CONTRATO N° 83-PSM-2021 PROCESO CDTU-GAD-I-002-2021

CONTRATO N° 83-PSM-2021

“CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS PARA EL DESARROLLO

SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN IBARRA”.

PROCESO CDTU-GAD-I-002-2021

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo

Descentralizado de San Miguel de Ibarra, legalmente representado por la Ing. Andrea Scacco

Carrasco, en su calidad de Alcaldesa; y, por otra parte, el señor Ing. Julio Cesar Campos

Sánchez, con RUC: 1311850992001, quienes en adelante y para efectos de este contrato se

denominarán simplemente, “CONTRATANTE” y "CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de

las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan

Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la “CULMINACIÓN DE

CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y

PRODUCTIVO DEL CANTÓN IBARRA”.

1.2. Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la

CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de LICITACIÓN DE OBRAS No. CDTU -GAD-I-

002-2021 para la contratación de “CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE VARIAS

OBRAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN

IBARRA”.

1.3 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos de conformidad con la certificación de fondos No. 000348 de 21 de mayo del 2021, con la que se certifica la existencia del presupuesto en el valor de USD 169.759,66 (INCLUIDO IVA) aplicable a la partida presupuestaria denomina 750104 VARIAS OBRAS, emitida por la Mgs. Lorena Hernández Directora Financiera, con lo que se cumplen con las disposiciones legales pertinentes.

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 11 de junio del 2021, a través del Portal Institucional del Sistema Oficial de Contratación Pública. 1.5 Luego del trámite correspondiente del Proceso de Cotización de Obra, la Alcaldesa de Ibarra, mediante Resolución No. RA-GAD-I-181-2021 del 02 de julio de 2021, adjudico el contrato al señor Ing. Julio Cesar Campos Sánchez, con RUC: 1311850992001, proceso de

obra para la contratación de “CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN IBARRA”. Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego y Condiciones Generales del Pliego)

incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la

contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de

servicios publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) La resolución de adjudicación N° RA-GAD-I-181-2021, del 02 de julio del 2021.

e) La certificación que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de

recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

f) Las garantías presentadas por el contratista.

Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-

3.1 Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal, a fin de revelar

claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes

normas:

Cuando los términos están definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública LOSNCP, o en ese contrato se atenderá su tenor literal.

Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural de

conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De no existir

contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas

del contrato.

El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

En su falta se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la

Codificación Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.2 Definiciones: Los términos en el presente contrato serán interpretados de la siguiente manera:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la máxima autoridad de la CONTRATANTE, le

adjudica el contrato.

b) “Comisión técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) “RLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

f) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El Ing. Julio César Campos Sánchez con RUC: 1311850992001, se obliga con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA a la CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN IBARRA.

Cláusula Quinta.- ALCANCE

5.1 En el presente proyecto se contempla la ejecución de los siguientes frentes de trabajo:

A. Readecuación de la casa comunal de Pilanquí. B. Readecuaciones en las ex instalaciones del Colegio Lidia Sevilla León –

Centro De Desarrollo Empresarial C. Construcción de 2 aulas y Garita de Control Centro de adolescentes Cai. D. Construcción de una sala de velaciones para la parroquia de Alpachaca. E. Ampliación de la casa de Desarrollo Humano "Punkuwaico" - Primera Etapa. F. Ampliación de la Capilla Del Divino Niño - Sector de Azaya. G. Construcción de la parada de bus en La Comunidad de Pocllocunga. H. Construcción de talleres y adecuaciones en El Centro de Privación de

Libertad de Adultos Varones en Ibarra.

5.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA

ITE M

RUBROS

UNID

A D

CANTI

DA D

PRECIO UNITAR

IO ($USD)

PRECIO

TOTAL ($USD)

A. READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE PILANQUÍ

1 Rotulo o letrero informativo del proyecto m2 1,00 $ 122,82 $ 122,82000

2

Cerramiento provisional con pingos cada 2.00m y tela de yute o cañamo plástico h=2.00m

m

1,50

$ 4,14

$ 6,21000

3 Demolición de estructuras de cerramiento, incluye vigas, columnas y mamposterías de ladrillo y/o bloque m3 5,48 $ 17,22 $ 94,36560

