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 40/63

Page 41:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 41/63

Page 42:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 8

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa rektor prof. dr. Igor Tičar

matična številka: 5089638000ID za DDV: SI 71674705TRR: SI56 0110 0603 0709 059 odprt pri UJP Slovenska

Bistrica

in

IZVAJALEC: __________________________________________________________________

ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________

matična številka: ________________ID za DDV: SI ______________TRR: _________________________ odprt pri ____________

skleneta naslednjo

POGODBOšt. 302/11 – SFMK/2017

I. UVODNE DOLOČBE1. člen

Stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da: je naročnik izvedel javno naročilo po odprtem postopku (objava na Portalu javnih naročil pod številko

objave ________________ z dne      .      . 2017 in v Uradnem listu EU pod številko objave __________ z dne      .      . 2017), z namenom sklenitve pogodbe za storitve fiksnih in mobilnih komunikacij, za obdobje štirih (4) let,

je bila stranka te pogodbe (v nadaljevanju besedila: izvajalec) izbrana kot najugodnejši ponudnik, sta ponudba izbranega izvajalca in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sestavni del te

pogodbe, stranki sklepata to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE2. člen

Predmet pogodbe je izvedba naslednjih storitev:a) storitev mobilne telefonije, ki vključuje:

storitve mobilne telefonije, prenos podatkov, nakup mobilnih aparatov, modemov za prenos podatkov s priključkom USB, prenosnih modemov za prenos podatkov (dostopna točka WiFi) in pripadajoče opreme (v nadaljevanju besedila: mobilna oprema),

b) najem IP opreme, ki vključuje: dobavo, montažo, namestitev, testiranje in integracijo najete IP opreme na lokacijah naročnika,

navedenih v 15. členu te pogodbe, izvajanje tehnične podpore pri uporabi in vzdrževanju te opreme,

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 42/63

Page 43:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

c) storitev fiksne IP telefonije za vse članice naročnika in pridružena zavoda naročnika.

Storitve, ki so predmet te pogodbe, so podrobneje opisane dokumentaciji v zvezi z oddaji javnega naročila in prilogah.

Zgoraj navedene storitve bo izbrani izvajalec izvajal za naročnika štiri (4) leta.

III. KOLIČINA3. člen

Naročnik za čas trajanja pogodbe predvideva:

Število naročniških razmerij za storitve mobilne telefonije: 550

Predvideno število nakupa mobilnih aparatov: 550, od tega za posamezni razred: razred 1 (osnovni): 100 mobilnih aparatov, razred 2 (srednji): 350 mobilnih aparatov, razred 3 (višji): 100 mobilnih aparatov.

Predvideno število nakupa USB modemov: 10Predvideno število nakupa prenosnih modemov za prenos podatkov (dostopna točka WiFi): 10

Izvajalec se zavezuje (po potrebi) naročniku nuditi brezplačen najem mobilnih aparatov potrebnih za pogovor v drugih frekvenčnih omrežjih, ki ne omogočajo izvajanja storitev preko običajnih mobilnih aparatov naročnika (npr. območje Združenih držav Amerike).

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik ne more vnaprej natančno določiti natančnega števila naročniških razmerij, količine in strukture klicev v okviru tako fiksne kot tudi mobilne telefonije oz. števila nakupa mobilne opreme, zato si pridržuje pravico, da:

je količina klicanja in število posameznih naročniških razmerij v predpisanem obdobju večje ali manjše od ocenjenega števila,

se dogovori za dodatna razmerja oz. storitve in nakup mobilne opreme pod enakimi oz. v času akcij pod ugodnejšimi pogoji,

da bo mobilno opremo kupoval glede na dejanske potrebe, zato je njihovo število lahko večje ali manjše od ocenjenega.

Glede na to, da se pogodba sklepa za obdobje štirih (4) let, mora izvajalec ponudbo mobilnih aparatov za vsak razred prenoviti in o tem pisno obvesti naročnika. Izvajalec mora vsakih šest (6) mesecev narediti aktualen seznam modelov mobilnih aparatov in ga poslati naročniku v elektronski obliki, tako da lahko naročnik na svojih internih spletnih straneh predstavi modele aktualnih mobilnih aparatov svojim zaposlenim. Če katerega modela mobilnega aparata, ki je na aktualnem seznamu, ni mogoče več dobaviti, mora izvajalec ta model nadomestiti.

Izvajalec mora pri izbiri mobilnih aparatov izhajati iz celotne ponudbe mobilnih aparatov, ki jih ima v prodajnem programu.

