uneco.ruuneco.ru/sites/default/files/doc/dokumentaciya_113-12.doc · Web...

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор открытого акционерного общества«Объединенная энергетическая компания»П.А. Ливинский

_________________

«__» _________2012 г.

Реестровый номер закупки 113-12

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом конкурсе на право заключения договорана выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставку оборудования и материалов по

титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»

Москва 2012 г.

1

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конкурсная документация о закупке (об этапе закупки) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки (этапа закупки), правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки (этапа закупки), правилах выбора контрагента, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество).

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке.

Комиссия по размещению заказа (далее – Комиссия) коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.

Конкурс – процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ОАО «ОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www . uneco . ru ).

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, сделавший лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей, допускаемых для участия в процедуре закупки, в соответствии с требованиями и критериями, установленными в документации о закупке.

Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ОЭК».

Участник закупки (участник размещения заказа) любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

2

http://www.uneco.ru/

http://www.zakupki.gov.ru/

Раздел II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое регулирование и правовой статус документов

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и внутренними положениями ОАО «ОЭК». 1.1.2. Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей конкурсной документацией являются офертой заказчика.1.1.3. Заявка на участие в конкурсе участника размещения заказа имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим в течение всего времени проведения конкурса.1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в пункте 8.1 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пункте 8.2 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Извещение о проведении конкурса

Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.4. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг.

Предмет, место, условия и сроки (периоды) и условия выполнения работ/оказания услуг, указаны в пунктах 8.2 и 8.6 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты товаров/работ/услуг указан в пункте 8.8 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.6. Требования к участникам закупки

1.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Объединенная энергетическая компания». 1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на

3

любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 1.6.3. Обязательные требования к участникам размещения заказа: 1.6.3.1.Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки.1.6.3.2.Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.1.6.3.3.Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупке.1.6.3.4.Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.1.6.3.5.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».1.6.3.6.Соответствие требованиям установленным пунктом 8.13. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.7. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора

Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

1.8. Недопуск участника к участию в конкурсе1.8.1. Участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

1.8.1.1.Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки. 1.8.1.2.Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 8.13. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».1.8.1.3.Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.1.8.1.4.Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг.1.8.1.5.Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

4

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100095

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.1.8.2. В случае, если указанные в пункте 1.6.3 обстоятельства будут установлены после заключения договора, то заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации 2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию.Состав конкурсной документации:

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯРаздел II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАРаздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСАРаздел IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗАРаздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРАРаздел VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.2. Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте одновременно с извещением о проведении конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Представление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1.Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.2.2.2. После направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.2.3.2.Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 2.3.3.В случае если изменения в конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи

5


заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.2.3.4. Всем участникам процедуры закупки, получившим конкурсную документацию на бумажном носителе, Заказчик направляет информацию о таких изменениях с использованием оперативных средств связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней. 2.3.5. Участники процедуры закупки, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте.2.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса Заказчик уведомляет всех участников размещения заказа об отказе от проведения конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1.Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, согласно требованиям, изложенным в разделе III «Информационная карта конкурса» и в разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».3.1.2.Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка, приложения к ней и иные документы, входящие в ее состав, подаются в запечатанном конверте, скрепленном (в месте склеивания конверта) печатью участника процедуры закупки, на котором указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в конкурсе ____________ (наименование конкурса, номер конкурса)» и полное наименование участника размещения заказа. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.3.1.3.Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.3.1.4.Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника закупки. Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки). При подготовке заявки и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Исправления в документах, входящих в состав заявки, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. 3.1.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма 1 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»).

6

3.1.6.В состав заявки должна входить электронная копия конкурсной заявки и приложенных к ней документов. Электронная копия должна быть представлена на компакт-диске CD-R. Диск должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый к оригиналу заявки и пронумерованный. Файлы на компакт-диске CD-R не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть названы так, чтобы было понятно, какой документ в каком файле находится. Электронные версии документов (в формате PDF) (конкурсная заявка Участника закупки (форма 1) дополнительно должна быть оформлена в формате Word) должны полностью соответствовать печатным версиям документов и должны быть размещены в той же последовательности, что и в описи: каждому пункту описи должен соответствовать один файл. Электронная копия предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления предложений участников конкурса. После проведения конкурса электронная копия будет храниться вместе с оригиналом заявки участника.3.1.6.Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.3.1.7.Все документы, входящие в конверт, должны быть сшиты в книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатанную) на обороте с указанием количества страниц, заверенную подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.3.1.8.Несоблюдение правил подготовки заявки на участие в конкурсе, требований к форме, содержанию, порядку представления заявок влечет отказ в принятии заявки на участие в конкурсе.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, должны быть написаны на русском языке. Документы на ином языке, входящие в заявку на участие в конкурсе, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, указанного в пункте 3.3.2 настоящей конкурсной документации.3.3.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с указанием эквивалента таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении конкурса на сайте.

3.4. Требования к предложениям о цене договора

3.4.1. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации по форме «Предложение о цене договора (расчет цены договора)», приведенной в разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».3.4.2. Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

7

3.5. Требования к описанию поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг

Описание участниками размещения заказа поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг, их функциональных характеристик, а также их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями раздела VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и по форме «Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг» (Форма 5).

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в срок и в порядке, указанном в извещении и в пункте 8.10 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 4.1.2. Заявка, поданная в срок и в порядке, указанном в извещении о проведении процедуры закупки и документации о закупке, регистрируется Заказчиком. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему заявку, о ее получении с указанием даты и времени получения.4.1.3. В случае направления заявки почтой, участник закупки самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику в установленный срок.

4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе4.2.1.Участник закупки вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. 4.2.2.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, реестровый номер конкурса: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса). Лот № _______________ (наименование лота или лотов). Реестровый номер конкурса ____».4.2.3.Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.4.2.4.Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном для регистрации заявок.4.2.5.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 4.3.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.4.3.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: участник закупки подает в письменной форме уведомление об отзыве заявки, в котором в обязательном порядке должно быть указано: наименование конкурса, номер и наименование лота, реестровый номер конкурса.4.3.3.Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке, считаются не поданными.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

8

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) и такие конверты возвращаются участникам процедуры закупки.

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе4.5.1. Если в пункте 8.19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в пункте 8.19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.4.5.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.4.5.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.4.5.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 8.19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного пунктом 8.3. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными.4.5.6. В случае если в пункте 8.19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке – участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

в) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

д) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

е) заключения договора – победителю процедуры закупки;ж) заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого

присвоен второй номер;

9

з) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации о закупке;

и) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;

к) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – такому участнику;

л) принятия решения о том, что договор не будет заключен (но не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику.4.5.7. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 4.5.8.В случае уклонения участника закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 4.5.9.В случае уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 4.5.10. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса и в пункте 8.15 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 5.1.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.5.1.3. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.5.1.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.5.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии не позднее дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.

Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10

5.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.5.1.7. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Объединенная энергетическая компания» и конкурсной документацией.5.1.8. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению Комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки) о представлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешительных документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т. п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки указанные запросы, если в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Объединенная энергетическая компания» имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. 5.1.9. Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются.

Срок представления участником процедуры закупки указанных разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и должен составлять 3 (три) рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 5.1.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее 1 (одного) дня, следующего после дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 5.1.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.

5.1.12. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

5.1.12.1. Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки.

5.1.12.2. Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 8.13. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

11

5.1.12.3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.

5.1.12.4. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг.

5.1.12.5. Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.5.1.13.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации. 5.1.14.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 5.1.15.Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 5.1.16.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.5.1.17.Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием рейтингового метода.

Присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по мере убывания выгодности предложений.

Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых заявок на участие в конкурсе (лоте). В случае равенства показателей по критерию заявкам на участие в конкурсе (лоте) присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.

Итоговое рейтинговое значение участника конкурса рассчитывается после суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле:

Q = A × B + C × D,где:C × D = C1 × D1 + C2 × D2 + ... + Cn × Dn, при этом:A + C1 + C2 + ... + Cn = 1,где:Q итоговое рейтинговое значение участника конкурса;A значимость ценового критерия;B рейтинговое место участника конкурса по ценовому критерию;

12



C1, ... , Cn – значимость каждого неценового критерия, установленного конкурсной документацией;

D1, ..., Dn рейтинговое место участника конкурса по неценовым критериям;n количество неценовых критериев.На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой

заявке на участие в конкурсе относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей по результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляются по каждому лоту отдельно.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.5.1.18.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.5.1.19.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение 1 (одного) дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 5.1.20.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола. 5.1.21. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранится Заказчиком не менее чем 3 (три) года.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Срок заключения договора6.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота будет заключен договор в срок, установленный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и не позднее 20 (двадцати) дней после завершения торгов и оформления протокола.6.1.2. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации.

6.2. Порядок заключения договора 6.2.1. Заказчик после подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса подписанный Заказчиком проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.6.2.2.В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в

13

течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.6.2.3. Победитель конкурса обязан подписать и заверить печатью проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».6.2.3. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора в случае, если он в срок, установленный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не представил заказчику подписанный договор.6.2.4.В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, являются уклонившимся от заключения договора.6.2.5.В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан направить проект договора в адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место после победителя конкурса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 6.2.6.Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.6.2.7.В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

6.3. Права и обязанности победителя конкурса

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

6.4. Права и обязанности заказчика

14

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса в случае установления факта несоответствия его требованиям, предусмотренным в пункте 1.6.3 РАЗДЕЛА II. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации.

6.5. Обеспечение исполнения договора

6.5.1. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации.6.5.2.В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской гарантии, последняя должна быть безотзывной, содержать указание на бенефициара и принципала, на договор, исполнение которого обеспечивается гарантией, сумму, на которую выдана гарантия, срок действия гарантии, а также соответствовать иным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и документации о закупке.6.5.3.В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору.6.5.4.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора.6.5.5.Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться в соответствии с общим сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору плюс 2 месяца.6.5.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 6.5.7. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются. Участник обязан предварительно (до выдачи банковской гарантии) согласовать с Заказчиком банк, который может выступить в качестве гаранта, а также текст банковской гарантии.6.5.8. Документацией о закупке могут быть установлены требования к банку, выступающему гарантом по договору между Заказчиком и участником, а также форма подлежащей предоставлению гарантом банковской гарантии».6.5.9. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора. В случае если сумма обеспечения исполнения Договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации о закупке.6.5.10. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.6.5.11. В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса, обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.6.5.12.Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации о закупке и не должен составлять менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (при проведении закрытых процедур закупки со дня подписания) протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

15

6.5.13.В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса либо предоставил обеспечение исполнения договора, не соответствующее требованиям нормативных правовых актов, Положения или документации о закупке, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

7.1. После подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик размещает уведомление о результатах конкурса на официальном сайте ОАО «ОЭК».

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего конкурса, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств в связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться путем переговоров и в претензионном порядке. 8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего конкурса, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями раздела II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

16

№

п/п

Ссылка на разделы,

подразделы, пункты и

подпункты Раздела II «ОБЩИЕ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕН

ИЯ КОНКУРСА»

Наименование Информация

8.1. 1.2 Наименование заказчика, контактная информация

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания». Место нахождения:101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4.Номер контактного телефона: (495) 657-91-01Факс: (495) 623-04-18Адрес электронной почты: [email protected]Контактные лица: Потапова Екатерина Александровна, Андреева Лидия Сергеевна.

8.2. 1.4 Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота)

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставку оборудования и материалов по титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы»

8.3. 2.1.2 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4Телефон: (495) 623-09-79/ (495) 657-91-01Срок предоставления: с «29» мая 2012 г. по «20» июня 2012 г.

Дата начала срока предоставления конкурсной документации: с «29» мая 2012 г.

Дата окончания срока предоставления конкурсной документации «20» июня 2012 г. до 17:00 по московскому времени.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте, доступна для ознакомления участнику закупки без взимания платы.

8.4. 2.1.2 Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена информация о закупке

Официальный сайт Заказчика: www.uneco.ru

8.5. 1.4 Предмет договора Выполнение комплекса работ по титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы»

Полная характеристика объема выполняемых работ указана в разделе VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

17


№

п/п







8.6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Определено в соответствии с условиями раздела V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и раздела VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

Срок оказания услуг по договору: Начальный срок: с даты заключения договора.Конечный срок: по «31» декабря 2013г.

8.7. Начальная (максимальная) цена договора (лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 293 188 726 (двести девяносто три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 48 коп. с учетом НДС.

Начальная (максимальная) цена состоит из -начальной (максимальной) цены разработки проектно-сметной документации в размере 12 099 285,13 (двенадцать миллионов девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 13 коп.

- начальной (максимальной) цены выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в размере 281 089 441,35 (двести восемьдесят один миллион восемьдесят девять тысяч четыреста сорок один) рубль 35 коп.

