SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE … · subdelegacion de administracion departamento...

DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016

_________________________________________________________________________________

1

I. S. S. S. T. E.

DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

P RESENCIAL

No. LO-019-GYN014-E36-2016

CONVOCATORIA

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y

ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LAS E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55,

135, 155 Y 156 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE DEL

ISSSTE.



_________________________________________________________________________________

2

ÍNDICE INFORMACIÓN

ESPECIFICA CONTENIDO PÁGINA

PRESENTACIÓN

____________________________________________________1

I.- ENTIDAD RESPONSABLE, OBRA MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE FONDOS ______________________________ 3

II.- CONVOCATORIA ______________________________________ 3

III.- GLOSARIO ___________________________________________ 4

IV.- PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE EVENTOS __________________ 6

V.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA

DE ACLARACIONES _____________________________________ 7

VI.- ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ___________________________ 8

VII.- PRECIOS UNITARIOS ____________________________________ 8

VIII.- CONDICIONES DEL LUGAR _______________________________ 9

IX.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ________________________ 9

X.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN ___________________________ 20

XI.- CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICIÓN __________________ 21

XII.- REVISIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS _________________ 21

XIII.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ______ 21

XIV.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES _______ 22

XV.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN DE

LICITACIÓN Y LICITACIÓN DESIERTA _______________________ 26

XVI: FALLO DE LA LICITACIÓN. _______________________________ 27

XVII: CONTRATO Y FIANZA. _________________________________ 28

XVIII: PLAZO DE EJECUCIÓN. _________________________________ 30

XIX.- DE LAS INCONFORMIDADES _____________________________ 30

XX.- PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES _______ 31

XXI.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS _________________________ 31

XXII.- AJUSTE DE COSTOS ___________________________________ 32

XXIII.- SEGURIDAD E HIGIENE _________________________________ 32

XXIV.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA ______________________ 32

XXV.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO SOLO

POR CAUSA DE INTERES GENERAL _________________________ 32

XXVI.- PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES ____________________ 33

XXVII.- CONTROVERSIAS _____________________________________ 33

XXVIII.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA ________ 34



_________________________________________________________________________________

3

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO

DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


LICITA CIÓN P ÚB LICA NA CIONA L

No DE LICITA CIÓN: LO-019-GY N014-E26-2016

CONVOCA TORIA DE LICITA CIÓN

C L A U S U L A S

I .- ENTIDA D RESP ONSA B LE, OB RA MOTIV O DE LA LICITA CIÓN Y A UTORIZACIÓN

DE FONDOS.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento

de las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, articulo 27 fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas en vigor y articulo 31 de su Reglamento, Políticas, Bases y Lineamientos en

Materia de Obra Pública del ISSSTE, a través del Departamento de Obras y Servicios Generales

de la Delegación Regional Poniente, ubicado en Av. Parque Lira no. 156, cuarto piso, Col.

Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860, México, D.F., llevará a cabo el

procedimiento de Licitación Pública Nacional, los interesados deberán participar por el sistema

tradicional (escrita), mediante Convocatoria Pública No. 4 para la adjudicación del contrato

relativo a la ejecución de la obra que se describe a continuación: Trabajos de Conservacion y

Mantenimiento a Inmuebles y Acometidas Electricas de las E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55, 135,

155 Y 156 De La Delegación Regional Poniente Del Issste. Por lo que se requieren los trabajos,

los cuales son motivo del presente concurso, la presente licitación se inicia con la publicación y

concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato Los trabajos se pagarán con recursos

autorizados para gasto corriente mediante oficio No. DF/352/16 de fecha 29 de junio de 2016,

enviado por la Subdelegación de Administración Departamento de Finanzas.

C o n v o c a t o r i a



_________________________________________________________________________________

4

II.- GLOSARIO.

Para los efectos de la presente convocatoria de licitación se entenderá por:

INSTITUTO O ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o Desconcentrado en la Delegación.

LICITANTE: La Persona que se registre para la ejecución de la Obra objeto de esta licitación.

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor. (Publicada el 28

de Mayo del 2009 en el D.O.F.) y sus reformas publicadas el 28 de Mayo del 2009 en el D.O.F.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas. Vigente.

LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DEL ISSSTE:

Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas generales, convenios y

contratos que deban celebrarse en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las

Mismas. Vigente.

CONTRATISTA: A la persona con quién el INSTITUTO celebre el contrato relativo a las Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra el INSTITUTO con el licitante ganador, para la

ejecución de la obra.

CALENDARIO DE EVENTOS: Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y

apertura de proposiciones, de la visita al sitio de realización de los trabajos y del fallo de la

licitación.

COMPRANET: Sistema electrónico de información publica gubernamental sobre obras públicas

y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas

anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el

padrón de testigos sociales; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las

juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los

testimonios de los testigos sociales; los datos de contratos y convenios modificatorios; las

adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado



_________________________________________________________________________________

5

estado y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y

constituirá un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de contratación.

El Sistema estará a cargo de la Secretaria de la Función Pública, a través de la Unidad

Administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios

para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

CONVOCATORIA: El documento que establece las bases en que se desarrollará el

procedimiento y en la cual se describen los requisitos de participación.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Credencial para votar (IFE), cédula profesional, pasaporte

o cartilla del servicio militar nacional.

PROPUESTA O PROPOSICIÓN: Las propuestas que presenten los licitantes.

PARTIDA: clasificación especifica del grupo de conceptos que conforman una partida y que se describe en el Anexo B-8 .1 catálogo de conceptos de esta convocatoria.

PROGRAMA INFORMÁTICO: El medio de captura desarrollado por la Secretaria de la

Función Publica que permite a los licitantes, así como al INSTITUTO, enviar y recibir información

por medios remotos de comunicación electrónica, asimismo generar para cada licitación pública

un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciba el

INSTITUTO por esa vía, y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los

sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecida en la convocatoria para el

inicio de los actos de presentación y apertura.

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA:

Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de

computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a

su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en

él se contienen.



_________________________________________________________________________________

6

I I . - INFORMA CION GENERA L DE LA LICITA CION

P ub l icación del

r esum en de la

conv ocator ia

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental

sobre Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, el 02 de Agosto de 2016.

http://compranet.funcionpublica.gob.mx

Diario Oficial de la Federación el: 02 de agosto de 2016.

I I I .-CA LENDA RIO DE EV ENTOS.

Para los efectos del presente procedimiento de licitación, se designa como

representante del INSTITUTO, al Ing. Arq. Julio Cesar Hernandez Nuñez, del

Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Poniente.

La presentación y apertura de proposiciones se efectuara, a las 12:00 horas del día 17

de julio de 2016, en la Sala de usos múltiples ubicado en Av. Parque Lira No. 156,

Segundo Piso, Col. Observatorio, Delegación. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11860.

CA LENDA RIO DE EV ENTOS:

Acto Fecha y Hora Lugar

VISITA DE OBRA

09/08/16

10:00 horas

Sala de Usos Múltiples

De la Delegación Regional Poniente, ubicada

en Av. Parque Lira No. 156, 2º. Piso, Col.

Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel

Hidalgo, México, D.F.

JUNTA DE ACLARACIÓN

A LA CONVOCATORIA

10/08/16

12:00 horas

PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE

PROPOSICIONES

17/08/16

12:00 horas

FALLO

19/08/16

12:00 horas

FIRMA DEL CONTRATO

LA ESPECIFICADA

EN EL ACTA DE

FALLO

Oficina del Departamento de Obras y

Servicios Generales

De la Delegación Regional Poniente, ubicada

en Av. Parque Lira No. 156, 4º. Piso, Col.

Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel

Hidalgo, México, D.F.

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/



_________________________________________________________________________________

7

IV .- FORMA DE OB TENCIÓN DE LA CONV OCA TORIA A LA LICITA CIÓN P ÚB LICA .

La obtención de la presente convocatoria es gratuita y está a disposición de los

licitantes en Compranet, cuya dirección electrónica es:

http://compranet.funcionpublica.gob.mx y en el domicilio de la convocante, en la

Delegación Regional Poniente del ISSSTE, ubicada en Av. Parque Lira No. 156, 4º piso,

Col. Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, se podrá

consultar una copia textual de la misma.

V .- V ISITA A L SITIO DE REA LIZA CIÓN DE LOS TRA B A JOS , INSTA LA CIONES DEL

LICITA NTE Y JUNTA DE A CLA RA CION A L CONTENIDO DE LA

CONV OCA TORIA .

Será obligatorio para los licitantes inscritos en la presente licitación, asistir a la visita de

obra, la cual se llevará a cabo el día 09 de agosto de 2016, a las 10:00 hrs. El lugar de

reunión será en: Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av. Parque Lira

No. 156, cuarto Piso, Col. Observatorio, Delegación. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P.

11860 Pudiendo asistir a dicha visita los interesados y sus auxiliares. La Constancia de

Asistencia se entregará al final del Acto y deberá integrarse en original a la Documentación

Complementaria en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

Visita a las Instalaciones del Licitante:

a.- La Convocante podrá realizar visitas a las instalaciones de los participantes, en el domicilio

estipulado por las mismas en sus Propuestas para oír notificaciones. Este domicilio deberá coincidir

con el domicilio fiscal y el manifestado en su papel membretado. Esto para verificar la información,

documentación, capacidad, idoneidad y solvencia de los Licitantes, por lo que éstos se obligan a

permitir el acceso a sus instalaciones al personal que la Convocante designe para el efecto.

b.- Al término de la visita se levantará Acta Circunstanciada en la que se asentarán los hechos

relevantes de la visita, misma que será firmada por el Licitante y el Representante del ISSSTE.

La junta de aclaración a la convocatoria de la licitación de los trabajos, se llevará a cabo

en la Sala de Usos Múltiples el día 10 de agosto de 2016, a las 12:00 hrs. Ubicada en

Av. Parque Lira No. 156, Segundo Piso, Col. Observatorio, Deleg. Miguel Hidalgo, México

D.F. C.P. 11860.

Únicamente podrán formular aclaraciones las personas que presenten un escrito, en el

que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un

tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su

caso del representante, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder

formular preguntas.

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/



_________________________________________________________________________________

8

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de

aclaraciones, o enviarse a través de compranet, según corresponda, a más tardar

veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

La asistencia a la Junta de Aclaraciones será de la estricta responsabilidad de los

licitantes, Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán

parte integrante de la presente convocatoria y de no asistir, deberá recoger una copia

del acta respectiva en el Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av.

Parque Lira No. 156, Cuarto Piso, Col. Observatorio, Deleg. Miguel Hidalgo, México D.F.

C.P. 11860., así como obtenerla a través del sistema Compranet. Dado que queda bajo

su responsabilidad incluir en su proposición, las modificaciones que se generen. En caso

de no incluir copia del Acta de la Junta de Aclaraciones respectiva será desechada su

propuesta.

V I .- ESP ECIFICA CIONES Y A LCA NCES.

En la ejecución de los trabajos de Obra, se vigilará la aplicación de las espec ificaciones

particulares y generales vigentes, editadas por el INSTITUTO, especial cuidado se

prestará al cumplimiento de las normas de calidad, además, se vigilará que éstos se

realicen de acuerdo al proyecto, con la calidad debida, en el tiempo señalado; el importe

contratado y la seguridad requerida.

Los licitantes que participen en esta licitación, que diseñen sus anexos y formatos

utilizando sus sistemas electrónicos, los utilizaran para elaborar su propuesta, pero

deberán cumplir con todos los requisitos de los anexos y de los formatos propuestos

por el INSTITUTO, que forman parte integrante de la convocatoria.

Los riesgos la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su

V I I .- P RECIOS UNITA RIOS.

En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse las disposiciones

establecidas en el Artículo 31 Fracc. XXVII de la Ley, y las establecidas en el Capítulo

Sexto del Reglamento.

El precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el financiamiento, el porcentaje de utilidad propuesto por el licitante y los cargos

adicionales.

En el análisis de los precios unitarios, deberán considerarse los materiales puestos en el

sitio de los trabajos, que sean congruentes y a precio de mercado, que la mano de obra

este representada a salarios reales según la zona, la herramienta, el equipo, la



_________________________________________________________________________________

9

maquinaria, los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Así

como seguridad e higiene, y que sea acorde a los trabajos por realizar.

Deberá presentarse la totalidad de los análisis de precios unitarios preferentemente

foliados por el licitante y ordenados por área y partidas, para todos y cada uno de los

conceptos que integran los catálogos, aun en el caso de conceptos repetidos para las

diferentes áreas o etapas que conforman la obra objeto de la presente licitación. La omisión de alguno de los análisis de los precios unitarios solicitados, será motivo para

desechar su propuesta.

Los análisis de precios unitarios (matrices), pueden presentarse con formatos propios

de la participante, debiendo contener: la clave, el enunciado completo del concepto y la

unidad. Estos deberán ser idénticos a los del catalogo de conceptos del Instituto. El no

presentarlos de esta forma será motivo para desechar su propuesta.

Los precios unitarios así obtenidos, deberán ser los que se utilicen para integrar la

propuesta económica.

Tr atándose del l icitante ganador y en apego a la cláusula qu inta del m odelo del

contr ato: a juste de costos, e l contr at ista , deber á entr egar antes de la

in iciación de los tr abajos objeto del contr ato, los CD necesar ios en pr ogr am a

Excel (v er sión actua l izada v igente) conten iendo: El catá logo de conceptos, la

tota l idad de pr ecios un itar ios y la explosión de insum os del concur so.

V I I I . - CONDICIONES DEL LUGA R.

Al formular las proposiciones, los licitantes deberán aceptar y declarar mediante escrito

preferentemente en papel membretado lo siguiente:

Que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se

construirá la obra, tales como: ubicación, condiciones de acceso, época del año en el cual se realizarán los trabajos. El desconocimiento de las condiciones anteriores en

ningún caso servirá, posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para

solicitar ajuste de costos.

IX .- P RESENTA CIÓN DE LA P ROP OSICIÓN.

Los licitantes prepararán su propuesta conforme a lo establecido la convocatoria, así

como en las actas de junta de aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a

aquellas. El licitante deberá firmar en forma autógrafa la totalidad de las fojas que

integren su proposición. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado

etiquetado claramente, con los datos de la licitación y del lic itante, que contendrá la

propuesta técnica-económica. La documentación distinta a la propuesta podrá

entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.



_________________________________________________________________________________

10

La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el INSTITUTO, deberán

requisitarse y presentarse en el idioma español y en pesos Moneda Nacional; el licitante

podrá diseñar sus propios formatos siempre y cuando conserve todos los elementos

básicos propuestos por el INSTITUTO, debiendo devolver firmado todos y cada uno de

los formatos y anexos proporcionados por el INSTITUTO en el sobre y anexo que

corresponda.

Los licitantes que presenten por el sistema tradicional la documentación

complementaria, de la existencia y personalidad jurídica del licitante, a elección del

licitante, podrá entregarse dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Sin excepción, no se aceptarán tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier

alteración de la documentación presentada en su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de licitación, y sus propuestas

con sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podrán ser negociadas de

acuerdo al Artículo 27 párrafo 4º de la Ley.

Tratándose de la presentación conjunta de proposiciones será de acuerdo a lo ordenado

por el artículo 36 segundo párrafo de la Ley.

Sin excepción, el licitante deberá firmar cada una de las fojas que forman la propuesta

técnica y la económica.

P A RTICIP A CION DE ONG´ S

Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial

para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, pueden asistir a los actos públicos

de la licitación, las Cámaras, Colegios ó Asociaciones Profesionales u otras

Organizaciones no Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente acreditados, así

como cualquier persona física, manifieste su interés en estar presente en los mismos,

bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y

abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.



_________________________________________________________________________________

11

RELA CIÓN DE DOCUMENTOS Y SUS A NEXOS, QU E CONTENDRÁ LA P ROP UESTA Y

QUE SE P RESENTA RA DENTRO DEL SOBRE

DOCUMENTOS TECNICOS

DOCUMENTO A NEXO C O N T E N I D O No.

A.-1.1 P RESENTA R, COMPROBANTE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DE ESTA

LICITACIÓN EMITIDO POR LA CONVOCANTE.

A.-1.2 COMPROBANTE DE LA VISITA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA

CONVOCANTE.

A 1.3 CA RTA B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D EN LA QUE MA NIFIESTEN

CONOCER Y A CEP TA R LA CONV OCA TORIA , A NEXOS Y FORMA TOS Y EN

SU CA SO DE SUS MODIFICA CIONES DE LA JUNTA DE A CLA RA CIONES.

A 1.4 CA RTA B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D EN LA QUE MA NIFIESTEN

QUE ES DE NA CIONA LIDA D MEXICA NA .

A 1.5 P RESENTA R DEB IDA MENTE REQUISITA DO EL FORMATO

P ROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION DE OB RA S P UB LICA S EN LOS QUE SE

CUMP LE EL REQUISITO DE CONTENIDO NA CIONA L, P A RA DA R CUMP LIMIENTO A

LA REGLA 15

A 2 P ERSONA LIDA D JURÍDICA DEL REP RESENTA NTE.