4. člen

Izvajalec daje naročniku po pogojih te pogodbe v uporabo IP opremo za postavitev sistema IP telefonije, vse (vrsta, količina, cena) kot po ponudbi št. _____ z dne      .      . 2017 (Obrazec št. 3) izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

Prevzem IP opreme je na lokacijah naročnika in njegovih članic.

Vrsta in količina opreme se lahko v času trajanja pogodbenega razmerja spreminjajo in so lahko večje ali manjše od predvidenih.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 43/63

Page 44:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Do večje spremembe vrste in količine opreme za IP telefonijo lahko pride v primeru odpovedi enega ali več obstoječih sistemov telefonije (hišnih central) pri naročniku, ki se nadomestijo s priključki sistema IP telefonije. Naročnik takšne spremembe ne more vnaprej določiti po obsegu, lokaciji ali času, se pa v tem primeru lahko dogovori z izbranim izvajalcem za dodatne količine opreme za IP telefonijo pod enakimi ali ugodnejšimi pogoji, kot jih je izvajalec ponudil ob oddaji ponudbe.

5. člen

Najem prične teči naslednji dan po zaključeni postavitvi sistema IP telefonije, to je najkasneje dne _______ in traja štiri (4) leta ter preneha z dnem plačila zadnjega obroka najema (48 obrokov).

6. člen

Naročnik za čas trajanja pogodbenega razmerja sklene razmerje za približno 800 telefonskih priključkov in prenese približno 1.800 telefonskih številk.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik po potrebi poveča ali zmanjša število uporabnikov in naročnin, brez spremembe cen iz te pogodbe.

Naročnik ne more vnaprej natančno opredeliti količine klicanja in strukture klicev.

IV. CENA7. člen

Ocenjena vrednost pogodbe za pogodbene storitve za štiri (4) leta znaša _____________EUR (vrednost brez DDV) oz. ______________ EUR (vrednost z DDV).

Izvajalec bo naročniku zaračunaval dejansko opravljene storitve (klice, sporočila, prenos podatkov) in nakupe mobilne opreme, po naslednjih cenah:

Predmet Količina/enota Cena(v € brez DDV)

CVMT Cena mobilnega aparata višjega razreda 1 kosCSMT Cena mobilnega aparata srednjega razreda 1 kosCNMT Cena mobilnega aparata nižjega razreda 1 kosCPEN Popust za mobilni aparat ob izbiri enega od paketov neomejeni 1 kosCPDN Popust za mobilni aparat ob izbiri obeh paketov neomejeni 1 kos

CPNPPopust za mobilni aparat ob izbiri paketa neomejeni klici ter enega od paketov prenosa podatkov 1 kos

CPPPPopust za mobilni aparat ob izbiri enega od paketov prenosa podatkov 1 kos

CWIFCena prenosnega modema za prenos podatkov (dostopna točka WiFi) 1 kos

CUSB Cena modema za prenos podatkov s priključkom USB 1 kosCPMŠ Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa – mobilna 1 kos

CNMU

Cena mesečne naročnine (100 minut klicev v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja, neomejeno poslana SMS/MMS sporočila, , 500 MB prenosa podatkov)

1 mesec

CPTNMesečna naročnina za paket klicev v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja – neomejeno 1 mesec

CPPN Cena paketa za prenos podatkov– neomejeno 1 mesecCPP5 Cena paketa za prenos podatkov do 5 GB 1 mesecCPP2 Cena paketa za prenos podatkov do 2 GB 1 mesec

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 44/63

Page 45:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Predmet Količina/enota Cena(v € brez DDV)

CM-MTS Cena klicev v mobilno omrežje Telekom Slovenije 1 minutaCM-MSI Cena klicev v mobilno omrežje Simobil 1 minutaCM-MTM Cena klicev v mobilno omrežje Telemach 1 minutaCM-MT2 Cena klicev v mobilno omrežje T2 1 minutaCM-FTS Cena klicev v fiksno omrežje Telekom Slovenije 1 minutaCM-FTM Cena klicev v fiksno omrežje Telemach 1 minutaCM-FT2 Cena klicev v fiksno omrežje T-2 1 minutaCM-FTA Cena klicev v fiksno omrežje AMIS 1 minutaCM-KEU Cena klicev mobilnih uporabnikov v EU območje 1 minuta

