TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMO · parametro [pvz. Inžinerinių tinklų projektavimo...
Transcript of TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMO · parametro [pvz. Inžinerinių tinklų projektavimo...
REKOMENDACIJOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ SUTEIKIMO
PIRKIMO DOKUMENTAMS
1
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Šiame dokumente LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau –
Agentūra) pateikia rekomendacijas Perkančiųjų organizacijų rengiamiems pirkimo dokumentams
statinio techninės priežiūros paslaugų įsigijimui.
Rengiant pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija privalo vadovautis LR Viešųjų pirkimų
įstatymo aktualia redakcija, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.
Šiuos dokumentus galima rasti internetiniu adresu www.vpt.lt.
Dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos LR Statybos įstatyme, STR,
reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo taisyklės), 2014–2020 m. veiksmų programos administravimo taisyklėse, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės) ir
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės).
2
REKOMENDACIJOS PIRKIMO DOKUMENTŲ DALIMS
1. Pirkimo dokumentų dalyje „Tiekėjų minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai“
vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsniu įtraukiami privalomi kvalifikaciniai
reikalavimai, o kiti perkančiosios organizacijos nuožiūra. Agentūra rekomenduoja Perkančiosioms
organizacijoms įtraukti šiuos reikalavimus:
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ĮRODANTYS
DOKUMENTAI
Per pastaruosius 3 metus (jei įmonė veikia
trumpiau nei 3 metai, tai nuo jos registravimo
pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai suteikęs ypatingo/
neypatingo (pasirinkti pagal statinio kategoriją)
statinio techninės priežiūros paslaugų vienoje
paslaugų sutartyje už ne mažesnę kaip <perkančioji
organizacija nustato vertę iki 0,7 pirkimo biudžeto>
EUR. vertę.
Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant kiekvienos
sutarties pradžios/ pabaigos datas, sutarties vertę,
įvykdytų paslaugų dalį sutartyje bei pateikiant
trumpą sutarties aprašymą.
(jei projektuojamas ypatingas statinys)
Tiekėjas turi pasiūlyti ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovą, atitinkantį žemiau
nurodytas sąlygas:
a) turėti teisę vykdyti ypatingo statinio statybos
(nurodomos statinių grupės ir pogrupiai
pagal STR 1.01.09:2003.) techninę
priežiūrą;
b) mažiausiai 3 metų darbo patirtis ypatingo
statinio statybos techninės priežiūros srityje.
(jei projektuojamas neypatingas statinys)
Tiekėjas turi pasiūlyti neypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovą, atitinkantį žemiau
nurodytas sąlygas:
a) statybos inžinieriaus aukštasis išsilavinimas;
b) mažiausiai 3 metų darbo patirtis neypatingo
statinio statybos techninės priežiūros srityje.
Eksperto pasirašytas sutikimas dalyvauti projekte,
eksperto gyvenimo aprašymas, diplomų kopijos ar
eksperto LR teisės aktuose numatytos institucijos
išduotų ar jos pripažintų kvalifikacijos atestatų
kopijos, patvirtinančios teisę užsiimti reikalinga
šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti veikla.
Pastabos:
Jei ekspertai nekalba lietuviškai, paslaugos Teikėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį
vertėją.
2. Pirkimo dokumentų dalyje „Pirkimo sutarties sąlygos“ Perkančioji organizacija
privalo įtraukti reikalavimą, kad „Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievolės įvykdymo užtikrinimo būdais (bauda).“
3. Pirkimo dokumentuose privalo būti įtraukta nuostata, kad “Visos pirkimo
dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines
specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių
įrodymus“.
3
REKOMENDACIJOS PIRKIMO EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO
VERTINIMO KRITERIJAMS
Rekomenduojame taikyti šiuos techninės priežiūros paslaugų ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijus:
Vertinimo kriterijai Trumpas apibūdinimas Lyginamasis
svoris
įvertinant
ekonominį
naudingumą
Paslaugų teikimo metodologija
1. Paslaugų
teikimo metodų
tinkamumas (P1)
Vertinama pasiūlyme pateiktų ir siūlomų naudoti techninės
priežiūros paslaugų:
metodų įvairovė,
gebėjimas naudoti pažangiausias priemones atsižvelgiant į
objekto specifiką, funkcinę paskirtį, techninę specifikaciją,
atliktų darbų kiekių nustatymo metodika;
metodų tarpusavio suderinamumas ir pagrįstumas; praktinis
pritaikomumas, nuoseklumas.
teikimo specifikacijos supratimas, nurodytų etapų/
užduočių detalizavimas, jų nuoseklumas, ar pateikiamos įžvalgos ir
rekomendacijos dėl paslaugų teikimo efektyvumo; Vertinama ar
siūlomi metodai (jų derinys) užtikrins techninės priežiūros kokybę;
Skiriama nuo 1 iki 2 balų, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateikta
paslaugų teikimo metodika pateikta ir minimaliai aprašyta.
Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateikta
paslaugų teikimo metodika pateikta išsamiai aprašyta.
Skiriami 5 balai, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateikta paslaugų
teikimo metodika yra išsamesnė, nuodugnesnė, nei kitų Tiekėjų ir
parodo Tiekėjo pasiruošimą kokybiškai teikti paslaugas.
