SBB ver. 11 - Vejdirektoratetkls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers... · Web...

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Entreprise <nummer><Titel>

<Strækning><Etape>

<Måned og år>

Denne side skal fjernes inden udbudGENEREL VEJLEDNING

For at gøre det lettere og hurtigere for dig at formulere udbudsbetingelser har Vejdirektoratet udarbejdet udbudsparadigmer, som skal anvendes, når vi udbyder opgaver til rådgivere og entreprenører. Hele siden er en hjælp til dig og skal naturligvis fjernes, så den ikke optræder i det færdige dokument.

Det er helt afgørende, at vi meget præcist beskriver vores bestillinger, så det er klart og entydigt, hvad vi ønsker leveret. Ved at opbygge udbudsmaterialet efter en ensartet og genkendelig struktur gør vi hele udbudsprocessen lettere både for dig som VD-medarbejder og for vores leverandører!

Skabelonerne tilpasses løbende ifm. nye love, bekendtgørelser og standarder samt de erfaringer, Vejdirektoratet får løbende, vores ønsker om rationalisering og meget mere.

DERFOR SKAL DU ALTID BRUGE PARADIGMER, NÅR DU UDARBEJDER UDBUD!

Du skal således IKKE hente et tidligere udbud og ”blot” tilpasse det. Det kan være blevet forældet i mellemtiden! For at gøre skriveprocessen lettest mulig for dig er vejledningen en del af selve tekstens udseende. De forskellige farver, markeringer og parenteser betyder:

Rød tekst er vejledning til dig! Den kan slettes, når du er klar til det. Den røde tekst SKAL fjernes ved dokumentets færdiggørelse.

Sort tekst på hvid baggrund er standardtekst som IKKE må ændres eller slettes. Sort tekst med blå fremhævning er tekst, der skal MÅLRETTES den konkrete opgave:

- [Firkantet parentes] betyder, at du udelukkende skal tage stilling til, om teksten skal med eller ej. ORDLYDEN MÅ IKKE ÆNDRES.

- <Kantet parentes> betyder, at du SKAL skrive en opgavespecifik tekst her – fx et tidsrum

- Blå fremhævning skal ENTEN anvendes uændret ELLER tilrettes, så den passer til den konkrete opgave, ELLER fjernes.

Hvis der er behov for at tilføje tekst ud over standardtekst eller tekst fremhævet med blåt, så SKAL du markere tilføjet tekst med gul fremhævning i udkast til udbudsmateriale.

For at gøre arbejdet så let som muligt for dig og sikre et færdigt dokument uden fejl, og som præcist beskriver vores ønsker, bør du gå frem i denne rækkefølge:

1. Læs denne vejledning igennem hver gang. Selv om du mener, du kan huske, hvad der står! Skriv den eventuelt ud.

2. Aktiver ændringsfunktionen i Word og indstil den, så du ikke ser ændringerne, men kun det færdige dokument. Ændringerne kan altid kaldes frem, hvis du får brug for det.

3. Rediger tekst med blå fremhævning og [firkantede] eller <kantede> parenteser.4. Tilføj tekst, hvis det er påkrævet. Marker den med gult.5. Slet rød tekst, når du er sikker på, at vejledningen er forstået. Du kan kalde teksten frem igen,

så længe du ikke har ”accepteret” ændringerne i Word.6. Læs dokumentet omhyggeligt igennem. Hænger det hele sammen?7. Først NÅR BÅDE DU OG DEN DOKUMENTANSVARLIGE er sikre på, at alt er korrekt og kan

forstås entydigt af leverandøren, må du gå videre til punkt 8!8. ”Accepter alle ændringer” og fjern de blå og gule markeringer endeligt. Slå

ændringsfunktionen fra.

Det røde skema nederst på siden bruges til dokumentstyring, som sker i flere trin: I forbindelse med godkendelse af et fagspecifikt paradigme (fx afvanding) skal skemaet

udfyldes af den dokumentansvarlige for dette, dvs. netværksejer eller afdelingsleder. Skemaet slettes, når man udarbejder en projektspecifik ydelsesbeskrivelse.

GODKENDT ENHED/NETVÆRK TEMA PLANLAGT REVISION DOKUMENTNR. ADGANG

BT, 12. juli 2017 UDB-LEV Udbud og kontrahering 2018 13/19288-1[ ] Intern[ x ] Ekstern

Opdager du fejl i paradigmet eller har du forslag til forbedringer, så skal du kontakte den paradigmeansvarlige enhed eller netværk. Ændringer skal godkendes iht.” Proceduren for Drift af udbudsparadigmer”.

GODKENDT ENHED/NETVÆRK TEMA PLANLAGT REVISION DOKUMENTNR. ADGANG

BT, 12. juli 2017 UDB-LEV Udbud og kontrahering 2018 13/19288-1[ ] Intern[ x ] Ekstern

Såfremt ændringslog for tidligere revisioner, pr. 30.11.2012, ønskes til gennemsyn, kan [email protected] kontaktes.

FORSIDE OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Dato Ændring BaggrundSeptember 2016

Forside ændret til udgave, der kan redigeres i word. Forenkling af arbejdsgang ved anvendelse af paradigmet.

September 2015

I sidehoved er tilføjet felt, hvor dokumentnummer kan anføres. Behov for at kunne spore dokumentet.

BUT FOR HOVED- OG FAGENTREPRISEI teksten er anvendt forkortelsen VRG = Vejreglernes paradigmer.Dato Ændring Baggrund

Juli 2017 Generelt er Udbud og Leverandørstyring (UDB-LEV) ændret til Indkøb (IND), og der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.3.4, 3.5 og 6:Mindstekrav (til egnethed) ændret til minimumskrav.

Udbudslovens ordlyd samt ensretning med VRG.

4:Opdelt i 4.1 og 4.2.

Ensretning med VRG.

September 2016

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.2:Under Redegørelse for opdeling i delkontrakter er tilføjet ordlyd til brug for udbud af rammeaftaler.

Behov for udbygning.

3.1:Der er tilføjet ordlyd til brug for udbud af vareindkøb hhv. med/uden grænseoverskridende interesse, jf. udbudslovens afsnit IV og V.

Behov for udbygning.

6:Udbudsloven, § 159, stk. 5, er gjort gældende ved alle udbud.

Beslutning i UDB-LEV.

6: Der er tilføjet en ”opfordring” til at tilbudsgiverne vedlægger serviceattest ved fremsendelse af tilbud, og der er gjort opmærksom på, at de aktivt skal bede om dokumentation for udbudsloven, § 135, stk. 1 og 2.

Beslutning i UDB-LEV.

19. april 2016

3.3:Tilrettet, idet ESPD indgår i udbudsmaterialet ved både offentligt udbud og ved prækvalifikation.

Præcisering/ensretning med VRG.

3.5:Mindre præciseringer i afsnitsbetegnelser og tekst.

Præcisering/ensretning med VRG.

3.6.2 og 3.6.3:Tildelingsmodel ændret til prismodel.

Ledelsesbeslutning.

6:Teksten er præciseret.

Præcisering.

December 2: Udbudslov.

mailto:[email protected]

Dato Ændring Baggrund2015

Redegørelse for opdeling i delkontrakter tilføjet.3.1:Udbudsformerne tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

3.1:Vejledningstekst vedr. tærskelværdi for beplantning, pleje af træer og trærydning er tilføjet, idet arbejdet ikke længere er undtaget fra udbudspligt.

Udbudslov.

3.3:”Fælles europæiske udbudsdokument” (ESPD) tilføjet i udbudsmaterialet.

Udbudslov.

3.4:Tildelingskriterier tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

3.5.1:Udelukkelsesgrunde tilpasset, så der er særskilt formulering for hhv. tilbudsloven og udbudsloven.

Udbudslov.

3.5.2:Henvisning til pkt. nr. i udbudsbekendtgørelse ændret.

Skabelon for udbudsbekendtgørelser ændret.

3.6:Tildelingskriterier tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

5.1:Henvisning til pkt. nr. i udbudsbekendtgørelse ændret.

Skabelon for udbudsbekendtgørelser ændret.

6:Flere tilretninger, herunder krav til tilbudsbilag, aht. udbudsloven.

Udbudslov.

Generelt er ”udbudskoordinator” ændret til ”Indkøb (IND)” Mere entydig betegnelse.September 2015

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.3.1:Udbudsbekendtgørelse slettet, da den anføres i 3.3.

Undgå gentagelser.

3.1:Bestemmelse om kontrakt- og arbejdssprog flyttet til SB, ad § 1.

Kontraktbestemmelser bør stå i SB.

3.3:Udbudsbrev og kontraktparadigme tilføjet.

Ensretning med VRG.

3.5.1:Ordlyd vedr. serviceattest tilrettet VRG.

Ensretning med VRG.

3.6.3:I skema med karakterskala er tilføjet beskrivelse for karaktertrin, der tidligere stod tomme.

Behov for uddybning og præcisering.

3.6.3:Indledende tekst angående vurdering af underkriterier tilføjet.

Ønske om standardtekst.

5.3:Relevant tekst ved underhåndsbud tydeliggjort og flyttet til sidst i afsnittet.

Behov for præcisering.

6:”ansøgere” ændret til ”virksomheder” og ”ansøger” ændret til ”tilbudsgiver”.

Ordlyd tilrettet iht., at den anvendes ved offentlige udbud.

6: Behov for at forpligte

Dato Ændring BaggrundHvad angår økonomisk kapacitet er tilføjet krav om solidarisk hæftelse.

underleverandører eller andre enheder i koncernen.