4 Retiro de malla galvanizada No.10 m2 5,16 $ 2,35 $ 12,12600

5 Retiro de ventanas metálicas inc. protección m2 6,30 $ 11,68 $ 73,58400

6 Demolición de paredes de bloque o ladrillo m2 5,78 $ 3,62 $ 20,92360

7

Demolición mecánica de pisos de hormigón hasta e= 10 cm

m2

1,00

$ 3,69

$ 3,69000

8 Demolición manual de bordillos de hormigón m 6,55 $ 2,87 $ 18,79850

9 Demolición de losa de vereda m2 1,00 $ 25,26 $ 25,26000

10 Excavación a mano m3 1,00 $ 9,24 $ 9,24000

11 Demolición de estructuras de hormigón armado m3 1,00 $ 28,57 $ 28,57000

12 Derrocamiento columnas de horm. armado m3 0,55 $ 3,69 $ 2,02950

13 Derrocamiento meson de cocina m 0,50 $ 9,41 $ 4,70500

14 Desalojo de residuos y escombros m3 16,92 $ 2,37 $ 40,10040

15

Replanteo general del proyecto, nivelación y colocación de datos

u

1,00

$ 724,72

$ 724,72000

16 Excavacion de cimientos a mano m3 8,21 $ 8,32 $ 68,30720

17 Mejoramiento de suelo con lastre inc. material m3 1,00 $ 17,77 $ 17,77000

18 Replantillo de H. simple e=0.10m. m2 1,00 $ 14,34 $ 14,34000

19 Acero de refuerzo kg 181,24 $ 1,97 $ 357,04280

20 Hormigon simple en vigas de cimentación m3 3,20 $ 259,29 $ 829,72800

21 Cimientos de hormigón ciclópeo f´c=180 Kg/cm2 m3 1,00 $ 93,35 $ 93,35000

22 Hormigon simple en zapatas m3 1,00 $ 152,93 $ 152,93000

23 Hormigon simple en Cadenas inferiores; inc. encofrado m3 1,00 $ 180,08 $ 180,08000

24 Hormigon simple en Columnas planta baja; inc. encofrado m3 1,00 $ 231,17 $ 231,17000

25 Hormigon en vigas; inc. encofrado m3 1,00 $ 280,30 $ 280,30000

26 Bloque alivianado losa 40x20x15 cm u 17,75 $ 0,65 $ 11,53750

27 Hormigón simple f´c=210 Kg/cm2 en losas; incluye encofrado m3 0,28 $ 269,96 $ 75,58880

28 Masillado de losas de cubierta e=2cm. con impermeabilizante m2 0,19 $ 6,72 $ 1,27680

29 Estructura de aluminio para claraboya m2 9,25 $ 97,56 $ 902,43000

30

Acero estructural A-36 en perfilesl inc. pintura sintetica y montaje

kg

341,29

$ 4,09

$1.395,87610

31 Policarbonato alveolar curvo 8mm m2 11,21 $ 30,54 $ 342,35340

32

Relleno compac tado con vibrocompactador y material de préstamo

m3

18,86

$ 11,30

$ 213,11800

33

Mejoramiento de suelo con material seleccionado (a mano con vibrocompactador)

m3

1,57

$ 16,81

$ 26,39170

34

Horm.S.premezclado f´c=210 Kg/cm2. e=8cm. sobre emp.o pav.

m2

58,39

$ 11,07

$ 646,37730

35 Masillado de pisos e=2cm. con adherente m2 108,39 $ 7,08 $ 767,40120

36 Encofrado desencofrado de graderios m2 2,00 $ 12,31 $ 24,62000

37 Hormigon simple en graderios sin encofrado m3 0,50 $ 194,23 $ 97,11500

38 Masillado de gradas e=2cm m2 0,50 $ 5,99 $ 2,99500

39 Mamposteria de bloque e=0.20m. m2 69,71 $ 14,11 $ 983,60810

40 Enlucido vertical paleteado fino e=1.5cm. m2 0,50 $ 8,47 $ 4,23500

41

Mesón de hormigón armado enlucido paleteado fino a=60cm., e=6cm.

m

0,50

$ 49,53

$ 24,76500

42 Pisos de porcelanato 50x50 m2 0,50 $ 44,21 $ 22,10500

43 Barrederas de porcelanato h=10cm. m 0,50 $ 9,75 $ 4,87500

44 Piso de ceramica alto trafico 30x30cm. m2 0,50 $ 26,90 $ 13,45000

45 Barrederas de ceramica e=0.10m. m 0,50 $ 5,94 $ 2,97000

46 Estucado interior m2 9,34 $ 4,89 $ 45,67260

47 Estucado exterior m2 9,34 $ 6,34 $ 59,21560

48 Pintura latex paredes m2 277,03 $ 3,69 $1.022,24070

49

Revestimiento de cerámica en paredes (tipo nacional económica)

m2

0,93

$ 21,51

$ 20,00430

50 Mesón de granito m 0,93 $ 182,83 $ 170,03190

51 Salpicadera de granito m 4,67 $ 37,30 $ 174,19100

52 Ventanas de aluminio tipo pesado y vidrio 6 mm. (corrediza) m2 1,00 $ 108,17 $ 108,17000

53 Protección de hierro para ventanas m2 0,50 $ 39,43 $ 19,71500

54 Puerta exterior entrada peatonal metal madera 2.00x2.40m. u 1,00 $ 547,36 $ 547,36000

55 Puerta panelada laurel lacada m2 8,41 $ 156,54 $1.316,50140

56 Rótulo corpóreo para polideportivos m2 1,87 $ 614,10 $1.148,36700

57 Divisiones modulares en acero inoxidable m2 1,87 $ 133,04 $ 248,78480

58

Pasamanos fijos en baterias para personas con capacidades especiales

u

1,00

$ 73,35

$ 73,35000

59 Mueble bajo de cocina de madera laurel lacado m 4,67 $ 220,80 $1.031,13600

60 Acometida y medidor de agua potable d=1/2" u 1,00 $ 230,47 $ 230,47000

61 Tubería de agua potable PVC-r de 1/2" m 18,69 $ 3,91 $ 73,07790

62 Punto de agua fria PVC-R 1/2" empotrado u 1,00 $ 29,11 $ 29,11000

63 Llaves de paso d=1/2" u 5,00 $ 12,22 $ 61,10000

32

Relleno compactado con vibrocompactador y material de préstamo

m3

18,86

$ 11,30

$ 213,11800

33

Mejoramiento de suelo con material seleccionado (a mano con vibrocompactador)