A -2.1 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que

cuenta con facultades suficientes de la empresa para suscribir

la propuesta. Formato FA-2.1.

Anexar copia de identificación oficial vigente del

representante legal.

Presentar debidamente requisitado el formato Registro de

proveedores o prestadores servicios, en papel membretado de la empresa.

El Licitante ganador a la firma del contrato presentará original

o copia certificada para su cotejo, de la cual deberá anexar

copia de los documentos con los que acredite su existencia

legal y las facultades de su representante, con poder notarial

para suscribir el contrato correspondiente.



_________________________________________________________________________________

12

En caso de que el ganador fuera persona física, presentará

original y copia del acta de nacimiento. Al ser cotejada el

original le será devuelto.

Presentar debidamente requisitado formato para la

manifestación que deberán presentar los licitantes que

participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar

la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas

en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de

bienes muebles, así como la contratación de servicios que

realicen las dependencias y entidades de la administración

pública federal.

A -2.2 Carta poder simple, otorgada y firmada por el representante

legal de la empresa, así como de quién acepta el poder para

presentar la propuesta, anexando fotocopia y original de

identificación oficial vigente de ambos, y firma de dos

testigos. Los originales le serán devueltos después del cotejo.

(Formato FA-2.2).

A -2.3 El alta ante la S.H.C.P. y su cédula de identificación fiscal, y en

su caso cambio de domicilio fiscal, así como comprobante de

domicilio del licitante que participa con cualquiera de los

siguientes comprobantes: recibo telefónico, boleta de

impuesto predial o contrato de arrendamiento del inmueble.

El domicilio manifestado en las hojas membreteadas de su

propuesta deberá ser el mismo del R.F.C.

A -2.4 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo

tipo de notificaciones que deriven de los actos del

procedimiento de licitación el cual servirá para practicar las

notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán

todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto.

Este domicilio es independiente al domicilio fiscal del Licitante.

A -3 COMP ROB A NTE DEL CA P ITA L CONTA B LE Y DE LA CA P A CIDA D

FINA NCIERA .



_________________________________________________________________________________

13

A -3.1 Comprobación del capital contable y de la capacidad financiera

con base en las Declaraciones Fiscales Anuales 2013, 2014 Y

2015, pagos provisionales de 2016.

A -3.2 Estados financieros básicos conforme a principios de

contabilidad generalmente aceptados de los ejercicios, 2013,

2014, 2015 y los vigentes con una antigüedad no mayor a dos

meses con relación a la publicación de la convocatoria,

auditados por Contador Público el cual deberá anexar copia de

la cédula profesional. Que demuestren que se cuenta con un

capital contable de cuando menos 5 millones de pesos,

documentación que deberán anexar a la Propuesta Económica en

original y copia.

A -3.3 Dictamen de estados financieros para fines fiscales del

ejercicio 2015, en el caso de estar obligado, de acuerdo a las

disposiciones en el Artículo 32-A del Código Fiscal de la

Federación. En el supuesto de encontrarse dentro del plazo

para presentar el dictamen ante la SHCP deberá manifestarlo

por escrito, acompañando al mismo, copia del aviso para

presentar el dictamen respectivo. De no existir esta obligación

manifestarlo por escrito.

A -3.4 Nota informativa para participantes de países miembros de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y

firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales

Internacionales.

A-3.5 Certificado Actualizado emitido por el SAT, de encontrarse al corriente

en el Pago de sus Obligaciones Fiscales.

A -4 EXP ERIENCIA A CTUA L DE LA EMP RESA .

A -4.1 Currículum de la empresa que incluya la relación solicitada en

el Anexo A-4.1, dando relevancia a las obras similares a la que

se licita; su Organigrama General (vigente) de la empresa, y

así como el propuesto para la obra que se licita.

A -4.2 Currículum del personal técnico que participará en los trabajos

de obra, firmada por ellos mismos, Currículum y carta-

compromiso del Superintendente, quien será el responsable y

estará al frente de la ejecución de los trabajos, documento que

deberá estar firmado por él mismo y por el Representante

legal de la empresa, anexando copia de su cédula profesional y



_________________________________________________________________________________

14

acreditación del máximo grado de estudios. Comprobando que

cuanta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) anexando el

comprobante de inscripción correspondiente de acuerdo al

Formato FA-4.3 para el uso de la Bitácora Electrónica de Obra

Pública, anexando cartas-compromiso de los profesionistas

que estarán al frente de la obra firmado por el los mismos. En

caso de no estar suscrito por los responsables será motivo para desechar su propuesta.

A -4.3 Describir la operación, organización, tecnología y sistemas

administrativos específicos que se implementarán, y que

garanticen la administración adecuada de la obra. (Cedula de

Propuesta técnica por concepto)

A -4.4 Describir el sistema administrativo y operativo que permitirá

cuantificar, generar y estimar obra ejecutada, que garantice la

oportuna integración de documentación para cobro, y para el

finiquito de la obra.

Descripción de los Procesos Constructivos de Mantenimiento a

utilizar por concepto, con su respectivo Precio Unitario.

A -5 DECLA RA CIÓN ESCRITA Y B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D, DE NO

ENCONTRA RSE EN A LGUNO DE LOS SUP UESTOS SEÑA LA DOS EN EL

A RTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY .

A -5.1 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no

encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el

Artículo 51 de la Ley.

A -5.2 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la

integración de la propuesta los materiales y equipos de

instalación permanente que en su caso le proporcionará el

ISSSTE, así como el programa de suministro correspondiente.

A -5.3 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no

encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el

Artículo 78 de la Ley.

A -6 MA NIFESTA CIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRA B A JOS.

A -6.1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los

trabajos y sus condiciones ambientales, de lo cual se deberá



_________________________________________________________________________________

15

anexar constancia de la visita de obra, así como de haber

considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan

efectuado a las convocatoria de licitación, derivado de la junta

de aclaraciones preferentemente en papel membretado de su

empresa.

A -6.2 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes

manifiesten que de por sí mismos ó a través de interpósita

persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los

servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento

de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen

condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (en papel membretado de la empresa).

A -7 DA TOS B Á SICOS DE MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN.

A -7.1 Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando

si son de su propiedad, rentados con ó sin opción a compra, su

ubicación física o vida útil, su valor de adquisición actual y

fecha en que se dispondrá de estos equipos, así como carta

compromiso de arrendamiento y disponibilidad (en caso de ser

rentados). Formato FA-7.1.

A -8 MA NIFESTA CIÓN DE LOS TRA B A JOS QUE SE SUB CONTRATA RA N.

A -8.1 Manifestación escrita en la que señale las partes de los

trabajos que subcontratará, siempre y cuándo lo indique la

convocatoria de licitación pública. En caso contrario

igualmente manifestar por escrito que no se subcontratará

parte alguna.

A -9 MODELO DEL CONTRA TO Y P ÓLIZA DE F IA NZA DE CUMP LIMIENTO.

A -9.1 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de

Contrato, indicando su conformidad de ajustarse a sus

términos, de aceptarse deberá ser firmado por el

representante legal.

A -9.2 Formato para Fianza de cumplimiento de contrato. Formato

FA-9.2.

A -10 A DENDUM, CIRCULA RES Y MINUTA S COMP LEMENTA RIA S.



_________________________________________________________________________________

16

A -10.1 Documentos derivados de consultas, aclaraciones,

modificaciones u otros sucesos relacionados con la

convocatoria, en caso de no presentarlos será motivo para

desechar su propuesta.

A -11 CONSTA NCIA DE CONOCIMIENTO DE LA S ESP ECIF ICA CIONES

GENERA LES Y P A RTICULA RES DEL P ROY ECTO.

A .11.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de

conocer el proyecto arquitectónico y de ingeniería, las

especificaciones generales de construcción y particulares del

proyecto, normas de calidad de los materiales, las leyes y

reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus

términos.

A -12 A NÁ LISIS, CÁ LCULO E INTEGRA CIÓN DEL FA CTOR DEL SA LA RIO REA L.

A -12.1 Integración del factor de salario real conforme a lo establecido

en los artículos 191 y 192 del Reglamento, así como lo

indicado en el Formato FA-12.1 (Hojas 1 y 2 de 2).

A-12.2 Original y copia del Comprobante de Pago de los últimos seis meses

de los Enteros y del Pago Provisional de Cuotas Obrero Patronales al

IMSS. Así como el Listado que emite el IMSS y que acredita el pago

de por lo menos cinco trabajadores, de los últimos seis meses, en

original y copia.



_________________________________________________________________________________

17

DOCUMENTOS ECONOMICOS

DOCUMENTO A NEXO C O N T E N I D O

No. No.

B -1 CA LCULO DE LOS SA LA R IOS REA LES P A RA CA DA CA TEGORÍA .

B -1.1. Cálculo de los Salarios Reales para cada categoría, de acuerdo

al Formato FB-1.1.

B -2 INTEGRA CIÓN DE GRUP OS DE TRA B A JO.

B -2.1 Análisis de los Costos de Cuadrillas o Grupos de Trabajo que

intervienen en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al

Formato FB-2.1.

B -3 A NÁ LISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

B -3.1 Integración de los Costos Indirectos que estarán

representados por un porcentaje del Costo Directo,

desglosándolos en los correspondientes a la administración de

oficinas centrales, a los de obra y a los de seguros y fianzas,

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 211 al 212 del

Reglamento.

B -4 COSTOS HORA RIOS DE MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN.

B -4.1 Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo

de Construcción.

B -5 A NÁ LISIS DEL COSTO DE F INA NCIA MIENTO.

B -5.1 El costo de financiamiento de los trabajos estará representado

por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e

Indirectos, y será calculado mediante el procedimiento

denominado "FLUJO DE EFECTIVO" (ingresos menos egresos)

con fundamento en la sección IV del capitulo sexto del

Reglamento.

Para la determinación de este costo deberán, considerarse los

gastos que realizará el contratista en la ejecución de los

trabajos, los pagos de estimaciones que recibirá, el déficit y la



_________________________________________________________________________________

18

tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntar el análisis

correspondiente.

B -6 COSTO P OR UTILIDA D MA NIFESTA CIÓN ESCRITA DE QUE SE HA

ESTRUCTURA DO Y DETERMINA DO EL CA RGO P OR UTILIDA D Y

REP RESENTA DO P OR UN P ORCENTA JE.

B -6.1 Manifestar por escrito el porcentaje de utilidad, que fije el

propio contratista, con fundamento en la Sección V del

capitulo sexto del Reglamento de la Ley.

B -7 A NÁ LISIS DE P RECIOS UNITA RIOS.

B -7.1 Integración de los Análisis de Precios Unitarios, de acuerdo a

los Artículos 31, Fracc. XXVII de la Ley, y 185, 186 y 187,

Sección I, II, III, IV, V, VI del capítulo sexto del Reglamento de la

Ley.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER FOLIADOS EN FORMA

CONSECUTIVA. Presentados por concepto (clave) (deberá

considerar turnos de trabajo mixtos)

B -7.2 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que

se requieran para la ejecución de los trabajos

B -8 CA TA LOGO DE CONCEP TOS.

B -8.1 Catálogo de conceptos y cantidades de obra.(la asignación se

realizara por partida)

B -8.2 CD en Formato Excel (versión Actualizada Conteniendo el

Catalogo de Conceptos de su Propuesta Económica cotizada).

B -9 P ROGRA MAS CA LENDA RIZA DOS DE MONTOS MENSUA LES.

B -9.1 Programa calendarizado de ejecución de los Trabajos, por

partidas y conceptos calculados a precio unitario,

representado gráficamente mediante diagrama de barras de

inicio y término de cada uno de ellos, indicando los importes

mensuales correspondientes. Formato FB-9.1 (deberá

considerar turnos de trabajo mixtos)

B -9.2 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico

Obrero encargado directamente de la ejecución de los

trabajos, a costo directo, representado gráficamente mediante



_________________________________________________________________________________

19

diagrama de barras cada categoría, e indicando los importes

mensuales correspondientes. Formato FB-9.2.

B -9.3 Programa calendarizado de utilización de Maquinaria, Equipo

de construcción y Herramienta, a costo directo, representado

gráficamente mediante diagrama de barras cada tipo de

maquinaria o equipo utilizado, indicando los importes

mensuales correspondientes. Formato FB-9.3.

B -9.4 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico,

Administrativo y de Servicio encargado de la Dirección,

Supervisión y Administración de los trabajos, a costo directo,

representado gráficamente mediante diagrama de barras cada

categoría e indicando los importes mensuales

correspondientes. Formato FB.9.4.

B -9.5 Programa calendarizado con montos de utilización de

materiales y equipo de instalación permanente, a costo

directo, representado gráficamente mediante diagrama de

barras cada uno de ellos, e indicando los importes mensuales

correspondientes. Formato FB-9.5.

B -9.6 Descripción del desarrollo constructivo, ajustándose

estrictamente a la Guía contenida en el Anexo B-9.6. Por

concepto, con su respectivo Precio Unitario.

El no presentar cualesquiera de estos documentos en la forma

solicitada será motivo para desechar la propuesta.

B -10 CA RTA COMP ROMISO DE LA P ROP OSICIÓN.

B -10.1 Carta compromiso de la proposición.

B -10.2 Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad lo

solicitado en el formato FB-10.2.

B -11 EXP LOSIÓN DE INSUMOS DE MA TERIA LES, DE MA NO DE OB RA , DE

MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN Y HERRA MIENTA .

B -11.1 Explosión de Insumos.

Descripción económica



_________________________________________________________________________________

20

LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Deberá contener:

a.- Cédula de la Propuesta Económica por concepto (anexo B-8.1 Catalogo de conceptos)

b.- Resumen de la Propuesta Económica.

c.- Análisis del Factor del Salario Real, conforme a los (anexos B-7.1 y B-7.2.)

d.- Datos Básicos para determinar el Factor Salario Real (anexo B-1.1).

e.- Cálculo de los Factores según los Valores determinados por el IMSS.

f.- Cálculo del Factor Utilidad (anexo B-6.1).

h.- Cálculo de Indirectos (anexo B-3.1).

i.- Análisis de Precios Unitarios por Concepto y por el total de los mismos (anexo B-8.1 Catalogo

de conceptos).

X .- CA USA S DE DESCA LIF ICA CIÓN.

Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos

en la convocatoria así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con

otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin

obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes

situaciones:

A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria o

los que se deriven del acto de aclaración de dudas.

B) Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de

los trabajos solicitados.

C) En caso de que el Licitante presente proposiciones con precios escalonados.

D) Cuando la proposición económica se presente en moneda extranjera.

E) Cuando presente proposiciones en idioma diferente al español.

F) Cuando se compruebe que se presenten documentos apócrifos o alterados

modificando el contenido de los mismos.

G) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad para garantizar los

trabajos de la presente licitación. H) Cuando se solicite bajo protesta de decir verdad y esta leyenda sea omitida en el

documento correspondiente.



_________________________________________________________________________________

21

I) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o

a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

J) En caso de que algún documento en donde así se solicite, venga dirigido a otra

dependencia o licitación.

K) Cuando alguna de las hojas de los documentos legales, técnicos o económicos

presentados, no ostente el sello de la empresa y firma de la persona que suscriba las

proposiciones. L) Cuando el licitante no haya asistido a la visita de obra.

X I .- CONSIDERA CIONES P A RA LA P ROP OSICIÓN.

Para la ejecución de la obra y con respecto a su propuesta, el licitante debe considerar:

Que en ningún caso el programa de trabajo y montos mensuales de erogación, formulado por él,

motivadas por causas ajenas al INSTITUTO, derivadas de la incorrecta e ineficiente ejecución

de la obra, implicará cambio alguno en la cotización para los mismos.

X I I .- REV ISIÓN A RITMÉTICA DE LA S P ROP UESTAS.

Para la revisión aritmética de las propuestas, se establece lo siguiente:

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas o cantidades, se

reconocerá como correcto, el producto de las cantidades o volúmenes de obra

proporcionados por el INSTITUTO, y los precios unitarios anotados con letra por el

licitante.

De existir discrepancias entre los precios unitarios consignados con número y letra, se

tomarán como válidos estos últimos; si la discrepancia se presentara entre el precio

unitario con letra y el obtenido mediante su análisis correspondiente, se tomará este

último. En ambos casos el INSTITUTO efectuará los ajustes correspondientes.

X I I I .- A CTO DE P RESENTA CIÓN Y A P ERTURA DE P ROP OSICIONES.