Oktober 2014

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.3.5.2 og 6:Tilføjet, at udvælgelseskrav evt. kan undlades ved udbud af mindre entrepriser.

Beslutning i Udbuds- og Leverandørstyring.

5.4:Vedståelsesfrist flyttet fra SB, ad § 3, stk. 5, til BUT.

Ensretning med VRG.

6:Bilag vedr. udvælgelse omformuleret, så ordlyden svarer til paradigme for udbudsbekendtgørelse.

Tilretning til paradigme for udbudsbekendtgørelse.

Marts 2014

Der er foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser. Korrektur2:Henvisning til praktikantklausul slettet.

Ensretning med VRG (overflødig henvisning).

November 2013

Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser.3.4:Tilføjelse: Understreget, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.


6:Stykliste for tavler tilføjet.Kontaktoplysninger tilføjet.


5. juli 2013 Generelt omfatter ændringerne: ensretning med VRG indarbejdelse af praktikantklausul mindre ændringer, korrektur mv., som ikke er beskrevet

nærmere i ændringsloggen. Link til leverandørportalen ændret pga. ændret URL-

adresse.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutninger i VD.

Afsnit 2:Beskrivelse af entreprisens indhold og omfang er flyttet til SB, ad § 2, stk. 2.Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutning om praktikantklausul.

3.1:Under udbudsform er tilføjet valgmuligheden ”Udbud efter udbudsdirektivets regler for delkontrakter”.Henvisning til udbudsbekendtgørelse tilføjet.

Synliggørelse af reglerne efter aftale med Udbuds- og Leverandørstyring.

3.5.1:Første afsnit vedr. serviceattest udgået, så kun andet afsnit anvendes.

Ensretning med VRG.

3.5.2:Omformuleret, så der altid skal defineres minimumskrav og ske en udvælgelse ved offentlige udbud – både efter tilbudsloven og efter udbudsdirektivet.

Krav fra Udbuds- og Leverandørstyring.

3.6.1:Forslag til formulering ved samlet udbud af flere entrepriser er tilføjet.


3.6.2:De anførte eksempler på underkriterier er tilrettet efter hvad der typisk anvendes i VD, og vejledningsteksten er uddybet.

Ønske om bedre vejledning.

5.2: Aftalt med Udbuds- og

Dato Ændring BaggrundAfsnittet om forbehold er omformuleret. Leverandørstyring som følge

af ønske om mere uddybende forklaring af regler og praksis.

5.4:Forslag til formulering ved samlet udbud af flere entrepriser er tilføjet.


Afsnit 6:Mindre redigering af teksten samt omformuleret, så der altid kræves oplysninger om tilbudsgiverens økonomi og referencer ved offentlige udbud.

Krav fra Udbuds- og Leverandørstyring.

SB FOR HOVED- OG FAGENTREPRISEI teksten er anvendt forkortelsen VRG = Vejreglernes paradigmer.Dato Ændring Baggrund

Juli 2017 Generelt er Udbud og Leverandørstyring (UDB-LEV) ændret til Indkøb (IND), og der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 2:Enkelte vejregler er opdateret.

Behov for opdatering.

Ad § 2, stk. 3:Tilføjet, at aflevering før færdiggørelsesfristen kun kan ske efter gensidig aftale.

Undertiden kan der være behov for at kunne afvise aflevering før tid.

Ad § 3, stk. 5:Vedståelsesfrist i AB92 udgår.

Vedståelsesfrist er anført i BUT.

Ad § 10, stk. 1:”ekskl. moms” er slettet, da det er anført i ABT93, § 1, stk. 4.

Overflødig tekst.

Ad § 18 samt bilag til SB:Praktikantklausul omdøbt til lærlingeklausul.Krav om lærlingeplan tilføjet.

Behov for præcisering og udbygning.

Ad § 22, stk. 4:Bestemmelser vedr. betaling redigeret.


Ad § 25, stk. 2:Tilføjet bestemmelse om at aflevering til færdiggørelsesfristen ikke medfører bortfald af dagbod for deltidsfrister.

Voldgiftskendelse. Formålet med deltidsfristen har indflydelse på, om bod kan håndhæves.

September 2016

Der er foretaget mindre korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 2:Enkelte vejregler er opdateret.


Ad § 6, stk. 4:Tilføjet ordlyd til brug for nedrivningsentrepriser, hvor sikkerheden frigives efter 1 år.

Behov for tilføjelse.

Ad § 10, stk. 2:Præciseret ordlyd vedr. råstofafgift.


Ad § 12, stk. 2: Besluttet af styregruppe for

Dato Ændring BaggrundTilføjet ordlyd vedr. 3.mands skader på entreprenørens ejendom.

drift af udbudsparadigmer.

Ad § 13, stk. 2:Afsnit om overlæs udgået.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 5:Teksten er forkortet.

Behov for forenkling.

Ad § 22, stk. 6:Tilføjet henvisning til TBL, hvor prisindeks er angivet, såfremt der er anvendt web-tilbud.

Behov for tilføjelse.

Ad § 24, stk. 1., nr. 4:Tilføjet, at der kan anvendes andre end DMI’s målestationer.

Ensretning med VRG.

Ad § 25, stk. 2:Hævet øvre grænse for dagbodssatser.

Tilpasning til praksis.

19. april 2016 Der er foretaget mindre korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 2:Vejregler mv. er opdateret iht. gældende udgaver.Vejledningstekst vedr. afmærkningsmateriel er tilrettet som følge af, at VD fremover vil lade projekteringen af afmærkningsmateriel indgå i entreprenørens opgaver.Links er opdateret mv.


Ad § 5, stk. 1:Internet og sociale medier tilføjet i oplistning.


Ad § 5, stk. 2, samt ad § 6, stk. 1:Link til Retningslinjer og paradigmer ændret til Kvalitetsledelsessystem.


Ad § 10, stk. 2:Afholdelse af råstofafgift ved indvinding af råstoffer ændret fra at være entreprenørens udgift til at være bygherrens udgift.

Tilpasning til bedst egnet praksis.

Ad § 14, stk. 4:Under pkt. D er præciseret, at regningsbeløb fra underentreprenører kun kan tillægges 5 % én gang.


Ad § 18, stk. 1:Sætning udgået.

Gentagelse slettet/ensretning med VRG.

Ad § 42, stk. 2 og 3:Afsnit flyttet fra stk. 3 til stk. 2.

Ensretning med VRG.

December 2015

Ad § 2, stk. 2:Under pkt. T er tilføjet generel bestemmelse aht. udbudsloven § 41, stk. 1, litra 2.

Udbudsloven.

Ad § 2, stk. 2:IKT-aftale er tilføjet, idet den er obligatorisk på hovedentrepriser.Enkelte vejregler er opdateret.


Ad § 5, stk. 3:Vejledningstekst vedr. eventuel ændringsklausul tilføjet.

Udbudsloven.

Ad § 5, stk. 4:Bestemmelse vedr. underentreprenører tilføjet.

Udbudsloven.

Ad § 10, stk. 2:Låsesystemer tilføjet under bygherreleverancer.

Ønske om ens låsesystemer i tilknytning til

Dato Ændring Baggrundstatsvejene.

Ad § 18:Bodsbestemmelser vedr. arbejdsklausul tilføjet.

Cirkulære om arbejdsklausuler

Ad § 22, stk. 4:Henvisning til JobManager slettet.

Aht. eventuelt nyt afregningssystem.

Generelt er ”udbudskoordinator” ændret til ”Indkøb (IND)” Mere entydig betegnelse.September 2015

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.Ad § 1, stk. 6:Kontrakt- og arbejdssprog tilføjet/flyttet fra BUT.

Kontraktbestemmelser bør stå i SB.

Ad § 2, stk. 1:Tekst vedr. fastprisperiode samt cirkulære om pris og tid flyttet til ad § 2, stk. 2.

Ensretning med VRG.

Ad § 2, stk. 2:Vejregler mv. er opdateret til gældende udgaver.


Ad § 2, stk. 6:Afsnit om tillægsarbejder i TBL tilføjet.Tekst vedr. stykliste for tavler slettet, da den fremgår af BUT, afsnit 6.

Ensretning med VRG samt sletning af ikke relevant tekst.

Ad § 2, stk. 7:Tekst vedr. dimensionering af belægning slettet.

Emnet er dækket i SAB Varmblandet asfalt.

Ad § 3:Tekst vedr. vinterforanstaltninger tilpasset VRG.

Ensretning med VRG.

Ad § 3, stk. 3:Tekst vedr. regnefejl i TBL tilpasset VRG.

Ensretning med VRG.

Ad § 4, stk. 1:Tekst vedr. entrepriseaftalen tilpasset VRG.

Ensretning med VRG.

Ad § 6, ad § 22, ad § 28, ad § 40 og ad § 44:Tilføjet vejledningstekst, hvor der evt. kan tilføjes supplerende bestemmelser for driftsopgaver.

Aht. kontrakter, der omfatter både anlæg og drift eller kun drift.

Ad § 6, stk. 1:Tilføjet krav om, at sikkerhed skal stilles af tredjepart.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 1:Afsnit om ”utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer” er ændret til en generel bestemmelse om, at bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 1:Tilføjet valgfrit afsnit om bodsbestemmelser vedr. natur og miljømæssige foranstaltninger.

Ensretning af bodsbestemmelser.

Ad § 10, stk. 2:Slettet afsnit om tiloversblevne materialer.Tilføjet råstofafgift i oplistning.

Ensretning med VRG (overflødig bestemmelse).