m3

1,57

$ 16,81

$ 26,39170

34


m2

58,39

$ 11,07

$ 646,37730

35 Masillado de pisos e=2cm. con adherente m2 108,39 $ 7,08 $ 767,40120

36 Encofrado desencofrado de graderios m2 2,00 $ 12,31 $ 24,62000

37 Hormigon simple en graderios sin encofrado m3 0,50 $ 194,23 $ 97,11500

38 Masillado de gradas e=2cm m2 0,50 $ 5,99 $ 2,99500



41


m

0,50

$ 49,53

$ 24,76500

42 Pisos de porcelanato 50x50 m2 0,50 $ 44,21 $ 22,10500

43 Barrederas de porcelanato h=10cm. m 0,50 $ 9,75 $ 4,87500


45 Barrederas de ceramica e=0.10m. m 0,50 $ 5,94 $ 2,97000




49


m2

0,93

$ 21,51

$ 20,00430

50 Mesón de granito m 0,93 $ 182,83 $ 170,03190

51 Salpicadera de granito m 4,67 $ 37,30 $ 174,19100

52 Ventanas de aluminio tipo pesado y vidrio 6 mm. (corrediza) m2 1,00 $ 108,17 $ 108,17000


54 Puerta exterior entrada peatonal metal madera 2.00x2.40m. u 1,00 $ 547,36 $ 547,36000

55 Puerta panelada laurel lacada m2 8,41 $ 156,54 $1.316,50140

56 Rótulo corpóreo para polideportivos m2 1,87 $ 614,10 $1.148,36700

57 Divisiones modulares en acero inoxidable m2 1,87 $ 133,04 $ 248,78480

58


u

1,00

$ 73,35

$ 73,35000

59 Mueble bajo de cocina de madera laurel lacado m 4,67 $ 220,80 $1.031,13600

60 Acometida y medidor de agua potable d=1/2" u 1,00 $ 230,47 $ 230,47000

61 Tubería de agua potable PVC-r de 1/2" m 18,69 $ 3,91 $ 73,07790


63 Llaves de paso d=1/2" u 5,00 $ 12,22 $ 61,10000

98 Repintado estructura metálica. m2 35,84 $ 5,89 $ 211,09760

99 Repintado de puertas, ventanas y protecciones metálicas m2 0,76 $ 6,34 $ 4,81840

100 Punto electrico iluminación (sin tubería) pto 1,00 $ 30,53 $ 30,53000

101

Punto de tomacorrientes dobles (cableado y placas sin tubería)

u

1,00

$ 34,56

$ 34,56000

102 Punto de telefono u 2,00 $ 37,52 $ 75,04000

103 Tech. fibro-cemento p-10 dos vertientes m2 3,14 $ 12,81 $ 40,22340

104 Canal de tool (normal) m 0,37 $ 18,62 $ 6,88940

105 Bajante de a. ll. en tool 0.5 mm. de 8x5 cm. m 5,61 $ 14,46 $ 81,12060

106 Reposicion placas cielo raso m2 44,85 $ 8,94 $ 400,95900


108

Piso de ceramica alto trafico 30x30cm. sobre baldosa existente

m2

0,63

$ 26,90

$ 16,94700

109

Picado y retiro masillado de piso en mal estado acarreo de escombros en carretilla hasta 30 m.

m2

42,98

$ 2,54

$ 109,16920

110 Masillado de pisos e=2cm. con adherente acera m2 42,98 $ 7,08 $ 304,29840

111 Vidrio arenado e=4 mm. m2 34,57 $ 58,25 $2.013,70250

112 Pintura latex paredes m2 240,14 $ 3,69 $ 886,11660

BLOQUE 2




116


u

1,00

$ 34,56

$ 34,56000







123


m2

1,18

$ 2,54

$ 2,99720


125 Vidrio arenado e=4 mm. m2 16,82 $ 58,25 $ 979,76500


MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EXISTENTES

127 Inodoro blanco u 9,00 $ 125,86 $1.132,74000

128 Lacado de puertas de madera m2 28,03 $ 11,92 $ 334,11760

129 Cerradura tipo pomo para baño u 10,00 $ 20,04 $ 200,40000

130


m

5,61

$ 49,53

$ 277,86330

131 Lavamanos empotrable una llave u 5,00 $ 117,26 $ 586,30000

132


m2

1,21

$ 26,90

$ 32,54900


REMODELACIÓN BATERIA SANITARIA EXISTENTE

134 Mamposteria de bloque e=15cm. m2 0,93 $ 11,92 $ 11,08560

135 Mamposteria bloque e=0.10m. m2 1,65 $ 10,82 $ 17,85300


137


m2

1,34

$ 26,90

$ 36,04600

138


m2

0,93

$ 21,51

$ 20,00430

139

Puerta / tol 0.70 con marco baterias sanitarias (incluye instalación y pintura)

m2

3,74

$ 92,54

$ 346,09960

140

Ventanas de aluminio tipo pesado y vidrio 6 mm. (corrediza)