El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el servidor público

que designe el INSTITUTO, quien será él único facultado para aceptar o desechar

cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de la Ley , el

cual se llevará, conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, pasando lista de asistencia de los

participantes y a la presentación de los servidores públicos e invitados, en su

caso. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su

proposición y demás documentos requeridos en sobre cerrado en forma inviolable

y debidamente etiquetado. En el caso de que la proposición sea presentada

conjuntamente por varias empresas en términos del segundo párrafo, del Artículo



_________________________________________________________________________________

22

36 de la Ley y lo previsto por el artículo 47 del Reglamento. El representante

común para estos efectos, entregará la proposición.

2. Se procederá a la apertura del sobre por escrito y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito.

3. Por lo menos un licitante, si asistiera alguno, y el servidor público facultado para

presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos y quedarán en custodia del

INSTITUTO.

4. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas

aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así

como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta

será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará a

cada uno copia de la misma. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a

conocer el fallo.

5. Se devolverán los poderes notariales e identificaciones originales de los

representantes del licitante, que se hayan presentado para el cotejo.

6. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se

declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.

X IV .- CR ITERIOS P A RA LA EV A LUA CIÓN DE LA P ROP OSICIÓN.

Los criterios que se aplicarán en la evaluación de las proposiciones, se describen a

continuación:

a.- Se integrará un Grupo para la Evaluación Técnica y Económica de las Propuestas, así como para

la revisión cualitativa de la información y documentación relativa a esta Licitación.

b.- Se tomará en cuenta la información documental y en su caso, la visita a las instalaciones del

Licitante.

c.- Se considerará para efectos de la evaluación, la idoneidad, solvencia, experiencia y capacidad de

respuesta del Licitante, en función de la información que aporte en su Currículum Vitae y que

acredite su veracidad con la documentación correspondiente.

d.- Conforme a los criterios previstos en esta convocatoria, se evaluarán las Propuestas por

Concepto, en relación con el Análisis de Precios Unitarios Desglosados. Se seleccionarán aquellas

que cumplan con todos los requisitos y ofrezcan las mejores condiciones y ventajas para la

Convocante, en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

e.- Se verificará que cumplan con la información, documentación y requisitos previstos en estas

Bases; no se aplicarán criterios de puntos y porcentajes, excepto para el caso de la integración



_________________________________________________________________________________

23

nacional. Se tomarán en cuenta todas las condiciones y ventajas Técnicas y Económicas que

favorezcan a la Convocante.

f.- Se compararán las propuestas entre si, en forma equivalente, de todas las condiciones ofrecidas

por los Licitantes y se registrarán en un Cuadro Comparativo. Se desecharán las Propuestas cuyos

precios no sean convenientes o posibles para la Convocante y aquellas que oferten precios por

debajo del costo del Servicio.

g.- Si resulta que dos o más propuestas son idóneas y solventes y cubren la totalidad de los

requisitos previstos en estas Bases, se optará por la Propuesta de precio más bajo.

h.- En caso de empate Técnico, en igualdad de condiciones, se adjudicará el Contrato a quién tenga

en su planta laboral, cuando menos el 5 % de personal con discapacidad, registrado ante el IMSS con

cuando menos 6 meses de anticipación a la fecha de Formalización del Contrato.

i.- De persistir el empate, la Convocante efectuará un sorteo por insaculación en el mismo Acto de

Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada Propuesta empatada, depositados

en una urna de la que se extraerá el boleto del ganador.

j.- Se adjudicará el 100% de los conceptos por partida a uno o más ganadores, por lo que el o los

licitantes deberán ofertar el 100% de los conceptos del total de las partidas que componen dicha

licitación.

k.- El Grupo Evaluador elaborará y requisitará el Dictamen que sustentará el Fallo, en el cual se

indicarán las razones o motivos por los que resultaron ganadores unos y no ganadores los demás.

Las Propuestas que no cumplan con cualquiera de los requisitos exigidos en esta convocatoria,

serán desechadas.

EN EL A SP ECTO LEGA L Y TÉCNICO:

De acuerdo al artículo 64 del Reglamento, se constatará que las proposiciones recibidas

en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la

convocatoria de la licitación.

Se comprobará que dentro del objeto de la Escritura Constitutiva, figure el específico al

tipo de los trabajos que se licitan; que el representante legal de la empresa, cuente con

las facultades suficientes para suscribir la propuesta, y que la persona que presente la

propuesta, (en su caso) cuente con el poder otorgado por el representante legal con

identificación oficial vigente de ambos.

Se revisara que el perfil de los profesionales técnicos propuestos por los licitantes,

cuenten con capacidad y experiencia necesaria para llevar la adecuada administración

de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que

deberán cumplir los licitantes se considerará el grado académico de preparación



_________________________________________________________________________________

24

profesional, la experiencia laboral en obras similares y la capacidad técnica de las

personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

Para llevar a cabo lo anterior, el Instituto se cerciorará que el licitante cuente dentro de

su currículum empresarial, con obras similares a la que se lícita, requisito que también

deberá cubrir el Superintendente que se proponga para que esté a cargo de los trabajos

demostrando mediante los documentos respectivos que el Superintendente cuente con capacitación y experiencia en el manejo y uso de bitácoras electrónicas y con la Firma

Electrónica Avanzada (FIEL).

Se evaluará que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción

adecuado para el desarrollo de los trabajos que se convocan.

Se evaluara que el procedimiento constructivo descrito por la licitante sea aceptable,

acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

Para evaluar en forma razonable la situación financiera de la empresa, se tomará en

consideración lo establecido en el Art. 65 del Reglamento. Con base a razones

financieras básicas. Tales como liquidez inmediata, o capital neto de trabajo (relación

de activos monetarios entre pasivo circulante).

Solvencia o capacidad para pagar sus obligaciones (relación de activos totales entre

pasivos totales).

Apalancamiento o deudas (relación del pasivo total entre el activo total).

Rentabilidad (relación de utilidad neta entre el capital contable).

Comprobación del capital contable y de la capacidad financiera con base en la última

Declaración Fiscal Anual 2015, y mediante estados financieros básicos conforme a

principios de contabilidad generalmente aceptados de los ejercicios 2013, 2014. 2015

y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la publicación de la Convocatoria, auditados por Contador Público el cual deberá anexar

copia de su cédula profesional.

Se verificará el cumplimiento de las condiciones legales requeridas al licitante, su

existencia legal y personalidad jurídica.

Se verificara que el programa de ejecución de la obra sea factible con los recursos

considerados por el licitante en el plazo estimado y que estos sean suficientes. Que las

características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar,

considerados en el A nexo B -11.1 sean los requeridos en el Catálogo de Conceptos

proporcionado por el INSTITUTO.



_________________________________________________________________________________

25

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos antes señalados se calificarán

como solventes legal y técnicamente, las que no cumplan serán desechadas. El

INSTITUTO dictaminará al respecto y hará constar las causas que motivaron su

descalificación.

EN EL A SP ECTO ECONÓMICO:

De conformidad con el artículo 65 del Reglamento, se constatará que las proposiciones

recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos

solicitados en la convocatoria

Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes

con las condiciones vigentes en el mercado, o de la zona o región en donde se

ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme

al Capitulo Sexto del Reglamento.

Se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean los suficientes para

ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución y las cantidades

de obra establecidas en el catálogo de conceptos que el INSTITUTO proporcionará.

Que el análisis, el cálculo e integración de los precios sean congruentes, con las

condiciones, costos vigentes y materiales de la zona o región donde se ejecuten los

trabajos y en caso de materiales, estos incluyan además los fletes y maniobras

correspondientes, para ser puestos en el lugar de su utilización.

Que en el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los

correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán

únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la

superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de

campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y que no se

haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los

costos directos e indirectos y sea obtenido mediante el procedimiento denominado

equipo) que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos; que incluya los

pagos por las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo

adjuntar el análisis correspondiente con el documento que sirvió de base para utilizar la

tasa de interés.



_________________________________________________________________________________

26

Se verificará que el cargo por utilidad esté representado mediante un porcentaje sobre

la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y los cargos adicionales.

Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores se

calificarán como solventes técnica y económicamente y, por lo tanto solo éstas serán

objeto del análisis comparativo.

Para la evaluación de las propuestas, no se utilizarán mecanismos de puntos o

porcentajes.

XV .- DESECHA MIENTO DE P ROP UESTA S, CA NCELA CIÓN DE LICITA CIÓN Y

LICITA CIÓN DESIERTA .

Conforme a lo dispuesto por el titulo tercero, capítulo primero, sección V del

Reglamento, serán causas de:

DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES:

Se descalificará al Licitante que:

a.- No cumpla cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y los que deriven de la

Junta de Aclaración a las mismas.

b.- Tenga acuerdo con otros Licitantes para elevar el precio de los Servicios solicitados ó cualquier

otro que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás Licitantes.

c.-. Presente Propuestas con Escalación de Precios o por debajo de los costos de producción.

d.- No presente la Constancia de Visita a los Centros de Trabajo.

e.- No desglose por concepto, así como no cotizar por Precios Unitarios los montos de los mismos.

f.- Presente su Propuesta Económica en idioma y/o moneda extranjera.

g.- No oferte el 100% de los requerimientos.

h.- Presente documentos alterados, tachados y/o enmendados.

i.- No tenga capacidad de respuesta para garantizar la prestación de los Servicios ofertados.

j.- Se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 51 de la Ley y 8 Fracción

XX de la Ley de Responsabilidades.

k.-



_________________________________________________________________________________

27

l.- Viole la Ley, su Reglamento o cualquier otro ordenamiento Legal en la materia.

m.- Sus Propuestas carezcan de Firma del Representante Legal o de la persona con Facultades para

ello.

n.- No requisiten correctamente todos y cada uno de los formatos, cartas y anexos incluidos en

esta convocatoria.

ñ.- Proporcione información y documentación falsa, e incompleta.

o.- Determine la Contraloría o la SFP.

Cancelación de Licitación . - Por caso fortuito o fuerza mayor, o cuándo existan

circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de

contratar los trabajos.

Declaración Desierta:

El ISSSTE declarará desierta la Licitación, cuando:

a.- No se presente ninguna Propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

b.- Ninguna de las Propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en esta convocatoria.

c.- Los precios cotizados en las Propuestas Económicas no sean convenientes o posibles para la

Convocante, previa investigación de mercado, que para el efecto se realice.

d.- Los precios cotizados en las Propuestas estén por abajo del costo real del Servicio.

En caso de Declararse Desierta, total o parcialmente, el ISSSTE procederá conforme a lo previsto

en el Artículo 42 fracción VII de la Ley.

XV I : FA LLO DE LA LICITA CIÓN.

Se elaborará un dictamen, que servirá como base para el fallo, en el que se hará

constarel análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante

que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INSTITUTO y

que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto satisfacen la

totalidad de los requerimientos del INSTITUTO, el contrato se adjudicará a quien



_________________________________________________________________________________

28

presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el

INSTITUTO.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, el INSTITUTO adjudicará la

obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un

cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del

Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública.

Se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se explicarán las

razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en

su caso, haya sido desechada.

Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por

notificados del fallo, cuando este se encuentre a disposición en la página de Compranet,

a mas tardar el día hábil siguiente al que se declare este, sin menoscabo de que pueda

acudir directamente a las oficinas del INSTITUTO para obtener el acta que se hubiere

levantado.

Asimismo el INSTITUTO enviará a la Contraloría la siguiente documentación: el fallo; el

acta de junta de aclaraciones a la convocatoria; acta de presentación y apertura de

proposiciones; a más tardar el día hábil siguiente en que se hayan concluido los actos,

mismas que se pondrán de manera simultanea a disposición de los interesados a través

de compraNET.

XV I I : CONTRA TO Y F IA NZA .

siguiente garantía: Póliza de Fianza que garantice

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, que le sea otorgado

a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá que ser

otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a satisfacción de

EL CONTRA TISTA a que la afianzadora pague la fianza independientemente de

que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que

existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que

en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía.

La póliza que se menciona en la presente cláusula, tendrá un valor del diez por ciento

del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley y su Reglamento.



_________________________________________________________________________________

29

Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrá que llevar la siguiente

leyenda:

cumplimiento de todas y cada una de las

instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por

autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito

Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir

de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido.

convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el

documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza

otorgada originalmente.

La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo

siguiente:

A ) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

B ) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos

adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga.

C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado.

D) Nombre del contratista fiado

E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato.

F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir

del día siguiente al incumplimiento del fiado.

G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al

contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, con fundamento

al art. 179 de la Ley Federal de Instituciones de seguros y fianzas.

H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente.



_________________________________________________________________________________

30

I ) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la

conformidad

J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza

por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 279 y/o 280 de la

Ley Federal de Instituciones de seguros y fianzas o bien a través del artículo 63 de la

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios financieros.

K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por

autoridad competente

L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato

adjudicado.

El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor

de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable.

Si el licitante ganador no firmara el contrato por causas imputables al mismo, será

sancionado en los términos del articulo 78 de la ley, en este supuesto el instituto podrá

sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que

hubiese presentado la siguiente proposición solvente mas baja y así sucesivamente,

siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea

superior al 10%, en caso de que este último no acepte la adjudicación, el instituto

declarara desierta la licitación.

XV I I I : P LA ZO DE EJECUCIÓN.

El contratista al que se le asigne el contrato, deberá considerar como fecha de iniciación

de los trabajos objeto del contrato, el día 20 de agosto de 2016, fecha que a su vez se

señala en su contrato de obra que elabore el INSTITUTO, basándose en el programa de

ejecución de obra, por lo cual el contratista se obliga a concluir totalmente los trabajos dentro de un término estimado de 30 días naturales contados a partir de la fecha de

iniciación. Asimismo, deberá entregar el programa de ejecución de los trabajos,

detallado por concepto, precisamente antes de la iniciación probable de los mismos,

consignando por periodos las cantidades por ejecutarse e importes correspondientes, y

procedimientos constructivos de las etapas a ejecutar.

X IX .- DE LA S INCONFORMIDA DES.

Los participantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control

en el I.S.S.S.T.E., por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, producidos

durante el proceso de adjudicación, en los términos del Artículo 83 del propio

ordenamiento legal. Dirección, en el domicilio que ocupa la Secretaria de la Función



_________________________________________________________________________________

31

Pública insurgentes sur no. 1735 col. Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón, Código

postal 01020 México D.F teléfono 05-55-2000-3000

XX.- P A GO DE LOS TRA B A JOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES.

ANTICIPO: Para los efectos de esta licitación no se considerará el otorgamiento por

parte del Instituto de ningún tipo de anticipos.

El pago al contratista por los trabajos realizados, se hará con base a estimaciones de los

trabajos ejecutados, con periodicidad no mayor a treinta días, tomando en cuenta el

catálogo de conceptos, y los precios unitarios de la propuesta.

De conformidad con el artículo 220 del Reglamento y al artículo 191 de la Ley Federal

de Derechos se descontará al importe de las estimaciones, el 0.5% por concepto de

apoyo a los Servicios de Vigilancia, Inspección y Control que realiza la Secretaría de la

Función Pública, y 0.2 % cuando proceda, el porcentaje correspondiente al Instituto de

Capacitación de la Industria de la Construcción.

XXI .- CONCEP TOS EXTRA ORDINA RIOS.

Cuando por causas especiales de la obra, se requieran trabajos, que no estén contenidos

en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; el contratista solo podrá ejecutarlos

una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del

residente de obra designado por INSTITUTO, salvo que se trate de situaciones de

emergencia en las que no sea posible su autorización previa.

El uso de la bitácora es obligatorio debiendo permanecer en la residencia de la obra, a

fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser

extraída del lugar de los trabajos.

Para el estudio y aprobación de precios unitarios extraordinarios, se procederá de la

manera siguiente:

a) Cada vez que aparezca un concepto fuera del catálogo de conceptos detectado en

obra, tanto la supervisión que representa al INSTITUTO, como el superintendente de

la contratista, deberán anotar en la bitácora el surgimiento de tales conceptos y la

fecha en la que fueran detectados, registrando la firma del contratista, supervisor y

del residente de Obra del INSTITUTO.

b) El contratista presentará el análisis de los precios unitarios que correspondan

conciliados con la supervisión y debidamente requisitados, en un plazo no mayor a

30 días después de ser requerido por bitácora.



_________________________________________________________________________________

32

c) A solicitud del área operativa, el Departamento de Obras y Servicios Generales,

revisará los precios unitarios extraordinarios solicitados y en su caso los sancionará,

de ser necesario realizará los ajustes que estime procedentes, para lo que el contratista deberá asistir a la conciliación que se le requiera.

d) En caso de que el contratista no presente oportuna y debidamente documentada la

proposición de análisis de precios unitarios extraordinarios, el INSTITUTO realizará

el análisis respectivo y el precio unitario obtenido, será el que se aplique al nuevo

concepto de obra.

XXI I .- A JUSTE DE COSTOS.

El INSTITUTO y la contratista acordaran la revisión y ajuste de los costos que integran

los precios unitarios pactados en el contrato de obra, cuando ocurran circunstancias

imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos

de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, lo anterior

se llevara a cabo observando los criterios de ajuste de costos señalados en la Ley y su

Reglamento.