(Kriterijaus aprašymas turi tilpti į 5 A4 formato puslapius,
ne mažesniu kaip 11 dydžio šriftu. Didesnis informacijos kiekis bus
laikomas pertekliniu ir nebus vertinamas kriterijaus „Paslaugų
teikimo metodų tinkamumas (P1)“ aspektu.)
Y=5
2. Rizikų,
susijusių su
paslaugų teikimu,
valdymas (P2)
Vertinama ar identifikuoti, logiškai ir pagrįstai išreikšti
techninės priežiūros paslaugų teikimo rizikos veiksniai, ar tinkamai
nustatytas, aiškiai ir pagrįstai apibūdintas techninės priežiūros
paslaugų teikimo rizikos lygis.
Vertinama ar parinkti kiekvieno rizikos veiksnio valdymo
būdai, kurie turi įtakos paslaugų teikimo kokybei ir efektyvumui.
Vertinama ar valdymo būdai yra efektyvūs apima nurodytų
rizikų prevenciją, neigiamo poveikio mažinimą, yra praktiškai
pritaikomi, racionalūs ir pagrįsti.
Skiriama nuo 1 iki 2 balų, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateikti
rizikų aprašymai, nurodyti rizikų valdymo metodai.
Skiriama nuo 3 iki 4 balų, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateikt
išsamūs rizikų aprašymai, nurodyti pagrįsti ir realistiški rizikų
valdymo metodai.
Skiriami 5 balai, jeigu Tiekėjo pasiūlyme pateiktas platus
rizikų sąrašas, pateiktas nuodugnus aprašymas kaip ketinama
identifikuotas rizikas suvaldyti.
Y=5
4
Vertinimo kriterijai Trumpas apibūdinimas Lyginamasis
svoris
įvertinant
ekonominį
naudingumą
(Kriterijaus aprašymas turi tilpti į 5 A4 formato puslapius,
ne mažesniu kaip 11 dydžio šriftu. Didesnis informacijos kiekis bus
laikomas pertekliniu ir nebus vertinamas kriterijaus „Rizikų,
susijusių su paslaugų teikimu, valdymas (P2)“ aspektu.)
Paslaugų teikėjo patirtis ir gebėjimai
3. Paslaugų
teikėjo patirtis ir
gebėjimas valdyti
projektą (P3)
Vertinama paslaugų teikėjo įmonės sėkmingai įvykdytų
panašių1 projektų/sutarčių skaičius per pastaruosius 5 metus
teikiant techninės priežiūros paslaugas [pasirinkti pagal pirkimo
objektą vandentvarkos/atliekų tvarkymo/...] srityje. Paslaugų
teikėjas pagrindžiant pateiktą informaciją pateikia sėkmingai
įvykdytų sutarčių sąrašą su objektų pavadinimais, fiziniais
parametrais, Užsakovo kontaktiniais duomenimis, Užsakovo
atsiliepimą (perdavimo-priėmimo aktą) ir statybos užbaigimo
akto/deklaracijų registracijos Nr. ir datą.
Y=10
Specialistų komandos tinkamumas
4. Pagrindinių
specialistų patirtis
metais (P4)
Vertinama statinio statybos techninės priežiūros vadovo
patirtis teikiant statinio techninės priežiūros paslaugas [pasirinkti
pagal pirkimo objektą vandentvarkos/atliekų tvarkymo/...]
srityje.
Informacija nustatoma iš specialistų pateiktų CV.
Konkurso dalyvis privalo specialisto CV nurodyti jo patirtį
metais atliekant statinio statybos techninės priežiūros vadovo
pareigas, nurodyti prižiūrėtus objektus, pradžią, pabaigą ir
užsakovo kontaktinius duomenis.
Už kiekvienus papildomus metus bus skiriamas 1 balas.,
pvz. už 5 – 5 balai, už 0 – 0 balų. Specialistui turinčiam daugiau
nei 10 m. atitinkamą patirtį, daugiau balų nebus skiriama
(maksimaliai gali būti skiriama 10 balų).
Y=15
5. Pagrindinių
specialistų patirtis
sutarčių skaičius (P5)
Vertinama statinio statybos techninės priežiūros vadovo
sėkmingai įvykdytų panašių2 projektų/sutarčių skaičius per
pastaruosius 10 metų teikiant statinio statybos techninės
priežiūros paslaugas [pasirinkti pagal pirkimo objektą
vandentvarkos/atliekų tvarkymo/...] srityje.
Informacija nustatoma iš specialisto pateikto CV.
