SUBDIRECCION REGION SURweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18575/071/2004/003/... · Web...

1 LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

SUBDIRECCION REGION SURACTIVO INTEGRAL BELLOTA JUJO.

H. CARDENAS, TAB. 13 DE ENERO DE 2004.

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOSELECTRÓNICA

(SERVICIOS ENMARCADOS EN EL ART. 3o DE LA L.A.A.S.S.P.)

REQUISITOS DE LICITACIÓN

LICITANTE:CALLE: COLONIA:CIUDAD: TEL: C.P.:

ESTE DOCUMENTO CONTIENE LA INFORMACIÓN BÁSICA, PROGRAMA DE EVENTOS Y DEMÁS REQUISITOS PARA QUE EL LICITANTE ELABORE Y PRESENTE SU PROPOSICIÓN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES :

CLÁUSULASPRIMERA.- INFORMACION BASICA.

1.- MARCO LEGAL.LA LICITACIÓN PUBLICA Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE LLEVARA A CABO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (EN LO SUCESIVO L.A.A.S.S.P. ) Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ( EN LO SUCESIVO R.L.A.A.S.S.P. ); POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS GENERALES DE SUMINISTROS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS FILIALES ( DOCUMENTOS QUE PODRAN SER CONSULTADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y DE PEMEX ) , ACUERDO DE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE 1997; OFICIO CIRCULAR DE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE OCTUBRE DE 1999 Y LO PUBLICADO POR LA S.H.C.P. EL 31 DE MARZO DE 2003.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, PODRÁ PRESENTAR SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, POR ESCRITO O A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME AL “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA ”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2000 ( ANEXO “1” DE LAS BASES DE LICITACION ).

ESTOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN EL ARTICULO 3 FRACCION IV Y SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 26 FRACCIÓN I Y 28 FRACCIÓN I DE LA L.A.A.S.S.P. Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.CUYO OBJETIVO ES: MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CRITICOS DEL SECTOR JUJO QUE TIENEN QUE VER CON LA SEGURIDAD, LA PRODUCCIÓN Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

3.- UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS : SECTOR JUJO, ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO.

4.- PLAZO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.EL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SERA DE 284 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIACION DE LOS SERVICIOS ( FECHA PROBABLE DE INICIO 08 DE MARZO DE 2004 Y TERMINACION EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004 ).

BASES DE LICITACION DE SERVICIOS PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


5.- ANTICIPOS. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION NO OTORGARA ANTICIPOS.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR.

ADQUIRIR LAS BASES, LA CUAL PODRÁ EFECTUARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. EN CONVOCANTE, EL COSTO PARA ADQUISICIÓN DE LAS BASES ES DE $ 2,178.00 IVA INCLUIDO. Y ESTE DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE PAGO EN CHEQUE CERTIFICADO Ó CHEQUE DE CAJA DE INSTITUCION DE CREDITO ESTABLECIDA PREFERENTEMENTE EN LA LOCALIDAD, A NOMBRE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, O EFECTIVO, EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, UBICADA EN CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131 ZONA INDUSTRIAL EL CASTAÑO, CARDENAS, TAB.

II. EN COMPRANET ( INTERNET: http://compranet.gob.mx ), EL COSTO PARA ADQUISICION DE LAS BASES, ES DE $ 1,980.00 IVA INCLUIDO, ESTE DEBERA EFECTUARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS EN BANCOS, POR MEDIO DEL RECIBO QUE PARA ESTE EFECTO GENERA EL SISTEMA.

LAS BASES DE LICITACION ESTARAN A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS PARA SER CONSULTADAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADAS EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131 ZONA INDUSTRIAL EL CASTAÑO, CARDENAS, TAB. Y EN COMPRANET, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 22 DE ENERO DE 2004, ES DECIR INCLUSIVE EL SEXTO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE RECEPCION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

NOTA: PARA LOS LICITANTES QUE PAGUEN POR MEDIO DEL SISTEMA COMPRANET, DEBERAN PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO PARA PODER SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE JUZGUEN PERTINENTES (PARTICIPAR CON DERECHO A VOZ ) EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

7.- CONTRATACION.LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA LICITACION, SERAN ADJUDICADOS A UN SOLO LICITANTE.

8.- AUTORIZACION PRESUPUESTAL.LOS SERVICIOS MOTIVO DE LA LICITACION SE REALIZARAN CON FONDOS ECONOMICOS EXPROFESAMENTE AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SEGUN OFICIO No. 312. A. E. 1678 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003 PARA LA SUBSIDIARIA PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Y SE EJERCERA EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTOS SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2004.

9.- IDIOMA.LA PRESENTE LICITACION ES DE CARACTER NACIONAL Y EL IDIOMA EN QUE DEBERA PRESENTARSE LA PROPUESTA SERA EL ESPAÑOL.

10.-PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICIONES.LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 50 DE LA L.A.A.S.S.P., PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, PODRAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICION, PARA LO CUAL DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I.- TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR ADQUIRIENDO, ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, SOLAMENTE UN EJEMPLAR DE LAS BASES DE LICITACION.

II.- DEBERAN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION, UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, QUE DEBERAN INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA Y EN EL QUE SE ESTABLECERAN CON PRECISION LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

a).- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES;

b).- NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS; IDENTIFICANDO EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACION;

c).- DESIGNAR UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, INDICANDO EL DOMICILIO COMUN PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

d).- DESCRIBIR LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERA CUMPLIR A CADA PERSONA, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES;

e).- ESTIPULAR EN FORMA EXPRESA QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LOS DEMAS INTEGRANTES, PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME.

SEGUNDA.- DOCUMENTACION.


http://compranet.gob.mx/


LOS SERVICIOS DEBERAN LLEVARSE A CABO DE ACUERDO A LOS DATOS E INFORMACION CONTENIDA EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN, LOS CUALES DEBERAN SER ENTREGADOS DEBIDAMENTE LLENADOS Y FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE, COMO SE INDICA EN LA CLAUSULA SEXTA DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION, POR EL LICITANTE EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION.

1.- LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACION.

2.- MODELO DEL CONTRATO.

3.- A N E X O S.

3.1 "A" RELACION DE CROQUIS.3.2 "B" NORMAS Y ESPECIFICACIONES.3.3 “C” RELACION DE CONCEPTOS, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES.3.4 “E-1” EQUIPO QUE PROPORCIONARA P.E.P.3.5 “E-2” EQUIPO QUE UTILIZARA EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.3.6 “F” MATERIAL QUE PROPORCIONARA P.E.P.3.7 “F-1” MATERIAL QUE PROPORCIONARA EL PROVEEDOR.3.8 “ S ” DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBEN

CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.3.9 “ 1“ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

3.10 “ G “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.3.11 “ G-1 “ CEDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.3.12 “ OCDE” NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO ( OCDE ) Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

4.- F O R M A T O S.

4.1 PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS ( PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONOMICA ).4.2 “DL" ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE Y REPRESENTANTE.4.3 “ SRC ” TEXTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PROVEEDORES DE P.E.P.4.4 “ PPE ” DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS DEL LICITANTE.4.5 PACTO DE INTEGRIDAD.4.6 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA. ( ESTA SE DEBERA

ENTREGAR A MAS TARDAR A LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DEL FALLO ).

TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, QUE A ELECCIÓN DEL LICITANTE SEAN ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN ESTAS BASES, EN FORMATOS WORD ( VERSIÓN 8 ), EXCEL (VERSIÓN 8) PDF (VERSIÓN 4), HTLM O EN SU CASO, UTILIZAR ARCHIVOS DE IMAGEN TIPO JPG O GIF, SEGÚN SE REQUIERA.

DEBERÁN IDENTIFICARSE, CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, CON LOS DATOS SIGUIENTES:REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE DEL LICITANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

POR LO QUE RESPECTA A LA INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS TALES COMO CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O INFORMACIÓN OBTENIDA DE PÁGINAS EN INTERNET EL FABRICANTE DE LOS BIENES O DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL MISMO, DEBERÁ INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE PÁGINAS WEB, INDICANDO LA RESPECTIVA DIRECCIÓN URL EN FORMATO HTML, O CONVIRTIÉNDOLAS A FORMATOS WORD (VERSIÓN 8), PDF (VERSIÓN 4), O EN SU CASO, UTILIZAR ARCHIVOS DE IMAGEN TIPO JPG O GIF.

ADICIONALMENTE, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFIADA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE PARA TAL FIN DEBERÁ CERTIFICARSE PREVIAMENTE POR LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA “; ( ANEXO “ 1 “ ). BASES DE LICITACION DE SERVICIOS PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


LOS SOBRES SERÁN GENERADOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDEN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE, MEDIANTE EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LES PROPORCIONE UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SU MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL LICITANTE DEBERÁ UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LE PROPORCIONE.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR EL ENVÍO DE SUS PROPUESTAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE ESTÁS Y CONTAR CON EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE EMITA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA A TRAVÉS DE COMPRANET, A MÁS TARDAR, UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 1era. ETAPA, SEÑALADO EN ESTOS REQUISITOS DE LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA “; ANEXO “ 1 ”, MISMO QUE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA EL SISTEMA COMPRANET, DEBERAN OBSERVAR LO INDICADO EN EL “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA ”, ( ANEXO “ 1 ” ).

CUARTA.- PROGRAMA DE EVENTOS.

1.- VISITA A LAS INSTALACIONES.LA VISITA AL LUGAR DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS SERA EL DIA: 20 DE ENERO DE 2004 A LAS 09:00 HORAS, SIENDO EL PUNTO DE REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO, CON EL ING. GEOVANY BRITO MARTINEZ, UBICADAS EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.ESTA VISITA SERA POR UNICA VEZ, EN LA QUE SE INDICARA(N) EL (LOS) LUGAR(ES) FISICAMENTE EN QUE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS.

SIN EXCEPCION, DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES EL INTERESADO O SU REPRESENTANTE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO “ S “.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES.LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA EL DIA 21 DE ENERO DE 2004 A LAS 08:30 HORAS EN LA SALA DE LICITACIONES ELECTRONICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL MODULO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “EL CASTAÑO “, EN CARDENAS, TABASCO, SIENDO OPTATIVA LA ASISTENCIA A LA REUNION.NO SE PERMITIRA A NINGUN LICITANTE LA ENTRADA A LA SALA DE LICITACIONES DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA INDICADAS.

A. EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES SOLAMENTE PODRAN FORMULAR ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS MISMAS, TANTO EN EL ASPECTO TECNICO COMO EN EL ADMINISTRATIVO, LAS PERSONAS QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACION, LO CUAL DEBERA ACREDITARSE CON COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS MISMAS, EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO, UNICAMENTE SE LES PERMITIRA SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

B. PARA UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES EN EL PROPIO ACTO Y CON EL PROPÓSITO DE AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DEL EVENTO LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS BASES DE ÉSTA LICITACIÓN PODRÁN PRESENTARSE POR ESCRITO Y EN C.D. Y/O MICRODISCOS DE 3.5” DE ALTA DENSIDAD UTILIZANDO EL PROGRAMA PROCESADOR DE PALABRAS MS WORD PARA WINDOWS VERSIÓN 98, Y PODRAN SER ENTREGADAS A PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN DE 1 ( UN ) DÍA NATURAL PREVIO A LA FECHA INDICADA.

C. EN EL CASO DE LOS LICITANTES QUE A SU ELECCIÓN OPTEN POR SU PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET, ADEMÁS, SUS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LICITACIÓN, PODRÁN SER PRESENTADAS UTILIZANDO EL



PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LES PROPORCIONE.

D. LAS PREGUNTAS PODRÁN SER ENTREGADAS EN LA SECCION DE LICITACIONES, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “EL CASTAÑO “, EN CARDENAS, TABASCO Ó POR FAX A LOS TELÉFONOS: ( 01-9933 ) 10-62-62 EXTENSION 3-54-40 Ó 3-54-65. ASÍ MISMO PARA LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES POR MEDIO DEL SISTEMA COMPRANET: http://compranet.gob.mx, DEBERÁN ACOMPAÑAR LAS PREGUNTAS CON UNA COPIA LEGIBLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN CON EL SELLO DEL BANCO QUE CERTIFICA DICHO PAGO, EN CASO CONTRARIO NO SERÁN ACEPTADAS DICHAS PREGUNTAS.

E. EN CASO DE PRESENTARSE PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR LOS LICITANTES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EN LA HORA Y FECHA SEÑALADA EN EL PRIMER PÁRRAFO, AQUELLAS QUE POR SU CARACTERÍSTICA Ó NATURALEZA NO SEA POSIBLE CONTESTARLAS EN FORMA INMEDIATA, EN EL ACTA QUE SE LEVANTE SE SEÑALARÁ FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA SEGUNDA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PENDIENTES.

F. LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DERIVADA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES CONSTARÁN EN ACTA QUE SE LEVANTARÁ LA QUE CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES Y DE LA CUAL SE ENTREGARÁ COPIA A LOS PRESENTES.

G. LA INASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES NO OBSTANTE HABER ADQUIRIDO LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES POR LO QUE DEBERAN ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACIÓN.

H. LA(S) ACTA(S) ESTARÁ(N) DISPONIBLE(S) TAMBIÉN POR MEDIOS DE DIFUSIÓN ELECTRÓNICA EN LA DIRECCIÓN http://compranet.gob.mx A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA FECHA EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DICHO EVENTO.

I. LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN FORMA ELECTRÓNICA SE DARAN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES), CUANDO ESTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PAGINA DE COMPRANET, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLAS.

J. ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 31 FRACCION XVIII DE LA L.A.A.S.S.P., EL HECHO QUE LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, NO LIMITA, EN NINGUN CASO, EL QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

K. SI DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SURGIESEN MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION, ESTAS DEBERAN SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, CONSIDERANDO DICHAS MODIFICACIONES COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS BASES. DEBIDO A QUE LA ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ESTOS DEBERÁN OBTENER COPIA DEL ACTA. EL NO CONSIDERAR EN LAS PROPUESTAS LOS ACUERDOS QUE EN SU CASO SE TOMEN DERIVADO DE ESTA(S) JUNTA(S), SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS MISMAS.

L. EL LÍMITE PARA RECIBIR PREGUNTAS SERÁ EL 21 DE ENERO DE 2004 A LAS 08:30 HORAS, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACION EN ESTE MISMO ACTO Y ANTES DE LA FECHA LIMITE DE VENTA DE LAS BASES.

3.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS ( 1a.ETAPA )LA APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ENTREGA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ EL DIA : 28 DE ENERO DE 2004 A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA DE LICITACIONES ELECTRONICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL MODULO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.

NO SE ACEPTARAN PROPOSICIONES PRESENTADAS, DESPUES DE LA FECHA Y HORA INDICADAS.

4.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS ( 2a. ETAPA )LA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS DE AQUELLOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS FUERON ACEPTADAS, SE LLEVARA A CABO EL DIA : 04 DE FEBRERO DE 2004 A LAS 10:00 HORAS EN EL MISMO LUGAR DONDE SE REALIZO LA APERTURA TECNICA.





5.- FALLO.EL FALLO SE COMUNICARA A LOS LICITANTES EL DIA: 16 DE FEBRERO DE 2004 A LAS 10:00 HORAS EN LA MISMA SALA DE LICITACIONES ELECTRONICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

A LOS ACTOS DE LA LICITACION ARRIBA INDICADOS, PODRAN ASISTIR LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASI COMO CUALQUIER PERSONA QUE SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES MANIFIESTE SU INTERES DE ESTAR PRESENTE EN DICHOS ACTOS, BAJO LA CONDICION DE QUE DEBERAN REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

6.- FIRMA DE CONTRATO.PARA AQUEL PARTICIPANTE QUE RESULTE SELECCIONADO, EL CONTRATO SE FIRMARA EL DIA 05 DE MARZO DE 2004 A LAS 12:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, EN LA SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y MATERIALES, UBICADA EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.

QUINTA.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

TODA VEZ QUE PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS O CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA Y/O FILIAL, QUE ÉSTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, PODRÁN HACER USO DE RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO, PARA FINANCIAR LOS PAGOS QUE SE DERIVEN DEL (DE LOS) CONTRATO(S) RELACIONADO(S) CON ESTA(S) LICITACIÓN(ES), EL(LOS) LICITANTE(S) QUE SEA(N) ADJUDICADO(S) CON DICHOS CONTRATOS, QUEDARÁ(N) OBLIGADO(S) A:

1.- ENTREGAR AL ÁREA CONTRATANTE DE P.E.P., EN O ANTES DE LA FIRMA DEL (DE LOS) CONTRATO(S) ADJUDICADO(S), LA INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS DE PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE UTILICEN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) ADJUDICADO(S), ASÍ COMO INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE LE SUMINISTREN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DICHOS BIENES Y/O SERVICIOS. ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL FORMATO ESTABLECIDO COMO ANEXO “ G-1 “ DENOMINADO “ CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ” Y SE ADJUNTARÁ AL (A LOS) CONTRATO(S) QUE CORRESPONDA PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL (DE LOS) MISMO(S).

2.- ENTREGAR A SATISFACCIÓN DE P.E.P. O A QUIÉN ÉSTE LE INDIQUE, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO “ G “ DENOMINADO “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ”. ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIAMENTE A CADA SOLICITUD DE PAGO Y LA CONFIRMACIÓN ESCRITA DE RECEPCIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE P.E.P. FORMARÁ PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CADA SOLICITUD DE PAGO QUE SE PRESENTE AL AMPARO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) ADJUDICADO(S).

3.- INFORMAR OPORTUNAMENTE A SUS PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS SOBRE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ”.

4.- PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTES MENCIONADA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES Y FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL “INSTRUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO” ( “ EL INSTRUCTIVO “ ), QUE LE SERÁ PROPORCIONADO OPORTUNAMENTE POR EL ÁREA CONTRATANTE DE P.E.P.EL INSTRUCTIVO TAMBIÉN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA INTERNET DE PEMEX: (www.pemex.com/proveedores/documentacion ).

SEXTA.- ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

EL LICITANTE PARA PODER PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA, DEBERA ENTREGAR SU PROPUESTA MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS POR SEPARADO Y CONTENDRAN, EL PRIMERO DE ELLOS, LOS ASPECTOS TECNICOS Y EL SEGUNDO, LOS ASPECTOS ECONOMICOS. DICHOS SOBRES DEBEN ESTAR PROTEGIDOS Y ROTULADOS COMO SE SUGIERE A CONTINUACIÓN:

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIONSUBDIRECCION REGION SUR

ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJOLICITACION PUBLICA No.

PROPUESTA DEL LICITANTE:SOBRE No.

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS DEBEN SER FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, FIRMÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:


http://www.pemex.com/proveedores/documentacion


1. LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, FORMATOS Y ANEXOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACION Y DE SU PROPUESTA, SE FIRMARAN AUTOGRAFAMENTE UNICAMENTE EN LA ULTIMA HOJA; POR LO QUE NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO CUANDO LAS DEMAS HOJAS QUE LOS INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN O NO ESTEN FIRMADOS O RUBRICADOS POR EL LICITANTE.

A.- ANEXO "A" RELACION DE CROQUIS.B.- ANEXO " B " NORMAS Y ESPECIFICACIONES.C.- ANEXO “E-1” EQUIPO QUE PROPORCIONARA P.E.P.D.- ANEXO “F” MATERIAL QUE PROPORCIONARA P.E.P.E.- ANEXO “ S ” DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE

DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.F.- FORMATO “SRC” TEXTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PROVEEDORES DE P.E.P.G.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE.H.- FORMATO “ PPE “.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS

DEL LICITANTE.I.- ANEXO “ 1 “.- “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS

REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA ”.

J.- PACTO DE INTEGRIDAD ( LA FALTA DE SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO ).

NOTA: SIN DEJAR DE CUMPLIR LO SEÑALADO EN ESTE PUNTO, LOS LICITANTES DE ACUERDO A SU CRITERIO PODRAN OPTAR POR FIRMAR O RUBRICAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE SU PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO.

2. LOS DOCUMENTOS, FORMATOS Y ANEXOS ENLISTADOS A CONTINUACION QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACION Y DE SU PROPUESTA, SE DEBERAN FIRMAR AUTOGRAFAMENTE EN TODAS SUS HOJAS.

A.- EL MODELO DE CONTRATO.B.- LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACION.C.- ANEXO “C” RELACION DE CONCEPTOS, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES.D.- ANEXO “ E-2 “ EQUIPO QUE UTILIZARA EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.E.- ANEXO “F-1” MATERIAL QUE PROPORCIONARA EL PROVEEDOR.F.- FORMATO “ DL " ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE Y

REPRESENTANTE.G.- TODAS LAS MANIFESTACIONES SOLICITADAS EN ESTAS BASES.H.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ” ANEXO “ G “.I.- CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ” ANEXO “ G-1 ”.J.- NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA

COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO ( OCDE ) Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES ENTREGARAN LOS SOBRES DE SU PROPOSICION DE ACUERDO AL ORDEN QUE SEAN NOMBRADOS.

1.- PROPUESTA TECNICA ( SOBRE No. 1 )

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y DE ORDEN LEGAL DEL LICITANTE, LA PODRAN ENTREGAR DENTRO O FUERA DEL SOBRE DE SU PROPUESTA TECNICA.

LOS LICITANTES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, DEBERAN ENTREGAR LO SIGUIENTE:

1.1 ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, DEBIENDO CONTENER LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO “ DL “, ESTE FORMATO DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

1.2 CARTA PODER SIMPLE ORIGINAL OTORGADA POR EL LICITANTE A LA PERSONA QUE ASISTA A ENTREGAR LAS PROPUESTAS, CUANDO ESTA NO SEA QUIEN SUSCRIBA LAS PROPUESTAS.



SI LA PERSONA QUE ASISTE A ENTREGAR LAS PROPUESTAS ES EL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS NOTARIALES QUE LO ACREDITEN COMO TAL.

1.3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA EN ORIGINAL Y COPIA DE LA PERSONA QUE ASISTA A ENTREGAR LAS PROPUESTAS ( PODRA SER: CREDENCIAL PARA VOTAR DEL IFE, PASAPORTE, CARTILLA DEL S.M.N., CEDULA PROFESIONAL, LICENCIA DE MANEJO FEDERAL O ESTATAL ).

NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA FALTA DE IDENTIFICACION O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACION DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS ( EL QUE NO PRESENTE LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 1.2 Y 1.3 DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION ), MISMA QUE SOLO PODRA PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE.

EL DOMICILIO QUE CONSIGNE EL LICITANTE EN SU PROPUESTA SERA EL LUGAR DONDE RECIBIRA TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN DE CONFORMIDAD CON LA L.A.A.S.S.P. Y SU REGLAMENTO; MIENTRAS EL LICITANTE NO SEÑALE OTRO DISTINTO, POR ESCRITO A P.E.P. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 72 HORAS, EL MANIFESTADO SE TENDRA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES.

SI EL LICITANTE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR POR ESCRITO EL CAMBIO DE SU DOMICILIO, ACEPTA QUE LAS NOTIFICACIONES SE FIJEN EN LA VENTANILLA ÚNICA DE PAGO A PROVEEDORES DE P.E.P. UBICADA EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131 ZONA INDUSTRIAL “EL CASTAÑO”, CÁRDENAS, TAB., EN CUYO CASO, LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTO AL DIA SIGUIENTE DE SU FIJACIÓN EN DICHO LUGAR.

EN EL ASPECTO TECNICO, LOS DOCUMENTOS QUE CONTENDRA EL SOBRE CERRADO SERAN LOS QUE SE INDICAN Y DEBERAN PRESENTARSE EN EL ORDEN SIGUIENTE.

LA DOCUMENTACION TECNICA PODRA PRESENTARSE, CON CLIPS, SIN ENGARGOLAR, SIN BROCHE EN EL ORDEN QUE SE INDICA A CONTINUACION ( SU CUMPLIMIENTO NO ES INDISPENSABLE, PERO SI NECESARIO PARA LA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO ).

ESTA DOCUMENTACION REQUERIDA A PARTIR DEL SIGUIENTE PUNTO, DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL, EN EL ORDEN QUE SE INDICA A CONTINUACION:

1.4 FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA DEBIDAMENTE LLENADO Y RUBRICADO, ( SU PRESENTACION NO ES INDISPENSABLE, PERO SI NECESARIA PARA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO ). LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMATO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION Y SE EXTENDERA UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACION QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN ESTE ACTO.

1.5 FORMATO “ SRC ”, TEXTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PROVEEDORES DE P.E.P., LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMATO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

1.6 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES, EN CASO DE NO ENTREGARLO EL LICITANTE, NO PODRA ADMITIRSE SU PARTICIPACION.

1.7 DECLARACION ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DE LA L.A.A.S.S.P., EL INCUMPLIMIENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION. EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS DEBERA PRESENTARSE POR CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES.

1.8 ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SI MISMO O TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRA DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE P.E.P., INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES. EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS DEBERA PRESENTARSE POR CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES.

1.9 EN EL CASO DE QUE DOS Ó MÁS PERSONAS SE AGRUPEN PARA PARTICIPAR, DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, UN CONVENIO PARA PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA LA PROPOSICIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL CONVENIO, LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA PUNTO 10 FRACCION II, DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION.

1.10 COPIA DEL ACTA DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, COMO CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION AL CONTENIDO DE LA(S) MISMA(S).

1.11 LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACION.



1.12 MODELO DEL CONTRATO.

A N E X O S

1.13 ANEXO "A" RELACION DE CROQUIS.

1.14 ANEXO “B” NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

1.15 ANEXO “ E-1” EQUIPO QUE PROPORCIONARA P.E.P.

1.16 ANEXO “E-2” EQUIPO QUE UTILIZARA EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

1.17 ANEXO “F” MATERIAL QUE PROPORCIONARA P.E.P.

1.18 ANEXO “F-1” MATERIAL QUE PROPORCIONARA EL PROVEEDOR.

1.19 ANEXO “ S ” DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

1.20 ANEXO “ 1 “ “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA ”.

1.21 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA. SE DEBERA ACREDITAR CON UNA RELACION DE SERVICIOS QUE ESTE PRESTANDO Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL LICITANTE CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, DONDE SE DEMUESTRE HABER REALIZADO SERVICIOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACION.

1.22 FORMATO “ PPE “.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS DEL LICITANTE.

1.23 PACTO DE INTEGRIDAD.

1.24 NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO ( OCDE ) Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

2.- PROPUESTA ECONOMICA ( SOBRE No. 2 )

EN EL ASPECTO ECONOMICO, LOS DOCUMENTOS QUE CONTENDRA EL SOBRE CERRADO SERAN LAS QUE SE INDICAN Y DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS; COMO SE INDICA EN ESTA MISMA CLAUSULA DE REQUISITOS DE LICITACION Y EN EL ORDEN QUE SE INDICA A CONTINUACION:

2.1 ANEXO “C” RELACION DE CONCEPTOS, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES.

EL LICITANTE DEBERA COTIZAR TODOS LOS CONCEPTOS DEL ANEXO “ C “.

EL LICITANTE FORMULARA SU COTIZACION UTILIZANDO EL MODELO DEL ANEXO " C " PROPORCIONADO EN LAS BASES, EL CUAL DEBERA LLENARSE A MAQUINA DE ESCRIBIR O PODRA PRESENTARLO POR COMPUTADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE EL CONTENIDO DEL MISMO.

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANEXO “ C “ SERAN A PRECIO FIJO.

EL IMPORTE TOTAL DEL ANEXO “C” DEBERA ANOTARSE CON NUMERO Y LETRA.

2.2 “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ” ANEXO “ G “.

2.3 “ CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ” ANEXO “ G-1 ”.

2.4 FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBIDAMENTE LLENADO Y RUBRICADO, ( SU PRESENTACION NO ES INDISPENSABLE, PERO SI NECESARIA PARA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO ). LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION Y SE EXTENDERÁ UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACION QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN ESTE ACTO.



SEPTIMA.- INFORMACION QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.

A. EL LICITANTE PODRÁ ELABORAR SU PROPUESTA EN PAPELERÍA PROPIA ( MEMBRETADA ) RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS TIPOS PROPORCIONADOS POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

B. EL TIPO DE MONEDA QUE SE UTILIZARÁ EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ES: PESOS MEXICANOS.

C.- LOS PRECIOS UNITARIOS SE ANOTARAN CON NUMERO Y LETRA.

D.- EL LICITANTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES EN FORMA GENERAL, QUE PUEDAN INFLUIR EN EL COSTO DE EJECUCIÓN DE ÉSTOS SERVICIOS YA QUE NO SE ADMITIRÁ RECONSIDERACIÓN DE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR MOTIVOS NO IMPUTABLE A PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, QUE PUDIERA OCASIONAR AUMENTO DE COSTO Y/O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, A MENOS QUE SE CONSTITUYAN “ CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR ” EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. DEBERÁ HACER ADEMÁS SUS PROPIAS CONSIDERACIONES DE TODO CUANTO REQUIERAN PARA EFECTUAR DICHO SERVICIO.

E.- IDENTIFICACIÓN POR MEDIOS REMOTOS.- PARA LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE DEBERAN APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA ”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIA 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2000, A FIN DE ACREDITAR SU IDENTIFICACIÓN; ( ANEXO “ 1 ” ).

F EL ANEXO “ G “.- “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ”, SE DEBERÁ FIRMAR DE CONOCIMIENTO POR EL LICITANTE.

G EL ANEXO “ G-1 “.- “ CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ” Y SU INSTRUCTIVO DE LLENADO, SE DEBERAN FIRMAR DE CONOCIMIENTO POR EL LICITANTE.

EL HECHO DE QUE EL LICITANTE NO OBTENGA LA INFORMACIÓN COMPLETA A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO “D” ANTERIOR, NO LO RELEVA DE ASUMIR COMO “PROVEEDOR” LA RESPONSABILIDAD DE PRESTAR Y CONCLUIR LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO QUE SE LES PROPORCIONARON Y A LOS PRECIOS CONTENIDOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS, EN CASO DE ASIGNÁRSELE EL CONTRATO RESPECTIVO.

OCTAVA.- ETAPAS DEL EVENTO LICITATORIO.

PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL PRESIDENTE DE LICITACIÓN DE P.E.P., VERIFICARÁ QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN LA LICITACIÓN POR MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, HAYAN REALIZADO EL PAGO DE LAS BASES, ESTO MEDIANTE CONSULTA QUE REALICE EN SU PROPIO SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA, CON LO CUAL SI SE ENCUENTRA REGISTRADO SE DARÁ POR ACREDITADO EL PAGO.

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA SERA PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE DESIGNE PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, QUIEN SERA EL UNICO FACULTADO PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS PROPUESTAS Y, EN GENERAL PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACION DE LOS ACTOS, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO, Y SE LLEVARA A CABO EN DOS ETAPAS CONFORME A LO SIGUIENTE:

PRIMERA ETAPA.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

1 SE INICIARA EN LA FECHA, LUGAR Y HORA SEÑALADOS, LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES AL SER NOMBRADOS ENTREGARAN SU PROPOSICION Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA EN SOBRES CERRADOS.

LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN ESTE ACTO.

P.E.P. SE ABSTENDRA DE RECIBIR CUALQUIER PROPUESTA QUE SE PRESENTE DESPUES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA.

SI SE PRESENTARAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE IMPIDIERAN LA CELEBRACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PRECISAMENTE EN LA HORA, FECHA Y LUGAR SEÑALADOS EN LAS PRESENTES BASES, SE LES NOTIFICARA POR ESCRITO A LOS LICITANTES QUE ESTUVIESEN PRESENTES, EL NUEVO LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO.



2 UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA EN PRIMER TÉRMINO DE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAMENTE DE LOS PARTICIPANTES PRESENTES EN EL ACTO Y POSTERIORMENTE, LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DE LAS CUALES SE IMPRIMIRÁN AL MOMENTO, LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CLAUSULA SEXTA NUMERAL 1 DE LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACION, ADICIONALMENTE SE OBTENDRÁ LA CARÁTULA DEL SOBRE QUE CONTIENE LOS CARACTERES DE AUTENTICIDAD DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS ENVIADAS POR LO MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA , SE EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR EN ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO, EL CUAL SE EFECTUARA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS; SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y SE HARÁ ENTREGA DEL FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, EL CUAL SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE.

3 POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO Y DOS SERVIDORES PUBLICOS DE P.E.P., RUBRICARAN UNICAMENTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: FORMATO “ PPE “.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS DEL LICITANTE, ANEXO “ F-1 “ Y EL MODELO DEL CONTRATO, DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS.

EN ESTE EVENTO, EL PACTO DE INTEGRIDAD SERA FIRMADO POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEVA EL PROCESO.

4 POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO Y DOS SERVIDORES PUBLICOS DE P.E.P. RUBRICARAN LOS SOBRES CERRADOS DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES Y LAS CARÁTULAS DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS CARACTERES DE AUTENTICIDAD DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS ENVIADAS POR LO MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, INCLUIDOS LOS DE AQUELLOS CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, QUIÉN DE ESTIMARLO NECESARIO PODRÁ ANTICIPAR O DIFERIR SEÑALANDO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ APERTURA A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, LO CUAL QUEDARÁ SENTADO EN EL ACTA.

5 SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA EN LA QUE SE INDICARAN LAS PROPUESTAS QUE SE HAYAN PRESENTADO POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET, EN LA QUE SE HARA CONSTAR LAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS, ASI COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARA A CADA UNO UNA COPIA DE LA MISMA. SE INFORMARA A LOS PRESENTES LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA SEGUNDA ETAPA ( APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS ), DONDE SE DARA A CONOCER EL RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS. DURANTE ESTE PERIODO, P.E.P. HARA EL ANALISIS DETALLADO DEL ASPECTO TECNICO DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS.

DESPUES DE REALIZADO EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS, SE LLEVARA A CABO LA EVALUACION, COMO PARTE DE ESTA, EL LICITANTE CUYA PROPUESTA HAYA SIDO ACEPTADA EN DICHO ACTO, SE OBLIGA A DAR FACILIDADES A LOS REPRESENTANTES DE P.E.P. SI ESTE LO JUZGA CONVENIENTE, A REALIZAR UNA INSPECCION FÍSICA A LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL LICITANTE, PARA TAL EFECTO AMBOS CONVENDRAN LA FECHA EN QUE SE REALIZARA DICHA INSPECCION.

EL LICITANTE QUE NO OTORGUE LAS FACILIDADES PARA EFECTUAR LA INSPECCION FÍSICA EN LA FECHA ESTIPULADA O QUE CON MOTIVO DE LA VISITA, LOS REPRESENTANTES DE P.E.P. COMPRUEBEN LA INEXISTENCIA O INDISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ACEPTAN QUE SE TENDRAN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMAS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR ESTA CONVOCANTE, CUANDO LOS SOBRES EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN CONTENGAN VIRUS INFORMATICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE COMPUTO.

EN EL SUPUESTO CASO DE QUE DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS TECNICAS ENVIADAS POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET ( Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A LOS LICITANTES CONFORME LO QUE SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR ), EL ACTO SERÁ SUSPENDIDO Y SERA REANUDADO HASTA QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE COMUNICACIÓN Y DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE P.E.P.

LOS LICITANTES QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ACEPTARÁN QUE SE TIENEN POR NOTIFICADOS POR MEDIO DEL ACTA QUE SE LEVANTE Y UNA VEZ QUE ÉSTA SE BASES DE LICITACION DE SERVICIOS PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMATIVO DE COMPRANET, ESTO SE EFECTUARÁ A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE QUE SE CELEBRE CADA EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDAN ACUDIR A RECOGER EL ACTA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CUYA DIRECCIÓN SE INDICA EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION.

SEGUNDA ETAPA.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

SE PROCEDERA SOLO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS NO HUBIEREN SIDO DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA O EN EL ANALISIS DETALLADO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1 UNA VEZ DADO A CONOCER EL RESULTADO TECNICO, EN LA MISMA FECHA Y LUGAR SE PROCEDERÁ EN PRIMER TÉRMINO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CONTENIENDO LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR ESCRITO Y POSTERIORMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS ENVIADAS POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DE AQUELLOS LICITANTES QUE HAYAN APROBADO TÉCNICAMENTE PARA ABRIR SU PROPUESTA ECONÓMICA; IMPRIMIENDO AL MOMENTO, LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO. SE EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO.

2 EL REPRESENTANTE DE P.E.P. QUE PRESIDA EL ACTO LEERA EN VOZ ALTA, CUANDO MENOS EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS.NO SE DARA LECTURA A LA POSTURA ECONOMICA DE AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO TENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS O HAYAN OMITIDO ALGUN REQUISITO, LAS QUE SERAN DESECHADAS.

3 POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO Y DOS SERVIDORES PUBLICOS DE P.E.P., RUBRICARAN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS Y SE HARÁ ENTREGA DEL FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS, EL CUAL SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE.