m2

1,87

$ 108,17

$ 202,27790

141


m

4,00

$ 49,53

$ 198,12000

142 Inodoro blanco u 3,00 $ 125,86 $ 377,58000

143 Lavamanos de pedestal u 1,00 $ 113,29 $ 113,29000


145 Urinario blanco economico inc. llave temporizada u 1,00 $ 143,89 $ 143,89000

146


u

1,00

$ 73,35

$ 73,35000


148 Punto de desague en P.V.C 110 mm u 1,00 $ 36,55 $ 36,55000


150 Punto de desague en P.V.C D=50 mm u 1,00 $ 23,95 $ 23,95000


BLOQUE 3




155


u

1,00

$ 34,56

$ 34,56000







162


m2

31,77

$ 2,54

$ 80,69580


164 Vidrios claros 4mm m2 4,00 $ 20,06 $ 80,24000


BLOQUE 4




169


u

1,00

$ 34,56

$ 34,56000





174 Cielo raso tipo Amstrong m2 47,65 $ 15,43 $ 735,23950


176


m2

28,03

$ 2,54

$ 71,19620




AULA A


181


u

2,00

$ 34,56

$ 69,12000




185 Cerradura tipo pomo llave seguro (nacional) u 1,00 $ 31,44 $ 31,44000


AULA B-C


188


u

4,00

$ 34,56

$ 138,24000




192


m2

1,52

$ 26,90

$ 40,88800

193 Puerta panelada - laurel lacada 2.10x0.90m. u 2,00 $ 275,28 $ 550,56000



CAFETERIA Y PORTON PRINCIPAL


197


u

3,00

$ 34,56

$ 103,68000


199 Llaves cuello de ganzo para fregadero u 1,00 $ 35,85 $ 35,85000





204

Portón metálico corredizo con tubo y paneles galvanizados pintados

m2

5,00

$ 125,76

$ 628,80000

CERAMICA EN PASILLOS Y PINTURA EXTERIOR



AULA D


208


u

2,00

$ 34,56

$ 69,12000







AULA E


216


u

7,00

$ 34,56

$ 241,92000




220


m2

0,50

$ 26,90

$ 13,45000




AULAS F Y G

224 Punto eléctrico iluminación (sin tubería) pto 1,00 $ 30,53 $ 30,53000

225


u

1,00

$ 34,56

$ 34,56000

226 Punto de teléfono u 1,00 $ 37,52 $ 37,52000



229


m2

1,32

$ 26,90

$ 35,50800




CERAMICA EN PASILLOS Y PINTURA EXTERIOR



GRADERIO Y CUBIERTA

235

Hormigon simple en Columnas segunda planta; inc. encofrado

m3

1,40

$ 296,53

$ 415,14200

236


kg

168,19

$ 4,09

$ 687,89710

237 Policarbonato alveolar curvo 8mm m2 42,00 $ 30,54 $1.282,68000


RAMPAS DE ACCESO

239 Corte y picado de piso de hormigón m2 0,50 $ 40,45 $ 20,22500

240 Malla electrosoldada 150x150x4.5 mm. m2 7,43 $ 4,15 $ 30,83450

241

Encofrado desencofrado de muros Horm. Visto (con tablero contrachapado 12mm.)

m2

6,55

$ 12,67

$ 82,98850

242 Hormigon simple en muros de antepecho sin encofrado m3 1,03 $ 166,93 $ 171,93790

243 Relleno comp.con vibrocomp. incluido material m3 3,65 $ 12,31 $ 44,93150

244


m2

5,53

$ 11,07

$ 61,21710

245

Pasamano de tubo galvanizado h=1.00m. (parantes H.G. d=2 1/2" @2.00m. y 2 H.G. longitudinales d=2" tipo poste)

m

23,36

$ 38,34

$ 895,62240

CERRAMIENTO COLINDANTE SUR

246

Limpieza de hongos sobre elementos de hormigon y/o piedra

m2

1,00

$ 3,53

$ 3,53000

247 Enlucido + impermeabilizante en zocalos mortero 1:2 m2 1,00 $ 11,47 $ 11,47000

248 Cerca eléctrica de seguridad m 14,95 $ 11,42 $ 170,72900

INSTALACIONES DE REDES

249 GABINETE RACK ABATIBLE 9 U u 3,00 $ 171,78 $ 515,34000

250 MULTITOMAS Horizontal4 tomas dobles* 19” u 3,00 $ 35,68 $ 107,04000

251 Organizador 2u 19’’ u 1,00 $ 30,29 $ 30,29000

252 Organizador 1u 19’’ u 3,00 $ 20,18 $ 60,54000

253

Bandeja porta cables Largo 2440 mm x 150 mm (ancho) x 75 mm (alto) y soportes

u

13,00

$ 30,54

$ 397,02000

254

Manguera Corrugada Metalica Flexible DE 3/4" DISPONIBLES UN TRAMO DE MTS

m

3,00

$ 10,10

$ 30,30000

255 Rollo De Cable Utp Categoria 6 u 3,00 $ 177,41 $ 532,23000

256 Face Plate Simple u 44,00 $ 1,77 $ 77,88000

257 Face Plate Doble u 17,00 $ 3,59 $ 61,03000

258

Caja Sobrepuesta Superficial Para Face Plate De 40mm Caja Sobrepuesta Superficial Para Face Plate De 40mm

u

30,00

$ 2,54

$ 76,20000

259 Cajetines Metálico Rectangular u 30,00 $ 1,05 $ 31,50000

260 Canaletas 40x25 Caja de 10u u 5,00 $ 80,74 $ 403,70000

261 Canaletas Con Adeshivo 20x12 Caja de 50u u 1,00 $ 161,73 $ 161,73000

262 Routerboard Metal 52 AC u 1,00 $ 162,64 $ 162,64000

263 Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO u 7,00 $ 187,15 $1.310,05000

264 Routerboard RB3011UiAS-RM u 1,00 $ 211,70 $ 211,70000

265

Cámaras Bullet Dia/noche , 3MP Bullet with D/N, Adaptive IR,

Fixed lens, f4.2mm/F1.8 (HOV:62.7°), H.264, 1080p/30fps, DNR, PoE, IP66

u

4,00

$ 403,80

$1.615,20000

266

NVR POE , 16-Channel 4 x 4TB, Recording Throughput 48 Mbps, HDMI,Port for 1080p Display, Remote Access, Video Export, 16-Channel

Synchronized Playback, 16-channel free license included, Plug & Play with Built

-in DHCP Server ), AC 100-240V

u

1,00

$2.023,93

$2.023,93000

267 Swtich Mikrotik CRS328-24P- 4S+RM u 4,00 $ 524,63 $2.098,52000

268 Jacks Nexrt Cat 6 u 60,00 $ 6,01 $ 360,60000

269 Pach cord Cat 6 3 pies Certificado de Fabrica u 60,00 $ 6,05 $ 363,00000

270 Pach cord Cat 6 7 pies Certificado de Fabrica u 60,00 $ 8,43 $ 505,80000

271 Patch Panel Cat 6 24 puetos 19’’ incluye 24 Jacks u 4,00 $ 50,76 $ 203,04000

272

Accesorios canaletas 40x25 (Angulo intero, externo,lateral 30 cada uno)

u

90,00

$ 1,54

$ 138,60000

273 Mangera negra para puntos de red y camaras m 1,00 $ 21,03 $ 21,03000

274

Pantalla De Proyeccion Eléctrica Loch Es120 252 X 191 Cm 4:3

u

3,00

$ 355,07

$1.065,21000

275 Proyector S41+ 3300 Lúmenes u 4,00 $ 525,10 $2.100,40000

276

Soporte De Proyector Brazo Extendible Techo O Pared / 44 L

u

3,00

$ 26,26

$ 78,78000

277 Cable Vga De 15m m 2,80 $ 15,27 $ 42,75600

278 Parlantes Gx Sw-g 5.1 3500 Sorrund 80 Rms u 2,80 $ 112,22 $ 314,21600

279 Cable de audio 40m m 1,00 $ 20,38 $ 20,38000

280

Instalación del sistema de cableado estructurado,sondo y video

u

1,00

$ 3.044,54

$3.044,54000

281 UPS Tripplite 1000va u 3,00 $ 191,35 $ 574,05000

C. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y GARITA DE CONTROL CENTRO DE ADOLESCENTES CAI