Specialisto CV turi būti nurodyta jo patirtis metais atliekant
statinio statybos techninės priežiūros vadovo (sutinkamai su
atitinkamo atestato galiojimo terminais) pareigas, nurodyti
prižiūrėtus objektus, pradžią, pabaigą, fizinius parametrus ir
užsakovo kontaktinius duomenis. Statinio statybos techninės
Y=25
1 Panašiu projektu/sutartimi laikoma sutartis, kurios objekto fizinis parametras yra ne mažesnis nei 0,5 objekto, kuriam numatoma
teikti techninės priežiūros paslaugas, fizinio parametro [pvz. Inžinerinių tinklų atvejais – tinklų ilgis km, NVĮ/VGĮ atveju – našumas
pagal GE, Kitų objektų atvejais formuluoti reikalavimą pagal perkamą objektą. Reikalavimo apskaičiavimas: 0,5 x objekto fizinis
parametras (pvz. našumas, plotas ir pan.)] 2 Panašiu projektu/sutartimi laikoma sutartis, kurios objekto fizinis parametras yra ne mažesnis nei 0,5 projektuojamo objekto fizinio
parametro [pvz. Inžinerinių tinklų projektavimo atvejais – tinklų ilgis km, NVĮ/VGĮ atveju – našumas pagal GE? M3/parą, Kitų
projektavimo paslaugų pirkimams formuluoti reikalavimą pagal perkamą objektą. Reikalavimo apskaičiavimas: 0,5 x objekto fizinis
parametras (pvz. našumas, plotas ir pan.)]
5
Vertinimo kriterijai Trumpas apibūdinimas Lyginamasis
svoris
įvertinant
ekonominį
naudingumą
priežiūros vadovo patirtis pagrindžiama pateikiant statybos
užbaigimo aktų/deklaracijų numerius ir datas, kuriose jis
nurodytas.
6. Kaina X=40
[Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį, kad vadovaujantis dabar galiojančio Viešųjų
pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalimi, kriterijai „Paslaugų teikėjo patirtis ir gebėjimas valdyti
projektą (P3)“, „Pagrindinių specialistų patirtis metais (P4)“ ir „Pagrindinių specialistų patirtis
sutarčių skaičius (P5)“ galėtų būti taikomi tik vykdant supaprastintą pirkimą.]
Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo
kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:
.TCS
Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo
pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
XC
CC
p
min.
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Pi) balus:
i
iPT .
Kriterijaus parametro įvertinimas (Pi) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginus su
geriausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginus iš vertinamo kriterijaus parametro
lyginamojo svorio (Yi).
i
p
i YR
RP
max
.
6
REKOMENDACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARENGIMUI
1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Perkančioji organizacija/ Užsakovas
<Pilnas pavadinimas>
<adresas>
Pastaba: Nurodoma perkančiąją organizaciją ir institucija, kuri vykdys statybos sutarties
Užsakovo funkcijas. Jei abi šias funkcijas atlieka Projekto vykdytojas – įrašomi projekto vykdytojo
rekvizitai.
Toliau techninėse specifikacijose naudoti tiktai šiuos apibrėžimus.
1.2. Įgyvendinančioji institucija
Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Adresas: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius,
tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
1.3. Projekto prigimtis ir atitiktis 2014-2020 m. ES m. struktūrinės paramos strategijai
Rekomenduojama šioje dalyje pateikti:
Trumpą 2014-2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto bei konkretaus uždavinio aprašymą;
Trumpą Projekto vykdytojo ir Įgyvendinančiosios institucijos aprašymas;
Lietuvos Respublikos (toliau LR) bei Europos Sąjungos (toliau ES) strategijos srities,
kurioje bus įgyvendintas projektas, aprašymą.
1.4. Pagrindiniai teisės aktai
Rekomenduojame nurodyti pagrindinius teisės aktus, susijusių su sutarties įgyvendinimu,
kuriais turi vadovautis paslaugos Teikėjas. Taip pat turi būti nurodyti teisės aktai, nustatantys 2014-
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, projektų administravimo
ir finansavimo taisykles, projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimus:
<priemonės numeris> priemonės „<priemonės pavadinimas>“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro <įrašyti datą> įsakymu Nr. <įrašyti
įsakymo Nr.>;
LR Statybos įstatymas;
LR Viešųjų pirkimų įstatymas;
LR Teritorijų planavimo įstatymas;
Sutarties vykdymui aktualūs Statybos techniniai reglamentai (STR);
2014 m. birželio 4 d LR vyriausybės nutarimas Nr. 528 „Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės“;
2014 m. spalio 8 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;
2014-2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams;
Priedas Nr.1
7
Privaloma įtraukti nuostatą, kad paslaugos Teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau
išvardintais, bet ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų
naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas
paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos
Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su
vykdomos sutarties įgyvendinimu.
2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI
2.1. Bendrieji projekto tikslai
Rekomenduojama aprašyti projekto, kuriam <yra/ bus> skirtas finansavimas iš 2014-2020
m. ES Struktūrinių fondų bendruosius tikslus.
2.2. Konkretūs sutarties tikslai
Rekomenduojama aprašyti statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo sutarties
tikslus.
2.3. Laukiamas sutarties rezultatas
Aprašyti paslaugų teikėjo veiklos laukiamus rezultatus, kurie neapsiribojant gali būti tokie:
Efektyvus projekto <įrašyti projekto pavadinimą> objektų <įrašyti aiškius konkrečių
objektų pavadinimus> rangos sutarčių įgyvendinimas pagal projekto finansavimo ir
administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomų statybos darbų atitikimo projekto
išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms užtikrinimas;
Efektyvus projekto <įrašyti projekto pavadinimą> objektų <įrašyti aiškius konkrečių
objektų pavadinimus> rangos sutarčių statybos darbų techninė priežiūra pagal Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio
statybos techninė priežiūra” ir kitų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų
reikalavimus.
3. PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI, GALINTYS ĮTAKOTI SUTARTIES
ĮGYVENDINIMĄ
3.1. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą sutarties įgyvendinimą
Rekomenduojame aprašyti prielaidas, sąlygosiančias sėkmingą statybos darbų techninės
priežiūros paslaugų sutarties įgyvendinimą.
8
3.2. Rizikos veiksniai
Rekomenduojame aprašyti rizikos veiksnius galinčius turėti neigiamos įtakos sutarties
sėkmingam įgyvendinimui.
Rizikos veiksnys Atsakingas
(užsakovas/paslaugų teikėjas)
Rizikos valdymo veiksmai
(užsakovas nurodo, kokių
veiksmų numato imtis siekiant
sumažinti rizikos veiksnio
pasireiškimo tikimybę ir/ar
neigiamą jo mąstą)
4. PASLAUGŲ APIMTYS
4.1. Darbų atlikimo vieta
Rekomenduojame nurodyti visas statybos darbų vykdymo vietas.
4.2. Statybos darbų aprašymas
Rekomenduojame aprašyti konkrečius objektus, kuriuose Užsakovas planuoja įsigyti
statybos/rekonstrukcijos darbus, objektų fizinius parametrus ir našumus [jei taikoma], rangos
sutarčių skaičių, nurodyti aiškias jų apimtis ir finansavimo šaltinius.
Privaloma įtraukti nuostatas:
Pasirašytos Rangos sutartys:
Rangos sutarties pavadinimas - <įrašyti pavadinimą>
Rangovas - <įrašyti pavadinimą>;
Rangos sutarties trukmė - <įrašyti mėnesių skaičių> mėn.
Sutarties objekto trumpas aprašymas ir pagrindiniai rodikliai: <įrašyti>
Planuojamos pasirašyti Rangos sutartys:
Preliminarus Rangos sutarties pavadinimas - <įrašyti pavadinimą>
Planuojama pasirašymo data: <įrašyti mėnesio tikslumu>
Planuojama Rangos sutarties trukmė - <įrašyti mėnesių skaičių> mėn.
Preliminarus Sutarties objekto trumpas aprašymas ir pagrindiniai rodikliai: <įrašyti>
Pastaba: Pildoma kiekviena Rangos sutarčiai atskirai.
4.3. Konkreti veikla
Rekomenduojame aprašyti konkrečias užduotis, kurias turės atlikti paslaugų tiekėjas.
Privaloma įtraukti šias nuostatas:
9
Pagal Sutartį paslaugų Teikėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis, ieškodamas
optimalių sprendimų kad būtų sėkmingai įgyvendintos ES paramos finansuojamo projekto <įrašyti
projekto pavadinimą> (toliau - Projektas) objektų <įrašyti aiškius konkrečių objektų pavadinimus>
(toliau – Projekto objektai) rangos sutartys pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad
vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, rangos sutarties
reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų
reikalavimus.
Paslaugų Teikėjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus ir
prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteiks garantiją Užsakovui, kad nupirktos medžiagos ir
įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų
pagrindu sudarytoje rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus
reikalavimus.
4.4. Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
Aprašyti detalias konkrečias statybos darbų techninės priežiūros užduotis, kurias turės atlikti
paslaugų tiekėjas.
Rekomenduojama aprašyti konkrečias statybos darbų techninės priežiūros, kurias turės
atlikti paslaugų Teikėjas. Rekomenduojama akcentuoti, kad Paslaugos tiekėjas privalės:
Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai vykdyti Projekto objektų statybos darbų
techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių
montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai
atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai užtikrinti statinio statybos techninės
priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio
konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotaukuose;
Statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose Projekto objekte atliekamuose
bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų
pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę
priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;
Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip
pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius
brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių
sprendimų pagrįstumo;
Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę
pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir
įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų
kiekius, pasirašyti visas rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas
Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus.
10
Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir
kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
Kartu su rangovais rengti statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti
statinio statybos užbaigimo procedūroje;
Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR
Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos
techninė priežiūra“, STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ bei kituose Lietuvos Respublikoje
galiojančiuose statybos techninę priežiūra reglamentuojančiuose teisės aktuose;
Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar
nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų
kodeksą.
periodiškai tikrinti Rangovo taisomus trūkumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti
sprendžiant klausimus pagal rangos sutarties sąlygas;
Užsakovui pranešus apie pastebėtus defektus, patikrinti, įvertinti ir patarti dėl būtinų
veiksmų defektams pašalinti;
5. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ
Privaloma įtraukti nuostatas:
Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo pradžios data yra <įrašyti 1 arba 2>:
1. pirmos Rangos sutarties pasirašymo data;
2. šios sutarties pasirašymo data <taikoma jei Statybos darbai jau yra pradėti vykdyti iki
šios sutarties pasirašymo>.
Techninėje specifikacijoje numatytos statybos darbų techninės priežiūros užduotys turės būti
atliktos iki Rangos sutartyse numatytos atlikimo pažymos <arba iki Perėmimo pažymos, taikoma jei
perkamos paslaugos neapima defektinio laikotarpio > išdavimo.