4 SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA, EN LA QUE SE INDICARAN LAS PROPUESTAS QUE SE HAYAN PRESENTADO POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET, EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL RESULTADO TECNICO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS, SUS IMPORTES, ASI COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE ENTREGARA A CADA UNO COPIA DE LA MISMA. SE SEÑALARAN LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO.LA OMISION DE FIRMA POR PARTE DE LOS LICITANTES NO INVALIDARA EL CONTENIDO Y LOS EFECTOS DEL ACTA, Y

5 SI TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS FUEREN DESECHADAS O NO REUNEN LOS REQUISITOS DE ESTAS BASES, SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACION, SITUACION QUE QUEDARA ANOTADA EN EL ACTA.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ACEPTAN QUE SE TENDRAN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMAS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR ESTA CONVOCANTE, CUANDO LOS SOBRES EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN CONTENGAN VIRUS INFORMATICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE COMPUTO.

EN EL SUPUESTO CASO DE QUE DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS ENVIADAS POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA VIA SISTEMA COMPRANET ( Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A LOS LICITANTES CONFORME LO QUE SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR ), EL ACTO SERÁ SUSPENDIDO Y SERA REANUDADO HASTA QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE COMUNICACIÓN Y DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE P.E.P.

LOS LICITANTES QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS POR EL MEDIO REMOTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ACEPTARÁN QUE SE TIENEN POR NOTIFICADOS POR MEDIO DEL ACTA QUE SE LEVANTE Y UNA VEZ QUE ÉSTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMATIVO DE COMPRANET, ESTO SE EFECTUARÁ A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE QUE SE CELEBRE CADA EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDAN ACUDIR A RECOGER EL ACTA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CUYA DIRECCIÓN SE INDICA EN LA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACIÓN.

NOVENA.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS OFERTAS.

EN LA APLICACIÓN DE ESTOS CRITERIOS NO SE CONTEMPLARÁN CALIFICACIONES POR PUNTOS O PORCENTAJES.



A. EN LA EVALUACION TÉCNICA SE VERIFICARÁ:

I. QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS CUMPLAN CON LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

II QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.7 DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACIÓN CUMPLA CON LA DECLARACIÓN, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 50 DE LA L.A.A.S.S.P., BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

III QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8 DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACIÓN MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE P.E.P., INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

IV QUE EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS Y LOS ESPECIALISTAS, CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN EL FORMATO “ PPE “.

V QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL EQUIPO SOLICITADO EN EL ANEXO “E-2” DE ESTAS BASES Y QUE ADEMÁS CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.

VI QUE LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA EL LICITANTE ( ANEXO “ F-1 “), CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “ B “.

VII QUE EL LICITANTE ACREDITE SATISFACTORIAMENTE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

VIII EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, QUE EL CONVENIO CELEBRADO PARA TAL EFECTO CUMPLA CON TODOS LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN LA CLÁUSULA DE “INFORMACIÓN BASICA” EN EL PUNTO REFERENTE A “PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES” DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACIÓN.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFACEN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES TÉCNICAMENTE, POR LO QUE SOLO ÉSTAS SERÁN CONSIDERADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE APERTURA Y SE DESECHARÁN LAS RESTANTES.

B. EN LA EVALUACION ECONÓMICA SE VERIFICARA:

I. QUE CUMPLAN CON LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS PRESENTES REQUISITOS DE LICITACION

II. MEDIANTE UNA REVISIÓN ARITMÉTICA QUE LOS IMPORTES ASENTADOS EN LOS ANEXOS SEAN CORRECTOS.

III. QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS TANTO LOS TÉCNICOS COMO LOS ECONÓMICOS.

IV. QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO RESULTE MENOR AL COSTO QUE IMPLICARIA LA PRODUCCION DE LOS MISMOS.

V. CUANDO SE PRESENTE UN ERROR DE CALCULO EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SOLO HABRA LUGAR A SU RECTIFICACION POR PARTE DE P.E.P., CUANDO LA CORRECCION NO IMPLIQUE LA MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL DICTAMEN ECONOMICO. SI EL LICITANTE NO ACEPTA LA CORRECCION DE LA PROPUESTA, SE DESECHARA LA MISMA.

VI. QUE LOS PRECIOS QUE COTICE EL LICITANTE SE AJUSTEN A LAS CONDICIONES DE MERCADO.

VII.- QUE EL ANEXO “ G “, “ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ”, SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL LICITANTE.

VIII.- QUE EL ANEXO “ G-1 “ “ CEDULA SOBRE EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS “ Y SU INSTRUCTIVO DE LLENADO SE ENCUENTREN FIRMADOS POR EL LICITANTE.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN LOS ASPECTOS ANTERIORES SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES ECONÓMICAMENTE Y POR ELLO SERÁN SOMETIDAS AL ANÁLISIS COMPARATIVO.

DECIMA.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.



PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DESECHARÁ LAS PROPUESTAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

I. QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS NO INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN Ó QUE ALGUNO EN LO INDIVIDUAL LO PRESENTE INCOMPLETO.

II. LAS QUE NO CUMPLAN CON EL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADO POR P.E.P. EN LA CLAUSULA PRIMERA PUNTO 4 DE ESTAS BASES.

III. AQUELLAS PROPOSICIONES QUE CONTENGAN ERRORES U OMISIONES O CUANDO POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION.

IV. ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CUYO CASO NO PODRÁN PRESENTAR OFERTAS NI SE LES PODRÁ ASIGNAR CONTRATO ALGUNO.

V EL HECHO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE O NO FIRME AUTOGRAFAMENTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS EN LA FORMA EN QUE SE SOLICITAN.

VI QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.7 DE LOS REQUISITOS DE LICITACIÓN NO CUMPLA PARCIAL O TOTALMENTE CON LA DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA L.A.A.S.S.P. O NO LO INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

VII QUE EN EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8 DE LOS REQUISITOS DE LICITACIÓN NO CUMPLA PARCIAL O TOTALMENTE CON LA DECLARACIÓN REQUERIDA O NO LO INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

VIII QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON EL EQUIPO SOLICITADO EN EL ANEXO “E-2” DE ESTAS BASES Y QUE ADEMÁS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.

IX QUE LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA EL LICITANTE ( ANEXO “ F-1 “), NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “ B “.

X QUE EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS Y LOS ESPECIALISTAS, NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN EL FORMATO “ PPE “.

XI QUE EL LICITANTE NO ACREDITE SATISFACTORIAMENTE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

XII QUE EL CONVENIO DE PROPUESTA CONJUNTA NO CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS.

XIII LAS PROPUESTAS QUE RESULTE MAYOR EL COSTO DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS QUE EL PRECIO DE LOS MISMOS.

XIV LAS PROPOSICIONES CUYOS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, YA SEA QUE ESTOS FUEREN EN TAL FORMA BAJOS, QUE SE CONSIDERE QUE EL POSTOR, NO PODRÁ PRESTAR EL SERVICIO SIN PERDIDA QUE SE TRADUZCA EN FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O SI POR EL CONTRARIO CONTIENE PRECIOS EVIDENTEMENTE ALTOS RESPECTO DE LOS ESTUDIADOS POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, DERIVADO ESTO DE POSIBLES ERRORES U OMISIONES EN LA FORMULACIÓN DE SU OFERTA O DE LA NO UTILIZACIÓN DE COSTOS REALES DE LOS INSUMOS EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS; ES DECIR QUE NO GARANTICE CON PRECIOS REMUNERATIVOS Y CONVENIENTES PARA P.E.P. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

XV LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS LICITANTES.

XVI EL NO COTIZAR ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DEL ANEXO “C”.

XVII EL HECHO DE QUE NO EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS TANTO LOS TÉCNICOS COMO LOS ECONÓMICOS.

DECIMA PRIMERA.- CRITERIO DE ADJUDICACION.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION EN LAS BASES DE LICITACION Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.



SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y, POR LO TANTO, SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE P.E.P., EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

SI DERIVADO DE LA EVALUACION ECONOMICA SE OBTIENE UN EMPATE EN EL PRECIO DE DOS O MAS PROPOSICIONES, LA ADJUDICACION SE EFECTUARA A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACION QUE SE CELEBRARA EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRA EN LA PARTICIPACION DE UN BOLETO POR CADA PROPUESTA QUE RESULTE EMPATADA Y SE DEPOSITARAN EN UNA URNA, DE LA QUE EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA EL EVENTO EXTRAERA EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR.

EN CASO DE QUE TODAS LAS PROPOSICIONES FUERAN DESECHADAS, PORQUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACION O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES, SE DECLARARA DESIERTA LA LICITACION Y SE PROCEDERA A EXPEDIR UNA NUEVA CONVOCATORIA.

P.E.P. EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO EN EL QUE SE HARA CONSTAR UNA RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

DECIMA SEGUNDA.- ACTO DE FALLO.

EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA CUARTA NUMERAL 5 DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LAS DOS ETAPAS Y LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, ASI COMO CUALQUIER PERSONA QUE SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES MANIFIESTE SU INTERES DE ESTAR PRESENTE EN DICHO ACTO, BAJO LA CONDICION DE QUE DEBERAN REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, A QUIENES SE ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PARA LO CUAL DEBERÁN PRESENTARSE EN LA SALA DE LICITACIONES ELECTRONICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL MODULO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.

EN EL MISMO ACTO DE FALLO P.E.P. PROPORCIONARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SE TENDRAN POR NOTIFICADOS DEL FALLO, CUANDO ESTE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PAGINA DE COMPRANET, A MAS TARDAR AL DIA HABIL SIGUIENTE AL QUE SE DECLARE ESTE, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGER EL ACTA DE FALLO QUE SE HUBIERE LEVANTADO.

CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA DICTAR EL FALLO EN LA FECHA PREVISTA, PODRÁ DIFERIR ÉSTE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE 20 ( VEINTE ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE.

CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO.

EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA A MAS TARDAR A LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DEL FALLO.

PARA EFECTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION:

EL LICITANTE GANADOR DEBERA ENTREGAR A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A) QUE HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RFC Y QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASI COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES, PROVISIONALES O DEFINITIVOS, CORRESPONDIENTES A 2001, 2002 Y 2003 POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES AÑOS DE INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERA AL PERIODO TRANSCURRIDO DESDE LA INSCRIPCION Y HASTA LA FECHA QUE PRESENTEN EL ESCRITO.

B) QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A ISAN E ISTUV.



EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARAN QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE 2002 Y 2003 EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 FRACCION III DEL CODIGO.

LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTEN OBLIGADOS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL RFC, NI LOS AVISOS AL MENCIONADO REGISTRO Y LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HUBIERAN ESTADO OBLIGADOS A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL RUBRO A DE ESTA CLAUSULA, ASI COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTEN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIODICAS EN MEXICO, ASENTARAN ESTAS MANIFESTACIONES EN EL ESCRITO ANTES REFERIDO.

PARA EL CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, DEBERA PRESENTARSE POR CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES.

SI EL LICITANTE AL QUE SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO NO ENTREGA EL ESCRITO ANTERIORMENTE MENCIONADO A MAS TARDAR EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, ESTE NO SE FIRMARA Y SE CONSIDERARA COMO CAUSA IMPUTABLE A EL MISMO, Y SE LE INFORMARÁ A LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, DE DICHO INCUMPLIMIENTO.

EN CASO DE FORMALIZARSE EL CONTRATO, Y UNA VEZ VALIDADA LA INFORMACION POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y RESULTASE QUE DICHA INFORMACION PRESENTADA EN EL ESCRITO SEA FALSA TOTAL O PARCIALMENTE, SE LE NOTIFICARA A LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA SECODAM AHORA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 50, 59 Y 60 DE LA L.A.A.S.S.P.

DECIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE LA LICITACION.

LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION Y OBTENER COPIA DE LA(S) ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, DEBERÁN ACUDIR AL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES UBICADO EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.

PARA QUE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 35 DEL R.L.A.A.S.S.P., EN EL PIZARRON CON QUE CUENTA EXPROFESO EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CONSULTEN EL AVISO QUE SERA FIJADO, EN EL QUE SE INDICARA EL LUGAR DONDE SE LES PROPORCIONARA COPIA DE LA(S) ACTA(S) RESPECTIVAS, ESTE AVISO ESTARA FIJADO DESDE LA FINALIZACION DE LOS ACTOS Y HASTA POR UN TERMINO DE 5 ( CINCO ) DIAS HÁBILES.ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACION PERSONAL.

DECIMA CUARTA.- FIRMA DEL CONTRATO.

EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, DEBERA PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO PARA SU COTEJO Y COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, SEGUN LA NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA.

EN EL CASO DE SER PERSONA FISICA, DEBERA PRESENTAR ACTA DE NACIMIENTO.

DOCUMENTO NOTARIAL ORIGINAL QUE ACREDITE A LA PERSONA QUE SUSCRIBA LA PROPUESTA, COMO APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA CON FACULTADES LEGALES EXPRESAS PARA COMPROMETERSE Y CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA.

ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR EN EL MISMO TERMINO, A FIN DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

ANEXO “G-1” “ CEDULA SOBRE EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ”, DEBIDAMENTE INTEGRADO DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE LLENADO PROPORCIONADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

EL LICITANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA CUARTA NUMERAL 6 DE ESTOS REQUISITOS DE LICITACION, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, EN LA SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y MATERIALES, UBICADA EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.



P.E.P. Y EL LICITANTE ESTÁN OBLIGADOS A FORMALIZAR EL CONTRATO DENTRO DE LOS 20 ( VEINTE ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

SI EL LICITANTE NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL MISMO DENTRO DE ESTE PLAZO SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA MISMA LEY.

P.E.P. PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MAS BAJA, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN ( ARTÍCULO 36 DE LA L.A.A.S.S.P. ) Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10 % ( DIEZ POR CIENTO ).

EL LICITANTE NO ESTARÁ OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO, SI POR CAUSAS IMPUTABLES A P.E.P. NO FIRMARE EL CONTRATO; EN ESTE SUPUESTO, P.E.P., A SOLICITUD ESCRITA DEL LICITANTE, CUBRIRÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPUESTA, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTA LICITACIÓN.

EL ATRASO DE P.E.P. EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.

DECIMA QUINTA.- FIANZAS.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ANTE P.E.P., A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 ( DIEZ ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, MISMA QUE DEBERÁ CUBRIR EL ( 10% ) DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO LA DEBIDA CALIDAD Y/ O BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN LA SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y MATERIALES, UBICADA EN LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131, ZONA INDUSTRIAL “ EL CASTAÑO ", EN CARDENAS, TABASCO.

LA REDACCION DE DICHA GARANTIA DEBERA APEGARSE AL TEXTO DE LAS PREFORMAS QUE P.E.P. TIENE ESTABLECIDO.

EN EL CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE PRESENTARA EN UN SOLO INSTRUMENTO EN EL QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA PROPUESTA CONJUNTA SEAN RESPONSABLES SOLIDARIOS Y DEBERA CUBRIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE.

EN CASO DE RESCISION, LA APLICACIÓN DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DECIMA SEXTA.- SEGUROS.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A OTORGAR LA PÓLIZA DE SEGURO APEGADO AL TEXTO QUE SE PROPORCIONA EN ESTAS BASES ( FORMATO “ SRC ” ), INCLUYENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- CONDICIONES DE PRECIO Y FORMA DE PAGO.

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANEXO “C” SERÁN: A PRECIO FIJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES.

"P.E.P." PAGARÁ LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO EN PESOS MEXICANOS, CONFORME AL PRESUPUESTO SEÑALADO EN EL ANEXO " C " Y SE HARÁN LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS QUE SERÁN PRESENTADAS EN LA VENTANILLA UNICA, POR PERÍODOS MENSUALES, CON FECHA DE CORTE EL DÍA 20 DE CADA MES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA INDICADA ( ESTIMACIÓN, FACTURA ETC. ) DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 6 ( SEIS ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE, PARA EFECTO DEL INICIO DE TRÁMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN



DENTRO DEL PLAZO INDICADO, LE SERÁ RECIBIDA DENTRO DE LOS 6 ( SEIS ) DIAS HABILES POSTERIORES A LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE.LOS SERVICIOS PRESTADOS SE PAGARÁN POR PARTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, EN UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS, FISCALES Y LEGALES CORRESPONDIENTES.LA FECHA EN QUE SE HACE EXIGIBLE EL PAGO, SERÁ AL DÍA SIGUIENTE DE LOS 30 DÍAS CITADOS ANTERIORMENTE.LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS Ó NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERÁN, Y EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.ESTE PAGO SE EFECTUARA INVARIABLEMENTE EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE DEPOSITO AUTOMATICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, SELECCIONADA POR EL PROVEEDOR, QUIEN DEBERA COMUNICAR A P.E.P. POR ESCRITO EN UN PLAZO DE 10 ( DIEZ ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO MOTIVO DE LA LICITACION.

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS OCTAVA DEL MODELO DEL CONTRATO QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACION.

DECIMA OCTAVA.- GASTOS NO RECUPERABLES.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE CONCEPTUALIZAN EN FORMA GENERAL COMO UN PAGO CUYA RECLAMACIÓN PUEDE PRESENTARSE EN DOS MOMENTOS; EL PRIMERO, DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y HASTA ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y EL SEGUNDO, DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

A.- EN EL PRIMER CASO, ES DECIR DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y HASTA ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, TAMBIÉN EXISTEN DOS SUPUESTOS:

I) EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA L.A.A.S.S.P., CUANDO EL LICITANTE A QUIEN SE HUBIERE ADJUDICADO EL CONTRATO NO ESTARA OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO, SI POR CAUSAS IMPUTABLES A P.E.P. NO FIRMARE EL CONTRATO. PARA LO CUAL SE DEBERÁ CUBRIR AL LICITANTE, LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

II) EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA L.A.A.S.S.P., CUANDO LA CONTRALORÍA DETERMINA LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REEMBOLSARA A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYAN INCURRIDO.

EN AMBOS SUPUESTOS, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE LOS LICITANTES, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SE LIMITARA SEGÚN CORRESPONDA, A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS:

EL COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN; LOS PASAJES Y HOSPEDAJES DEBIDAMENTE COMPROBADOS, DE UNA PERSONA QUE HAYA ASISTIDO A

LA JUNTA DE ACLARACIONES, A LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, AL FALLO DE LA LICITACION, Y A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO RESIDA EN EL LUGAR EN QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO, Y

EL COSTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DEL GANADOR.

B.- EL SEGUNDO CASO, ÉSTO ES, DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PREVISTO EN EL ARTICULO 54 ULTIMO PARRAFO DE LA LA.A.S.S.P., CUANDO SE DA POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, SE ATENDERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL MODELO DE CONTRATO Y QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN PAGADOS DENTRO DE UN TERMINO QUE NO EXCEDERÁ DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SOLICITUD FUNDADA Y DOCUMENTADA DEL PROVEEDOR.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CONTENIDAS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL MODELO DE CONTRATO Y QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES.

VIGESIMA.- CONDICIONES.NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS.EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION NO UTILIZARA MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES; ASI TAMBIEN CON CLARIDAD Y DETALLE SUSTENTARA SU CRITERIO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES FISCALES: BASES DE LICITACION DE SERVICIOS PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


CADA PARTE CONVIENE EN CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EN PAGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LICITACIÓN DESIERTA.

P.E.P. PROCEDERA A DECLARAR DESIERTA ESTA LICITACION CUANDO:

a).- VENCIDO EL PLAZO DE VENTA DE LAS BASES DE LICITACION, NINGUN INTERESADO LAS ADQUIERA.b).- NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA.c).- LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS DE ESTAS BASES O SUS PRECIOS NO

FUERAN ACEPTABLES.

SITUACION QUE QUEDARA ANOTADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE.

VIGÉSIMA TERCERA.- CANCELACION DE UNA LICITACIÓN.

P.E.P. PODRA CANCELAR ESTA LICITACIÓN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.2. CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA

NECESIDAD PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y QUE DE CONTINUARSE CON ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A P.E.P.

PARA ESTOS CASOS SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A TODOS LOS PARTICIPANTES.

VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES.

DE CONFORMIDAD CON ÉL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS LOS PARTICIPANTES PODRÁN INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA CONTRALORÍA, POR LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA MATERIA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y DE ACUERDO AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE LE CONFIEREN NUEVAS ATRIBUCIONES A LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS MISMAS DEBERÁN SER PRESENTADAS ANTE EL MODULO DE INCONFORMIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN P.E.P., UBICADO EN BAHÍA DE BALLENAS No. 5, EDIFICIO D, PISO 10, COL. VERÓNICA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11300 MÉXICO, D.F.LOS INTERESADOS PODRAN OPTAR POR PRESENTAR SUS INCONFORMIDADES A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL “ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA “, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE AGOSTO DE 2000.

ATENTAMENTE

M. EN A. CESAR FERNANDEZ SUAREZ.JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO.AREA JUJO

SUBREBA



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.

ANEXO “ 1 ”Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2000

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía.

ARSENIO FARELL CUBILLAS, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 26, 27, 31 fracción XVIII, 56, 65 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8, 27, 28, 33 fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ahora Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta las opiniones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, y

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado relativo a la modernización de la gestión pública, establece la necesidad de implementar una renovación que revitalice los esquemas de trabajo del sector público, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y modernice sus métodos de gestión;

Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, prevé el propósito de vincular la tecnología de la información con la simplificación de los procedimientos administrativos, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, así como hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo, observando la debida congruencia con el Programa de Desarrollo Informático 1995-2000;

Que en este contexto, como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ahora Secretaría de la Función Pública, en materia de modernización administrativa, determinó poner en operación el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), mecanismo que ha permitido difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias y entidades, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y servicios de cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

Que las ventajas que actualmente concede el propio Sistema, además de las que venía ofreciendo, se traducen en la posibilidad de que los licitantes, puedan, a su elección, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de las convocantes, enviar sus propuestas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como presentar sus inconformidades por la misma vía ante los órganos internos de control en las dependencias y entidades, y

Que en virtud de lo que prevén las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ahora Secretaría de la Función Pública establecer mediante disposiciones administrativas los términos y condiciones a las que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como la de los interesados que decidan presentar por la misma vía sus inconformidades, he tenido a bien expedir el siguiente:



ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, EN EL ENVIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO EN LA PRESENTACION DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VIA

PRIMERA.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de los procedimientos de licitación pública que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía.

SEGUNDA.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

I. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ahora Secretaría de la Función Pública;

II. Leyes: las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1 de las Leyes;

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV a V del artículo 1 de las Leyes;

V. Licitante: la persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas;

VI. Entidades federativas: las que hace referencia la fracción VI del artículo 1 de las Leyes;

VII. Medios remotos de comunicación electrónica: los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares;

VIII.COMPRANET: el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Contraloría, con dirección electrónica en Internet: http://compranet.gob.mx, y registrada su marca, bajo esta misma denominación, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

IX. Programa informático: el medio de captura desarrollado por la Contraloría que permite a los licitantes, así como a las dependencias y entidades, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura;

X. Medio de identificación electrónica: conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con los artículos 27 y 28 de las Leyes, y

XI. Certificación del medio de identificación electrónica: el proceso mediante el cual la Contraloría emite un certificado digital para establecer la identificación electrónica de una dependencia, entidad, entidad federativa o de un licitante.

TERCERA.- La Contraloría, previa evaluación, determinará las áreas convocantes de las dependencias y entidades que podrán hacer uso de medios remotos de comunicación electrónica para recibir propuestas a través de esta vía, mismas a las que les hará entrega del programa informático y del manual del usuario correspondientes.

Asimismo, determinará las áreas convocantes de las entidades federativas que podrán hacer uso de dichos medios en los procedimientos de licitación que se realicen al amparo de la fracción VI del artículo 1 de las Leyes.



El uso de medios de comunicación electrónica a que se refiere el presente Acuerdo, podrá hacerse extensivo a las licitaciones públicas relativas a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval, cuando el organismo financiero internacional lo autorice en forma expresa.

CUARTA.- Los interesados que a su elección opten por participar en licitaciones públicas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la Contraloría, con el propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán, entre otra documentación, la siguiente:

a) Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado.

b) Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, éstas deberán exhibir documentación equivalente a la aludida en los incisos de esta disposición, debidamente apostillada o certificada por el consulado mexicano en el país de que se trate, según corresponda.

Recibida la documentación de referencia, la Contraloría dentro de un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de su recepción verificará si el interesado cubre las condiciones requeridas. De resultar procedente el interesado firmará su inscripción a COMPRANET, documento mediante el cual quedará obligado a sujetarse a los términos y condiciones previstos en este Acuerdo, y en el mismo acto la Contraloría le hará entrega del programa informático con su manual del usuario, así como del certificado digital que, como medio de identificación electrónica, deberá utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas en las licitaciones públicas que admitan esta vía de participación.

QUINTA.- El uso del certificado digital por parte de los interesados, tendrá una vigencia de un año contado a partir de su entrega, lapso durante el cual podrán, a su elección, participar por medios remotos de comunicación electrónica en las licitaciones públicas cuyas convocatorias y bases así lo establezcan en forma expresa.

Para renovar el uso del certificado bastará que los interesados entreguen a la Contraloría un escrito firmado en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la documentación exhibida para su inscripción no ha sufrido modificación alguna, por lo que respecta al acreditamiento de su personalidad y, en su caso, al de su existencia legal y al de las facultades de su representante.

SEXTA.- Los interesados que opten por participar en licitaciones públicas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente:

a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría. En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que les requieran las dependencias y entidades convocantes.

b) Notificarán oportunamente a la Contraloría, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

c) Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.



d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por las dependencias y entidades convocantes, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e) Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentren a su disposición a través de COMPRANET.

f) Consentirán que será motivo de que la Contraloría invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET.

g) Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

SEPTIMA.- La participación de los licitantes por medios remotos de comunicación electrónica, se sujetará a lo siguiente:

a) Será requisito indispensable que las bases de la licitación sean adquiridas a través del sistema de pago en bancos por medio de los formatos que para este efecto expide COMPRANET.

b) Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones.

La Contraloría, a través de COMPRANET, emitirá a los licitantes un acuse de recibo electrónico con el que se acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación distinta a éstas.

c) Preferentemente, deberán identificar cada una de las páginas que integren sus proposiciones, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

OCTAVA.- Los servidores públicos de las dependencias y entidades responsables de conducir los actos de las licitaciones públicas, deberán observar lo siguiente:

a) Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, verificar que los licitantes que participan por medios remotos de comunicación electrónica hayan realizado el pago de las bases, mediante la consulta que realicen en sus propios sistemas de banca electrónica, con lo cual se dará por acreditado el pago.

En caso de que la convocante no disponga de cuentas destinadas para el pago de bases en COMPRANET, en virtud de que utilice cuentas cuyo titular sea la Tesorería de la Federación, dicha verificación podrá realizarse a través de COMPRANET.

b) Abrir en el acto de apertura de propuestas, en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que consten por escrito, y posteriormente, los correspondientes a las propuestas recibidas por medios remotos de comunicación electrónica.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Contraloría o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición Sexta.

La Contraloría podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de la convocante.



c) Imprimir para su rúbrica, las partes o la totalidad de las propuestas que haya determinado la convocante en las bases de la licitación.

d) Hacer constar en el acta de la primera etapa del acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma, proporcionando copia de dicha acta a los licitantes presentes que se encuentren.

e) Enviar a la Contraloría el fallo, las actas de las juntas de aclaraciones, de visitas al sitio de realización de los trabajos o de las instalaciones, de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que hayan concluido los propios actos, mismas que se pondrán de manera simultánea a disposición de los interesados a través de COMPRANET.

f) Enviar a la Contraloría, una vez concluida la apertura de las propuestas económicas, el mecanismo de seguridad generado por el programa informático para la licitación de que se trate.

Dicho mecanismo sólo podrá utilizarse por la Contraloría cuando ésta ejerza atribuciones de verificación o a solicitud de autoridad competente, por lo que su uso o pérdida, a excepción de este supuesto, quedará exclusivamente bajo la responsabilidad de las áreas convocantes de las dependencias y entidades. La pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la cancelación de la licitación pública correspondiente.

NOVENA.- En las licitaciones públicas que se realicen bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio de los que México sea parte, será necesario que el licitante nacional o extranjero, confirme por telefacsímil u otros medios de transmisión electrónica que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que si no se cumple este requisito la propuesta será desechada. Lo anterior deberá indicarse en las bases de la licitación.

Los licitantes en este tipo de licitaciones deberán incluir en las propuestas que presenten por medios electrónicos, una declaración en la que manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.

DECIMA.- La Contraloría, previa evaluación, determinará los órganos internos de control en las dependencias y entidades, que podrán recibir inconformidades de los interesados que opten por presentarlas a través de medios remotos de comunicación electrónica. La Contraloría comunicará a las convocantes para que establezcan en las bases de las licitaciones o invitaciones, la posibilidad de que dichas inconformidades puedan ser presentadas a través de esa vía.

Para tal efecto, los interesados podrán inscribirse a COMPRANET, conforme a lo señalado en la disposición Cuarta de este Acuerdo, y obtener la certificación de su medio de identificación electrónica, así como el programa informático para presentar inconformidades por medios remotos de comunicación electrónica. La renovación del uso del certificado digital que alude este párrafo, se ajustará a lo previsto por la disposición Quinta del presente Acuerdo.

Salvo lo previsto en el presente Acuerdo, las inconformidades presentadas por medios remotos de comunicación electrónica se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en las Leyes.

La Contraloría, a través de COMPRANET, emitirá a los interesados un acuse de recibo electrónico que permitirá acreditar la fecha y hora de presentación de inconformidades.

En las inconformidades presentadas por esta vía, no será necesario que el promovente acredite su personalidad.

Asimismo, no será requisito indispensable que el promovente acompañe la documentación que sustenta los actos del procedimiento de contratación aducidos como irregulares, cuando ésta obre en poder de la convocante, bastando para ello en la inconformidad que promueva relacionar dicha documentación con cada uno de los hechos que pretenda acreditar. En el supuesto de que la documentación mencionada no se



encuentre en los archivos de la convocante, el promovente deberá remitirla por mensajería o correo certificado dentro del término de presentación de las inconformidades que establecen las Leyes.

DECIMA PRIMERA.- Los licitantes que opten por presentar inconformidades, a través de medios remotos de comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente:

a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría.

b) Notificarán oportunamente a la Contraloría, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

c) Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

d Admitirán que se tendrán por no presentadas las inconformidades, cuando la información remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e) Consentirán que será motivo de que la Contraloría invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET.

f) Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

DECIMA SEGUNDA.- Las disposiciones contenidas en el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ahora Secretaría de la Función Pública por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 1997, solamente en lo relativo a la forma de pago de las bases, y al envío de la información a que alude el citado Acuerdo, serán aplicables a las licitaciones públicas referentes a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

DECIMA TERCERA.- La información relativa a los datos relevantes de los contratos que deriven de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a dos mil quinientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberán remitirse a la Contraloría a través de COMPRANET, a más tardar el último día hábil de cada mes, precisando los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, conforme al programa informático que les proporcionará a las dependencias y entidades, en el mes de agosto del año 2000. Aquellas áreas de las dependencias y entidades facultadas para contratar este tipo de operaciones, que no se encuentren registradas, deberán efectuar el trámite en los términos de lo previsto por el Acuerdo aludido en la disposición Décima Segunda.

DECIMA CUARTA.- En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de COMPRANET, la autoridad competente podrá solicitar a la Contraloría exhiba los archivos electrónicos que obran en COMPRANET, así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables.

Las áreas de las dependencias y entidades deberán conservar en forma ordenada y sistemática los archivos electrónicos o los documentos impresos que obren en sus expedientes, cuando menos durante un lapso de tres años, contado a partir de la fecha de su recepción.



DECIMA QUINTA.- Los servidores públicos de las dependencias y entidades que incumplan con las disposiciones establecidas por este Acuerdo serán sancionados, en su caso, conforme a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las consultas técnicas que se deriven de la aplicación de este Acuerdo serán desahogadas por la Contraloría a través del teléfono 54 80 64 00, en días hábiles de las 9:00 a las 18:00 horas.

T R A N S I T O R I O

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los siete días del mes de agosto de dos mil.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.

..\doctos/comunes/comelec.docDocumentos disponibles por ftp.

..\unaop_i.htm¡Error!Marcador no definido...\unaop_i.htm

Desarrollado por: Sistematización de Información UNAOPSPF http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm



SUBDIRECCION REGION SURACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO.

PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS LICITACIÓN No. 18575071- 003 -04 PARA EL SERVICIO DE : “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ” , QUE SUSCRIBEN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL __ING. GIL SEGUNDO GIL TORRES _, EN SU CARÁCTER DE ___ LICITADOR _ __ , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ____P.E.P.____ Y __(NOMBRE DEL LICITANTE)_____, REPRESENTADO POR __(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE )__ EN SU CARÁCTER DE __( CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE )_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LICITANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS:

CONSIDERACIONES

I. EL GOBIERNO FEDERAL SE HA COMPROMETIDO A IMPULSAR ACCIONES PARA QUE SU ACTUACIÓN OBEDEZCA A UNA (ESTRATEGIA DE) CONDUCTA ÉTICA Y DE TRANSPARENCIA.

II.QUE ES DE SU INTERÉS CONTAR CON EL APOYO, PARTICIPACIÓN, VIGILANCIA Y COMPROMISO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD.

III. QUE LA FALTA DE TRANSPARENCIA ES UNA SITUACIÓN QUE DAÑA A TODOS Y SE PUEDE CONSTITUIR EN FUENTE DE CONDUCTAS IRREGULARES.

IV. ES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO MANTENER EL COMPROMISO DE LAS PARTES EN NO TRATAR DE INFLUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDUCTAS IRREGULARES.

V. SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

VI. ESTE PACTO REPRESENTA UN COMPROMISO MORAL, EL CUAL SE DERIVA DE LA BUENA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

VII. LA SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE ESTE PACTO DE INTEGRIDAD, NO SUSTITUYE A LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD QUE DEBE PRESENTARSE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DENTRO DE ESTE MARCO LOS FIRMANTES, ASUMEN LOS SIGUIENTES:

COMPROMISOS

I.- DEL LICITANTE

1. INDUCIR A SUS EMPLEADOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA QUE ACTÚEN CON ÉTICA EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN QUE INTERVENGAN Y CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS.

2. ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD DE SU ACTIVIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO FEDERAL.

3. ELABORAR SU PROPUESTA A EFECTO DE COADYUVAR EN LA EFICIENTE, OPORTUNA Y EFICAZ UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AL OBJETO DE LA CONTRATACION.

4. ACTUAR SIEMPRE CON HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y LEALTAD Y MANTENER CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN QUE HAYA OBTENIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.



5. DESEMPEÑAR CON HONESTIDAD LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

6. ACTUAR CON INTEGRIDAD PROFESIONAL CUIDANDO QUE NO SE PERJUDIQUEN INTERESES DE LA SOCIEDAD O LA NACIÓN.

7. OMITIR ACTITUDES Y REALIZACIÓN DE ACTOS QUE PUEDAN DAÑAR LA REPUTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES O DE TERCEROS.

II.- DE P.E.P.

1. EXHORTAR A SUS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA QUE ACTÚEN CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CON ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD, INTEGRIDAD, EQUIDAD Y EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA TODOS LOS LICITANTES QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO Y CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS, ASÍ COMO A DIFUNDIR EL PRESENTE PACTO ENTRE SU PERSONAL, Y TERCEROS QUE TRABAJEN PARA PEMEX, QUE POR RAZONES DE SUS ACTIVIDADES INTERVENGAN DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

2. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES APEGADOS AL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y AL CODIGO DE CONDUCTA DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

3. EXHORTAR A SUS SERVIDORES PÚBLICOS A NO ACEPTAR ARREGLOS COMPENSATORIOS O CONTRIBUCIONES DESTINADAS A FAVORECER O A OTORGAR VENTAJAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

4. FOMENTAR QUE LA ACTUACIÓN DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EN TODO MOMENTO IMPARCIAL EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y SIN PERJUICIO DE LOS LICITANTES.

5. PROMOVER QUE SUS SERVIDORES PÚBLICOS LLEVEN A CABO SUS ACTIVIDADES CON INTEGRIDAD PROFESIONAL, SIN PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y LA NACIÓN.

EL PRESENTE PACTO DE INTEGRIDAD SE FIRMA EN CARDENAS, TABASCO, A___28____ DE _______ENERO______ DE 2004.

POR P.E.P. POR EL LICITANTE

________________________________________Nombre y Cargo del Servidor Público.

__________________________________________Nombre de la empresa.

Nombre y Cargo del Representante Legal.



SUBDIRECCION REGION SURACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO.

COMISION DE COORDINACIÓN SECTORIAL EN LA MACROFUNCIÓN DE ADQUISICIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS FILIALES

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 18575071-003-04 PARA EL SERVICIO DE “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE.

CALIFICACIÓN

FACTOR EVENTO SUPUESTOSTOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERAL DE

ACUERDO

EN GENERAL EN

DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO1 REVISIÓN DE

BASES PREVIA A LA LICITACIÓN.

PARTICIPÓ EN ESTE EVENTO Y SUS COMENTARIOS, CONSIDERACIONES O PROPUESTAS FUERON ATENDIDAS.

2 CONVOCATORIA CONTIENE EN FORMA CLARA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

3 JUNTA DE ACLARACIONES.

EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE SE PRETENDE REALIZAR.