Ad § 10, stk. 4:Tilføjet tekst vedr. dokumentation af 5 års leverandøransvar.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 5:Tilføjet tekst vedr. dokumentation for, at krav om 5 års leverandøransvar ikke kan opfyldes.

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 1: Ensretning med VRG.

Dato Ændring BaggrundTekst vedr. dokumentation og prøver tilpasset VRG. Overflødig tekst slettet.Ad § 12, stk. 4:Mindre justering af teksten.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 3:Afsnit om fiktive arbejder slettet, idet ad § 2, stk. 6, fra VRG i stedet er tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 4:Mindre justeringer af teksten.%-satser gjort ikke-valgfrie.

Ensretning med VRG samt ensretning i VD af %-satser.

Ad § 18, stk. 1:Mindre justeringer af teksten.Slettet 2 linjer om RUT.

Ensretning med VRG (slettet overflødig bestemmelse, da det er lovkrav).

Ad § 22, stk. 1:Tilføjet valgfrit afsnit om fælleskontrol.

Ensretning med VRG.

Ad § 22, stk. 6:Sidste afsnit forkortet, idet fakturering er beskrevet under stk. 1.


Ad § 22, stk. 10:Tilføjet valgfrit afsnit om tilbageholdelse for dokumentation.

Ensretning med VRG.

Ad § 24, stk. 1:Slettet overflødig tekst vedr. standsning af arbejdet.


Ad § 24, stk. 1, nr. 4:Afsnittet omformuleret, så der anvendes udtrykket ”spilddage som følge af vejrlig” i stedet for ”vejrligsdage”.

Ensretning med VRG.

Ad § 24, stk. 1, nr. 5:Tilføjet tekst om offentligt påbud.

Ensretning med VRG.

Ad § 27, stk. 1 og 2:Tilføjet bestemmelser om, at krav om erstatning og krav om godtgørelse skal fremsættes skriftligt.

Ensretning med VRG.

Ad § 36, stk. 1:Slettet overflødig tekst vedr. besigtigelse af arbejdet.


Ad § 36, stk. 1, ad § 37, ad § 38:Tilføjet præcisering af, at der ved delaflevering ikke defineres særskilt mangelansvarsperiode eller gennemføres særskilt 1-års og 5-års eftersyn.


Bilag: Klausul om beskæftigelse af praktikanter:Pkt. 5 og 6 præciseret.

Ensretning med VRG.

Oktober 2014 Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser. Herunder er tilføjet vejledningstekst om, at visse afsnit kan undlades ved små entrepriser.Ad § 2, stk. 2:Vejregler mv. er opdateret til gældende udgaver.


Ad § 3:Vejledningstekst vedr. vinterbekendtgørelsen er udbygget.


Ad § 3, stk. 5:Vedståelsesfrist flyttet fra SB, ad § 3, stk. 5, til BUT, afsnit 5.4.

Ensretning med VRG.

Dato Ændring BaggrundAd § 4, stk. 1:Afsnit om entrepriseaftalen og entreprenørens ydelser tilføjet.

Ensretning med SB for totalentreprise.

Ad § 6, stk. 3:Tilføjet vejledningstekst om, at man ved udbud af leverancer, skal tage stilling til sikkerhedsstillelsens størrelse.

AB92 anfører 10% for leverancer, mens der kræves 15% for entrepriser.

Ad § 10, stk. 1:Præciseret tekst vedr. utraditionelle arbejdsmetoder.


Ad § 11, stk. 1:Mindre formuleringsmæssige ændringer.

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 3:Omformuleret efter aftale med Entreprisestyring.


Ad § 14, stk. 3:Mindre formuleringsmæssige ændringer. Herunder er udtrykket ”Konkrete arbejder” udgået, da det ikke anvendes i TAG eller TBL.

Behov for forenkling og koordinering med TAG og TBL.

Ad § 14, stk. 4 - C. Materiel: Beløbet 50.000 kr. ændret til ”fast tekst” efter aftale med Entreprisestyring, da dette beløb i praksis altid anvendes.

Forenkling.

Ad § 15, stk. 2 og 4:Tilføjet nyt afsnit om entreprenørens ansvar samt om forurening.

Ensretning med VRG.

Ad § 18, stk. 1, samt § 19, stk. 1:Tekst vedr. arbejdsklausul ændret.

Nyt cirkulære om arbejdsklausuler fra Beskæftigelsesministeriet

Ad § 28, stk. 1:Valgfri tekst vedr. delaflevering tilføjet.

Behov for at kunne gennemføre delaflevering. Herunder er VRG’s tekstforslag tilføjet.

Bilag til SB - Klausul om beskæftigelse af praktikanter:Vejledning ang. antal årsværk ændret.

VD’s erfaringer fra gennemførte udbud.

Marts 2014 Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser.

Korrektur

Ad § 2, stk. 2 + ad § 5, stk. 2 + ad § 6, stk. 1:Stier til dokumenter på Leverandørportalen er ændret

Ændring af struktur på Leverandørportalen > Retningslinjer og paradigmer.

Ad § 3, stk. 5:Præciseret, at vedståelsesfrist løber fra fristen for tilbudsaflevering.

I AB92 er anført licitationsdagen, som ved 2-kuvertsystem ikke er sammenfaldende med fristen for tilbudsaflevering.

Ad § 10, stk. 2 + § 14, stk. 4 + ad § 17, stk. 3 og 4:”tilsynet” ændret til ”bygherren”

Ensretning med VRG.

Ad § 36, stk. 1:Undtagelse hhv. 3 år og 1 år for træer og buske slettet.

For al beplantning gælder 5 års mangelsansvar iht. VD’s beplantningspolitik.

November 2013

Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser.

Dato Ændring BaggrundAd § 2, stk. 1:Betegnelse af Cirkulære om pris og tid gjort mere generel/slettet styrelse og dato.

Ensretning med VRG.

Ad § 2, stk. 2:Liste over AAB’er, vejregler mv. er opdateret i pkt. R, U, V og W.

Reviderede udgaver udgivet.

Ad § 2, stk. 3:Tilføjet, at deltidsfrister kan skyldes behov for ibrugtagning.

Ønske om at kunne definere deltidsfrister, selvom der ikke sker aflevering.

Ad § 6, stk. 6:Tilføjet tekst vedr. ibrugtagning.

Præcisering i forlængelse af tilføjelsen vedr. deltidsfrister i ad § 2, stk. 3.

Ad § 10, stk. 1:Tekst vedr. færdselsregulerende foranstaltninger tilpasset.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 2:Flere eksempler på bygherreleverancer tilføjet.

Konkret forekommende bygherreleverancer.

Ad § 10, stk. 2:Tekst vedr. afgifter, gebyrer mv. omredigeret.

Behov for opdeling i ”entreprisens gennemførelse” og ”permanente anlæg”.

Ad § 14, stk. 3:Tekst tilpasset, men modellen er uændret.

Behov for mere letlæselig tekst.

Ad § 18, stk. 1:Tilføjet afsnit om RUT.

Ensretning med VRG.

Ad § 19, stk. 1:Tilføjet tekst om møder.

Ensretning med VRG.

Ad § 22, stk. 6:”Erhvervs- og Byggestyrelsen” ændret til ”en statslig styrelse”.

Ensretning med VRG.

Ad § 28, stk. 2:Slettet ”uvæsentlige”.

Ensretning med VRG.

Bilag med praktikantklausul:Vejledningstekst tilpasset Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud” af 30. august 2013.

Forpligtelse for statslige bygherrer iht. finansloven for 2013 er nu udmøntet i en vejledning.

Bilag med praktikantklausul:Bod i pkt. 7 ændret til 50.000 kr.

Beslutning i VD.

27. maj 2013 Generelt omfatter ændringerne: ensretning med VRG’s arbejdsudgave af SB-P(T)

af maj 2013 indarbejdelse af praktikantklausul indførelse af nedre grænse for sikkerhedsstillelse ændring af begyndelsesindeks til tilbudsdagen i

stedet for 6 mdr. efter tilbudsdagen mindre ændringer, korrektur mv., som ikke er

beskrevet nærmere i ændringsloggen.Link til leverandørportalen ændret pga. ændret URL-adresse.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutninger i VD om praktikantklausul og begyndelsesindeks ved prisregulering.

Ad § 1, stk. 3, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 1, stk. 5, tilføjet. Ensretning med VRG.

Dato Ændring BaggrundAd § 2, stk. 1:Henvisning til cirkulære om pris og tid flyttet fra ad § 3.

Ensretning med VRG.

Ad § 2, stk. 2:Beskrivelse af entreprisens indhold og omfang flyttet fra BUT, afsnit 2.Entrepriseaftalen medtaget i oplistningen af aftalegrundlaget.Tilføjet felter til datering af TAG, SB og SAB.Slettet AAB – Stålautoværn. Vejregler, afmærkning på kørebanen: Dato rettet.

Ensretning med VRG, korrektur, opdatering af bilag.

AAB - Stålautoværn udgået efter aftale med CSLP/ fagnetværk for vejudstyr.

Afsnit om overdragelse flyttet fra ad § 2, stk. 2, og valgmuligheder mht. formulering er præciseret.Tekst og vejledning vedr. frister er udbygget.Henvisning til ad § 25 er slettet.

Ensretning med VRG samt internt behov for uddybning af vejledningstekst.Henvisning til ad § 25 overflødig.

Ad § 3:Tekst vedr. vinterforanstaltninger flyttet fra SAB – Arbejdsplads.

Ensretning med VRG.

Ad § 3, stk. 1: Tekst vedr. konsortium/fakturering tilpasset.