CM-KNECena klicev mobilnih uporabnikov v območje držav Evrope izven EU 1 minuta

CM-KSV Cena klicev mobilnih uporabnikov v območje držav izven EU 1 minutaCPFŠ Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa – fiksna 1 kosCSPS Cena ostalih stroškov vzpostavitve sistema fiksne telefonije 1 kosCIP-NA Cena dostopa do IP omrežja in številski prostor 1 mesecCIP-E08 Cena najema IP stikala (L2, FE, PoE) za 8 priključkov 1 mesecCIP-E24 Cena najema IP stikala (L2, FE, PoE) za 24 priključkov 1 mesecCIP-E48 Cena najema IP stikala (l2, FE, PoE) za 48 priključkov 1 mesecCIP-BRA Najem IP-ISDN prehoda za BRA 1 mesecCNSU Cena mesečne naročnine za standardnega uporabnika 1 mesecCNNU Cena mesečne naročnine za naprednega uporabnika 1 mesecCNGU Cena mesečne naročnine za Giga uporabnika 1 mesecCNSIP Cena mesečne naročnine za SIP račun 1 mesecCNCISDN Cena mesečne naročnine za CTX ISDN uporabnika 1 mesecCNCPSTN Cena mesečne naročnine za CTX PSTN uporabnika 1 mesecCNPSTN Cena mesečne naročnine za PSTN uporabnika 1 mesecCF-NA Cena klicev v poslovno skupino naročnika 1 minutaCF-FTS Cena klicev v fiksno omrežje Telekom Slovenije 1 minutaCF-FTM Cena klicev v fiksno omrežje Telemach 1 minutaCF-FT2 Cena klicev v fiksno omrežje T-2 1 minutaCF-FAM Cena klicev v fiksno omrežje Amis 1 minutaCF-MZS Cena klicev v mobilno omrežje Telekom Slovenije 1 minutaCF-MSI Cena klicev v mobilno omrežje Simobil 1 minutaCF-MTM Cena klicev v mobilno omrežje Telemach 1 minutaCF-F-EU+ Cena mednarodnih klicev fiksnih uporabnikov v EU+ območje 1 minuta

CF-1MOCena mednarodnih klicev fiksnih uporabnikov v 1. mednarodno območje 1 minuta

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 45/63

Page 46:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

8. člen

Izvajalec zaračuna naročniku storitve, mobilno opremo in najem IP opreme glede na njihovo dejansko porabo oz. nakup.

Cene za mobilno opremo, storitve mobilne telefonije in IP telefonije , ki jih bo naročnik po njegovi predhodni odobritvi uporabljal in niso zahtevane na obrazcu predračuna, se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca za poslovne uporabnike v času naročila (če je teh več, velja cena iz najugodnejšega cenika). Če cenika za poslovne uporabnike ni, se upoštevajo cene iz splošnega cenika izvajalca.

Uradno veljavni cenik izvajalca je cenik, po katerem izvajalec zaračunava storitve na trgu in je v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur. l. RS, št. 63/1999, 27/2001 in 65/2003).

Vse ponujene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Spremenijo se lahko samo v primeru, če se bodo cene na trgu za storitve za velike poslovne uporabnike znižale kumulativno za štiri odstotke (4 %) ali več od cenika, ki je priloga k ponudbi in je veljaven na dan oddaje ponudbe. V tem primeru mora izvajalec znižati ponujene cene iz ponudbe za enak odstotek znižanja cen.

9. člen

Naročnik bo mesečno najemnino za IP opremo s tehnično podporo plačeval v mesečnih obrokih v višini _______________ EUR (vrednost brez DDV) oz. ______________ EUR (vrednost z DDV), kot to izhaja iz ponudbe izvajalca.

V končno ceno mesečne najemnine IP opreme s tehnično podporo so vključeni vsi stroški, ki jih je izvajalec upravičen zaračunati v zvezi s predmetom javnega naročila. Naročnik izvajalcu ne dovoli drugih ali dodatnih zaračunavanj. Prvi obrok najemnine zapade v plačilo v roku tridesetih (30) dni po končani postavitvi IP opreme na lokaciji naročnika in podpisu primopredajnega zapisnika. Cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Dobava, montaža, integracija, test in vzdrževanje opreme je vključeno v ponudbeno ceno.

V. PLAČILNI ROK10. člen

Naročnik/članice naročnika bodo storitve, ki so predmet javnega naročila, poravnali na transakcijski račun izvajalca št. SI56 ______________________, odprt pri ______________, v roku trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega eRačuna, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec oz. od prejema pravilno izstavljenega računa za nakup mobilne opreme. Osnova za izstavitev eRačuna (za nakup opreme) je s strani naročnika potrjena dobavnica oz. primopredajni zapisnik.

Računi se izstavijo ločeno, na posamezne uporabnike (njihove TRR) kot so specificirani v Prilogi št. 1 – Seznam članic UM. Računu morajo biti priložene potrjene dobavnice oz. primopredajni zapisniki s strani pooblaščene osebe. Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni od prejema. V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonske zamudne obresti.