4 LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO SE CONTESTARON EN FORMA RAZONADA, PRECISA Y CON CLARIDAD.

5 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.PRIMERA ETAPA

EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL TIEMPO, LUGAR Y HORA PROGRAMADOS Y CON LEGALIDAD CONFORMME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

6 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.SEGUNDA ETAPA

LOS CRITERIOS DE EVALUACION TÉCNIA FUERON CLAROS Y PRECISOS.LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDOS.

7 FALLO EN EL “ ACTA DE FALLO “SE ESPECIFICARON CLARAMENTE LAS RAZONES Y FUNDAMENTO POR EL CUAL SE ADMITIERON O DESECHARON LAS PROPOSICIONES.EN SU CASO, SE LE PROPORCIONÓ POR ESCRITO LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA.

8 GENERALES EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO.

9 TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

10 EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉMEX DURANTE LA LICITACIÓN, Fue RESPETUOSA Y AMABLE.

11 VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE CONVOCE PÉMEX.

12 EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

13 LE FUE PROPORCIONADA TODA LA DOCUMENTACIÓN É INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE A LOS DEMÁS LICITANTES.



SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO ( OBSERVACIÓN ) O PROPUESTA DE MEJORA PARA EFICIENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O PROPONER ALGUNA MEDIDA QUE FORTALEZCA LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, FAVOR DE ANOTARLO EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS:

INSTRUCCIONES

1.- FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

* EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES REGION SUR UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE P.E.P., AVENIDA CAMPO SITIO GRANDE No. 2000, FRACCIONAMIENTO CARRIZAL, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCO.

* EN LA URNA QUE AL FINAL DEL FALLO SE ENCONTRARÁ EN EL LUGAR DONDE SE CELEBRE EL MISMO.

* ENVIARLO AL e-mail : [email protected] ( DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO, AREA JUJO )

* ENVIARLO AL e-mail: [email protected]

2.- SE AGRADECE ENTREGAR LA ENCUESTA, A MAS TARDAR A LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DEL FALLO.


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.

CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA.

LICITACION No. 18575071-003-04

DESCRIPCION : “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.

No. DE REFERENCIA (SOLICITADO EN REQUISITOS )

D E S C R I P C I O N No. HOJAS

VERIFICO

1.1 FORMATO “DL” ( ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE Y REPRESENTANTE )

1.2 CARTA PODER SIMPLE DE LA PERSONA QUE ASISTA.1.3 COPIA DE LA IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE ASISTA.1.4 FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA.1.5 FORMATO “SRC”, TEXTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.1.6 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES.1.7 DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN

LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 DE LA L.A.A.S.S.P.1.8 ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE.1.9 CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA ( EN SU CASO ).1.10 COPIA DE LA(S) ACTA(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES).1.11 REQUISITOS DE LICITACION1.12 MODELO DE CONTRATO1.13 ANEXO “A”1.14 ANEXO “B”1.15 ANEXO “E-1”1.16 ANEXO “E-2”1.17 ANEXO “F”1.18 ANEXO “F-1”1.19 ANEXO “ S ”1.20 ANEXO “ 1 “1.21 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.1.22 FORMATO “ PPE “.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS

ESPECIALISTAS DEL LICITANTE.1.23 PACTO DE INTEGRIDAD1.24 NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA

COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO ( OCDE ) Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

ENTREGO DOCUMENTACION. REVISO DOCUMENTACION LICITANTE. P. E. P.

__________________________________ _______________________________________NOMBRE Y FIRMA. NOMBRE Y FIRMA.



FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.

CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION No. 18575071-003-04

DESCRIPCION : “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.

No. DE REFERENCIA (SOLICITADO EN REQUISITOS ).

D E S C R I P C I O N No. HOJAS VERIFICO

2.1 ANEXO “C”2.2 ANEXO “ G ”2.3 ANEXO “ G-1 “2.4 FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

ECONOMICA.

ENTREGO DOCUMENTACION. REVISO DOCUMENTACION LICITANTE. P. E. P.

__________________________________ _______________________________________NOMBRE Y FIRMA. NOMBRE Y FIRMA.



FORMATO ” DL “Propuesta técnica

( Nombre del Representante )__________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí ó por mi representada, en la presente propuesta de la Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: _________________________________________________________________

( Nombre del representado, persona física o moral )

No. DE LICITACIÓN: 18575071-003-04

DEL LICITANTE:Clave del Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:Calle y número:

Colonia Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax: Correo electrónico:

Descripción del objeto social:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: de fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario ó fedatario Público que la protocolizó:

Reformas ó modificaciones al acta constitutiva:

No.(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que consta: de fecha(s):

Nombre, número y circunscripción del Notario ó fedatario Público que la(s) protocolizó:

Inscripción en el Registro Público de Comercio.Fecha de inscripción: Datos de Inscripción:

Relación de socios ó accionistas :Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

DEL APODERADO Ó REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

Nombre del apoderado o representante:

Domicilio:

Datos del documento en el que le otorgan las facultades y personalidad para suscribir la propuesta:

Escritura pública No. de fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario ó fedatario Público que la protocolizó:

(Lugar y fecha):Protesto lo necesario.

__________________________(firma)

El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.



DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASSUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTOS Y TESORERIA

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS1/5

FORMATO” SRC “Texto del Seguro de Responsabilidad Civil para Proveedores de P.E.P.

Póliza de Responsabilidad Civil

Los Proveedores Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cuando menos ampare lo siguiente:

Materia del Seguro

La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral; que el Proveedor cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución del servicio _____( Descripción del Servicio)______según contrato_____( Número de Contrato )____que se llevará a cabo en _____( Lugar de los servicios )___; según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza.

Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, sólo estarán amparados si primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados.

Suma Asegurada

El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo de la presente póliza, es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia.

El PROVEEDOR se obliga a entregar a favor de P.E.P. antes de la fecha de formalización del contrato y por tanto, del inicio de los servicios a satisfacción de P.E.P., debiendo estar vigente desde el día anterior a la iniciación de los servicios y hasta la terminación de los mismos, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice daños que puedan causarse a terceros en sus bienes o personas, por una suma asegurada de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. ), por evento, dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional en el cual se designe a P.E.P. como tercero beneficiario y deberá contar con reinstalación automática durante toda la vigencia del contrato.En caso de que EL PROVEEDOR adjudicado ya cuente antes de la firma del contrato, con un Seguro de Responsabilidad Civil, deberá presentar endoso de no cancelación y endoso donde se designe que para este contrato, se tendrá como tercero y beneficiario preferente a P.E.P., y tendrá una vigencia hasta el término del contrato (incluyendo diferimientos o modificaciones de plazo ), debiendo contar con reinstalación automática de la suma asegurada.La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso deberá contener la leyenda donde se manifieste: " P.E.P. se libera de los daños y perjuicios a personas o a los bienes que serán utilizados por EL PROVEEDOR derivados de los servicios motivo del contrato. No obstante de los límites de las pólizas de los seguros otorgados por EL PROVEEDOR, este será responsable por la totalidad de los daños que ocasione “.La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso, no libera al Proveedor de cualquier responsabilidad que le pudiera sobrevenir.La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso deberá incluir la siguiente leyenda: Cualquier y todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por el Proveedor.





Alcance del Seguro

La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de vigencia de la presente póliza.

Responsabilidades Amparadas por el Contrato

A) COBERTURA BASICA

Actividades e Inmuebles:

Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Proveedor, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles al servicio que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza. Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:

1. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga.

2. Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo.

3. Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias.

4. Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.

5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras), dentro de sus inmuebles

6. Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor que se encuentre bajo su control o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con motivo del servicio mencionado en la carátula y/o cédula de la póliza.

7. Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en el servicio mencionados en la carátula y/o cédula de póliza.

8. Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal, de sus empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Proveedor.

Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor, en ningún caso, podrán ser considerados como terceros, para los efectos del seguro.

Beneficiario PreferentePara los efectos de este seguro se considerará a Petróleos Mexicanos como tercero y beneficiario preferente.



3/5DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASSUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTOS Y TESORERIA

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este apartado, será causa de la no formalización del contrato respectivo.

Vigencia del Contrato

La póliza permanecerá vigente durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo cláusula de no cancelación.

DeducibleDe acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible.

LAS AREAS QUE ADMINISTREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN ANALIZAR LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y DETERMINAR SI REQUIEREN DE ALGUNA DE LAS COBERTURAS ADICIONALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION Y ASI SOLICITARLO AL PROVEEDOR.

B) COBERTURAS ADICIONALES

Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique estarán amparadas las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil Contaminación

I. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultanea.Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación.

II. Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.

III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión dentro de las 24 hrs. siguientes al conocimiento del mismo.





IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:

Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación, vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.

Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías, las (os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado debajo de la superficie de la tierra o agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean imputables al asegurado.

Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta progresiva, o crónica.

Daños genéticos a personas o animales. Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos industriales.

V. Para efectos de este seguro se entenderá por:

Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido.

Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, líquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos químicos y desperdicios. El término desperdicios como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o recuperar.Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes.

b) Responsabilidad Civil Explosivos

Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o servicio materia del seguro.Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de 150 metros con respecto al lugar de la explosión.

c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga

Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión.



5/5DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASSUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTOS Y TESORERIA

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

d) Instalaciones Subterráneas

Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, solo cuando el asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones.

e) Trabajos de Soldadura

Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura.

f) Demolición

Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.

Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar.

g) Máquinas de Trabajo

Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática.

h) Apuntalamiento

Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados.

No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar, así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse.

P E P ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO contserv.doc

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 (1) CONTRATO SAP No.

Contrato de Prestación de Servicios que celebran por una parte PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, a quien se denominará en lo sucesivo "P.E.P.", representado por el , en su carácter de DEL ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO Y APODERADO LEGAL y por la otra a : a quien se denominará "EL PROVEEDOR" representado por el en su carácter de

de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes :

D E C L A R A C I O N E S

1. "PEP" declara que:1.1. Es un Organismo Descentralizado de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, subsidiario con respecto a Petróleos Mexicanos; creado por decreto presidencial el 15 de julio de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 del mismo mes y año, siendo por lo tanto su numero de registro federal de contribuyentes el siguiente : PEP-920716-7XA.

1.2.- La personalidad y facultades legales del funcionario que lo representa en este acto, están contenidas en la escritura pública No. de fecha de de otorgada ante la fe del LIC.

, notario público No. de la Ciudad de .

1.3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los servicios objeto del Contrato, mediante oficio No. 312. A. E. 1678 de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003, y que tales erogaciones se harán con cargo a la posición financiera: 204731101.

1.4. El servicio motivo del presente Contrato se adjudico mediante: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 18575071- 003-04 con fecha de fallo el de del 2004 con fundamento en el artículo 3 FRACCION IV, 26 FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 45, 46 Y 48 FRACCIÓN II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás relativos y aplicables, contenidos en estos ordenamientos legales. Dicha adjudicación fue presentada para su opinión en el SUBCAPEP, en Acuerdo al requerimiento de contratación No. en la sesión No. celebrada el día .

1.5. Señala como su domicilio para fines del presente contrato en: CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM. 131+000, ZONA INDUSTRIAL "EL CASTAÑO" H. CARDENAS TAB.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:2.1 Está constituido legalmente en escritura pública No. vol. ,de fecha

, otorgada ante la fe del notario público No. Lic., de la Ciudad de y como tal tiene capacidad jurídica

para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este Contrato, y que dispone de instalaciones, equipos, herramientas, materiales, refacciones y personal especializado para llevar a cabo satisfactoriamente los servicios encomendados.Su numero de registro federal de contribuyentes es:

2.2 La persona que lo representa legalmente en éste Contrato, está facultado para participar en el mismo, de conformidad con el Contrato de mandato que se contempla en la escritura pública No. vol. de fecha , pasada ante la fe del notario público No. , Lic.

de la Ciudad .

2.3 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en sus apartados A y B, que se público en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de Octubre de 1999 y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 publicada por la S.H.C.P. el 31 de Marzo de 2003, la cual se encuentra en el apartado 2.1.12. de la citada resolución.

2.5 Conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

2.6 Señala como su domicilio para fines del presente Contrato en:

P E P ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO contserv.doc

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 ( 2 ) CONTRATO SAP No.

Este domicilio será el lugar donde el Proveedor recibirá toda clase de notificaciones que resulten del presente contrato y convenios que celebren de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras no se señale otro distinto.

Cuando por cualquier circunstancia el Proveedor llegare a cambiar de domicilio, este se obliga a comunicarlo a PEP en un término no mayor de 72 horas, mediante escrito firmado por la persona facultada para tal efecto.

Si el PROVEEDOR incumple con la obligación de informar por escrito el cambio de su domicilio, acepta que las notificaciones se fijen en la ventanilla única de pago a proveedores de P.E.P. ubicada en la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa KM. 131 Zona Industrial “El Castaño”, Cárdenas, Tab., en cuyo caso, la notificación surtirá efecto al día siguiente de su fijación en dicho lugar.

2.7 Ha inspeccionado debidamente las instalaciones y lugares motivo del contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen para la prestación de los servicios.

3. LAS PARTES declaran que:

3.1 Se obligan en los términos de éste Contrato, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Políticas, Bases y Lineamientos Generales de Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales y demás disposiciones aplicables.

3.2 Para cualquier controversia que se suscite sobre la aplicación, interpretación, cumplimiento o incumplimiento de este Contrato, acuerdan someterse a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier otro fuero que por diversas causas pudiera corresponderle, aún cuando el Proveedor tenga su domicilio en otra jurisdicción.

Por lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan sujetar el presente Contrato bajo las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL CONTRATO:

La descripción del presente contrato es: “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO ”.

"PEP" encomienda a EL PROVEEDOR la prestación de los servicios cuyo objetivo es: MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CRITICOS DEL SECTOR JUJO QUE TIENEN QUE VER CON LA SEGURIDAD, LA PRODUCCIÓN Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

y este se obliga a ejecutarlos hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas, relación de conceptos de servicios; que como anexos debidamente firmados por las partes integran este Contrato.

Lugares donde se prestaran los servicios: SECTOR JUJO, ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO:

El importe de los servicios prestados es la cantidad de $ .

TERCERA. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

El plazo para la prestación de los servicios es de 284 días calendario, contados a partir de la fecha de iniciación de los servicios. Fecha de inicio 08 DE MARZO DE 2004 y fecha de terminación el 16 DE DICIEMBRE DE 2004.

CUARTA. ANTICIPOS:

"P.E.P." NO OTORGARÁ ANTICIPOS.

QUINTA. GARANTÍAS : PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


1.- FIANZAS.

EL PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, así como la debida calidad o buen funcionamiento de los servicios prestados, deberá presentar a "PEP", a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, una póliza de fianza por el 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato, otorgada por institución mexicana debidamente autorizada, a favor de PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION. La moneda en la que se expida dicha garantía será en Pesos Mexicanos.

Si EL PROVEEDOR, no entrega la garantía de cumplimiento de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, P.E.P. podrá exigir el cumplimiento del contrato, sin conceder el diferimiento de la fecha pactada para el inicio de los servicios o rescindir el contrato.

El Contrato no surtirá efecto, mientras el proveedor no entregue la póliza de fianza que garantiza el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como la debida calidad de o buen funcionamiento de los bienes o servicios prestados, en donde la compañía de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

La forma de garantía será mediante fianza, y se observará lo siguiente:

I. La póliza de garantía deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones:a) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de

PEP;c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, yd) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

II. En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva;

IV. Que la fianza garantice la ejecución total de los servicios materia del Contrato, así como la calidad de los materiales y servicios prestados, el correcto funcionamiento de los bienes o servicios y responder por la reparación de vicios ocultos o defectos de los bienes muebles que resulten y/o servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en la ejecución de los mismos, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en el código Civil Federal;

V. Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 93 bis y 94 de la Ley federal de instituciones de fianzas en vigor;

VI. Que la póliza se extienda para garantizar por el PROVEEDOR el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente Contrato ( indicando descripción y objeto del presente Contrato ), incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie al propio proveedor en perjuicio de "PEP";

VII. La garantía estará vigente hasta un año después del finiquito de los servicios y se hará constar en la propia acta.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

El PROVEEDOR acepta expresamente que la institución de fianzas se obliga a pagar la presente fianza independientemente de este interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

Para efectos de la garantía de cumplimiento, el PROVEEDOR en este acto hace renuncia expresa al beneficio de compensación en términos de lo que disponen los artículos 2197 en relación con el 2192 fracción I del citado Código Civil Federal.

En caso de que la institución de fianzas que expidió la presente fianza sea declarada en liquidación, el PROVEEDOR se obliga a presentar la sustitución de la misma, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de que P.E.P. le notifique por escrito la solicitud de sustitución. PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


2.- POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS.

El PROVEEDOR se obliga a entregar a favor de P.E.P. antes de la fecha de formalización del contrato y por tanto, del inicio de los servicios a satisfacción de P.E.P., debiendo estar vigente desde el día anterior a la iniciación de los servicios y hasta la terminación de los mismos, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice daños que puedan causarse a terceros en sus bienes o personas, por una suma asegurada de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. ), por evento, dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional en el cual se designe a P.E.P. como tercero beneficiario y deberá contar con reinstalación automática durante toda la vigencia del contrato.

En caso de que EL PROVEEDOR adjudicado ya cuente antes de la firma del contrato, con un Seguro de Responsabilidad Civil, deberá presentar endoso de no cancelación y endoso donde se designe que para este contrato, se tendrá como tercero y beneficiario preferente a P.E.P., y tendrá una vigencia hasta el término del contrato ( incluyendo diferimientos o modificaciones de plazo ), debiendo contar con reinstalación automática de la suma asegurada.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso deberá contener la leyenda donde se manifieste: " P.E.P. se libera de los daños y perjuicios a personas o a los bienes que serán utilizados por EL PROVEEDOR derivados de los servicios motivo del contrato. No obstante, de los límites de las pólizas de los seguros otorgados por EL PROVEEDOR, este será responsable por la totalidad de los daños que ocasione “.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso, no libera al Proveedor de cualquier responsabilidad que le pudiera sobrevenir.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o su endoso deberá incluir la siguiente leyenda: Cualquier y todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por el Proveedor.

SEXTA. SUPERVISION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

"P.E.P". a través del representante que designe, podrá supervisar en todo tiempo la prestación de los servicios objeto de este Contrato; también inspeccionará los equipos que se vayan a utilizar en los servicios.

El área que tendrá la obligación de vigilar y supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, a efecto de detectar con toda oportunidad cualquier incumplimiento, violación o responsabilidad, y estar en posibilidad de exigir al PROVEEDOR su reparación y/o reposición, aplicar las deducciones y/o penas convencionales que procedan y/o rescindir este contrato, será el Área de Mantenimiento Sector Jujo, de la Coordinación de Mantenimiento.

EL PROVEEDOR se obliga a tener en el lugar de los servicios y por el tiempo que dure su prestación, a un Coordinador de los Servicios, mismo que deberá ser presentado y notificado por escrito a P.E.P. al inicio del contrato.

El Coordinador de los Servicios tendrá la obligación de conocer el contrato y sus especificaciones, deberá estar facultado para prestar los servicios a que se refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar cualquier tipo de modificación que se formule y en general para actuar en nombre y cuenta del proveedor en todo lo referente al servicio que prestará, el cual deberá estar facultado por el proveedor, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal.

La falta de oportunidad en la prestación parcial de los servicios por causas imputables al PROVEEDOR, permitirá a PEP convenir con el propio PROVEEDOR, recurrir a otro prestador de servicio para satisfacer el requerimiento, comprometiéndose el PROVEEDOR a liquidar la diferencia entre el precio del servicio así adquirido, respecto del valor contratado.

P.E.P. podrá rechazar cualquier servicio que no reúna las especificaciones de calidad, tanto en la mano de obra como en el servicio, obligándose el proveedor a ejecutarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para P.E.P.

El PROVEEDOR deberá suministrar a su personal el equipo de protección adecuado así como vigilar su debido uso en las instalaciones de P.E.P. durante el desarrollo de los servicios y cumplir con las disposiciones en materia de seguridad industrial contenidas en documento autorizado por la dirección general de P.E.P.

SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES: PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


Si EL PROVEEDOR no cumple con el plazo de prestación del servicio establecido en la orden de servicio, se hará acreedor a una pena convencional del 10 ( diez ) al millar por día de atraso, sobre el valor de los servicios no prestados en el plazo pactado.

Para efectos de penalización, en caso de que la fecha de prestación de los servicios coincida con un día inhábil, la fecha de prestación se correrá hasta el siguiente día hábil, sin que esto de lugar a la aplicación de penas convencionales.

Las penas señaladas no se aplicaran en casos fortuitos o de fuerza mayor y por ningún concepto podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento establecida.

OCTAVA. P A G O S :

"P.E.P." pagará los servicios del presente Contrato en Pesos Mexicanos, conforme al presupuesto señalado en el anexo " C " y se harán las estimaciones por servicios ejecutados que serán presentadas en la Ventanilla Única, por períodos mensuales, con fecha de corte el día 20 de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

La entrega de la documentación arriba indicada ( estimación, factura etc. ) deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de 6 ( seis ) días hábiles contados a partir de la fecha de corte, para efecto del inicio de trámite de pago. en caso de que el proveedor no entregue la documentación dentro del plazo indicado, le será recibida dentro de los 6 (seis ) días hábiles posteriores a la siguiente fecha de corte.

En caso de que la documentación ( estimación, factura, etc. ) entregada por el proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, P.E.P. dentro de los 3 ( tres ) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la L.A.A.S.S.P.

Será obligación del PROVEEDOR presentarse a la ventanilla única al tercer día natural siguiente al de la recepción de la factura, para que en base al párrafo anterior verifique si su factura continua su trámite de pago.

Las diferencias técnicas ó numéricas pendientes de pago se resolverán, y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Los servicios ejecutados se pagarán por parte de Pemex Exploración y Producción, en un plazo de 30 ( treinta ) días naturales, contados a partir de la fecha en que el proveedor presente su facturación en ventanilla única, cumpliendo con los requisitos normativos, fiscales y legales correspondientes.La fecha en que se hace exigible el pago, será al día siguiente de los 30 días citados anteriormente.

El PROVEEDOR y PEP convienen que el pago de las estimaciones del Servicio ejecutado, se efectuará a través de la ventanilla única ubicada en Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa KM. 131 Zona Industrial “El Castaño”, Cárdenas, Tab., por medio de depósito bancario en la cuenta de la institución de crédito autorizada para operar en el país, seleccionada por el proveedor, quien deberá comunicar a P.E.P. por escrito en un plazo de 10 ( diez ) días hábiles contados a partir de la fecha de firma del contrato.

No podrá considerarse como aceptación de los servicios, las estimaciones y/o liquidaciones que efectúe "P.E.P", quien podrá reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos indebidos.

En caso de incumplimiento en los pagos, P.E.P., a solicitud del PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Las partes convienen en que el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

NOVENA. LIQUIDACIÓN :

PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


Si al recibir los servicios y efectuarse su liquidación existieran responsabilidades con cargo a EL PROVEEDOR, éste autoriza a "P.E.P" para que de los importes pendientes de pago, le sean deducidas las cantidades resultantes por ése concepto; asimismo, si EL PROVEEDOR recibiera pagos en exceso, deberá reintegrarlos con los intereses correspondientes de acuerdo a la tasa establecida por la Ley de ingresos de la federación para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales.

EL PROVEEDOR, da su anuencia a "P.E.P", para que le descuente de sus pagos de estimaciones, aún cuando correspondan a otros Contratos, aquéllas cantidades que haya recibido indebidamente, improcedente o en exceso, siempre y cuando rebase el monto de la fianza exhibida.

Así mismo, EL PROVEEDOR, expresa su voluntad y aceptación, para que de las estimaciones y liquidaciones del presente contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas, derivadas de cualquier otro acto jurídico u otros, celebrados con P.E.P., PETRÓLEOS MEXICANOS ó cualquiera de sus Organismos Subsidiarios.

DECIMA. CONDICIONES DE PRECIO.

Los precios objeto de este contrato permanecerán fijos, por lo que no serán sujetos a ajuste de precio, respetándose en todo lo establecido en el Artículo 44 de la L.A.A.S.S.P.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PLAZO Y MONTO.

"P.E.P." bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, dentro de su presupuesto aprobado y disponible podrá acordar el incremento de los servicios mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el monto total de las mismas no rebase en conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente ( Artículo 52 de la L.A.A.S.S.P. ).

Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan al presente contrato.

Todas las modificaciones al presente contrato deberán formalizarse por escrito mediante convenios suscritos por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

"P.E.P". tendrá la facultad de suspender temporalmente la prestación total o parcial de los servicios objeto de éste Contrato, dando aviso por escrito al PROVEEDOR.

DECIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que "P.E.P." tendrá la facultad de dar por terminado anticipadamente el Contrato, en cualquier estado en que los servicios se encuentren, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado.

En estos supuestos P.E.P. pagará a EL PROVEEDOR, previa solicitud de éste, los servicios prestados y reembolsará los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato ( Artículo 54 último párrafo de la L.A.A.S.S.P. y Artículo 66 del R.L.A.A.S.S.P. ). Los gastos no recuperables serán pagados dentro de un termino que no excederá de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del PROVEEDOR.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN.

P.E.P. podrá rescindir administrativamente este Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR.

Cuando derive del atraso en el cumplimiento de las obligaciones penalizadas de acuerdo a la cláusula séptima, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, EL PROVEEDOR presta los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO


Cuando el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor no derive del atraso a que se refiere el párrafo anterior, P.E.P. podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato.

Iniciado el procedimiento de rescisión P.E.P. no podrá negar la aceptación de los servicios contratados, salvo en el caso de que el incumplimiento del proveedor implique que se extinga la necesidad de los servicios contratados, y este solo hecho será motivo de hacer efectiva la garantía de cumplimiento establecida y será motivo para la rescisión de este contrato y no serán recibidos los servicios durante el proceso de rescisión.

Las causas que "P.E.P" puede invocar para rescindir éste Contrato, son las que se enuncian de manera ejemplificativa y no limitativa, cuando EL PROVEEDOR:

1).- Incumpla cualesquiera de las obligaciones derivadas, tanto de éste Contrato, de sus anexos y convenios que formen parte de él, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

2).- Suspenda injustificadamente los servicios, o se niegue a realizarlos nuevamente y que "P.E.P." le hubiere rechazado por deficiente.

3).- No ejecute los servicios estipulados de forma total o parcial, o sin motivo justificado no acate las órdenes que por escrito dé "P.E.P."

4).- No cubra oportunamente el salario de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.5).- Sea declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.6).- Realice cesiones de derecho de cobro, derivados de éste Contrato sin sujetarse a las condiciones del mismo, y

no solicita previamente la autorización por escrito otorgada por "P.E.P."7).- No proporcione a "P.E.P"., o a las autoridades correspondientes, las facilidades y datos necesarios para la

inspección, vigilancia y supervisión de los Servicios que presta.8).- Ejecute los servicios con personal diferente al propuesto en su oferta técnica, sin la anuencia de P.E.P.9).- No entregue la garantía de cumplimiento y la póliza de seguro de responsabilidad civil dentro del plazo señalado

en este contrato.10).- Antes del vencimiento pactado en este contrato para la prestación de los servicios, manifieste por escrito su

imposibilidad de prestar los servicios.11).- En general por cualquier incumplimiento en la prestación de los servicios.12).- Si el Proveedor incumple con cualquiera de sus obligaciones establecidas en la cláusula referente a “ Fuentes

de Financiamiento ”.

Si “P.E.P.” considera que EL PROVEEDOR ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, ambas partes se sujetaran al procedimiento que a continuación se establece:

I.- Se iniciará a partir de que a EL PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 ( diez ) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, P.E.P. resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer EL PROVEEDOR y

III.- La determinación de P.E.P. de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL PROVEEDOR dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en la fracción I de esta cláusula.

Una vez comunicada la rescisión a EL PROVEEDOR, P.E.P. lo hará del conocimiento a la Secretaría de la Función Pública, en los términos establecidos en el Artículo 60 de la L.A.A.S.S.P.

DECIMA QUINTA. FINIQUITO.

Con el objeto de dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidas por las partes en este contrato, P.E.P. elaborará el acta de finiquito dentro de los ( 30 ) treinta días naturales siguientes a la fecha de terminación pactada, con lo cual dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía indicada en la cláusula quinta de este contrato; por lo que no será factible que el proveedor presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.



P.E.P. notificará por escrito al Proveedor la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito para que se presente, apercibiéndolo que de no presentarse a dicho acto se procederá a la formalización del acta de finiquito, comunicando su resultado al proveedor en un plazo de ( 10 ) diez días naturales.

Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de ( 10 ) diez días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

P.E.P. verificara que el Proveedor, en su caso haya entregado de manera completa la documentación e información contenida en la cláusula correspondiente a “ Fuentes de Financiamiento ”.

DÉCIMA SEXTA. DERECHOS DE COBRO.

En ningún caso, los derechos y obligaciones que se contemplan en éste Contrato podrán ser cedidos, todo o en partes, a otra persona distinta a quien le fue adjudicado, a excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de servicios ya ejecutados, previa autorización escrita otorgada por P.E.P.

DECIMA SEPTIMA. RELACIONES CON AUTORIDADES.

Las partes reconocen que las Autoridades competentes efectuarán las intervenciones que les señalan las Leyes: Orgánica de la Administración Publica Federal, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y demás disposiciones Legales aplicables, así como de la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría Mayor de Hacienda.EL PROVEEDOR se obliga expresamente, a facilitar las intervenciones que correspondan a las Dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

DECIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES DEL PROVEEDOR.

El proveedor como patrón del personal que ocupa con motivo de los servicios, materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia se servicio y de seguridad social, el proveedor conviene por lo mismo a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros presenten en contra de P.E.P., en relación con los servicios objeto de este contrato y resarcirá a P.E.P. cualquier cantidad que erogue por este concepto.

DECIMA NOVENA. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.

Previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente por caso fortuito o fuerza mayor, P.E.P. podrá modificar el contrato a efecto de diferir la fecha para la prestación de los servicios. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.Las partes contratantes entienden por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos casos ó acontecimientos ajenos a la voluntad de ambos contratantes, como: las huelgas o disturbios laborales ( siempre y cuando no hayan dado causa ó contribuido a ello(s) ), cuarentenas, epidemias, guerras ( declaradas o no ), disturbios civiles, insurrecciones, incendios, ( siempre que no hayan sido provocados por el proveedor ), tormentas, bloqueos o cierres de instalaciones ocasionados por los pobladores del lugar, partidos políticos o agrupaciones sociales en donde se efectúen los servicios, con motivo de reclamación o inconformidades ( independientemente que sean o no procedentes ); o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de las voluntades de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación.No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión por parte del PROVEEDOR que le impida el cabal cumplimiento a sus obligaciones de conformidad con el presente contrato.Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor libera al obligado de responsabilidad, y en tal caso en forma conjunta se podrán hacer los ajustes al plazo que se justifique.En caso de existir bloqueos o cierres en las instalaciones o lugares donde se efectúen los servicios, bien sea por reclamaciones o inconformidades de los pobladores o de algún partido político o agrupación social no imputables a las partes contratantes y que ocasionen la suspensión de la ejecución de los servicios, el proveedor procederá a retirar su personal y equipo que se encuentren activos en los servicios, quedando bajo su responsabilidad el hacer valer su derecho de interponer la denuncia penal ante la o las autoridades correspondientes en contra de los terceros que afecten sus intereses o intentar también, si procediere o si lo estima necesario cualquier otra acción o acciones legales que considere pertinentes.

VIGESIMA. OBLIGACIONES FISCALES:



Cada parte conviene en cumplir con sus respectivas obligaciones tributarias y en pagar todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes Federales, Estatales y Municipales tengan la obligación de cubrir durante el ejercicio del presente contrato y sus anexos.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

El PROVEEDOR y su personal se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda la información y datos que le sean proporcionados por P.E.P., en relación con los servicios objeto del contrato, por lo que dicha información no podrá ser utilizada por el Proveedor para fines diversos de los estipulados en el contrato, sin la autorización previa y por escrito de P.E.P.En su caso, toda la información preparada por el PROVEEDOR como resultado de los servicios objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de P.E.P., por lo que el PROVEEDOR deberá considerarla como confidencial y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de P.E.P.En caso de violación a lo estipulado en esta cláusula, el PROVEEDOR será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causar a P.E.P.

VIGESIMA SEGUNDA. DERECHOS Y PATENTES.

El proveedor será el único responsable por el uso incorrecto de Derechos y Patentes ó Propiedades que correspondan a terceros y cualquier cargo por este concepto será por su cuenta, relevando desde ese momento a P.E.P. de cualquier responsabilidad al respecto haciéndose cargo el PROVEEDOR de dichas reclamaciones, si las hubiese.

VIGESIMA TERCERA. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

PEP. y el PROVEEDOR establecen de común acuerdo, en el caso de que se presenten discrepancias futuras y previsibles en la ejecución del presente contrato, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, que se sujetarán al siguiente procedimiento:

1.- En el caso de que sea PEP, el que detecte la discrepancia futura y previsible, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo en cuanto al presente contrato, debe comunicárselo por escrito al PROVEEDOR y citarlo en las oficinas de la Coordinación correspondiente, según sea el caso, para resolver las mismas.

2.-En el caso de que sea el PROVEEDOR el que detecte la discrepancia futura y previsible, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo en cuanto al presente contrato, debe comunicárselo por escrito a PEP, en el caso de problemas específicos de carácter técnico a la Coordinación de la Rama Operativa que corresponda, o en su caso, si los problemas específicos son de carácter administrativo, a la Coordinación de Administración y Finanzas del Activo Integral Bellota-Jujo, para que éstas programen la fecha, hora y lugar donde se verificará la reunión entre las partes, según sea el caso, para resolver las mismas.

VIGESIMA CUARTA. FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato, el Proveedor, en o antes de la celebración del presente contrato, entrega el documento denominado “ Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios ”, el cual se integra al presente contrato como Anexo “ G -1 “.

P.E.P. podrá solicitar al Proveedor cualquier aclaración o información adicional relativa a la “ Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios ” durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el Proveedor se obliga a hacerla del conocimiento de P.E.P., al día hábil siguiente a la fecha en que el Proveedor tenga conocimiento de la modificación.

El Proveedor se obliga a entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo “ G “ denominado “ Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos que se contienen en el “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ” ( “ el Instructivo “ ) que le fue entregado previo a la



firma de este contrato. El Instructivo también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion ). Dicha documentación deberá ser entregada antes de cada evento de pago por el Proveedor al área(s) responsable(s) ( “ Módulo(s) de Financiamiento “ ) de P.E.P. o, en su caso, a la persona que P.E.P. le indique. La confirmación escrita de recepción ( “ Comprobante de Entrega de Documentación”) de dicha documentación por parte de P.E.P., formará parte de la documentación soporte de cada solicitud de pago que se presente al amparo de este contrato.

P.E.P. podrá solicitar al Proveedor cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. El Proveedor se obliga también a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

VIGESIMA QUINTA. A N E X O S .

Forman parte de este Contrato, los siguientes anexos:

ANEXO "A" Relación de Croquis.

ANEXO "B" Normas y Especificaciones.

ANEXO "C" Relación de Conceptos, unidad, cantidad, precios unitarios e importes.

ANEXO "E-2" Equipo que utilizara el Proveedor para la prestación del servicio.

ANEXO "F-1" Materiales que proporcionara el Proveedor.

ANEXO “ S ” Disposiciones en Materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir

los Proveedores o Contratistas de Pemex Exploración y Producción.

ANEXO “ G ” Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.ANEXO “ G-1 ” Cedula Sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios.

Así mismo, se consideran como convenios y anexos del presente Contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo a las estipulaciones del mismo.

Leído el presente contrato por ambas partes contratantes, expresan que no ha mediado error, dolo, mala fe, violencia, lesión, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, procediendo en consecuencia a autorizarlo con sus respectivas firmas, en unión de los funcionarios de "P.E.P.", cuyos nombres se indican más adelante por lo que se firma en (3) tres ejemplares, en La Zona Industrial “ El Castaño “ Cárdenas, Tab., a los

días del mes de de 2004.

REVISION JURIDICA.

__________________________________________

JEFE DEL MODULO 3SUBCOORDINACION CONSULTIVA Y DE PREVENCION.

POR PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

REVISION TECNICA

_____________________________________

JEFE DEPTO. DE ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO

APROBACION TECNICA

________________________________

COORDINADOR DE ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO

REVISION ADMINISTRATIVA

_____________________________________

APROBACION ADMINISTRATIVA

________________________________ PEP ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO



JEFE DE ADMON. DE CONTRATOS Y ALMACENESACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALESACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO

A U T O R I Z AEN REPRESENTACION DE:

E L P R O V E E D O R

_____________________________________

P. E. P

________________________________

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ACTIVO INTEGRAL BELLOTA-JUJO Y

APODERADO LEGAL


LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 ANEXO “ G ”CONTRATO SAP No.

Página 1 de 5

Anexo “ G “:Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento

1. Introducción

Para llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de Petróleos Mexicanos, ya sea bajo la modalidad presupuestal de Proyectos de Infraestructura Financiada de Largo Plazo ( PIDIREGAS ) o bajo el Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF ), Petróleos Mexicanos o cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto, recurre a los mercados financieros para obtener parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar las obligaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos y programas.