Ad § 3, stk. 4: Sætning vedr. vinterforanstaltninger slettet. Ensretning med VRG, jf. indledende afsnit i ad § 3.

Ad § 5, stk. 1:Afsnit vedr. offentligheden flyttet fra ad § 18, stk. 1.

Ensretning med VRG.

Ad § 6, stk. 1:Nedre grænse for sikkerhedsstillelse tilføjet for entrepriser < 300.000 kr.

Besluttet af Styregruppen for Kvalitet og viden/ANL-ledelsen.

Ad § 6, stk. 2, udbygget. Ensretning med VRG samt ønske om at opretholde passende sikkerhedsstillelse.

Ad § 6, stk. 6:Gjort valgfri, så den kun medtages, når der forekommer delafleveringer.

Ønske om at kunne fjerne overflødig tekst, når den ikke er aktuel.

Ad § 8, stk. 3:Tilføjet mulighed for at anføre krav til entreprenørens forsikringssummer.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 1:Afsnit om byggevarer slettet.Tekst vedr. færdselsregulerende foranstaltninger omredigeret.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 2:Tekst omredigeret og opdelt i

- Bygherreleverancer (tekst udbygget)Afgifter, gebyrer mv. (tilføjet)

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 1:Afsnit om dokumentation omredigeret.

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 2:Afsnit om manglende dokumentation tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 3:Afsnit om indvarsling af bygherren i forbindelse med


Dato Ændring Baggrundprøvning er tilføjet.Ad § 13, stk. 1:Afsnit flyttet til ad § 10, stk. 2.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 2:Afsnit om ekstraarbejder tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 3:Tekst vedr. mer- og mindrearbejder præciseret.

Ønske om at præcisere tolkningen.

Ad § 14, stk. 4:- Teksten er tilrettet.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 5:Afsnit vedr. mindrearbejder tilføjet.

Ønske om at præcisere tolkningen.

Ad § 18:Afsnit vedr. offentligheden flyttet til ad § 5, stk. 1.Afsnit om tilmelding til RUT tilføjet.Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutning om praktikantklausul.

Ad § 19:Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Direktionsbeslutning om praktikantklausul

Ad § 22, stk. 6:Begyndelsesindeks er ændret til tilbudsdagen i stedet for 6 mdr. efter tilbudsdagen.Afsnittet ”Efter fastprisperioden gælder” er gjort valgfrit, så det kan undlades ved kortvarige entrepriser.

Direktionsbeslutning om begyndelsesindeks ved prisregulering.

Ad § 24, stk. 1:Afsnit vedr. forsinkelser tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4:Tekst vedr. vejrlig tilrettet.

Ensretning med VRG.

Ad § 25, stk. 2:Vejledningstekst vedr. bod er udbygget.

Behov for uddybende vejledning.

Ad § 28, stk. 1:Mindre tilretning af tekst.

Ensretning med VRG.

Ad § 28, stk. 2:Tekst vedr. væsentlige mangler tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 31, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 32, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 34, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 36, stk. 1:Mindre tilretninger.Ændring af periode for kontrolmålinger.

Ændret periode for kontrolmålinger oplyst af fagnetværk for vejudstyr.

Ad § 36, stk. 3:Stk. 3 gjort ikke-gældende, idet tekst er flyttet til stk. 1.

Ensretning med VRG.

Ad § 42, stk. 3:Tilføjet afsnit om konkurs.

Ensretning med VRG.

Bilag med praktikantklausul tilføjet. Direktionsbeslutning om praktikantklausul.

Indhold <entreprisenummer>

INDHOLDSFORTEGNELSEBESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)......................................................13

1. Alment.......................................................................................................................................... 132. Orientering................................................................................................................................... 133. Udbud.......................................................................................................................................... 144. Spørgsmål til udbudsmaterialet.....................................................................................................205. Tilbud........................................................................................................................................... 216. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet.....................................................................................23

SÆRLIGE BETINGELSER (SB).....................................................................................25A. Aftalegrundlaget........................................................................................................................... 25B. Sikkerhedsstillelse og forsikring....................................................................................................34C. Entreprisens udførelse.................................................................................................................. 35D. Bygherrens betalingsforpligtelse...................................................................................................43E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse................................................................................................46F. Arbejdets aflevering...................................................................................................................... 48G. Mangler ved arbejdet....................................................................................................................49H. 1- og 5-års-eftersyn...................................................................................................................... 51I. Særligt om ophævelse.................................................................................................................. 51J. Tvister.......................................................................................................................................... 51

Klausul om beskæftigelse af lærlinge..............................................................................53

SIDEDokumentnr. <xx/xxxxx-x> 12 af 60

BUT <entreprisenummer>

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1. Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering

Da BUT bortfalder ved indgåelse af kontrakt, skal alle oplysninger i Orientering, som skal være gældende efter kontrakt, også fremgå af kontraktgrundlaget, der er oplistet i SB ad § 2 stk. 2.

Ordregiver er Vejdirektoratet.

Denne entreprise er en del af <etapenummer> <etapenavn>, som udgør den <geografisk placering> del af vejforbindelsen <strækningsbetegnelse>.

Medtages ved EU-udbud:Redegørelse for opdeling i delkontrakter iht. udbudsloven, § 49ENTEN[Projektets entreprisearbejder er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud og kontraktadministration.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. De enkelte entrepriser udbydes særskilt.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. Visse entrepriser udbydes samlet, mens øvrige entrepriser udbydes særskilt.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. Alle entrepriser udbydes samlet.]ELLER (anvendes ved udbud af rammeaftaler om vareindkøb eller entreprisearbejder)[Ydelserne er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud og kontraktadministration.]ELLER (anvendes ved udbud af rammeaftaler om vareindkøb eller entreprisearbejder)[Ydelserne er opdelt i en række delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn.]

Entreprisen er benævnt ”<entreprisenummer> <entreprisenavn>” og omfatter <beskrivelse>.

<Motor>vejen er stationeret fra <verdenshjørne> mod <verdenshjørne> med udgangspunkt i st. <stationering> og sluttende i st. <stationering>.

SIDE13 af 60


Entreprisen er beliggende i Region <regionnavn> og <kommunenavn1, kommunenavn 2, <…> kommuner.

Enten anføres:Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Arbejdsplads.Eller:Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise:

<Entreprisenummer> <entreprisenavn> <arbejdets type, f.eks. broarbejde, jordarbejde osv.>

<Entreprisenummer> <entreprisenavn> <arbejdets type, f.eks. broarbejde, jordarbejde osv.>

Ledningsarbejder <…>

Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang.

Her bør kun anføres omtrentlige datoer, fx måned eller kvartal samt år. Præcise datoer anføres i SB.Arbejdet skal udføres i perioden <start dato> til <slut dato>.

3. Udbud

3.1 Udbudsform

Angående tærskelværdi for rene trærydnings- og beplantningsentrepriser samt pleje af træer:Trærydning, beplantning og pleje af træer er tjenesteydelser iht. EU’s klassifikationssystem (CPV-koder), dvs. tærskelværdierne for tjenesteydelser er gældende, når man skal vurdere, om entreprisen skal i EU-udbud. AB92 anvendes dog som kontraktgrundlag.

Vareindkøb under tærskelværdien for EU-udbud:Denne BUT kan også anvendes ved vareindkøb. Hvis opgaven er mindre end tærskelværdien for EU-udbud, bistår Indkøb (IND) med at vurdere, om opgaven har grænseoverskridende interesse, og om den skal i EU-udbud. Retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne for EU-udbud er under udarbejdelse. Man kan frit vælge mellem at anvende BUT eller ét af de paradigmer, der henvises til i retningslinjerne..

Enten [Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.]eller[Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven.]eller[Arbejdet udbydes i underhåndsbud i henhold til tilbudsloven.]eller [Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud).]

SIDE14 af 60


eller[Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud).

Frist for ansøgning om prækvalifikation fremgår af udbudsbekendtgørelsen, pkt. IV.2.2, som kan ses på www.vejdirektoratet.dk/udbud > Aktuelle udbud, når den er offentliggjort i supplement til Den Europæiske Unions Tidende.

Efter prækvalifikation fremsendes opfordring til at afgive tilbud til de prækvalificerede firmaer.]eller(Anvendes kun efter aftale med Indkøb (IND). Hvis projektet som helhed er underlagt udbudsdirektivet, kan op til 20 % af kontrakterne håndteres som delkontrakter, hvor man undlader EU-udbud. Samtidig skal hver af disse kontrakter være under tærskelværdien for delkontrakter.)[Arbejdet udbydes efter udbudslovens regler for delkontrakter.

Udbuddet er åbent for alle interesserede tilbudsgivere.] eller [Arbejdet udbydes efter udbudslovens regler for delkontrakter.

Udbuddet er kun åbent for indbudte tilbudsgivere.]

Tilbud skal afgives på <dansk>.

3.2 Kontraktform

Arbejdet udbydes i hoved-/fagentreprise.

3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:

Udbudsbrev anvendes normalt kun ved begrænset udbud uden prækvalifikation og underhåndsbud.

”Det fælles europæiske udbudsdokument” medtages ved udbud efter udbudsloven (EU-udbud).

Udbudsbrev. Nærværende BUT. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, fra og med pkt. C. Kontraktparadigme. Tilbudsliste. ”Det fælles europæiske udbudsdokument” (ESPD): Vejledning og xml-fil. Udbudsbekendtgørelse.