VI. PODIZVAJALCI11. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

1.

2.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 46/63

Page 47:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika/članico, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik/članica namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Izvajalec, za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

VII. ROK DOBAVE12. člen

Izvajalec se zavezuje mobilno opremo ves čas trajanja pogodbe dobavljati postopno, na osnovi naročil naročnika in sicer v dobavnem roku sedem (7) dni. Dobavni rok prične teči naslednji dan po prejemu naročila po telefaksu, telefonu ali elektronski pošti. Izvajalec bo mobilno opremo brezplačno dostavil na lokacije opredeljene v 15. členu te pogodbe.

Prevzem mobilne opreme bosta naročnik in ponudnik zapisniško opravila s podpisom primopredajnega zapisnika oz. dobavnice ob dobavi le-teh na posamezne lokacije dobave. Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kvalitete in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.

13. člen

Rok dobave IP opreme na lokacije naročnika je devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe. Rok zaključka montaže, namestitve, testiranja in integracije IP opreme na vseh lokacijah naročnika je najkasneje v roku devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

14. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem storitev IP telefonije najkasneje v roku desetih (10) dni po končanju dobave, montaže, namestitev, testiranja, integracije strojne in programske opreme (postavitev sistema IP telefonije) pri naročniku.

Izvajalec bo naročnika obvestil o končanju postavitve IP opreme.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 47/63

Page 48:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Naročnik izvajalcu ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bo izvajalcu nastala zaradi zamika pri začetku izvajanja storitev preko sistema IP telefonije, zaradi zamude (ki ni po krivdi naročnika) pri dobavi, montaži, namestitvi in vzpostavitvi sistema IP telefonije na lokacijah naročnika.

VIII. KRAJ DOBAVE15. člen

Izvajalec bo brezplačno dobavil naročeno mobilno opremo, namestil. Zmontiral integriral in testiral opremo za IP telefonijo na naslednjih lokacijah naročnika:

Z. ŠT. ČLANICA ULICA KRAJ

1. Univerza v Mariboru (rektorat) Slomškov trg 15 2000 Maribor2. Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160 2000 Maribor3. Filozofska fakulteta Koroška cesta 160 2000 Maribor4. Fakulteta za naravoslovje in matematiko Koroška cesta 160 2000 Maribor5. Ekonomsko-poslovna fakulteta Razlagova ulica 14 2000 Maribor6. Pravna fakulteta Mladinska ulica 9 2000 Maribor7. Fakulteta za strojništvo Smetanova ulica 17 2000 Maribor

8. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Smetanova ulica 17 2000 Maribor

9. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Koroška cesta 46 2000 Maribor10. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Smetanova ulica 17 2000 Maribor11. Fakulteta za zdravstvene vede Žitna ulica 15 2000 Maribor12. Fakulteta za organizacijske vede Kidričeva cesta 55/a 4000 Kranj13. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Pivola 10 2311 Hoče14. Medicinska fakulteta Taborska ulica 8 2000 Maribor15. Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana16. Fakulteta za logistiko Mariborska cesta 7 3000 Celje17. Fakulteta za energetiko Hočevarjev trg 1 8270 Krško18. Fakulteta za turizem Cesta prvih borcev 36 8250 Brežice19. Univerza v Mariboru Študentski domovi Gosposvetska cesta 83 2000 Maribor20. Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor Gospejna ulica 10 2000 Maribor

16. člen

V kolikor bo prišlo do statusne spremembe naročnika, si naročnik pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja števila fakultet oz. pridruženih članic. Povečanje ali zmanjšanje števila članic se uredi s sklenitvijo aneksa k pogodbi. V primeru povečanja ali zmanjšanja števila članic, se za storitve upoštevajo enake cene oz. višina popusta in pogoji, kot jo je izvajalec podal v svoji ponudbeni dokumentaciji.

IX. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK17. člen

Naročnik se zavezuje: poravnati vse obveznosti v roku, navedenem v 4. in 7. členu te pogodbe, poravnati vse obroke najema v višini in rokih kot je dogovorjeno v tej pogodbi, najeto IP opremo uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja, izvajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsaki napaki, ki se pokaže na najeti IP opremi oz.

nevarnosti, ki bi ogrožala IP opremo, morebitne rekonstrukcije, adaptacije, vgraditve, menjave delov za izboljšanje ali nadgradnjo predmeta

najema opraviti le s soglasjem izvajalca, sodelovati z izvajalcem in mu omogočiti postavitev sistema IP telefonije na vseh lokacijah naročnika.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 48/63

Page 49:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

18. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo izpolnil vse obveznosti iz te pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, skladno z njunimi določili in pogoji, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako se izvajalec zavezuje odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in servisirati mobilno opremo ter brezplačno dobavljati nadomestne dele v času garancijske dobe v skladu z določili te pogodbe in garancijske izjave, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec bo svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec v celoti odgovarja za delo podizvajalcev kot če bi delo opravil sam.