En este sentido, y dado que para la utilización de ciertos instrumentos financieros se requiere de documentación e información detallada y específica sobre los bienes y/o servicios que se están suministrando y financiando, los Contratistas y Proveedores deben entregar a P.E.P., o a quién éste le indique, la documentación e información correspondiente. A esta documentación e información se le denomina “ Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ” ( “la Documentación ” ).

La participación de los Contratistas y Proveedores en la obtención y presentación de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento es fundamental para la utilización eficiente de estos créditos, lo cual le permite a Petróleos Mexicanos continuar con el desarrollo de sus proyectos, generando más oportunidades de negocio para los Contratistas y Proveedores.

El objetivo de este Anexo “G “ es el de informar a los Contratistas y Proveedores, de manera general, sobre la Documentación que debe presentar a P.E.P., o a quién éste le indique. Adicionalmente, el “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”, ( “ el instructivo “ ) mismo que les fue proporcionado oportunamente, detalla de manera específica los formatos y documentos que se deben recabar y presentar. El instructivo también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion ).

Es importante señalar que la Documentación deberá ser entregada antes de cada evento de pago por el Contratista al área(s) responsable(s) ( “ Módulo(s) de Financiamiento “ ) de P.E.P. o, en su caso, a quien P.E.P.. le indique. La confirmación escrita de recepción ( “ Comprobante de Entrega de Documentación ” ) de dicha documentación por parte de P.E.P., formará parte de la documentación soporte de cada solicitud de pago que se presente al amparo de este contrato.

El Contratista debe considerar las acciones necesarias para la obtención y presentación correcta y oportuna a P.E.P. de la Documentación. Asimismo, el Contratista debe informar, con la debida anticipación, a sus proveedores, subcontratistas y a cualquier otra empresa que le suministre, directa o indirectamente, bienes y/o servicios para el cumplimiento del presente contrato, las obligaciones y sus necesidades de información, a que se refiere el presente Anexo “ G “, así como a lo indicado en el “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”.

La Documentación que debe proporcionar el Contratista depende del país de origen de los bienes y/o servicios que se suministren y/o utilicen para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

2. Fuentes de Financiamiento



Página 2 de 5

Petróleos Mexicanos puede acceder a diversas fuentes de financiamiento, ya sea directamente, o a través de cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto. Estas líneas de crédito constituyen fuentes de financiamiento alternativas a las utilizadas por el gobierno federal, las cuales por ley, deben utilizarse preferentemente. Sobresalen, entre otras en lo que se refiere a la Documentación, las líneas de crédito garantizadas y/o aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA´s).

2.1 Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación ( ECA’s )

Dado que un porcentaje significativo de los suministros y servicios utilizados en la industria petrolera son de importación, la utilización de este tipo de líneas es fundamental para el desarrollo y continuidad de los proyectos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Es importante señalar que el uso de este tipo de líneas no condiciona a los Contratistas o Proveedores a utilizar bienes y/o servicios de importación; sin embargo, si el Contratista o Proveedor utiliza bienes y/o servicios importados directa o indirectamente, Petróleos Mexicanos está obligado a financiar el pago de los mismos preferentemente a través de líneas de crédito garantizadas o aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación ( ECA’s ). Estas líneas son de uso exclusivo para Petróleos Mexicanos.

A continuación se incluye, para fines informativos, una relación de las Agencias de Crédito a la Exportación, con las cuales se tiene relación, o con las que potencialmente Petróleos Mexicanos podrá suscribir líneas de crédito.

Nombre Siglas País

Export-Import Bank of the United States Ex-Im Bank Estados Unidos de América

Export Development Canada EDC CanadáExport Credits Guarantee Department ECGD Reino Unido

Japan Bank for International Cooperation JBIC Japón

Nippon Export and Investment Insurance NEXI Japón

Hermes Kreditversicherungs-AG HERMES AlemaniaGuarantee Institute for Export Credits GIEK Noruega

Nederlandsche Credietverzkering Maatschappij NV NCM Holanda

Istituto per i Servizi Assicurativi e il Credito all'Esportazione SACE Italia

Compagnie Fran ç aise d’ Assurance pour le Commerce Extérieur COFACE Francia

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. CESCE España

Export-Import Bank of Korea K-Exim República de CoreaExport Risk Guarantee Agency ERG Suiza

Finnvera plc Finnvera FinlandiaExport Kredit Fonden EFS Dinamarca

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft OeKB Austria

Exportkreditnamnden EKN SueciaCompanhia de Seguro de Créditos S.A COSEC Portugal

http://www.ekn.se/

http://www.efs.dk/

http://www.finnvera.fi/

http://www.finnvera.fi/

http://www.ecgd.gov.uk/

http://www.koreaexim.go.kr/

http://www.cesce.es/

http://www.cesce.es/

http://www.coface.com/

http://www.coface.com/

http://www.isace.it/




http://www.ncmgroup.com/

http://www.ncmgroup.com/

http://www.giek.no/

http://www.hermes-kredit.com/

http://www.jbic.go.jp/english/

http://www.jbic.go.jp/english/

http://www.ecgd.gov.uk/

http://www.exim.gov/


Página 3 de 5

3. Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

Mediante esta Cédula, el Contratista o Proveedor debe informar a P.E.P., de manera detallada, sobre el país de origen de los bienes y/o servicios que se utilizarán para dar cumplimiento al objeto del Contrato.

El Contratista deberá entregar al área contratante de P.E.P., en o antes de la firma del contrato adjudicado, la información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato, así como información sobre las personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o servicios. Esta información se deberá presentar en el formato establecido como Anexo “ G -1 “ denominado “ Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios ” y se adjuntará al contrato para formar parte integrante del mismo.

El llenado de la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitada atendiendo las indicaciones contenidas en el “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”.

P.E.P. podrá solicitar al Contratista cualquier aclaración o información adicional relativa a la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegare a modificarse durante la vigencia de este contrato, el Contratista se obliga a hacerla del conocimiento de P.E.P., al día hábil siguiente a la fecha en que el Contratista tenga conocimiento de la modificación.

La información deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en su oferta y en el presente contrato.

4. Documentación para la Utilización de Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación.

La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente consiste en copias o documentos originales de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de Embarque, Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.

En las secciones 4.1 a 4.4 del presente documento, se indica, de manera general, la Documentación según el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”, ( “ el instructivo “ ) mismo que les fue proporcionado oportunamente, se detallan, de manera específica, los formatos y documentos que se deben recabar y presentar. El instructivo también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).

P.E.P. informará oportunamente al Contratista, mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s) ( “ Módulo(s) de Financiamiento ” ) en donde el Contratista deberá entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento correspondiente a este contrato.

El Contratista, antes de cada evento de pago, deberá entregar en el (los) Módulo(s) de Financiamiento, la Documentación que corresponda, de acuerdo con los bienes y/o servicios que se hayan utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato durante el periodo.

El(Los) Módulo(s) de Financiamiento determinará(n) si la Documentación presentada por el Contratista cumple con los requisitos establecidos. Una vez realizada esta revisión preliminar, el(los) Módulo(s) de



Página 4 de 5

Financiamiento emitirá(n) una confirmación escrita de recepción ( “ Comprobante de Entrega de Documentación ” ) dirigida al Contratista mediante la cual se manifiesta que ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para dicho evento de pago.

El Contratista deberá integrar el Comprobante de Entrega de Documentación a la documentación soporte que debe presentar en la Ventanilla Única para efectos de solicitud de pago. El Contratista acepta que la Ventanilla Única no recibirá los documentos para efectos de solicitud de pago si no se anexa dicho Comprobante.

La Documentación entregada por el Contratista estará sujeta a la revisión detallada del (de los) Módulo(s) de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, de las ECA´s y/o del Banco Agente correspondiente, por lo que, en caso de ser necesario, se podrán solicitar modificaciones, correcciones o adiciones a la misma.

4.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los Estados Unidos de América

El Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:

Factura Comercial Individual o Factura Maestra (Master Invoice). Certificado del Exportador (Exporter’s Certificate). Certificado de Afiliación (“Affiliation Certificate”). Evidencia de Pago. Evidencia de Transporte. Certificado de Ejecución de Servicios. Certificado de Abanderamiento (en caso de utilizarse transporte vía marítima o renta de

embarcaciones). Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos. Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de los

bienes y/o servicios.

En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se incluyen los formatos específicos, instructivos y ejemplos de los documentos antes mencionados.

4.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes del Canadá

Export Development Canada ( “ EDC ” ) solicita la información y documentación siguiente para que Petróleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios pueda hacer uso de los recursos de las líneas de crédito garantizadas por esa Institución:

Nombre completo y dirección de los Exportadores canadienses y/o de los Subcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/o suministren bienes y/o servicios con contenido canadiense.

Breve descripción de los bienes y/o servicios. Monto estimado de las importaciones canadienses. Nombre y datos de los contactos. Evidencia de pago al Exportador canadiense. Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC.

Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a P.E.P. o a quien éste le indique. La información general deberá entregarse antes del embarque de los


Página 5 de 5

bienes o del inicio de la prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo al “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”.

4.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de Europa y Asia

Las ECA’s de los países europeos y asiáticos, regularmente solicitan la información y documentación siguiente:

Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte. Datos generales del Exportador. Breve descripción de los bienes y/o servicios. Monto estimado de las importaciones. Nombre y datos de los contactos. Certificación de los pagos hechos al Exportador. Información sobre aspectos ambientales. Información adicional y/o evidencia documental razonable, que pueda solicitar la ECA o el

Banco Agente.

Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a P.E.P. o a quien éste le indique. La información general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo al “ Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento ”.

4.4. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países, incluyendo México.

Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:

En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma información que para ECA´s de Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso por caso, después de analizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios.

En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente: Mayor información para verificar el origen de los bienes. Copia de las Facturas Comerciales Individuales.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 ANEXO “ G-1 ”CONTRATO SAP No.

Página 1 de 4

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO “ G-1 “ (1)

No. de Contrato : (2)Objeto del Contrato : (3) Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)

Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional ( Mexicano ) Tipo del Bien y/o

Servicio (6)Descripción del Bien

y/o Servicio (7)Marca

(8)Proveedor Directo

(9)Fabricante Nacional

(10)País Origen

(11)Monto(12)

México


Página 2 de 4

México México México México México

Total Parte A:

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjero Tipo del Bien y/o




(9)Exportador

(13)País Origen

(11)Monto(12)

Total Parte B:

Total en M.N. (A+B) :

Página _____ de ____ Páginas (14)

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO “ G-1 “ (1)

No. de Contrato : (2)Objeto del Contrato : (3) Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)


Página 3 de 4

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional ( Mexicano )

Tipo del Bien y/o Servicio (6)

Descripción del Bien y/o Servicio (7)

Marca(8)

Proveedor Directo(9)

Fabricante Nacional(10)

País Origen(11)

Monto(12)

México México México México

Total Parte C:

Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero. Tipo del Bien y/o




(9)Exportador

(13)País Origen

(11)Monto(12)


Página 4 de 4

Total Parte D: [Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)

Total en USD (C+D) :

Firma: (16) Nombre: (17)Cargo: (18)

Página _____ de ____ Páginas (14)


Página 5 de 4

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO “ G-1 “

INSTRUCTIVO DE LLENADO ( Hoja 1 / 2 )

DATOS INSTRUCCIÓN

(1) Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO “ G-1 “

Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser entregada tanto en forma impresa como en archivo magnético ( hoja de cálculo ). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la denominación de “ Anexo G-1 ”. La leyenda “número de anexo correspondiente” no deberá incluirse.

(2) No. de Contrato Se deberá indicar el número de Contrato ( legal, SAP o ambos ). Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos. Indicar si se trata de un contrato y/o pedido abierto.

(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.(4) Monto Total del Contrato M.N. Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda

de curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(5) Monto Total del Contrato USD Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América ( dólares ) o en cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(6) Tipo de bien y/o servicio Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo no permanente, mano de obra, servicios y otros ( regalías, transferencias, patentes, licencias, etc. )

(7) Descripción del bien y/o servicio Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico. Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o servicio y la misma moneda de cotización.

(8) Marca En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los bienes que se detallen en cada renglón ( registro ) de esta Cédula.

(9) Proveedor Directo

Indicar el nombre de la persona física o moral ( empresa ) que suministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y que se detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.


Página 6 de 4

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO “ G-1 “

INSTRUCTIVO DE LLENADO ( Hoja 2 / 2 )

DATOS INSTRUCCIÓN

(10) Fabricante Nacional Indicar el nombre de la persona física o moral ( empresa ) que produce los bienes y/o realiza los servicios ( de origen nacional ) descritos en cada renglón ( registro ) de esta Cédula, y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista o Proveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien produce los bienes y/o realiza los servicios ( de origen nacional ), se deberá indicar el nombre de éste.

(11) País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones ( registros ) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha incluido únicamente por cuestión de formato.En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar adicionalmente el país de la bandera de la embarcación utilizada.

(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera según corresponda, de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones ( registros ) de esta Cédula. Solo en el caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría omitir.

(13) Exportador Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios ( de origen extranjero ) descritos en cada renglón ( registro ) de esta Cédula.

(14) Página _____ de ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de página correspondiente, y en el segundo espacio el número total de páginas del anexo.

(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía]

Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda “Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía ” no deberá incluirse.

(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía para presentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul.

(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante.

(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.

NB. La leyenda “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” así como los números de páginas que se encuentran en el pie de página no deberán incluirse.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 1

ANEXO No.___OCDE___

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/ 148 /2003.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación-la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se concentran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno

de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos ( incluyendo aquellos

relacionados con lavado de dinero y extradición ).

Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de

códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas ( controles internos, monitoreo, información financiera pública. Auditorias externas ) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización,

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 2acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención ( imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional ); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales ( privados ) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por si, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente, en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 3

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XICohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. “NOTA: Para mayor información referente a la totalidad de los compromisos, lineamientos,

material y las medidas que se generaron en la convención anteriormente mencionada,

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 4las pueden consultar en la dirección de Internet- http://www.funcionpublica.gob.mx/ocde/

http://www.funcionpublica.gob.mx/ocde/

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04 ANEXO “ S ” CONTRATO SAP No.

HOJA 1 DE 24 .

EXPLORACION Y PRODUCCION

DIRECCIÓN GENERAL.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL.

DISPOSICIÓNES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL YPROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O

CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

(ANEXO “ S “)

ANEXO “ S “ DEL CONTRATO No.__________________COMPAÑÍA_______________

SEGUNDA VERSIÓNMARZO 2001


HOJA 2 DE 24 .

EXPLORACION Y PRODUCCION

DESCRIPCIÓN ALCANCE VERSIÓN FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

ANEXO A TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN PEP.

PRIMERA DICIEMBRE DE 1996 DICIEMBRE DE1996

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ANEXO A TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

SEGUNDA MARZO DEL2001

__________________

___________________________________________________ING. SILVANO TORRES XOLIO

PROPONE.

_____________________________________________ING. LUIS RAMIREZ CORZO

AUTORIZA.

_____________________________________________________LIC. JORGE GARCIA MARTINEZ.

SANCIÓN JURÍDICA.

AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.


HOJA 3 DE 24 .

DISPOSICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

I. DEFINICIONES:Para efectos del presente anexo se entiende por:

I.1 ACCIDENTE INDUSTRIAL.Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o de la industriaCausándoles averías graves, acompañado o no de daño al medio ambiente o a las personas en su integridad física.

I.2 ACCIDENTE PERSONAL O LESIÓN DE TRABAJO.Es cualquier lesión o enfermedad profesional sufrida por una persona, la cual resulta de y en el curso del trabajo, o en tránsito de este a casa o viceversa.

I.3 ACCIDENTE PERSONAL CON PÉRDIDA DE TIEMPO.Es el que resulta en uno o más días de incapacidad del trabajador.

I.4 ÁREA DE RIESGOLugar donde se puedan suscitar los eventos siguientes:

I.4.1. Existan de modo continuo o periódico concentraciones de gases o vapores inflamables.

I.4.2 Se procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables.

I.4.3 Exista la presencia de combustibles geseosos, líquidos o sólidos que ofrezcan posibilidad de incendio y/o explosión.

I.4.4 instalación y/o equipo que opera a altas presiones y/o temperatura.

I.4.5 Instalación y/o equipo en que se manejen productos tóxicos o corrosivos.

I.4.6 Instalación y/o equipo que se encuentre a mas de 10 metros de altura de una plataforma o excavaciones a mas de 1.20 metros de profundidad, túneles y pozos en general.

I.4.7 Instalación y/o equipo que opere con energía eléctrica de alta tensión.

I.4.8 Instalación y/o equipo que genere ruido, radiación ionizante y/o radiación térmica por arriba de los parámetros permisibles de la normatividad aplicable.

1.5 CONTRATISTAPersona que celebra contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas con Pemex Exploración y Producción.

1.6 EQUIPO PRODUCTOR DE FLAMA O CHISPA.Es aquel que forma flama o chispa e emite suficiente energía para provocar ignición de gases, vapores o derivados de líquidos y sólidos inflamables/combustibles.

1.7 MATERIAL PELIGROSO.


HOJA 4 DE 24 .

Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.

1.8 PERMISO DE TRABAJO.Es el documento oficial, utilizado para controlar el trabajo que ha sido identificado como un riesgo potencial; mismo que se tramitará de conformidad con los lineamientos del “Sistema para Permisos de Trabajo de Pemex Exploración y Producción.

1.9 PROVEEDOR.Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza con Pemex Exploración y Producción.

I.10 RESIDUO.Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya característica no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

I.11 RIESGO.Probabilidad de causar daño al personal, al medio ambiente, a las instalaciones o al proceso productivo.

I.12 SIASPA.Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental.

I.13 SISTEMA PARA PERMISO DE TRABAJO.Es el instrumento para proporcionar instrucciones escritas y autorización al personal que realiza trabajos con riesgo potencial Permite asegurar que los trabajos que no estén clasificados como operaciones normales sean correctamente controlados.

I.14 TRABAJO CON RIESGO.Es el que se realiza en un área de riesgo o cerca de ella, con equipo que produce calor, flama o chispa, con energía suficiente para provocar ignición de gases, vapores o líquidos inflamables así como aquellos que por su naturaleza o por las condiciones del Área de trabajo y sus alrededores y manejo de materiales o aquellos efectuados en altura o lugares confinados, generan una condición de peligro para quien lo ejecuta.

I.15 VERTIMIENTO.Es toda evacuación deliberada en cualquier cuerpo de agua por desechos y otras materias, efectuadas desde buques, aeronaves y las que realicen plataformas y otras estructuras o instalaciones.

II POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

II.1 VISION.El buen desempeño de Pemex en Seguridad Industrial y Protección Ambiental debe ser motivo de orgullo para sus trabajadores y empleados en particular y para todos los mexicanos, en general .Pemex desarrollará sus actividades en una forma que haga compatibles sus objetivos económicos con los de la seguridad de sus empleados e instalaciones y la protección al medio ambiente.


HOJA 5 DE 24 .

La Seguridad Industrial y Protección Ambiental es responsabilidad de todos los trabajadores y empleados de Pemex. La alta dirección pugnará porque se mantenga una conciencia sobre la seguridad Industrial y la Protección Ambiental y se integre como parte de la cultura de la institución.En el esfuerzo para alcanzar el éxito, la administración de la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental es un componente medular, ya que su aplicación efectiva produce valor económico, asegura la productividad del personal y los activos de la empresa y consolida la armonía con las comunidades y los diversos segmentos de la sociedad y relacionados con la empresa.

Pemex deberá ser líder nacional en todos los aspectos relativos a la Seguridad Industrial y Protección –Ambiental. El mínimo nivel de desempeño aceptable en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental es el cumplimiento cabal de todos los requerimientos legales y normativos. Si embargo, Pemex deberá ir más allá del simple cumplimiento normativo utilizando las buenas prácticas administrativas de la industrial global en la materia.

II.2 RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS.Entre la diversidad de las partes interesadas que se relacionan con las actividades que realiza Pemex están: clientes, contratistas, proveedores, empleados, legisladores, autoridades, la comunidad financiera, etc. Las preocupaciones de todos ellos en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental serán debidamente atendidas. Además, Pemex promoverá y exigirá la administración responsable de la Seguridad Industrial y Protección Ambiental por parte de sus contratistas y proveedores.

II.3 SIASPAEl sistema integral para Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental, es el instrumento para dar cumplimiento a la Política de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos. Dicha política refleja la visión y los objetivos de PEMEX con relación a la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental y constituye el marco dentro del cual se circunscribirán las acciones, objetivos y metas en ambos campos.

III POLÍTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA.

El Proveedor o Contratista deberá presentar su política de seguridad y medio ambiente de acuerdo al Lineamiento del SIASPA CC.L.02 “ Control del Producto o Servicio”, al supervisor de Pemex Exploración y Producción y/o a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, de manera tal que demuestre.

*Su publicación y respaldo de la alta dirección de su compañía. *Mecanismo de difusión de la política a su personal.

El proveedor o Contratista deberá presentar el organigrama de su empresa, destacando la ubicación de los responsables de seguridad y medio ambiente, y aportando información que permita determinar su idoneidad, funciones y responsabilidades.

III. ACCESO DE PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA A INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

III.1 Todo el personal del Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este contrato, tenga la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, queda obligado a acatar las disposiciones internas que emita este organismo en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Proveedor o Contratista este obligado a cumplir.


HOJA 6 DE 24 .

III.2 Con la finalidad de que el personal del Proveedor o Contratista se le incluya en los planes de emergencia y/o evacuación, además de indicarles los lineamientos específicos a seguir, el Proveedor o Contratista, antes de iniciar los trabajos objeto de este contrato, deberá de registrar a su personal en las oficinas del responsable de las instalaciones donde se desarrollarán las actividades.

Pemex Exploración y Producción, a través de su personal de vigilancia y/o el supervisor de este contrato, tienen la facultad de prohibir el paso a las áreas de trabajo a cualquier personal del Proveedor o Contratista que carezca de equipo de protección personal mencionado en el punto IV, sin que esto represente un motivo de incumplimiento imputable a Pemex por el retraso de los trabajos motivo de este contrato.

III.3 El Proveedor o Contratista o la persona que legalmente la presente, antes de iniciar los trabajos objeto de este contrato, deberá recabar del área supervisora correspondiente, la autorización de inicio de los trabajos, para tal efecto deberá de presentar ante dicha supervisión la siguiente documentación.

A).- Constancia de haber registrado en las áreas administrativas correspondientes al personal del Proveedor o Contratista que ejecutará los trabajos objeto de este contrato.

B).- Manifestar por escrito que conoce las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores o Contratistas de Pemex Exploración y Producción.

III.4 Durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato es obligatorio para el personal del Proveedor o Contratista:

III.4.1 Portar un lugar visible, el gafete o credencial de identificación que le acredite como miembro de la compañía a la que pertenece, por el tiempo que permanezca en las instalaciones.

III.4.2 Acatar las instrucciones e indicaciones que dicte Pemex Exploración y Producción, en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, a través del supervisor de este contrato o autoridad competente de la instalación.

III.4.3 Usar el equipo de protección personal a que se refiere el capítulo IV de este anexo.

III.5 El Proveedor o Contratista se obliga a dar todas las facilidades a su personal, para que sean instruidos por Pemex Exploración y Producción, en relación con las disposiciones de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que están obligados a acatar. Dicha instrucción será en un lapso no mayor de 2 horas, antes de ingresar a las áreas de riesgo de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Pemex Exploración y Producción se reserva el derecho de impedir la ejecución de los trabajos, al personal del Proveedor o Contratista que haya omitido la instrucción a que se refiere el párrafo anterior, en la inteligencia de que cualquier suspensión de los trabajos contratados quedará bajo la responsabilidad del propio Proveedor o Contratista.

III.6 Dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, los conductores de vehículos y su acompañantes deberán de usar obligatoriamente su cinturón de seguridad.

III.7 A fin de prevenir accidentes derivados de la transportación inapropiada del personal del proveedor o Contratista, solo se permitirá el acceso a vehículos donde el personal viaje sentado con comodidad y con medios de asirse en casos de frenadas bruscas.


HOJA 7 DE 24 .

III.8 No se permitirá que personal del Proveedor o Contratista viaje en vehículos que transporten cargas que pongan en riesgo su integridad física.

III.9 Dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, los conductores de vehículos del Proveedor o Contratista deberán de respetar estrictamente las velocidades máximas permitidas de acuerdo con los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

IV. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

El proveedor o Contratista deberá presentar un plan de dotación de equipo de protección personal para sus trabajadores presentes en sitios de trabajo y de acuerdo con los riesgos identificados en la instalación.

Sin excepción, durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el personal del Proveedor o Contratista deberá de utilizar el equipo de protección personal adecuado a la realización de sus actividades, en caso de que los trabajos tengan que ejecutarse dentro de las instalaciones de proceso de Pemex y Producción.

Únicamente se le permitirá el acceso al personal que lleve puesto el equipo de protección, que de manera enunciativa más no limitativa se indica a continuación.

*Casco de seguridad, con el logotipo de la empresa y del mismo color para todos sus trabajadores de acuerdo a especificaciones de Pemex Exploración y Producción.

*Calzado industrial con suela antiderrapante y casquillo de protección.*Ropa de trabajo de algodón, con el logotipo del Proveedor o Contratista. Para personal que labora costa fuera, la ropa deberá ser de color contrastante con el del mar.

Además deberá utilizar durante el desarrollo de sus labores, el equipo de protección adecuado al riesgo al que esta expuesto, tal como:

*Guantes.*Protección ocular, (lentes, gogles o pantalla facial)*Equipo de protección respiratoria.*Chaleco salvavidas.*Cinturón de seguridad.*Equipo para soldar (guantes, careta, polainas y peto).

En el supuesto que alguno de los trabajadores del Proveedor o Contratista estén ejecutando algún trabajo al amparo de este contrato y no cumpliesen con esta disposición, se les impedirá seguir laborando, levantándose el reporte correspondiente, otorgándoseles un plazo para su corrección, sin perjuicio de las sanciones en que incurran de conformidad con los programa de trabajo

V. SISTEMA PARA PERMISOS DE TRABAJO.

V.1 El personal ejecutor y supervisor del Proveedor o Contratista que intervengan directamente en la realización de trabajos identificados como riesgo potencia, deben contar con la capacitación especifica en trabajos con riesgo. Su conocimiento y experiencia deben estar evaluados y documentados por instructores certificados externos. En estas actividades, el supervisor del Proveedor o Contratista es responsable de la seguridad en las actividades que realiza su personal y debe estar en coordinación con el supervisor de Pemex Exploración y Producción.


HOJA 8 DE 24 .

V.2 El Proveedor o Contratista para ejecutar trabajos identificados como de riesgo potencial, debe obtener a través del encargado de la instalación de Pemex Exploración y Producción el permiso correspondiente, para lo cual están obligados a seguir los lineamientos indicados en el sistema para Permisos de Trabajos de Pemex Exploración y Producción.

V.3 El personal del Proveedor o Contratista debe suspender los trabajos, cuando el personal de Seguridad de Pemex Exploración y Producción o alguna otra autoridad de la instalación donde se ejecuten estos, así lo solicite, debiéndose asentar esta circunstancia en la bitácora correspondiente.

V.4 Antes de iniciar los trabajos identificados como de riesgo potencial, el personal del Proveedor o Contratista debe acatar las instrucciones escritas en el Permiso de Trabajo correspondiente con el objeto de proteger a los trabajadores e instalaciones.

Los supervisores de Pemex Exploración y Producción tienen la facultad de impedir que se inicien los trabajos hasta que se cumpla con esta disposición, siendo imputable al propio Proveedor o Contratista, el retraso correspondiente. El ejercicio o no de esta facultad por parte de Pemex Exploración y Producción, no releva al Proveedor o Contratista es sus responsabilidades.

V.5 Cualquier accidente que suceda por no seguir las indicaciones contenidas en el Permiso de Trabajo o po no contar con éste, será imputable directamente al proveedor o Contratista y por consiguiente estará obligado a cubrir a Pemex Exploración y Producción los daños y perjuicios que ocasione su inobservancia.

VI. PROTECCION AMBIENTAL

VI.1 El Proveedor o Contratista ejecutará el servicio o la obra objeto de este contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco legal ambiental mexicano y normatividad internacional que aplique de manera enunciativa y no limitativa en materia de:

a) Aguas residuales.b) Emisiones a la atmósfera.c) Materiales peligrosos.d) Residuos peligrosos y no peligrosos.e) Ruido.f) Contaminación de suelo, Aire y Agua.

Asimismo en el caso, que por tipo de obra o servicio, requiera para su realización de la autorización expresa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Proveedor o Contratista debe ajustarse a lo dispuesto por la mencionada dependencia.

VI.2 El Proveedor o Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales, federales, estatales y municipales de carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de PEMEX y/o cualquiera de los Organismos Subsidiarios, como consecuencia de violación y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, durante la ejecución de los trabajos del contrato que se le asigne, asimismo el contratista esta obligado a cubrir a PEMEX y/o a cualquiera de los Organismos Subsidiarios todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por este concepto.

VI.3 El proveedor o Contratista está obligado a entregar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos, totalmente limpio, libre de escombros, basura, contaminación. Etc., por consiguiente, se entenderá como no terminada la obra o servicio, hasta en tanto el Proveedor o Contratista entregue el lugar en las


HOJA 9 DE 24 .

condiciones antes indicadas. El tiempo que utilice el Proveedor o Contratista en el cumplimiento de esta disposición será por su cuenta.

VI.4 En el supuesto de que el Proveedor o Contratista se niegue a hacer la limpieza del área Pemex Exploración y Producción por su conducto o mediante la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondiente, corriendo a cargo de Proveedor o Contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por éste o mediante el descuento en el pago de sus facturas, quedando asentada esta circunstancia en la bitácora.

VI.5 El Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este Contrato, emplee embarcaciones, aeronaves o plataformas, no podrá en ningún momento efectuar vertimientos deliberados al mar sin la autorización expedida por las Dependencias federales correspondientes.

Si el Proveedor o Contratista cuenta con un permiso vigente de las Dependencias Federales correspondientes, para efectuar vertimientos deliberados al mar, deberán de cumplir con fondos y cada uno de los requisitos, que para obtener el permiso le hayan impuesto dichas Dependencias. Además de presentar copia del citado permiso ante la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, sin perjuicio de los demás ordenamientos legales.

VI.6 El Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este contrato emplee embarcaciones y/o plataformas, pondrá especial énfasis en el cumplimiento del Anexo I “Prevención de la contaminación por hidrocarburos” y Anexo V “prevención de la contaminación por las basuras” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques MARPOL 73/78.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato le está estrictamente prohibido al Proveedor o Contratista arrojar al mar materiales no biodegradables como lo que se señalan a continuación: cualquier plástico, incluyendo ropa sintética, redes de pescar de material sintético, trapo, vidrio, metales, botellas, loza, equipaje y materiales de recubrimiento, así como todos aquellos materiales a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el anexo I de su Reglamento para prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.

Los residuos alimenticios deberán ser triturados en piezas menores de 25 mm antes de ser arrojados al mar.

VI.7 El Proveedor o Contratista deberá de acuerdo a la normatividad vigente, tipificar sus residuos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera, emitiendo los reportes a las Entidades correspondientes conforme a la legislación ambiental. Asimismo enviará a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental el reporte de información en materia ambiental (formato1).

VI.8 En caso de que el Proveedor o Contratista derrame accidentalmente residuos peligrosos, estará obligado a reportarlo a Pemex Exploración Producción, a través de la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental correspondiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el Manifiesto para casos de derrames de residuos peligrosos por accidente” (formato2).

En caso de que el Proveedor o Contratista que preste servicios motivo de este Contrato en instalaciones costa fuera, derrame accidentalmente materiales peligrosos en el mar, deberá reportarlo a la Secretaría de Marina y a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental correspondiente, mediante el “Informe de vertimiento de hidrocarburos al mar” (formato 3).

VI.9 Cualquier embarcación acoderada a una plataforma tiene prohibido incinerar verter residuos y realizar trabajos calientes en cubierta, sin autorización expresa de Pemex Exploración y Producción.


HOJA 10 DE 24 .

VI.10 Durante el desarrollo del presente contrato, el Proveedor o Contratista debe tener vigente la licencia de funcionamiento de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera.

VI.11 Durante la realización de una auditoría por parte de Pemex Exploración y Producción, el Proveedor o Contratista brindará las facilidades y proporcionará la información que requiera el Auditor, a efecto de que éste revise el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este documento, en el caso de que detecte alguna anomalía levantará un acta administrativa pormenorizada en que se describirá minuciosamente en que consiste tal incumplimiento. En dicha acta el Proveedor o Contratista asentará lo que a su derecho convenga debiendo ser firmada por ambas partes y por dos testigos. Si el Proveedor o Contratista se negare a firmar se asentará este hecho. La falta de firma por parte del Proveedor o Contratista no invalidará la citada acta, la cual dará lugar a las sanciones que apliquen.

VII. PROCEDIMIENTOS.

El Proveedor o Contratista durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, deberá aplicar los procedimientos que de manera enunciativa, más no limitativa a que se refiere este documento, haciéndolos del conocimiento de sus trabajadores, especialmente en aquellas actividades que generen un riesgo potencial como las descritas en los siguientes procedimientos:

VII.1 291-28000-MA-117-0011.- Procedimiento de trabajos par la realización de “Hot Tapping” y “stopples”.

VII.2 Procedimiento para entrar a recipientes que hayan contenido hidrocarburos.

VII.3 Procedimiento para realizar trabajos de altura.

VII.4 Procedimiento para realizar trabajos de reparación de líneas de proceso.

VII.5 Procedimiento para realizar trabajos de reparación y limpieza de recipientes atmosféricos y/o presurizados.

VIII. CAPACITACION.

La capacitación en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que en términos de la Ley Federal del Trabajo corresponde al Proveedor o Contratista, debe comprender entre otros, los siguientes puntos:

VIII.1 Trabajos con riesgo, básicamente de corte y soldadura en áreas riesgosas y/o en líneas y recipientes que contengan productos inflamables, así como radiografiado, transporte de explosivos, trabajos de altura, etc.

VIII.2 Disponer de un programa de capacitación al personal en sus respectivas categorías que incluyan:

*Prevención y combate de incendios.*Detención, prevención y control de riesgos de trabajo.*Protección personal.*Protección ambiental.*Planes de emergencia.*Sobrevivencia en el mar, cuando así se requiera.

VIII.3 Personal calificado.


HOJA 11 DE 24 .

VIII.3.1 Los operadores de grúas y/o montacargas del Proveedor o Contratista que ejecuten trabajos en los términos de este instrumento, deben tener su licencia vigente expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

VIII.3.2 Los operarios del Proveedor o Contratista que ejecuten labores de soldadura al amparo de este contrato, deben estar calificados de acuerdo con lo que especifica la última adición del manual de la Sociedad Americana de Soldadura (A.W.S.) D.1.1. y presentar la documentación vigente que los acredite.

VIII.3.3. El personal técnico del Proveedor o Contratista encargado de tomar, revelar interpretar radiografías de uniones soldadas, así como reportar resultados de la inspección, debe tener y presentar la documentación vigente que lo acredite como técnico calificado en inspección no destructiva de acuerdo a la práctica recomendada No. SNT-TC-IA de la Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas (ASNT).

VIII.3.4 El personal técnico del Proveedor o Contratista encargado de efectuar las inspecciones ultrasónicas debe presentar la documentación vigente que lo acredite como técnico calificado de acuerdo a la práctica recomendada No. SNT-TC-IA- de la (ASNT).

VIII.3.5 Los certificados indicados anteriormente, deben estar vigentes durante el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato.

VIII.3.6 Los trabajadores del Proveedor o Contratista que en los términos de este contrato laboren en embarcaciones o instalaciones costa, fuera deben de poseer vigente la libreta del mar, expedida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

IX ESTADISTICAS DE ACCIDENTES.

IX.1 El Proveedor o Contratista deberá reportar su estadística de accidentes relacionada con los trabajos objeto del presente contrato a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y al Supervisor de Pemex Exploración y Producción en el lugar de los trabajos, dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Asimismo deberá de participar conjuntamente con el personal que Pemex Exploración y Producción asigne, en la investigación y análisis de sus incidentes y accidentes, tanto personales como industriales, derivados de los trabajos objeto de este contrato.

IX.2 El Proveedor o Contratista nombrará mediante el Formato 8 “Responsable del Proveedor o Contratista de proporcionar las estadísticas accidentabilidad ” al responsable ante la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y el supervisor de Pemex-Exploración y Producción para proporcionar la estadística de accidentabilidad.

La estadística de accidentabilidad considerará los accidentes acontecidos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, así como los sucedidos en tránsito. Dicho reporte deberá realizarse mediante el formato 4 “Resumen estadístico mensual sobre accidentes de trabajo”.

IX.2.1 Número de accidentes con pérdida de tiempo.IX.2.2 Índice de frecuencia

IF=NAPT(106)

HHL


HOJA 12 DE 24 .