XXI I I . - SEGURIDA D E HIGIENE.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta su entrega serán

responsabilidad del contratista.

El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en

las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y los

elementos que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente

designado de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

El contratista tendrá la obligación de notificar al residente designado de cualquier brote

epidémico, en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar a combatir con

los medios que disponga.

XXIV .- SUSP ENSIÓN TEMP ORA L DE LA OB R A .

Se podrá suspender temporalmente, los trabajos contratados por cualquier causa

justificada, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley y su Reglamento.

XXV .- RESCISIÓN Y TERMINA CIÓN A NTICIP A DA DE CONTRA TO SOLO P OR

CA USA DE INTERÉS GENER A L.

El INSTITUTO rescindirá administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de

las obligaciones a cargo del contratista; el procedimiento de rescisión y terminación

anticipada se llevara a cabo en los Art. 61 y 62 de la Ley. .



_________________________________________________________________________________

33

XXV I .- P ENA S CONV ENCIONA LES Y SANCIONES.

Por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al

programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al

monto de la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO fijara los términos, forma y

porcentajes para aplicar las penas convencionales, con fundamento en el Art. 86 del

Reglamento. Asimismo, para el caso que el licitante adjudicado no firme el contrato por

causas imputables a el, será sancionado en los términos del Art. 78 de la Ley. Se

verificara que los trabajos se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el

programa aprobado, si el avance es menor de lo que debió realizarse, el residente

asignado por el ISSSTE procederá a informar al contratista por medio de la bitácora,

especificando claramente las partes de la Obra Publica o Servicio Relacionado con la

misma que el contratista ha dejado de realizar con respecto al programa autorizado,

con la finalidad de que el contratista este en posibilidad en un plazo no mayor de 15

días naturales siguientes de aportar las pruebas que considere convenientes y alegar lo

que en su derecho convenga, si los elementos aportados por el contratista no justifican

el atraso, se procederá a determinar pena convencional, la que será sobre la base de 5

al millar sobre el importe de los trabajos que no han sido realizados, desde la fecha en

que debieron ejecutarse, hasta el de la revisión.

Así mismo para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha

señalada en el programa autorizado, se aplicara una pena convencional por la cantidad

sobre la base de 5 al millar del monto acumulado de los trabajos en atraso a la fecha de

terminación señalada en el programa, multiplicada por el numero de meses

transcurridos hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a

satisfacción del ISSSTE, y en su caso, la penalización se aplicara proporcionalmente en

periodos menores de un mes.

XXV I I . - CONTROV ERSIA S.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta

Ley, de esta convocatoria o de los contratos que se celebren de la presente licitación

serán resueltas por los Tribunales Federales de la Ciudad de México.

Solo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que

determine la Secretaría de la Función Pública, mediante reglas de carácter general,

previa opinión de la SHCP y de la Secretaría de Economía, ya sea en cláusula

compromisoria incluida en el contrato o convenio independiente. De acuerdo a lo

establecido en Artículo 15 de la Ley.



_________________________________________________________________________________

34

XXV II I .- S ITUA CIONES NO P REV ISTA S EN ESTA CONV OCA TORIA

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta

por el INSTITUTO escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en

las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

Así mismo, para la interpretación o aplicación de estas convocatoria o del contrato que

se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará en lo dispuesto en la Ley y

su Reglamento, Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público Federal y Políticas, Bases y Lineamientos en materia de

Obra Pública del INSTITUTO y demás disposiciones vigentes en la materia.

No se omite comentar que el Órgano Interno de Control, se encuentra en condiciones para recibir inconformidades, a través de los medios remotos de comunicación

electrónica en atención a que cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como

la certificación de su medio de identificación electrónica.

Subdelegación de Adm in istr ación .

Méx ico D.F .



_________________________________________________________________________________

35

TERMINOS DE REFERENCIA

1.- PARA EFECTOS DE PAGO DE TRABAJOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EL

CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONVOCATORIA, ALCANCES DE CONCEPTOS,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO.

2.- SE LES INDICA A LAS PARTICIPANTES QUE EN SUS PROPUESTAS, DEBERÁN

CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA PODER CUMPLIR CON LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.- EL CONTRATISTA GANADOR DE LA PROPUESTA SÉ VERA OBLIGADO A REALIZAR

CUALQUIER TIPO DE TRABAJO NECESARIO, PARA LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA

DE LA OBRA.

4.- NO SE CONSIDERARÁN ACARREOS, MODIFICACIONES Y SOBREPRECIO A LOS

CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCURSO. POR MODIFICACIONES EN

UBICACIÓN DENTRO DEL INMUEBLE O POR DIFICULTAD DE ACCESO PARA SUMINISTRO

DE MATERIALES Y/O EQUIPO.

5.- EL OFICIO QUE ENTREGA LA CONTRATISTA EN EL ACTA DE APERTURA TÉCNICA,

AVALA EL CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS

CONDICIONES DEL MISMO, ASÍ COMO LA FACTIBILIDAD DE ACCESO, SUMINISTRO DE

MATERIALES Y SERVICIOS, POR LO QUE NO SE JUSTIFICARÁN MODIFICACIONES A LOS

CONCEPTOS DE CATALOGO POR CAUSAS INHERENTES AL DESCONOCIMIENTO DEL

SITIO DE LA OBRA.

6.- EN EL CASO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO APAREZCAN EN EL

CATÁLOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLOS A

FIN DE CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA. PARA EFECTO DE PAGO DE

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATÁLOGO, SE REALIZARÁ

EN FORMA DESGLOSADA EMPLEANDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL CATÁLOGO DE

CONCURSO, O EN SU CASO SE PAGARÁN CON CONCEPTOS SIMILARES DEL CATÁLOGO

DE CONCEPTOS, SI NO EXISTIERAN SIMILARES PROCEDERÁ EL ANÁLISIS

CORRESPONDIENTE, NO SE PAGARÁN LOTES (SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN).

7.- PARA EFECTO DE LAS DEMOLICIONES SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS SOBRE

ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DEPÓSITOS TEMPORALES PARA RETIRO A TIROS

AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO MANIOBRAS QUE

SE REQUIERAN, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN.



_________________________________________________________________________________

36

8.- LA PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE INCLUYE EN SU ALCANCE REBABEO,

PERFILADO, EMPLASTECIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE LA

MISMA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE ÉSTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA.

9.- LOS MATERIALES A UTILIZAR SERÁN LOS CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE

CONCURSO Y/O EN EL CASO DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SERÁ NACOBRE Y

DURALON Y EN RED ELÉCTRICA CABLE CONDUMEX, PINTURA VINÍLICA COMEX, O

SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO, EN CASO CONTRARIO NO SERÁN EFECTO DE PAGO.

10.- LA ENTREGA DE SUS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE

REPORTE FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, CORTES

Y ALZADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER REALIZADOS EN EL FORMATO OFICIAL, DE

FORMA TAL QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, NO SE PROCEDERÁ A LA

AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA EFECTO DE PAGO, TRASLADÁNDOSE A LA

ESTIMACIÓN SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LO ANTES SOLICITADO.

11.- SE ACLARA QUE DURANTE EL PROCESO DE OBRA, REGIRÁ LA LEYENDA DEL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS CON LAS TARJETAS

DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE LOS TRABAJOS Y/O

MATERIALES OMITIDOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLOS SIN CARGO

ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA.

12.- SI EL CONTRATISTA NO LEVANTASE Y RETIRASE LOS ESCOMBROS DE MATERIAL

SOBRANTE COTIDIANAMENTE DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,

(LO CUAL SE VERIFICARÁ QUINCENALMENTE), SE LE RETENDRÁ UN IMPORTE

EQUIVALENTE AL 0.6%, DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA O

SEMANAS EN QUE NO SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.

13.-

GRAVARÁ EL IMPACTO QUE OCASIONE LA APLICACIÓN DE LAS FASES I Y II EN BASE A

LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y A LA VEZ SE LE

INDICA QUE PARA EL ANÁLISIS DE SU PROPUESTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS ACCESOS

INDICADOS EN EL PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE SUS MATERIALES.

14.- EL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE OBRA (RESIDENTE) DEBERÁ

PERMANECER EN LA MISMA POR TIEMPO COMPLETO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER

AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL CONTRATISTA, Y CUALQUIER

ORDEN DADA POR LA SUPERVISIÓN AL MISMO SE CONSIDERARÁ COMO TRANSMITIDA

AL PROPIO CONTRATISTA. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU

ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

15.- LOS CONTRATISTAS DEBERÁN CONSIDERAR EN SUS COSTOS HORARIOS DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN ACTIVO, INACTIVO Y ESPERA.



_________________________________________________________________________________

37

16.- LA CALIDAD DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD TOTAL Y DIRECTA DEL

CONTRATISTA, POR LO TANTO DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TODOS LOS

GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA

OBRA, (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN DE APOYO,

ENSAYES, ETC.).

17.- LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ EXIGIRLE AL CONTRATISTA

EL REEMPLAZO DE LOS PROFESIONISTAS QUE A SU JUICIO CONSIDERE NO APTOS PARA

EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

18.-EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE

PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ZONA METROPOLITANA CON EL PROMEDIO DE LOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS PARA EVITAR UN POSIBLE RETRASO MOTIVADO POR ESTE EVENTO

NATURAL, POR LO QUE ESTOS EVENTOS NO SE TOMARÁN EN CUENTA PARA QUE EL

CONTRATISTA SOLICITE PRORROGA.

19.- TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROCEDENTES

EXTRAORDINARIOS, SERÁN AVALADOS PARA SU PAGO SIEMPRE Y CUANDO HAYAN

SIDO CONCLUIDOS AL 100%, ES DECIR, SE PAGARÁ POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA (P. U. O. T.).

20.- LA CALENDARIZACION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTA CONTEMPLADA

EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS

NATURALES.

21.- LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS CIRCULARES QUE EN SU CASO

EXPIDA LA DEPENDENCIA, RELATIVAS AL PRESENTE CONCURSO, DEBERÁN

REGRESARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL POSTOR EN TODAS SUS HOJAS

DENTRO DEL SOBRE DE SU PROPUESTA Y LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGA, SE

CONSIDERARÁ VALIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y EN SU

CASO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, ASÍ MISMO CUANDO EN LA MINUTA O

CIRCULARES SE ENTREGUE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

COMPLEMENTARIOS, DEBERÁN ANEXARSE AL FINAL DEL CATÁLOGO CON SUS

RESPECTIVAS CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES.



_________________________________________________________________________________

38

A nexo a l Oficio Cir cu la r No. SA CN/300/148/2003.

A NEXO No. A -3.4

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras

fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como

miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) y

firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros

en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a

las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros

que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la

competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten

por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la

Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México,

iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue

aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la

Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las

recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por

las agencias calificadores y a la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de

los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos

relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos

de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo,

información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que



_________________________________________________________________________________

39

prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores

públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble

contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados,

informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los

activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos;

informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el

carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas

preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores

públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras,

privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos

extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea

acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros

medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la

identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención,

independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores

públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que

impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la

comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los

siguientes términos:

Com eten el del ito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una

promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones,

y

II. El que de manara espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a

alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier

servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

A l que com ete el del ito de cohecho se le im pondr án las sigu ientes sanci ones:



_________________________________________________________________________________

40

Cuando la cantidad o el valor de dádiva o promesa no exceda el equivalente de

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento

de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán tres meses a dos años de

prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de

tres a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de

cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de

trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en

el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce

años para desempeñar orto empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o

dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítu lo X I

Cohecho a ser v idor es púb l icos extr anjer os

A r t ícu lo 222 b is

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de

obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o

conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I . A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la

tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a

su empleo, cargo o comisión;

I I . A un servidor público extranjero para llevar acabo la tramitación o resolución de

cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a

su empleo, cargo o comisión, o

I I I . A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le

requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier

asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de

este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda

persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en

los órganos legislativo, ejecutivo o judicial en un Estado extranjero, incluyendo las

agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier

orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública

internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos

que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta



_________________________________________________________________________________

41

quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en

consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del

cohecho en la transacción internacional y el daño causado o beneficio obtenido por la



_________________________________________________________________________________

42

FORMATO A-9

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL

INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. , EN SU CARÁCTER DE

DELEGADO REGIONAL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR LA OTRA PARTE, --------------------------------------, REPRESENTADO POR -------------------------------------------,

EN SU CARÁCTER DE ------------------------------------ AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE

DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS:

Declar aciones:

I. declara que:

I.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Publica Federal, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 1º, 3º fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

5º, 207 y 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los


I.2. Entre sus finalidades se encuentra la administración de los seguros, prestaciones y

servicios del régimen obligatorio de seguridad social, a que alude el artículo 4o. de la

funciones y atribuciones en

términos de lo establecido en el artículo 208 fracción X de su Ley, puede realizar toda

clase de actos jurídicos y celebrar los contratos y convenios que requiera el servicio a su

cargo.

I.3. Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades,

requiere de la ejecución de obra pública tanto para la construcción de sus nuevas

Unidades de Servicio como para la Conservación y el Mantenimiento de los inmuebles

con los que cuenta.

I.4. En atención a lo anterior, el presente contrato de obra pública a precios unitarios y

Licitación Publica Nacional de conformidad con los Artículos 3, 7, 24, 26 fracción I, 27

fracción I, 28, 30 fracción I, 31, 32, 33, 34 segundo párrafo, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48

fracción II, 49 fracción II y 51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, en la forma y términos que se describen en las cláusulas del mismo.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número --

-------------, denominada ---------------------------------------------, Inversión autorizada



_________________________________________________________________________________

43

por -------------------------------, mediante el oficio número ----------------------------- de

fecha --------------------------- del 2016.

I.6. Su representante, de conformidad con lo que establece el artículo 24, 56 y 57 del

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado, tiene a su cargo entre otras atribuciones, la coordinación, dirección y

supervisión de todas las labores que se desarrollan en su Jurisdicción, así como la vigilancia de las facultades que se otorgan a la Delegación, para que se ejerza conforme

a las normas y lineamientos aplicables.

I.7. Su representante, el , fue nombrado Delegado Regional Poniente del ISSSTE,

por la H Junta Directiva a propuesta de su Director General y cuenta con facultades

suficientes para obligarse en términos de este contrato, de conformidad a lo

establecido en el Artículo 11 fracción VI del Reglamento de las Delegaciones del ISSSTE,

asimismo acredita su personalidad con el testimonio contenido en la escritura pública

número 82392, de fecha 01 de Marzo del 2007, pasada ante la fe del Lic. Armando

Mostachi Figueroa notario público número 121, del Distrito Federal.

I.8. Señala Como Domicilio Legal, Para Los Efectos De Este Contrato, El Ubicado (ISSSTE

MATRIZ) Rio Rhin No. 03, piso 10, Colonia Cuauhtemoc c.p. 06500, Delegación

Cuauhtemoc, México D.F, (Delegación Regional Poniente) Av. parque lira numero 156,

colonia Observatorio, c.p. 11860, México Distrito Federal.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1. Es una persona moral, constituida de conformidad con la Legislación Mexicana,

según consta en la escritura constitutiva número --------------, de fecha -------------------

--- otorgada ante la fe del ---------------------------------------, Notario Público Número ---

- del -----------------------, inscrita en el Registro Público del Comercio de la ciudad de ---

---------, bajo el Folio Mercantil número -------- de fecha ----.

II.2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

II.3. Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos

técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente

para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.

II.4. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la

clave -----------------------------------, de la cual anexa copia fotostática, manifestando

bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago del impuesto al valor

agregado, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que acredita con la

copia fotostática de los documentos relacionados.



_________________________________________________________________________________

44

II.5. Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Registro

Obrero-Patronal Número -------------------------------, de los cuales exhibe cédula y

registro de alta vigentes, cuyas copias fotostáticas se adjuntan al presente.

II.6. Su representante se encuentra plenamente facultado para representarlo, ya que

cuenta con poderes ---------------------------------------, con todas las facultades

generales aún las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la Escritura Pública Número -------------------

--- de fecha ---------------------------, otorgada ante la fe del ---------------------------------

----, Notario Público Número --- de la Ciudad de --------------, manifestando bajo

protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en

forma alguna.

II.7. Manifiesta asimismo por escrito y bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en

los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que integran la empresa que representa,

se encuentre en alguno de los supuestos señalados en la declaración II.7 que antecede,

el presente contrato será nulo, previa declaración de la autoridad competente de

conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Obras


II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, por lo que expresamente se

compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.9. Asimismo, conoce el contenido de los anexos, que debidamente firmados por las

partes, integran el presente contrato, estos anexos son por lo menos, los siguientes:

a) Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido

(o no) a las juntas de aclaraciones que se celebren.

b) Datos básicos de costos de materiales, puestos en el sitio de los trabajos.

c) Datos básicos del costo del uso de la maquinaria o equipo de construcción puestos en

el sitio de los trabajos.

d) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o

rentados, su ubicación física y vida útil.

e) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.

f) Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.