6. APRŪPINIMAS
6.1. Paslaugų Teikėjui suteikiamos patalpos ir darbo priemonės
Privaloma įtraukti nuostatą:
Paslaugų Teikėjas darbui iš savo lėšų turi numatyti išlaidas biurui, transportui, būtinam
sutartyje numatytų funkcijų vykdymui (tarp jų ir į statybvietę nuvykimui būtinas transporto išlaidas),
ryšio/ komunikacijos ir kopijavimo paslaugų, statinio statybos techninės priežiūros civilinės
atsakomybės draudimo, bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms. Paslaugų Teikėjas privalo
užtikrinti, kad ekspertai yra tinkamai aprūpinti darbo vieta ir darbo priemonėmis, darbo saugos
priemonėmis, kad galėtų susikoncentruoti tik ties savo darbu. Paslaugų Teikėjas privalo paskirstyti
savo biudžeto lėšas taip, kad būtų laiku mokami visi atlyginimai darbuotojams.
6.2. Įrangos pirkimas
Privaloma įtraukti nuostatą:
Pagal šią paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti nei perkama, nei parduodama jokia
įranga. Bet kokia su šia sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti šalis naudos gavėja, privalo būti
perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą tiekimui.
11
7. ATASKAITOS
7.1. Reikalavimai ataskaitoms
Rekomenduojame įvardyti ataskaitas, kurias parengs paslaugų Teikėjas ir pateiks Užsakovui
sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.
Privaloma įtraukti nuostatą:
Tiekėjas turi pateikti mažiausiai šias ataskaitas:
Įvadinė ataskaita. Pateikiama per 1 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios. Įvadinėje
ataskaitoje turi būti pateikiama:
Investicinio objekto ir rangos sutarčių aprašymas, nurodomi pasikeitimai, įvykę nuo
paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo pabaigos;
Paslaugas teiksiančių specialistų su įvardijamomis sutarties apimtyje vykdomomis
pareigomis sąrašas;
Atliktų Rangos darbų kiekių įvertinimo metodika;
Iš Tiekėjo pasiūlymo pateikiama paslaugų teikimo metodika, nurodant kaip, kokiu
dažnumu bus priimami ir patvirtinami paslėpti ir kiti rangos darbai;
Paslaugų teikimo grafikas, sudarytas atsižvelgiant į pasirašytas ir numatytas
pasirašyti Rangos sutartis;
Techninės priemonės, kurios bus naudojamos, teikiant paslaugas.
Tarpinė pažangos ataskaita. Pateikiama kas mėnesį. Tarpinėse pažangos ataskaitose turi
būti:
apibendrintos vykdytos tiekėjų statybos darbų techninės priežiūros užduotys pagal 4
skyriaus reikalavimus;
pateikiamas detalus, su technologiniais sekos ryšiais, bei pagristas reikiamais
resursais darbų pažangos grafikas su išryškintu kritiniu keliu fiksuotas konkrečia
data, darbų grafiko komentaras;
Pateikti visi parašyti dokumentai (kopijos), raštai ir protokolai, defektiniai aktai;
Pateikta aprašyta rangos darbų vykdymo eiga (pažanga, fotofiksacinė medžiaga),
įvertintas ir užfiksuotas atliktų darbų atitikimas Rangovo darbų grafikui. Rangos
darbų nuotraukos turi būti pateiktos kartu su statybos žurnalų atvarto nuotraukomis,
kurios atspindėtų statybos techninės priežiūros vadovo nuotraukose užfiksuotų
rangos darbų priėmimo datas, paslėptų darbų priėmimo aktų kopijos, defektinių aktų
kopijos, grunto sutankinimo protokolų kopijos ir panašūs dokumentai, parodantys
statybos techninės priežiūros darbų atlikimo chronologiją ir kokybę;
pateikiami nurodymai dėl darbų grafiko laikymosi užtikrinimo priemonių (pvz. dėl
grafiko atitikimui būtinų Rangovo pajėgumų);
pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio, jei
tokios yra).
kita aktuali informacija.
Galutinė ataskaita. Ataskaita pateikiama su galutiniu mokėjimo aktu. Galutinėje
ataskaitoje turi būti:
atsispindėtas savalaikis visų sutartyje numatytų užduočių atlikimas,
pateikta įvykdytos darbų sutarties eigos analizė;
atliktų užduočių aprašymas ir palyginimas su numatytomis sutartyje.
Paslaugų tiekėjas yra atsakingas už savalaikį galutinės sąskaitos pateikimą iki sutarties
pabaigos datos.
12
7.2. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas
Įvardyti ataskaitų pateikimo ir tvirtinimo tvarką, nurodant pateikimo ir suderinimo terminus.
Privaloma įtraukti nuostatą:
Visos ataskaitos teikiamos Perkančiajai organizacijai, turi būti pateiktos popierinėje formoje ir
kompiuterinėje CD/USB laikmenoje arba interneto tinklu prienamuose servisuose. Visos ataskaitos
privalo būti pateiktos su fotofiksacija nuotraukomis elektroniniu formatu, foto atributai turi
atspindėti padarymo laiką, geo koordinatę, autoriaus tapatybę, iliustruojama darbų pažangą.