19. člen

Izvajalec jamči, da: je vsa oprema nova in deluje brezhibno ter nima stvarnih napak, vsa oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dane v

okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije, bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na uporabo mobilne opreme, izvajalec pa bo brezhibno

izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na uporabo mobilne opreme, bo opremo redno vzdrževal in servisiral tako, da bo omogočena njena dogovorjena raba, bo postavitev opreme opravil strokovno, brezhibno in kvalitetno, bo izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih, bo upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito podatkov, bo zagotavljal varnost sistema za celoten čas uporabe s strani naročnika.

20. člen

Odprava napak se izvaja najmanj v skladu s splošnimi pogoji ponudnika, ki zagotavljajo enak nivo kakovosti oz. čas odprave napak, kot ga ponudniku zagotavlja nacionalni operater na medoperaterskem nivoju. V kolikor so za ponudnika bolj zavezujoči, veljajo tudi naslednji pogoji: izvajalec se zavezuje naročniku nuditi tudi tehnično podporo pri uporabi in vzdrževanju opreme vsak dan med 8:00 in 20:00 uro. Pod pogojem, da naročnik napako prijavi do 12:00 ure delovnega dne, jo je izvajalec dolžan odpraviti še isti delovni dan najkasneje do 18:00 ure. Če naročnik napako prijavi po 12:00 uri delovnega dne, jo je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje do 10:00 ure naslednjega delovnega dneva. Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak.

Izvajalec se zavezuje članicam naročnika omogočiti tehnično podporo pri uporabi IP opreme in omrežja, na sledeč način: Odprava napake v naslednjem delovnem dnevu, dostop do novih verzij programske opreme, tehnična pomoč po telefonu vsak dan od 8:00 do 20:00 ure.

Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci, po predhodnem telefonskem dogovoru z izvajalcem in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Če izvajalec napake ne odpravi v roku, jo lahko na njegove stroške odpravi naročnik. Stroški popravila se pobotajo oz. odštejejo od naročnikove mesečne obveznosti. Če strošek popravila presega mesečni znesek, se preostali znesek pobota v naslednjem mesecu in sledečih, in sicer tako dolgo dokler se ne pokrije v celoti. Če stroškov popravila ni mogoče pobotati z mesečnim obrokom, naročnik zahteva povrnitev stroškov neposredno od izvajalca. Če izvajalec naročniku ne povrne stroškov v postavljenem roku, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe. Naročnik lahko od izvajalca v vsakem primeru zahteva tudi povračilo škode, ki mu je nastala zaradi zamude.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 49/63

Page 50:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Če ima v najem vzeta IP oprema ob izročitvi kakšno napako, jo je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti oz. izročiti stvar brez napak enakih ali boljših tehničnih karakteristik.

21. člen

Izvajalec se zavezuje v najem dano opremo na lastne stroške redno vzdrževati in po potrebi popravljati ali zamenjati z novo, tako da je primerna za njeno običajno in dogovorjeno rabo.

Napake, ki se pojavijo kot posledica izvajalčevega ne/vzdrževanja, je dolžan izvajalec odpraviti v roku enega (1) dneva od prijave napake, drugače jih lahko na stroške izvajalca, odpravi naročnik.

V kolikor je popravilo tako, da v precejšnji meri in daljši čas ovira rabo IP opreme ali so stroški popravila zelo visoki (presegajo vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od pogodbe. Naročnik je upravičen tudi do povračila škode, ki mu je zaradi tega nastala.

22. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da nudi izvajalec naročniku arhiv podatkov, in sicer mora naročniku na njegovo zahtevo, v elektronski ali pisni obliki posredovati sledeče podatke za vsako članico posebej in skupaj, za zahtevano časovno obdobje:

vse vrednosti, ki so bile uporabljene oz. vsebovane v merilih za izbor najugodnejšega ponudnika, število naročniških razmerij s seznamom telefonskih številk (mobilnih in IP), količino klicev v različna domača in tuja (7 največjih držav po količini govora) mobilna, fiksna (Telekom) oz.