Donde: IF = Índice de Frecuencia. NAPT = Número de accidentes con perdida del tiempo. HHL = Horas Hombre Laboradas

IX 2.3 Índice de gravedad

IG =NDPA(106)

HHL

Donde: IG = Índice de Gravedad. NOPA = Número de días perdidos por accidentes. HHL = Horas Hombre Laboradas

IX.2.4 Índice de fatalidad.

FAR =NF (106)

HHL

Donde: FAR =Índice de Fatalidad. NF =Número de fatalidad. HHL =Horas Hombre Laboradas

Sin detrimento de lo anterior, el Proveedor o Contratista está obligado a entregar el reporte al supervisor de Pemex Exploración y Producción y a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del accidente inmediatamente después de que ocurra el percance, llenando para tal efecto el formato número 5 “Reporte de accidentes industriales y/o personales de compañías proveedoras o contratistas”.

En el caso de que el accidente ocurra en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, el Proveedor o Contratista deberá otorgar las facilidades pertinentes a efecto de que el grupo multidisciplinario de investigación de incidentes coordinado por la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental lleve a cabo la investigación de las cuales del mismo. A efecto de integrar el reporte que permita prevenir la recurrencia de eventos no deseados con potencial de poner en peligro la integridad física del personal, el medio ambiente, las instalaciones o el proceso, conforme a lo dispuesto en el elemento 5 del SIASPA.

X. AUDITORIAS.

X.1 Pemex Exploración y Producción a través de su rama de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, se reserva el derecho de auditar el cumplimiento a lo estipulado en el presente anexo, para lo cual, el Proveedor o Contratista brindará las facilidades y proporcionará la información que requiera el Auditor a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los lineamientos contenidos en este anexo, quedando facultado para suspender cualquier trabajo con riesgo que no se ejecute de conformidad con el presente documento.


HOJA 13 DE 24 .

REPORTE DE INFORMACION EN MATERIA AMBIENTAL

Compañía: RFC:

Dirección:

Teléfono: Fax:

Informe correspondiente al mes de del

Cantidad de Residuos Peligrosos generados m3 Toneladas

Cantidad enviada a disposición final m3 Toneladas

Nombre del centro de confinamiento controlado:

Clave CRETIB de los residuos manejados:

Cantidad de Residuos No Peligrosos generados m3 Toneladas

Cantidad enviada a disposición. m3 Toneladas

Lugar de disposición de los residuos:

Cantidad de agua residual generada m3

Descargada en: Drenaje: Cuerpo receptor: Tipo de cuerpo receptor

En a De de

Representante de la Compañía

Nombre y Firma:

Cargo:

FORMATO 1


HOJA 14 DE 24 .

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCION ECOLOGICA

DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

MANIFIESTO PARA CASOS DE DERRAMES DE RESIDUOS PELIGROSOSPOR ACCIDENTE

1.- IDENTIFICACIONRAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: TEL.:DIRECCION Y C.P.NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLEFECHA Y HORA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: HORA:

2.- LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE

3.- CAUSAS QUE MOTIVARON EL DERRAME, INFILTRACION, DESCARGA O VERTIDO.

4.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL RESIDUO

ESTADO FISICO

SÓLIDO O LIQUIDO O GASEOSO O LODOS O

GEL O POLVO O OTROS O

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH)

ACIDO O BASE O NEUTRO O

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-052-ECOL/93

CORROSIVOREACTIVOEXPLOSIVOTOXICO WOM-53ECOL/93INFLAMABLE

VOLUMEN O PESO DEL RESIDUO

5.- ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DEL ACCIDENTE

6.- AYUDA QUE REQUIERE PARA LA ATENCION DEL ACCIDENTE

7- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA LIMPIEZA Y RESTAURACION DE LAS ZONAS AFECTADAS

8.- POSIBLES DAÑOS CAUSADOS A LOS ECOSISTEMAS

NOMBRE FIRMA

FORMATO 2


HOJA 15 DE 24 .

SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICOCOMANDANCIA ZONA NAVAL

DIRECCION GENERAL DE OCEANOGRAFIA

INFORME DE VERTIMIENTO DE HIDROCARBUROS AL MAR

LUGAR DEL INCIDENTE: LONGITUD LATITUD

INSTALACION (DE SER BUQUE INDICAR NOMBRE Y BANDERA):

FECHA Y HORA DEL INCIDENTE:

FECHA Y HORA QUE SE SUSPENDIO EL VERTIMIENTO:

TIPO DE SUSTANCIA DERRAMADA:

VOLUMEN DERRAMADO:

DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO:

ESTADO DE LA MAR (ESCALA DE BEAUFORT):

CAUSAS DEL INCIDENTE:

OBSERVACIONES:

FECHA Y HORA DEL REPORTE:

RESPONSABLE DE LA INSTALACION

NOMBRE Y FIRMA.

FORMATO 3


HOJA 16 DE 24 .

RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO (GS-I)

Compañía: RFC:

Dirección:

Teléfono: FAX:

Informe correspondiente al mes de de

Total mensual de accidentes de trabajo con pérdida de tiempo:

Total mensual de accidentes de tránsito con pérdida de tiempo:

Total mensual de casos pagados con incapacidad parcial permanente:

Total mensual de casos pagados con incapacidad total permanente:

Total mensual de casos pagados de muerte por accidente de trabajo:

Total mensual de días perdidos por incapacidad:

Total mensual de días indemnizados por incapacidad parcial permanente:

Total mensual de días indemnizados por incapacidad total permanente y/o muerte:

Importe total mensual de salarios y prestaciones pagados por incapacidad:

Importe total mensual de gastos por servicios médicos proporcionado a los trabajadores accidentados:

Importe total mensual de las indemnizaciones pagadas por riesgos de trabajo:

Total mensual de horas hombre laboradas:

En a De de


Nombre y Firma:

Cargo:

FORMATO 4


HOJA 17 DE 24 .

REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES Y/O PERSONALES DE COMPAÑIAS PROVEEDORAS O CONTRATISTAS

Lugar: Fecha:

Compañía RFC:

Accidente: Industrial: Personal

Nombre de la persona: Edad:

Antigüedad de la Compañía: No. de identificación:

Clasificación o categoría:

Tiempo que tenía desarrollando esa categoría:

Relato del accidente:

Se autorizó el trabajo Si No Se supervisó el trabajo Si No

Permiso clase A B Número de permiso

Dependencia que expidió el permiso:

Nombre del Supervisor:

Tipo de lesiones al trabajador:

Lugar donde se atendió al trabajador:

Nombre del médico que atendió:

Lugar donde ocurrió el accidente:

Daños a la instalación de Pemex:

Cuantificación de daños:

Efectos negativos al ambiente: Si No

Derrame de:Hidrocarburos Materiales Peligrosos Residuos Peligrosos

Emisión de: Gases Tóxicos Humo

Contaminación del:Aire Agua Suelo


Nombre y Firma:

Cargo:

FORMATO 5


HOJA 18 DE 24 .

RESPONSABLE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA DE PROPORCIONARLAS ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD

Compañía: RFC:

Nombre:

Cargo:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

La información referente a la estadística de accidentabilidad por parte del Proveedor o Contratista deberá enviarse a:

Gerencia de Seguridad Industrial y Protección AmbientalRegión _________________Subgerencia de Evaluación y Administración de RiesgosDirección______________________________________Teléfono:______________________________________Fax___________________________________________

FORMATO 6


HOJA 19 DE 24 .


HOJA 20 DE 24 .


HOJA 21 DE 24 .


HOJA 22 DE 24 .


HOJA 23 DE 24 .

INFORME DE VERTIMIENTO DE HIDROCARBUROS

LUGAR. No.REPORTE FECHA EVENTOFECHA DE REPORTE

I IDENTIFICACIÓN DE LA(S) SUSTANCIA(S) INVOLUCRADA(S) (anexarHDS)NOMBRE(S) COMUN(ES): ACEITE NOMBRE(S)(QUÍMICOS): HIDROCARBUROS (CRUDO)SINÓNIMO(S):HIDROCARBURO LÍQUIDO CLASE/C/U No.CAS (C/U) No. NACIONES UNIDAD:SUSTANCIA(S): PORCENTAJE(S): CANTIDAD(ES):

TOTAL TOTAL

II. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES.

FENÓMENO OCURRIDO CUANTIFICACIÓN(ANEXAR DATOS DEL SIMULADOR)METODOLOGÍA EMPLEADATABLA DE RESULTADOS

NÚCLEOS AFECTADOS (CENTROS POBLACIONALES, ZONAS NATURALES RESERVAS PROTEGIDAS, ETC.)

FUGACONDICIONES DE TRANSPORTACIÓN:

DERRAME

LITROS O KILOS:PRESIÓN DE TRANSPORTACIÓN:EXTENSIÓN AFECTADA:

LITROS O KILOS:EXTENSIÓN AFECTADA (M2):

NINGUNO

EXPLOSIÓN TONELADAS DE T.N.T.ONDAS DE CHOQUE (PSIA).ÁREA DE AFECTACIÓN.

FUEGO RADIACIÓN EMITIDA (BTU/hft2)ÁREA DE AFECTACIÓN.

MEDIO IMPACTADO SI NOAIREAGUASUELO

II.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y OBJETIVA DEL ESCENARIO DE DAÑO (SE INCLUIRÁ LA DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPO DE UNIDADES BIOLÓGICAS DESTRUIDAS: ANIMALES Y PLANTAS).

II DAÑOS A LAPOBLACIÓN

SI NO NÚMERO SEXO EDAD OCUPACIÓN

DEFUNCIONES

INTOXICADOS

LESIONADOS

EVACUADOS

DAÑOS ADIVERSASPOBLACIONES.

FORMATO 3


HOJA 24 DE 24 .

INFORME DE VERTIMIENTO DE HIDROCARBUROS

INSTALACIÓN

:

No. REPORTE FECHA EVENTO:

UBICACIÓN FECHA REPORTE

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

III. ESTIMACIÓN DE DAÑOS MATERIALES (DESGLOSADOS). PRECIO FUENTE

TOTAL:

III.1 USOS DE SUELO DE LA ZONA AFECTADA FUENTE:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA.

III.2 CENTROS DE INTERES CIRCUNVECINOS (ESPECIFIQUE) SI NO UBICACIÓN

ESCUELAS

HOSPITALES

CENTROS RELIGIOSOS, MUSEOS, MONUMENTOS, CENTROS CIVILES

CENTROS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

ÁREAS VERDES

FAUNA ACUÁTICA

ZONAS GANADERAS

ZONAS ECOLÓGICAS

RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍANOMBRE Y FIRMA

FORMATO 3

SUBDIRECCION REGION SURACTIVO INTEGRAL BELLOTA JUJO

Descripción: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CONTRAINCENDIO, DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA, DE PRESAS A.P.I. Y DE SERVICIOS GENERALES DEL SECTOR JUJO “

ANEXO “ALICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 2.

ANEXO “ A “RELACIÓN DE CROQUIS

LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS SE LLEVARAN A CABO DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE CROQUIS.

DESCRIPCIÓN No.BATERÍA Y COMPRESORAS JUJO. CROQUIS No. 1



ANEXO “ALICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 2 DE 2.



ANEXO “BLICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 46.

ANEXO “ B “NORMAS Y ESPECIFICACIONES

I.- PERFIL PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS

1.- OBJETIVO

1.1- ESTABLECER EL PERFIL MÍNIMO NECESARIO QUE DEBERÁ TENER EL PERSONAL PROFESIONAL DEL PROVEEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO PARA PEP.1.2. - INCREMENTAR Y UNIFORMIZAR LA CALIDAD EN LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS PARA PEP.

2.- ALCANCE:EN EL PRESENTE ANEXO SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN CUANTO A SU PROFESIÓN Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PEP.

3.- PERFIL PROFESIONAL DEL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS,

3.1.- PROFESIÓN: INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA, INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO.

3.1.2.- EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DINÁMICO, MEDIANTE CURRÍCULUM VITAE SOPORTADO, INDICANDO LA ESPECIALIDAD Y FUNCION DESEMPEÑADA. CONTAR CON LA EXPERIENCIA EN LABORES DE SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE FALLAS Y CONDICIONES DE BOMBAS Y DEBERA AUXILIAR EN LA TOMA DE DECISIONES Y APOYAR EN EL CAMPO.

3.2.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA

3.2.1.- COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL.

3.2.2.- CURRICULUM VITAE, DEBIENDO ACREDITAR CON CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EMITIDAS POR ORGANIZACIONES EDUCATIVAS RECONOCIDAS, DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA Y MENCIONADA EN EL CURRÍCULUM VITAE.

4.- PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS.

UN TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICO, CON EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES DE CORRIENTE ALTERNA, TABLEROS Y PRUEBAS ELECTRICAS Y MECANICAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN, DEBE TENER EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ESTOS EQUIPOS DESDE SUS PRUEBAS INICIALES, DESMONTAJE, REVISIÓN, DIAGNOSTICO DE FALLAS, REPARACIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.

UN TECNICO ESPECIALISTA MECANICO, CON EXPERIENCIA EN DESENSAMBLE, ENSAMBLE, DESARMADO Y ARMADO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES, BOMBAS




CONTRATO SAP No. .

HOJA 2 DE 46.

CENTRÍFUGAS HORIZONTALES BIPARTIDAS HORIZONTALMENTE, MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL Y GAS DESDE 40 H.P. DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA SOBRE TOLERANCIAS EN ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE EQUIPOS, IDENTIFICAR CAUSAS DE FALLA Y EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ANTES MENCIONADOS

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA EN LA QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA DENTRO DEL AREA DE SU ESPECIALIDAD, MENCIONANDO LOS TRABAJOS EN LOS QUE HAN PARTICIPADO, CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS.

RELACION DEL PERSONAL MANUAL MINIMO REQUERIDO, CON QUE DEBERA CONTAR EL PROVEEDOR AL INICIO DE LOS SERVICIOS.

AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA ELECTRICISTA. CHOFER MECANICO. OPERADOR GRUERO. AYUDANTE DE CHOFER MECANICO. AYUDANTE DE OPERADOR GRUERO. CHOFER. AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA MECÁNICO. OPERARIO ESPECIALISTA TORNERO TÉCNICO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA TORNERO. CAPTURISTA DE DATOS EN OFICINA. CAPTURISTA DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA ELABORAR REPORTES.

NOTA: ESTOS ALCANCES ESTAN EN APEGO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROYECTO SIASPA ELEMENTO No. 6 REFERENTES AL CONTROL DE PROVEEDORES EN LA 6.1.2.2 ADICIONALMENTE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION AL INICIO DE LOS SERVICIOS COMPROBARA FISICAMENTE QUE EL (LOS} TECNICO(S} CUMPLA(N} CON EL PERFIL SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION QUE FUERON PROPUESTOS POR EL LICITANTE EN SU OFERTA PRESENTADA. DE NO CUMPLIR, EL PROVEEDOR DEBERA PONER A CONSIDERACION DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION OTRO(S} TECNICO(S) QUE CUMPLA(N) CON EL PERFIL REQUERIDO. DE EXISTIR ATRASO EN EL INICIO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LO ANTERIOR, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION NO RECONOCERA GASTO ALGUNO AL RESPECTO Y LOS DIAS DE ATRASO SERAN CON CARGO AL PROVEEDOR. DE ACUERDO AL OFICIO GIRADO POR LA SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR (SRS/22000/27000/27200/0741/01DEL 07/05/2001).




CONTRATO SAP No. .

HOJA 3 DE 46.

I.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES.

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE LLEVARÁN A CABO DÉ ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

A).-NOM-014-ENE-1997 ( PARA EL EMBOBINADO DE MOTORES,SECRETARIA DE ENERGIA ).B).-PROY-NRF-050-PEMEX-2001 REV. 0 ( BOMBAS CENTRIFUGAS ).

DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SECTOR JUJO.

EL SERVICIO DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE DESCRIBEN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR ESTE ORGANISMO, INDICADAS DE ACUERDO A ESTE ANEXO, QUE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION EN SU CARÁCTER DE CONSUMIDOR DETERMINA UTILIZAR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, EN RAZON DE NO EXISTIR, EN LOS TEMAS QUE AHÍ SE TRATAN, NORMAS MEXICANAS, NI INTERNACIONALES, NI DE REFERNCIA, QUE EN LA ESPECIE CUBRAN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA ENTIDAD, DADOS LOS ELEVADOS ESTANDARES DE CALIDAD, INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD QUE REQUIERE LA INDUSTRIA PETROLERA.

A).-ESPECIFICACION PEMEX No. 2.411.01 ( PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ).

B).-ESPECIFICACION PEMEX No. 4.411.01 ( PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ).

C).- ESTANDAR DE ESPECIFICACION PARA ACEROS AL CARBON ASTM-A-105

D).- ESTANDAR DE ESPECIFICACION PARA ACEROS INOXIDABLES ASTM-A-193

DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.

1).- FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

1.1 PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MOTOBOMBAS Y EQUIPOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁ CONTAR CON UN PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO Y LA LIBRANZA RESPECTIVA DEL ÁREA DE OPERACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESO JUJO DEL ACTIVO INTEGRAL BELLOTA JUJO. ESTA DOCUMENTACION PREVIA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEBERÁ SER TRAMITADA CON 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN SI ES UN TRABAJO CON RIESGO CLASE "A" Y 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN SI ES UN TRABAJO CON RIESGO CLASE "B". PARA LOS POZOS DE AGUA SE REQUIERE TRAMITAR ÚNICAMENTE LA HOJA DE LIBRANZA; PARA CADA TRABAJO SE TRAMITARÁ UNA ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FOLIADA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION A LA PROGRAMACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE PEP Y DEL PROVEEDOR GENERARLA Y EJECUTARLA DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONTRATO.LOS SERVICIOS SE PRESTARAN A TRAVES DE ORDENES DE SERVICIO Y EL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS MISMOS SERA ESTABLECIDO EN DICHAS ORDENES, DE COMUN ACUERDO ENTRE EL SUPERVISOR DE P.E.P. Y EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR.EL PROVEEDOR DEBERA DE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBE LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE, SI SE ATRASA Y NO CUMPLE CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN CADA ORDEN DE SERVICIO, SE LE APLICARA LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

1.2 PARA EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS A LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR CADA UNO DE LOS DETALLES ANÓMALOS DE LOS SISTEMAS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "C". UNA VEZ AUTORIZADA LA LIBRANZA, EL PROVEEDOR PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ANEXO "C" Y ALCANCES DE ACUERDO AL ANEXO "B". DEBERÁN DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ALCANCES EN




CONTRATO SAP No. .

HOJA 4 DE 46.

EL ANEXO "B" Y CUALQUIER DISCREPANCIA CON ESTOS, DEBERÁ ATENDERSE DE INMEDIATO SIN COSTO ADICIONAL PARA P.E.P. DE ACUERDO A LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA DISPONIBILIDAD Y OPERABLLIDAD DE LOS EQUIPOS.

1.3 LAS PARTES Y REFACCIONES QUE SE UTILICEN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CATERPILLAR, CUMMINS, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, DE LA MARCA Y NÚMERO DE PARTE CORRESPONDIENTE A DICHO MODELO.

1.4 LAS FLECHAS SUPERIORES DE LAS BOMBAS VERTICALES DEBERÁN SER DE ACERO SAE 4140.

1.5 LAS FLECHAS DE TRANSMISIÓN DE LAS BOMBAS DEBERÁN SER DE ACERO S.A.E. 1045.

1.6 LAS FLECHAS DE CUERPO DE TAZONES DEBERÁN SER DE ACERO A.I.S.I. 416.

1.7 LAS FLECHAS DEBERÁN VERIFICARSE QUE NO ESTÉN DEFLEXIONADAS, LA DEFLEXLON MÁXIMA PERMISIBLE ES INVARIABLEMENTE NO MAYOR A 0.001 ".

1.8 LAS FLECHAS DE LÍNEA DEBERÁN QUEDAR A TOPE. LAS DOS FLECHAS DEBERÁN ENCONTRARSE PRECISAMENTE EN LA PARTE MEDIA DEL COPLE.

1.9 LOS IMPULSORES SON DE TIPO CERRADO, DE BRONCE, MAQUINADOS A PRECISIÓN, PULIDOS A MANO Y BALANCEADOS ESTETICAMENTE.

1.10.- LOS COPLES DE LAS FLECHAS SON DE ACERO SAE 1018.

1.11.- LOS BUJES DE LOS TAZONES SON DE BRONCE SAE 67.

1.12.- LAS CHUMACERAS DE HULE NO SE DEBEN DEJAR A UNA FUERTE EXPOSICIÓN DE RAYOS SOLARES O DE GRASAS Y ACEITES.

1.13.- DURANTE LA INSTALACIÓN DEBERÁ OBSERVARSE UNA ESTRICTA LIMPIEZA PARA TODAS LAS PARTES QUE SE VAN A ENSAMBLAR, LAS ROSCAS DEBERÁN LIMPIARSE Y NO DEBERÁN CONECTARSE SI TIENEN DEFECTOS O APLASTAMIENTOS.

1.14.- ANTES DE METER EN OPERACIÓN LA MOTOBOMBA, SE DEBERÁ EFECTUAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE TODOS SUS COMPONENTES PARA EVITAR DAÑOS IRREVERSIBLES AL EQUIPO.

1.15.- ANTES DE ACOPLAR EL MOTOR A LA BOMBA, DEBERÁ VERIFICARSE EL SENTIDO DE ROTACIÓN, EL CUAL DEBERÁ SER EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ, VISTO DESDE ARRIBA. (CCW).

1.16.- ANTES DE OPERAR LA BOMBA, SE DEBERÁ VERIFICAR EL AJUSTE DE LOS IMPULSORES, SE COMPROBARÁ QUE EL AJUSTE ES CORRECTO CUANDO AL ENTRAR EN OPERACIÓN EL CONJUNTO MOTOBOMBA, EL VALOR DE AMPERAJE SEA EL CORRECTO PARA EL MOTOR EN CUESTIÓN. ADEMÁS DEBERÁ AJUSTARSE LA ALTURA DE MÁXIMA EFICIENCIA DE LOS IMPULSORES EN 0.082".

1.17.- EN LA PRUEBA EN VACÍO Y CON CARGA DEL MOTOR, SE DEBERÁ VERIFICAR QUE LA VIBRACIÓN NO SOBREPASE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES. LA VELOCIDAD DE VIBRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE CON FIL TRO ES DE 0.100 PULG./SEG.

1.18.- LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL MOTOR, DEBERÁ TENER COMO MÍNIMO 5 MEGOHMS.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 5 DE 46.

1.19.- LA PRUEBA DE ESTADO DE RODAMIENTOS DE MOTOR Y BOMBA DEBERÁ HACERSE CON CARGA. DEBERÁ TENER UN VALOR MÁXIMO DNB=20.

1.20.- PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA ESTOS SE PROGRAMARÁN CON LA CORR-ESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO 2 VECES AL AÑO Y DEBERÁ RESPETARSE EL PROGRAMA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.EN CASO DE QUE NO SE PUEDAN EFECTUAR DEBERÁ ENTREGARSE POR ESCRITO UNA JUSTIFICACIÓN Y ANOTARSE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS.

1.21. LA PINTURA ANTICORROSIVA Y EL ACABADO SERAN A DOS MANOS CON PINTURA ESPECIFICACION PEMEX R-P6 Y RA-26, PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS RESPECTIVAMENTE. PARA MOTORES Y BOMBAS SERA DE COLOR VERDE TIERNO 004; PARA BOMBAS Y MOTORES DE CONTRAINCENDIO SERA DE COLOR ROJO BERMELLON; PARA LINEAS DE SUCCION Y DESCARGA SERA DE COLOR BLANCO; PARA POZOS DE AGUA SERA DE COLOR AZUL 402, Y PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE COLOR BLANCO CON LETRAS EN COLOR NEGRO.

1.22.- LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DEBE SER DE LA ESPECIFICADA EN EL ANEXO "C" CEDULA 80 LA TUBERIA DEBE DE SER BISELADA Y SOLDADAS A TOPE CON DOS CORDONES DE SOLDADURA AL ARCO ELECTRICO AWG(6012 Ó 6013)

2).- LUGAR DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS.

2.1 LOS SERVICIOS DEBERÁN PRESTARSE EN: LAS INSTALACIONES DE P.E.P. DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS, LOS EQUIPOS A SABER: BATERÍA Y COMPRESORAS JUJO Y AREAS ALEDAÑAS VER CROQUIS.EN LO QUE CORRESPONDA, EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.

3) SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

3.1 ÉSTA SE REALIZARÁ CON PERSONAL TÉCNICO DE P.E.P. DEL AREA DE EQUIPO DINAMICO, ELECTROMECANICA E INSTRUMENTOS DEL SECTOR JUJO.

3.2 EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS SERÁ PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR, DEBERÁ SER FOLIADO, EN DONDE SE ANOTARAN LOS SERVICIOS EJECUTADOS, DEBERA

3.3 SER FIRMADO POR EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR P.E.P.

3.4 EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS CONSISTIRA EN UNA O MAS LIBRETAS DE PASTAS DURAS Y RESISTENTES, EN LA PASTA PRINCIPAL APARECERÁN IMPRESO EL NOMBRE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION Y DE LA SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR, UN ESPACIO PARA INDICAR EL NUMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LA SERVICIO Y LUGAR DONDE ESTA SE REALIZA, O BIEN, LA IDENTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN "LIBRO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS", ASI COMO UN RENGLÓN DONDE SE ANOTE EL NÚMERO DE LIBRETA.

3.5 DESDE EL INICIO Y DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS, EL SUPERVISOR DE P.E.P. Y EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS, ANOTARAN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE, ASI COMO LO CONCERNIENTE A DICHO SERVICIO. INVARIABLEMENTE ESTAS ANOTACIONES DEBERÁN SER FIRMADAS POR AMBOS Y EN CASO DE CONTROVERSIA DE ALGUNO, ÉSTE ANOTARÁ A CONTINUACIÓN SU PROPIA VERSIÓN DE LO ACONTECIDO.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 6 DE 46.

4 CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR

4.1 EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL EQUIPO Y HERRAMIENTA ESTABLECIDO EN EL ANEXO "E-2" COMO MINIMO. EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR A SATISFACCIÓN LAS ESPECIFICACIONES DE P.E.P. EN CALIDAD PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN CADA ORDEN DE SERVICIO.

4.2 EN EL CASO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN O CALIBRACIÓN, EL PROVEEDOR AL INICIO DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, LO ANTERIOR BASÁNDOSE EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN. ESTA CERTIFICACIÓN DEBERA DE ESTAR VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

4.3 LA MANO DE OBRA DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MATERIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS. EL PERSONAL QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DEBERÁ PORTAR EL GÁFETE DEL PROVEEDOR EN CUESTIÓN Y CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. DEBERÁ ADEMÁS MOSTRAR LAS EVIDENCIAS DE HABER ENVIADO A SU PERSONAL A CURSOS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRAL.

4.4 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN RECHAZARA CUALQUIER PERSONAL ESPECIALIZADO DEL PROVEEDOR QUE NO ESTÉ CAPACITADO REPORTÁNDOLO POR ESCRITO. ESTE REPORTE DEBERÁ ESTAR SUSTENTADO POR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE EL CITADO TRABAJADOR HAYA REALIZADO EN LA FASE DEL SERVICIO.

4.5 LAS REFACCIONES, MATERIALES DE USO COMÚN, EQUIPO DE MANIOBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁN PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR.

4.6 EL PROVEEDOR DEBERÁ ADAPTAR SU HORARIO DE SERVICIO AL QUE ESTABLEZCA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, SIENDO ESTE DE 8:00 A 18:00 HRS. DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8:00 A 16:00 HRS.

4.7 EL PROVEEDOR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL Y EQUIPO DISPONIBLE PARA CASOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO. DEBERÁ MANTENER COMUNICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL OPERARIO ESPECIALISTA ELECTRICISTA, EL OPERARIO ESPECIALISTA EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, EL OPERARIO ESPECIALISTA EN BOMBAS VERTICALES Y EL OPERADOR DE LA GRÚA HIAB. LO ANTERIOR ES PARA CUBRIR LA GUARDIA QUE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN MANTIENE EN SUS INSTALACIONES DADO QUE EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE Y GAS ES ININTERRUMPIDO Y SE REQUIERE CONTAR CON ESTOS RECURSOS EN CASO DE EMERGENCIA.

4.8 EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN OCASIONAR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NI DAÑOS A TERCEROS QUE PUEDAN OCASIONAR DETERIORO ECOLÓGICO, BASÁNDOSE EN LAS NORMAS VIGENTES POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). DESPUES DE HABER REALIZADO EL SERVICIO DEBERA EFECTUAR UNA LIMPIEZA EXHAUSTIVA A SU ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO TAMBIÉN INFORMARAL OPERADOR EN TURNO.

4.9 POR SU SEGURIDAD, EL PROVEEDOR DEBERÁ UTILIZAR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS PARA EL PERSONAL, INDEPENDIENTEMENTE, DEL QUE SE UTILICE PARA TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 7 DE 46.

4.10 PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS INSTALACIONES Y POR TRATARSE DE ÁREAS PELIGROSAS EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER INSTALADO UN SISTEMA QUE EVITE LA EMISIÓN DE CHISPAS EN TODOS LOS EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA QUE UTILICE; EL PERSONAL QUE LABORE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEBERA PORTAR ROPA DE ALGODON CON EL LOGOTIPO DEL PROVEEDOR, CASCO Y BOTAS CON CASQUILLO; DE IGUAL MANERA SERA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR PROPORCIONAR SANITARIOS PORTATILES (LETRINAS) PARA EL USO DE SU PERSONAL DESDE EL INSTANTE MISMO EN QUE SE INICIE LOS SERVICIOS. MISMOS QUE DEBEN SER EN NUMERO Y CALIDAD NECESARIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL CON QUE CUENTE.

4.11EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR CON LAS REGLAMENTACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL DISPUESTAS POR PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EN EL ANEXO “ S ”

4.12EL PROVEEDOR DE COMÚN ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE P.E.P. DEBERÁN VERIFICAR QUE EL SERVICIO QUE SE ESTÉ PRESTANDO SEA DE LA CALIDAD SOLICITADA Y ESTIPULADA EN EL CONTRATO. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA FALLA AL EQUIPO, POSTERIOR AL MANTENIMIENTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO, ENTRE LAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS EN EL CONTRATO Y SIEMPREQUE DE ACUERDO A UN DICTAMEN RESULTE A LA FALLA NO ES IMPUTABLE A P.E.P. EL PROVEEDOR REPARARA EL EQUIPOY LO RESTITUIRA A SUS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SIN COSTO PARA P.E.P. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO TENDRA EFECTO Y UNICAMENTE SE CONSIDERARA COMO TAL, CUANDO DESPUES DE HABERSE REALIZADO UN DICTAMEN TECNICO SE DETERMINE QUE LA FALLA AL EQUIPO ES IMPUTABLE A P.E.P. O AL PROPIO EQUIPO; EL DICTAMEN DEBERA REALIZARSE EN CAMPO EN PRESENCIA DE PERSONAL ESPECIALISTA ELECTRICO, MECANICO, INSTRUMENTISTA Y ELECTRONICO DE P.E.P. SEGÚN EL CASO Y LOS ESPECIALISTAS DEL PROVEEDOR EN DONDE SE REVISE EL EQUIPO Y SE REALICE LAS INSPECCIONES QUE DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD.

5) CLAUSULAS ADICIONALES

5.1 EL PROVEEDOR A DIARIO DEBERA RETIRAR SUS DESECHOS PRODUCTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO PARA EVITAR QUE SE AZOLVEN LOS DRENAJES, EN CASO CONTRARIO, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN SERAN RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SERAN DESCONTADOS DE LAS ESTIMACIONES POSTERIORES.

5.2 PARA QUE P.E.P. TENGA UNA RESPUESTA INMEDIATA POR PARTE DEL PROVEEDOR SE REQUIERE QUE ESTE CUENTE, AL INICIO DEL CONTRATO, CON INFRAESTRUCTURA O TALLER EN UN RADIO NO MAYOR DE 50 KM DE LA ZONA INDUSTRIAL “EL CASTAÑO” QUE GARANTICE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

5.3 LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS LA RAZON DE LO ANTERIOR ES QUE EL SERVICIO QUE SE PRESTARA SERA AL EQUIPO CRITICO A SABER, MOTORES DE COMBUSTION INTERNA PARA EL SERVICIO DE CONTRAINCENDIO, MOTOBOMBA DE AGUA DE POZO PROFUNDO QUE ALIMENTA DE AGUA A LA BATERIA Y COMPRESORAS JUJO, MOTOBOMBAS API QUE BOMBEAN EL AGUA Y EL ACEITE CRUDO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO. CUALQUIER RETRASO EN EL SERVICIO A ESTOS EQUIPOS PONE EN RIESGO TOTAL A LAS PERSONAS Y A LAS INSTALACIONES DE BATERIA Y COMPRESORAS JUJO.

5.4 EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DEBERA ENTREGAR UN REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE DEBERA LLENARSE CON INFORMACION TECNICA

5.5 DERIVADA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA INTEGRAR TODA ESTA INFORMACION A LA HISTORIA CLINICA DE LOS EQUIPOS EN CUESTION.

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DEBERÁ REPORTARSE INCLUSO LOS DÍAS SABADOS VÍA TELÉFONICA CON EL




CONTRATO SAP No. .

HOJA 8 DE 46.

INGENIERO DE GUARDIA EN LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA VERIFICAR QUE NO HAYAN PENDIENTES QUE RESOLVER, SOBRE TODO PORQUE AL PROVEEDOR QUE SE ADJUDIQUE ESTE CONTRATO DEBE ESTAR CONSCIENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE CONTRAE CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN YA QUE ESTARÁN A CARGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS COMO EL SISTEMA CONTRAINCENDIO,

LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A LA INSTALACIÓN, LAS BOMBAS API QUE SE ENCARGAN DE DESALOJAR EL ACEITE CRUDO Y EL AGUA DE LAS PRESAS API, SOBRE TODO EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

III.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE MANTENIMIENTOS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ALCANCES.

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P .I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2, GASTO 300 GPM, 2 PASOS. (BOMBA API 2 DE BATERIA JUJO, MOTOR ELECTRICO DE 20 HP.)

PARTIDA No. 1DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELÉCTRICO FUERA DE OPERACIÓN CON EL PERSONAL ELÉCTRICO DEL ÁREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR. QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. QUITAR TUERCAS DE AJUSTE Y CUÑA TIPO "L". DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. DESMONTAR MOTOR ELÉCTRICO. QUITAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL DE DESCARGA. QUITAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL. QUITAR TORNILLOS DE CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS QUITAR EMPAQUE GRAFITADO Y JAULA DE SELLO QUITAR CAJA DE EMPAQUES. SACAR CABEZAL COMPLETO CON BOMBA DESENROSCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 6"0 X 1 M DESACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1"0 X 1.40 M SACAR CHUMACERA DE LINEA. DESENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"0 X 1 M. DESACOPLAR FLECHA INTERMEDIA DE 1"0 X 1 M (02 PIEZAS). DESARMAR BOMBA COMPLETA. SACAR CAPACETE DE CONO DE SALIDA. DESENROSCAR TAZÓN SUPERIOR. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE SEGUNDO PASO SACAR IMPULSOR DE SEGUNDO PASO. DESENROSCAR TAZÓN INTERMEDIO. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE PRIMER PASO SACAR IMPULSOR DE PRIMER PASO. QUITAR PRISIONERO DE CAPACETE QUITAR CAPACETE. SACAR TAZÓN DE SUCCIÓN.

PARTIDA No. 2REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 9 DE 46.

ALCANCE: LIMPIEZA DE FLECHA DE AJUSTE DE 1"Ø X 1.40 M LIMPIEZA DE FLECHA INTERMEDIA DE 1"Ø X 1 M (02 PIEZAS) LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSORES DE 1 ¼”Ø X 1 M LIMPIEZA DE CHUMACERA DE 1"Ø (02 PIEZAS) CHECAR BUJE DE IMPULSOR (02 PIEZAS) CHECAR BUJE DE TAZÓN. (03 PIEZAS) CHECAR IMPULSOR. (02 PIEZAS). REVISAR TAPAS, ROTOR, ESTATOR, VENTILADOR, TOLVA DE MOTOR ELÉCTRICO LIMPIEZA DE ROTOR ESTATOR VENTILADOR TAPAS Y TOLVA CON SOL VENTE DIELÉCTRICO SS-25. ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 3ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

ALCANCE: COLOCAR FLECHA DE IMPULSORES EN TAZÓN DE SUCCIÓN. INSTALAR CAPACETE Y PRISIONERO EN FLECHA DE IMPULSORES. COLOCAR IMPULSOR DE PRIMER PASO Y DE TAZON COLOCAR BUJE IMPULSOR DE PRIMER PASO. ENROSCAR TAZÓN INTERMEDIO CON TAZÓN DE PRIMER PASO COLOCAR IMPULSOR DE SEGUNDO PASO. COLOCAR BUJE DE IMPULSOR DE SEGUNDO PASO. ENROSCAR TAZÓN SUCCION CON TAZON INTERMEDIO Y CON TAZÓN DESCARGA. COLOCAR BUJE DE TAZON INTERMEDIO COLOCAR BUJE DE TAZON DE DESCARGA. COLOCAR MANGUITO CONICO COLOCAR PORTA CHUMACERA. COLOCAR CAPACETE CONO SALIDA EN TAZÓN SUPERIOR. ENROSCAR COPLE DE FLECHA INTERMEDIA CON FLECHA DE IMPULSORES ENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"Ø X 1 M CON TAZÓN SUPERIOR COLOCAR CHUMACERA DE LÍNEA. (02 PIEAS). ACOPLAR FLECHA INTERMEDIA. (02 PIEZAS). ENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"Ø X 1 M (02 PIEZAS). ACOPLAR FLECHA SUPERIOR DE 1 "Ø X 1.40 M CON FLECHA INTERMEDIA. ENROSCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR 6"Ø X 1 M. A CABEZAL DE DESCARGA. LEVANTAR BOMBA Y COLOCARLA EN SU BASE. INSTALAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL COLOCAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL. INSTALAR CAJAS DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS. INSTALAR EMPAQUE GRAFITADO DE 3/8"Ø Y JAULA DE SELLO. INSTALAR TUERCAS DE AJUSTE DE MOTOR Y CUÑA TIPO "L ". AJUSTE DE IMPULSORES.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL A.P.I. MARCA WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

PARTIDA No. 4REPOSICION DE FLECHA MOTRIZ, MARCA: WORTHINGTON 1 "Ø X 1.60 M, CON ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 1/4" LONGITUD EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 4" LONGITUD CON CUÑERO 1"4" X 1/8" X 5", MATERIAL ACERO AISI 4140.