Предложенное участником снижение начальной (максимальной) цены договора в процентном отношении к начальной (максимальной) цене договора, установленной документацией об открытом конкурсе является коэффициентом снижения (Кс%) и определяется по формуле: цена договора, предложенная участником Кс% = 100 - ______________________________ х 100 начальная (максимальная) цена договора (установленная в п.8.7 Информационной

карты документации об открытом конкурсе)

Порядок применения коэффициента снижения при заключении договора:Коэффициент снижения (Кс%) определенный по результатам проведения открытого конкурса применяется в соответствии с условиями установленными в разделе V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» на величину Кс%

8.8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров/ работ /услуг (по лотам)

Форма, сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг определяются в соответствии с условиями раздела V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

18

№

п/п







8.9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Цена договора включает все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника закупки, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.10. 4.1.1-4.1.3 Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4

Дата начала срока подачи заявок: с «29» мая 2012 г. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «20» июня 2012 г. в 17:00 по московскому времени. Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе – непосредственно на заседании комиссии перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.11. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

Отражено в Разделе V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и Разделе VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

8.12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в закупке. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который

Указано в Разделе II. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и в Разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»

19

№

п/п







является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

8.13. 1.6.3 Требования к участникам закупки

1.1.Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки; 1.2.Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 1.3.Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупке;1.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

20

№

п/п







1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;1.6. Наличие у участника размещения заказа действующего "Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";1.7. Наличие у участника размещения заказа действующего "Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";1.8. Наличие у участника размещения заказа действующего "Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";1.9. Наличие у участника размещения заказа достаточного (не менее 80 чел.) количества собственного квалифицированного персонала в составе руководителей и специалистов инженерно-технического персонала – не менее 30%, рабочих - не менее 70 %;1.10. Наличие у участника размещения заказа действующей аттестационной комиссии по проверке знаний персонала по экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной безопасности, которая проводит периодическую аттестацию персонала по экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной безопасности.

8.14. 3.1.1-3.1.15 Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте)

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в

21

№

п/п







соответствии с формами документов, установленными разделом IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». Документы, обязательно входящие в состав заявки (по Форме 2) на участие в конкурсе:1) Опись всех документов, входящих в состав заявки (с указанием наименований документов и номеров страниц) (по Форме 1);2) Сведения об участнике закупки (по Форме 3);3) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), заверенная участником, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить также соответствующую доверенность (может быть подготовлена по форме 10) либо копию такой доверенности, заверенную участником. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ, подтверждающий полномочия такого лица;5) Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в документации о закупке в соответствии с пунктом 8.13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;6) Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц) в действующей редакции;7) Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами

22

№

п/п







юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой

(В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник в процедуре закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора). 8) Предложение о цене договора (расчет цены) (по Форме 4); 9) Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (по Форме 5);10) Предложение о сроках (периодах) выполнения работ оказания услуг, поставки товара (по Форме 6); 11) Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (по Форме 7);12) Справка о материально-технических ресурсах (по Форме 8);13) Справка о кадровых ресурсах (по Форме 9);14) Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника;15) Копия действующего "Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с

23

№

п/п







Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";16) Копия действующего "Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";17) Копия действующего "Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях";18) Копии протоколов проверки знаний руководителей и членов экзаменационной комиссии организации-участника размещения заказа;19) Копии удостоверений о проверке знаний работников организации-участника размещения заказа, с указанием допуска к спец. работам;20) Справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;21) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, в случае, если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такого предложения (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, или копия такого поручения);22) Электронная копия заявки на участие в конкурсе на компакт-диске (CD-R).

Дополнительные документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:

1) Справка о конечном бенефициаре (по форме 11).

К каждой заявке должна быть приложена её копия, включая все документы, входящие в состав заявки. При этом оригинальный экземпляр заявки должен

24

№

п/п







быть четко помечен: «Оригинал». Копия заявки, включая все входящие в неё документы, должна быть четко обозначена как «Копия».

Непредставление необходимых документов, включая копию заявки, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в конкурсе.

8.15. 5.1.1-5.1.15 Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса

Вскрытие конвертов участников состоится в 10:00 «21» июня 2012 года по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведение итогов конкурса состоится «28» июня 2012 года по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4

8.16. 5.1.16-5.1.21 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

1. Цена договора –0,4Содержание: определяется исходя из сравнения и оценки предложений участников конкурса о цене договора. 2. Качество предложения участника – 0,3Содержание: определяется исходя из сравнения качественных составляющих выполнения работ, оказания услуг предлагаемых участниками размещения заказа, соответствующих требованиям технического задания.3. Квалификация участника – 0,2 Содержание: определяется исходя из сравнения опыта выполнения/оказания аналогичных работ/услуг, обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами.4. Срок выполнения работ – 0,1Содержание: определяется исходя из сравнения и оценки сроков выполнения работ (окончание выполнения работ не позднее 31 декабря 2013г.).

8.17. 6.1.1 Срок подписания проекта договора победителем конкурса

По итогам конкурса договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и не позднее 20 (двадцати) дней после завершения торгов и оформления протокола.

25

№

п/п







8.18. Место, время и контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов по московскому времени. Контактные лица: Потапова Екатерина Александровна, Андреева Лидия Сергеевна.номер телефона: (495) 657-91-01 / ((495) 623-09-79адрес электронной почты: [email protected]

8.19. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления

Требуется обеспечение заявки.

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере 8 795 662 (восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 коп. (НДС не облагается).

Срок внесения: до окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе, установленной п.8.10. Информационной картой.

Порядок внесения: Денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет заказчика: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», место нахождения: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 10, стр. 4, ИНН 7720522853, КПП 997450001, р/с 40702810638260011826 в ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Назначение платежа: «Обеспечения участия в открытом конкурсе на право заключить договор…(указывается наименование открытого конкурса)…». Реестровый номер торгов «________________ » НДС не облагается.

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в

26

№

п/п







заявку на участие в конкурсе. В случае отсутствия в составе заявки указанного

выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в конкурсе.

8.20.Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор

Требуется обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии в размере 30 (тридцати)% от цены Договора (НДС не облагается).Срок действия банковской гарантии и порядок ее предоставления установлены в п. 6.5 конкурсной документации.

8.21.Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядке его проведения

Не установлено

8.22.Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения


8.23.Сведения о возможности направления запросов участникам процедуры закупки


8.24.Сведения о возможности изменения договора, заключенного по результатам размещения заказа

Допускается изменение предусмотренного договором количества товаров либо объема работ или услуг в пределах 20% от первоначального количества (объема) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) в соответствии с Положением.

27

Раздел IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма 1 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на ______________________________ (указать наименование предмета конкурса)

лот № ____, наименование лота ________________________________________(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа)участия в открытом конкурсе на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.

№ п\п Наименование документов

Страницы с __ по __

Количество страниц

1.

2.

… …

… …

Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)

М.П. (подпись)

28

Форма 2

На бланке участника размещения заказа (по возможности)

Дата, исх. номер Заказчику(Указывается полное наименование и адрес заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕна право заключения с ___________________________________________

(указывается наименование заказчика) договора на __________________________________________________

(указывается предмет договора)Лот № ____, наименование лота __________________________________________

(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию, ______________________________________(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на следующих условиях:

№ п/п Наименование критерия Ед. изм.

Значение (цифрами и прописью)

Примечание

1 Цена договора (с учетом НДС)

Руб. Предложение о цене договора (по форме 4)

Процент снижения стоимости выполнения работ

%

2 Качество предложения участника

Есть/нет Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги (по форме 5)

3 Квалификация участника Есть/нет Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (подготовленная по Форме 7).

Справка о материально-технических ресурсах (подготовленная по Форме 8).

Справка о кадровых ресурсах (подготовленная по Форме 9).

29

№ п/п Наименование критерия Ед. изм.

Значение (цифрами и прописью)

Примечание

4 Срок выполнения работ Календар-ная дата

Предложение о сроках (периодах) выполнения работ оказания услуг, поставки товара (по Форме 6).

3. К настоящей заявке приложены следующие документы, являющиеся её неотъемлемой частью (указываются документы, приложены к соответствующей заявке) согласно описи:

1._________________2._______________...

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, и ее технической частью на стадии «проект», влияющими на стоимость работ, и не имеем к ней претензий.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации.

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «ОЭК» на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями, в срок установленный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями.

11. Участник размещения заказа уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в

30

документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.

12. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес) . Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях.

15. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН ____________________, КПП _________________________Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________Расчетный счет ____________________Корреспондентский счет ____________________Код БИК ____________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________17. Возврат обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе прошу осуществить по

следующим банковским реквизитам участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________________

Код БИК __________________________________________________________________________18. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.


(подпись) Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)М.П. (подпись)

31

Форма 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИНаименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________

№ п/п

Наименование Сведения об участнике размещения заказа

(заполняется участником)1. Организационно-правовая форма и фирменное

наименование участника размещения заказа2. Место нахождения

3. Почтовый адрес (для юридического лица)

4. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

5. Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)

6. Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)

7. Виды деятельности

8. ИНН участника размещения заказа

9. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

10. Участники (учредители) и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

11. Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

12. Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона

13. Адрес электронной почты участника размещения заказа


М.П. (подпись)

32

Форма 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА)

Предложение участника закупки

№ п/п Наименование работ

Процент снижения стоимости

выполнения работ, %

Цена, руб. с НДС за вычетом процента

снижения стоимости выполнения работ в

размере ____%

Цена договора, руб. с НДС за вычетом процента снижения стоимости

выполнения работ в размере ____%

1 2 3 4 51 Разработка проектно-

сметной документации (заполняется участником)

(заполняется участником)


2 Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (заполняется участником)

Итого:

Процент снижения стоимости выполнения работ (%)_____________________

ИТОГО цена договора составляет: _____________________________________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.

Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

*Участник закупки в составе предложения о цене договора (расчет цены договора) обязан представить заполненный Календарно-стоймостной график (Приложение № 1 к настоящей форме).

Участник закупки _________________ (подпись, должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер _________________ (подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П.

33

Приложение №1

КАЛЕНДАРНО-СТОИМОСТНОЙ ГРАФИК

Наименование выполняемых Работ на РТП (ТП, РПА) по этапу

Стоимость Работ с учетом применения коэффициента снижения (К =_____%) в отчетном периоде, руб. с учетом НДС*

ИТ

ОГО

по

этап

у,

руб.

С Н

ДС

2012 год 2013 год

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль

май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

1. Разработка проектно-сметной документации :Диспетчерский № 19046 (инв. № 010601411)Диспетчерский № 19049 (инв. № 010601419)Диспетчерский № 19183(инв. № 010600070)Диспетчерский № 19112 (инв. № 010600640)Диспетчерский №19190 (инв. № 010601149)Диспетчерский №18019 (инв. № 010600719)Диспетчерский №21151 (инв. № 010601063)Диспетчерский №26071 (инв. № 5-01989)Диспетчерский №18091 (инв. № 010600235)Диспетчерский №18093 (инв. № 010600232)Диспетчерский №20029 (инв. № 010601047)Диспетчерский №20063 (инв. № 010600938)Диспетчерский №19179 (инв. № 010600871)Диспетчерский №21154 (инв. № 010601690)Диспетчерский №19017 (инв. № 010601673)Диспетчерский №22686 (инв. № 010601156)Диспетчерский №20044 (инв. № 010600733)Диспетчерский №21121(инв. № 010600555)2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Испытания и измеренияДиспетчерский № 19046 (инв. № 010601411)Диспетчерский № 19049 (инв. № 010601419)Диспетчерский № 19183(инв. № 010600070)

34

Диспетчерский № 19112 (инв. № 010600640)Диспетчерский №19190 (инв. № 010601149)Диспетчерский №18019 (инв. № 010600719)Диспетчерский №21151 (инв. № 010601063)Диспетчерский №26071 (инв. № 5-01989)Диспетчерский №18091 (инв. № 010600235)Диспетчерский №18093 (инв. № 010600232)Диспетчерский №20029 (инв. № 010601047)Диспетчерский №20063 (инв. № 010600938)Диспетчерский №19179 (инв. № 010600871)Диспетчерский №21154 (инв. № 010601690)Диспетчерский №19017 (инв. № 010601673)Диспетчерский №22686 (инв. № 010601156)Диспетчерский №20044 (инв. № 010600733)Диспетчерский №21121(инв. № 010600555)Всего:

Участник закупки _________________ (подпись, должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер _________________ (подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П.

35

Форма 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Инструкции по заполнению:

Участник размещения заказа указывает качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работы, услуги, информацию о безопасности, размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работы и иные предложения, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

и Участник размещения заказа ОБЯЗАН заполнить следующую информационную таблицу:

№п/п

Наименование % Руб., с учетом НДС

1

Объем проектно-

изыскательских работ, в том

числе подготовка проектно-сметной

документации и выполнение

работ по инженерным изысканиям

Объем выполнения

работ по подготовке проектно-сметной

документации

участник размещения заказа планирует выполнять собственными силами.

(Указывается участником размещения заказа в процентном отношении к полному объему работ, требуемого в соответствии с условиями договора)

(Указывается стоимость работ исходя из цены договора, предложенной участником размещения заказа)

участник размещения заказа планирует передать на выполнение субподрядчику.



Объем выполнения

работ по инженерным изысканиям

участник размещения заказа выполняет собственными силами.



2

Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ

участник размещения заказа планирует выполнять собственными силами.



участник размещения заказа планирует передать на выполнение субподрядчику.



Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)

(подпись)

36

Форма 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ п/п

Наименование выполняемых работ

Сроки (периоды) выполнения работ

Требования заказчика Предложение участника

Начальный срок

Конечный срок

Начальный срок

Конечный срок

1 Выполнение ПИР, СМР, ПИР, поставку материалов и оборудования по титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы»

с даты заключения

договора

«31» декабря 2013г.




м.п. (подпись)

37

Форма 7

СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________

№ п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)

Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)

Описание договора(объем и виды работ, описание основных условий договора)

Сумма договора, рублей

Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

1.2.…Итого за полный год (указать год, …. 2009, 2010, 2011) Х


м.п. (подпись) Инструкции по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы поставки аналогичных товаров/выполнения аналогичных работ/оказания аналогичных услуг, сопоставимых по объемам и срокам, необходимых заказчику.

3. Следует указать аналогичные договоры. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

4.Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

38

Форма 8

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ


№ п/п

Наименование

Местонахождение

Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)

Предназначение (с точки зрения выполнения договора)

Состояние Примечание

1.2.3.…


(подпись) м.п.

Инструкции по заполнению:1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые

участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (имеющееся оборудование для выполнения работ, склады, транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

39

Форма 9

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ


Таблица № 1 - ОСНОВНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ№ п/п

Фамилия, имя, отчество специалиста

Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)

Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)1.2....Специалисты (в том числе специалисты по выполнению работ и т.д.)1.2.…Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители и т.д.)1.…

Таблица № 2 - ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛГруппа специалистов Штатная численность, чел.:

Руководящий персонал Штатная численность, чел.:Инженерно-технический персонал Штатная численность, чел.:Рабочие и вспомогательный персонал Штатная численность, чел.:Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)

(подпись) м.п.

Инструкции по заполнению:1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.2. В таблице № 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут

непосредственно привлечены участником для выполнения работ, в том числе не менее 80 чел. собственного квалифицированного персонала в составе руководителей и специалистов инженерно-технического персонала – не менее 30 %, рабочих - не менее 70 %).

3. В таблице № 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате участника.

4. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

40

Форма 10

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва _____________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки _____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании ________________________________________________, (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _______________________________________________ (далее – представитель) (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» ____________представлять интересы ________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

на конкурсе ____________________ (указать наименование предмета конкурса),

проводимом ___________________________(указать наименование заказчика)_________, с

правом _________________________________________________________________. (перечислить права, передаваемые по доверенности)

Подпись _____________________ ________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник закупки_________________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

41

Форма 11СПРАВКА

О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ


№ п/п

Наименование Сведения об участнике размещения заказа

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Дата и место рождения

3. Страна, резидентом которой является бенефициар (при наличии двойного гражданства указываются все гражданства)


м.п. (подпись)

Инструкции по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. Участник должен указать сведения о своем конечном бенефициаре. Под бенефициаром понимается физическое лицо (группа лиц). Для группы лиц информация предоставляется по каждому физическому лицу.

Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____на выполнение комплекса работ

г. Москва ____________ 20 __ г.

Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________________ (___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ в г. Москве» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на распределительных трансформаторных подстанциях (далее – РТП (ТП, РП)), указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию к настоящему Договору, (далее – объекты). Указанные объекты расположены по адресам указанным в Техническом задании к настоящему Договору.

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями технических регламентов, ГОСТов, СНиПов и других нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления технической документации.

1.4. Исключительные права на разработанную в рамках настоящего Договора проектно-сметную документацию принадлежат Заказчику с момента приемки им проектно-сметной документации.

1.5. Необходимый результат Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору: с даты заключения настоящего Договора,

конечный срок выполнения Работ по настоящему Договору: 31.12.2013г.2.2. Стороны договорились, что промежуточные сроки выполнения работ (дата начала

этапа работ, дата окончания этапа работ) указываются в Календарно-стоимостном графике (Приложение № 2 к настоящему Договору) (заполняется в соответствии с предложением победителя процедуры закупки).

2.3. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

2.4. Работы считаются выполненными после окончательной приемки всех выполненных Работ и подписания обеими Сторонами всех актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3) и иных документов, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Договора.

3. Цена Договора

3.1. Максимальная (предельная) цена настоящего Договора определена Сторонами в Протоколе согласования максимальной (предельной) цены (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет _______ (_______________________________________) рублей ____ коп. в том числе НДС ___% в размере_______________ (________________) рублей ___ коп. с учетом применения коэффициента снижения в размере ______ (_____) %. Максимальная (предельная) цена настоящего Договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а так же все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору.

3.2. Максимальная (предельная) цена, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, и Календарно-стоимостной график уточняются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения после получения положительного заключения государственной экспертизы государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее - Мосгосэкспертиза) в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом применения к смете на выполняемые работы коэффициента снижения, указанного в Протоколе согласования максимальной (предельной) цены. Порядок заключения дополнительного соглашения установлен пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Договора.

3.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о получении им положительного заключения Мосгосэкспертизы. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления Заказчика передать Заказчику дополнительное соглашение (далее – дополнительное соглашение), подписанное им по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. В случае ненаправления Подрядчиком подписанного дополнительного соглашения в адрес Заказчика, либо отказа от подписания направленного Заказчиком протокола разногласий к подписанному Подрядчиком дополнительному соглашению в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора, Заказчик имеет право на изменение максимальной (предельной) цены настоящего Договора и Календарно-стоимостного графика в одностороннем порядке, путем направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления (уведомление является одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ способом изменения договоров, а форма уведомления утверждена Приложением № 5 к настоящему Договору) (далее - Уведомление). Условия Договора об изменении цены настоящего Договора и Календарно-стоимостного графика считаются принятыми с момента получения Подрядчиком Уведомления.

3.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Договора, подписать его или направить в адрес Подрядчика протокол разногласий к дополнительному соглашению. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дополнительного соглашения, подписанного с протоколом разногласий подписать протокол разногласий и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику.

3.5. Цена настоящего Договора складывается из стоимости фактически выполненных Работ по каждому объекту в соответствии с согласованными Сторонами сметами с учетом применения к ней коэффициента снижения, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору.

При этом цена настоящего Договора не может превысить максимальную (предельную) цену настоящего Договора, определенную в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

3.6. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными условиями настоящего Договора в пределах цены настоящего Договора, предусмотренной в пункте 3.1. настоящего Договора.

3.7. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения Работ по настоящему Договору.

3.8. Стороны договорились, что вся сметная документация (сметы), составляемая во исполнение настоящего Договора, должна быть подготовлена в соответствии с Методикой оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» (Приложение № 6 к настоящему Договору).

4. Порядок и условия оплаты

4.1. Заказчик вправе произвести авансовое перечисление Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора в размере до 30 (тридцать) % от максимальной (предельной) цены настоящего Договора.

4.2. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Оплата производится за фактически выполненные работы за отчетный период в

соответствии с согласованными Сторонами сметами (с учетом применения к ним коэффициента снижения, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору), и за вычетом ранее оплаченного аванса (в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора) в размере пропорциональном стоимости выполненных работ соответственно от максимальной (предельной) цены Договора.

Заказчик производит оплату за отчетный период, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих выполнение работ:

4.2.1. по факту выполнения разработки проектно-сметной документации по каждому объекту - Акта о приемке выполненных работ по каждому объекту, представления Заказчику документов, указанных в пункте 7.3.1 настоящего Договора, а также оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и иных документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору);

4.2.2. по факту выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполнения испытаний и измерений по каждому объекту - Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому этапу, а также представления Заказчику оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, документов, предусмотренных пунктом 7.3.2 настоящего Договора, и иных документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.3. Окончательный расчет по настоящему Договору осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после подписания обеими Сторонами всех актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

В случае, если максимальная (предельная) цена настоящего Договора, определенная согласно пункту 3.2 настоящего Договора, окажется меньше суммы денежных средств, фактически выплаченных Подрядчику в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, то Подрядчик обязан возвратить Заказчику излишне перечисленную сумму на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

4.4. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. В случае нарушения Подрядчиком срока (конечного и/или промежуточных) выполнения Работ, и/или неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по передаче документов, предусмотренных в пункте 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе оплатить выполненные Работы в течение 60 (шестидесяти) дней после приемки Работ в порядке, предусмотренном в пунктах 7.2.-7.9. настоящего Договора.

4.6. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

4.7. Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения суммы предварительной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ передать Заказчику счет-фактуру на сумму предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Подрядчик обязан:5.1.1. Выполнить Работы своими силами надлежащим образом в полном объеме в

соответствии с условиями настоящего Договора. 5.1.2. Обеспечить выполнение Работ своими средствами, материалами, в том числе

деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с Техническим заданием. При этом Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания Работ предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах, а также возвратить его остаток.

5.1.3. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.5.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до

их приемки Заказчиком.5.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика при обнаружении:- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о

способе выполнения Работ;- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или

прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.6. Передать результат Работ Заказчику и подписать Акты о приемке выполненных работ по каждому объекту, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому этапу, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3), а также обеспечить получение Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и иных документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, указанных в пунктах 7.3 настоящего Договора и Техническом задании к настоящему Договору.

5.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования или в иной, срок согласованный Сторонами.

5.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.5.1.9. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ.5.1.10. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без

письменного согласия Заказчика.5.1.11. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся

эксплуатации или иного использования результата Работ по настоящему Договору. 5.1.12. Предоставить по требованию Заказчика документы (договоры, счета, счета-

фактуры и иные первичные учетные документы) на приобретение материалов, использованных

Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору.5.1.13. Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного)

оборудования (на оборудование, поставляемое Подрядчиком) гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям Ростехнадзора.

Подрядчик обеспечивает включение Заказчика в гарантийный талон в качестве лица, имеющего право самостоятельного обращения к заводу-изготовителю (официальному дилеру) с требованиями об устранении недостатков и замене оборудования в пределах гарантийного срока.

5.1.14. Получить все допуски, разрешения, свидетельства саморегулирующих организаций, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний органов государственного и муниципального контроля и надзора в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных ОАО «ОЭК» административных штрафов).

5.1.15. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований.

5.1.16. Обеспечить вывоз мусора и уборку места выполнения Работ.5.1.17. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ.5.1.18. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе

производства Работ.5.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных

разделах настоящего Договора.5.1.20. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ.5.1.21. При осуществлении сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику

исполнительную документацию по выполненным Работам (схемы, чертежи, профили участников и т.д.) в 4 (четырех) экземплярах, которая должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

5.1.22. Представить демонтированное оборудование Заказчику. 5.1.23. Выполнять Работы в соответствии с требованиями технических регламентов,

СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.

5.1.24. Заключать договор (договоры) страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора с Заказчиком страховую организацию и проект договора страхования.

5.1.25. Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль за выполнением работ.5.1.26. Обеспечить прохождение своим персоналом обучения и наличие аттестации в

специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

5.1.27. Предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим специальным правилам до начала производства Работ по настоящему Договору.

5.1.28. Обеспечить свой персонал всеми видами защитных средств (в том числе, но не

ограничиваясь, электрозащитными средствами - при работах в электроустановках), испытанными в установленном порядке и имеющие соответствующие бирки.

5.1.29. Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федерации.

5.1.30. Своевременно устранять замечания, полученные в ходе рассмотрения Мосгосэкспертизой разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации, не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.

5.1.31. Подрядчик обязан заключать все договоры с контрагентами во исполнение настоящего Договора в строгом соответствии с положениями «Порядка заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и вводу в эксплуатацию оборудования» (Приложение № 8 к настоящему Договору) (далее – «Порядок заключения договоров»):

5.1.31.1. Размещать заказы на проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования на конкурсной основе, с обязательным согласованием с Заказчиком стартовых условий запросов котировок, конкурсов и аукционов, если цена предполагаемого к заключению Контракта составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей (с учетом НДС) и более.

5.1.31.2. Согласовать с Заказчиком предполагаемые к заключению контракты (договоры), если цена контракта (договора) составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей (с учетом НДС) и более.

5.1.31.3. В случае увеличения суммы контракта (договора), заключенного в соответствии с п. 5.1.31.1 более чем на 20% от первоначальной суммы, Подрядчик обязан назначить новые торги.

5.1.31.4. В случае увеличения суммы контракта (договора), заключенного Подрядчиком в соответствии с п.5.1.31.1 до 20% от первоначальной суммы, заключение дополнительного соглашения к контракту (договору) согласовывается Заказчиком.

5.1.31.5. Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе исполнения контрактов (договоров), заключенных по результатам процедур, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Подрядчик имеет право:5.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков,

при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.3. Заказчик обязан:5.3.1. Принять Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, и в случае

отсутствия мотивированных возражений подписать Акты о приемке выполненных работ по каждому объекту, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому этапу, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

5.3.2. Оплатить Работы по цене и в порядке, указанным в разделах 3 и 4 настоящего Договора.

5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.3.4. Передать Подрядчику давальческие материалы и оборудование, указанные в Техническом задании в срок, предусмотренный в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3.5. Передать Подрядчику разрешение на строительство до начала выполнения строительно-монтажных работ.

5.3.6. Заказчик обязан осуществлять строительный контроль за выполнением работ.