SIDE15 af 60


3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system

(2-kuvert system anvendes kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet, så blå del af overskriften fjernes, når der anvendes laveste pris)

Ved udbudsformen begrænset udbud/licitation eller underhåndsbudsamt tildelingskriteriet laveste pris:[Bedømmelsen sker i 2 faser:

Ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen offentligt udbud/licitation, hvor der er stillet minimumskrav samt tildelingskriteriet laveste pris:[Bedømmelsen sker i 2 faser:

Der sker en udvælgelse, hvor tilbud fra tilbudsgivere, der ikke opfylder minimumskrav, jf. afsnit 3.5, samt ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen offentligt udbud/licitation, hvor der er stillet minimumskrav samt tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet:[Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6.

Bedømmelsen sker i 3 faser:

Tilbudskuverter mærket ”Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter” åbnes, og der sker en udvælgelse, hvor tilbud fra tilbudsgivere, der ikke opfylder minimumskrav, jf. afsnit 3.5, samt ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.

Kuverter mærket ”Del 1 - Pris” åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen begrænset udbud/licitation samt tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet:[Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet.

SIDE16 af 60


Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6.

Bedømmelsen sker i 3 faser:

Tilbudskuverter mærket ”Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter” åbnes, og der sker en gennemgang, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.

Kuverter mærket ”Del 1 - Pris” åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

3.5 Betingelser for deltagelse

3.5.1 Dokumentation angående udelukkelse/serviceattest

Ved udbud efter tilbudsloven samt udbud efter udbudslovens regler for delkontrakter anføres:[Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1 – 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højst være 6 måneder gammel.]

Ved EU-udbud efter udbudsloven anføres:[Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1 – 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153.

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation.]

3.5.2 [Minimumskrav til egnethed]

Afsnittet medtages ved offentlige udbud.

Ved små (< ca. 10 mio. kr.) jord- og belægningsentrepriser, inkl. simple bygværker, kan det dog undlades efter nærmere aftale med Indkøb (IND). I givet fald skal der i afsnit 6 ikke stilles krav om, at tilbuddet skal vedlægges bilag vedr. udvælgelse.

Ved EU-udbud efter udbudsloven anføres:[Minimumskrav til egnethed fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1).]

SIDE17 af 60


Ved udbud efter tilbudsloven anføres (beløb fastsættes af Indkøb (IND), idet det bør være max. 2 gange kontraktens anslåede værdi, jf. udbudsloven § 142, stk. 2):[Krav til tilbudsgiverens økonomiske kapacitet:Nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst <beløb> mio. kr.

Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet:Tilbudsgiveren skal have erfaring med udførelse af entrepriser indeholdende <……..>.]

3.6 Tildeling

3.6.1 Generelt

Ved nationale udbud efter tilbudsloven:Enten[Kriterium for tildeling er laveste pris.]Eller[Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.]Eller (ved samlet udbud af flere entrepriser – ordlyden drøftes med Indkøb (IND))Kriterium for tildeling er <laveste pris/økonomisk mest fordelagtige tilbud> for det samlede udbud af entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel>, idet der vælges den <laveste/økonomisk mest fordelagtige> tilbudssammensætning.

Ved EU-udbud efter udbudsloven:Enten [Kriterium for tildeling er pris.]Eller (en beskrivelse af, hvordan omkostninger evalueres, indføjes efter aftale med Indkøb (IND))[Kriterium for tildeling er omkostninger.]Eller (svarer til økonomisk mest fordelagtige tilbud ved udbud efter tilbudsloven)[Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet.]Eller (ved samlet udbud af flere entrepriser – ordlyden drøftes med Indkøb (IND))Kriterium for tildeling er <pris/omkostninger/bedste forhold mellem pris og kvalitet> for det samlede udbud af entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel>, idet der vælges den tilbudssammensætning med <den laveste pris/det bedste forhold mellem pris og kvalitet>.

3.6.2 [Underkriterier

(Afsnittet medtages kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet)

Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling:

UnderkriteriumA – Pris<B – Teknisk løsning><C – Anlægslogistik><D – Trafikafvikling><E – Styring og koordinering>

SIDE18 af 60


Underkriterium<F – Projektorganisation og kompetencer ><G – Æstetik><H – Miljø>

De anførte underkriterier er eksempler og i praksis anbefales det at begrænse sig til 2 – 3 underkriterier, inkl. Pris. Underkriterier og prissætningen af dem i afsnit 3.6.3 fastlægges i et internt notat, som udarbejdes sammen med Indkøb (IND) og godkendes af ledelsen, før udbudsmaterialet færdiggøres.

3.6.3 Tildelingsmodel

(Afsnittet medtages kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet)

Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, og den indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som er tilbudssummen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier.

Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet således, at ved middel kvalitet sker der ingen korrektion af tilbudssummen, ved kvalitet over middel gives der et fradrag i tilbudssummen, og ved kvalitet under middel gives der et tillæg til tilbudssummen.

Den samlede evalueringspris er fiktiv og kun til brug for evalueringen, og den er således ikke et udtryk for kontraktsummen.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris.

Kvaliteten af de kvalitative underkriterier bedømmes ud fra følgende karakterskala:

Prissætningen af karaktererne sker i samarbejde med Indkøb (IND), jf. 3.6.2. TIPS: Markér skema, inkl. linje før og efter skema, når turkis baggrund skal fjernes.

Karakter

Beskrivelse Fiktivt tillæg til tilbudssum eller fradrag i tilbudssum

(kr., ekskl. moms)Underkriterium B

Underkriterium C

10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser

÷ 5 x X00.000 ÷ 5 x Y00.000

9 Gives for tilbud med særdeles tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

÷ 4 x X00.000 ÷ 4 x Y00.000

8 Gives for tilbud med meget tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

÷ 3 x X00.000 ÷ 3 x Y00.000

7 Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet

÷ 2 x X00.000 ÷ 2 x Y00.000

6 Gives for tilbud med lidt over middel ÷ X00.000 ÷ Y00.000

SIDE19 af 60


Karakter

Beskrivelse Fiktivt tillæg til tilbudssum eller fradrag i tilbudssum

(kr., ekskl. moms)Underkriterium B

Underkriterium C

opfyldelse af underkriteriet5 Gives for tilbud med middel

tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

0 0

4 Gives for tilbud med lidt under middel opfyldelse af underkriteriet

+ X00.000 + Y00.000

3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 2 x X00.000 + 2 x Y00.000

2 Gives for tilbud med utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 3 x X00.000 + 3 x Y00.000

1 Givet for tilbud med meget utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 4 x X00.000 + 4 x Y00.000

0 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt)

+ 5 x X00.000 + 5 x Y00.000

]

Der indføjes her beskrivende tekst, der redegør for hvad der lægges vægt på ved bedømmelsen for hvert af underkriterierne B – X. Drøftes med Indkøb (IND).

Underkriterium <B……>Ved vurdering af underkriteriet tillægges følgende forhold betydning:

……… ………

Underkriterium <C……>Ved vurdering af underkriteriet tillægges følgende forhold betydning:

……… ………

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

http://skat.dk http://mst.dk http://at.dk

SIDE20 af 60

http://at.dk/

http://mst.dk/

http://skat.dk/


4. Spørgsmål til udbudsmaterialet

4.1 Spørgsmål pr. e-mail

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] med kopi til <e-mail adresse oplistes>.(kun VD-medarbejderes e-mailadresser må anføres)

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre rettelsesblade/supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, på www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Rettelsesblade/supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”<Udbudsnr.> Spørgsmål vedr. ………”

4.2 Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde <angiv tidspunkt>, <angiv sted>. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr. e-mail.

De bydende bedes tilmelde sig orienteringsmødet med antal deltagere senest <indsæt dato> pr. e-mail til <e-mail adresser oplistes>.

5. Tilbud

5.1 Alternative tilbud

Enten (ved udbud efter tilbudsloven)[Alternative tilbud modtages ikke.]

Eller (ved udbud efter tilbudsloven)[Alternative tilbud modtages.]

Eller (ved EU-udbud efter udbudsloven)

SIDE21 af 60

http://www.vejdirektoratet.dk/

mailto:[email protected]


[Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.10.]

Såfremt alternative tilbud modtages, beskrives her de minimumskrav, som alternative tilbud skal opfylde (evt. med henvisning til det øvrige udbudsmateriale).

5.2 Forbehold

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Enten (ved tildelingskriteriet laveste pris):[Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”<Udbudsnr. og titel>”. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.]

Eller (ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet):[Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv. ”<Udbudsnr. og titel> Del 1 - Pris” og ”<Udbudsnr.. og titel>. Del 2 – Øvrige tilbudsdokumenter.” Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.]

Tilbud skal afleveres i <1 eksemplar>.

Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel.

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

Tilbud skal være modtaget hos

Vejdirektoratet, receptionen<adresse>

senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk /udbud > Aktuelle udbud.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

SIDE22 af 60

http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx


Enten:[Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.]

Eller, hvis 2-kuvert systemet anvendes:[Tidspunktet for åbning af priskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser.

Priskuverter åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.]

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

For underhåndsbud kan anføres (al ovenstående tekst i 5.3 – også hvid tekst - slettes): [Elektroniske tilbud modtages på e-mail adressen <……[email protected]>. Bygherren sikrer, at oplysningerne ikke kommer til kendskab for udenforstående eller uberettigede før indleveringsfristens udløb.

Tilbud skal være modtaget senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.]

5.4 Vedståelse af tilbud

Ved offentligt udbud efter udbudsloven skal man være opmærksom på, at fristen i udbudsbekendtgørelsen er angivet til det samme eller er undladt oplyst.Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum <28> kalenderdage fra tilbudsfristen.