282


m

1,00

$ 4,14

$ 4,14000


284 Desbroce y limpieza m2 1,00 $ 0,71 $ 0,71000

285 Corte y picado de losa de hormigón m2 9,34 $ 40,58 $ 379,01720

286 Desalojo m3 1,52 $ 6,64 $ 10,09280

287

Rasanteo. conf.y comp. subrasante a mano con vibro-compactador

m2

14,17

$ 0,97

$ 13,74490

288 Replanteo m2 14,17 $ 1,02 $ 14,45340


290 Mejoramiento de suelo con lastre inc. material m3 0,50 $ 17,77 $ 8,88500

291 Relleno compactado a mano m3 0,50 $ 5,70 $ 2,85000






297 Hormigon simple f´c=210 Kg/cm2 - en vigas; inc. encofrado m3 4,59 $ 280,30 $1.286,57700

298 Losas alivianadas e=20.00cm. m2 29,43 $ 39,19 $1.153,36170

299 Acero de refuerzo kg 581,32 $ 1,97 $1.145,20040

300 Desalojo m3 8,97 $ 6,64 $ 59,56080

301 Contrapiso empedrado y fundido (10+4)cm. sin polietileno m2 13,18 $ 11,89 $ 156,71020

302 Alisado con helicoptero inc. endurecedor m2 13,18 $ 4,02 $ 52,98360

303 Bordillo liviano 100x25x8 cm. (prefabricado) m 20,56 $ 13,81 $ 283,93360

304 Pavimento aceras .10+.05+.02 m2 15,88 $ 16,32 $ 259,16160

305 Pisos de porcelanato 50x50 m2 62,60 $ 44,21 $2.767,54600



308 Enlucido horizontal paleteado fino e=1.5cm. m2 99,98 $ 9,08 $ 907,81840





313 Punto Electrico empotrado (iluminación) pto 13,00 $ 32,71 $ 425,23000

314 Punto de tomacorrientes dobles (empotrados) pto 10,00 $ 34,56 $ 345,60000

315 Punto de teléfono o internet u 2,00 $ 37,52 $ 75,04000

316 Tablero de distribución de 4 tacos u 1,00 $ 78,87 $ 78,87000

317 Bajantes en P.V.C. 4" m 14,95 $ 10,49 $ 156,82550

318 Tuberia PVC 160 mm. para desague m 18,69 $ 9,41 $ 175,87290

319 Ventanas de aluminio standar y vidrio 4mm. m2 13,08 $ 70,05 $ 916,25400


321 Puerta / tol 0.90 incluye cerradura de pomo u 2,00 $ 229,85 $ 459,70000

GARITA





326 Hormigon simple en Columnas segunda planta; inc. encofrado m3 0,43 $ 296,53 $ 127,50790

327 Hormigon simple f´c=210 Kg/cm2 - en vigas; inc. encofrado m3 1,12 $ 280,30 $ 313,93600

328 Losas alivianadas e=20.00cm. m2 14,02 $ 39,19 $ 549,44380



331

Acero estructural A-36 en perfilesl inc. pintura sintetica y montaje para escalera

kg

35,51

$ 4,09

$ 145,23590



334

Pasamano de tubo galvanizado h=1.00m. (parantes H.G. d=2 1/2" @2.00m. y 2 H.G. longitudinales d=2" tipo poste)

m

10,28

$ 38,34

$ 394,13520









343 Bajantes en P.V.C. 4" m 8,41 $ 10,49 $ 88,22090

344 Ventanas de hierro incluye protección m2 4,67 $ 58,56 $ 273,47520


346 Puerta / tol 0.90 incluye cerradura de pomo u 1,00 $ 229,85 $ 229,85000

347 Puerta de hierro y tol m2 0,65 $ 92,54 $ 60,15100

348 Cerrojo u 1,00 $ 57,45 $ 57,45000

D. CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE VELACIONES PARA LA PARROQUIA DE ALPACHACA

349


m

1,00

$ 4,14

$ 4,14000


351 Retiro de portón metálico u 1,00 $ 25,05 $ 25,05000

352 Derrocamiento construcción existente m3 0,50 $ 57,63 $ 28,81500

353 Limpieza de terreno m2 0,50 $ 1,17 $ 0,58500

354 Desalojo m3 1,53 $ 6,64 $ 10,15920

355 Replanteo m2 0,50 $ 1,02 $ 0,51000







362

Acero estructural A-36 laminado en caliente en flejes y placas inc. pintura sintetica y montaje