PARTIDA No. 5




CONTRATO SAP No. .

HOJA 10 DE 46.

REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA, MARCA: WORTHINGTON 1 "Ø X 1 M, CON ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 2 1/4"4" LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS, CON CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE 316. 11/4"0 X 5" LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS, MATERIAL ACERO SAE 1045. PARTIDA No. 6REPOSICION DE FLECHA DE TAZONES DE 1 1/4"Ø4"0 X 1 M EN UN EXTREMO, ESPIGA 1"Ø X 2" LONGITUD, ROSCA IZQUIERDA 12 HHP, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316. PARTIDA No. 7REPOSICION DE CHUMACERA, MARCA. WORTHINGTON 2 1/8"Ø, EXT. 1 ¼”Ø INT. 2 7/8" LONGITUD ROSCA EXT. 12 HHP LONGITUD 15/8", MATERIAL BRONCE SAE 67. PARTIDA No. 8REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCIÓN, MARCA: WORTHINGTON, 1 11/16"Ø EXT. 1 1/4"Ø INT., 5" LONG. MATERIAL DE BRONCE SAE 67. PARTIDA No. 9REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO MARCA: WORTHINGTON, 1 11/16"Ø EXT. ,1 1/4"Ø INT. 2 Y2" LONG. MATERIAL DE BRONCE SAE 67.

PARTIDA No. 10REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA, MARCA: WORTHINGTON, 111/16"Ø EXT. 1 1/4"Ø INT. 5" LONG. A 3 Y2" DE UN EXTREMO RANURA CIRCULAR DE 1/8" X 1/16" PROF. MATERIAL DE BRONCE SAE 67. PARTIDA No. 11REPOSICION DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR, MARCA. WORTHINGTON, 1 7/32"Ø INT. 1 1/2"Ø EXT. 1 7/8" LONG., MATERIAL DE BRONCE 67. PARTIDA No. 12REPOSICION DE TAZON DE SUCCIÓN, MARCA: WORTHINGTON, MODELO 8M23/2PARTIDA No. 13REPOSICION DE TAZON INTERMEDIO, MARCA. WORTHINGTON, MODELO 8M23/2..

PARTIDA No. 14REPOSICION DE TAZON DE DESCARGA, MARCA: WORTHINGTON, MODELO 8M23/2.

PARTIDA No.15REPOSICION DE PORTA CHUMACERA, MARCA: WORTHINGTON, 6"Ø EXT. 1 1/4"Ø INT. MATERIAL DE BRONCE CON CHUMACERA DE HULE. PARTIDA No. 16REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE, MARCA: WORTHINGTON, 1 "Ø INT. ROSCA INT. DERECHA 12 HHP, MATERIAL DE BRONCE SAE 67.

PARTIDA No. 17REPOSICION DE IMPULSOR MARCA. WORTHINGTON, MODELO 8M23/2. PARTIDA No. 18LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA, LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M2/L A 38 U (1.5 MILS), LA PINTURA DEBE SER RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO RP-6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOBOMBAS, TUBOS DE SUCCION Y CABEZAL DE DESCARGA; INCLUYE LAS VALVULAS Y TUBERIA DE DESCARGA CON COLOR BLANCO. REFERIRSE AL PUNTO 1.21 DE ESTE ANEXO.

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL API MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14, GASTO 60 GPM, 14 PASOS. (BOMBA API 1 DE BATERIA, MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP ).

PARTIDA No. 19DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL API MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELÉCTRICO FUERA DE OPERACIÓN CON EL PERSONAL ELÉCTRICO DEL ÁREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. QUITAR TORNILLO DE BASE DE CABEZAL DE DESCARGA. QUITAR TORNILLO DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 11 DE 46.

QUITAR TORNILLO DE CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS QUITAR EMPAQUE GRAFITADO Y JAULA DE SELLO. QUITAR CAJA DE EMPAQUES. SACAR CABEZAL COMPLETO CON BOMBA. QUITAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 4"Ø X 1 M DE LONGITUD DESACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1 "Ø X .60 MTS. DE LONGITUD SACAR CHUMACERA DE LÍNEA. QUITAR TUBO DE COLUMNA DE 420 X 1 M SIGUIENTE. DESACOPLAR FLECHA INTERMEDIA DE 1"Ø X 1 M (02 PIEZAS). DESARMAR BOMBA COMPLETA. SACAR CAPACETE DE CONO DE SALIDA. DESENROSCAR TAZÓN SUPERIOR. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE ÚLTIMO PASO. SACAR IMPULSOR DE ÚLTIMO PASO. SACAR TAZÓN SIGUIENTE (14 PIEZAS). SACAR BUJE DE IMPULSOR SIGUIENTE (13 PIEZAS). SACAR IMPULSOR SIGUIENTE (13 PIEZAS)

PARTIDA No. 20REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL API MARCA WHORTINGTON, MODELO: 6818/14.

ALCANCE: LIMPIEZA DE FLECHA SUPERIOR DE 1 "Ø X .60 MTS. LIMPIEZA DE FLECHA INTERMEDIA DE 1"Ø X 1 MT. (02 PIEZAS). LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSORES DE 1 "Ø X 2.5 MTS LIMPIEZA DE CHUMACERA DE 1" Ø (2 PIEZAS). CHECAR BUJE DE IMPULSOR (14 PIEZAS). CHECAR IMPULSOR (14 PIEZAS). ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 21ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I MARCA WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14.

ALCANCE: COLOCAR FLECHA DE IMPULSORES EN TAZÓN DE SUCCIÓN. INSTALAR CAPACETE Y PRISIONERO EN FLECHA DE IMPULSORES. COLOCAR IMPULSOR DE PRIMER PASO. COLOCAR BUJE DE IMPULSOR DE PRIMER PASO. ENROSCAR TAZÓN SIGUIENTE CON TAZÓN DE PRIMER PASO. (13 PIEZAS). COLOCAR IMPULSOR SIGUIENTE (13 PIEZAS). COLOCAR BUJE DE IMPULSOR SIGUIENTE (13 PIEZAS). COLOCAR CAPACETE CONO DE SALIDA EN TAZÓN DE ULTIMO PASO. ENROSCAR COPLE DE FLECHA INTERMEDIA CON FLECHA DE IMPULSORES. COLOCAR TUBO DE COLUMNA DE 4"Ø X 1 M CON TAZÓN DE ÚLTIMO PASO COLOCAR CHUMACERA DE LÍNEA (02 PIEZAS). ACOPLAR FLECHA INTERMEDIA (02 PIEZAS). COLOCAR TUBO DE COLUMNA DE 4"Ø X 1 M (02 PIEZAS) ACOPLAR FLECHA SUPERIOR DE 1"Ø X 1 M CON FLECHA INTERMEDIA. COLOCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR 4"Ø X 1 M. A CABEZAL DE DESCARGA. LEVANTAR BOMBA Y COLOCARLA EN SU BASE. INSTALAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL




CONTRATO SAP No. .

HOJA 12 DE 46.

COLOCAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL. INSTALAR CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS. INSTALAR EMPAQUE GRAFITADO DE 3/8" Y JAULA DE SELLO. APLICAR PINTURA EN CABEZAL DE DESCARGA Y LINEA DE DESCARGA. AJUSTE DE IMPULSORES LIMPIEZA DEL ÁREA

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL API MARCA WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14.

PARTIDA No. 22REPOSICION DE FLECHA SUPERIOR, MARCA. WORTHINGTON 1"Ø X 1 M CON ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 2 1/4" LONGITUD EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 4" LONGITUD CON CUÑERO 1/4" X 1/8" X 5",MATERIAL AISI 4140 PARTIDA No. 23REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES, MARCA. WORTHINGTON 1"Ø X 2.5 EN UN EXTREMO, ESPIGA 1.0 X 2. LONGITUD, ROSCA IZQUIERDA 12 HHP, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316.

PARTIDA No. 24REPOSICION DE CHUMACERAS DE BRONCE, MARCA: WORTHINGTON 1"Ø PARTIDA No. 25REPOSICION DE BUJE DE IMPULSOR, MARCA: WORTHINTONG MATERIAL BRONCE SAE 67PARTIDA No. 26 REPOSICION DE BUJE DE TAZON SUCCIÓN, MARCA: WORTHINGTON MATERIAL BRONCE SAE 67. PARTIDA No. 27REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA.MATERIAL BRONCE SAE 67 PARTIDA No. 28REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO. MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 29REPOSICION DE IMPULSORES, MARCA: WORTHINGTON MATERIAL BRONCE SAE 67 PARTIDA No. 30REPOSICION DE TORNILLERIA PARA LA BOMBA. PARTIDA No. 31REPOSICION DE EMPAQUETADURAS. GRAFITADA. PARTIDA No. 32LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M2/L A 38 U (1.5 MILS), LA PINTURA DEBE SER RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO RP-6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOBOMBAS, TUBOS DE SUCCION Y CABEZAL DE DESCARGA; INCLUYE LAS VALVULAS Y TUBERIA DE DESCARGA CON COLOR BLANCO. REFERIRSE AL PUNTO 1.21 DE ESTE ANEXO

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC, GASTO 3.78 LPS, 7 PASOS. (BOMBA API 1 DE COMPRESORAS, MOTOR ELECTRICO DE 5 HP.)

PARTIDA No. 33DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELÉCTRICO FUERA DE OPERACIÓN CON EL PERSONAL ELÉCTRICO DEL ÁREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR. QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. QUITAR TUERCAS DE AJUSTE Y CUÑA TIPO "L ".




CONTRATO SAP No. .

HOJA 13 DE 46.

DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. DESMONTAR, DESARMAR, MOTOR ELÉCTRICO. CERRAR VÁLVULA DE DESCARGA. QUITAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL DE DESCARGA. QUITAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL. QUITAR TORNILLOS DE CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS. QUITAR EMPAQUE GRAFITADO Y JAULA DE SELLO. QUITAR MANOMETRO DE DESCARGA. QUITAR CAJA DE EMPAQUES. SACAR CABEZAL COMPLETO CON BOMBA. QUITAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 4"0 X 1 M DESACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1"0 X 1 M SACAR CHUMACERA DE LÍNEA DESARMAR BOMBA COMPLETA. DESENROSCAR TAZON SUPERIOR. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE ÚLTIMO PASO SACAR IMPULSOR DE ÚLTIMO PASO. SACAR TAZON SIGUIENTE (8 PIEZAS). SACAR BUJE DE IMPULSOR SIGUIENTE (6 PIEZAS) SACAR IMPULSOR SIGUIENTE (6 PIEZAS).

PARTIDA No. 34REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I., MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC,

ALCANCE: LIMPIEZA DE FLECHA SUPERIOR DE 1"Ø X 1 M. LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSORES DE 1"Ø X 2.5 M. LIMPIEZA DE CHUMACERA DE 1"Ø. CHECAR BUJE DE IMPULSOR (7 PIEZAS). CHECAR BUJE DE T AZON (9 PIEZAS) CHECAR IMPULSOR (7 PIEZAS) ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 35ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC.

ALCANCE: COLOCAR FLECHA DE IMPULSORES EN TAZÓN DE SUCCIÓN. COLOCAR IMPULSOR DE PRIMER PASO. COLOCAR BUJE DE IMPULSOR DE PRIMER PASO. ENROSCAR TAZÓN SIGUIENTE CON TAZÓN DE PRIMER P ASO (8 PIEZAS) COLOCAR IMPULSOR SIGUIENTE (6 PIEZAS) COLOCAR BUJE DE TAZON DE SUCCION INTERMEDIOS Y DESCARGA. COLOCAR BUJE DE IMPULSOR SIGUIENTE (6 PIEZAS) COLOCAR CONO DE FIJACION O MANGUITO COLOCAR BUJE ENROSCAR COPLE DE FLECHA INTERMEDIA CON FLECHA DE IMPULSORES. COLOCAR TUBO DE COLUMNA DE 4"Ø X 1 M CON TAZÓN DE ÚLTIMO PASO. COLOCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 4"Ø X 1 M. A CABEZAL DE DESCARGA. LEVANTAR BOMBA Y COLOCARLA EN SU BASE. INSTALAR TORNILLOS DE BRIDAS DE DESCARGA DE CABEZAL. COLOCAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL. INSTALAR CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 14 DE 46.

INSTALAR EMPAQUE GRAFIT ADO DE 3/8" Y JAULA DE SELLO. INSTALAR LINEA DE PURGA A BOMBA INSTALAR MANOMETRO DE DESCARGA. AJUSTE DE IMPULSORES.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I., MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC.

PARTIDA No. 36 REPOSICION DE FLECHA SUPERIOR, MARCA: NASSA 1 "Ø X 1 M CON ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 2 1/4" LONGITUD EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO ROSCA IZQUIERDA 12 HHP 4" LONGITUD CON CUÑERO 1/4" X 118" X 5", MATERIAL ACERO AISI 4140

PARTIDA No. 37REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES, MARCA: NASSA 1 "0 X 2.5 M. EN UN EXTREMO, ESPIGA 1"0 X 2" LONGITUD, ROSCA IZQUIERDA 12 HHP, MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316

PARTIDA No. 38REPOSICION DE CONO DE FIJACION DE IMPULSOR 6 O REPOSICION DE MANGUITOS, MARCA: MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 39REPOSICION DE BUJE DE T AZON DE DESCARGA NASSA MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 40REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO NASSA. MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 41REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCION NASSA. MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 42REPOSICION DE EMPAQUETADURA GRAFITADA

PARTIDA No. 43REPOSICION DE TORNILLERIA EN GENERAL.

PARTIDA No. 44REPOSICION DE MANOMETROS DE DESCARGA RANGO DE O A 14 KG

PARTIDA No. 45LIMPIEZA APLICACION DE PINTURA, LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M21L A 38 U (1.5 MILS), LA PINTURA DEBE SER RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO RP-6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOBOMBAS, TUBOS DE SUCCION Y CABEZAL DE DESCARGA; INCLUYE LAS VALVULAS Y TUBERIA DE DESCARGA; CON COLOR BLANCO. REFERIRSE AL PUNTO 1.21 DE ESTE ANEXO..

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820, Q=2000 GPM DE UN PASO (BOMBA DE CONTRAINCENDIO, ACOPLADA AL MOTOR ELECTRICO DE 350 HP Y AL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 375 HP.),

PARTIDA No. 46DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820,

ALCANCE: CERRAR V ÁLVULA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DRENAR CARCAZA DE BOMBA. DESENSAMBLAR TAPAS DE CAJAS DE RODAMIENTOS. AFLOJAR TAPA DE PRENSAESTOP AS. DESMONT AR CARCAZA SUPERIOR DE BOMBA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 15 DE 46.

DESMONTAR ROTOR DE BOMBA. QUITAR ANILLOS DE EMP AQUET ADURA Y LINTERNA. QUITAR RODAMIENTOS DE BOMBA. QUITAR CAMISAS DE FLECHA. QUITAR CUÑAS DE IMPULSOR. QUITAR IMPULSOR Y ANILLOS DE DESGASTE.

PARTIDA No. 47REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820.

ALCANCE: LIMPIEZA DE CARCAZA DE BOMBA. LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSOR. LIMPIEZA DE CAJA DE RODAMIENTOS. CHECAR RODAMIENTOS. CHECAR IMPULSOR. CHECAR CAMISAS DE FLECHA. ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 48ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820.

ALCANCE: INSTALAR IMPULSOR EN FLECHA. COLOCAR CUÑA DE IMPULSOR INSTALA CAMISA EN FLECHA INSTALAR ANILLOS DE DESGASTE EN IMPULSOR. INSTALAR RODAMIENTOS DE BOMBA INSTALAR CAJAS DE RODAMIENTOS. INSTALAR IMPULSOR INSTALAR ROTOR EN CARCAZA INFERIOR DE BOMBA. ATORNILLAR CAJAS DE RODAMIENTOS. INSTALAR MEDIO COPLE LADO BOMBA Y CUÑA INST ALAR CARCAZA SUPERIOR DE BOMBA. COLOCAR LÍNEA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. COLOCAR EMPAQUETADURA DE 1/2" Y ANILLO LINTERNA. INSTALAR TUBERIA PARA DRENAR AGUA DE ESTOPERO INSTALAR JAULA DE SELLOS BIP ARTIDOS ENSAMBLE DE CARCAZASDE BOMBA COLOCAR PRENSAESTOP AS INSTALAR MANOMETROS DE SUCCION Y DESCARGA. INSTALAR RODAMIENTOS ACOPLAR MOTOBOMBA. COLOCAR GUARDACOPLE LIMPIEZA DEL ÁREA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820.

PARTIDA No. 49 REPOSICION DE RODAMIENTOS SKF 5210ZZ LADO MOTOR REPOSICION DE RODAMIENTOS SKF NU210 LADO COPLE




CONTRATO SAP No. .

HOJA 16 DE 46.

PARTIDA No. 50REPOSICION DE MANOMETROS DE DESCARGA DE 0-21 KG/CM2PARTIDA No. 51 SUSTITUCIÓN DE EMPAQUE GRAFITADO TRENZADO EL EMPAQUE DEBE SER DE 1/2" DE ESPESOR SECCIÓN CUADRADA Y DEBE CORTARSE EN MÓDULOS COLOCADOS UNO DETRÁS DE OTRO DEFASADOS A 90 GRADOS Y CON UN CORTE TRANSVERSAL EN CADA UNIÓN DE CORTE. SERÁN COLOCADOS 1O SECCIONES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT, No. DE SERIE 6TB19733, 6 CIL. EN LÍNEA, POTENCIA 375 HP, 1750 RPM.

MANTENIMIENTO DE LAS 250 HORAS

PARTIDA No. 52REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT.

ALCANCE: INSPECCIÓN GENERAL INSPECCIONAR EL MOTOR Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA VER SI TIENEN RESIDUOS, FUGAS O CONEXIONES,

MANGUERAS O CABLES Y PROTECTORES SUELTOS O ROTOS. REPARAR SEGÚN SEA NECESARIO. COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL CARTER DEL MOTOR COMPROBAR EL NIVEL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REVISAR Y LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE. COMPROBAR Y AJUSTAR LA LUZ DE LA VÁLVULA DEL MOTOR. COMPROBAR Y AJUSTAR LOS SENSORES DE VELOCIDAD DEL MOTOR (SENSOR MAGNETICO). DEBERA REALIZAR UN DICTAMEN E INDICAR OBSERVACIONES DE COMUN ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE P.E.P.

PARA DEFINIR SUSTITUCIONES DE PIEZAS, REFACCIONES Y MATERIALES.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT.

PARTIDA No. 53REPOSICION DE FILTROS DE AIRE No. DE PARTE 136-7352. LA SUSTITUCIÓN DEPENDERÁ DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y SERÁ DEFINIDA EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE P.E.P. INCLUYE MONTAJE. PARTIDA No. 54REPOSICION DE FILTROS DE ACEITE. No. DE PARTE LR-O716. LA SUSTITUCIÓN DEPENDERÁ DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y SERÁ DEFINIDA EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE P.E.P. INCLUYE MONTAJE.

PARTIDA No. 55REPOSICION DE TAPÓN DEL RADIADOR

DEBE SER EL No. DE PARTE 036-1865.DE CATERPILLAR MODELO 3406 DIT. ESTA PIEZA SERÁ CAMBIADA SI RESULTADO DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SE DETERMINA QUE ESTA DAÑADA. INCLUYE COLOCACIÓN.

PARTIDA No. 56REPOSICION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE

DEBE SER EL No. DE PARTE LR-0749.DE CATERPILLAR MODELO 3406 DIT. ESTA PIEZA SERÁ CAMBIADA SI RESULTADO DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SE DETERMINA QUE ESTA DAÑADO. INCLUYE MONTAJE. PARTIDA No. 57REPOSICION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO




CONTRATO SAP No. .

HOJA 17 DE 46.

DEBE SER EL No. DE PARTE 129-0372.DE CATERPILLAR MODELO 3406 DIT. ESTA PIEZA SERÁ CAMBIADA SI RESULTADO DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SE DETERMINA QUE ESTA DAÑADO. INCLUYE EL MONTAJE. PARTIDA No. 58REPOSICION DE LAS BATERIAS DE 12 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA 24 PLACASDEBEN SER EL NO DE PARTE 115-2421 Y VENIR YA LISTAS PARA OPERAR. INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE ARRANQUE A PLENA CARGA

PARTIDA No. 59REPOSICION DE BANDAS. SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MOTOR CATERPILLAR MODELO 3406 DIT. INCLUYE DESMONTAJE, INSTALACIÓN DE NUEVAS BANDAS.

PARTIDA No. 60REVISION Y MANTENIMIENTO A CALENTADOR ELECTRICO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DE 3W 120-140V No. DE PARTE 7E-647.

ALCANCE : DESCONECTAR ELÉCTRICAMENTE. VERIFICAR CONTINUIDAD. INSPECCIONAR COMPONENTES. EFECTUAR LIMPIEZA. VERIFICAR VOL TAJE DE ENTRADA Y SALIDA ENSAMBLAR E INSTALAR.

PARTIDA No. 61REPARACIÓN DE MOTOBOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE.

ALCANCE: INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE AL TALLER DEL PROVEEDOR, DESENSAMBLE, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE

PARTES BÁSICAS, ENSAMBLE, TRANSPORTE A LA INSTALACIÓN MONTAJE, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y ENTREGA AL OPERADOR EN TURNO.

PARTIDA No. 62REPARACIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA EN GENERAL

ALCANCE : INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS BATERÍAS, SON DOS JUEGOS DE BATERÍAS PARA UN TOTAL DE 24 VOL TS, A 50

AMPERES-HORAS, CCA RATING. COMPROBAR NIVEL DE ELECTROLITO EN TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS BATERÍAS. AGREGAR AGUA

DESMINERALIZADA SI ES NECESARIO. LIMPIAR BORNES Y PARTE SUPERIOR DE LA BATERÍA. COMPROBAR LA DENSIDAD DEL ELÉCTROLITO DE LA BATERÍA. RECARGAR LA BATERÍA SI ES NECESARIO. REVISIÓN DE LOS CABLES PARA LAS BATERÍAS REVISAR SISTEMA DE PROTECCIÓN (ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO). REVISAR SISTEMA INTERRUPTOR DE IGNICION EN GENERAL. REVISAR MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24 V DE C.D Y ALTERNADOR. INSPECCIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DE 3W 120-140 V. VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO. REVISAR BANDA Y POLEA DEL ALTERNADOR, CAMBIAR SI ES NECESARIO. REVISIÓN Y REPARACIÓN SI ES NECESARIO DE CONTROL VERNIER PARA EL GOBERNADOR REVISIÓN DEL GOBERNADOR HIDROMECÁNICO.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 18 DE 46.

REVISION DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL TACOMETRO REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL AMPERÍMETRO DE C.D. REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. REVISIÓN DEL CABLEADO Y TUBERÍA CONDUIT.

PARTIDA No. 63MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO MARCA JOSLYN CLARCK.

ALCANCE:

INCLUYE LA LIMPIEZA CON SOLVENTES DIELÉCTRICOS PARA LAS TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION Y CAMBIO DE FUSIBLES, COLOCACION DE 3 BOLSITAS DE DISECANTE DE 250 GRAMOS, PARA COLOCARSE EN SU INTERIOR, REVISIÓN DE FOCOS DE SEÑALIZACIÓN Y CAMBIO DE LOS DAÑADOS. VERIFICAR EL PERFECTO SELLADO DE HULE DE LAS PUERTAS Y SELLAR DUCTOS DE CABLEADO.

PARTIDA No. 64REPARAR SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ARRANQUE EN GENERAL.

ALCANCE : INCLUYE EL MANTENIMIENTO AL MOTOR DE ARRANQUE, DESMONTAJE, DESENSAMBLE, REVISIÓN, CAMBIO DE

PARTES BÁSICAS, ARMADO, Y MONTAJE.

PARTIDA No. 65REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CONTROL VERNIER PARA EL GOBERNADOR.

ALCANCE: DEBERÁ REVISARSE LA CALIBRACIÓN QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO RECOMENDADO EN EL MANUAL

DEL FABRICANTE EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA. SI EXISTE ALGUNA DESVIACIÓN EFECTUAR LA CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTE.

PARTIDA No. 66REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL GOBERNADOR HIDROMECÁNICO.

ALCANCE: DEBERÁ REVISARSE LA CALIBRACIÓN QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO RECOMENDADO EN EL MANUAL

DEL FABRICANTE EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA. SI EXISTE ALGUNA DESVIACIÓN EFECTUAR LA CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTE.

PARTIDA No. 67REPARAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN GENERAL

ALCANCE : REVISAR INDICADORES DE TEMPERATURA Y CAMBIAR SI ES NECESARIO. REVISAR CAJA DE TERMOSTATOS PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA, LIMPIAR. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CENTRÍFUGA PARA EL ENFRIAMIENTO IMPULSADA POR ENGRANES REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAMBIADOR DE CALOR REVISION Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE EXPANSION. REVISAR Y CORREGIR NIVEL DE AGUA EN RADIADOR. VERIFICAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA. VERIFICAR Y CORREGIR TENSIÓN DE BANDA DE VENTILADOR. CAMBIO DE BANDAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL MODELO ESPECIFICADO. LIMPIEZA INTERIOR DE RADIADOR. CAMBIAR MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN GENERAL SI SE REQUIERE.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 19 DE 46.

PARTIDA No. 68REPARAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN GENERAL.

DESMONTAJE, DESENSAMBLE, REVISIÓN, LIMPIEZA, ENSAMBLE, Y PINTURA DEL TURBOCARGADOR.

REVISAR NIVEL EN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y DRENAR EL AGUA PRECIPITADA EN EL FILTRO. VERIFICAR Y REPARAR FUGAS EN LÍNEAS DE COMBUSTIBLE. CAMBIAR LÍNEA DE COMBUSTIBLE SI SE REQUIERE. DRENAR EL AGUA PRECIPITADA EN EL FILTRO DE COMBUSTIBLE. REVISAR BOMBA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO SI ES NECESARIO. REVISAR INYECTORES. REVISIÓN DE FILTROS DE COMBUSTIBLE No. DE PARTE 1R-0749 REVISIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO No. DE PARTE 129-0372. REVISIÓN DE MANGUERAS DEL SISTEMA DEL COMBUSTIBLE EN GENERAL NP 9Y-4812. CAMBIAR JUEGO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR DE AGUA No. DE PARTE 141- 0284, INCLUYE SELLOS

Y JUNTAS. EFECTUAR DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y ELABORAR REPORTE.

PARTIDA No. 69REPARAR SISTEMA DE LUBRICACION EN GENERAL

ALCANCE: REVISAR Y CORREGIR NIVEL DE ACEITE EN CÁRTER DE MOTOR, CAMBIAR ACEITE CATERPILLAR SAE 15 W/40 O

SAE 40 MULTIGRADO (CF-4). REVISIÓN Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA A ENFRIADOR DEL ACEITE LADO DERECHO Y EFECTUAR PRUEBA

HIDROSTÁTICA A 1 1/2 VECES LA PRESIÓN DE OPERACIÓN. CAMBIAR FILTROS DE ACEITE DE LUBRICACIÓN No. DE PARTE 1R-0716, EMPAQUES No. DE PARTE 4N7082 VERIFICAR Y REPARAR FUGAS DE ACEITE DE LUBRICACIÓN. CAMBIO DE LA VÁLVULA DE VENTEO No.DE PARTE 9Y-2988.

PARTIDA No. 70REPARAR SISTEMA DE AIRE DE SUCCIÓN.

REVISIÓN DE FILTROS DE AIRE, REVISIÓN Y AJUSTE DE BASES DE FILTROS DE AIRE. DESMONTAJE, DESENSAMBLE, REVISIÓN, CAMBIO DE PARTES CRÍTICAS DEL TURBOCARGADOR.

PARTIDA No. 71ALINEACION DE MOTOBOMBA Y MOTOR DE COMBUSTION INTERNA EN GENERAL.

ALCANCE :LA ALINEACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE CON UNA TOLERANCIA DE 0.003" EN RADIAL Y 0.002 EN AXIAL. DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE AL SUPERVISOR QUE INCLUYA COMO SE ENCONTRÓ LA ALINEACIÓN Y COMO SE DEJÓ.

PARTIDA No. 72LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA

ALCANCE: APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO PRIMARIO ANTICORROSIVO RP-6 Y Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR

AMARILLO PARA ALTAS TEMPERATURAS .




CONTRATO SAP No. .

HOJA 20 DE 46.

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB GASTO 300 G.P .M. LIQUIDO AGUA-ACEITE 1800 RPM. 76 % DE EFICIENCIA, IMPULSOR No.2616464. (BOMBA API 2 DE COMPRESORAS, MOTOR ELECTRICO DE 10 HP.) PARTIDA No. 73DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

ALCANCE: QUITAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL DE DESCARGA. QUITAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL. QUITAR TORNILLOS DE CAJA DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS QUITAR EMPAQUE GRAFITADO Y JAULA DE SELLO QUITAR CAJA DE EMPAQUES. SACAR CABEZAL COMPLETO CON BOMBA. DESENROSCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 6"0 X 1 M DESACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1"0 X 1.40 M SACAR CHUMACERA DE LÍNEA. DESENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"0 X 1 M DESARMAR BOMBA COMPLETA. SACAR CAPACETE DE CONO DE SALIDA DESENROSCAR TAZÓN SUPERIOR. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE SEGUNDO PASO SACAR IMPULSOR DE SEGUNDO PASO DESENROSCAR TAZÓN INTERMEDIO. SACAR BUJE DE IMPULSOR DE PRIMER PASO SACAR IMPULSOR DE PRIMER PASO QUITAR PRISIONERO DE CAP ACETE QUITAR CAPACETE. SACAR TAZÓN DE SUCCIÓN.

PARTIDA No. 74REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

ALCANCE: LIMPIEZA DE FLECHA DE AJUSTE DE 1"Ø X 1.40 M LIMPIEZA DE FLECHA INTERMEDIA DE 1"Ø X 1 M (02 PIEZAS) LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSORES DE 1 /4"Ø X 1 M LIMPIEZA DE CHUMACERA DE 1"Ø ( 02 PIEZAS) CHECAR BUJE DE IMPULSOR (02 PIEZAS) CHECAR BUJE DE TAZÓN. (03 PIEZAS) CHECAR IMPULSOR. (02 PIEZAS). ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 75ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

ALCANCE: COLOCAR FLECHA DE IMPULSORES EN TAZÓN DE SUCCIÓN. INSTALAR CAPACETE Y PRISIONERO EN FLECHA DE IMPULSORES COLOCAR IMPULSOR DE PRIMER PASO COLOCAR BUJE IMPULSOR DE PRIMER PASO.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 21 DE 46.

ENROSCAR TAZÓN INTERMEDIO CON TAZÓN DE PRIMER PASO COLOCAR IMPULSOR DE SEGUNDO PASO COLOCAR IMPULSORES COLOCAR BUJE DE IMPULSOR DE SEGUNDO PASO COLOCAR MANGUITOS CONICOS ENROSCAR TAZÓN SUPERIOR CON TAZÓN INTERMEDIO. COLOCAR CAPACETE CONO SALIDA EN TAZÓN SUPERIOR. ENROSCAR COPLE DE FLECHA INTERMEDIA CON FLECHA DE IMPULSORES ENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"Ø X I M CON TAZÓN SUPERIOR COLOCAR CHUMACERA DE LÍNEA. (02 PIEZAS). COLOCAR COLLARINES ACOPLAR FLECHA INTERMEDIA. (02 PIEZAS) .COLOCAR MARIPOSA O CENTRADORES. ENROSCAR TUBO DE COLUMNA DE 6"0 X I M (02 PIEZAS). ACOPLAR FLECHA SUPERIOR DE 1"Ø X 1.40 M CON FLECHA INTERMEDIA. ENROSCAR TUBO DE COLUMNA SUPERIOR 6"Ø X I M A CABEZAL DE DESCARGA LEV ANTAR BOMBA Y COLOCARLA EN SU BASE. INSTALAR TORNILLOS DE BRIDA DE DESCARGA DE CABEZAL. COLOCAR TORNILLOS DE BASE DE CABEZAL. INSTALAR CAJAS DE EMPAQUES Y PRENSA ESTOPAS. INSTALAR EMPAQUE GRAFIT ADO DE 3/8"0 Y JAULA DE SELLO. APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL A CABEZAL SUCCION Y DESCARGA INSTALACION DE MANOMETROS. NSTALACION DE LINEA DE PURGA AJUSTE DE IMPULSORES.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

PARTIDA No. 76REPOSICIÓN DE FLECHA SUPERIOR Ó MOTRIZ, MARCA PERLESS TISA DE 1"Ø X 82 3/4" CON METAL.AISI 1416 PARTIDA No. 77REPOSICIÓN DE FLECHA DE IMPULSOR DE 13/16" X 37 ¼” A.I.S. 1416. PARTIDA No. 78REPOSICION DE MARIPOSAS DE 4 X 1" COMPLETAS. PARTIDA No. 79REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE SUCCIÓN, MARCA 1 11/16"Ø INT., 5" LONG. A MATERIAL DE BRONCE. PARTIDA No. 80REPOSICION DE MANGUITOS CONICOS 8LB DE 1 3/16". PARTIDA No. 81REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA PARTIDA No. 82REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIOPARTIDA No. 83REPOSICION DE TAZON INTERMEDIO PARTIDA No. 84REPOSICION DE IMPULSOR MARCA PERLESS TISA No.-2616464. PARTIDA No. 85




CONTRATO SAP No. .

HOJA 22 DE 46.

REPOSICION DE CHUMACERA DE BRONCE TAZÓN DE DESCARGA. PARTIDA No. 86REPOSICION DE COLLARINES DE BRONCE DE TAZÓN DE DESCARGA. PARTIDA No. 87REPOSICION DE BUJE DE BRONCE DE TAPA DE TUERCA DE CUBIERTA.

PARTIDA No. 88REPOSICION DE EMPAQUE GRAFITADO.

PARTIDA No. 89REPOSICION DE COPLES PARA FLECHA.

PARTIDA No. 90REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE.

PARTIDA No. 91REPOSICION DE MANOMETROS CON RANGO DE RANGO DE 0-14 KGS EN SUCCION Y DESCARGA.

PARTIDA No. 92LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M21L A 38 U (1.5 MILS), LA PINTURA DEBE SER RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO RP-6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOBOMBAS, TUBOS DE SUCCION Y CABEZAL DE DESCARGA; INCLUYE LAS VALVULAS Y TUBERIA DE DESCARGA CON COLOR BLANCO. REFERIRSE AL PUNTO 1.21 DE ESTE ANEXO.

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P, 3600 R.P.M. PARA SERVICIOS PROPIOS (BOMBA DE SERVICIOS PROPIOS, MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP.)

PARTIDA No. 93DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

ALCANCE: DESACOPLAR BOMBA DE MOTOR QUITAR TORNILLOS DE LA BASE DE LA BOMBA Y BRIDA DE SUCCION Y DESCARGA QUITAR TORNILLOS DE CAJA DE SELLOS, EMPAQUES PRENSA ESTOPA DESARMAR BOMBA COMPLETA SACAR IMPULSOR Y FLECHA.

PARTIDA No. 94REVISION FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

ALCANCE: LIMPIEZA DE FLECHA LIMPIEZA DE IMPULSOR LIMPIEZA DE CHUMACERA LIMPIEZA DE BUJE CHECAR FLECHA CHECAR IMPULSOR CHECAR BUJE CHECAR MEDIOS COPLES ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR




CONTRATO SAP No. .

HOJA 23 DE 46.