IP omrežja, število poslanih SMS sporočil in ločeno število MMS sporočil, količina prenosa podatkov doma in v tujini, količino kupljene mobilne opreme, vrednost realizacije pogodbe (brez DDV) in tudi ločeno vrednosti: za opravljene storitve (brez DDV) in

ločeno vrednosti za nakup mobilne aparatov, modemov za prenos podatkov s priključkom USB in prenosnih modemov za prenos podatkov (dostopna točka WiFi) in pripadajoče opreme,

vrednosti morebitnih drugih storitev po predhodnem dogovoru med strankama, vrednosti morebitnih drugih opravljenih storitev za poslovne potrebe naročnika.

X. GARANCIJA23. člen

Garancija za mobilno opremo znaša najmanj štiriindvajset (24) mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika oz. dobavnice s strani naročnika in izvajalca. V primeru, da proizvajalec mobilnega aparata ne nudi takšne garancije, je lahko garancija tudi dvanajst (12) mesecev.

Garancijske liste bo izvajalec izročil naročniku ob dobavi naročene opreme.

24. člen

Izvajalec se zavezuje napake in popravila v garancijski dobi odpraviti v roku petinštirideset (45) dni od dne, ko je bil o napaki oz. okvari obveščen. V času odprave napake oz. popravila izvajalec nudi naročniku enakovreden nadomestni mobilni aparat ali USB/WiFi modem za prenos podatkov. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo popravilo mobilnega aparata ali USB/WiFi modema za prenos podatkov trajalo več kot petinštirideset (45) dni ali da se bo enaka napaka na posameznem mobilnem aparatu ali USB/WiFi modemu za prenos podatkov ponovila, ta mobilni aparat ali USB/WiFi modem za prenos podatkov zamenjal z novim, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti, in sicer v roku petih (5) dni po poteku roka za odpravo napak ter, v primeru ponavljajoče se napake, od dne ugotovitve ponudnika in naročnika, da gre za napako, ki se je pojavila že drugič.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 50/63

Page 51:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v garancijskem roku oz. ne zamenja mobilnega aparata ali USB/WiFi modema za prenos podatkov z novim v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in/ali odstopi od pogodbe.

25. člen

Izvajalec se zavezuje ves čas garancijskega roka, na območju Republike Slovenije, nemoteno zagotavljati servis in originalne rezervne dele za dobavljeno mobilno opremo.

XI. ZAMUDA26. člen

Zaradi zamude z dobavo mobilne opreme, ki nastane po krivdi izvajalca, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini dva odstotka (2 %) vrednosti naročila nakupa mobilne opreme z DDV za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti naročila nakupa mobilne opreme z DDV.

Če pogodbena kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

27. člen

Zaradi zamude z dobavo IP opreme na lokacije naročnika, z njeno montažo, namestitvijo, testiranjem in integracijo IP opreme, ki nastane po izvajalčevi krivdi, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini pet promilov (5 ‰) skupne pogodbene vrednosti višine najema za obdobje 4 let (vrednost z DDV) za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot tri odstotke (3 %).

Če pogodbena kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbenega razmerja.

V primeru, da ima naročnik zaradi izvajalčeve zamude kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor izvajalec ne poravna obveznosti izhajajočih iz prejšnjih dveh odstavkov, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno kaznijo unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te ne zadostuje, pa mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka s strani naročnika.

Če pride izvajalec pri najemu oz. postavitvi IP opreme v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbenega razmerja, lahko naročnik kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

28. člen

Če izvajalec po svoji krivdi zamudi s pričetkom izvajanja storitev govora (IP telefonija), je naročniku za vsak dan zamude dolžan plačati pogodbeno kazen v višini pet promilov (5 ‰), vendar ne več kot tri odstotke (3 %) skupne pogodbene vrednosti storitev fiksne IP telefonije.

Če pogodbena kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 51/63

Page 52:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

XII. ODSTOP OD POGODBE29. člen

V primeru, da izvajalec huje krši določila te pogodbe, si naročnik pridržuje pravico do enostranske prekinitve pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved je potrebno podati v pisni obliki in poslati izvajalcu priporočeno po pošti s povratnico. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko izvajalec prejme pisno odpoved.

Naročnik lahko odpove pogodbo tudi v drugih primerih, zmanjša okvirne količine oz. odpove pogodbo za posamezno članico, z odpovednim rokom enega meseca. Odpoved je potrebno podati skladno s prvim odstavkom tega člena.

30. člen

Naročnik lahko pisno odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če: izvajalec zamudi z dobavo IP opreme in pogodbena kazen preseže znesek iz 27. člena te pogodbe, je zamuda takšna, da naročnik nima več interesa za izpolnitev, izvajalec ne odpravi napak na najeti IP opremi skladno z 20. in 21. členom te pogodbe, v drugih primerih in obsegu določenimi v tej pogodbi.

31. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom enega meseca, če je izpolnil svoje obveznosti skladno z določili te pogodbe in veljavno zakonodajo, naročnik pa je najmanj dvakrat (2x) zamudil s plačilom računa za opravljene storitve oz. dobavo opreme za več kot devetdeset (90) dni. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko naročnik prejme pisno odpoved.

32. člen

Stranki se lahko kadarkoli sporazumeta o predčasnem prenehanju te pogodbe.

33. člen

V primeru prenehanja pogodbe je naročnik dolžan vrniti izvajalcu vso IP opremo v roku tridesetih (30) dni po njegovem prenehanju. Izvajalec prevzame IP opremo na lokacijah naročnika.

34. člen

Skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo (ZJN-3), pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo, da je izvajalec ali njegov podizvajalec kršil delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

XIII. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH IN GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI35. člen

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in bianco menico). Brez predloženega finančnega zavarovanja, se pogodba šteje za razvezano.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se mora glasiti na znesek v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti storitev govora in nakupa mobilne opreme ter storitev govora preko IP telefonije za 4 leta (vrednost z DDV), finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi – velja za nakup mobilne opreme, pa na znesek v višini 6.000,00 EUR.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 52/63

Page 53:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

36. člen

Izvajalec mora, hkrati z vsemi podpisanimi izvodi te pogodbe, najkasneje pa v roku petnajstih (15) dni po podpisu, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – vzpostavitev sistema IP telefonije in najem IP opreme. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se mora glasiti na znesek v višini 10.000,00 EUR.

37. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še trideset (30) dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Ponudnik lahko predloži dvoletno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih, vendar mora najkasneje en (1) mesec pred iztekom veljavnosti, predložiti finančno zavarovanje za preostalo zavarovalno dobo.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če izvajalec naročila ne bo izvedel v rokih, kvaliteti in količini, kot je to zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v tej pogodbi oz. v primeru, da ne bo predložil podaljšanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena.

38. člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še trideset (30) dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi unovčil, če izvajalec v garancijskem roku ne odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti oz. ne servisira mobilne opreme in brezplačno dobavlja nadomestne dele, skladno z določili razpisne dokumentacije, te pogodbe in garancijske izjave.

39. člen

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, pod pogoji iz te pogodbe, uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem obvestiti po faksu ali pisno, najkasneje tri (3) dni po dnevu, ko je finančno zavarovanje predložil v izplačilo.

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST40. člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oz. njegovega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oz. komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

XV. POOBLASTILA IN SKRBNIŠTVO41. člen

Za izvajanje obveznosti, določenih s to pogodbo, skrbi: na strani izvajalca: _______________________________, na strani naročnika: vodja Računalniškega centra Univerze v Mariboru.

Za urejanje naročniških in drugih zadev, povezanih z izvajanjem pogodbe, so za to pooblaščene odgovorne osebe na članicah in pridruženih zavodih Univerze v Mariboru, opredeljene v Prilogi št. 1 te pogodbe, ter skrbnik te pogodbe.

Morebitne podrobnosti o medsebojnem obveščanju in komuniciranju uredita pogodbeni stranki s posebnim dogovorom.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 53/63

Page 54:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE42. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta storili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta pri njenem izvrševanju ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

43. člen

Računi se izstavljajo na v prilogi navedene naslove članic z obveznim pripisom številke pogodbe. Za kakovostni in količinski prevzem ter potrjevanje računov so na posamezni članici odgovorne sledeče osebe:

44. člen

Vsi (novi) aneksi v okviru storitev mobilne telefonije se sklepajo največ za obdobja trajanja pogodbenega razmerja, na podlagi izvedenega postopka javnega naročila št. 302/11 – SFMK/2017. Morebitno sklenjeni aneksi, ki bi jih sklenil ponudnik z naročnikom zunaj okvira te pogodbe s potekom izven trajanja tega pogodbenega razmerja za predmetno javno naročilo, so neveljavni.

45. člen

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju besedila: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali

je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

46. člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali njenega dela ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe.

47. člen

V kolikor bo naročnik v času trajanja predmetnega javnega naročila ustanovil še kakšno članico, lahko novoustanovljena članica koristi storitve predmetnega javnega naročila, pod pogoji in na način, kot je določeno s to pogodbo. Stranki uredita spremembo s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

48. člen

Spremembe in dopolnitve k pogodbi veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

49. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

50. člen

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 54/63

Page 55:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Pogodba se sklepa za obdobje štirih (4) let in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank, pod pogojem da izvajalec v roku iz 35. in 36. člena, predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

51. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

V , dne V Mariboru, dne

Izvajalec:

Direktor(ica)

Naročnik:

Univerza v Mariboru

Rektorprof. dr. Igor Tičar

Priloga: Priloga št. 1: Seznam članic UM, Priloga št. 2: obrazec Ponudba (Obrazec št. 3).