kg

0,50

$ 4,09

$ 2,04500



365


kg

41,31

$ 4,09

$ 168,95790

366 Desalojo m3 0,27 $ 6,64 $ 1,79280


368 Mamposteria bloque e=0.10m. m2 0,80 $ 10,82 $ 8,65600


370 Fachaleta con simulacion de piedra m2 0,80 $ 27,96 $ 22,36800




374 Relleno con lastre compactado (a mano con vibrocompactador) m3 0,50 $ 18,16 $ 9,08000

375 Solado de piso con piedra bola m2 2,78 $ 4,92 $ 13,67760

376 Horm.S.premezclado f´c=210 Kg/cm2. e=8cm. sobre emp.o pav. m2 0,50 $ 11,07 $ 5,53500

377 Piso de ceramica alto trafico 30x30cm. m2 94,37 $ 26,90 $2.538,55300


379 Punto de canalizacion en P.V.C u 1,00 $ 25,34 $ 25,34000




383 Fregadero acero inoxidable 1 pozo u 1,00 $ 211,65 $ 211,65000

384 Sumidero de 50 mm. con trampa u 3,00 $ 11,97 $ 35,91000

385


m

0,16

$ 49,53

$ 7,92480

386


m2

27,10

$ 21,51

$ 582,92100


388 Inodoro blanco u 2,00 $ 125,86 $ 251,72000

389 Cajas de revision 60x60 u 3,00 $ 106,89 $ 320,67000



392 Lampara fluor 3x17W con difusor (60x60cm.) u 9,00 $ 56,31 $ 506,79000

393 Foco ahorrador 1x26W/120V. para empotrar en tumbado u 6,00 $ 15,25 $ 91,50000




397 Puerta de aluminio tipo madera y vidrio e=6mm. m2 5,00 $ 170,88 $ 854,40000



400 Cerradura principal llave-llave (nacional) u 2,00 $ 31,44 $ 62,88000

401


m2

0,93

$ 108,17

$ 100,59810

402 Techado con panel metálico prepintado e=0.45 mm. m2 102,00 $ 17,85 $1.820,70000

403 Canal de tool de 200x200x0.5 mm para a.ll. pintado inst. m 1,00 $ 15,85 $ 15,85000

404 Bajantes en P.V.C. de 75 mm. m 1,00 $ 7,02 $ 7,02000

405 Cielo raso tipo Amstrong m2 113,06 $ 15,43 $1.744,51580

406 Rótulo corpóreo casa de velaciones m2 1,40 $ 614,10 $ 859,74000

E. AMPLIACIÓN DE LA CASA DE DESARROLLO HUMANO "PUNKUWAICO" - PRIMERA

ETAPA


408


m

2,80

$ 4,14

$ 11,59200

409 Desmontaje de Cubierta (Manual) m2 0,50 $ 6,43 $ 3,21500

410 Replanteo m2 0,50 $ 1,02 $ 0,51000








418

Hormigon simple f´c=210 Kg/cm2 - en vigas; inc. encofrado

m3

0,50

$ 280,30

$ 140,15000





423


m

0,50

$ 49,53

$ 24,76500




427


m2

1,00

$ 21,51

$ 21,51000











438 Bajantes en P.V.C. 4" m 1,00 $ 10,49 $ 10,49000

439 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo (NACIONAL) u 1,00 $ 172,35 $ 172,35000

440 Inodoro blanco u 2,00 $ 125,86 $ 251,72000


442


m2

18,00

$ 108,17

$1.947,06000

443 Puerta de aluminio tipo madera y vidrio e=6mm. m2 8,40 $ 170,88 $1.435,39200



446 Cerradura para puertas de aluminio u 3,00 $ 64,24 $ 192,72000



449 Bordillo liviano 100x25x8 cm. (prefabricado) m 24,29 $ 13,81 $ 335,44490


451 Contrapiso empedrado y fundido (10+4)cm. con polietileno m2 40,18 $ 14,90 $ 598,68200

452


kg

321,98

$ 4,09

$1.316,89820

453 Cable de acero D=10 mm. m 14,95 $ 1,88 $ 28,10600

454 Policarbonato alveolar curvo 8mm m2 46,72 $ 30,54 $1.426,82880



F. AMPLIACIÓN DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO - SECTOR DE AZAYA


458 Hormigon ciclopeo sin encofrado m3 1,50 $ 94,68 $ 142,02000





463 Losas alivianadas e=20.00cm. m2 42,98 $ 39,19 $1.684,38620

464 Armadura 12mm cort, doblado y colocado kg 471,73 $ 1,97 $ 929,30810

465 Estructura metalica tipo aula kg 1,00 $ 4,31 $ 4,31000

466 Placa colaborante para losas e=0.65mm. m2 1,00 $ 14,13 $ 14,13000

467 Malla electrosoldada 150x150x8 mm. m2 1,00 $ 10,44 $ 10,44000

468 Hormigón simple f´c=210 Kg/cm2, en losas m3 1,00 $ 269,96 $ 269,96000

469 Reposición de pavimento e=0 .10+0.05+0.02 m2 0,52 $ 15,31 $ 7,96120

470 Retiro piso de cerámica m2 0,93 $ 4,53 $ 4,21290

471 Piso de ceramica nacional m2 37,38 $ 26,90 $1.005,52200

472 Alisado de pisos y/o losas con helicoptero m2 40,87 $ 1,84 $ 75,20080

473 Mamposteria de ladrillo mambrón e=20cm. m2 52,96 $ 16,84 $ 891,84640





478 Chafado de tumbados m2 52,33 $ 4,78 $ 250,13740


480 Bajantes en P.V.C. 4" m 4,74 $ 10,49 $ 49,72260




484 Tablero de distribución de 2 tacos G.E. u 1,00 $ 43,54 $ 43,54000

485 Puerta de hierro y tol m2 6,54 $ 92,54 $ 605,21160

486 Ventanas de aluminio standar y vidrio 4mm. m2 5,61 $ 70,05 $ 392,98050



G. CONSTRUCCIÓN DE LA PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE POCLLOCUNGA

489 Replanteo m2 1,00 $ 1,02 $ 1,02000

490 Excavación a mano m3 0,61 $ 9,24 $ 5,63640

491 Canastilla u 6,00 $ 22,97 $ 137,82000

492 Hormigón simple f´c=210 Kg/cm2 en dados m3 0,51 $ 156,36 $ 79,74360

493


kg

92,05

$ 4,09

$ 376,48450

494


kg

113,62

$ 4,09

$ 464,70580

495 Techado con panel metálico prepintado e=.35mm. m2 18,69 $ 11,80 $ 220,54200

496 Plancha / tool de acero inoxidable + tubo 1"x2mm m2 22,43 $ 56,82 $1.274,47260

497

Ventanas de aluminio y vidrio templado de seguridad de 6mm.