5.5 Tilbud på flere entrepriser

Hvis der udbydes flere entrepriser samlet, og tilbudsgiverne får mulighed for at give rabat, formuleres tekst i samarbejde med Indkøb (IND). Tekstforslag:

Entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel> er udbudt samlet, og tilbudsgiver kan afgive tilbud på den ene eller på begge entrepriser. Som det fremgår af tilbudslisten, har tilbudsgiver mulighed for at give rabat ved tildeling af begge entrepriser.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge entrepriser, men kun ønsker at overtage én entreprise, skal dette anføres på tilbudslistens forside.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet.

Enten (ved tildelingskriteriet laveste pris): [Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. udbudsloven, § 159, stk. 5.]

Tilbudsliste. Udfyldt stykliste for tavler

SIDE23 af 60

http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx


Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Eller (ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet):[Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet.]

Kuvert mærket ”Del 1 – Pris” (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste.

Kuvert mærket ”Del 2 – Øvrige tilbudsdokumenter” (Betingelser for deltagelse samt underkriterium <B og…oplistes>): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og e-mail adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Bilag vedr. underkriterium <B og …oplistes>: Underkriterium <..>: Der vedlægges <…. > Beskrivelsen ønskes begrænset til

<xx> sider, ekskl. bilag. Underkriterium <..>: Der vedlægges <…. > Beskrivelsen ønskes begrænset til

<xx> sider, ekskl. bilag.

Ved offentligt udbud (både efter tilbudsloven og udbudsloven) skal disse oplysninger kræves, bortset fra de anførte undtagelser i 3.5.2:Bilag vedr. betingelser for deltagelse: Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår

(revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab). o For virksomheder, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes

oplysningerne for så lang en periode som muligt. o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal

oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Referenceliste med <…….arbejder> indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Ved offentligt udbud efter udbudsloven (EU-udbud) skal disse bilag kræves: [For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer

tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver.

SIDE24 af 60


Udfyldt ”fælles europæisk udbudsdokument” (ESPD). Xml-fil til udfyldelse er vedlagt udbudsmaterialet. Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal der udfyldes et separat dokument for hver virksomhed. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal der vedlægges separat dokument for hver af disse enheder.]

Ved alle udbud efter udbudsloven (EU-udbud) medtages: [Serviceattest, max. 6 mdr. gammel. Tilbudsgiverne opfordres til at vedlægge

serviceattest, da ordregiver ikke må tildele kontrakten, før serviceattesten er modtaget fra vinderen, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at ved bestilling af serviceattest, skal man aktivt bede om dokumentation for forholdene i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2.]

SIDE25 af 60

SB <entreprisenummer>

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92.

Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december.

Ad § 1, stk. 6 Kontrakt- og arbejdssproget er <dansk>.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 2 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen er beliggende <i/ved ……kommune, by el. lign. anføres>, og den omfatter i hovedtræk:

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. <antal km> motorvej, <antal km> motortrafikvej, <antal km> hovedlandevej, <antal> ramper, <antal km> kommuneveje, <antal> rundkørsler… …

<eventuelle bygværker anføres> <eventuel nedrivning af bygværker anføres> <eventuel opbrydning af nedlagte veje anføres> <eventuel udførelse og drift af afmærkningsmateriel anføres> <eventuelt vejbelysningsanlæg anføres> <…>

Entreprisen omfatter følgende optioner: <…>

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.

Oplysninger om hovedmængder kan evt. undlades ved mindre entrepriser.Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

SIDE26 af 60


ca. <antal> m3 råjordsarbejderca. <antal> m3 levering af indbygningsegnet råjordca. <antal> m3 muldafrømningca. <antal> m3 bundsikringsgrusca. <antal> m3 stabilt grusca. <antal> m3 muldudlægning ca. <antal> m afvandingsledningerca. <antal> m2 opbrydning af asfaltca. <antal> t asfaltca. <antal> m2 overfladebehandlingca. <antal> m stålautoværnca. <antal> m afmærkning på kørebaneca. <antal> m2 græssåning

<antal> stk. stibroer<antal> stk. faunapassager

For entrepriser med bygværker:ca. <antal> t slap armeringca. <antal> m spændt armeringca. <antal> m3 betonca. <antal> m2 fugtisoleringca. <antal> m2 brobelægningca. <antal> m broautoværn ca. <antal> m2 skråningsbeklædningca. <antal> m borede pæleca. <antal> m interimsspuns

For tavleentrepriser:<antal> stk. færdselstavler<antal> stk. pilvejvisere og vejnavneskilte<antal> stk.frakørsels- og tabelvejvisere på almindelig vej<antal> stk. bassintavler<antal> stk. vejvisningstavler på almindelig vej<antal> stk. vejvisningstavler på motorvej<antal> stk. portal med portaltavler

For entrepriser med vejbelysning:ca. <antal> m Kabelgrav 0,8m inkl. sandlomme og dækbåndca. <antal> m Styrede underboringer i <110mm> rørca. <antal> m Kabel <4x16mm² NOIK-AL-M> i kabelgravca. <antal> m Kabel <4x16mm² NOIK-AL-M> i rørca. <antal> m Kabel <2x1,5mm² H05RN-F> i mastca. <antal> stk. Fundamenter <Type 3>ca. <antal> stk. Master <9m> inkl. armaturarme <0,5m>ca. <antal> stk. Armaturerca. <antal> stk. Masteindsatseca. <antal> stk. Vejbelysningsskab inkl. jordelektrode mv.ca. <antal> stk. Målerskab

SIDE27 af 60


For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprenørens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af <måned år>.

E. Særlige betingelser (SB) af <måned år>.

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af <måned år>.

IKT-beskrivelse skal altid medtages ved udbud af hovedentrepriser.G. IKT Grundlag (Informations- og Kommunikationsteknologi) af <måned år>.

H. Tegningsbilag, entreprise <entreprisenummer> <entreprisenavn>, <måned år>, jf. fortegnelse i hæftet.

I. Tegningsbilag - Trafikafvikling, entreprise <entreprisenummer> <entreprisenavn>, <måned år>, jf. fortegnelse i hæftet.

J. Plan for håndtering af forurenet jord for entreprise <entreprisenummer> <entreprisenavn>, <måned år>, med tilhørende tegninger.

K. Ledningsprotokol <entreprisenummer> <entreprisenavn>, <måned år> med tilhørende tegninger.

L. Vandsynsprotokol <entreprisenummer> <entreprisenavn>, <måned år> med tilhørende tegninger.

M. Bygningsbeskrivelse <betegnelse>,<måned og år>.

N. Tilladelse til afgravning og indbygning af rabatjord og forurenet jord.

O. Miljørapporter med tilhørende bilag <betegnelse>, <måned og år>.

P. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af <måned år>.

Kun projektspecifikke UKP skal anføres her. Hvis der skal henvises til UKP-paradigme, gøres dette i SAB – Styring og samarbejde, afsnit 6.2.Q. Udbudskontrolplaner (UKP).

R. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag <entreprisenummer> <entreprisenavn>,<måned og år>.

Kun relevante AAB’er medtages. VIGTIGT: Udgivelsesdatoer kontrolleres på http://vejregler.lovportaler.dk. S. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

SIDE28 af 60

http://vejregler.lovportaler.dk/


AAB - Styring og samarbejde, juni 2016 AAB - Arbejdsplads, januar 2017 AAB - Jordarbejder, april 2016 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, december 2016 AAB - Bundsikringslag af forbrændingsslagge, marts 2012AAB - Stabilt grus, december 2016 AAB - Hydraulisk Bundne Bærelag, november 2009AAB - Jordstabilisering, marts 2013 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Asfaltbump, februar 2011 AAB - Overfladebehandling, november 2007AAB - Overfladebehandling, revisionshæfte december 2011 AAB - Brolægning, september 2007

AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010

AAB - Vejudstyr. Fælles for vejudstyr, maj 2011AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011 AAB - Broautoværn og -rækværker, september 2011 AAB - Støjskærme, februar 2012

AAB - Betonbro. Fundering, august 2012 AAB - Betonbro. Stillads og form, august 2012 AAB - Betonbro. Slap armering, august 2012AAB - Betonbro. Spændt armering, august 2012AAB - Betonbro. Beton, august 2012AAB - Betonbro. Betonelementer, november 2012AAB - Betonbro. Betonreparation, august 2012AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering, januar 2011AAB - Bilag, Betonbro. Fugtisoleringssystemer, september 2015AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionshæfte, februar 2009

(11.1-11.6), brobelægninger november 2006 (11.7-11.8), brobelægninger november 2004 (11.10), brobelægninger november 2004

AAB - Bilag, Betonbroer, Brobelægninger, juni 2015AAB - Betonbro. Lejer, august 2012AAB - Betonbro. Elastiske fuger, november 2012AAB - Betonbroer, Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010Nedenstående medtages kun i entrepriser, hvor ledningsarbejder i eksisterende belægningsarealer udgør en væsentlig del af arbejderne. Vær opmærksom på, at denne på flere punkter er i uoverensstemmelse med SB og andre SAB’er.AAB - Ledningsgrave, december 2008

Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning, december 2005

T. AB 92

SIDE29 af 60


U. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som ”eller tilsvarende”.