_________________________________________________________________________________

45

g) Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación

permanente.

h) Programa calendarizado de suministros.

i) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero

encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

j) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de

servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

k) Modelo de Contrato.

l) Planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales

y especificaciones de construcción aplicables.

m) Minutas de las juntas de aclaraciones y de información adicional.

n) Descripción del procedimiento constructivo.

o) Bitácora de obra.

p) Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.

q) Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por

costos directos, que incluyan los cargos por concepto de materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y equipo de construcción, de costos indirectos, costos de

financiamiento y cargo por utilidad, y todos los demás que se estimen necesarios para

la correcta y adecuada ejecución de la obra pública que se contrata por efectos de este

instrumento jurídico.

II.10. Señala como domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en --------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso en la forma y términos que se

establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS



_________________________________________________________________________________

46

P r imer a . Objeto del Contr ato .-

ejecución De la Obra Pública consistente en trabajos de -----------------------------------,

hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos

ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo,

previamente acordados por las partes, así como las disposiciones en materia de

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en

el lugar donde deben realizarse los trabajos.

Segunda . P lazo de Ejecución .-

objeto de este contrato el día 20 de ---- del 201 y a concluirla a más tardar el día ----

de ------- del año 20--, la cual consta de un plazo de ejecución de días naturales de

conformidad con el programa de trabajo previamente elaborado y aprobado por las

partes contrata

presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones

que se requieran para su realización, dentro de los términos y plazos acordados por las

partes.

Ter cer a . Monto del Contr ato .- El monto total de la Obra objeto del presente

contrato es de $------------------------ (----------------------------------------------------------

------------ Pesos --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente;

mismo que se determinó conforme al presupuesto, catálogo de conceptos, unidades de

medición, condiciones de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y tot

anexos b-7.1 y b-8.1 de la propuesta económica. El importe correspondiente al 16% del

Impuesto al Valor Agregado será trasladado en los términos de la Ley de la materia.

Cuar ta . For m a y Lugar de P ago.- Las partes convienen en que los trabajos objeto

de este contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de obra ejecutada

que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, siendo la fecha de corte cada

Generales, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia

de su pago, dentro de seis días naturales siguientes a la fecha de corte. El

Departamento de Obras y Servicios Generales dentro de los quince días naturales

siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones. En el supuesto de que

surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho

plazo, éstas se resolverán e incorporarán o deducirán en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones y la correspondiente factura se hará por conducto

tales efectos.

El pago de las esti

cuarto piso, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860 en México



_________________________________________________________________________________

47

D.F., dentro de los Veinte días naturales siguientes a la fecha de autorización de la

estimación por parte del Departamento de Obras y Servicios Generales, mediante la

presentación de facturas, las que deberán reunir los requisitos fiscales que establece la

legislación vigente en la materia.

Quinta . A juste de Costos. Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos

que integran los precios unitarios pactados en el presente instrumento, cuando ocurran

circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción

de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha

contingencia, lo anterior se llevará a cabo observando los criterios de ajuste de costos a

que se refieren los artículos 56, 57 fracción III y 58 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, así como en lo relativo del capítulo quinto del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Sexta . Repr esentación . EL CONTRA TISTA

anticipadamente a la iniciación de los trabajos, y en el sitio de iniciación de los mismos,

un representante permanente, que fungirá como responsable de la construcción u obra,

el cual deberá tener los conocimientos técnicos necesarios, así como la autoridad

suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución del presente

representante, en cualquier tiempo de vigencia del presente instrumento jurídico.

Sépt ima . Gar ant ías.- EL CONTRA TISTA la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a constituir la

siguiente garantía:

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato que le sea otorgado

EL CONTRA TISTA

siguientes a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá

que ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a

satisfacción

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y de este instrumento jurídico.

EL CONTRA TISTA

que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que

existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que

en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía.

La póliza que se menciona en la presente cláusula, deberá ser con valor del diez por

ciento del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá

contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrá que llevar la siguiente

leyenda:



_________________________________________________________________________________

48

verifique fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las

EL CONTRA TISTA

instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definit iva por

autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito

EL INSTITUTO

Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir

de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido.

EL INSTITUTO

convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el

documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza

otorgada originalmente.

La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo

siguiente:

A) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

B) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos

adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga.

C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los


D) Nombre del contratista fiado

E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato.

F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir


G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al

contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.

H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente.

I) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la



_________________________________________________________________________________

49

J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza

por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93, 94 de la Ley

Federal de Instituciones de fianzas o bien a través del artículo 63 de la Ley de

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente

L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato

adjudicado.

El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor

de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable.

Octav a . Supervisión.- EL INSTITUTO

Servicios Generales, tendrá derecho de verificar y supervisar en todo tiempo, la

ejecución y el avance de la obra conforme al programa y lineamientos establecidos en el

presente contrato, emitiendo por escrito las instrucciones que estime necesarias a

través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en términos

de las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras


Nov ena . P ena Conv enciona l - En EL CONTRA TISTA

atraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo al

quedará facultado a descontar el 5%

(cinco por ciento) de las estimaciones en trámite de cobro, sobre el importe de la

diferencia existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debió realizarse en la

fecha en que se determina la diferencia. Este importe deb

reajuste al programa previamente establecido, en cumplimiento a lo que dispone al

respecto el artículo 46 fracción octava de la Ley de la Materia. Si el CONTRATISTA no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el

proceso de la ejecución de la obra (lo cual se verificara quincenalmente); se retendrá un

importe equivalente al 0.6% de la estimación correspondiente a la semana o semanas

en que no se haya realizado la limpieza.

Para este caso, no se tomarán en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la

obra, cuando concurran razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que

impidan su normal desarrollo.

Décima . Recepción de los Tr aba jos. - Una vez terminada la totalidad de la obra,

dispondrá de un plazo de 15 días naturales para verificar que los trabajos fueron



_________________________________________________________________________________

50

ejecutados de conformidad con lo pactado y a su entera satisfacción. Una vez

dispondrá de un plazo de 15 días para llevar a cabo el acta formal de entrega-recepción

de los trabajos con las formalidades previstas en los artículos 64, 65, 66 y demás

relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 135, 136,

137, 138 y demás relativos de su Reglamento, la elaboración del finiquito no podrá

exceder de sesenta días naturreclamar la ejecución de los trabajos faltantes o de aquellos que fueron mal ejecutados

en los términos de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal,

obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra

celebrado o en lo dispuesto por el Código Civil Federal y el Código Federal de

Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente.

EL CONTRA TISTA

entrega-recepción de los trabajos objeto del presente contrato, a su elección podrá

constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido en la obra.

respectivos rendimientos referidos en el párrafo anterior, transcurridos doce meses a

a su juicio corresponda, una vez hechas efectivas las garantías constituidas conforme a

lo dispuesto por los Artículos 66, 67 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Décima primera. Cesión de Derechos. Los derechos y obligaciones que se deriven del

presente contrato no podrán cederse en forma total o parcial, en favor de cualquier

otra persona física o moral.

Décima segunda. Rescisión y terminación anticipada del contrato.- Será causa de

L a

CONTRA TISTA

manera enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación:

a) No iniciar los trabajos en la forma y fecha pactadas.

b) Retrasar injustificadamente el cumplimiento del contrato, en relación con los plazos

y términos señalados en el propio instrumento legal.

c) Suspender injustificadamente total o parcialmente la ejecución de los trabajos objeto

de este contrato.



_________________________________________________________________________________

51

d) Contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y/o cualquier ordenamiento que sobre la materia rija el

presente contrato.

EL INSTITUTO EL CONTRATISTA

alguno de los supuestos indicados en la cláusula anterior, así como en los señalados en

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento,

el inicio del

procedimiento administrativo de rescisión del contrato, determinando la inmediata

suspensión de los trabajos, en la inteligencia de que los trabajos efectuados en

contravención a esta comunicación se tendrán por no ejecutados, fijando asimismo, el

día y la hora en que se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 62

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Artículo 130

de su Reglamento, por lo que se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los

trabajos ya ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales

EL CONTRA TISTA

procedimiento rescisorio del presente contrato. En dicho finiquito deberá preverse el

sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de

EL

INSTITUTO EL CONTRATISTA suministrado y

tenga en el sitio de la obra, así como los que se encuentren en proceso de adquisición

debidamente comprobados mediante la exhibición de la documentación

correspondiente, conforme a los datos básicos de precios técnicas de la asignación,

considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y

EL

CONTRA TISTA

EL INSTITU otorgará EL CONTRA TISTA

naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de inicio del

procedimiento de rescisión del contrato, a efecto de que manifieste lo que a su derecho

convenga, bajo el apercibimiento de que si no hace uso de su garantía de audiencia, o de

EL

INSTITUTO

fecha en que venza el plazo otorgado para ello.

EL INSTITUTO

EL CONTRA TISTA

EL

INSTITUTO

de 10 días naturales a partir de la fecha de su comunicación, con el apercibimiento de

que en caso de no cumplir esta obligación, se procederán a hacer efectivas las fianzas

de garantía de cumplimiento del contrato.



_________________________________________________________________________________

52

Asimismo deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el

Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago

de créditos fiscales.

Décima ter cer a . Deducciones -

CONTRA TISTA

le formulen deducciones del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, por

concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de

La Función Publica y el 0.2% (dos al millar), cuando proceda, el porcentaje

correspondiente al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, S.C., del

importe de cada estimación.

Décima cuar ta . Relación Labor a l .-

EL CONTRA TISTA

los trabajadores que contrate para la realización de la obra objeto del presente

EL no se le considerará como patrón, ni aún

substituto y

de carácter laboral, civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en su caso,

pudiera llegar a generarse.

Décima quinta .

responsable solidario por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los

trabajadores a su servicio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2642 del

Código Civil Federal.

Décima sexta . Jurisdicción.-

someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones del artículo 13

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y,

en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código

Federal de Procedimientos Civiles, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales

Federales, de la Ciudad de México, D.F. renunciando expresamente al fuero que pudiera

corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fué y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente

contrato, lo firman al margen y al calce por triplicado, en la Ciudad de México D.F., el día

--- del mes de ---------- de 201.

P OR "EL INSTITUTO" P OR "EL CONTRA TISTA "

DELEGA DO REGIONA L P ONIENTE REP RESENTA NTE LEGA L



_________________________________________________________________________________

53

TESTIGOS

SUB DELEGA DO DE A DMINISTRA CIÓN EL JEFE DEL DEP A RTA MENTO DE

OB RA S Y SERV ICIOS GENERA LES

Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública basándose en

EL INSTITUTO --------------

---------------------------------------------- de fecha -------- de ---------- de 201, por un

monto total de $------------------------ (------------------------------------------------ Pesos -

--/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, menos las

retenciones que conforme a la Ley procedan.



_________________________________________________________________________________

54

FA -9.2

FORMA TO P A RA F IA NZA DE CUMP LIMIENTO DE CONTRATO

10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor

agregado, mediante Fianza expedida por una institución legalmente autorizada para tal

efecto, de conformidad a lo establecido en los artículos 48, fracción II de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 60, de su Reglamento.

La garantía de cumplimiento deberá contener los siguientes requisitos:

A.- Que la Afianzadora (Nombre de la Afianzadora), en ejercicio de la autorización que

le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones y

Fianzas, se constituye fiadora por la suma de (monto de la Finaza).

B.- Ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

la presente fianza se otorga para garantizar por (nombre de la empresa, contratista)

con cedula única de identificación fiscal (número de cedula de la empresa), y con

domicilio en (domicilio de la empresa), todas y dada una de las obligaciones

contenidas en el contrato (número de contrato y fecha) derivado de la (licitación,

adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas), celebrado con el Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativo a (la

adquisición o suministro de), por un importe de (monto total de l contrato sin

considerar el I.V.A.)

La Afianzadora (Nombre de la Afianzadora) acepta expresamente.

A ) Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones

contractuales derivadas de la (tipo de compra: licitación, adjudicación directa o

invitación a cuando menos tres personas)

B ) Que a elección del instituto podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera

de los procedimientos establecidos en los Artículos 93 y/o 94 de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas; o bien a través del Articulo 63 de la Ley de Protección y

defensa de los usuarios de los servicios financieros.

C.- Que, la institución de fianzas otorga su consentimiento en lo referente al Articulo

119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; esto es, que la fianza

continuara vigente aun cuando se otorguen prorrogas o esperas al proveedor

para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.

D.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por



_________________________________________________________________________________

55

autoridad competente.

E.- Que la fianza para ser cancelada o liberada siempre requerirá la conformidad

previa, expresa y por escrito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los


F.-

que de no presentarse dentro de dicho plazo operara la caducidad de la misma; o

bien, de que la vigencia de la fianza deberá de ser de dos años, contados a partir


G.- Que la presente garantiza defectos y vicios ocultos de los bienes y de la

calidad de los servicios (según se trate), derivados del citado contrato.



_________________________________________________________________________________

56

FA -10

P r ocedim iento y for matos autor izados par a la pr esentación de est im aciones.

El procedimiento para la elaboración, autorización y trámite de pago de las

estimaciones de trabajos ejecutados, será el que se establece en la Ley y el Reglamento

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cumplimiento al artículo 54 de la Ley y al 98 del Reglamento antes señalados, el

Instituto fijará en el contrato, los días de cada mes en que se hará el corte, debiendo ser

al menos dos veces por mes, en caso de que el inicio de la obra sea diferido por retraso

en la entrega del anticipo a la contratista, las fechas exactas se fijarán al inicio de la

obra anotándolas en la bitácora.

Las estimaciones se integrarán con los siguientes documentos:

Carátula de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo)

Cuerpo de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo)

Resumen por partida en formato anexo autorizado por el Instituto. (Formato anexo)

Factura. (Texto anexo)

Números Generadores.

Copia notas de bitácora donde se señale la fecha de entrega de la estimación. En caso

de conceptos y/o volúmenes extraordinarios, se deberá anexar copia de las notas de

bitácoras en la que se instruye su ejecución.

Las estimaciones cuyos trabajos requieran pruebas de control de calidad, se deberán

incluir copias de los reportes con la demostración de que el material esta de acuerdo a

las especificaciones o normas correspondientes.

Los números generadores deberán contener como mínimo:

Número de contrato, empresa y obra.

Fecha de elaboración.

Periodo de ejecución de los trabajos.

Nombre oficial de la obra.

Descripción completa del concepto.

Nombre o número del frente de trabajo.

En obras de edificación, los ejes donde se realizó el concepto.

Todas las operaciones aritméticas que sirvieron de base para calcular las cantidades de

obra.

Croquis de ubicación de los trabajos ejecutados, señalando ejes y cotas.

Si es posible, señalar los acumulados de volúmenes generados en estimaciones

anteriores en los croquis de ubicación, diferenciándolos de los nuevos volúmenes. En el caso de instalaciones, además de los croquis de ubicación, los isométricos.

Firma del contratista y de la supervisión.

Reporte Fotagráfico.



_________________________________________________________________________________

57

En el caso del trámite de pago de la última estimación, se condicionará el pago de la

misma, a que la empresa presente oportunamente la fianza de vicios ocultos.

Se deberán separar en cada estimación, los conceptos referentes a trabajos

extraordinarios, tanto de las unidades de obra excedentes, como de conceptos fuera de

catálogo original, debiendo señalar en el resumen, los subtotales resultantes.

Estimación de ajuste de costos: Dentro de los plazos establecidos en la Ley, presentará

para cobro la diferencia por actualización de costos en los trabajos a ejecutar y deben

estar acompañados del cálculo y la autorización correspondientes.

Deberán ser presentadas firmadas por el contratista, por la supervisión externa y por la

residencia de obra, en el Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av.

Parque Lira No. 156, Cuarto Piso, Col. Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.

11860.



_________________________________________________________________________________

58

INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO

ANEXO A-10

SEG.:

DELEGACION REGIONAL PONIENTE


CONTROL DOCUMENTAL

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

CONTRATISTA ESTIMACIÓN Núm.

OBRA PERIODO

MONTO DE

CONTRATO

PERIODO DE

CONTRATACIÓN

CONTRATO Núm. IMPORTE

CONVENIO Núm.