5.4. Заказчик имеет право:5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком.5.4.2. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за соответствием

объема и стоимости выполненных Работ, качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, и иным нормативным документам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям.

5.4.3. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.23, 5.1.28, 5.1.29. Заказчик вправе приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до устранения Подрядчиком нарушений. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора.

5.4.4. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной документации неограниченное число раз.

5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Материалы и иные ресурсы

6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов и на своем оборудовании или из материалов и с использованием оборудования Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет.

6.3. Заказчик передает Подрядчику материал по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в случае предоставления оборудования, необходимого для выполнения работ, Стороны передают их по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) с приложением инструкций и технической документации по их использованию, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении, в связи с исполнением настоящего Договора.

7. Выполнение Работ и сдача-приемка

7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей в Приложении № 7 к настоящему Договору.

7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной такого уведомления.

7.2. Подрядчик обязуется ежемесячно уведомлять Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с

учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя представителя Заказчика, указанного в Приложении № 7 к настоящему Договору.

Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного уведомления Заказчиком.

– 7.3. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ за отчетный период в соответствии с Календарно-стоимостным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору). Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 (пяти) дней по завершении этапа документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ по настоящему Договору:

– 7.3.1. При разработке проектно-сметной документации:– а) проектно-сметная документация в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе,

в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате). Сметная документация предоставляется в формате АРПС 1.10.;

– б) иная документация в объеме, формате и количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);

– в) Акт приема-передачи проектно-сметной документации;– г) Акт о приемке выполненных работ по каждому объекту в 4 (четырех) экземплярах;– д) Счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные

Подрядчиком.– 7.3.2. При выполнении строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ,

проведении испытаний и измерений:– а) Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту; – б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому

этапу;– в) счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные

Подрядчиком.– г) иная документация в объеме и количестве экземпляров, указанном в Техническом

задании (Приложение №1 к настоящему Договору);– д) Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных

объектов основных средств (по форме № ОС-3).– 7.4. Проектно-изыскательские работы считаются полностью выполненными

Подрядчиком после получения Заказчиком положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, считаются полностью выполненными с момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

– 7.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, рассматривает представленные документы, утверждает и подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении.

7.6. Заказчик вправе не рассматривать документы, перечисленные в пункте 7.3 настоящего Договора и не оплачивать выполненные Подрядчиком Работы, если указанные документы представлены не в полном объеме, либо оформлены с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и города Москвы.

– 7.7. После утверждения Заказчиком проектно-сметной документации Заказчик направляет ее в Мосгосэкспертизу для подготовки заключения государственной экспертизы, при этом Подрядчик обязан оказывать Заказчику содействие.

– 7.7.1. Подрядчик обязан своевременно устранить замечания, полученные от Мосгосэкспертизы, и внести в разработанную проектно-сметную документацию все необходимые исправления в срок, установленный Заказчиком.

– 7.7.2. Исправленную проектно-сметную документацию Подрядчик передает Заказчику в порядке, установленным пунктами 7.3 -7.7 настоящего Договора. Все исправления проектно-сметной документации Подрядчик выполняет за свой счет.

– 7.8. Все работы по подготовке проектно-сметной документации, ее согласованию во всех необходимых инстанциях и устранению замечаний должны быть выполнены Подрядчиком в пределах срока, установленного в пункте 2.1. настоящего Договора.

7.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части, предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и начинается со следующего дня после подписания обеими Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

8.2. Подрядчик гарантирует:- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным

спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.

Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком.

8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ, как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения конечного и / или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.-8.5. настоящего Договора;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.7,

5.1.11, 5.1.13. и 9.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.21 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.24 и 5.1.31 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

Систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора.

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.8. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных по настоящему Договору проектно-изыскательских работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ.

– 9.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке:

– 9.9.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика.

– 9.9.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения

расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.

9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки.

9.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Расторжение Договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к

качеству выполняемых Работ;- систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков

выполнения Работ по настоящему Договору;- систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков

предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

- в случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, полученного им от Заказчика или непредставления им подписанного дополнительного соглашения в срок, установленный п. 3.3. настоящего Договора;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.12.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1. настоящего Договора

со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика.

12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями, за исключением случаев, установленных пунктами 12.1. и 13.4 настоящего Договора.

Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13.4. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договорились о том, что изменение настоящего Договора в части цены и промежуточных сроков выполнения Работ, осуществляется посредством направления Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора Уведомления, форма которого утверждена Приложением № 5 к настоящему Договору.

13.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованием Заказчика к результатам Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

13.6. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

13.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

13.8. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

13.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:Приложение № 1 – «Техническое задание» на __ л. (оформляется в соответствии с Разделом VI. Техническая часть конкурсной документации);Приложение № 2 – «Календарно-стоимостной график» на __ л.;Приложение № 3– «Протокол согласования максимальной (предельной) цены» на __ л.; Приложение № 4 – форма «Дополнительное соглашение» на ___ л.;Приложение № 5 – форма «Уведомление об изменении цены Договора и календарно-стоимостного графика» на __ л.;Приложение № 6 – «Методика оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» на __ л.;Приложение № 7 – «Ответственные представители сторон» на ___ л.;Приложение № 8 - «Порядок заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и вводу в эксплуатацию оборудования» на ____ л.

14. Адреса и реквизиты Сторон

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________(название организации)

ОАО «ОЭК»

____________________________________ Адрес места нахождения: 101000, г. Москва,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кривоколенный пер., д. 10, стр. 4.ИНН/КПП 7720522853/997450001ОКПО 76561356, ОКВЭД 40.11.51р/с 407 028 107 001 700 012 48в ОАО «Банк Москвы»к/с 30101810500000000219 БИК 044525219тел. (___) _______, факс: (____) ________

_______________________________(наименование должности)


_________________(подпись)

_______________(Ф. И.О.)

__________________(подпись)

______________(Ф. И.О.)

м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.

Приложение № 1к договору на выполнение комплекса работот _____________№_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОДРЯДЧИК:

__________________________________(название организации)

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.

Приложение № 2 к договору на выполнение комплекса работ от _____________№_______

КАЛЕНДАРНО-СТОИМОСТНОЙ ГРАФИК

Наименование выполняемых Работ на РТП (ТП, РПА) по этапу

Стоимость Работ с учетом применения коэффициента снижения (К =_____%) в отчетном периоде, руб. с учетом НДС*

ИТ

ОГО

по

этап

у,

руб.

С Н

ДС

2012 год 2013 год

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль

май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

1. Разработка проектно-сметной документации :Диспетчерский № 19046 (инв. № 010601411)Диспетчерский № 19049 (инв. № 010601419)Диспетчерский № 19183(инв. № 010600070)Диспетчерский № 19112 (инв. № 010600640)Диспетчерский №19190 (инв. № 010601149)Диспетчерский №18019 (инв. № 010600719)Диспетчерский №21151 (инв. № 010601063)Диспетчерский №26071 (инв. № 5-01989)Диспетчерский №18091 (инв. № 010600235)Диспетчерский №18093 (инв. № 010600232)Диспетчерский №20029 (инв. № 010601047)Диспетчерский №20063 (инв. № 010600938)Диспетчерский №19179 (инв. № 010600871)Диспетчерский №21154 (инв. № 010601690)Диспетчерский №19017 (инв. № 010601673)Диспетчерский №22686 (инв. № 010601156)Диспетчерский №20044 (инв. № 010600733)Диспетчерский №21121(инв. № 010600555)2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Испытания и измерения

Диспетчерский № 19046 (инв. № 010601411)Диспетчерский № 19049 (инв. № 010601419)Диспетчерский № 19183(инв. № 010600070)Диспетчерский № 19112 (инв. № 010600640)Диспетчерский №19190 (инв. № 010601149)Диспетчерский №18019 (инв. № 010600719)Диспетчерский №21151 (инв. № 010601063)Диспетчерский №26071 (инв. № 5-01989)Диспетчерский №18091 (инв. № 010600235)Диспетчерский №18093 (инв. № 010600232)Диспетчерский №20029 (инв. № 010601047)Диспетчерский №20063 (инв. № 010600938)Диспетчерский №19179 (инв. № 010600871)Диспетчерский №21154 (инв. № 010601690)Диспетчерский №19017 (инв. № 010601673)Диспетчерский №22686 (инв. № 010601156)Диспетчерский №20044 (инв. № 010600733)Диспетчерский №21121(инв. № 010600555)Всего:

* Заполняется в соответствии с предложением победителя процедуры закупки.

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика – ____________________________________ и от Заказчика - _________________________________, удостоверяем, что достигнуто соглашение о следующем:

Максимальная (предельная) цена по Договору подряда на выполнение комплекса работ от «___»_________ 20__ №___________ с учетом применения коэффициента снижения в размере ______ (___)%, составляет: __________________________________ (_______________________________________) рублей ____ коп. в том числе НДС ___% в размере_______________ (_____________________________________________) рублей ___ коп.

Максимальная (предельная) цена по Договору на выполнение комплекса работ включает в себя:

1. Максимальную (предельную) цену проектно-изыскательских работ с учетом применения коэффициента снижения в размере ______ (___)% и составляет _______ (_______________________________________) рублей ____ коп. в том числе НДС ___% в размере_______________ (_____________________________________________) рублей ___ коп.

2. Максимальную (предельную) цену строительно-монтажных работ с учетом применения коэффициента снижения в размере ______ (___)% и составляет _______ (_______________________________________) рублей ____ коп. в том числе НДС ___% в размере_______________ (_____________________________________________) рублей ___ коп.

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.


ФОРМА

Дополнительное соглашение № ________к договору на выполнение комплекса работ от _________ № __________

Москва ____________ 20___ г. Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем «_______» в лице _________, действующего на основании ________, с одной стороны,

и _______, именуемое в дальнейшем «_________», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору от _________ № _________ (далее – Договор) о следующем:

1. Стороны установили, что максимальная (предельная) цена Договора с учетом применения коэффициента снижения в размере ____% составляет __________ (______) рублей ___ коп., включая НДС (18%) - ________ (________) рублей ____ коп.

2. Изложить Календарно-стоимостной график (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Настоящее Соглашение подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для ___________ и для _______.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют условия Договора.

6. Следующее Приложение является неотъемлемой частью настоящего Соглашения: Приложение № 1- «Календарно-стоимостной график» на ___ л.

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.


ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕУведомление об изменении цены Договора и календарно-стоимостного графика

_____________ 20___ г. (дата составления)

Настоящим уведомляем о том, что:1. Максимальная (предельная) цена Договора с учетом применения коэффициента

снижения в размере ____% составляет __________ (______) рублей ___ коп., включая НДС (18%) - ________ (________) рублей ____ коп.

2. Календарно-стоимостной график (Приложение № 2 к Договору) принимается Сторонами в редакции Приложения № 1 к настоящему Уведомлению.

3. В соответствии с пунктом 13.4 Договора на выполнение комплекса работ от «____» ___________ 201__ г. №____ во всем остальном, что не указано в настоящем уведомлении (в том числе, но не исключительно: порядок выполнения и сдачи-приемки работ, порядок контроля за выполнением работ, порядок оплаты выполненных работ, порядок устранения недостатков выполненных работ, гарантии на выполненные работы, ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ и т.д.), действуют положения Договора на выполнение комплекса работ от «____» ___________ 201__ г. №____.

4. Неотъемлемой частью настоящего Уведомления является Приложение № 1 -«Календарно-стоимостной график».

_____________________________________ ____________________(должность ответственного лица) (подпись, печать) (ФИО ответственного лица)

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.


МЕТОДИКА

оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту,

осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК»

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки сметной стоимости строительства новых, реконструкции и технического перевооружения действующих зданий и сооружений, выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а также технического обслуживания оборудования, осуществляемых подрядным способом.

2. Оценка сметной стоимости строительства новых, реконструкции и технического перевооружения действующих зданий и сооружений, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а также техническое обслуживание оборудования, осуществляемых подрядным способом, производится на основании рабочей документации, ведомости объемов работ, дефектной ведомости, проекта производства работ и проекта организации работ, согласованных с заказчиком.

3. Оценка стоимости в сметной документации осуществляется в соответствии с:3.1. Методикой определения стоимости строительной продукции на территории

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1.

3.2. Сборниками территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденными постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП.

3.3. Государственными сметными нормативами «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001), утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. № 253.

3.4. Нормативными и иными документами Министерства регионального развития РФ.3.5. Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования,

адекватными условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанными ОАО «Центральное конструкторское бюро «Энергоремонт» и введенными в действие с 1 января 2004 г.

3.6. ВУЕР на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений, разработанными ОАО «Фирма ОРГРЭС» филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и введенными в действие в 2004 году.