Nedenstående håndbøger overvejes i entrepriser, der indeholder afmærkning, tavler, trafikafvikling eller belysning. Kun relevante håndbøger, vejregler, instrukser, bestemmelser m.v. medtages. VIGTIGT: Udgivelsesdatoer kontrolleres på http://vejregler.lovportaler.dk.V. Håndbøger m.m.:

Håndbøger m.m., afmærkning: Generelt om afmærkning på kørebanen, december 2012 Afmærkning på kørebanen, Tværafmærkning, november 2012 Afmærkning på kørebanen, Længdeafmærkning, november 2012 Afmærkning på kørebanen, Tekst og symboler, maj 2013 Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, maj 2013 Afmærkning på kørebanen, pilafmærkning, november 2012 Afmærkning på kørebanen, Standsning og parkering, december 2012 Afmærkning på kørebanen, Hæfte 7 Eksempler, Juli 2006

VD’s praksis er normalt, at afmærkning udbydes med funktionskrav og skal projekteres af entreprenøren, og håndbøger vedr. projektering medtages derfor:Håndbøger, projektering af afmærkningsmateriel, ekskl. tavleportaler: 9.10.10.0. Generelt, oktober 1995 9.10.10.1. Valg og dimensionering, marts 2008 9.10.10.2. Dimensioneringsdiagrammer, juli 2000. 9.10.10.3.1 Dimensioneringseksempler, juli 2000. 9.10.10.4. Projekttegninger, juli 2008

Normalt projekterer VD tavleportaler. Håndbøger vedr. projektering af tavleportaler medtages kun, hvis entreprenøren undtagelsesvis har projekteringsansvaret.Håndbøger, projektering af tavleportaler: 9.10.14.0 Generelt oktober 1995 9.10.14.1 Valg og dimensionering marts 2008 9.10.14.2 Dimensioneringsdiagrammer oktober 1995 9.10.14.3.1 Dimensioneringseksempler oktober 1995 9.10.14.3.2 Projekteringseksempler oktober 1995 9.10.14.4 Projekttegninger juli 2008

Håndbøger, færdselstavler: Generelt om færdselstavler, januar 2014 Advarselstavler, juni 2015 Vigepligtstavler, juli 2014 Forbudstavler, august 2015

SIDE30 af 60


http://sd.ds.dk/extranet/


Påbudstavler, juli 2013 Oplysningstavler, april 2014 Undertavler, juli 2013 Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 Tavleoversigt, februar 2013 Katalog. Samlet oversigt over varianter af færdselstavler, vejvisningstavler samt kant- og baggrundsafmærkninger, februar 2013

Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008

Håndbog. Vejbelysning, april 2015

Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr, oktober 2015

Håndbog. Projektering af støjskærme, januar 2015

Håndbog. Drift og vedligehold af støjskærme, januar 2015

W. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.:Instruktion. Råden over vejareal, Vejdirektoratet, januar 2016 (kan hentes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Vej- og trafikfaglighed/Trafikafvikling > Råden over vejareal)

Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Anlæg og drift, oktober 2013

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013

Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. Anlæg og drift, marts 2015

Midlertidig vejafmærkning, juni 2015

Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder m.m., Rapport 501 – 2014

Instruks for informationsskilte ved vejarbejde på statsveje, juli 2014 (kan hentes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Vej- og trafikfaglighed/Trafikafvikling > Informationsskilte)

Kun relevante bestemmelser medtages. VIGTIGT: Udgivelsesdatoer kontrolleres.X. Øvrige forskrifter

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010

Tilsynshåndbog for støbestilladser, november 2015

Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010

Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober 2010

SIDE31 af 60

http://vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx



Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001

Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2015

Fauna- og menneskepassager – en vejledning, november 2011

Vejledning. Hegning langs veje, oktober 2011

Håndbog. Afvandingskonstruktioner – bassiner, november 2015

Der kan være andre specifikke forskrifter som f.eks. Banedanmarks regelsæt (se www.bane.dk), der kan nævnes ved særlige arbejder. Dem må den projekterende selv være opmærksom på at finde frem.

Det under punktnumrene <C> - <R> nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Aktuelle udbud.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk

Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk /udbud > Forkortelseslister.

Ad § 2, stk. 3 Kontrakten kan påregnes indgået <dato eller xx uger efter afgivelse af tilbud>, og arbejdet kan påregnes tilladt igangsat i marken <dato>.Hvis entreprisearealer ikke kan overdrages samlet, anføres:Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads.

Følgende tidsfrister skal overholdes:1. IgangsætningsfristIgangsætningsfristen skal være mindst 20 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen jf. Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 vedr. ”Pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.”, dog kun for entrepriser > 400.000 kr. ekskl. moms.Der skal angives et kriterium for, hvornår arbejdet kan fastsættes påbegyndt. Fristen skal fastsættes under hensyntagen til, at entreprenøren skal have fornøden tid til at indhente eventuelle myndighedsgodkendelser.Enten:Arbejdet med <angiv arbejdets art> skal være påbegyndt senest <dato>. Eller:Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist.

<2>. DeltidsfristerDeltidsfrister bør kun benyttes, når de er nødvendige – f.eks. pga. aftaler med 3. part. De skal begrundes med kompensation for det tab, som bygherren vil lide for tidsforsinkelsen. Anvendelsen af deltidsfrister drøftes med Indkøb (IND).Deltidsfrist 2a.

SIDE32 af 60





<Del af entreprise> skal være fuldført og klar til <aflevering eller ibrugtagning> senest <dato>.

Deltidsfrist 2b. <Del af entreprise> skal være fuldført og klar til <aflevering eller ibrugtagning> senest <dato>.

<3>. FærdiggørelsesfristEnten:Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest <dato>.Eller:Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest <….> kalenderuger efter acceptskrivelsens dato.

Medtages evt.:[Aflevering før denne dato kan kun ske efter gensidig aftale.]

Såfremt det er relevant for entreprisen at oplyse om fortidsminder, anføres:Ad § 2, stk. 4 [Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads.]

Ad § 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

[I tilbudslistens mængder indgår ”Tillægsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i anvendelse, såfremt forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen.]

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Hvis entreprisen udføres helt eller delvist i vinterperioden, medtages bestemmelser om vinterforanstaltninger:

Såfremt entreprisen kun omfatter arbejder, der ikke er omfattet af vinterbekendtgørelsens bestemmelser, dvs. rene vejarbejder såsom jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder, samt alle entrepriser på 4 mio. kr. og derunder, anføres:[Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger.]

Såfremt hele entreprisen er omfattet af vinterbekendtgørelsens bestemmelser, dvs. der indgår ingen jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder, anføres:[Entreprisen gennemføres i henhold til § 4 i ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts” (Vinterbekendtgørelsen), hvorfor alle vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.]

Såfremt entreprisen både indeholder arbejder, der er omfattet, og arbejder, der ikke er omfattet af vinterbekendtgørelsen, anføres:[For jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger.

SIDE33 af 60


For øvrige arbejder gennemføres entreprisen i henhold til § 4 i ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts” (Vinterbekendtgørelsen), hvorfor alle vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. ]

For bygværksarbejder/installationsarbejder udbudt i en hovedentreprise på under 20 mio. kr. kan aftaleformen i bekendtgørelsens § 4 ikke anvendes (men det kan den godt for fagentrepriser på under 20 mio. kr.). Entrepriser på 4 mio. kr. og derunder er dog ikke omfattet af bekendtgørelsen. Dvs. for hovedentrepriser i intervallet 4 – 20 mio. kr. skal vinterforanstaltninger afregnes.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold.

Ad § 3, stk. 5 Udgår.

Ad § 4 Entrepriseaftalen

Ad § 4, stk. 1 Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt.

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, med mindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.

SIDE34 af 60


Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdokument”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Ad § 5, stk. 3 Hvis der kan forudses et behov for at udskifte entreprenøren, kan der her indsættes en ændringsklausul, jf. udbudsloven § 182, efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.

Medtages ved EU-udbud, jf. udbudsloven § 177, stk. 2[Entreprenøren skal for hver underentreprenør oplyse juridisk repræsentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mail adresse).]

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerheds-stillelse”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Hvis der er en mulighed for, at kontraktsummen bliver mindre end 300.000 kr., medtages:[Såfremt kontraktsummen er mindre end 300.000 kr., kræves der ikke sikkerhedsstillelse.]

Hvis entreprisen omfatter drift bør indføjes særlige bestemmelser vedr. sikkerhedsstillelsen og dens nedskrivning i ad § 6, stk. 2 – 6, efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder.

Ad § 6, stk. 3 Såfremt paradigmet anvendes til en leverancekontrakt, skal der tages stilling til, om der stilles krav om 10 % eller 15 % sikkerhed.

Ved rene nedrivningsentrepriser anføres normalt:Ad § 6, stk. 4 Sikkerheden ophører 1 år efter afleveringstidspunktet.

SIDE35 af 60




Hvis sikkerheden ikke ønskes nedskrevet ved delaflevering, anføres (bestemmelsen medtages typisk sammen med ad § 12, stk. 4, og ad § 30, stk. 4):

Ad § 6, stk. 6 [Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.]

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3Hvis der er særlige krav til entreprenørens sædvanlige ansvarsforsikring, afklares forsikringssummer med Indkøb (IND), og der anføres:[Entreprenørens ansvarsforsikring skal mindst dække <…> mio. kr. ved tingskade og <…> mio. kr. ved personskade.]

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.

Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Medtages, bortset fra ved små jord- og belægningsentrepriser o.l., hvor entreprenøren ikke skal udarbejde tegninger:

Ad § 10, stk. 1 [Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.]

Det overvejes, om tegninger mv. skal forefindes på projektweb eller på arbejdspladsen eller begge dele:De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på < projektweb og på entreprenørens kontor på arbejdspladsen>, og bygherren skal have adgang til disse.

Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Medtages, såfremt entreprenøren skal etablere færdselsregulerende foranstaltninger:

SIDE36 af 60


[Færdselsregulerende foranstaltningerSåfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på <10.000> kr., pr. påtale:

Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan

Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse.]