NAVODILO: Ta obrazec (vzorec pogodbe) se podpiše in žigosa (vsaka stran).

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 55/63

Page 56:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Priloga št. 1 – Seznam članic UM

1. Plačnik Univerza v Mariboru (rektorat), Slomškov trg 15, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0603 0709 059 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba glavni tajnik

2. Plačnik Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0122 141 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

3. Plačnik Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0008 753 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

4. Plačnik Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0123 790 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

5. Plačnik Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Razlagova ulica 14, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0124 275 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

6. Plačnik Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 HočeID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0126 312 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

7. Plačnik Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0125 827 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

8. Plačnik Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55/a, 4000 KranjID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 5916 533 pri UJP KranjOdgovorna oseba tajnik fakultete

9. Plačnik Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

ID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0103 420 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

10. Plačnik Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0102 935 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

11. Plačnik Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 MariborID za DDV SI 71674705

Transakcijski račun SI56 0110 0609 0105 554 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 56/63

Page 57:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

12. Plačnik Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 CeljeID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0010 887 pri UJP ŽalecOdgovorna oseba tajnik fakultete

13. Plačnik Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0020 490 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

14. Plačnik Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 LjubljanaID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0006 231 pri UJP LjubljanaOdgovorna oseba tajnik fakultete

15. Plačnik Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0020 393 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

16.Plačnik Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46,

2000 MariborID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0609 0106 039 odprt pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik fakultete

17. Plačnik Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 KrškoID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0022 624 pri UJP Novo mestoOdgovorna oseba tajnik fakultete

18. Plačnik Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 BrežiceID za DDV SI 71674705Transakcijski račun SI56 0110 0600 0035 040 pri UJP Novo mestoOdgovorna oseba tajnik fakultete

19. Plačnik Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 MariborID za DDV SI 11537213Transakcijski račun SI56 0110 0603 0720 796 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba tajnik UKM

20. Plačnik Univerza v Mariboru Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 MariborID za DDV SI 50213091Transakcijski račun SI56 0110 0603 0631 265 pri UJP Slovenska BistricaOdgovorna oseba pomočnik direktorja ŠD

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 57/63

Page 58:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 9

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oz. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oz. interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je      

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oz. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oz. zahtevi za plačilo:

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 58/63

Page 59:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

NAVODILO: Ponudnik priloži originalno finančno zavarovanje banke/zavarovalnice, ki mora biti izdana skladno s tem

obrazcem. Veljavnost finančnega zavarovanja – sto dvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 59/63

Page 60:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 10

VZOREC

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila) ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 60/63

Page 61:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

NAVODILO: Ponudnik obrazec parafira in žigosa.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 61/63

Page 62:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

Obrazec št. 11

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

(naziv in naslov ponudnika)

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika UNIVERZO V MARIBORU, SLOMŠKOV TRG 15, 2000 MARIBOR, da lahko podpisano in žigosano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak javnega naročila

»Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij«

skladno z določili razpisne dokumentacije in pogodbenega razmerja za predmetno javno naročilo izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 6.000,00 EUR. Kot ponudnik se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujem menico plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku UNIVERZI V MARIBORU, SLOMŠKOV TRG 15, 2000 MARIBOR na račun številka SI56 0110 0603 0709 059, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Izjavljam, da se zavedam pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Naročnika hkrati POOBLAŠČAM, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

1. SI56 odprt pri

2. SI56 odprt pri

3. SI56 odprt pri

4. SI56 odprt pri

5. SI56 odprt pri

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost menične izjave s pooblastilom za izpolnitev je: trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbenega razmerja.

Datum: Žig: Podpis:

NAVODILO: Ponudnik obrazec parafira in žigosa.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij stran 62/63

Page 63:  · Web viewObvezna vsebina ponudbe. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega …

PONUDNIK: Obrazec št. 12

PONUDBA(naziv ponudnika)

SPREMEMBA/DOPOLNITEV

(naslov ponudnika) UMIK

(poštna številka, kraj pošte)

Ponudbo prevzel:(vpiše vložišče)

Datum in čas prejema kuverte: ___. ___. 2017 ob ____ uri

NE ODPIRAJ-PONUDBA! UNIVERZA V MARIBORUSlomškov trg 15

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 2000 MARIBOR

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij.

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij

stran 63/63