DOCUMENTOS ORIGINAL NÚM. DE COPIAS FECHAS DE INGRESO DEVOLUCIONES

OBRAS ESTIMACIONES OBRAS ESTIMACIONES

1.- CARÁTULAS

2.- FACTURA

3.- ESTIMACIÓN

4.- RESUMEN

5.- ESTADO DE CUENTA

6.- GENERADORES

7.- FOTOS

8.- BITÁCORA

9.- PRORROGAS

10.- CONCEN. VOLÚMENES

11.- GARANTÍAS

12.- AVISO DE TERMINACIÓN

13.- ACTA DE RECEPCIÓN

14.- ACTA DE ENTREGA

OBSERVACIONES: SELLOS DE RECEPCIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SUPERVISIÓN INTERNA DEL ISSSTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

OBRAS Y SERVICIOS GENERALES R.F.C.

TELÉFONO

RESPONSABLE: CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA



_________________________________________________________________________________

59

TEXTO DE FACTURA PARA ESTIMACIONES

FA-10

NOMBRE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

DIRECCIÓN

R.F.C.: ISS-600101-5A3

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

RECIBIMOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO, LA CANTIDAD DE $______________

(__________________________PESOS ____/100 M.N.) IMPORTE

CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NÚMERO _______ DEL CONTRATO

_________ CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE

____________________________________________________

_______________________________________________________

_

_______________________________________________________

_ EN LA __________________________UBICADA EN

_______________________________,

ESTIMACIÓN

IMPORTE DE ESTIMACIÓN

I.V.A.

SUBTOTAL

AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES

0.5% DERECHOS SFP

0.2% C.M.I.C.

SUBTOTAL

IMPORTE LÍQUIDO TOTAL

_____________________________

Nombre

Cargo

$

$

$

$

$

$

$

SUBTOTAL $

I.V.A. $

( CANTIDAD CON LETRA ) TOTAL $



_________________________________________________________________________________

60

A N E X O A - 1 1 . 1

DELEGA CIÓN REGIONA L P ONIENTE

DEP A RTA M ENTO DE OB RA S Y SERV ICIOS GENERA LES

CONSTA NCIA DE CONOCIM IENTO DE LA S ESP ECIF ICA CIONES

GENER A LES Y P A RTICULA RES DEL P ROY ECTO

México, D.F., a de del 2016

ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y

SERVICIOS GENERALES

P r e s e n t e .

Me refiero a la Convocatoria de fecha: _______________________________, para participar en la

licitación No.: ___________________________ relativo a:

____________________________________________________

Sobre el particular por mi propio derecho (ó como representante legal de la empresa):

_____________________________________________________________________________

Manifiesto conocer la Ley y su Reglamento, así como las especificaciones generales y particulares del

proyecto que junto con toda la documentación técnica, se aceptan y en lo conducente regirán respecto al

concurso indicado y demás actos que de el se deriven.

FIRMA: ______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: _____________________________________

CARGO: _______________________________________

NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE DE PREFERENCIA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.



_________________________________________________________________________________

61

Anexo B-9.6

Factores Financieros

Descripción del desarrollo constructivo

Ajustándose estrictamente a lo establecido en la convocatoria de concurso y sus

anexos, desarrollar en función de lo siguiente:

1. Describir el impacto financiero, vinculando y justificando de manera congruente

las repercusiones que se tendrá en los costos directos e indirectos que la empresa

contratista proponga. Esta descripción deberá ser compatible con los

documentos solicitados en los Apartados del B-1 al B-7 de esta convocatoria.

2. Conformar y explicar el programa de integración, presentación y tiempo de pago

de estimaciones.

3. Considerando los puntos 1, 2 y 3 anteriores, describir el flujo financiero esperado

mediante el cual se garantice el flujo operativo de la obra.



_________________________________________________________________________________

62

FORMATO FB-10.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

México, D.F., a ____ de ___________________ del 2016.

ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ

Jefe del Departamento de Obras y Servicios

Generales

P R E S E N T E

Refiero a la convocatoria de fecha __________________________________________ y, la licitación

No._________________ relativa a:

_____________________________________________________

Sobre el particular, como representante legal de la empresa:

Manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron la convocatoria de licitación y anexos relativos al

concurso de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado

debida nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en la convocatoria de licitación, así

mismo declaro que mi representante posee toda la información adicional proporcionada por el INSTITUTO

como complemento de la documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se ejecutarán los

trabajos motivo de está licitación y por lo tanto, se han tomado en cuenta características de lugar, y grado

de dificultad para la ejecución de los mismos.

Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el:

______________________ con cédula No. _____________________, Expedida por la Dirección

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las especificaciones generales

de construcción que tiene vigentes el INSTITUTO, el proyecto y normas vigentes, contando con suficiente

experiencia en obra de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional y

curriculum vitae del profesional citado.

Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de (LOS

TRABAJOS) que asciende a la cantidad de: $_____________________________,

(

_____________________________________________________________________________

) sin I.V.A., cuyo desglose y resumen aparece en el Anexo No. B-8.1 del Documento B-8, Catálogo de

Conceptos.

FIRMA______________________________

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

_____________________________CARGO

______________________________NOTA:

DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE

LA EMPRESA.

FORMATO FB-10.2

LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS CUYO MONTO SEA

IGUAL O REBASE LOS $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS) SIN INCLUIR EL I.V.A., O

EL QUE EN SU CASO EL IMPORTE QUE ESTABLEZCA EL SAT, DEBERÁN PRESENTAR



_________________________________________________________________________________

63

DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE

LICITACIÓN, EL ACUSE DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.16 DE LA

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015, PUBLICADA DEN EL DIARIO OFICIAL

EN DICIEMBRE DE 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN

A SU FAVOR DEBERÁN SOLICITAR DICHA OPINIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE

AL DE LA FECHA DEL FALLO INCLUYENDO EN SU SOLICITUD AL S.A.T., ADEMÁS DE LOS

DATOS SOLICITADOS EN LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I.2.1.16. DE LA RESOLUCIÓN

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, EL CORREO ELECTRÓNICO [email protected]

PARA QUE EL SAT ENVÍE EL ACUSE DE RESPUESTA QUE EMITIRÁ EN ATENCIÓN A LA

SOLICITUD DE OPINIÓN DEL LICITANTE ADJUDICATARIO; ASIMISMO, EL DÍA

SIGUIENTE HÁBIL A DICHA SOLICITUD DEBERÁN ENTREGAR COPIA DEL ACUSE

EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN AV.

PARQUE LIRA NO. 156 CUARTO PISO COLONIA OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL

HIDALGO, MÉXICO, D.F., EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A 17:00 HORAS.

TRATÁNDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 34

DE LA LEY, LAS PER

HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, POR CADA UNA DE LAS

OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

El representante legal de la empresa.

__________________________________

Firma

FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS

Beneficiario

Situación Fiscal Persona Física Persona Moral

RFC Beneficiario Homoclave

Apellido Paterno **

Apellido Materno **

Nombre(s) o Razón Social



_________________________________________________________________________________

64

ID Fiscal Beneficiarios

Extranjeros

CURP

Número de empleados de la empresa

Tamaño Empresa

**Solo para Personas Físicas

Dirección

Nacionalidad

Calle

Número Interior

Número Exterior

Colonia

Delegación/Municipio

Estado Federativo

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Representante

Fax 1

Fax 2

e-mail

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Conducto de Pago Cheque Transferencia

Contacto

Cuenta

Bancaria

Clabe Bancaria

Banco

Sucursal

Número Sucursal

Clave Plaza

Tipo de Cuenta

El representante legal de la empresa.

__________________________________

Firma



_________________________________________________________________________________

65

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE

PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA

PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASI

COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

MÉXICO, D.F., A ____ DE ___________________ DEL 2016. (1)

ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

GENERALES EN EL ISSSTE

P R E S E N T E (2)

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______ (3) _______ No. _______ (4) ______ EN

EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA_____________ (5) ____________________PARTICIPA ATRAVES DE LA PROPUESTA QUE SE CONTIENE

EL PRESENTE SOBRE.

PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES

MUEBLES ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DECLARO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA PERTENECE AL

SECTOR_______(6)_____, CUENTA CON______(7)_________ EMPLEADOS DE

PLANTA REGISTRADOS EN EL IMSS Y CON_____(8)_______ PERSONAS

SUBCONTRATADAS Y QUE LAS VENTAS ANUALES DE MI REPRESENTADA ES DE

________(9)_______________ OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL

CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE

UNA EMPRESA_____ (10) ______ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:



_________________________________________________________________________________

66

Sector A=Empleos

B=Ventas Anuales

(mdp) C=A*.10 D=B*.90 Puntaje=C+D Estrato

Industria 350 135.2 35 121.68 156.68 Mediana

Comercio 25 550.0 2.5 495 497.5 Grande

Servicios 120 250.0 12 225 237 Mediana

Servicios 10 3.0 1 2.7 3.7 Micro

Industria 80 50.0 8 45 53 Pequeña

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

__________________________________

FIRMA



_________________________________________________________________________________

67

FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CUMPLE

EL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 15,

DE CONFORMIDAD CON LO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.

MÉXICO, D.F., A ____ DE ___________________ DEL 2016. (1)

ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

GENERALES EN EL ISSSTE

P R E S E N T E (2)

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______ (3) _______ No. _______ (4) ______ EN

EL QUE EMPRESA_____________ (5) ____________________PARTICIPA ATRAVES

DE LA PRESENTE PROPUESTA.

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO EN LA REGLA 15 DE LAS

REGLAS PARA LA DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO

NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACION, ASI COMO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL

EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EL QUE SUSCRIBE,

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN EL SUPUESTO DE QUE SEA

ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO, CUMPLIRE CON EL__(6)__% DE

CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN EL PROYECTO POR LA CONVOCANTE.

ASIMISMO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA TOTALIDAD DE

LOS BIENES QUE INTEGRAN EL CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO DEL PROYECTO,

SERA(N) EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONTENDRA(N) UN PORCENTAJE

DE CONTENIDO NACIONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 5 DE LAS

CITADAS REGLAS.

ME COMPROMETO EN CASO DE SER REQUERIDO, A ACEPTAR UNA VERIFICACION DE

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE EL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES

QUE INTEGRAN EL PROYECTO, ATRAVES DE LA EXHIBICION DE LA INFORMACION

DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE Y/O A TRAVES DE UNA INSPECCION FISICA DE LA

PLANTA INDUSTRIAL EN LA QUE SE PRODUCEN LOS BIENES. DE IGUAL MODO, ME

COMPROMETO A CONSERVAR DICHA INFORMACION POR TRES AÑOS A PARTIR DE LA

ENTREGA DE LOS BIENES A LA CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

_________ (7) _________



_________________________________________________________________________________

68

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS

LICITANTES QUE ´PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE EL REQUISITO DE CONTENIDO

NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 DE

ESTE INSTRUMENTO.

NUMERO DESCRIPCION

1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO

2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONVOQUE

O INVITA

3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACION PUBLICA,

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACION

DIRECTA

4 INDICAR EL NUMERO RESPECTIVO

5 CITAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA

LICITANTE

6 SEÑALAR EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN EL

PROYECTO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN LA CONVOCATORIA A

MENOS TRES

PERSONAS O EN LA SOLICITUD DE COTIZACION, SEGÚN CORRESPONDA

7 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



_________________________________________________________________________________

69

CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO A-13

Empresa: __________________________________

R.F.C.:_________________________

Licitación Pública Nacional

N°.:_____________________________________

Unidad de Medida:______________________

Descripción Ampliada del Servicio

Vigencia:________________

________________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal

Nota Importante: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el servicio ofertado.



_________________________________________________________________________________

70

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Razón Social de la Empresa Licitante

Licitación Pública Nacional No._______ ________________________________

_______________________________ Domicilio de la Empresa Licitante

Relativa a: ________________________

Cantidad Descripción Observaciones

_________________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal

CÉDULA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Empresa:

R.F.C.

Licitación Pública Nacional Clave :

Descripción del Servicio

Unidad de medida:___________________ Precio unitario por: Pieza, Lote. Ml. M 2.

$_____________________________________

____

Cantidad:________________________

Precio s/I.V.A.: $____________________

Descuento otorgado: $_____________

I.V.A.: $____________________________

Subtotal: $_____________

Vigencia:___________________

IVA: $_____________

______________________________________

__

Nombre y firma del Representante Legal

Total: $_____________

(_______________________________

_M.N)

Notas importantes: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el Servicio Ofertado.

Se deberá anexar a la Propuesta Económica el Análisis de Precios Unitarios.

RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Razón Social de la Empresa Licitante:

_________________________________

_____

Licitación Pública Nacional Clave:

_____________________________

____

Domicilio de la Empresa Licitante:

_________________________________

_____

_________________________________

_____

Relativa

a:_________________________

_____________________________

_____

_____________________________

_____

Partidas Cantidad Ofertada Precio Unitario sin

I.V.A.

Importe Total

sin I.V.A.

TOTAL sin I.V.A. $_____________________

_______________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y ACOMETIDAS

ELECTRICAS DE LAS E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 Y 156 DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE DEL ISSSTE.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

PARTIDA 1

Conservación y Mantenimiento a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 y 156.

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA

D

P.U. PRECIO CON

LETRA

IMPORTE

E.B.D.I. No. 16

Extractores de humo de Cocina

DRP-

001

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de

cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje

de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de

ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales

y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal de Extractores de humo de cocina

Salidas de Emergencia

DRP-

002

Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio

con una sección de hasta 1.80x2.10 mts doble hoja; incluye:

sustitución de elementos en mal estado, bisagras, pasador de

marona y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

DRP-

003


con una sección de hasta 1.20 x 2.10 mts una hoja; incluye:


marona y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,


Pza 2.00

Subtotal de Salida de Emergencia

Puntos de reunión, desniveles y rampas

DRP-

004

Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en

puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;

incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

DRP-

005


para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la

normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,


ml 40.00

DRP-

006


para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la



m2 30.00

DRP-

007

Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios

de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,

preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ml 160.00

Subtotal de Puntos de reunión, desniveles y rampas

Filtro

DRP-

008

Rehabilitación de puerta de aluminio natural de 2" con

perfiles tipo bolsa, con panel art de 6mm de espesor en la

parte media inferior con una sección de hasta 1.20 x 2.40

mts., incluye: desmantelamiento y colocación, habilitado,

armado, cambio de panel de panel art en mal estado,

elementos de fijación, trazo, nivelación, plomeo, vinil, cambio

de chapa, cerrojos, rieles, rodajas, ajustes, cortes, resanes,

cristales, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del

área y lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal

Filtro

Acceso Principal

DRP-

009

Suministro y colocación de techumbre a base de lámina

acrílica lechosa con una sección de hasta 3.40 x 8.22 mts.

color blanco lechoso de 6 mm de espesor; incluye: postes y

trabesaños para conformar las marcos a base de perfiles

estructurales PTR de 2 x 2 " cal. 10 ( verde ), a una altura de

2.50 m, y con elementos de sujeción a base de placa de

acero de 4 x 4 " x 3/16" en desplante, anclas, etc.

Habilitado, cortes, soldadura a cordón corrido, escoriado

esmerilado, maniobras, mano de obra, equipo herramienta y


Pza 1.00

DRP-

010

Suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada

con una sección de hasta 0.20 x 0.15 x 0.25 m, y una

longitud de hasta 3.40 m, incluye: sistema de fijacion a

estructura, tubo de hasta 3" de pvc sanitario con una

longitud de hasta 4.00 m, codos, pegamento, equipo,

herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal Acceso Principal

Pintura interior

DRP-

011

Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua

marca comex aqua 100, hasta una altura de 2.50 mts, color

a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir

perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de

mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,

acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del

inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación

de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de

sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,

protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta aplicación.

m2 1000.40

Subtotal de Fachada Interior

Diversas areas

DRP-

012

Suministro y colocación de película antiastillante 3M para

cristales de hasta 6mm; Incluye: retiro de la existente,

limpieza, preparación, accesorios de instalación, herramienta,


m2 158.50

Subtotal diversas areas

subtotal EBDI 16

EBDI No. 27


DRP-

013







Pza 1.00



DRP-

014





Pza 2.00

DRP-

015





ml 31.50

DRP-

016





Pza 2.00

DRP-

017





ml 50.00



DRP-

018

Rehabilitación de puertas de emergencia a base de herrería

con una sección de hasta 1.50x2.40 mts; incluye: sustitución

de elementos en mal estado, bisagras,pasador de maroma

y/o chapas, pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo


Pza 1.00

DRP-

019


con una sección de hasta 2.40x2.30 mts doble hoja; incluye:


maroma y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,


Pza 3.00

Subtotal Salidas de Emergencia

Preescolar II y III

DRP-

020

Rehabilitación de puerta de aluminio de sección de hasta

1.00 x 2.20 mts.; Incluye: recorte para nuevo nivel,

Materiales, pasadores, sustitución de bisagras hidraúlica de

piso marca philips , trazo, nivelación, elementos de fijación,

herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su

ejecución.