Užsakovas argumentuotas pastabas ataskaitoms parengia per <įrašyti konkretų skaičių
(rekomenduojame 3-5)> darbo dienas nuo jos gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui
pastabos nepateikiamos, laikoma, kad suinteresuotos pusės pastabų neturi.
Tiekėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 3-5<įrašyti skaičių
(rekomenduojame 3-5)> darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Tiekėjas, pateikdamas galutinę
dokumento versiją, privalo atsižvelgti į visas Užsakovo pateiktas pastabas.
13
REKOMENDACIJOS PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTUI
Projekto vykdytojas privalo sutarties projekte numatyti šias nuostatas:
Sutarties dalykas
Sutarties dalykas <pateikiamas trumpas paslaugų aprašymas>
Projektas <nurodomas projekto pavadinimas> yra finansuojamas 2014-2020 m.
Europos <regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo> lėšomis <jei taikoma: bei
Lietuvos Respublikos biudžeto ir Užsakovo lėšomis>.
Sutarties struktūra
Žemiau nurodyti sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis ir yra išvardinti
prioriteto mažėjimo tvarka:
techninė specifikacija;
pasiūlymų vertinimo metu gauti paaiškinimai;
tiekėjo pasiūlymas;
kiti dokumentai: <įvardijami pateikiami dokumenta>.
Sutarties pradžia ir užduočių įvykdymo trukmė
Sutarties paslaugų vykdymo pradžia yra:
Techninės priežiūros paslaugų teikimo pradžia yra - <įrašyti 1arba 2: 1. Pirmos
rangos sutarties pasirašymo data, 2. Šios sutarties pasirašymo data (taikoma jei
Statybos darbai jau yra pradėti vykdyti iki šios sutarties pasirašymo)>;
techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos
iki <įrašyti datą>, bet ne ilgiau negu iki <įrašyti datą>.
Apmokėjimo sąlygos
Sudaroma fiksuotų mėnesinių įkainių sutartis: Paslaugų įkainiai nurodyti paslaugų
teikėjo pasiūlyme, kuris pripažintas Pirkimo laimėtoju ir yra neatsiejama sutarties dalis.
Paslaugos kaina pagal nurodytus įkainius skaičiuojama Pirkimo sąlygose ir Pirkimo
sutartyje nustatyta tvarka. PVM skaičiuojamas ir mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Su paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma pagal
pateiktas sąskaitas faktūras, kurias paslaugų Teikėjas turi pateikti per 5 darbo dienas nuo
mėnesio pabaigos. Paslaugų tiekėjui sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo
paramos lėšų gavimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60
dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos. Sąskaitos apmokėjimui gali būti
pateikiamos tik po to, kai Užsakovas patvirtina Techninėje specifikacijoje numatytą
ataskaitą ir pasirašomas konkrečių Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (-ai).
Paslaugų Teikėjo teisės ir pareigos
Paslaugų teikėjas privalo:
atlikti techninėje specifikacijoje (kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis)
apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus
terminus ir vadovaujantis LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir
kitais teisės aktais;
vykdyti visas funkcijas, kurios statinio techninės priežiūros vadovui yra
priskirtos Rangos sutartyje (sutartyse);
Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) teikti Techninėje specifikacijoje įvardytas
ataskaitas;
Priedas Nr.2
14
<netaikoma kai to nereikalauja statybos rūšis> kartu su Įvadine ataskaita pateikti
Užsakovui statinio statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės polisą ir
patvirtinimą, kad jis apmokėtas.
Paslaugos teikėjo prievolės, susijusios su Ekspertų bei subtiekėju pakeitimu:
Privalo savalaikiai informuoti Perkančiąją organizaciją (Užsakovą) apie
subtiekėjų ir nepagrindinių ekspertų pakeitimus;
Paslaugų Teikėjas negali pakeisti pagrindinių ekspertų be išankstinio raštiško
Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) sutikimo. Tiekėjas privalo savo
iniciatyva pasiūlyti ekspertų pakeitimą darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo
įvykio, atsistatydinimo atveju. Tiekėjas gali siūlyti pakeisti vieną ekspertą kitu,
jei jis mano kad eksperto kompetencija yra nepakankama arba jis netinkamai
atlieka savo pareigas.
kai darbuotoją reikia pakeisti kitu, kandidatas į jo vietą turi turėti mažiausiai
tokią pat kvalifikaciją ir patirtį, o naujam darbuotojui mokamas užmokestis
neturi viršyti sumos, kuri buvo mokama atleistam darbuotojui. Tuo atveju, kai
Tiekėjas negali surasti naujo darbuotojo, kuris turėtų tinkamą kvalifikaciją
ir/arba darbo patirtį, Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali nuspręsti
nutraukti sutartį (jei jos tinkamam vykdymui iškyla pavojus);
Papildomos išlaidos, atsiradusios dėl ekspertų keitimo, yra Tiekėjo atsakomybė.
Tuo atveju, kai ekspertas nėra tuoj pat pakeičiamas kitu, ir praeina šiek tiek
laiko, kol naujas ekspertas perima jo funkcijas, Perkančioji organizacija
(Užsakovas) gali paprašyti Tiekėjo paskirti laikiną ekspertą iki kol atvyks naujas
ekspertas, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto
nebuvimą.