3.7. Распоряжениями и постановлениями Правительства Москвы.3.8. Приказами и распоряжениями ОАО «ОЭК».3.9. Основными положениями по разработке сметной документации (приложение к

настоящей Методике).4. Сметная документация составляется с применением Территориальных единичных

расценок и индексов удорожания к элементам прямых затрат, разработанных МЦЦС «Мосстройцены», одним из следующих методов:

а) ресурсным методом с раскладкой затрат согласно МДС 81-35.2004;б) базисно-индексным методом; в) ресурсно-индексным методом.5. Сметная документация составляется в текущем уровне цен.6. В сметной документации указывается стоимость работ в двух уровнях цен:

а) в базисном уровне, определяемом на основе сметных норм и цен 2001 года;б) в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления

сметной документации.7. Для приемки заказчиком строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных

работ, выполненных подрядным способом, в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ применяется форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

8. Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

9. Для сокращения сроков согласования договоров подряда и проверки достоверности претензий, предъявляемых к подрядным организациям, сметная документация составляется с помощью проведения автоматизированной экспертизы с использованием сметных программных комплексов, входящих в систему «АРПС 1.10», и представляется в ОАО «ОЭК» на электронных и бумажных носителях.

10. В договоре подряда указывается тип договорной цены – твердая или приблизительная.

11. В заголовке сметы указываются: а) номер сметы;б) номера приложений к смете;в) ссылка на документ, на основании которого приняты объемы и условия производства

работ (проект, опись работ, дефектная ведомость, акт на дополнительные работы и т. д.);г) ценовые факторы, на основании которых составлена сметная документация (дата

выполнения сметы);д) вид затрат: новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий

ремонт и т. д.;е) полное наименование объекта согласно генеральному плану;ж) инвентарный номер заказа.12. Сметные нормативы ГЭСН-2001 (ТСН-2001), ГЭСНр-2001 (ТСНр-2001), ГЭСНм-

2001 (ТСНм-2001) и ГЭСНп-2001 (ТСНп-2001) разработаны на основе принципа усреднения стоимости применяемых машин, механизмов и материалов. В тех случаях, когда расценки на материальные ресурсы, предлагаемые сметной нормативной базой, отличаются от фактических характеристик и стоимости ресурса, разрешается включать в расценку ресурсы по их фактической стоимости.

13. Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования определяется с применением:

а) базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению;

б) ВУЕР на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений.

14. При определении стоимости работ по ремонту энергетического оборудования поправочный коэффициент обосновывается подрядной организацией согласно техническим частям сборников, после чего согласуется заказчиком.

15. Если в действующей сметно-нормативной базе отсутствуют необходимые сметные нормативы или если технология работ или потребность в ресурсах отличаются от предусмотренных в сборниках действующих государственных элементных сметных норм (ГЭСН), то разрабатываются индивидуальные нормы и расценки.

16. В соответствии с пунктом 4.22 МДС 81-35.2004 расход материальных ресурсов определяется в физических единицах измерения (м3, м2, т и др.), а стоимость их указывается в

сметной документации (ведомости договорных цен, сметы) независимо от того, кто их приобретал: заказчик или подрядчик.

17. В локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до двух знаков после запятой.

В объектных сметных расчетах (сметах) итоговые суммы из локальных сметных расчетов (смет) указываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой.

В сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

Сумма налогов не округляется.18. При определении стоимости проектных и изыскательских работ применяются

индексы, установленные протоколом заседания Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы на текущий период.

19. Ведомственные сметные нормативы и прейскуранты на услуги применяются после согласования с заказчиком.

Согласованные и утвержденные оригиналы ведомственных сметных нормативов и прейскурантов хранятся в отделе контроля смет и договоров по строительству распределительных сетей, отделе контроля смет и договоров по строительству сетей высоковольтного напряжения и в отделе ремонтов и реконструкции.

Приложение № 1 – «Основные положения по разработке сметной документации» на 6 л.

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п..

Приложение № 1 к Методике оценки сметной стоимостиработ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК»

Основные положения по разработке сметной документации

№п/п

Наименование работ и затрат Обоснование Порядок определения стоимости

1. Прямые затраты Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;

Общие указания по применению территориальных сметных нормативов для г. Москвы (ТСН-2001.12)

По сметно-нормативной базе 2001 года.

1.1. Основная зарплата рабочих и зарплата рабочих, обслуживающих механизмы

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;

Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные

Базисно-индексный метод:Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период.

Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной

№п/п


и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001);Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда (МДС 83-1.99);Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ)

деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.

Ресурсный метод: Исходя из нормативной потребности необходимых трудозатрат (человеко-час), взятых на основе единых норм и расценок (ЕНиР), ведомственных норм времени и расценок (ВНиР), типовых норм и расценок (ТНиР), федеральных единичных расценок (ФЕР) и Сборников территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), и тарифных ставок по квалификационным разрядам, но не выше тарифных ставок, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов.

1.2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов


Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001);Сборник средних сметных цен на основные


Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.

Ресурсный метод: Исходя из нормативной потребности необходимых машин (машиночас), взятых на основе ЕНиР, ВНиР, ТНиР, ФЕР и Сборников территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), или по данным проекта организации

№п/п


строительные ресурсы в РФ (ССЦ) строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и соответствующей цены 1 машиночаса, но не более чем приведенные в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов.

1.3. Материальные ресурсы Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;

Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001);Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ)


Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.

Ресурсный метод:Исходя из нормативной потребности по фактическим ценам, но не выше средне сложившихся цен в регионе, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.

В исключительных случаях при невозможности приобретения материалов по средним ценам применение материалов с более высокими ценами согласовывать с заказчиком письменно до начала производства работ, с приложением обосновывающих документов.Величину транспортных расходов по доставке материалов до приобъектного склада определять исходя из данных об источниках их получения, наиболее

№п/п


рациональных способах их транспортирования по кратчайшему расстоянию и тарифов на перевозку грузов. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы принимать в соответствии с классификацией грузов по ценам, разработанным Сборником средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы.Для материалов, включенных в сметный расчет по счету, транспортная составляющая с учетом заготовительно-складских расходов составляет:а) для кабельно-проводниковой продукции – 3,5%;б) для штучной электротехнической продукции – 9%;в) для импортных материалов – 4%;г) для материалов 1 класса груза – 7,5%;д) для материалов 2 класса груза 10%;е) для материалов 3 класса груза 12%.

1.4. Дополнительные затраты на усложненные условия производства работ


Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июня 2004 г. № АП-3230/06

Применять к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и заработную плату рабочих, обслуживающих машины).Данные затраты учитывать на основании ПОС, ППР и дефектных ведомостей, утвержденных заказчиком.

2. Накладные расходы Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004);Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8);письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 мая 2004 г. № АП-2725/06 и от 31 января 2005 г. № ЮТ-260/06

Определяются в процентах по нормативам, установленным от зарплаты рабочих-строителей:а) в базисном уровне цен по таблице 1 ТСН-2001.8 в зависимости от вида работ;б) в текущем уровне цен по нормативной таблице в сборнике коэффициентов пересчета в зависимости от шифра единичной расценки.Определяются в процентах по нормативу, установленному от зарплаты машинистов:а) в базисном уровне цен по технической части ТСН-2001;


№п/п


(с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08);письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08;письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08

б) в текущем уровне цен по пункту 6 (ранее пункт 8) Сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованного Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы.Норматив накладных расходов от зарплаты машинистов един и не зависит от вида работ или шифра единичной расценки.

3. Сметная прибыль Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве(МДС 81-25.2001);письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (в редакции письма Росстроя от 8 февраля 2008 г. № ВБ-338/02, с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08); Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8);письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08;письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08

Определяется в процентах по нормативам, установленным от зарплаты рабочих-строителей:а) в базисном уровне цен по таблице 1 ТСН-2001.8 в зависимости от вида работ;б) в текущем уровне цен по нормативной таблице в сборнике коэффициентов пересчета в зависимости от шифра единичной расценки.

4. Затраты на временные здания и сооружения

Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения (ТСН-2001.10); приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001); приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001)

Затраты на временные здания, сооружения в процентах от строительно-монтажных работ по ТСН-2001.10 (по видам строительства или по назначению сооружения или видам конструктивного элемента), или расчеты за титульные временные здания и сооружения производить за фактически построенные временные здания и сооружения.Нетитульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет накладных расходов.

5. Затраты на удорожание производства работ в зимнее время

Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время (ТСН-2001.9);Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001);Сборник сметных норм дополнительных затрат при

Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в таблице 1 ТСН-2001.9, являются среднегодовыми (и не зависят от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ) и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (зарплаты, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда.Если работы подрядчика разовые и происходят в летний период и в

№п/п


производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001)

отапливаемых зданиях и сооружениях, данные затраты на усмотрение заказчика могут не учитываться.

6. Прочие работы и затраты Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;

распоряжение Правительства Москвы от 30 августа 2005 г. № 1680-РП

Принимать по приложению № 8 к МДС 81-35.2004 и только при фактическом наличии у подрядчика работ и затрат, отраженных отдельно в договоре подряда.

7. Непредвиденные работы и затраты

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, пункт 4.96

В размере:2% для объектов непроизводственного назначения;3% для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации.


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за обеспечение и контроль выполнения Работ договору подряда на выполнение комплекса работ:

- от Заказчика:1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс:

________; адрес электронной почты: ___________________;2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс:

________; адрес электронной почты: ___________________.

- от Подрядчика:1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс:

________; адрес электронной почты: ___________________;2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс:

________; адрес электронной почты: ___________________.

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.

73


Порядокзаключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика),

проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее

наиболее низкую цену контракта (договора).Генеральный подрядчик (подрядчик) – юридическое лицо, с которым ОАО

«Объединенная энергетическая компания» состоит в договорных отношениях по вопросам проектирования и строительства объектов.

Технический заказчик (заказчик) – юридическое лицо, уполномоченное на основании контракта (договора) с ОАО «Объединенная энергетическая компания» на реализацию проектов ОАО «Объединенная энергетическая компания» в части проектирования и строительства объектов.

Запрос котировок цен (далее – запрос котировок) – способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ОАО «Объединенная энергетическая компания», технического заказчика (заказчика) или генерального подрядчика (подрядчика) сообщается заранее определенному кругу участников размещения заказа с учетом необходимости получить предложения не менее чем от трех из них. Победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта (договора).

Заявка на участие в конкурсе (аукционе) - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе (аукционе) на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса (аукциона) и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе (аукционе) включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта (договора), и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная ОАО «Объединенная энергетическая компания», техническим заказчиком (заказчиком) или генеральным подрядчиком (подрядчиком), содержащая сведения о необходимых товарах, работах, услугах.

Контракт - контракты (договоры), связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов: на услуги технического заказчика (заказчика), выполнение проектных и строительных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования, заключаемые ОАО «Объединенная энергетическая компания» или по согласованию с ОАО «Объединенная энергетическая компания».

Котировочная заявка – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в запросе котировок цен на условиях, указанных в запросе котировок.

1. Лот – предмет отдельного конкурса (аукциона, запроса котировок цен), путем проведения которого определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Организатор – договорный отдел ОАО «Объединенная энергетическая компания», к компетенции которого относится деятельность по обеспечению проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

Официальный сайт – официальный сайт ОАО «Объединенная энергетическая компания» в сети «Интернет» - www . uneco . ru .

Секретарь центрального закупочного органа – работник ОАО «Объединенная энергетическая компания», не являющийся членом центрального закупочного органа.

Участник размещения заказа - любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, претендующие на заключение контракта (договора).

Центральный закупочный орган – коллегиальный орган ОАО «Объединенная энергетическая компания», который создается для оценки заявок на участие в конкурсе (аукционе) и котировочных заявок, а также для определения победителя конкурса (аукциона) и запроса котировок цен.

Центр ответственности – структурное подразделение ОАО «Объединенная энергетическая компания», по заявке которого был сформирован размещаемый заказ.

Шаг аукциона – интервал между двумя соседними объявлениями цены.

2. Сфера действия

2.1. Настоящий Порядок заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и вводу в эксплуатацию оборудования (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2008 г. № 1177-ПП «Об увеличении уставного капитала ОАО “Объединенная энергетическая компания”».

2.2. Требования настоящего Порядка распространяются на контракты (договоры), связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов: на услуги технического заказчика (заказчика), на выполнение проектных и строительных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования, заключаемые ОАО «Объединенная энергетическая компания», при условии, что цена Контракта составляет более 826 000 руб. (с учетом НДС), или по согласованию с ОАО «Объединенная энергетическая компания», если цена Контракта от 5 000 000 руб. (с учетом НДС) и более (далее – Контракт).

2.3. Порядок заключения - договоров, не связанных с финансированием ОАО «Объединенная

энергетическая компания» проектирования и строительства объектов: на услуги технического заказчика (заказчика), выполнение проектных и строительных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования, а также

- договоров, связанных с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов, но цена которых равна или менее 826 000 руб. (с учетом НДС),

регламентируется локальными актами ОАО «Объединенная энергетическая компания».

2.4. Настоящий Порядок предусматривает следующие процедуры заключения Контрактов в связи с финансированием услуг технического заказчика (заказчика),


проектных и строительно-монтажных работ, поставки, настройки и вводу в эксплуатацию оборудования:

2.4.1. заключение ОАО «Объединенная энергетическая компания» Контрактов;2.4.2. заключение техническим заказчиком (заказчиком), генеральным

подрядчиком (подрядчиком) Контрактов на проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования в случаях, когда условиями Контрактов с ОАО «Объединенная энергетическая компания», обязанность заключения таких Контрактов возложена на технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика).