PARTIDA No. 95ENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

ALCANCE: ARMAR BOMBA CENTRIFUGA INSTALAR CAJA DE BALEROS INSTALAR BALEROS INSTALAR SELLOS MECANICOS INST ALAR T0RNILLERÍA DE BOMBA CENTRÍFUGA. INSTALAR TORNILLERIA DE BRIDAS DE SUCCION Y DESCARGA. ACOPLAR BOMBA CON MOTOR. INSTALAR TORNILLERÍA DE MEDIO COPLE ALINEAR BOMBA Y MOTOR. MODIFICAR TUBERÍA QUE SE REQUIERE. LIMPIEZA CON PRODUCTOR QUIMICOS DE BOMBA Y MOTOR. REPOSICION Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO RP6 Y ACABADO EPOXICO RA 26 ROJO A BOMBA.

REPOSICION DE PARTES SEGUN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

PARTIDA No. 96REPOSICION DE IMPULSOR DE BRONCE CERRADO PARA MOTOBOMBA INGERSOLL RAND PARTIDA No. 97REPOSICION DE FLECHA DE 1 "Ø X 60 CM. DE LONG. PARA BOMBA INGERSOLL RAND, INCLUYE PARTIDA No. 98REPOSICION DE RODAMIENTOS 6309. PARTIDA No. 99REPOSICION DE RODAMIENTOS 6206. PARTIDA No. 100REPOSICION DE CAJA DE BALEROS DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MCA. INGERSOLL RAND.E INSTALACION PARTIDA No. 101REPOSICION DE SELLO MECANICO TIPO CARTUCHO MCA JHON GRANE TIPO 1100 PARA FLECHA DE UNA PULG. DE DIAMETRO. PARTIDA No. 102REPOSICION DE SELLO MECANICO TIPO 1QP MARCA JOHN CRANE PARA MOTO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MCA INGERSOLL RAND. INCLUYE ARREGLO.

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO 7VLAP, GASTO: 8 LT/S, 14 PASOS. (BOMBA DE POZO SOMERO, MOTOR ELECTRICO DE 15 HP.)

PARTIDA No. 103DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO 7VLAP.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELÉCTRICO FUERA DE OPERACIÓN CON EL PERSONAL ELÉCTRICO DEL ÁREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. QUITAR TUJERCAS DE AJUSTE Y CUÑA TIPO "L" DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. DESMONT AR, DESARMAR MOTOR ELÉCTRICO DESMONTAR CARRETE DE 4"Ø X 1 MT QUITAR TUERCA DE PRENSA ESTOPAS.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 24 DE 46.

QUITAR TUERCA DE TENSIÓN DE PRENSA ESTOPAS. DESCONECTAR LÍNEA DE LUBRICACIÓN DE CABEZAL QUITAR TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE CABEZAL LEVANTAR CABEZAL DE DESCARGA Y BOMBA. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DE PRIMER COPLE DESENROSCAR TUBO DE 4"Ø DEL CABEZAL. QUITAR HULE CENTRADOR 1 1/2"Ø (18 PIEZAS). DESENROSCAR CAMISA DE 1 1/2" DESACOPLAR FLECHA DE 1" LEVANTAR BOMBA 3.05 MTS. P ARA QUITAR TUBO DE 4"Ø. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DEL COPLE SIGUIENTE (18 PIEZAS) DESENROSCAR TUBO DE 4"Ø X 3.05 MTS (18 PIEZAS). DESENROSCAR CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS. SIGUIENTE (18 PIEZAS). DESACOPLAR FLECHA DE 1 "Ø X 3.05 MTS. SIGUIENTE (18 PIEZAS) SUJETAR BOMBA CON CABLE Ó CADENA Y MALACATE DESENROSCAR ÚLTIMO TUBO DE 4"Ø X 3.05 MTS. DESENROSCAR ULTIMA CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS. DESACOPLAR ÚLTIMA FLECHA DE 1"Ø X 3.05 MTS SACAR BOMBA COMPLETA.

PARTIDA No. 104REVISIÓN FÍSICA BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO: 7VLAP.

ALCANCE: LIMPIEZA DE TUBO DE 4"Ø (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS (18 PIEZAS) LIMPIEZA DE FLECHA DE 1 "Ø X 3.05 MTS. (18 PIEZAS) LIMPIEZA DE COPLE DE 4"Ø (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE COPLE DE 1"Ø (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE HULE CENTRADOR DE 1 1/2"Ø (18 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE FLECHA DE 1 "Ø X 3.05 MTS. (18 PIEZAS) CHECAR Y CORREGIR DEFLEXIÓN DE FLECHA DE 1 "Ø X 3.05 MTS (18 PIEZAS). DESACOPLAR CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS (18 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE CHUMACERA DE 1 "Ø (36 PIEZAS) DESARMAR BOMBA COMPLETA. CHECAR DESGASTE DE FLECHA DE 1”Ø CHECAR AJUSTE IMPULSOR (14 PIEZAS). CHECAR DESGASTE EN TAZÓN (14 PIEZAS).

PARTIDA No. 105ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO: 7VLAP.

ALCANCE: ARMAR BOMBA COMPLETA. PINTAR BOMBA COMPLETA. ACOPLAR CAMISA DE 1 1/2" X 3.05 MTS. (18 PIEZAS). COLOCAR COPLE DE 4"Ø EN TUBO DE 4"Ø (18 PIEZAS). COLOCAR COPLE DE 1"Ø EN FLECHA DE 1 "Ø (18 PIEZAS) INSTALAR BOMBA Y SUJETARLA CON MALACATE. ACOPLAR FLECHA DE 1"Ø DE BOMBA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 25 DE 46.

ACOPLAR CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS ENROSCAR TUBO DE 4"Ø X 3.05 MTS. COLOCAR ELEVADOR Y BAJA BOMBA 3.05 MTS. PONER ACEITE TURBINAS #9 ENTRE CAMISA Y FLECHA ( 18 PIEZAS) ACOPLAR FLECHA DE 1"Ø X 3.05 MTS. SIGUIENTE 818 PIEZAS). ACOPLAR CAMISA DE 1 1/2"Ø X 3.05 MTS. SIGUIENTE (18 PIEZAS) INSTALAR HULE CENTRADOR DE ½ Ø (18 PIEZAS). ACOPLAR TUBO DE 4"Ø X 3.05 MTS. SIGUIENTE (18 PIEZAS). ACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1"Ø. ACOPLAR CAMISA DE AJUSTE DE 1 1/2"Ø. ENROSCAR TUBO DE 4"Ø. BAJAR CABEZAL DE DESCARGA Y BOMBA. COLOCAR TORNILLO DE SUJECIÓN DE CABEZAL. INSTALAR TUERCA DE TENSIÓN DE PRENSA ESTOP AS. COLOCAR EMPAQUE GRAFITADO DE 3/8". INSTALAR TUERCAS DE PRENSA ESTOPAS MONTAR CARRETE DE 4"Ø X 1 MT AJUSTE DE IMPULSORES. CHECAR NIVEL ESTÁTICO DE AGUA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA VALDES, MODELO 7VLAP.

PARTIDA No. 106SUMINISTRO DE HULE CENTRADOR MARCA VALDES 4 "Ø EXT. 2"Ø INT .2 3/4 LONGITUD PARTIDA No. 107SUMINISTRO DE FLECHA INTERMEDIA MARCA VALDES DE 1 "ØX3.05M, ROSCA IZQUIERDA 14HPP 1 ¾” LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS, MATERIAL ACERO PARTIDA No. 108SUMINISTRO DE FLECHA DE IMPULSORES MARCA VALDES 1"Ø X111" DE LONG. M. ROSCA EXT. IZQUIERDA 14HPPL 1 ¾” LONGITUD EN UN EXTREMO, EN OTRO EXTREMO ROSCA INTERIOR DERECHA 13HPP, EN Ø INTERIOR ½”, PROF. 2", MATERIAL ACERO INOX 316.

PARTIDA No. 109SUMINISTRO DE CHUMACERA MARCA VALDES DE 1 1/2"Ø EXT. 1"Ø EXT, 1"Ø INTERIOR., 4" LONGITUD CON ROSCA EXT. DERECHA 12 HPP MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 110SUMINISTRO DE CHUMACERA DE BRONCE MARCA VALDES INCLUYE PORTA CHUMACERAS Y CHUMACERA DE HULE GIRATORIA PARA TUBERIA DE 4"Ø Y FLECHA DE 1"Ø. PARTIDA No. 111SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ, MARCA VALDES 1 "DIAM.X4" ROSCA IZQUIERDA 14HPP 1 3/4"LONGLTUD EN UN EXTREMO Y EL OTRO ROSCA DERECHA 12 HPP. 5"LONGLTUD, CON CUÑERO 1/8"XL/4"X6" MATERIAL ACERO. PARTIDA No. 112SUMINISTRO DE TUERCA DE AJUSTE, MARCA VALDES 1 1F2"DIAM. EXT., 1 "DIAM. INT. 1 1F2" LONGITUD, ROSCA IZQUIERDA 12HPP, MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 113SUMINISTRO DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR MARCA VALDES 1 5/16"DIAM EXT. 1 "DIAM. INT 1 1/4" LONGITUD MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 114




CONTRATO SAP No. .

HOJA 26 DE 46.

SUMINISTRO DE BUJE DE TAZON DE SUCCION MARCA VALDES 15/16" DLAM. EXT. 1" DIAM. INT, 4" LONGLTUD MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 115SUMINSTRO DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO MARCA VALDES 1 5/16" DLAM. EXT. 2 1F2" LONGITUD MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 116SUMINISTRO DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA MARCA VALDES 1 5/16" DLAM. EXT .1 "DIAM. INT .4 " LONGITUD MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 117SUMINISTRO DE IMPULSOR MARCA VALDES 4 11/ 16"DIAM. 2 1/4" ALTURA MATERIAL BRONCE. PARTIDA No. 118SUMINISTRO DE COPLE DE FLECHA INTERMEDIA MARCA VALDES 1 1/4"DIAM. EXT. L" DIAM. INT. 2 3/4" LONGITUD ROSCA INT. IZQUIERDA 14HPP MATERIAL ACERO. PARTIDA No. 119SUMINISTRO DE FUNDA DE AJUSTE 1 Y2" DIAM.XO.50M., ROSCA INT. DERECHA 12 HPP. 2" LONGITUD EN UN EXTREMO, EN OTRO EXTREMO ROSCA EXTERIOR DERECHA L0 HPP, 8" LONGITUD, MATERIAL ACERO. PARTIDA No. 120SUMINSTRO DE TUBERIA DE COLUMNA 4"DIAM.X3.05M. ROSCA EXTERIOR DERECHA 8HPP. 2"LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS MATERIAL ACERO. PARTIDA No. 121SUMINSTRO DE TUBERIA DE CUBIERTA 1 Y 2" DIAM.XL.52M. ROSCA INTERIOR DERECHA 12 HPP. 2" LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS, MATERIAL ACERO.

PARTIDA No. 122PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A TUBERÍA DE COLUMNA

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE, GASTO 480 LT/M, 8 PASOS, 8" DE DIAMETRO. (BOMBA DE POZO PROFUNDO, MOTOR ELECTRICO DE 150 HP.)

PARTIDA No. 123DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELECTRICO FUERA DE OPERACION CON EL PERSONAL ELECTRICO DEL AREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR. QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. QUITAR TUERCAS DE AJUSTE Y CUÑA TIPO "L" DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. DESMONTAR, DESARMAR, MOTOR ELÉCTRICO. DESMONTAR CARRETE DE 8"Ø X 1 M. QUITAR TUERCA DE PRENSA ESTOPAS. QUITAR TUERCA DE TENSIÓN DE PRENSA ESTOPAS. QUITAR TORNILLOS DE SUJECIÓN DE CABEZAL LEVANTAR CABEZAL DE DESCARGA Y BOMBA. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DE PRIMER COPLE DESENROSCAR TUBO DE 8"Ø DEL CABEZAL. DESACOPLAR FLECHA DE 1 1/2"Ø. LEVANTAR BOMBA 3.05 M PARA QUITAR TUBO DE 8"Ø. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DE COPLE SIGUIENTE (18 PIEZAS) DESENROSCAR TUBO DE 8"Ø X 3.05 M (18 PIEZAS). DESACOPLAR FLECHA DE 1 1/2"Ø X 3.05 M SIGUIENTE (18 PIEZAS)




CONTRATO SAP No. .

HOJA 27 DE 46.

SUJETAR BOMBA CON CABLE O CADENA EN MALACATE DESENROSCAR ULTIMO TUBO DE 8"Ø X 3.05 M. DESACOPLAR ULTIMA FLECHA DE 1 1/2"Ø X 3.05 M SACAR BOMBA COMPLETA.

PARTIDA No. 124REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

ALCANCE: LIMPIEZA DE TUBO DE 8"Ø (19 PIEZAS). LIMPIEZA DE FLECHA DE 1 11/16"Ø X 3.05 M (18 PIEZAS) LIMPIEZA DE COPLE DE 8"0 (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE COPLE DE 1 1/2"Ø (18 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE FLECHA DE 1 1/2"Ø X 3.05 M (19 PIEZAS). CHECAR Y CORREGIR DEFLEXLON DE FLECHA DE 1 1/2"Ø X 3.05 M (19 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE CHUMACERA DE 1 1/2"Ø (19 PIEZAS). DESARMAR BOMBA COMPLET A. CHECAR DESGASTE DE FLECHA DE 1 3/4"Ø CHECAR AJUSTE EN IMPULSOR (8 PIEZAS). CHECAR DESGASTE EN TAZON (8 PIEZAS). ELABORAR DICTAMEN DE PIEZAS A SUSTITUIR

PARTIDA No. 125ENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

ALCANCE: ARMAR BOMBA COMPLETA. PINTAR BOMBA COMPLETA. COLOCAR COPLE DE 8"Ø EN TUBO DE 8"Ø (18 PIEZAS). COLOCAR COPLE DE 1 1/2"Ø EN FLECHA DE 1 1/2"Ø (18 PIEZAS). INSTALAR BOMBA Y SUJETARLA CON MALACATE ACOPLAR FLECHA DE 1 1/2"Ø DE BOMBA. ENROSCAR TUBO DE 8"Ø X 3.05 M. COLOCAR ELEVADOR Y BAJAR BOMBA 3.05 M. COLOCAR EMPAQUE GRAFITADO DE 3/8" INSTALAR TUERCA DE PRENSA ESTOPAS MONTAR CARRETE DE 8"Ø X 1 M AJUSTE DE IMPULSORES. CHECAR NIVEL ESTATICO DE AGUA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

PARTIDA No. 126REPOSICION DE FLECHA MOTRIZ, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. X 2.50 M., EN UN EXTREMO ROSCA IZQUIERDA 14 HPP, 1 1/4" LONGITUD, EN OTRO EXTREMO ROSCA DERECHA 10 HPP, 7" LONGITUD, CON CUÑERO 3/8" X 1/4 X 10", MATERIAL ACERO AIS1 4140.

PARTIDA No. 127REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. X 3.05 M., CON ROSCA IZQUIERDA 14 HPP, 1 1/4" LONGITUD, EN AMBOS EXTREMOS, MATERIAL ACERO AISI4140

PARTIDA No. 128




CONTRATO SAP No. .

HOJA 28 DE 46.

ENCASQUILLADO DE FLECHA DE 1 1/2" DIAM. X 1" DE LONG. X 1/16 DE ESPESOR EN MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316, 19 TRAMOS DE 3.05 M.

PARTIDA No. 129REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 3/4" DIAM. X 3.05 M, EN UN EXTREMO ROSCA EXTERIOR IZQUIERDA 14 HPP, 1 1/4" LONGITUD, EN OTRO EXTREMO ROSCA INT. DERECHA 13 HPP, 1 1/2" PROF., A DIAM. INT. 1/2", MATERIAL ACERO INOXIDABLE 316. PARTIDA No. 130

REPOSICION DE CHUMACERA, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" MATERIAL BRONCE. INCLUYE PORTA CHUMACERA, TAPA DE LA CHUMACERA Y CHUMACERA DE HULE GIRATORIO PARA COLUMNA DE 8" DE DIAM. Y FLECHA DE 1 11/16" DE DIAM.

PARTIDA No. 131REPOSICION DE MANGUITO CÓNICO DE IMPULSOR, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. EXT., 1" LONGITUD, MATERIAL ACERO BRONCE SAE 67.

PARTIDA No. 132REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE SUCCIÓN, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. INT, 1 5/16" DIAM., EXT., 3 1/2" LONG., MATERIAL BRONCE SAE 67.

PARTIDA No. 133REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN INTERMEDIO, MARCA FAIRBANK MORSE. 1 1/2"ØINT. X 15/16"0 EXT. X 5 ~" DE LONG. MATERIAL BRONCE. SAE 67

PARTIDA No. 134REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE DESCARGA, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. INT., 1 5/16" DIAM. EXT., 51/4" LONG. , MATERIAL BRONCE SAE 67

PARTIDA No. 135REPOSICION DE IMPULSOR MARCA FAIRBANK MORSE, 8" DIAM. EXT., MATERIAL BRONCE.

PARTIDA No. 136REPOSICION DE COPLE, MARCA FAIRBANK MORSE, 1 1/2" DIAM. INT., 1 3/4" DIAM. EXT., 2 1/2" LONGITUD, ROSCA INT.14 HPP, MATERIAL ACERO AIS14140.

PARTIDA No. 137REPOSICION DE COPLE DE TUBO DE COLUMNA, MARCA FAIRBANK MORSE, 8" DE DIAM. ,3 7/16" LONG., ROSCA INT. 8 HPP, DE 3.05 M. DE LARGO., MATERIAL ACERO.

PARTIDA No. 138REPOSICION DE TUBO DE COLUMNA, MARCA FAIRBANK MORSE DE 8" DE DIAMETRO, 3.05 M. DE LARGO., ROSCA EXT. DERECHA 8 HPP, 2" LONGITUD, MATERIAL ACERO.

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 350 HP, EN 4160 VOLTS TIPO HORIZONTAL DE BOMBA CONTRAINCENDIO.

PARTIDA No. 139EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR CON CARGA Y EN VACIO ANTES DE LA REVISIÓN

ALCANCE: EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE

BALEROS CON SPM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS.

PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 29 DE 46.

PARTIDA No. 140DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 350 HP. ALCANCE: INCLUYE: DESCONEXIÓN DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE SU BASE CON

LA PRECAUCIÓN DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISIÓN DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISIÓN CON EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMÁS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR CON SOL VENTE DIELÉCTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEF ACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRARROJO. SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPÓXICO CATALLZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SÓLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN PEMEX RA-26 ADEMÁS LA ROTULACIÓN DEL EQUIPO.

ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DIMENSIÓN DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MÁXIMO. CON CARGA MONTAJE DE MOTOR, CONEXIÓN Y PRUEBA EN V ACÍO Y CON CARGA DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO (VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.

PARTIDA No. 141BALANCEO A MOTOR ELECTRICO DE 350 HP. ALCANCE:TRANSPORTAR EL MOTOR ELECTRICO A UN TALLER AUTORIZADO Y EFECTUARLO EN DOS PLANOS CON UN REPORTE MEMBRETADO DEL PROVEEDOR DONDE INDIQUE LOS PESOS AGREGADOS AL ROTOR Y LOS PARAMETROS DE VIBRACION RESULTANTES DE DICHO BALANCEO, ENTREGAR EL REPORTE AL SUPERVISOR QUE ES PARTE DE LA HISTORIA CLINICA DEL MANTENIMIENTO DEL MOTOR

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO, MARCA WORTHINGTON MODELO 5064, 2000 GPM DE 1 PASO.

PARTIDA No. 142DESENSAMBLE DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO, MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 5064.

ALCANCE: CERRAR VÁLVULA DE SUCCIÓN Y DESCARGA. DRENAR CARCAZA DE BOMBA. DESCONECTAR MOTOR ELÉCTRICO. DESACOPLAR DE MOTOR ELÉCTRICO. DESENSAMBLAR TAPAS DE CAJAS DE RODAMIENTOS. AFLOJAR TAPA DE PRENSA ESTOPAS. DESMONTAR CARCAZA SUPERIOR DE BOMBA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 30 DE 46.

DESMONTAR ROTOR DE BOMBA. QUITAR ANILLOS DE EMPAQUETADURA Y LINTERNA. QUITAR RODAMIENTOS DE BOMBA. QUITAR CAMISAS DE FLECHA. QUITAR CUÑAS DE IMPULSOR. QUITAR IMPULSOR Y ANILLOS DE DESGASTE.

PARTIDA No. 143REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO, MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 5064.

ALCANCE: LIMPIEZA DE CARCAZA DE BOMBA. LIMPIEZA DE FLECHA DE IMPULSOR. LIMPIEZA DE CAJA DE RODAMIENTOS. VERIFICAR RODAMIENTOS. VERIFICAR IMPULSOR. VERIFICAR CAMISAS DE FLECHA. REALIZAR DICTAMEN CORRESPONDIENTE ASENTANDO EN EL REPORTE LAS DIMENSIONES DE LA NORMA Y LAS

DESVIACIONES PARA DEFINIR LAS REFACCIONES QUE TENDRÁN QUE SUSTITUIRSE.

PARTIDA No. 144ENSAMBLE DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 5064.

ALCANCE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE ACUERDO AL DICTAMEN INSTALAR IMPULSOR EN FLECHA. INSTALAR FLECHA INSTALAR IMPULSOR INSTALAR TORNILLERIA COLOCAR CUÑA DE IMPULSOR INSTALAR CAMISA EN FLECHA. INSTALAR CAMISAS INSTALAR ANILLOS DE DEFLECTORES EN IMPULSOR INSTALAR RODAMIENTOS DE BOMBA INSTALAR CAJAS DE RODAMIENTOS INSTALAR TAPA DE RODAMIENTOS INSTALAR ROTOR EN CARCAZA INFERIOR DE BOMBA ATORNILLAR CAJAS DE RODAMIENTOS. INSTALAR MEDIO COPLE LADO BOMBA Y CUÑA. INSTALAR CARCAZA SUPERIOR DE BOMBA. COLOCAR LÍNEA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. COLOCAR EMPAQUETADURA DE 1/2" Y ANILLO LINTERNA. INSTALAR TUBERIA PARA DRENAR AGUA DE ESTOPEROS INSTALAR JAULA DE SELLOS BIPARTIDOS ENSAMBLES DE CARCAZAS DE BOMBA COLOCAR PRENSA ESTOPAS. INSTALAR MANOMETRO DE SUCCION Y DESCARGA




CONTRATO SAP No. .

HOJA 31 DE 46.

ACOPLAR MOTOBOMBA. COLOCAR GUARDACOPLE.

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 150 H.P, 480 V., 1782 RPM, DE BOMBA VERTICAL DE POZO PROFUNDO.

PARTIDA No. 145EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR CON CARGA Y EN VACIO ANTES DE LA REVISIÓN.


BALEROS CON SPM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.

PARTIDA No. 146DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 150 HP.

ALCANCE: DESCONEXIÓN DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE SU BASE CON

LA PRECAUCIÓN DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISIÓN DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISIÓN CON EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMÁS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. LA V ADO DE ESTA TOR DE MOTOR CON SOL VENTE DIELÉCTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEFACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRARROJO. SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPÓXICO CATALLZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SÓLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN PEMEX RA-26 ADEMÁS LA ROTULACIÓN DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DIMENSIÓN DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MÁXIMO. CON CARGA MONTAJE DE MOTOR, CONEXIÓN Y PRUEBA EN VACÍO Y CON CARGA DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO (VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.

REPOSICION PARTES DE SEGÚN DICTAMEN DEL MOTOR ELECTRICO DE 150 H.P

PARTIDA No. 147REPOSICION DE BALEROS No. 7222 B POR METODO DE DILATACION.

ESPECIFICACIONES RODAMIENTO RIGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS CON CONT ACTO ANGULAR CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA 163000 NEWTON, CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA 153000 NEWTON,

CARGA LIMITE DE FATIGA 5200 NEWTON, VELOCIDAD NOMINAL LUBRICACIÓN CON GRASA 2600 RPM. ACEITE 3600 RPM., PESO 4.6 KGS. CATALOGO NUMERO 7222-BG




CONTRATO SAP No. .

HOJA 32 DE 46.

PARTIDA No. 148REPOSICION DE BALEROS No.6314 ZZ POR METODO DE DILATACIÓN.

ESPECIFICACIONES: RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS CON PLACAS DE PROTECCIÓN, CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA 104,000 NEWTON, CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA 68,000 NEWTON,CARGA LIMITE DE FATIGA 2750 NEWTON, VELOCIDAD NOMINAL

LUBRICACIÓN CON GRASA 4500 RPM, ACEITE 5300 RPM, PESO 2.50 KG, MOTOR DE BOMBA PEERLES TISA 12LB No.6314 ZZ,MARCA SKF O EQUIV ALENTE

PARTIDA No. 149REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.

ALCANCE :DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"0 A COMPRESIÓN.

PARTIDA No. 150EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 150 HP.

ALCANCE:CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C).


ALCANCE:LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA , LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M2 1L A 38 U (1.5MILS), LA PINTURA DEBE SER RP6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOR .

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P, 480 V. 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I



BALEROS CON S PM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. P ARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.

PARTIDA No. 153DESENSAMBLE. REVISIÓN FÍSICA. DICTAMEN. ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 20 HP.


LA PRECAUCIÓN DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISIÓN DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISIÓN CON EQUIPO

CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS,




CONTRATO SAP No. .

HOJA 33 DE 46.

FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMÁS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 7.5 H.P. CON SOLVENTE DLELÉCTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEFACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRARROJO. SUSTITUCION Y

APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPÓXICO CATALIZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE

PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN PEMEX RP-6 Y ACABADO EPÓXICO CATALIZADO ALTOS SÓLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN

PEMEX RA-26 ADEMÁS LA ROTULACIÓN DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD

EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DIMENSIÓN DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MÁXIMO. CON CARGA. MONTAJE DE MOTOR, CONEXION Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUES DEL

MANTENIMIENTO (VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DEL MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P

PARTIDA No. 154SUSTITUCION DE VENTILADOR ANTICHISPA PARA MOTOR DE 20 H.P

ALCANCE :PARA MOTOR DE 20 H.P, MARCA U.S. DE MEXICO, TIPO ULSTCCVL.

PARTIDA No. 155REPOSICION DE BALEROS No. 73108 POR METODO DE DILATACION.

ESPECIFICACIONES:RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 119000 NEWTONS, CARGA ESTATICA 102000 NEWTONS, CARGA LIMITE DE FATIGA 4400 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACIÓN CON GRASA 4300 RPM. Y CON ACEITE 5600 RPM. PESO DEL BALERO 2.20 KGS

PARTIDA No. 156REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ POR METODO DE DLL.ATACION.

ESPECIFICACIONES RODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 61800 NEWTONS, CARGA ESTÁTICA 38000 NEWTONS, CARGA LIMITE DE FATIGA 1600 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACIÓN EN GRASA 3600 RPM. EN ACEITE 7500 RPM. PESO DEL BALERO 1.05 KGS.

PARTIDA No. 157REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ POR MÉTODO DE DILATACIÓN

ESPECIFICACIONES RODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAP ACIDA DDE CARGA DINAMICA 35100 NEWTONS, CARGA ESTA TICA 23200 NEWTONS, CARGA LIMITE DE F A TIGA 980 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACION EN GRASA 7000 RPM. EN ACEITE 8500 RPM. PESO DEL BALERO 2.10 KGS.

PARTIDA No. 158




CONTRATO SAP No. .

HOJA 34 DE 46.

REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.

ALCANCE:DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"0 A COMPRESIÓN.

PARTIDA No. 159REPOSICION DE TERMINAL TIPO ZAPATA CALIBRE No. 6 AWG

ALCANCE: DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"0 A COMPRESIÓN.

PARTIDA No. 160SUSTITUCIÓN E INSTALACION DE TORNILLOS. 1/4"0 X 1/2" DE LONGITUD

ALCANCE EN MATERIAL DE COBRE, INCLUYE 2 ARANDELAS PLANA, UNA DE PRESION Y TUERCA.

PARTIDA No. 161REPOSICION E INSTALACION DE EMPALME PARA MOTOR

ALCANCE:TIPO COLA DE COCHINO MARCA 3M No. DE PRODUCTO 5301

PARTIDA No. 162SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORNILLOS

ALCANCE . ESTOS TORNILLOS SON PARA LA TAPA DE CAJA DE CONEXIONES, TAPAS DE MOTOR, TOLVA Y COPLE.


ALCANCE: CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C) DE 20 HP .

PARTIDA No. 164APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA A TUBERIA CONDUIT DE ¾”Ø.

ALCANCE: EL COLOR ES ALUMINIO EPOXICO CATALIZADO A ALTOS SÓLIDOS RA-26 DE 3/4"0.

PARTIDA No. 165APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA A TUBERIA CONDUIT DE 1" Ø.

ALCANCE: COLOR ALUMINIO EPOXICO CATALIZADO A ALTOS SÓLIDOS RA-26 DE 1" Ø.

"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P. 440 V., 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P .I.”





CONTRATO SAP No. .

HOJA 35 DE 46.

ALCANCE: EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE P ARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.



LA PRECAUCIÓN DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO . DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISIÓN DE PIEZAS TOMANDO MEDLDAS DE PRECISIÓN CON EQUIPO

CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMÁS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 7.5 H.P CON SOLVENTE DLELÉCTRICO SS-25 O EQUIVALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEF ACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRARROJO. SUSTITUCION Y

APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVO QUE INCLUYE EPÓXICO CATALIZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE

PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SÓLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN PEMEX RA-

26 ADEMÁS LA ROTULACIÓN DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD

EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE P ARA CADA DIMENSIÓN DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEV ANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MÁXIMO. CON CARGA.

MONTAJE DE MOTOR, CONEXION Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO (VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA)

PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P

PARTIDA No. 168REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PARA MOTOR DE 15 H.P

ALCANCE: PARA MOTOR DE 20 H.P, MARCA U.S. DE MEXICO, TIPO ULSTCCVL.

PARTIDA No. 169REPOSICION DE BALEROS No. 7310B POR METODO DE DILATACION.

ESPECIFICACIONES: RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 119000 NEWTONS, CARGA ESTATICA 102000 NEWTONS, CARGA LIMITE DE F A TIGA 4400 NEWTONS, VELOCLDAD NOMINAL EN LUBRICACIÓN CON GRASA 4300 RPM. Y CON ACEITE 5600 RPM. PESO DEL BALERO 2.20 KGS

PARTIDA No. 170REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ POR METODO DE DILATACION.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 36 DE 46.


PARTIDA No. 171REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ POR MÉTODO DE DILATACIÓN.

ESPECIFICACIONES RODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAP ACIDA DDE CARGA DINAMICA 35100 NEWTONS, CARGA ESTA TICA 23200 NEWTONS, CARGA LIMITE DE F A TIGA 980 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACION EN GRASA 7000 RPM. EN ACEITE 8500 RPM. PESO DEL BALERO 2.10 KGS.


ALCANCE DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"Ø A COMPRESIÓN.


ALCANCE DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4" 0 A COMPRESIÓN.

PARTIDA No. 174REPOSICION E INSTALACION DE TORNILLOS. 1/4" 0 X 1/2" DE LONGITUD



ALCANCE TIPO COLA DE COCHINO MARCA 3M No. DE PRODUCTO 5301

PARTIDA No. 176SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORNILLOS ALCANCE ESTOS TORNILLOS SON PARA LA TAPA DE CAJA DE CONEXIONES, TAPAS DE MOTOR, TOLVA Y COPLE.

PARTIDA No. 177REPOSICION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 15 HP.

ALCANCE: CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C) DE 20 HP.





CONTRATO SAP No. .

HOJA 37 DE 46.

ALCANCE: LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA , LIMPIADA CON CHORRO DE ABRASIVO A METAL BLANCO 7.5 M2 1L A 38 U (1.5MILS), LA PINTURA DEBE SER RP6 Y ACABADO EPOXICO RA-26 A BASE DE MOTOR

"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P 480 V., 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I “


ALCANCE: EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE P ARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.


ALCANCE:DESCONEXION DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE SU BASE CON LA PRECAUCION DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISION DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISION CON EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMAS OBSERV ACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 7.5 H.P CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEF ACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRA ROJOS. SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPOXICO CATALIZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RA-26 ADEMAS LA ROTULACION DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCION ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE P ARA CADA DIMENSION DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MAXIMO. CON CARGA. MONTAJE DE MOTOR, CONEXIÓN Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO (VIBRACION Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.


PARTIDA No. 181REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA

ALCANCE PARA MOTOR DE 10 H.P MARCA U.S. DE MEXICO, TIPO ULSTCCVL.





CONTRATO SAP No. .

HOJA 38 DE 46.

ESPECIFICACIONES: RODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERA DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 62400 NEWTONS, CARGA ESTATICA 49000 NEWTONS, CARGA LIMITE DE FATIGA 2080 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACION EN GRASA 6000 RPM. EN ACEITE 8000 RPM. PESO DEL BALERO 0.29 KGS.

PARTIDA No. 183REPOSICION DE BALEROS No. 6207 ZZ MARCA SKF POR METODO DE DLLATACION.


PARTIDA No.184REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA

ALCANCE: DEBERÁ AJUSTARSE EN FORMA ADECUADA Y SEGURA PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.



PARTIDA No. 186EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP

ALCANCE: CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C) .

"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, 480 V, 1700 RPM, DE BOMBA PRESA A.P .I."


ALCANCE: EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON SPM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN V ACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.

PARTIDA No. 188DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 7.5 HP.

ALCANCE:




CONTRATO SAP No. .

HOJA 39 DE 46.

DESCONEXION DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE SU BASE CON LA PRECAUCION DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISION DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISION CON EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMAS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 7.5 H.P CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEF ACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRAROJOS. REPOSICION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPOXICO CATALIZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RA-26 ADEMAS LA ROTULACION DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCION ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DIMENSION DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MAXIMO. CON CARGA. MONTAJE DE MOTOR, CONEXION Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO (VIBRACION Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA..

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP


ALCANCE:PARA MOTOR DE 7.5 H.P MARCA U.S. DE MEXICO, TIPO ULSTCCVL.



PARTIDA No. 191REPOSICION DE BALEROS No. 6206 ZZ MARCA SKF POR METODO DE DILATACION.


PARTIDA No. 192REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA

ALCANCE: DEBERA AJUSTARSE EN FORMA ADECUADA Y SEGURA PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCION DE EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.

PARTIDA No. 193




CONTRATO SAP No. .

HOJA 40 DE 46.

EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP

ALCANCE: CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C)

PARTIDA No 194LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA


"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, 440 V., 1700 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I."


ALCANCE:EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS. PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN VACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.


ALCANCE: DESCONEXION DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE SU BASE CON LA PRECAUCION DE NO DAÑAR LA FLECHA.

TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISION DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISION CON EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA. ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMAS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 5 H.P CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 O EQUIVALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEFACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRAROJOS. SUSTLTUCION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEV ANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIV A QUE INCLUYE EPOXICO CATALIZADO CON ESPESOR DE 0.002" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RP-6 Y ACABADO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELICULA EN SECO ESPECIFICACION PEMEX RA-26 ADEMAS LA ROTULACION DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCION ANTICORROSIV A, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DLMENSION DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MAXIMO. CON CARGA. MONTAJE DE MOTOR, CONEXIÓN Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO (VIBRACION Y RUIDO DE BALEROS CON S PM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRET ADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 41 DE 46.

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 5 HP


ALCANCE:PARA MOTOR DE 5 H.P, MARCA U .S. DE MEXICO, TIPO ULSTCCVL.


ESPECIFICACIONES: RODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERA DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 62400 NEWTONS, CARGA ESTA TICA 49000NEWTONS, CARGA LIMITE DE F A TIGA 2080 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACION EN GRASA 6000 RPM. EN ACEITE 8000 RPM. PESO DEL BALERO 0.29 KGS.

PARTIDA No. 199REPOSICION DE BALEROS No. 6207ZZ MARCA SKF POR METODO DE DILATACION.


PARTIDA No. 200REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA

ALCANCE :DEBERA AJUSTARSE EN FORMA ADECUADA Y SEGURA PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCION DE EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.

PARTIDA No. 201 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP

ALCANCE;CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-172 Y NOM-J-36, RANGO TÉRMICO CLASE H (200°C)



PARTIDA No. 203LIMPIEZA DE CEDAZOS DE LA SUCCIÓN DE LAS MOTOBOMBAS.

ALCANCE: DESENERGIZAR MOTOBOMBA DESCONECTAR ELECTRICAMENTE Y RETIRAR MOTOBOMBA CON AYUDA DE GRÚA HIAB DE 6 TONELADAS.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 42 DE 46.

LIMPIAR TUBO RANURADO Y CEDAZO DE MOTOBOMBA, REPARAR SI ES NECESARIO. MONTAJE DE BOMBA, TUBO RANURADO Y ATORNILLAR A LA BASE. MONTAJE DEL MOTOR ELÉCTRICO EMBRIDAR Y CONECTAR EL MOTOR ELÉCTRICO.