Paslaugų Teikėjas turi taikyti visas priemones, būtinas aprūpinti ir tęsti pasiūlytų
ekspertų aprūpinimą įranga, reikalinga atlikti nurodytas pareigas pagal sąlygas, kurios
yra palankiausios efektyviam darbui.
Jei paslaugų Teikėją sudaro jungtinės veiklos grupė, visi tiekėjai yra kartu ir pavieniui
susaistyti šios sutarties nuostatų vykdymu. Bet koks paslaugos teikėjos grupės sudėties
keitimas yra draudžiamas ir bus traktuojamas kaip sutarties nesilaikymas.
Savo sąskaita paslaugų Teikėjas turi apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją
(Užsakovą) nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio
paslaugų Teikėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet
kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekinių ženklų ir
kitų intelektualinės nuosavybės formų, tokių kaip autorinės teisės, pažeidimą.
Paslaugų Teikėjo atsakomybė yra ribojama suma, lygia sutarties vertei, tačiau tokia riba
nėra taikoma veiksmams, pretenzijoms ar nuostoliams atlyginti, sukeltiems Tiekėjo
sąmoningo aplaidumo arba tyčiniais veiksmais.
Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) teisės ir pareigos
Perkančioji organizacija (Užsakovas) bei kitos atitinkamus įgaliojimus turinčios
institucijos gali atlikti bet kokias patikras, kokios joms atrodo būtinos ieškant įrodymų,
kilus įtarimams apie neįprastas komercines išlaidas, susijusias su sutarties įgyvendinimu
ar kilus įtarimui, kad paslaugų Teikėjas nesugebės savalaikiai įvykdyti šioje sutartyje
numatytų įsipareigojimų.
Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali sustabdyti paslaugų ar jų dalies vykdymą
tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip ji mano esant reikalinga.
Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau nei 90 dienų, o sustabdymas įvyksta ne dėl
paslaugų Tiekėjo kaltės, paslaugų Teikėjas gali, įspėjęs Perkančiąją organizaciją
(Užsakovą), reikalauti leidimo atnaujinti paslaugų vykdymą 30 dienų laikotarpyje arba
nutraukti sutartį.
15
Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi suteikti paslaugų Teikėjui informaciją ir/arba
dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, ir kuri gali būti svarbi sutarties vykdymui.
Tokie dokumentai turi būti grąžinti Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) sutarties
vykdymo laikotarpio pabaigoje.
Vykdymo eigoje, raštiško ir pateisinamo prašymo pagrindu, Perkančioji organizacija
(Užsakovas) gali prašyti darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad tas darbuotojas netinkamai
atlieka arba neatlieka sutartyje nurodytų savo pareigų.
Perkančioji organizacija (Užsakovas) įsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias
su paslaugų Teikėjo atliekamomis Techninėje specifikacijoje apibrėžtomis užduotimis,
techninėje specifikacijoje numatytais terminais teikti pastabas pateiktoms ataskaitoms ir
laiku atsiskaityti su paslaugų tiekėju už atliktas paslaugas.
Sutarties pakeitimai
Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams
yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. <Pastaba. Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimo nereikalaujama, kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.>
Teikiamų paslaugų trukmė gali būti keičiama tik tokiu atveju, kai atsirado nenumatytos
aplinkybės, tokios kaip Rangos sutarčių pratęsimai dėl trečiųjų šalių uždelsimų,
atsakingų institucijų suderinimų nebuvimo, dėl teisminių procesų, susijusių su
aptarnaujamomis Rangos sutartimis, Rangos sutarčių nutraukimu, kurių Tiekėjas
negalėjo numatyti ir įtakoti ir be užduoties pakeitimų nėra galimybės įvykdyti sutarties
iki <įrašyti arba 1 arba 2: 1. Paskutinės Rangos sutarties Statinio statybos užbaigimo
akto išdavimo ar deklaracijos surašymo dienos, 2. atlikimo pažymos išdavimo dienos
[taikoma jei perkamos paslaugos su defektiniu laikotarpiu]>.
Tokiu atveju paslaugų Teikėjas turi kreiptis į Perkančiąją organizaciją likus ne mažiau
kaip 1 mėnesiui iki sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir
nurodydamas, iki kada turėtų būti pratęstas paslaugų teikimas. Sutarties termino
pratęsimas nustatomas Perkančiosios organizacijos ir paslaugų Teikėjo rašytiniu
susitarimu, kuris įsigalioja nuo sutarties šalių pasirašymo dienos.
Esant nurodytiems atvejams, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama.
Pratęsus paslaugų teikimo terminą, papildomam paslaugų teikimo laikotarpiui taikomas
toks pats sutartyje numatytas statinio techninės priežiūros paslaugų teikimo mėnesio
įkainis.
Sutrumpinus sutarties laikotarpį, atitinkamai mažinamas sutarties vykdymo laikotarpis,
apmokant už statinio techninės priežiūros paslaugų teikimą pagal sutartyje nustatytus
paslaugų teikimo mėnesinius įkainius.