2.5. Цена Контракта определяется по совокупности взаимосвязанных сделок – двух или более сделок, направленных на приобретение однородных товаров, работ и услуг в течение трех календарных месяцев. Течение указанного срока начинается с момента заключения первой сделки, направленной на приобретение однородных товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Разделение на лоты тождественных сделок не допускается. 2.6. ОАО «Объединенная энергетическая компания» обязано в установленном

гражданским законодательством Российской Федерации порядке:2.6.1. включать в предполагаемые к заключению с техническими заказчиками

(заказчиками), генеральными подрядчиками (подрядчиками) Контракты положения:- об обязательном размещении заказов на проведение проектных и строительно-

монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования на конкурсной основе, об обязательном согласовании с ОАО «Объединенная энергетическая компания» стартовых условий запросов котировок, конкурсов, аукционов, если цена предполагаемого к заключению Контракта составляет не менее 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более,

- об обязательном согласовании с ОАО «Объединенная энергетическая компания» предполагаемых к заключению Контрактов, если цена Контракта составляет 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более;

2.6.2. дополнить заключенные с техническими заказчиками (заказчиками), генеральными подрядчиками (подрядчиками) Контракты положениями:

- об обязательном размещении заказов на проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования на конкурсной основе, об обязательном согласовании с ОАО «Объединенная энергетическая компания» стартовых условий запросов котировок, конкурсов и аукционов, если цена предполагаемого к заключению Контракта составляет 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более,

- об обязательном согласовании с ОАО «Объединенная энергетическая компания» предполагаемых к заключению Контрактов, если цена Контракта составляет 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более.

2.7. Заключение дополнительных соглашений к Контрактам.2.7.1 В случае увеличения суммы Контракта, заключенного ОАО «Объединенная

энергетическая компания» более чем на 20% от первоначальной суммы, ЦЗО обязан назначить новую конкурсную процедуру в соответствии с настоящим Порядком.

2.7.2 В случае увеличения суммы Контракта, заключенного техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком), до 20% от первоначальной суммы, заключение дополнительного соглашения к Контакту согласовывается ЦЗО ОАО «Объединенная энергетическая компания» в соответствии с пп. 9.6 – 9.12 Порядка.

2.7.3 В случае увеличения суммы Контракта, заключенного техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком), более чем на 20% от первоначальной суммы, последний обязан назначить новые торги согласно процедуре, предусмотренной настоящим Порядком.

Данное правило распространяется как на Контракты, заключенные ОАО «Объединенная энергетическая компания», так и на Контракты, заключаемые техническими заказчиками (заказчиками), генеральными подрядчиками (подрядчиками) в связи с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов.

2.8. Ежеквартально, не позднее 10 дней до начала квартала, ОАО «Объединенная энергетическая компания» обязана предоставить в электронном виде в Контрольный комитет города Москвы квартальный план проведения конкурсных процедур (запросов котировок, конкурсов и аукционов), проводимых в соответствии с настоящим Порядком.

1.9. По запросу Контрольного комитета города Москвы ОАО «Объединенная энергетическая компания» обязана предоставить документацию проводимых запросов котировок, конкурсов и аукционов.

3. Центральный закупочный орган

3.1. Состав центрального закупочного органа (далее – ЦЗО) определяется в порядке, установленном Уставом и локальными актами ОАО «Объединенная энергетическая компания».

3.2. Председатель ЦЗО утверждается Советом директоров ОАО «Объединенная энергетическая компания».

3.3. Центральный закупочный орган вправе принимать любые не противоречащие требованиям настоящего Порядка и иных локальных актов ОАО «Объединенная энергетическая компания» решения по результатам рассмотрения заявок и определения победителя конкурса и запроса котировок цен, обязательные для исполнения заинтересованными структурными подразделениями Общества.

3.4. Заседание ЦЗО считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов ЦЗО.

3.5. Решения по любым вопросам принимаются центральным закупочным органом большинством голосов от числа присутствующих членов ЦЗО. Каждый член ЦЗО по каждому лоту, выставленному на конкурс или запрос котировок цен, имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя ЦЗО.

В отсутствие председателя ЦЗО его функции выполняет заместитель председателя ЦЗО, назначенный председателем ЦЗО.

3.6. Заседания центрального закупочного органа проводятся по мере необходимости. Дата и время проведения заседания определяется председателем ЦЗО.

3.7. Председатель ЦЗО утверждает регламент ЦЗО и типовые формы документов (контрактов, договоров, бланков и т.п.), необходимых для осуществления центральным закупочным органом своих полномочий.

3.8. На заседании центрального закупочного органа секретарем ЦЗО ведется протокол заседания ЦЗО (далее – протокол). Протокол подписывается всеми членами ЦЗО, присутствовавшими на заседании, председателем и секретарем ЦЗО в течение трех рабочих дней после заседания ЦЗО.

3.9. Протоколы заседаний ЦЗО, конкурсная документация, запросы котировок, заявки на участие в конкурсе и котировочные заявки участников в течение одного года хранятся у секретаря ЦЗО, после чего передаются в архив ОАО «Объединенная энергетическая компания», где хранятся в соответствии с требованиями локальных актов.

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) В СВЯЗИ С

ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

4. Способы размещения заказа ОАО «Объединенная энергетическая компания»

4.1. Запрос котировок цен. 4.1.1. ОАО «Объединенная энергетическая компания» вправе заключать

Контракты в связи с финансированием проектирования и строительства объектов посредством запроса котировок цен, если цена Контракта (договора) составляет от 826 000 рублей до 1 770 000 рублей (с учетом НДС).

4.1.2. При отборе контрагента посредством запроса котировок цен Организатор анализирует рынок потенциальных поставщиков, подрядчиков или исполнителей, способных поставить необходимые товары, выполнить работы и оказать услуги, определяет диапазон сложившихся на рынке цен, перечень потенциально наиболее привлекательных участников размещения заказа.

4.1.3. При отборе контрагента посредством запроса котировок цен запрос должен быть направлен с учетом необходимости получения предложений не менее чем от трех контрагентов.

4.1.4. Потенциальным участникам размещения заказа посредством запроса котировок цен должны быть направлены:

- запрос котировок; - форма котировочной заявки.4.1.5. Запрос котировок содержит следующие сведения:- наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты

заказчика;- форма котировочной заявки;- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания

услуг;- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;- сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах,

в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;

- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;- срок подписания победителем Контракта со дня подписания протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок.4.1.6. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями запроса

котировок и содержит следующие сведения:- наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения

заказа;- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания

услуг;- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных)

в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.4.2. Конкурс. 4.2.1. ОАО «Объединенная энергетическая компания» вправе заключать

Контракты в связи с финансированием проектирования и строительства объектов посредством проведения открытого конкурса, если цена Контракта от 1 770 000 рублей (с учетом НДС) и более.

4.2.2. При проведении открытого конкурса извещение о его проведении доводится до неограниченного круга лиц путем его размещения на официальном сайте ОАО «Объединенная энергетическая компания» не менее чем за тридцать дней до даты окончания приема заявок участников; конкурсная документация направляется потенциальным контрагентам, изъявившим желание принять участие в открытом конкурсе.

4.2.3. Конкурсная документация содержит: - требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкцию

по ее заполнению; - требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара,

который является предметом конкурса, его функциональных характеристик, а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;

- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (если необходимо);

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- порядок формирования цены Контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

- порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

- требования к участникам размещения заказа, установленные в пункте 6.3 настоящего Порядка;

- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

- место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;- срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект Контракта;- проект Контракта.4.2.6. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие

сведения:- форма торгов;- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,

номер контактного телефона представителя ОАО «Объединенная энергетическая компания»;

- предмет Контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг;

- место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный

сайт, на котором размещена конкурсная документация;

- место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе;- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место

и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.4.2.7. С 01 января 2010 года вступает в силу следующая последовательность

конкурсного отбора ОАО «Объединенная энергетическая компания» технического заказчика (заказчика) и генерального подрядчика (подрядчика) на проектирование и строительство объектов:

- проводится конкурс по выбору технического заказчика (заказчика), критерием которого является процент снижения стоимости услуг последнего;

- выбранный по результатам конкурса технический заказчик (заказчик) объявляет конкурс на отбор генерального подрядчика (подрядчика).

4.2.8. Конкурс на заключение Контракта (договора) с генеральным подрядчиком (подрядчиком) в связи с финансированием проектирования и строительства объектов, в обязательном порядке проводится с разбиением по видам:

-на проведение работ;-на поставку технологического оборудования.

Конкурс не разбивается на виды, в случае , если поставляемые работы и товары представляют единое целое и не могут быть разбиты на лоты.

4.3. Аукцион4.3.1. Путем проведения аукциона, ОАО «Объединенная энергетическая

компания» вправе заключать Контракты, связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов, при закупке товара, имеющего количественное измерение (штуки, килограммы или т.п.)

4.3.2. Аукцион проводится в месте нахождения ЦЗО.4.3.3. Извещение о проведении аукциона и условия его проведения (в том числе

шаг аукциона) формируются и размещаются с соблюдением требований, установленных пунктом 4.2 настоящего Порядка.

5. Порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО «Объединенная энергетическая компания» и ЦЗО при размещении заказа

5.1. В целях реализации настоящего Порядка права и обязанности работников ОАО «Объединенная энергетическая компания» при размещении соответствующего заказа устанавливаются в соответствии с настоящей главой.

5.2. Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с годовой комплексной программой закупок.

5.3. Организатор осуществляет всю необходимую подготовительную работу, в том числе:

5.3.1. Формирует необходимую документацию. 5.3.2. Созывает заседание ЦЗО по конкретным вопросам. 5.3.3. Направляет необходимую документацию участникам размещения заказа для

участия в конкурсе и запросе котировок цен. 5.3.4. Готовит извещения о проведении открытого конкурса (аукциона) и

обеспечивает их доведение до неограниченного круга лиц (путем размещения на официальном сайте ОАО «Объединенная энергетическая компания»).

5.3.5. Получает заявки на участие в конкурсе (аукционе), котировочные заявки от участников размещения заказа.

5.3.6. Передает поступившие материалы секретарю ЦЗО.5.3.7. Совершает иные необходимые действия.5.4. Секретарь центрального закупочного органа: 5.4.1. Принимает, регистрирует и хранит до начала проведения конкурса,

аукциона и запроса котировок цен поступившие от участников размещения заказа заявки

на участие в конкурсе (аукционе) и котировочные заявки.5.4.2. В ходе заседания ЦЗО вскрывает конверты и оглашает поступившие заявки.5.4.3. Оформляет и хранит протоколы заседаний ЦЗО и документацию.5.5. Отдел информационной и экономической безопасности вправе на любом

этапе организационных мероприятий проводить необходимые проверки документов и материалов, имеющих отношение к заключению Контрактов в связи с финансированием проектирования и строительства объектов.

6. Порядок проведения процедур, направленных на заключение Контрактов (договоров) в связи с финансированием проектирования и строительства объектов

6.1. Участие в конкурсе, аукционе и запросе котировок цен могут принимать юридические лица, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, имеющие право на занятие соответствующим видом деятельности в соответствии с учредительными документами и (или) лицензией, своевременно подавшие заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка.

6.2. Требования к участникам размещения заказа формулируются Организатором для каждого конкретного конкурса, аукциона и запроса котировок цен.

6.3. Участники размещения заказа должны быть платежеспособными, не находиться в процессе ликвидации, банкротства, их имущество не должно находиться под арестом, деятельность не должна быть приостановлена.

6.4. Несоответствия в предоставленных участником документах, обнаруженные Организатором после заключения Контракта, являются основанием для одностороннего расторжения указанного Контракта.

6.5. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку. 6.6. В случае если конкурсной документацией или котировочной заявкой не

предусмотрено иное, участник размещения заказа вправе изменить или отозвать свою заявку, но только до истечения срока подачи заявок.

6.7. На заседании ЦЗО секретарем ЦЗО все конверты с заявками участников вскрываются, объявляются их наименования и адреса. После этого ЦЗО осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление предложений участников с целью определения победителя конкурса и (или) запроса котировок цен и участника размещения заказа, занявшего второе место, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

6.8. Участники размещения заказа или их представители не вправе присутствовать при оценке ЦЗО поданных заявок.

6.10. Ход проведения заседания ЦЗО и его результаты отражаются в протоколе. 6.11. При вскрытии конвертов с предложениями участников ЦЗО не

рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в конкурсной документации или запросе котировок. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.

6.12. ЦЗО должен изучить заявки участников на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах (сметах), подписей на документах, а также правильности их оформления.

6.13. При оценке заявок на участие в конкурсе (аукционе) и котировочных заявок во внимание могут приниматься следующие критерии, если иное не предусмотрено конкурсной документацией и запросом котировок:

- цена товаров, работ, услуг, включая транспортные расходы, расходы на материалы, налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ;

- функциональные и качественные характеристики товаров, работ, услуг;- сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;- порядок и сроки осуществления расчетов за товары, работы, услуги;- платежеспособность участника размещения заказа (справка из банка, выданная

юридическому лицу);- предоставляемые гарантии качества товаров, работ, услуг;- имеющийся опыт сотрудничества Общества с участником размещения заказа;- предлагаемые услуги сервиса и условия их оказания;- соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.В части проведения торгов на услуги технического заказчика(заказчика) с 01

января 2010 года вместо критерия оценки цена товаров, работ, услуг используется критерий процент снижения размера вознаграждения за услуги технического заказчика (заказчика).