PROBAR EL MOTOR EN VACÍO, TOMAR SUS DATOS Y ANOTARLO EN BITÁCORA, VERIFICAR QUE ESTE DENTRO DE SUS RANGOS DE AMPERAJE. EFECTUAR ALINEACIÓN EFECTUAR AJUSTE ALTURA DE LA BOMBA EN 0.085"

EFECTUAR PRUEBA CON CARGA Y ENTREGAR A OPERACIÓN, MEDIANTE REPORTE Y QUE FIRME DE ENTERADO EL OPERADOR. EFECTUAR REPORTE DE MANTTO CORRECTIVO DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO. EFECTUAR LIMPIEZA CON DESENGRASANTE

REPOSICION DE DESARENADOR Y ACCESORIOS

PARTIDA No. 204PROTECCION ANTICORROSIVA DE ACCESORIOS Y DESARENADOR PARTIDA No. 205REPOSICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 125 LIBRAS 4”Ø BRIDADASPARTIDA No. 206REPOSICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 125 LIBRAS 8”Ø BRIDADAS

PARTIDA No. 207REPOSICION DE VALVULAS CHECK DE RETENSION HORIZONTAL 125 LIBRAS 4”Ø ROSCABLES

PARTIDA No. 208REPOSICION DE VALVULAS CHECK DE RETENSION HORIZONTAL 125 LIBRAS 8”Ø ROSCABLES

PARTIDA No. 209REPARACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE 4”Ø DIFERENTES MARCAS, INCLUYE: DESARMADO, CALIBRACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS DAÑADOS, ARMADO.



PARTIDA No. 212REPOSICION DE BRIDAS DE 4”Ø 125 LIBRAS



MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20, GASTO: 200 GPM, 21 PASOS. (BOMBAS #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS JUJO 2, MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.)

PARTIDA No. 215




CONTRATO SAP No. .

HOJA 43 DE 46.

DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

ALCANCE: VERIFICAR CIRCUITO ELÉCTRICO FUERA DE OPERACIÓN CON EL PERSONAL ELÉCTRICO DEL ÁREA. QUITAR TAPA DE CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR Y DESCONECTAR MOTOR QUITAR TOLVA SUPERIOR DEL MOTOR. QUITAR TUJERCAS DE AJUSTE Y CUÑA DESACOPLAR MOTOR ELÉCTRICO. DESMONT AR, DESARMAR MOTOR ELÉCTRICO DESMONTAR CARRETE DE 6"Ø x 1 MT QUITAR TUERCA DE PRENSA ESTOPAS. QUITAR TUERCA DE TENSIÓN DE PRENSA ESTOPAS. DESCONECTAR LÍNEA DE LUBRICACIÓN DE CABEZAL QUITAR TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE CABEZAL LEVANTAR CABEZAL DE DESCARGA Y BOMBA. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DE PRIMER COPLE DESENROSCAR TUBO DE 4"Ø DEL CABEZAL. DESACOPLAR FLECHA DE 1 ¼” LEVANTAR BOMBA 3.05 MTS. P ARA QUITAR TUBO DE 6"Ø. COLOCAR ELEVADOR ABAJO DEL COPLE SIGUIENTE (18 PIEZAS) DESENROSCAR TUBO DE 6"Ø x 3.05 MTS (18 PIEZAS). DESACOPLAR FLECHA DE 1 ¼ "Ø . SIGUIENTE (18 PIEZAS) SUJETAR BOMBA CON CABLE Ó CADENA Y MALACATE DESENROSCAR ÚLTIMO TUBO DE 6"Ø x 3.05 MTS. DESACOPLAR ÚLTIMA FLECHA DE 1 ¼”"Ø. SACAR BOMBA COMPLETA.

PARTIDA No. 216REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

ALCANCE: LIMPIEZA DE TUBO DE 6"Ø (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE FLECHA DE 1 1/4 "Ø (18 PIEZAS) LIMPIEZA DE COPLE DE 6"Ø (18 PIEZAS). LIMPIEZA DE COPLE DE 1 1/4 "Ø (18 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE FLECHA DE 11/4 "Ø . (18 PIEZAS) CHECAR Y CORREGIR DEFLEXIÓN DE FLECHA DE 11/4 "Ø (18 PIEZAS). CHECAR DESGASTE DE CHUMACERA DE 1 1/4 "Ø (18 PIEZAS) CHECAR DESGASTE DE PORTACHUMACERA DESARMAR BOMBA COMPLETA. CHECAR DESGASTE DE FLECHADE AJUSTE DE 1 1/4”Ø CHECAR AJUSTE IMPULSORES. CHECAR DESGASTE EN TAZÓNES. DEBERA REALIZAR UN DICTAMEN E INDICAR OBSERVACIONES DE COMUN ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE P.E.P. PARA DEFINIR SUSTITUCIONES DE PIEZAS, REFACCIONES Y MATERIALES.

PARTIDA No. 217ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

ALCANCE: ARMAR BOMBA COMPLETA. PINTAR BOMBA COMPLETA. COLOCAR COPLE DE 6"Ø EN TUBO DE 6"Ø (18 PIEZAS). COLOCAR COPLE DE 11/4 "Ø EN FLECHA DE 1 1/4 "Ø (18 PIEZAS)




CONTRATO SAP No. .

HOJA 44 DE 46.

INSTALAR BOMBA Y SUJETARLA CON MALACATE. ACOPLAR FLECHA DE 1 1/4 "Ø DE BOMBA. ENROSCAR TUBO DE 6"Ø x 3.05 MTS. COLOCAR ELEVADOR Y BAJA BOMBA 3.05 MTS. ACOPLAR FLECHA DE 1 1/4 "Ø . SIGUIENTE (18 PIEZAS). ACOPLAR TUBO DE 6"Ø x 3.05 MTS. SIGUIENTE (18 PIEZAS). ACOPLAR FLECHA DE AJUSTE DE 1 1/4 "Ø. ENROSCAR TUBO DE 6"Ø. BAJAR CABEZAL DE DESCARGA Y BOMBA. COLOCAR TORNILLO DE SUJECIÓN DE CABEZAL. INSTALAR TUERCA DE TENSIÓN DE PRENSA ESTOPAS. COLOCAR EMPAQUE GRAFITADO DE 3/8". INSTALAR TUERCAS DE PRENSA ESTOPAS MONTAR CARRETE DE 6"Ø x 1 MT AJUSTE DE IMPULSORES. CHECAR NIVEL ESTÁTICO DE AGUA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA, MARCA:WDM, MODELO 8A-20.

PARTIDA No. 218REPOSICION DE EMPAQUE DE ASBESTO GRAFITADO DE 3/8”

PARTIDA No. 219REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA MARCA WDM DE 1 1/4 "Ø X 10”,MATERIAL ACERO SAE 1045.

PARTIDA No. 220REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES MARCA WDM 8L(8A-15) 2 1P 1 1/4"Ø X 140.78” , MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 416.

PARTIDA No. 221REPOSICION DE CHUMACERA MARCA WDM DE 1 1/4"Ø , MATERIAL HULE NEOPRENO.

PARTIDA No. 222REPOSICION DE PORTACHUMACERAS DE 6"Ø X 1 3/16” MATERIAL BRONCE SAE-40

PARTIDA No. 223REPOSICION DE FLECHA DE AJUSTE, MARCA WDM DE 1 ¼ Ø " MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 416.

PARTIDA No. 224REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE, MARCA WDM DE 1 ¼ Ø ", MATERIAL BRONCE.

PARTIDA No. 225REPOSICION DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR MARCA WDM.

PARTIDA No. 226REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCION MARCA WDM DE 1 ¼ X 1 ½ X 3 ¾. MATERIAL BRONCE SAE-660.

PARTIDA No. 227REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO MARCA WDM MATERIAL BRONCE SAE-660.

PARTIDA No. 228REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA MARCA WDM, MATERIAL BRONCE SAE.660.




CONTRATO SAP No. .

HOJA 45 DE 46.

PARTIDA No. 229SUMINISTRO DE IMPULSOR TURBINA 8A-20 (8-AC) MARCA A WDM, ACERO INOXIDABLE CF-8M.

PARTIDA No. 230REPOSICION DE COPLE DE FLECHA INTERMEDIA MARCA WDM DE 1 ¼ Ø " MATERIAL ACERO SAE 1018.

PARTIDA No. 231REPOSICION DE TUBERIA DE COLUMNA 6"DIAM.X 60”, ROSCA EXTERIOR DERECHA 8HPP. 2"LONGITUD EN AMBOS EXTREMOS MATERIAL ACERO.

PARTIDA No. 232LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO RP-6 A TUBERÍA DE COLUMNA

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P, 480 V. 1800 RPM, DE BOMBAS #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS , JUJO 2.

PARTIDA No. 233EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION A MOTOR DE 60 HP CON CARGA Y EN VACIO ANTES DE LA REVISIÓN.

ALCANCE: EN LA PRUEBA CON CARGA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE PARÁMETROS DE VIBRACIÓN Y

RUIDO DE BALEROS CON SPM, CON MOTOR ACOPLADO. TOMAR TEMPERATURAS, CORRIENTE, POTENCIA, RPM, VOLTAJE, ELABORAR HOJA DE ACEPTACIÓN ANOTANDO RESULTADO DE LAS MISMAS, HORA, FECHA Y PERSONA QUIEN ENTREGA Y RECIBE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR Y RESULTADOS IMPRESOS.PARA EL CASO DE LA PRUEBA EN VACIO SE REQUIERE LA MISMA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEBERÁN MOSTRARSE EN LA MISMA HOJA.

PARTIDA No. 234DESENSAMBLE. REVISIÓN FÍSICA. DICTAMEN ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 60 HP.

ALCANCE: DESCONEXIÓN DE MOTOR EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, ATERRIZAMIENTO, DESACOPLAR DE

SU BASE CON LA PRECAUCIÓN DE NO DAÑAR LA FLECHA. TRANSPORTAR MOTOR COMPLETO A TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR

MANTENIMIENTO. DESARMAR MOTOR Y EFECTUAR REVISIÓN DE PIEZAS TOMANDO MEDIDAS DE PRECISIÓN CON

EQUIPO CALIBRADO Y CERTIFICADO EN TAPAS, CAJAS DE BALEROS, FLECHA, ESTATOR Y ROTOR ELABORANDO REPORTE DE MEDIDAS EN PAPEL MEMBRETADO CON

DATOS DE LAS MEDICIONES IMPRESOS Y CROQUIS ILUSTRATIVOS DE CADA PIEZA ANOTANDO ADEMÁS OBSERVACIONES Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

LAVADO DE ESTATOR DE MOTOR DE 60 H.P. CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 O EQUIV ALENTE. SECADO DE MOTOR CON RESISTENCIA CALEFACTORAS O FOCOS DE RAYOS INFRARROJO.

SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, SECADO AL AIRE A LOS DEVANADOS DEL ESTATOR. LIMPIEZA DE CARCAZA DE MOTOR A METAL BLANCO APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE INCLUYE EPÓXICO CATALIZADO CON

ESPESOR DE 0.002" DE PELÍCULA EN SECO ESPECIFICACIÓN PEMEX RP-6 Y ACABADO EPÓXICO CATALIZADO ALTOS SÓLIDOS CON ESPESOR 0.005" DE PELÍCULA EN SECO

ESPECIFICACIÓN PEMEX RA-26 ADEMÁS LA ROTULACIÓN DEL EQUIPO. ARMADO DE MOTOR CON TODOS SUS COMPONENTES EN PERFECTAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS ACABADOS TANTO DE MAQUINADO COMO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DANDO LOS APRIETES CON TORQUIMETRO SEGÚN TABLA DE VALORES DEL FABRICANTE PARA CADA DIMENSIÓN DE TORNILLOS, VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS, ROTOR Y RODAMIENTOS AL MÁXIMO. CON CARGA. MONTAJE DE MOTOR, CONEXION Y PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DESPUES DEL




CONTRATO SAP No. .

HOJA 46 DE 46.

MANTENIMIENTO (VIBRACIÓN Y RUIDO DE BALEROS CON SPM, CORRIENTE, VOLTAJE, RPM Y TEMPERATURA) PRESENTANDO RESULTADOS EN FORMA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMA DE RECIBIDO CON HORA Y FECHA.

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DEL MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P 480 V. 1800 RPM, DE BOMBAS #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS JUJO 2

PARTIDA No. 235REPOSICION DE VENTILADOR PARA MOTOR DE 60 H.P.

PARTIDA No. 236REPOSICION DE BALEROS No.7310-BEM POR METODO DE DILATACION.

ESPECIFICACIONES:RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 119000 NEWTONS, CARGA ESTATICA 102000 NEWTONS, CARGA LIMITE DE FATIGA 4400 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACIÓN CON GRASA 4300 RPM. Y CON ACEITE 5600 RPM. PESO DEL BALERO 2.20 KGS

PARTIDA No. 237REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ POR METODO DE DILATACION.


PARTIDA No. 238REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ POR MÉTODO DE DILATACIÓN

ESPECIFICACIONESRODAMIENTO RIGIDO DE 1-2 HILERAS DE BOLAS, CAP ACIDA DDE CARGA DINAMICA 35100 NEWTONS, CARGA ESTA TICA 23200 NEWTONS, CARGA LIMITE DE F A TIGA 980 NEWTONS, VELOCIDAD NOMINAL EN LUBRICACION EN GRASA 7000 RPM. EN ACEITE 8500 RPM. PESO DEL BALERO 2.10 KGS.


ALCANCE:DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"0 A COMPRESIÓN.


ALCANCE: DEBE SER CON OJO PARA TORNILLO 1/4"0 A COMPRESIÓN.



ALCANCE:TIPO COLA DE COCHINO MARCA 3M No. DE PRODUCTO 5301




CONTRATO SAP No. .

HOJA 47 DE 46.

PARTIDA No. 242REPOSICION E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORNILLERIA.

ALCANCE.ESTOS TORNILLOS SON PARA LA TAPA DE CAJA DE CONEXIONES, TAPAS DE MOTOR, TOLVA Y COPLE.


ALCANCE: CON ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO DE ACUERDO A NORMAS NOM-J-17 Y NOM J-36, RANGO TERMICO CLASE H (200 °C ) DE 60 HP.

PROVEEDOR:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

PLAZO284

DIAS

IMPORTE DE ESTA HOJA $

IMPORTE ACUMULADO $



ANEXO “CLICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 16 .

RELACION DE CONCEPTOS, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES

No DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTECON NUMERO CON LETRA

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL A.P.I. MARCA WORTHINGTON, MODELO 8M23/2, GASTO GPM, 2 PASOS, (BOMBA A.P.I. 2 DE BATERIA JUJO CON MOTOR DE ELECTRICO DE 20 HP.)

1 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

LOTE 4

2 REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

LOTE 4

3 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I. MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 8M23/2.

LOTE 4

REPOSICIÓN DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL A.P.I MARCA WORTHINGTON, MODELO 8M23/2

4 REPOSICION DE FLECHA MOTRIZ PIEZA 25 REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 46 REPOSICION DE FLECHA DE TAZONES PIEZA 27 REPOSICION DE CHUMACERA PIEZA 48 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCIÓN PIEZA 29 REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 210 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA PIEZA 211 REPOSICION DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR PIEZA 412 REPOSICION DE T AZON DE SUCCIÓN PIEZA 113 REPOSICION DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 114 REPOSICION DE TAZON DE DESCARGA PIEZA 115 REPOSICION DE PORTACHUMACERA PIEZA 416 REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE PIEZA 217 REPOSICION DE IMPULSOR PIEZA 1

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 2 DE 16 .



18 LIMPIEZA YAPLICACIÓN DE PINTURA LOTE 2MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL API MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14, GASTO 60 GPM, 14 PASOS. ( BOMBA API 1 DE BATERÍA, MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP. ).

19 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL API MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14.

LOTE 4

20 REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL API MARCA WHORTINGTON, MODELO: 6818/14.

LOTE 4

21 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I MARCA WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14.

LOTE 4

REPOSICIÓN DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL API MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 6H18/14

22 REPOSICION DE FLECHA SUPERIOR PIEZA 223 REPOSICIÓN DE FLECHA DE IMPULSORES PIEZA 224 REPOSICIÓN DE CHUMACERAS DE BRONCE PIEZA 1425 REPOSICIÓN DE BUJE DE IMPULSOR PIEZA 1426 REPOSICIÓN DE BUJE DE TAZÓN SUCCIÓN PIEZA 227 REPOSICIÓN DE BUJE DE TAZÓN DE DESCARGA PIEZA 228 REPOSICIÓN DE BUJE DE TAZÓN INTERMEDIO PIEZA 629 REPOSICIÓN DE IMPULSORES PIEZA 430 REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA LOTE 131 REPOSICIÓN DE EMPAQUETADURAS LOTE 232 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA LOTE 2

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 3 DE 16 .



MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC, GASTO 3.78 LPS, 7 PASOS. (BOMBA API 1 DE COMPRESORAS, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP.)

33 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC.

LOTE 4

34 REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I., MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC

LOTE 4

35 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC.

LOTE 4

REPOSICIÓN DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL A.P.I MARCA: NASSA, MODELO: NJ7-AC

36 REPOSICIÓN DE FLECHA SUPERIOR PIEZA 237 REPOSICIÓN DE FLECHA DE IMPULSORES PIEZA 438 REPOSICIÓN DE CONO DE FIJACIÓN DE IMPULSOR PIEZA 439 REPOSICION DE BUJE DE T AZON DE DESCARGA. PIEZA 140 REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO. PIEZA 441 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCIÓN. PIEZA 142 REPOSICION DE EMPAQUETADURA. LOTE 243 REPOSICION DE TORNILLERIA. LOTE 144 REPOSICION DE MANOMETROS DE DESCARGA PIEZA 245 LIMPIEZA APLICACION DE PINTURA LOTE 2

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820, Q=2000 GPM DE UN PASO (BOMBA DE CONTRAINCENDIO, ACOPLADA AL MOTOR ELECTRICO DE 350 HP Y AL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 375 HP.),

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 4 DE 16 .



46 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820,

LOTE 2

47 REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820.

LOTE 2

48 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820,

LOTE 2

REPOSICIÓN DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO MARCA WDM A MODELO HD100820

49 REPOSICIÓN DE RODAMIENTOS SKF 5210ZZ PZA. 250 REPOSICION DE MANOMETROS DE DESCARGA PZA. 251 SUSTITUCIÓN DE EMPAQUE GRAFITADO LOTE 2

MANTENIMIENTO A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT, No. DE SERIE 6TB19733, 6 CIL. EN LÍNEA, POTENCIA 375 HP, 1750 RPM.

52 REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT.

LOTE 1

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA:

CATERPILLAR MODELO: 3406 DIT53 REPOSICION DE FIL TROS DE AIRE PIEZA 154 REPOSICION DE FILTROS DE ACEITE. PIEZA 155 REPOSICION DE TAPÓN DEL RADIADOR PIEZA 156 REPOSICION DE FIL TROS DE COMBUSTIBLE PIEZA 157 REPOSICION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PIEZA 158 REPOSICION DE LAS BATERIAS DE 12 VOLTS DE CORRIENTE PIEZA 2

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 5 DE 16 .



DIRECTA 24 PLACAS59 REPOSICIÓN DE BANDAS LOTE 160 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A CALENTADOR ELÉCTRICO

DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DE 3W 120-140V No. DE PARTE 7E-647.

LOTE 1

61 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE.

LOTE 1

62 REPARACIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA EN GENERAL LOTE 163 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL

ELECTRÓNICO MARCA JOSLYN CLARCK. LOTE 1

64 REPARAR SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ARRANQUE EN GENERAL

LOTE 1

65 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CONTROL VERNIER PARA EL GOBERNADOR.

PZA 1

66 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL GOBERNADOR HIDROMECÁNICO.

PZA 1

67 REPARAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN GENERAL LOTE 168 REPARAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN GENERAL. LOTE 169 REPARAR SISTEMA DE LUBRICACIÓN EN GENERAL LOTE 170 REPARAR SISTEMA DE AIRE DE SUCCIÓN. LOTE 171 ALINEACION DE MOTOBOMBA Y MOTOR DE COMBUSTION

INTERNA EN GENERAL.PIEZA 1

72 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 1MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB GASTO 300 G.P .M. LIQUIDO AGUA-ACEITE 1800 RPM. 76 % DE EFICIENCIA, IMPULSOR No. 2616464. (BOMBA API 2 DE

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 6 DE 16 .



COMPRESORAS, MOTOR ELECTRICO DE 10 HP.)73 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA.

PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.LOTE 4

74 REVISIÓN FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

LOTE 4

75 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB.

LOTE 4

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MCA. PEERLESS TISA DE PRESA API. MODELO 8LB

76 REPOSICIÓN DE FLECHA SUPERIOR Ó MOTRIZ PIEZA 277 REPOSICIÓN DE FLECHA DE IMPULSOR PIEZA 278 REPOSICION DE MARIPOSAS PIEZA 279 REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE SUCCIÓN PIEZA 280 REPOSICION DE MANGUITOS CONICOS PIEZA 1481 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA PIEZA 282 REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 883 REPOSICION DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 4

84 REPOSICION DE IMPULSOR PIEZA 185 REPOSICION DE CHUMACERA DE BRONCE TAZÓN DE

DESCARGAPIEZA 2

86 REPOSICION DE COLLARINES DE BRONCE DE TAZÓN DE DESCARGA

PIEZA 2

87 REPOSICION DE BUJE DE BRONCE DE TAPA DE TUERCA DE CUBIERTA.

PIEZA 2

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 7 DE 16 .



88 REPOSICION DE EMPAQUE GRAFITADO. PIEZA 289 REPOSICION DE COPLES PARA FLECHA PIEZA 190 REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE. PIEZA 191 REPOSICION DE MANOMETROS PIEZA 192 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA LOTE 2

MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P, 3600 R.P.M. PARA SERVICIOS PROPIOS (BOMBA DE SERVICIOS PROPIOS, MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP.) 93 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL

MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.PLOTE 2

94 REVISION FISICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

LOTE 2

95 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGUN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA INGERSOLL RAND DE 7.5 H.P,

96 REPOSICION DE IMPULSOR DE BRONCE PIEZA 197 REPOSICION DE FLECHA PIEZA 198 REPOSICION DE RODAMIENTOS 6309. PIEZA 199 REPOSICION DE RODAMIENTOS 6206. PIEZA 1100 REPOSICION DE CAJA DE BALEROS PIEZA 1101 REPOSICION DE SELLO MECANICO TIPO CARTUCHO PIEZA 1102 REPOSICION DE SELLO MECANICO TIPO 1QP PIEZA 1

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 8 DE 16 .



MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO 7VLAP, GASTO: 8 LT/S, 14 PASOS. (BOMBA DE POZO SOMERO, MOTOR ELECTRICO DE 15 HP.) 103 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO

TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO 7VLAP.LOTE 2

104 REVISIÓN FÍSICA BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO: 7VLAP.

LOTE 2

105 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO: 7VLAP.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: VÁLDEZ, MODELO 7VLAP

106 REPOSICION DE HULE CENTRADOR PIEZA 28107 REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 28108 REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES PIEZA 2109 REPOSICION DE CHUMACERA PIEZA 28110 REPOSICION DE CHUMACERA INCLUYE PORTACHUMACERA PIEZA 28111 REPOSICION DE FLECHA MOTRIZ PIEZA 2112 REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE PIEZA 2113 REPOSICION DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR PIEZA 28114 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCION PIEZA 2115 REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 20116 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA PIEZA 2117 REPOSICION DE IMPULSOR PIEZA 2118 REPOSICION DE COPLE DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 15119 REPOSICION DE FUNDA DE AJUSTE PIEZA 1120 REPOSICION DE TUBERIA DE COLUMNA PIEZA 10121 REPOSICION DE TUBERIA DE CUBIERTA PIEZA 2

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 9 DE 16 .



122 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PIEZA 2MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE, GASTO 480 LT/M, 8 PASOS, 8" DE DIAMETRO. (BOMBA DE POZO PROFUNDO, MOTOR ELECTRICO DE 150 HP.)

123 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

LOTE 2

124 REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

LOTE 2

125 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FAIRBANK MORSE

126 REPOSICION DE FLECHA MOTRIZ PIEZA 2127 REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 38128 ENCASQUILLADO DE FLECHA PIEZA 20129 REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES PIEZA 2130 REPOSICION DE CHUMACERA PIEZA 38131 REPOSICION DE MANGUITO CÓNICO DE IMPULSOR PIEZA 38132 REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE SUCCIÓN PIEZA 2133 REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN INTERMEDIO PIEZA 10134 REPOSICION DE BUJE DE TAZÓN DE DESCARGA PIEZA 2135 REPOSICION DE IMPULSOR PIEZA 1136 REPOSICION DE COPLE PIEZA 1137 REPOSICION DE COPLE DE TUBO DE COLUMNA PIEZA 5138 REPOSICION DE TUBO DE COLUMNA. PIEZA 5

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 10 DE 16 .



MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 350 HP, EN 4160 VOLTS TIPO HORIZONTAL DE BOMBA CONTRAINCENDIO.

139 EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR CON CARGA Y EN VACIO ANTES DE LA REVISIÓN

LOTE 1

140 DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 350 HP.

LOTE 1

141 BALANCEO A MOTOR ELECTRICO DE 350 HP LOTE 1MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CONTRAINCENDIO, MARCA WORTHINGTON MODELO 5064, 2000 GPM DE 1 PASO

142 DESENSAMBLE DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO, MARCA. WORTHINGTON, MODELO: 5064.

LOTE 1

143 REVISIÓN FÍSICA Y DICTAMEN DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO, MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 5064.

LOTE 1

144 ENSAMBLE DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, CONTRAINCENDIO MARCA: WORTHINGTON, MODELO: 5064.

LOTE 1

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 150 H.P, 480 V., 1782 RPM, DE BOMBA VERTICAL DE POZO PROFUNDO.

145 EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR CON CARGA Y EN VACIO ANTES DE LA REVISIÓN.

LOTE 2

146 DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 150 HP

LOTE 2

REPOSICION PARTES DE SEGÚN DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 150 H.P,

147 REPOSICION DE BALEROS No. 7222 B PIEZA 1148 REPOSICION DE BALEROS No. 6314 ZZ PIEZA 1

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 11 DE 16 .



149 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1150 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 150 HP. PIEZA 1151 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 2

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P, 480 V. 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I

152 EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR CON CARGA Y EN VACÍO ANTES DE LA REVISIÓN.

LOTE 2

153 DESENSAMBLE. REVISIÓN FÍSICA. DICTAMEN. ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 20 HP.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P

154 REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PIEZA 1155 REPOSICION DE BALEROS No. 73108 PIEZA 1156 REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ PIEZA 1157 REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ PIEZA 1158 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1159 REPOSICION DE TERMINAL TIPO ZAPATA PIEZA 2160 REPOSICION E INSTALACION DE TORNILLOS PIEZA 1161 REPOSICION E INSTALACION DE EMPALME PIEZA 2162 REPOSICION E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORNILLOS PIEZA 1163 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP PIEZA 1164 APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA A TUBERÍA

DE ¾”Ø.ML 1

165 APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA A TUBERIA CONDUIT DE 1" Ø.

ML 1

"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P. 440 V., 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P .I.”

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 12 DE 16 .




LOTE 2


LOTE 2

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P.

168 REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PIEZA 1169 REPOSICION DE BALEROS No. 7310B PIEZA 1170 REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ PIEZA 1171 REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ PIEZA 1172 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1173 REPOSICION DE TERMINAL TIPO ZAPATA PIEZA 2174 REPOSICION E INSTALACION DE TORNILLOS PIEZA 1175 REPOSICION E INSTALACION DE EMPALME PIEZA 1176 REPOSICION E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORNILLOS PIEZA 1177 REPOSICION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 15

HP. PIEZA 1

178 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 1"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P 480 V., 1800 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I “


LOTE 2


LOTE 2


PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 13 DE 16 .



181 REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PIEZA 1182 REPOSICION DE BALEROS No. 7307 B PIEZA 1183 REPOSICION DE BALEROS No. 6207 ZZ PIEZA 1184 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1185 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 1186 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP PIEZA 1

"MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, 480 V, 1700 RPM, DE BOMBA PRESA A.P .I."


LOTE 2

188 DESENSAMBLE, REVISIÓN FÍSICA, DICTAMEN, ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 7.5 HP.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES DE ACUERDO AL DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP

189 REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PIEZA 1190 REPOSICION DE BALEROS No. 6307 B PIEZA 1191 REPOSICION DE BALEROS No. 6206 ZZ PIEZA 1192 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1193 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP PIEZA 1194 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 1

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, 440 V., 1700 RPM, DE BOMBA PRESA A.P.I."


LOTE 2


LOTE 2

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 14 DE 16 .



197 REPOSICION DE VENTILADOR ANTICHISPA PIEZA 1198 REPOSICION DE BALEROS No. 7307 B PIEZA 1199 REPOSICION DE BALEROS No. 6207ZZ PIEZA 1200 REPOSICION DE SELLO DE HULE PIEZA 1201 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP PIEZA 1202 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA PIEZA 1203 LIMPIEZA DE CEDAZOS DE LA SUCCIÓN DE LAS

MOTOBOMBASPIEZA 1

REPOSICION DE DESARENADOR Y ACCESORIOS204 PROTECCION ANTICORROSIVA PIEZA 1205 REPOSICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 125 LIBRAS 4”Ø

BRIDADASPIEZA 1

206 REPOSICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 125 LIBRAS 8”Ø BRIDADAS

PIEZA 1

207 REPOSICION DE VALVULAS CHECK DE RETENSION HORIZONTAL 125 LIBRAS 4”Ø ROSCABLES

PIEZA 1

208 REPOSICION DE VALVULAS CHECK DE RETENSION HORIZONTAL 125 LIBRAS 8”Ø ROSCABLES

PIEZA 1

209 REPARACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE 4”Ø DIFERENTES MARCAS

PIEZA 1


PIEZA 1


PIEZA 1

212 REPOSICION DE BRIDAS DE 4”Ø 125 LIBRAS PIEZA 1213 REPOSICION DE BRIDAS DE 6”Ø 125 LIBRAS PIEZA 1214 REPOSICION DE BRIDAS DE 8”Ø 125 LIBRAS PIEZA 1

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 15 DE 16 .



MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA WDM, MODELO 8A-20, GASTO: 200 GPM, 21 PASOS. (BOMBA #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS JUJO 2, MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.)

215 DESENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

LOTE 2

216 REVISIÓN FÍSICA BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

LOTE 2

217 ENSAMBLE DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE BOMBA CENTRÍFUGA VÉRTICAL TIPO TURBINA, MARCA: WDM, MODELO 8A-20.

218 REPOSICION DE EMPAQUE GRAFITADO PIEZA 4219 REPOSICION DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 36220 REPOSICION DE FLECHA DE IMPULSORES PIEZA 2221 REPOSICION DE CHUMACERA PIEZA 36222 REPOSICION DE CHUMACERA PORTACHUMACERA PIEZA 36223 REPOSICION DE FLECHA DE AJUSTE PIEZA 2224 REPOSICION DE TUERCA DE AJUSTE PIEZA 2225 REPOSICION DE MANGUITO CONICO DE IMPULSOR PIEZA 18226 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE SUCCION PIEZA 2227 REPOSICION DE BUJE DE TAZON INTERMEDIO PIEZA 36228 REPOSICION DE BUJE DE TAZON DE DESCARGA PIEZA 2229 REPOSICION DE IMPULSOR PIEZA 2230 REPOSICION DE COPLE DE FLECHA INTERMEDIA PIEZA 36231 REPOSICION DE TUBERIA DE COLUMNA PIEZA 8

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 16 DE 16 .



232 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A TUBERIA DE COLUMNA

PIEZA 36

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P, 480 V. 1800 RPM, DE BOMBAS #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS JUJO 2

233 EFECTUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE MOTOR DE 60HP. CON CARGA Y EN VACÍO ANTES DE LA REVISIÓN.

LOTE 2

234 DESENSAMBLE. REVISIÓN FÍSICA. DICTAMEN. ENSAMBLE Y MONTAJE DEL MOTOR DE 60 HP.

LOTE 2

REPOSICION DE PARTES SEGÚN DICTAMEN DE MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P 480 V. 1800 RPM, DE BOMBAS #1 Y #2 DE POZOS SOMEROS JUJO 2

235 REPOSICION DE VENTILADOR. PIEZA 2236 REPOSICION DE BALEROS No.7310-BEM POR METODO DE

DILATACION.PIEZA 2

237 REPOSICION DE BALEROS No. 6310ZZ POR METODO DE DILATACION.

PIEZA 2

238 REPOSICION DE BALEROS No. 6210ZZ POR METODO DE DILATACION.

PIEZA 2

239 REPOSICION DE SELLO DE HULE EN FLECHA DE BOMBA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MOTOR.

PIEZA 2

240 REPOSICION DE TERMINAL TIPO ZAPATA CALIBRE No. 6 AWG

PIEZA 6

241 REPOSICION E INSTALACION DE EMPALME PARA MOTOR.

PIEZA 6

242 REPOSICION E INSTALACIÓN DE TORNILLERIA PIEZA 2

PROVEEDOR:


FIRMA

PLAZO284

DIAS


IMPORTE ACUMULADO $




CONTRATO SAP No. .

HOJA 17 DE 16 .



243 EMBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO DE 60 HP PIEZA 2

IMPORTE TOTAL CON LETRA



ANEXO “E-1LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 1.

ANEXO “E-1 “EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.

P.E.P. NO PROPORCIONARÁ NINGÚN EQUIPO.



ANEXO “E-2LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 1.

ANEXO “ E-2 “EQUIPO QUE UTILIZARA EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO.

EQUIPO MARCA Y MODELO PROPIEDADO RENTA CONDICION DE USO

CAMIONETA PICK-UP % TON.CAMIÓN HIAB 6 TONS.GRÚA DE 20 TONELADAS AUTOPROPULSABLEY AUTOTRANSPORTABLEANALIZADOR DE VIBRACIONES S PM, MICROLOG O SIMILARANALIZADOR DE EST ADO DE RODAMIENTOS S PM. BAS 10 O SIMILAR.MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTOEQUIPO DE CORTE OXIACETILENOMAQUINA SOLDADORA DECOMBUSTION INTERNA DE 300 AMPS.AMPERIMETRO DE GANCHO DE 0-600 AMPS.CAMIONETA 3 TONELADASENGRASADORA MANUAL DE I KGS.LETRINASTORNOMICROMETROS DE INTERIORES Y EXTERIORES, HASTA 12"TERMÓMETRO DIGITAL DE RAYOS INFRAROJOSJUEGO DE TORQUIMETROSFRESADORACAMARA DIGITALJUEGOS DE EXTRACTORES DE BALEROS PARA LAS MEDIDAS ESPECIFICADASSISTEMA DE COMUNICACIÓN CON RADIO A LAS UNIDADES V UNA CENTRAL DISPONIBLE



ANEXO “FLICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 1.

ANEXO “ F “MATERIAL QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.

P.E.P. NO PROPORCIONARA NINGUN MATERIAL



ANEXO “F-1LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 1.

ANEXO “ F-1 “MATERIAL QUE PROPORCIONARÁ EL PROVEEDOR.

DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES No. DE PARTE MODELO MARCA

NOTA: EL PROVEEDOR PROPORCIONA TODOS LOS MATERIALES Y LUBRICANTES QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE ESTA CONVOCATORIA, ESPECIFICADOS EN EL ANEXO “ B “ Y “ C “.



FORMATO “PPE”LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18575071-003-04

CONTRATO SAP No. .

HOJA 1 DE 1.

FORMATO “ PPE ”DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS

ESPECIALISTAS DEL LICITANTE.PERFIL PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS

NOMBRE:TITULO PROFESIONAL:CEDULA PROFESIONAL:CURRICULUM VITAE: ANEXAR DOCUMENTO

NOTA: SE DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL, DEBIENDO ANEXARSE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO PARA SU COTEJO.

EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DINÁMICO, MEDIANTE CURRÍCULUM VITAE SOPORTADO, INDICANDO LA ESPECIALIDAD Y FUNCION DESEMPEÑADA. CONTAR CON LA EXPERIENCIA EN LABORES DE SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE FALLAS Y CONDICIONES DE BOMBAS Y DEBERA AUXILIAR EN LA TOMA DE DECISIONES Y APOYAR EN EL CAMPO.

UN TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICO

NOMBRE:CATEGORIA:CURRICULUM VITAE: ANEXAR DOCUMENTO

UN TECNICO ESPECIALISTA MECANICO

NOMBRE:CATEGORIA:

CURRICULUM VITAE: ANEXAR DOCUMENTO

NOTA: LOS OPERARIOS ESPECIALISTA ELECTRICO Y MECANICO, DEBERAN PRESENTAR CONSTANCIA DE LOS CURSOS DE CAPACITACION OBTENIDOS PARA DEMOSTRAR QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL ANEXO “B”.

SUBDIRECCION REGION SURweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18575/071/2004/003/... · Web...

Documents

Transcript of SUBDIRECCION REGION SURweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18575/071/2004/003/... · Web...