Pza 1.00

Subtotal Preescolar II y III

Comedor

DRP-

021

Rehabilitación de puerta de aluminio de doble hoja de sección

de hasta 1.10 x 2.20 mts. cada hoja, Incluye: recorte para

nuevo nivel, Materiales, pasadores, sustitucion de bisagras

hidraúlica de piso marca philips , trazo, nivelación, elementos

de fijación, herramienta, mano de obra, materiales y lo

necesario para su ejecución.

Pza 2.00

Subtotal Comedor

Pasillo

DRP-

022












m2 216.65

Subtotal

Pasillo

Filtro

DRP-

023

Rehabilitación de puerta de aluminio de doble hoja de sección

de hasta 1,31 x 2,20 y de 1,40 x 2,20 m, Incluye:

Materiales, sustitución de perfil de aluminio de hasta 3" con

una longitud de 2,20 m, sustitución de barra antipanico en

las dos hojas, chapa de seguridad, pasadores, sustitución de

bisagras de piso marca philips modelo 1500 de doble acción,

trazo, nivelación, elementos de fijación, herramienta, mano

de obra, materiales y lo necesario para su ejecución.

Pza 1.00

Subtotal

Filtro

Diversas areas

DRP-

024

Suministro y colocacion de película antiastillante 3M en

cristales de hasta 6mm; Incluye: retiro de la existente,

limpieza, preparación, accesorios de instalación, herramienta,


m2 20.00

Subtotal Diversas áreas

SUBTOTAL EBDI No. 27

EBDI No. 41


DRP-

025







Pza 1.00

Subtotal de Extractores de Humo de cocina


DRP-

026


con una sección de hasta 1.10x2.10 mts de una hoja;

incluye: sustitución de elementos en mal estado,

bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,

pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para

su correcta ejecución.

Pza 1.00

DRP-

027


con una sección de hasta 1.20x2.10 mts de una hoja;

incluye: sustitución de elementos en mal estado, bisagras,

pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico, pivotes,

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal de Salida de Emergencia


DRP-

028





Pza 2.00

DRP-

029





ml 36.20

DRP-

030





Pza 6.00

DRP-

031





ml 75.71


Áreas en general

DRP-

032

Pintura esmalte base solvente para tuberías (agua caliente,

agua fría, gas y eléctrica), marca Comex o similar en calidad

y costo, color de acuerdo a la NOM-026-STPS-2008,

incluye: materiales, fletes, desperdicios, acarreos hasta al

lugar de su utilización, limpieza de la superficie, trazo,

aplicación de dos capas como mínimo, limpieza y retiro de

sobrante fuera de obra, herramienta, equipo ,mano de obra, y


ml 180


EBDI No. 46


DRP-

033







Pza 1.00


Puntos de reunión, desniveles y rampa

DRP-

034





Pza 2.00

DRP-

035





ml 35.00

DRP-

036





Pza 1.00

DRP-

037





ml 109.93

Subtotal puntos de reunion, desniveles y rampa

Puerta de Emergencia

DRP-

038


con una sección de hasta 5.00 x 2.30 mts de doble hoja;





Pza 1.00

Subtotal de Puerta de Emergencia

Areas en General

DRP-

039

Suministro y colocación de gancho tipo perchero individual

latón brillante marca Hermex 43910; Incluye: perforaciones,

taquetes, tornillos, nivelación, resanes, ajustes, materiales,

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta instalación.

Pza 21.00

Subtotal Áreas en General

Cocina

DRP-

040

Desmontaje, desconexión y reinstalación de campana

extractora de aire, con dimensiones de 2.00 x 1.20 mts y 80

cm de peralte, incluye: desconexión eléctrica, protecciones,


inmueble, pintura, resanes, sistema de suspensión a base de

tensores, herramientas necesarias, mano de obra y lo

necesario para su ejecución

Pza 1.00

DRP-

041

Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro con un

espesor promedio de hasta 3.00 cm, hasta una altura de

3.00 mts. de lambrín cerámico; incluye: retiro de adhesivo,

aplanado, acarreos horizontales y/o verticales dentro y

fuera del inmueble, andamiaje, herramienta, equipo de

seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

m2 4.30

DRP-

042

Suministro y colocación de lambrín de loseta cerámica de 30

x 20 cm marca porcelanite o similar, junteado a hueso,

modelo a definir en obra, asentado con pegazulejo marca

crest o similar y lechadeado con cemento blanco, hasta una

altura de 3.00 mts, incluye: boquillas, cortes a 45,

desperdicios, protecciones, andamios, equipo de seguridad,



m2 4.30

Subtotal Cocina

SUBTOTA

L EBDI

No. 46

TOTAL

E.B.D.I No. 55


DRP-

043






obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza 1.00

Subtotal Extractores de humo de cocina

Puntos de reunión

DRP-

044





Pza 2.00

DRP-

045





ml 41.59

DRP-

046





Pza 2.00

DRP-

047





ml 250.00

Subtotal de Puntos de Reunión


DRP-

048


con una sección de hasta 1.40 x 2.10 mts de una hoja;





Pza 1.00

DRP-

049






Pza 2.00



Casa 1

Sala lactantes

DRP-

050

Demolición de piso ceramico , por medios manuales,. incluye:

Acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del

inmueble, demolición de adhesivo, picado del piso para recibir

nuevo piso, limpieza del area, herramienta, mano de obra

materiales y lo necesario para su ejecución.

m2 10.25

DRP-

051


espesor promedio de hasta 3.00 cm de lambrin ceramico;

incluye: retiro de adhesivo, aplanado, acarreos horizontales

y/o verticales dentro y fuera del inmueble, andamiaje,

herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo


m2 31.50

DRP-

052

Repellado en muro con mortero de cemento-arena 1:5 de

hasta 2 cm. de espesor a plomo y regla, incluye: perfilado,

boquillas, materiales, fletes, acarreo hasta el lugar de su

utilización, picado de las áreas de concreto, humedecido,

fabricación del mortero, andamios, maestreado, nivelado,

colocación, repellado, curado, pruebas, limpieza y retiro de

sobrante fuera de obra, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para su ejecución.

m2 31.50

DRP-

053

Suministro y colocación de piso de loseta cerámica

antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a

definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y

lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:

preparación de la superficie, despiece, cortes, desperdicios,

pasos para tubería, protecciones, herramienta, mano de obra,

materiales, niveles, limpieza del área y lo necesario para su


m2 10.25

DRP-

054

Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica



lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye: retiro

del existente (zoclo vinilico y/o madera), despiece, cortes,

desperdicios, pasos para tubería, protecciones, herramienta,

mano de obra, materiales, niveles, limpieza del área y lo


m 21.40

Subtotal Sala Lactantes

Trabajo Social

DRP-

055

Demolición de piso ceramico , por medios manuales,. incluye:

Acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del

inmueble, demolición de adhesivo, picado del piso para recibir

nuevo piso, limpieza del area, herramienta, mano de obra


m2 5.49

DRP-

056


espesor promedio de hasta 3.00 cm de lambrin ceramico;

incluye: retiro de adhesivo, aplanado, acarreos horizontales

y/o verticales dentro y fuera del inmueble, andamiaje,

herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo


m2 15.48

DRP-

057









m2 15.48

DRP-

058





preparación de la superficie, despiece, cortes, desperdicios,




m2 5.49

DRP-

059









m 4.80

Subtotal Trabajo Social

Consultorio medico

DRP-

061

Suministro, instalación de lavabo tipo Veracruz con pedestal,

color blanco, marca ideal standard, incluye:

desmantelamiento de mueble sanitario existente, cierre

temporal de instalación hidrosanitaria, protecciones, acarreo

hasta el lugar indicado por la supervisión, pedestal, soporte,

pijas, cubre pijas, sellado con silicón, llave mezcladora,

cespol cromado, contra canasta, llaves angulares, coflex,

elementos para conexión, herramienta, mano de obra,

materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal consultorio medico

Baño Personal P.A.

DRP-

062

Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro de

hasta una altura de 2.90 mts. de lambrin ceramico; incluye:

retiro de adhesivo, acarreos horizontales y/o verticales

dentro y fuera del inmueble, andamiaje, herramienta, equipo

de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su


m2 37.70

DRP-

063

Demolición medido en sitio de recubrimiento en piso con un

espesor promedio de 2.00 cm (loseta cerámica); incluye:


inmueble, andamiaje, movimiento de mobiliario, herramienta,

equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para


m2 11.60

DRP-

064









m2 37.70

DRP-

065

Suministro y colocación de lambrin de loseta cerámica de 30








m2 37.70

DRP-

066

Suministro y colocación de piso de loseta ceramica

antiderrapante de 33 x 33 cm, marca interceramic o similar

en costo y calidad, modelo a definir en obra, a hueso, Incluye:

acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la

obra, retiro del sobrante, limpieza del area, pegazulejo marca

crest o similar en costo y calidad lechareado a base de

cemento blanco, cortes, ajustes, herramienta, equipo de

seguridad, mano de obra, materiales y lo necesario para su


m2 11.60

DRP-

067









m 13.10

DRP-

068

Rehabilitación de falso plafond a base de panel de yeso de 13

mm de espesor y/o metal desplegado y yeso, desarrollando

retiro de material en mal estado, resanes, emplastecido de

superficie a base de pasta redimix, incluye: sellado de juntas

con perfacinta, aplicación de pintura aqua 100 color a definir

en obra hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios,

protecciones, equipo de seguridad, herramienta, mano de

obra, materiales y lo necesario para su ejecución.

m2 10.50

DRP-

069

Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo

marca bticino línea quinziño evolución marfil claro, incluye:

desconexión del existente, chasis, tapa, protección para

alimentadores, retiro del existente (tapa, apagador, chasis),

pruebas, limpieza del área, acarreos horizontales y/o

verticales dentro y fuera del inmueble, herramienta, mano de


Pza 1.00

DRP-

070

Suministro, colocación, instalación y pruebas de luminaria de

tipo sobreponer marca Magg o similar, modelo Ceiling 205

de 18 watts fluorescente circular tipo G10q, con balastro

electrónico integrado, incluye: retiro de la existente, refuerzo

perimetral con tee de aluminio tipo dunn dx 15/16", armado,

cable cal. 12, andamios, elementos de sujeción, herramienta,

mano de obra, materiales, limpieza del área y lo necesario

para su ejecución.

Pza 1.00

DRP-

071

Suministro y colocación de W.C. de caja marca ideal

standard o similar, modelo cadet, color blanco, incluye: tapa

con asiento, desmantelamiento de mueble sanitario W.C. de

tanque existente, cierre temporal de instalación

hidrosanitaria, protecciones, acarreo hasta el lugar indicado

por la supervisión, herrajes, junta proel, pijas, cubre pijas,

lechereado con cemento blanco, accesorios de conexión,

llave angular, manguera coflex, asiento de plástico con tapa,



Pza 1.00

DRP-

072

Suministro, instalación y pruebas de lavabo tipo Veracruz,




hasta el lugar indicado por la supervisión, pijas, cubre pijas,

sellado con silicón, llave mezcladora, cespol cromado,

contra canasta, llaves angulares, coflex, elementos para

conexión, soporte universal, herramienta, mano de obra,


Pza 1.00

DRP-

073

Suministro y colocación de ventana corrediza tipo guillotina

de hasta 0.50 x 0.70 m, a base de perfiles de aluminio

natural de 2" tipo bolsa, conformado por un fijo y un

corredizo de 0.25 x 0.35 mts, cada uno, con cristal claro de

6mm de espesor, con pelicula antiastillante 3M; incluye:

retiro de la existente, cristal claro de 6mm de espesor, con

pelicula antiastillante 3M, jaladeras, emboquillado y perfilado

para recibir ventana, trazo, nivelación, plomeo, elementos de

fijación, vinil, elevaciones, sellado perimetral a base de silicón,

accesorios de instalación, señalamientos, cortes, ajustes,

herramienta mano de obra, materiales y lo necesario para su


Pza.. 1.00

DRP-

074

Suministro, colocación y fijación de rejilla para coladera de

piso marca helvex o similar, de hasta 3" de diámetro, incluye:

retiro de la existente, bote, ajustes, recortes, preparación de

la superficie, elementos de fijación, lechereado con cemento

blanco, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del

área y lo necesario para su ejecución.

Pza 1.00

DRP-

075

Suministro y colocación de cristal flotado espejo de 4 mm de

espesor, de 0.40 x 0.60 m., montado en bastidor de madera

de pino de 1a. y marco de aluminio anodizado natural;

incluye: retiro y desmantelamiento del existente, materiales,

desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, corte,

ajuste, colocado, fijado, limpieza y retiro de sobrante fuera

de obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo


Pza 1.00

DRP-

076

Suministro y colocación de accesorio para baño, marca

crisoba, despachador de papel higienico jumbo Jr. humo

modelo Jofel, o similar en costo y calidad; incluye: retiro del

existente, elementos de fijación, herramienta, mano de obra,

materiales y lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

DRP-

077


crisoba, despachador de toalla interdoblada humo modelo

Jofel, o similar en costo y calidad; incluye: retiro del existente,

elementos de fijación, herramienta, mano de obra, materiales

y lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

DRP-

078


crisoba, despachador de jabon gel de cartucho modelo Jofel

(plaxtilux humo), o similar en costo y calidad; incluye: retiro

del existente, cartucho (jabon liquido), elementos de fijación,



Pza 1.00

Subtotal

baño

personal P.A

Subtotal

Pintura Interior y Exterior

DRP-

079












m2 300.00

Subtotal Pintura Interior

Casa 2

Patio Lactantes C Maternal A

DRP-

080

Estructura de perfiles estructurales PTR de 2 x 2 ", cal.10

(verde) y perfiles tubulares 2" x 3" calibre 18, para

techumbre, incluye: postes y trabesaños para conformar los

marcos a una altura hasta de 4.00 m. y una seccion de hasta

6.10 x 1.80 m., anclas, habilitado, cortes, soldadura a cordon

corrido, escoriado, esmerilado, maniobras, elementos de

sujecion, una mano de pintura anticorrosiva, terminado con

pintura de esmalte marca comex, esmalte 100 o similar en

costo calidad, color a definir en obra, herramienta, mano de


Kg 449.50

DRP-

081

Suministro y colocación de placa de acero de 4 x 4 x 3/16 "

en desplante, incluye: habilitado, cortes, huecos anclas,

soldadura a cordon corrido en postes, escoriado, esmerilado,

maniobras, sistema de sujeción ,taquetes espansivos,

barrenos en concreto refeforzado en losa,mano de

obra,equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución

Pza 8.00

DRP-

082

Suministro y colocacion de lamina acrilica plana, color blanco

lechoso de 6 mm de espesor, para techumbre; Incluye:

cortes, ajustes, perfiles H elementos de sujeción, sellado

perimetral, cortes, maniobras, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales dentro y fuera del inmueble,

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para


m2 15.00

DRP-

083

Suministro y colocacion de canalon de lamina galvanizada

con una seccion de hasta 0.20 x 0.15 x 0.25 m, y una

longitud de hasta 6.00 m, incluye: sistema de fijacion a

estructura, tubo de hasta 3" de pvc sanitario con una

longitud de hasta 4.00 m, codos, pegamento, equipo,

herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario


Pza 1.00

Subtotal Patio Lactantes C Maternal A

Pintura Interior y Exterior

DRP-

084












m2 347.96

Subtotal Pintura Interior y Exterior

SUBTOTAL EBDI NO. 55

EBDI No. 135


DRP-

085







Pza 1.00



DRP-

086





Pza 3.00

DRP-

087





ml 30.00

DRP-

088





Pza 1.00

DRP-

089





ml 125.50

Subtotal puntos de reunión, rampas y desniveles


DRP-

090







Pza 1.00

DRP-

091

Rehabilitación de puertas de emergencia a base de herrería

con una sección de hasta 1.00 x 2.10 mts de una hoja;

incluye: sustitución de elementos en mal estado, bisagras,

pasador y/o chapas, pivotes, herramientas, mano de obra y


Pza 1.00


Area de Lavanderia

DRP-

092

Desmantelamiento y retiro de cancelería de herrería a una

altura de hasta 2.50 mts, incluye: retiro de cristal con

recuperación a favor del instituto, demoliciones, resanes,

protecciones, andamios, limpieza del área, herramienta,

mano de obra, materiales, señalización, acarreos horizontales

y/o verticales a cualquier nivel dentro y fuera del inmueble y

lo necesario para su correcta ejecución.

M2 5.50

DRP-

093

Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de

2", con perfiles tipo bolsa, con cristal de 6 mm de espesor, de

hasta 2.50 x 2.20 incluye: perfilado y emboquillado a base

de mortero cemento-arena 1:6, colocación de película

antiastillante 3m, trazo, nivelación, sellado perimetral a base

de silicón, jaladera, cristal claro de 6mm de espesor, felpa,

vinil, elementos de fijación, elementos de fijación, perfil tapa,

esquinero, vinil, felpa, herramienta, mano de obra, materiales

y lo necesario para su ejecución.