Победитель определяется членами ЦЗО путем сопоставления весовых значений критериев оценки.

6.14. При определении победителя конкурса (аукциона) или запроса котировок (участника, занявшего второе место) ЦЗО учитывает данные реестра добросовестных и недобросовестных контрагентов ОАО «Объединенная энергетическая компания», а также иную письменную информацию, полученную от структурных подразделений ОАО «Объединенная энергетическая компания» и иных организаций.

6.15. По решению ЦЗО предложения участников размещения заказа могут быть направлены на согласование соответствующим структурным подразделениям ОАО «Объединенная энергетическая компания». В этом случае итоговое заседание ЦЗО проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента проведения первого заседания ЦЗО.

6.16. В случае если на заседание ЦЗО поступило предложение только от одного участника размещения заказа, то ЦЗО принимает одно из следующих решений:

- о проведении повторного конкурса или запроса котировок цен;- о заключении Контракта с участником размещения заказа, представившим

единственное предложение.

7. Реализация результатов размещения заказа

7.1. Оформление Контракта (подписание уполномоченным лицом, проставление печати, регистрация в реестре и т.д.), его направление контрагенту, ознакомление заинтересованных подразделений ОАО «Объединенная энергетическая компания» с условиями Контракта возлагается на Организатора.

7.2. Реестр Контрактов (договоров) ведется на бумажном носителе и в электронном виде.

7.3. Организатор в течение 5 рабочих дней после принятия ЦЗО решения о победителе направляет победителю конкурса или запроса котировок цен соответствующее уведомление с приложением Контракта, подписанного со стороны ОАО «Объединенная энергетическая компания».

Если предполагаемый к заключению Контракт отвечает признакам крупной сделки или сделки с заинтересованностью, то правило настоящего пункта о сроке направления победителю конкурса (аукциона) или запроса котировок цен подписанного со стороны ОАО «Объединенная энергетическая компания» Контракта не применяется. В этом случае победителю направляется уведомление о его победе в конкурсе (аукционе) или запросе котировок цен и сообщение о том, что подписанный Контракт будет направлен после проведения соответствующих корпоративных процедур.

Оформленный надлежащим образом Контракт направляется победителю в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего решения Совета директоров ОАО «Объединенная энергетическая компания» или единственного акционера ОАО «Объединенная энергетическая компания».

7.4. В случае не подписания победителем Контракта в срок, установленный документацией, ЦЗО принимает решение о заключении Контракта с участником,

занявшим второе место. Направление Контракта, отвечающего признакам крупной сделки или сделки с

заинтересованностью, осуществляется в порядке, установленном пунктом 7.3 настоящего Порядка.

7.5. Подлинный экземпляр Контракта хранится в бухгалтерии, подлинный протокол заседания ЦЗО хранится у секретаря ЦЗО.

7.6. Контроль исполнения Контракта возлагается на Центр ответственности, который обязан в течение трех рабочих дней после исполнения Контракта уведомить Организатора о факте исполнения Контракта для отражения этой информации в реестре Контрактов (договоров).

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ), ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ) КОНТРАКТОВ

(ДОГОВОРОВ), СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ПРОЕКТИРОВАНИЯ И

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

8. Способы заключения техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) Контрактов (договоров), связанных с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания»

проектирования и строительства объектов

8.1. Запрос котировок цен. 8.1.1. Технический заказчик (заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик)

заключает Контракты, связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов посредством запроса котировок цен, если цена Контракта составляет от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей (с учетом НДС).

8.1.2. При отборе контрагента посредством запроса котировок цен технический заказчик (заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик) анализирует рынок потенциальных поставщиков, подрядчиков или исполнителей, способных поставить необходимые товары, выполнить работы и оказать услуги, определяет диапазон сложившихся на рынке цен, перечень потенциально наиболее привлекательных участников размещения заказа.

8.1.3. При отборе контрагента посредством запроса котировок цен запрос должен быть направлен с учетом необходимости получения предложений не менее чем от трех контрагентов.

8.1.4. Потенциальным участникам размещения заказа посредством запроса котировок цен должны быть направлены:

- запрос котировок; - форма котировочной заявки.8.1.5. запрос котировок и форма котировочной заявки должны в своей

совокупности содержать все существенные условия Контрактов, заключение которых предполагается с победителем запроса котировок.

8.1.6. Направляемые техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) запрос котировок и форма котировочной заявки подлежат согласованию с ОАО «Объединенная энергетическая компания» согласно пунктам 9.6-9.12 настоящего Порядка.

8.2. Конкурс. 8.2.1. Технический заказчик (заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик)

вправе заключать Контракты, связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов посредством

конкурса, если цена Контракта составляет 10 000 000 рублей (с учетом НДС) и более.8.2.3. При проведении техническим заказчиком (заказчиком), генеральным

подрядчиком (подрядчиком) конкурса извещение о его проведении доводится до неограниченного круга лиц путем его размещения на сайте технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика), а также на официальном сайте ОАО «Объединенная энергетическая компания».

8.2.4. Извещение о проведении техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) конкурса на право заключения контракта (договора), связанного с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов, а также состав конкурсной документации, в том числе в части стартовых условий конкурса и условий контрактов (договоров), заключение которых предполагается с победителем конкурса, подлежат согласованию с ОАО «Объединенная энергетическая компания» согласно пунктам 9.6-9.12 настоящего Порядка.

8.3. Аукцион.8.3.1. Технический заказчик (заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик) по

согласованию с ОАО «Объединенная энергетическая компания» вправе заключать Контракты, связанные с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая компания» проектирования и строительства объектов, посредством проведения аукциона.

8.3.2. Аукцион проводится в месте, определяемом соответствующим техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком).

8.3.3. Извещение о проведении аукциона и условия его проведения (в том числе шаг аукциона) формируются и размещаются с соблюдением требований, установленных пунктом 8.2 настоящего Порядка.

9. Порядок проведения процедур, направленных на заключение техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) Контрактов (договоров), связанных с финансированием ОАО «Объединенная энергетическая

компания» проектирования и строительства объектов

9.1. К участию в проводимых техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) котировок цен, конкурсах и аукционах допускаются юридические лица, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, имеющие право на занятие соответствующим видом деятельности в соответствии с учредительными документами и (или) лицензией, своевременно подавшие заявки.

9.2. Участники размещения заказа должны быть платежеспособными, не находиться в процессе ликвидации, банкротства, их имущество не должно находиться под арестом, деятельность не должна быть приостановлена.

9.3. Решение о признании победителем проводимых техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) запроса котировок цен, конкурса или аукциона принимается коллегиальным органом технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика).

9.4. Порядок работы коллегиального органа технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика), уполномоченного на определение победителей запроса котировок цен, конкурса и аукциона, в том числе в части процедуры проведения заседаний, принятия и фиксации решений, определяется локальными актами технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика).

9.5. Технический заказчик (заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик) обязан согласовать с ОАО «Объединенная энергетическая компания» Контракты, заключение

которых предполагается с победителем запроса котировок, конкурса или аукциона. Размещение заказа на сумму более 100 000 000 рублей (в том числе НДС) проводится техническим заказчиком (заказчиками), генеральным подрядчиком (подрядчиками) на технической площадке ЦЗО (территория ОАО «Объединенная энергетическая компания» в соответствии с настоящим Порядком.

9.6. От имени ОАО «Объединенная энергетическая компания» согласование документов, указанных в пункте 9.5 настоящего Порядка, осуществляет ЦЗО. При согласовании документов решение ЦЗО является окончательным.

9.7. При согласовании документов, указанных в пункте 9.6 настоящего Порядка, ЦЗО принимает следующие решения:

9.7.1. согласовать представленные документы;9.7.2. отказать в согласовании представленных документов с указанием

недостатков, подлежащих устранению.9.8. Повторное представление техническим заказчиком (заказчиком),

генеральным подрядчиком (подрядчиком) на согласование документов после устранения недостатков осуществляется в общем порядке.

9.10. Для согласования документов, указанных в пунктах 8.1.6, 8.2.4 и 9.5 настоящего Порядка, члены ЦЗО изучают обосновывающую информацию (материалы, пояснительные записки и иное), предоставленную техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком).

9.11. Члены ЦЗО вправе запрашивать материалы, пояснительные записки и иную информацию, необходимую для согласования документов, указанных в пунктах 8.1.6, 8.2.4 и 9.5 настоящего Порядка, а также приглашать соответствующих лиц для дачи пояснений.

9.12. Заседание ЦЗО по вопросам согласования документов, указанных в пунктах 8.1.6, 8.2.4 и 9.5 настоящего Порядка, осуществляются в соответствии с главой 3 настоящего Порядка.

10. Реализация результатов проводимых техническим заказчиком (заказчиком) запроса котировок цен, конкурса или аукциона

10.1. Оформление техническим заказчиком (заказчиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) Контракта осуществляется в соответствии с локальными актами технического заказчика (заказчика), генерального подрядчика (подрядчика).

10.2. Перед подписанием по итогам запроса котировок цен, конкурса или аукциона Контрактов на проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставке, настройке и вводу в эксплуатацию оборудования заказчик (технический заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик) обязан представлять ОАО «Объединенная энергетическая компания» проекты указанных Контрактов на согласование (одобрение).

10.3. ОАО «Объединенная энергетическая компания» осуществляет согласование (одобрение) проектов Контрактов на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования в части их соответствия условиям запроса котировок цен, конкурса или аукциона.

10.4. Заказчик (технический заказчик), генеральный подрядчик (подрядчик) обязан информировать ОАО «Объединенная энергетическая компания» о ходе исполнения Контрактов, заключенных по результатам процедур, предусмотренных настоящим Порядком.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Вступление в силу настоящего Порядка и внесение в него изменений

11.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» при условии его согласования с Контрольным комитетом города Москвы и действует до момента утверждения Порядка в новой редакции.11.2. По требованию Контрольного комитета города Москвы в порядок могут быть внесены изменения, которые в течение 15 дней с момента поступления соответствующего требования в ОАО «ОЭК», вносятся на рассмотрение Совета директоров ОАО «ОЭК».

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.

Раздел VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставку материалов и оборудования по титулу: «Реконструкция первичного оборудования 100 РТП

питающей сети 6-20 кВ г. Москвы»

1. Наименование выполняемых работ1.1. Выполнение комплекса работ по титулу: "Реконструкция первичного

оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы".

2. Перечень объектов2.1. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к настоящему Техническому

заданию.

3. Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг)3.1. Разработка проектно-сметной документации, в том числе:3.1.1. Разработка задания на проектирование и разработку проектной

документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственным автономным учреждением г. Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее - Мосгосэкспертиза) и, при необходимости, Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (далее – Главгосэкспертиза России).

3.1.2. Согласование проектной документации (утверждаемая часть) во всех необходимых инстанциях для последующего проведения строительно-монтажных работ.

3.1.3. Разработку рабочей документации.3.1.4. Разработку проектных и исполнительных смет на каждый объект

(приложение № 1 Технического задания) отдельным томом или книгой.3.1.5. Устранение всех замечаний к проектно-сметной документации

Мосгосэкспертизы и, при необходимости, Главгосэкспертизы России в течение 30 (тридцати) рабочих дней после их получения от Заказчика за счет Подрядчика;

3.2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции первичного оборудования объектов ОАО «ОЭК» (далее – объекты), указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

3.3. Выполнить испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97).

3.4. Перечень работ по реконструкции первичного оборудования распределительной сети 6-20 кВ ОАО «ОЭК»:

№ п/п Наименование работ Единица

измерения Количество

КЛ-10кВ

1Присоединение кабельных линий к ячейкам SM 6 одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена

м Определяется проектом

Оборудование РТП- 10кВ2 Установка ячеек 10 кВ типа SM-6

взамен ячеек типа КСО.ячейка В соответствии с

Приложением № 1 к настоящему Техническому

№ п/п Наименование работ Единица

измерения Количество

заданию

3

Установка источников бесперебойного питания (UPS) на каждую секцию РТП. Установить шкаф ШПСН-С и щит ЩАП – 12 МКС/С.

шт. Определяется проектом

4 Замена устройства внешнего контура заземления РТП Определяется проектом

Строительная часть

5 Выполнение переустройства приямков и закладка труб а/ц d=150. шт. Определяется проектом

6 Установка электрических печей отопления здания РТП шт. Определяется проектом

Оборудование РТП – 0,4 кВ

7Установка в РУ – 0,4 кВ сборки Н/Н типа ШРНВ, с необходимым числом посадочных мест.