m2

0,50

$ 109,78

$ 54,89000

498 Pintura sintetica automotriz inc. Fondo / Letrero de parada m2 6,00 $ 10,06 $ 60,36000

H. CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE ADULTOS VARONES EN IBARRA


500


m

11,12

$ 4,14

$ 46,03680

501 Derrocamiento construcción existente m3 1,96 $ 57,63 $ 112,95480

502 Demolición de losa de pavimento de hormigón m3 3,11 $ 25,26 $ 78,55860


504 Replanteo m2 48,12 $ 1,02 $ 49,08240


506

Rasanteo, conformación y compactación de subrasante a mano con vibro-compactador

m2

3,29

$ 0,52

$ 1,71080






512 Canastilla de anclaje para equipos D=16mm. u 4,00 $ 58,06 $ 232,24000

513


kg

23,08

$ 4,09

$ 94,39720

514


kg

397,26

$ 4,09

$1.624,79340

515 Techado fibro-cemento p-10 dos vertientes m2 31,30 $ 12,81 $ 400,95300



518 Bajantes en P.V.C. 4" m 2,06 $ 10,49 $ 21,60940




522

Revocado sobre mampostería de ladrillo, media caña ambos lados

m2

25,00

$ 1,72

$ 43,00000

523 Pintura para ladrillo visto m2 49,34 $ 4,59 $ 226,47060

524 Ventanas de hierro sin protección m2 20,00 $ 41,14 $ 822,80000

525 Malla galvanizada No.10 m2 20,00 $ 15,39 $ 307,80000

526 Puerta / tol 1.00 incluye cerradura de pomo m2 1,80 $ 114,93 $ 206,87400

527


m

13,83

$ 49,53

$ 684,99990

528

Cajas de revisión en hormigón 60x60x60 marco de angulo 2"

u

1,00

$ 106,89

$ 106,89000


530

Punto Eléctrico sobrepuesto iluminación (visto con canaletas)

u

14,00

$ 38,72

$ 542,08000

531 Lampara tipo plafón 2x26W/120V. sobrepuesta en losa u 1,00 $ 66,37 $ 66,37000


533 Aplique de pared u 12,00 $ 41,50 $ 498,00000








541 Canastilla de anclaje para equipos D=16mm. u 0,50 $ 58,06 $ 29,03000

542


kg

0,50

$ 4,09

$ 2,04500

543


kg

198,64

$ 4,09

$ 812,43760

544 Techado fibro-cemento p-10 dos vertientes m2 19,00 $ 12,81 $ 243,39000



547 Bajantes en P.V.C. 4" m 2,34 $ 10,49 $ 24,54660




551 Revocado sobre mampostería de ladrillo, media caña ambos lados m2 53,26 $ 1,72 $ 91,60720

552 Pintura para ladrillo visto m2 106,52 $ 4,59 $ 488,92680

553 Ventanas de hierro sin protección m2 6,60 $ 41,14 $ 271,52400

554 Malla galvanizada No.10 m2 6,60 $ 15,39 $ 101,57400

555 Puerta / tol 1.00 incluye cerradura de pomo m2 6,40 $ 114,93 $ 735,55200

556


m

13,17

$ 49,53

$ 652,31010

557

Cajas de revisión en hormigón 60x60x60 marco de angulo 2"

u

1,00

$ 106,89

$ 106,89000


559 Acometida domiciliaria de alcantarillado u 1,00 $ 163,12 $ 163,12000

560

Punto Eléctrico sobrepuesto iluminación (visto con canaletas)

u

8,00

$ 38,72

$ 309,76000

561 Lampara tipo plafón 2x26W/120V. sobrepuesta en losa u 4,00 $ 66,37 $ 265,48000


563 Aplique de pared u 20,00 $ 41,50 $ 830,00000



566 Malla armex 6*15*15 adelca u 3,00 $ 80,02 $ 240,06000

567 Cemento u 17,00 $ 9,01 $ 153,17000

568 Inodoro blanco u 3,00 $ 125,86 $ 377,58000

569 Ducha u 5,00 $ 32,96 $ 164,80000

570 Juego herraje u 10,00 $ 6,98 $ 69,80000

571 Codo u 10,00 $ 0,69 $ 6,90000

572 Toma plata u 10,00 $ 1,68 $ 16,80000

573 Tubo lampara 40W u 10,00 $ 1,54 $ 15,40000

574 Pintura latex blanco m2 23,53 $ 3,69 $ 86,82570

575 Grifo liviano u 10,00 $ 9,12 $ 91,20000

576 Reflector 400 W u 7,00 $ 87,04 $ 609,28000

TOTAL :

$ 151.571,11

5.3 PLANOS DEL PROYECTO

Para el proyecto de “CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS PARA EL

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN IBARRA”, el Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Ibarra, dispone de la siguiente información:

Planos respectivos para cada obra.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1 El valor del presente contrato, que el GADM-Ibarra, cancelará al Contratista es de

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 11/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (151.571,11 USD), valor sin incluir IVA.

6.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que

tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del

contrato.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO

7.1 El Contratista se sujetará a las condiciones de pago de la siguiente manera: Se otorgará

50% de anticipo. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de

planillas MENSUALES debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el

administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y

cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del

anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de

cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en

el cronograma pertinente que es parte del contrato.

El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la

fiscalización en los 5 días de cada periodo, y serán aprobadas por ella en el término de 5

días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del

administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

6.02 Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de

finalizado el mes, la fiscalización, en el plazo de 10 días la aprobará o formulará

observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en

forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 5 días contados desde

la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su

objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe

ser pagada por la contratante.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.1 El plazo para la ejecución del objeto del contrato a entera satisfacción del GAD-Ibarra, es de

DOSCIENTOS CUARENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de:

DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA

DISPONIBLE

X

DESDE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA

DEL CONTRATO

8.2 La recepción definitiva se realizará en función de lo previsto en los incisos primero y

segundo del artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública), la cual establece para contratos de obras que el tiempo no podrá ser

menor a un término de Seis Meses (6), a contarse desde la suscripción del acta de recepción

provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar

varias de éstas.