M2 5.50

DRP-

094

Suministro e instalación de tinaco con capacidad de 1100lts

marca Rotoplas, con altua de 1.39mts., 1.10mtsф; incluye:

retiro del tinaco existente, válvula de esfera de 3/4,

multiconector y válvula integrada, jarro de aire, válvula de

llenado, flotador #5, tapa y filtro paso 1, herramienta,

sujeción, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 1.00

Subtotal Área de Lavandería

Baño Personal P.B.

DRP-

095





demolición del existente, preparación de la superficie,

despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,

protecciones, herramienta, mano de obra, materiales, niveles,

limpieza del área y lo necesario para su correcta ejecución.

m2 3.20

DRP-

096





del existente (zoclo vinilico), despiece, cortes, desperdicios,




ml 7.20

DRP-

097



a definir en obra, sobre muros y plafones, a dos manos o

hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: resanes a

base de mortero cemento-arena y/o pasta redimix,

materiales, flete, acarreos horizontales y/o verticales dentro

y fuera del inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación

y fijación de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y

retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta,

andamios, protecciones, limpieza del area, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta aplicación.

m2 20.00

DRP-

098

Desmantelamiento y retiro de cancelería a base de perfiles

tubulares existente, a una altura de hasta 2.50 mts, incluye:

retiro de cristal con recuperación a favor del instituto,

demoliciones, resanes, protecciones, andamios, limpieza del

área, herramienta, mano de obra, materiales, señalización,

acarreos horizontales y/o verticales a cualquier nivel dentro

y fuera del inmueble y lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 2.00

DRP-

099


2", con perfiles tipo bolsa, con cristal de 6 mm de espesor,

incluye: perfilado y emboquillado a base de mortero

cemento-arena 1:6, colocación de película antiastillante 3m,

trazo, nivelación, sellado perimetral a base de silicón,

jaladera, cristal claro de 6mm de espesor, felpa, vinil,

elementos de fijación, elementos de fijación, perfil tapa,

esquinero, vinil, felpa, herramienta, mano de obra, materiales

y lo necesario para su ejecución.

Pza 2.00

DRP-

100

Suministro y colocación de luminaria fluorescente de

sobreponer fabricado en aluminio, acabado en blanco con

reflector y louver de aluminio marca Philips modelo TF-

6228.SO, lámparas T5 2X28w o similar en costo y calidad,

incluye: desmantelamiento y desconexión del existente,

soporteria, colganteo, apertura de vano, trazo, nivelación,


ejecución.

Pza 1.00

DRP-

101

Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo

marca bticino línea quinziño evolución marfil claro, incluye:

desconexión del existente, chasis, tapa, protección para

alimentadores, retiro del existente (tapa, apagador, chasis),

pruebas, limpieza del área, acarreos horizontales y/o

verticales dentro y fuera del inmueble, herramienta, mano de


Pza 1.00

DRP-

102

Suministro y colocación de contacto dúplex polarizado Mca.

Quinziño o similar en costo y calidad, incluye: desconexión y

retiro del existente, contacto dúplex polarizado, placa de

aluminio, conexiones, elementos de fijación, herramienta,

mano de obra, materiales y lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 1.00

DRP-

103

Suministro y colocación de W.C. de caja marca ideal

standard o similar, modelo cadet, color blanco, incluye: tapa

con asiento, desmantelamiento de mueble sanitario W.C. de

tanque bajo existente, cierre temporal de instalación

hidrosanitaria, protecciones, acarreo hasta el lugar indicado

por la supervisión, herrajes, junta proel, pijas, cubre pijas,

lechereado con cemento blanco, accesorios de conexión,

llave angular, manguera coflex, asiento de plástico con tapa,



Pza 1.00

DRP-

104

Suministro, instalación y pruebas de lavabo tipo Veracruz,




hasta el lugar indicado por la supervisión, pijas, cubre pijas,

sellado con silicón, llave mezcladora, cespol cromado,

contra canasta, llaves angulares, coflex, elementos para

conexión, soporte universal, herramienta, mano de obra,


Pza 1.00

DRP-

105

Suministro, colocación y fijación de rejilla para coladera de

piso marca helvex o similar, de hasta 3" de diámetro, incluye:

retiro de la existente, bote, ajustes, recortes, preparación de

la superficie, elementos de fijación, lechereado con cemento

blanco, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del

área y lo necesario para su ejecución.

Pza. 1.00

DRP-

106

Suministro y colocación de cristal flotado espejo de 4 mm de

espesor, de 0.40 x 0.60 m., montado en bastidor y marco de

aluminio anodizado natural; incluye: retiro y

desmantelamiento del existente, materiales, desperdicio,

acarreo hasta el lugar de su utilización, corte, ajuste,

colocado, fijado, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para

Pza 1.00


Subtotal Personal P.B.

Baño Personal P. Azotea

DRP-

107

Suministro, fabricación y colocación de Escalera Marina con

Jaula de Seguridad de hasta una altura de 3.00 mts., 0.40

mts. de ancho, a base de perfiles tubulares; incluye:

fabricación, acarreos horizontales y/o verticales dentro y

fuera de la obra, elevación, colocación, anclajes, pintura

primer y pintura esmalte a tres manos Comex 100 color

amarillo, limpieza, retiro de sobrantes, materiales,

herramienta, equipo, andamios, mano de obra y todo lo


Pza 1.00

Subtotal Baño personal P. Azotea

Pintura Interior

DRP-

108












m2 570.18

Subtotal Baño Interiores

SUBTOTAL EBDI No.

135

Subtotal E.B.D.I. No. 135

EBDI No. 155


DRP-

109





Pza 1.00

DRP-

110





ml 25.00

DRP-

111





Pza 1.00

DRP-

112





ml 80.00

Subtotal Puntos de reunión, desniveles y rampas


DRP-

113







Pza 1.00

Subtotal Extractores de humo de Cocina


DRP-

114

Suministro e instalación de puertas de emergencia a base de

aluminio con una sección de hasta 1.20 x 2.10 mts de una

hoja; incluye: sustitución de elementos en mal estado,




Pza 2.00

DRP-

115

Suministro e instalación de puertas de emergencia a base de

aluminio con una sección de hasta 2.40x2.20 mts de doble

hoja; incluye: sustitución de elementos en mal estado,



Pza 2.00


Subtotal Puerta de Emergencia

Acceso Principal

DRP-

116

Suministro y colocacion de techumbre a base de lámina de

policarbonato con una sección de hasta 4.30 x 1.70 mts,

color humo de 6 mm de espesor.Incluye: Postes y trabesaños

para conformar las marcos a base de perfiles estructurales

PTR de 2 x 2 " Cal. 10 ( verde ), a una altura de 2.30 m, y

con elementos de sujeción a base de placa de acero de 4 x 4

" x 3/16" en desplante, anclas, etc.,habilitado, cortes,

soldadura a cordon corrido,escoriado esmerilado, maniobras,

mano de obra equipo herramiento y todo lo necesario para

su correcta ejecución

Pza 1.00

Subtotal Acceso Principal

Administración

DRP-

117





demolición del existente (loseta ceramica), preparación de la

superficie, despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,



m2 4.63

Subtotal Administracion

Patio

DRP-

118

Suministro y colocacion de lámina acrílica plana, color blanco

lechoso de 6 mm de espesor, para techumbre; Incluye: retiro

de la existente, pasos para azotea, cortes, ajustes, perfiles H

elementos de sujeción, sellado perimetral, cortes, maniobras,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales dentro y

fuera del inmueble, mano de obra, equipo, herramientas y


m2 48.00

DRP-

119

Suministro, colocacion e instalación de lámpara suburbanas

ahorradora C/brazo 85 W, en patio, Incluye: desmontaje y

desconexion de la lampara existente de vapor de sodio con

recuperacion a favor del instituto, acarreos horizontales y/o

verticales hasta donde lo indique la supervisión, materiales,

herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario


Pza 5.00

DRP-

120

Rehabilitación de asta bandera de perfil tubular de hasta

5.00 mts. de altura; incluye: sustitución de sombrerete,

polea, driza, etc., cortes, ajustes, trazo, soldadura, habilitado,

cortes, huecos anclas, soldadura a cordon corrido en postes,

escoriado, esmerilado, maniobras, elementos de sujecion,

una mano de pintura anticorrosiva, terminado con pintura

electrostática y curado, el color a emplear debe ser en polvo

seco de tipo poliéster para exteriores gris Ral 7010, mano de

obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su


Pza 1.00

Subtotal

Patio

Áreas Comunes

DRP-

121

Desmantelamiento y retiro de cancelería a base de madera

existente con una sección de hasta 1.40 x 1.80 mts, incluye:

retiro de acrilico, demoliciones, resanes, protecciones,

andamios, limpieza del área, herramienta, mano de obra,

materiales, señalización, acarreos horizontales y/o verticales

a cualquier nivel dentro y fuera del inmueble y lo necesario


Pza 1.00

DRP-

122


2", con perfiles tipo bolsa, con una sección de hasta 1.40 x

1.80 mts, con acrilico de 6 mm de espesor, incluye: perfilado

y emboquillado a base de mortero cemento-arena 1:6, trazo,

nivelación, sellado perimetral a base de silicón, jaladera,

cristal claro de 6mm de espesor, felpa, vinil, elementos de

fijación, elementos de fijación, perfil tapa, esquinero, vinil,

felpa, herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario

para su ejecución.

Pza 1.00

DRP-

123

Sumnistro y aplicación de pintura esmalte base solvente para

pasamanos de herreria marca comex o similar en calidad y

costo, color a definir en obra, incluye: materiales, fletes,

desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, limpieza

de la superficie, trazo, aplicación de dos capas como mínimo,

limpieza y retiro de sobrante fuera de obra herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 13.00

DRP-

124

Recorte y rehabilitación de Nicho para Bandera de madera de

pino, con una sección de hasta1.70 x 0.45 x 0.45 mts.,

incluye: montaje y desmontaje de la puerta y/o repisas,

lijado de superficie hasta retirar acabado existente,

preparación de la superficie, reparación de áreas en mal

estado, retiro y cambio de chapa, retiro y cambio de bisagras,

recortes, ajustes, barniz, herramienta, mano de obra,


Pza 1.00

DRP-

125












m2 629.97

Subtotal Áreas comunes

Subtotal EBDI NO. 155

EBDI No. 156


DRP-

126







Pza 1.00

Subtotal Extractores de humo de Cocina

Puntos de reunión, rampas y desniveles

DRP-

127





Pza 1.00

DRP-

128





ml 35.00

DRP-

129





Pza 1.00

DRP-

130





ml 121.36

Subtotal puntos de reunión, rampas y desniveles


DRP-

131







Pza 1.00

Subtotal Puerta de Emergencia

Sanitario de Personal P.B.

DRP-

132

Desmantelamiento y retiro de cancelería de ventana a base

de perfiles tubulares existente, con una sección de hasta

1.32 x 0.46 mts, incluye: retiro de cristal, demoliciones,

resanes, protecciones, andamios, limpieza del área,

herramienta, mano de obra, materiales, señalización,

acarreos horizontales y/o verticales a cualquier nivel dentro

y fuera del inmueble y lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 1.00

DRP-

133

Suministro y colocación de cancelería ventana de aluminio

natural de 2 " con perfil tipo Bolsa, con una sección de hasta

1.32 x 0.46 mts, con una hoja fija y una corrediza con cristal

de 6 mm de espesor; Incluye: perfilado y emboquillado a base

de mortero cemento-arena 1:6 Recortes, ajustes, pasador,

plomeo, nivelación sellado perimetral, a base de silicón, vinil,

película antiastilla en cristal, herramienta, mano de obra,

materiales y lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00

Subtotal Sanitario de Personal P.B.

Cocina

DRP-

134

Desconexión y conexión de tarja existente, cespol,

mezcladora de 20, alimentadores y llave angular Incluye:

interconexión a salidas hidro-sanitarias, Cespol, Mezcladora

nuevos, acarreo, colocación, conexión, pruebas,

herramientas, materiales, manos de obra y todo lo necesario


Pza 1.00

DRP-

135

Desconexión y conexión de estufon, Incluye: Suministro y

colocacion de coflex de alta presión, válvula de cierre,

conexión de alimentación a gas, movimiento de mueble,

pruebas, protecciones, herramienta, mano de obra,


Pza 1.00

DRP-

136

Desconexión y conexión de estufa, Incluye: Suministro y

colocaciòn coflex de alta presión, válvula de cierre, conexión

de alimentación a gas, movimiento de mueble, pruebas,

protecciones, herramienta, mano de obra, materiales y lo

necesario para su ejecución.

Pza 1.00

DRP-

137

Desconexión y recolocación de tarja de acero inoxidable de

hasta 0.57 x 0.50 mts., incluye: desconexión de cespol,

mezcladora, cierre temporal de instalaciones hidrosanitarias,

movimiento de mueble, reconexión, cambio de accesorios(

mezcladora, cespol, llaves angulares, coflex), pijas, conexión

de alimentación hidráulica y descarga sanitaria, lechereado

con cemento blanco, pruebas, protecciones, señalización,


ejecución.

Pza 1.00

DRP-

138

Suministro y colocación de lambrin de loseta cerámica de 30








m2 85.00

DRP-

139





demolición del existente (loseta ceramica), preparación de la

superficie, despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,



m2 35.00

DRP-

140

Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre plafón

marca Comex aqua 100 color a definir en obra, hasta una

altura de 3.00 m. a dos manos hasta cubrir perfectamente

la superficie, incluye: materiales, flete, acarreo, trazo,

remates, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra,

equipo, herramienta andamios, mano de obra y todo lo


m2 130.00

Subtotal Cocina

Pintura Interior

DRP-

141












m2 468.81

Subtotal Pintura Interior

SUBTOTAL EBDI No. 156 Subtotal E.B.D.I. No. 156

Subtotal Partida 1

PARTIDA 2

Trabajos de Conservación y Mantenimiento a Acometida Electrica y Lamparas de Emergencia de las Estancias para el Bienestar de

Desarrollo Infantil No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 y 156.

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA

D

P.U. PRECIO CON

LETRA

IMPORTE

EBDI No. 16

Lámparas de Emergencia

DRP-142 Suministro e instalación de lámpara de

emergencia marca Solaled de 200 lumenes de

127V ,incluye: conexión, sujeción,

materiales,misceláneos, herramienta, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 5.00

DRP-143 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta

6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable

THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto

duplex polarizado, materiales, herramienta,

misceláneos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza 5.00

Subtotal de Lámparas de Emergencia

Acometida eléctrica

DRP-144 Suministro e instalación de Acometida eléctrica

trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería

conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la

normatividad vigente; inclluye: base de medición

de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con

tapa de desconexión, conductor desnudo calibre

6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,

con un desarrollo de 5 a 10mts para

alimentación que va de medidor de CFE a tablero

eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de

sujeción, conectores, suministro de materiales,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario


Inst. 1.00

DRP-145 Suministro e Instalación de varilla tipo copper

weld de 3m de largo con cable de cobre desnudo

para tierra física. Esto es requerimiento de CFE,

la varilla debe estar hincada debajo de la base de

medición nueva y se debe conectar con un

conductor desnudo calibre 6 awg que va cubierto

con una tubería de 13mm o mayor

Inst. 1.00

Subtotal Acometida Eléctrica

subtotal EBDI 16

EBDI No. 27



emergencia marca Solaled de 200lumenes de




ejecución.

Pza 4.00






ejecución.

Pza 4.00



EBDI No. 41







ejecución.

Pza 5.00






ejecución.

Pza 5.00





conduit PGG de 51mm de acuerdo a la











Inst. 1.00








Inst. 1.00



EBDI No. 46







ejecución.

Pza 8.00






ejecución.

Pza 8.00
















Inst. 1.00








Inst. 1.00


SUBTOTA

L EBDI

No. 46

TOTAL

E.B.D.I No. 55







ejecución.

Pza 3.00





Pza 3.00


ejecución.
















Inst. 1.00








Inst. 1.00


SUBTOTAL EBDI NO. 55

EBDI No. 135







ejecución.

Pza 4.00






ejecución.

Pza 4.00
















Inst. 1.00

DRP-163 Instalación de varilla tipo copper weld de 3m de

largo con cable de cobre desnudo para tierra

física. Esto es requerimiento de CFE, la varilla

debe estar hincada debajo de la base de medición

nueva y se debe conectar con un conductor

desnudo calibre 6 awg que va cubierto con una

tubería de 13mm o mayor

Inst. 1.00

Subtotal Acometida eléctrica

SUBTOTAL EBDI No.

135


EBDI No. 155















Inst. 1.00








Inst. 1.00


Subtotal EBDI NO. 155

EBDI No. 156















Inst. 1.00








Inst. 1.00


SUBTOTAL EBDI No.

156


Subtotal Partida 2

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE … · subdelegacion de administracion departamento...

Documents

Transcript of SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE … · subdelegacion de administracion departamento...