КЛ – 0,4 кВ

8

Выполнение всех присоединений кабельных линий к сборке 0,4 кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена

м Определяется проектом

Реконструкция существующих средств телемеханизации РТП

9

Проектирование и создание комплекса телемеханики на РТП для осуществления автоматизированного контроля электрооборудования


10Привязка к системе отображения телеинформации на ДП РЭС и ЦУС ОАО «ОЭК»


Перечень подлежащих реконструкции кабельных линий 0,4-10 кВ и строительных частей РТП (РП) определяется проектом и утверждается Дополнительным соглашением, при этом сумма, указанная в качестве цены договора включает стоимость выполнения данных работ.

4. Место выполнения работ (оказания услуг)4.1. Согласно адресам РТП (РП) ОАО «ОЭК», указанным в Приложении № 1 к

настоящему Техническому заданию.

5. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) 5.1. Начало выполнения работ по договору: с даты заключения договора5.2. Окончание выполнения работ: 31.12.2013 г.

6. Результаты работ (услуг) и цели использования результатов работ (услуг)6.1. Результаты работ «Реконструкция первичного оборудования

распределительной сети 6-20 кВ (100 РТП)» направлены на замену составных частей объектов на новые, соответствующие современному техническому уровню, в том числе по ресурсосбережению и обеспечению продления срока службы, долговечности путем улучшения характеристик систем, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации

оборудования в целях бесперебойного электроснабжения объектов с целью реализации Инвестиционной программы на 2012-2016 гг. п.1.1.3. «Реконструкция первичного оборудования распределительной сети 6-20 кВ (100 РТП)».

7.Условия выполнения работ (оказания услуг)7.1. Работы по реконструкции проводятся в действующих электроустановках, в

стесненных условиях существующей городской застройки на малых участках территории действующих городских коммуникаций, наличием в зоне производства работ движения пешеходов и автотранспорта.

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования

8.1. Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:8.1.1. Разработать задание на проектирование и согласовать с ОАО «ОЭК», с

балансодержателями сторонних инженерных коммуникаций.8.1.2. Подготовить сметную документацию в соответствии с Методикой оценки

сметной стоимости по работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» (Приложение № 4 к Договору).

8.1.3. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию с Заказчиком и во всех необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации организациях, органах государственной власти и местного самоуправления.

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг)9.1. Работы производятся на объектах ОАО «ОЭК» согласно Приложению № 1 к

Техническому заданию.

10. Перечень материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком, а также сроки их передачи

10.1. Работы выполняются средствами Подрядчика и с использованием материалов, техники и оборудования, в том числе деталей и конструкций Подрядчика. Заказчик имеет право принять на себя обязательства по поставке необходимых для выполнения работ материалов и оборудования. В случае предоставления Заказчиком материалов, необходимых для выполнения работ, Стороны передают их по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в случае предоставления оборудования, необходимого для выполнения работ, Стороны передают их по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15).

11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

11.1. Выполнять работы в соответствие с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.

11.2. Заказчик имеет право осуществлять строительный и технический надзор собственным персоналом с отметками в журнале работ Подрядчика и с оформлением соответствующих актов.

11.3. Заказчик имеет право приостанавливать работу и выводить с рабочего места персонал подрядной организации при не исполнении ими требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, не применении защитных средств или отсутствии отметок об их испытании.

12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности выполнения работ (услуг)

12.1. Производство работ должно производиться персоналом, обученным, аттестованным и допущенным к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.

12.2. Выполнение работ, должно быть, обеспечено всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

12.3. При выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также при любых работах в распредустройствах, колодцах, траншеях, должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).

12.4. При выполнении работ должны выполняться необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)13.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ в

соответствии с Календарно-стоимостным графиком .13.2. Приемка работ осуществляется ежемесячно по факту выполнения работ на

каждом объекте (питающие центры (подстанции) ОАО «ОЭК», ЦТУС ОАО «ОЭК», указанные в приложении № 1 к настоящему заданию).

13.3. При сдаче-приемке работ Подрядчику необходимо представить полный комплект исполнительной документации, в том числе:

13.3.1. В части выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ на каждом из объектов ОАО «ОЭК»:

акт о приемке выполненных работ с выделением стоимости работ на каждом объекте (форма КС-2);

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счет, счет-фактура за фактически выполненные работы; исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и профили

участков электрических сетей и прочее; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

строительных материалов (сертификаты); акты приемки в монтаж материалов и оборудования; акты на скрытые работы; акты на оприходование материальных ценностей после ремонта,

реконструкции, модернизации, списании основных средств; акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3), составленного по каждому объекту Заказчика согласно приложению № 1 к Техническому заданию;

технические паспорта и сертификаты на оборудование; сертификаты и паспорта на оборудование; акты об израсходовании давальческих материалов и оборудования, в случае

выполнения работ из материалов и оборудования заказчика; акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в случае

ввода в промышленную эксплуатацию системы регистрации аварийных событий и

процессов для питающих центров ОАО "ОЭК"; в целях подтверждения стоимости оборудования, установленного на объектах

Заказчика - копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующее оборудование приобреталось Подрядчиком;

иные документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.13.3.2. В части выполненных проектно-изыскательских работ оформленные по

каждому объекту: акты приема-передачи проектно-сметной документации; счет, счет-фактура за фактически выполненные работы; акт о приемке выполненных работ; проектно-сметную документация, утвержденную ОАО «ОЭК» и иными

уполномоченными органами и/или организациями; иные документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

14. Перечень передаваемых Заказчику технических и иных обязательных документов при сдаче работ (услуг)

14.1. Проектно-сметная документация (ПСД) на бумажном носителе - 4 (четыре) комплекта.

14.2. Проектно-сметная документация (ПСД) в электронном виде на CD (текстовая и графическая информация представляется в исходных редактируемых форматах приложений MS Office и Acrobat Reader, АРПС 1.10) – 1 (один) комплект.

14.3. Исполнительная документация, акты, протоколы – 2 комплекта.

15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика (в случае необходимости)

15.1. Не требуется.

16. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах

16.1. Не требуется.

17. Требования по объему гарантий качества работ (услуг)17.1. Подрядчик гарантирует: 17.1.1. Полное соответствие разработанной проектно-сметной документации

требованиям действующей нормативно-технической документации.17.1.2. В течение установленного срока безвозмездно устранять дефекты,

выявляемые в период эксплуатации объекта при соблюдении Заказчиком установленных требований к эксплуатации объекта.

17.1.3. Соответствие реконструируемого оборудования требованиям нормативно-технической документации на реконструкцию и ремонт в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

17.1.4. Уборку рабочих мест и вывоз мусора по окончании выполнения работ.

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг)18.1. В случае выявления замечаний к проектно-сметной документации и качеству

строительно-монтажных работ Подрядчик гарантирует в течение 10-и дней с момента получения письменного уведомления Заказчика устранить данные замечания.

18.2. Порядок и сроки обнаружения ненадлежащего качества работ определяются в соответствии с требованиями п. 2 ст. 724 и ст. 756 ГК РФ, гарантийный срок на результат выполненных работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части должен составлять три года, и начинает течь со

следующего дня после подписания обеими Сторонами акта рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

19. Интеллектуальные права19.1. Исключительные права на разработанную в рамках Договора проектную

документацию принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках Договора проектную документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз.

20. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению Заказчика

20.1. Порядок финансирования работ:20.1.1. Заказчик вправе произвести аванс в размере до 30% от максимальной

(предельной) цены договора.20.1.2. Оплата за выполненные работы производиться Заказчиком ежемесячно с

учетом произведенного аванса за фактически выполненные работы, принятые в соответствии с порядком сдачи-приемки работ, определенным договором.

21. Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является:

Приложение № 1 – «Перечень объектов по реконструкции первичного оборудованияраспределительной сети 6-20 кВ».

ПОДРЯДЧИК:


ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ОЭК»



__________________(подпись)

__________________(Ф. И.О.)

м. п.

__________________(подпись)

_____________(Ф. И.О.)

м. п.

Приложение № 1к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬобъектов по реконструкции первичного оборудования

распределительной сети 6-20 кВ

№ п/п

Диспет-черский №РТП (ТП,

РП)

Инвентарный № РТП Адрес объект

Тип ячеек заменяемых на ячейки

SM-6

Кол-во ячеек,

шт.РЭС

1 19046 010601411Москва, Щёлковское

шоссе, д. 26, корп. 2, стр. 2

КСО-2УМЗ 22 Восточный

2 19049 010601419Москва, ул. 13-я

Парковая, д.28, корп. 2, стр.2

КСО-2УМЗ 22 Восточный

3 19183 010600070 Москва, ул.В. Кожиной, д.14 КСО-2УМЗ 22 Западный

4 19112 010600640Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 3,

стр.1КСО-2УМЗ 22 Западный

5 19190 010601149 Москва, Зеленоград вкз Очист.соор. КСО-2УМЗ 22 Северо-

Западный

6 18019 010600719 Москва, Сигнальный пр-д, д.35 КСО-2УМЗ 23 Северо-

Восточный

7 21151 010601063 Москва, ул. Судостроительная, д.8, к.1 КСО-2УМЗ 20 Южный

8 26071 5-01989Москва,

ул. Большая Тульская, вл.17

КСО-2УМЗ 20 Южный

9 18091 010600235Москва,

ул. Гиляровского, д.4, стр.7

КСО-2УМЗ 22 Центральный

10 18093 010600232 Москва,Пименов Тупик д. 7, стр.1 КСО-2УМЗ 22 Центральный

11 20029 010601047 Москва, ул. Загорьевская, д.21, корп.1, стр. 2 КСО-2УМЗ 22 Южный

12 20063 010600938 Москва,Перервинский б-р., д. 17А. КСО-2УМЗ 20 Юго-

Восточный

13 19179 010600871 Москва, ул. Перерва, д. 62 КСО-298 MSi 20 Юго-Восточный

14 21154 010601690 Москва, ул. Москворечье, д. 4А КСО-298 MSi 20 Южный

15 19017 010601673 Москва, Федеративный Проспект, д. 24, стр.2 КСО-2УМЗ 22 Восточный

16 22686 010601156 Москва, г. Зеленоград,пос. Алабушево КСО-292 14 Северо-

Западный

17 20044 010600733 МоскваТенистый пр-зд д.2 стр.1 КСО-2УМЗ 22 Северо-

Восточный

18 21121 010600555 Москва, Херсонская ул., д.41, стр.1 КСО-2УМЗ 22 Юго-Западный

Приложение №2к Техническому заданию

От «___» ___________2012г.

Заказчик ОАО «ОЭК» (наименование организации)

Утвержден «____» ____________ 20___ г.

Сводный сметный расчет в сумме: 293 188 726,48

Сводная таблица стоимости Договора по титулу: "Реконструкция первичного оборудования 100 РТП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы"

№ п/п

Наименование работ, услуг, оборудования

Стоимость, руб.СМР (в том числе материалы)

оборудование прочие всего Ед. изм. Объем

Стоимость ед., руб. всего, руб.

Оформление прав на земельные участки

Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Демонтажные работы объект 9 370352,34 3 333

171,06 3 333

171,06

ИТОГО по Главе 1: 3 333

171,06 3 333

171,06

Глава 2. Основные объекты строительства

94

2Реконструкция оборудования РП шт. 9

663 729,13

5 973 562,17

5 973 562,17

в т.ч. Оборудование РП (Ячейки и комплектующие) шт. 9

24 131 544,98

217 183 904,84

217 183 904,84

ИТОГО по Главе 2: 5 973 562,17

217 183 904,84

223 157 467,01

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Затраты не предусмотрены - -

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

3Строительные работы в РП шт 9 102039,28

918 353,52 -

918 353,52

ИТОГО по Главе 4: 918

353,52 918

353,52

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи


Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения


Глава 7. Благоустройство и озеленение территории


ВСЕГО по главам 1-7 6 891

915,69 217 183

904,84 3 333

171,06 227 408

991,59 Глава 8. Временные здания и сооружения

4Затраты не предусмотрены

Итого по главе 8: ВСЕГО по главам 1-8 6 891 217 183 3 333 227 408

915,69 904,84 171,06 991,59

Глава 9. Прочие работы и затраты

5 ПНР РП объект 9 1 090 748,15

9 816 733,35

9 816 733,35

6Средства на создание страхового фонда

985 666,03

985 666,03

ИТОГО по главе 9: 10 802

399,38 10 802

399,38

ВСЕГО по главам 1-9: 6 891

915,69 217 183

904,84 14 135

570,44 238 211

390,97 Глава 10. Подготовка эксплуатационных кадров

Затраты не предусмотрены -

ИТОГО по главе 10: -

Глава 11. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7Разработка проекта реконструкции РП экз. 90

8 715 586,75

8 715 586,75

8

Проектирование организации строительства экз. 90

851 420,00

851 420,00

9Проектирование производства работ экз. 90

686 624,72

686 624,72

ИТОГО по главе 11: 10 253

631,47 10 253

631,47

Всего по главам 1-11: 6 891

915,69 217 183

904,84 24 389

201,91 248 465

022,44

ИТОГО 248 465

022,44 НДС-18% 44 723

704,04

ВСЕГО с НДС 293 188

726,48

uneco.ruuneco.ru/sites/default/files/doc/dokumentaciya_113-12.doc · Web...

Documents

Transcript of uneco.ruuneco.ru/sites/default/files/doc/dokumentaciya_113-12.doc · Web...