Tokiais atvejais paslaugų Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad pakeitimai yra būtini ir jie
turi būti pilnai priimtini Perkančiajai organizacijai (Užsakovui).
Jei pakeitimas reikalingas dėl paslaugų Teikėjo pažeidimų vykdant sutarties sąlygas,
visas papildomas išlaidas, susijusias su sutarties pakeitimu, padengia Tiekėjas.
Perkančioji organizacija (Užsakovas), gavusi paslaugų Teikėjo pasiūlymą, nedelsdama
nusprendžia, ar pakeitimas turi būti įgyvendintas, ar ne. Perkančioji organizacija
(Užsakovas), nusprendusi, kad pakeitimas turi būti įgyvendintas, parengia Sutarties
pakeitimą ir suderina jį su Viešųjų pirkimų tarnyba.
Konfidencialumas
Tiekėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su sutartimi susijusią informaciją kaip
konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių sutarties detalių be raštiško
Perkančiosios organizacijos sutikimo. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo,
16
Perkančiosios organizacijos sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios sutarties
galiojimo termino pasibaigimo ir du metus nuo šios sutarties galiojimo termino
pasibaigimo
Autorinės teisės
Visa sutarties apimtyje paslaugų Teikėjo parengta dokumentacija yra Perkančiosios
organizacijos (Užsakovo) nuosavybė, ir Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi teisę
ją skelbti be kitų šalių sutikimo.
Šalių atsakomybė už sutarties sąlygų nevykdymą
Jeigu paslaugų Teikėjas neįvykdo savo įsipareigojimų laiku, už kiekvieną papildomą
dieną po sutartyje numatytų atitinkamų užduočių įvykdymo terminų pasibaigimo,
paslaugų Teikėjui mokėtinas atlyginimas už paslaugas, mažinamas 0,01 proc. mokėtinos
sumos.
Užsakovui iki Sutartyje nustatyto termino be pateisinamų priežasčių nesumokėjus
paslaugų Teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje nurodytos sumos, paslaugų Teikėjas
gali reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,01 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą
dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena
neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
Jei paslaugų Teikėjas pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Perkančioji organizacija
(Užsakovas) turi teisę reikalauti sumokėti baudą:
Už statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar specialiųjų darbų techninės
priežiūros inžinieriaus neatvykimą į statybos objektą, rangovui tinkamai
informavus, kad vykdomi paslėpti darbai – 100 Eur be PVM už vieną dieną;
Už paslaugų teikimą būnant neblaivaus stovio – 100 Eur be PVM.
Iš anksto nepranešus, nedalyvavimas vadybiniame susirinkime – 50 Eur be
PVM;
Už vėlavimą tikrinant Rangovo ar Užsakovo teikiamą dokumentaciją – 50 Eur
be PVM
Sutarties galiojimas ir ginčų sprendimo tvarka
Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
Sutartis pasibaigia, kai visos šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu, fiksuojant derybas raštiškais derybų
protokolais. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali, bet kuriuo metu ir neatidėliodama, nutraukti
sutartį, prieš 14 dienų raštu perspėjusi paslaugų Teikėją jei:
Tiekėjas nesugeba teikti paslaugų pagal sutartį;
Tiekėjas nesugeba teikti paslaugų pagal sutartį;
Tiekėjas bankrutuoja arba likviduojamas;
Tiekėjas atsisako reaguoti į arba ignoruoja Perkančiosios organizacijos
(Užsakovo) duotus nurodymus raštu (bet kokie Perkančiosios organizacijos
(Užsakovo) administraciniai nurodymai dėl paslaugų vykdymo, skirti Tiekėjui);
įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Tiekėjas pripažįstamas kaltu
dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje
Sutarties nutraukimo metu arba apie tai gavęs įspėjimą, Tiekėjas turi imtis neatidėliotinų
veiksmų skubiai ir tvarkingai ir minimaliomis išlaidomis užbaigti paslaugų teikimą.
Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nutraukia sutartį ir nutraukimas susijęs su
Tiekėjo netinkamu sutarties vykdymu, jai yra suteikiama teisė gauti iš Tiekėjo
atlyginimą už bet kokius nuostolius, kuriuos ji patiria.
17
Jei sutarties nutraukimas nėra susijęs su Tiekėjo poelgiu arba aplaidumu, Tiekėjas turi
teisę papildomai pretenduoti į jam priklausančias sumas už jau atliktą darbą bei
kompensaciją už patirtus nuostolius.
Tiekėjas gali reikalauti nutraukti sutartį, jei Perkančioji organizacija (Užsakovas)
vėluoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas daugiau kaip 60 dienų. Tokiu atveju Tiekėjas
gali reikalauti atlyginti visus jo papildomai patirtus nuostolius.
Sutartis gali būti nutraukta raštišku abejų šalių susitarimu.
Sutarties kalba
Sutarties kalba ir visa rašytinė korespondencija tarp Tiekėjo ir Perkančiosios
organizacijos ( Užsakovo) turi būti lietuvių kalba.
Nenugalima jėga (force majeure)
<įrašyti nenugalimo jėgos apibrėžimą ir kitas su tuo susijusias sąlygas>
Šalių rekvizitai
<įrašyti sutarties šalių rekvizitus>