Cláusula Novena.- GARANTÍAS

9.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, el SEÑOR CAMPOS SANCHEZ JULIO CESAR con RUC

1311850992001, se compromete a entregar a favor de GAD-Ibarra, las siguientes garantías:

Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, garantía con N° 1101978 de la

ASEGURADORA DEL SUR C.A. por la suma de 7.578,56 USD, vigencia desde

06/07/2021 hasta 02/05/2022.

Póliza de Buen Uso del Anticipo de Contrato, garantía con N° 1101977 de la

ASEGURADORA DEL SUR C.A., por la suma de 75.785,56 USD, vigencia desde

06/07/2021 hasta 04/10/2021.

9.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán

mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

Cláusula Décima.- REAJUSTE DE PRECIOS:

10.1 Para este proceso no se considera Reajuste de precios.

Cláusula Décima Primera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

11.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de

contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de

referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con

los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La

ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren

aprobados por la administración.

11.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas

designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas

soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del

contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las

tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

11.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar el

contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el

pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser el

caso.

11.4 El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la

fiscalización en los 5 días posteriores de cada periodo, y serán aprobadas por ella en el

término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de

autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al

pago.

11.5 El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro

informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción,

unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el

periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la

fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y

serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

11.6 El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de

subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el

cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que

acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

11.7 En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de

verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y

servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la

Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de

materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

11.8 El contratista a su costo deberá considerar dentro de su oferta la presentación así como

el documento del “Protocolo de Bioseguridad para el manejo de la Pandemia por COVID-19”,

mismo que deberá apegarse irrestrictamente a las disposiciones emitas por el COE Cantonal,

el cual será documento habilitante dentro de sí, así como el obedecimiento respecto del

cumplimiento de la legislación en materia de seguridad industrial.

11.9 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en la condiciones

generales, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y

legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento de él o en

norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décima Segunda: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

12.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato,

en un plazo 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

12.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten

para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda

efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados

a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

12.3 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar

ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más

porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

12.4 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar

los contratos complementarios.

12.5 Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos de construcción,

órdenes de derrocamiento de ser el caso, y demás documentos contractuales previstos en el

contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo

normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones,

indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

12.6 Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitivas de las

obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega

recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

12.7 Designar al administrador del contrato.

Cláusula Décima Tercera: MULTAS

13.1 De acuerdo a lo estipulado en el Art. 71 de la LOSNCP, las multas se impondrán por

retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado,

así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se

determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el

contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el

fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través

de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

13.2.- El GAD-Ibarra queda autorizada por el contratista para que haga efectiva la multa

impuesta, de los valores establecidos en el presente instrumento contractual, sin requisito o

trámite previo alguno.

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

Cláusula Décima Cuarta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

14.1 LA CONTRATANTE designa al Director de Obras y Construcciones del GAD-Ibarra, en

calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y

particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

14.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará

cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación

del texto contractual.

Cláusula Décima Quinta.- TERMINACION DEL CONTRATO

15.1 El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes, conforme lo dispuesto el artículo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del consultor.

4. Por declaración anticipada y unilateral del contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, además se incluirán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE, acerca de la

transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones o en general

de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o

cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco

por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

15.2.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Sexta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del

presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán

utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación

de la Procuraduría General del Estado.

16.2 En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las

controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a mediación y

será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría

General del Estado.

16.3 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes

deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo

Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector

público. Las Entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante la

justicia ordinaria.

16.4 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el

CONTRATISTA de ser el caso, renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo

relacionado con este contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la

CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las

garantías.

Cláusula Décima Séptima: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

17.1 El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento

General, y de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y

más disposiciones vigentes en el Ecuador, así como a los aspectos jurídicos posteriores que

de cualquier forma se deriven de la ejecución de la provisión de los bienes o servicios objeto

del presente contrato.

Cláusula Décima Octava: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1 Todas las comunicaciones, sin excepción entre las partes, relativas a provisión de bienes

y/o servicios serán formulados por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el

administrador y el contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de

entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Décima Novena: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las

leyes tributarias, actuará como agente de retención del impuesto a la renta, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto

al valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el

Seguro Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento Nº 465, de 30 de noviembre de

2001.

Cláusula Vigésima.- DOMICILIO

20.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en

la ciudad de Ibarra renunciando el proveedor a cualquier fuero especial, que en razón del

domicilio pueda tener.

20.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección

fiscas y electrónicas, las siguientes:

CONTRATISTA.- JULIO CESAR CAMPOS SANCHEZ.- Con domicilio en la provincia de

Imbabura ciudad de Ibarra, calles Cristóbal Gómez 3-32 S/N edificio, Teléfono: 0984875117

correo electrónico: [email protected]

CONTRATANTE: GAD-I.- Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar Telf. (06) 2 950731

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar Telf. (06) 2 950731

Cláusula Vigésima Primera.- ACEPTACION DE LAS PARTES

21.1 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cuatro copias de igual contenido y valor, en la ciudad de Ibarra, a los ocho días del mes de julio del año 2021.

Julio Cesar Campos Sánchez CONTRATISTA

Msc. Andrea Scacco Carrasco ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN IBARRA

Elaborado por: Ab. Ana Lucia Cárdenas M. Revisado por: Ab. Edwin Erazo E.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA

SECRETARIA GENERAL

En mi calidad de Secretario general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, tengo a bien en CERTIFICAR: Que el día 08 de julio de 2021, la Msc. Andrea Scacco Carrasco, Alcaldesa del cantón Ibarra, suscribió el contrato Nro. 83-PSM-2021.- LO CERTIFICO. -

Ibarra, 08 de julio del 2021

Abg. Jaime Andrade Valverde SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA

CONTRATO N° 83-PSM-2021 PROCESO CDTU-GAD-I-002-2021

Documents

Transcript of CONTRATO N° 83-PSM-2021 PROCESO CDTU-GAD-I-002-2021