Kan medtages ved særlige natur- og miljømæssige forhold:Natur- og miljømæssige foranstaltningerSåfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i fuld overensstemmelse med krav,der fremgår af myndighedsgodkendelser samt kontraktmaterialet, har gennemført krævede miljømæssige foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod på 25.000 kr. pr. påtale fra bygherren eller påbud fra myndighederne.

Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale eller påbud, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

Ad § 10, stk. 2

SIDE37 af 60


Hvis der forekommer bygherreleverancer, beskrives alle forhold omkring disse her:BygherreleverancerDe materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst <6> uger forinden de ønskes leveret.

Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: <Vejbelysningsskabe inkl. komponenter> <Låsesystemer til el-skabe> <Master> <Belysningsarmaturer> <Årstalsplader> <Vejautoværn> <Broautoværn>

Der henvises i øvrigt til <SAB – Vejbelysningsmateriel>.

Materialerne skal overtages af entreprenøren på aftalte steder.

Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen.

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen.

Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelseForbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren.

Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.

Bygherren afholder råstofafgift ved indvinding af råstoffer indenfor arbejdsområdet i forbindelse med entreprisens gennemførelse. Øvrige råstofafgifter afholdes af entreprenøren.

Medtages, hvis bortskaffelse af forurenet jord er en del af entreprenørens ydelse:Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

SIDE38 af 60


Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlægGebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren.

Ad § 10, stk. 4 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance.

Ad § 10, stk. 5 Den i § 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at leveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med leveranceklausul er opfyldt.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2.

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet.

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren.

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 2 Skader, som tredjemand forvolder på entreprenørens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Såfremt der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger, sker dette for entreprenørens regning.

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn ved entreprisens opstart.

SIDE39 af 60


Flg. medtages, hvis der er mulighed for, at hele eller dele af arbejdet ibrugtages før afleveringen.

Ad § 12, stk. 4 [Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.

Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.]

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 2 Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder, henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.

Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.

Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor.

For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 100 % af underposten, dog må underposten maksimalt variere +/- 15 % af hele kontraktsummen.

Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder.

Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris.

Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.

Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning

SIDE40 af 60


skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Ad § 14, stk. 4 Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag.

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført.

A. ArbejdslønEnten:[Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud.]Eller der anføres:[Hvis der ikke er anført timesatser i entreprenørens tilbud, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag:

Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år.

Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **)

Et honorar på 22 %. *) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Arbejde, indkomst og formue > Løn og arbejdsomkostninger > Arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer efter branche, lønkomponenter, lønmodtagergruppe og køn > Bygge og anlæg/Fortjeneste pr. præsteret time/Lønmodtagere uden ledelsesansvar/I alt **) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Arbejde, indkomst og formue > Løn- og arbejdsomkostninger > Lønindeks > Lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche > Bygge og anlæg/Sæsonkorrigeret

Gældende sats på udbudstidspunktet kan anføres.<Pr. <dato> er timesatsen, ekskl. honorar, beregnet til kr. <beløb> ekskl. moms.>

Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen.]

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

B. MaterialerEntreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.

SIDE41 af 60


Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv.

C. MaterielLeje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. UnderentreprenørerTil de rene regningsbeløb lægges 5 % til administration mv.

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af en underentreprenør til en underentreprenør, kan der kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb.

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet.

Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3.

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Hvis der er konstateret forurening i arbejdsområdet anføres:Ad § 15, stk. 4 Entreprenøren skal være opmærksom på, at der består en risiko for forurening i

arbejdsområdet. Entreprenøren skal i givet fald agere på en måde, der forhindrer, at der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne.

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af <Vejdirektoratet> eller <rådgiver>.

Ad § 17, stk. 3 Bygherren kan standse arbejdet, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

SIDE42 af 60


Ad § 17, stk. 4 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

ArbejdsklausulerEntreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.

Dagboden beregnes normalt til ca. 0,5 promille af entreprisesummen, dog min. 5.000 kr.:Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherrenkrævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålæggeentreprenøren en dagbod på <5.000> kr. pr. arbejdsdag, til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.

SIDE43 af 60


Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.

Såfremt entreprisen indeholder lærlingeklausul:[Klausul om beskæftigelse af lærlingeEntreprenøren skal sikre, at der anvendes lærlinge til opfyldelse af aftalen. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af lærlinge” (Bilag til SB).]

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 Der henvises til de i SAB – Styring og samarbejde beskrevne byggemøder.

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde.

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad § 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere.

Medtages, hvis der udføres andre entrepriser samtidig med denne entreprise:Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører

[Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads.

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde.]

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de følger kalendermåneden.

KlarmeldingerIngen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

SIDE44 af 60


Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse.

Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er modtaget.Såfremt entreprisen afregnes i VD’s entrepriseafregningssystem:[EntrepriseafregningssystemAconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet administreres af bygherren.

Entreprenøren skal anvende entrepriseafregningssystemet uden udgift for bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit tilbud med tilhørende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet.]

Såfremt entreprisen undtagelsesvis ikke afregnes i VD’s entrepriseafregningssystem:[Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører.

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den færdige aconto-begæring er modtaget elektronisk hos bygherren.

Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.]

Såfremt der anvendes Webvand:[Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i Webvand og overført til entrepriseafregningssystemet. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation.]

Kan medtages i driftsentrepriser, hvor der indgår gennemførelse af fælleskontrol:Konstateres der i forbindelse med fælleskontrol afvigelser i forhold til stillede krav, fastsættes følgende reduktion i afregningsbeløbet for den pågældende betalingsperiode:<beskrives…..>

Hvis entreprisen indeholder drift kan under ad § 22, stk. 4, tilføjes særlige bestemmelser om rater o.l. efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

SIDE45 af 60

http://www.vejdirektoratet.dk/


Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fastprisperioden gælderFor den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.

Følgende afsnit medtages normalt, med mindre man er helt sikker på, at entreprisen afsluttes indenfor fastprisperioden.[Efter fastprisperioden gælderFor den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode.

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler.

Enten:

SIDE46 af 60


Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes indeks som anført i tilbudslisten.Eller relevante indeks anføres:Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks:

Øvrige poster Anlæg af veje Belægningsarbejder: Asfaltarbejder Udstyr: Jernkonstruktioner Broer og tunneler: Betonkonstruktioner Øvrige hovedposter: Jordarbejder mv. El-arbejder Byggeomkostningsindeks for boliger,

delindeks for el-arbejder <andet>

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned.

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks.

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ]

Hvis entreprisen indeholder drift, og betaling for drift ikke sker månedligt, kan indføjes særlige bestemmelser om beregning af indeks efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning.

Ad § 22, stk. 10 SlutopgørelseBetaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad § 22 stk. 1.

Medtages eventuelt:Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til bygherren og godkendt, og projektet er overdraget til drift.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

SIDE47 af 60


E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser

Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen.

Ved arbejder, hvor forurenet jord kan forekomme, anføres:[Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet.

Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener.]

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste permanente målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Ved særligt vejrfølsomme arbejder kan evt. medtages specifikke kriterier, fx som nedenstående. Det skal nøje vurderes, hvad der er relevant for de konkrete arbejder, og man skal være opmærksom på, at kriterierne ikke må være i modstrid med krav anført i SAB:En forudsætning for, at vejrliget kan anerkendes som årsag til en spilddag, er, at mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

Vind: Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode

på 10 minutter)

Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør)

Temperatur: Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres

som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og

SIDE48 af 60


den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk.

Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.

ENTENSpilddage som følge af vejrlig giver kun ret til tidsfristforlængelse, når vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

ELLERFor nogle arbejder – primært bygværker – kan anføres nedenstående tabel. Tabellen, antal dage og kriterier tilpasses det aktuelle projekt. (Tabellen er ikke velegnet ved jordarbejder, hvor jordbundsforholdene spiller en afgørende rolle):I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.6 6 5 3 2 1

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.2 4 4 4 5 5

Ad § 24, stk. 1, nr. 5Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbage-holdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: Bodsstørrelser skal være realistiske og fastsættes ud fra en vurdering af bygherrens tab. Man skal således tage hensyn til, at boden er den eneste erstatning, bygherren kan få for de tab, han lider ved forsinket aflevering – herunder også for driftsudgifter. Bodsstørrelser aftales med Indkøb (IND):

Igangsætningsfrist, vejledende satser: ½ - 5 promille af entreprisesummen:For igangsætningsfristen kr. <beløb i hele tusinder>Deltidsfrister, vejledende satser: 5 – 40 promille af entreprisesummen ved entrepriser på under 5 mio. kr. og 2 – 5 promille af entreprisesummen ved entrepriser på over 5 mio. kr.:For deltidsfrist 2a: kr.<beløb i hele tusinder>

For deltidsfrist <nr.>: kr.<beløb i hele tusinder>

Formålet med deltidsfristerne har indflydelse på, om boden kan håndhæves, selvom arbejdet afleveres til færdiggørelsesfristen. Følgende bestemmelse kan medtages, hvis

SIDE49 af 60


en deltidsfrist ikke udelukkende er fastsat aht. færdiggørelsesfristen, men fx er fastsat aht. trafikafviklingen:[Aflevering af arbejdet til færdiggørelsesfristen vil ikke medføre bortfald af dagbod for overskridelse af deltidsfriste<n/erne>.]

Færdiggørelsesfrist, vejledende satser: 5 – 40 promille af entreprisesummen ved entrepriser på under 5 mio. kr. og 2 – 5 promille af entreprisesummen ved entrepriser på over 5 mio. kr.:For færdiggørelsesfristen kr. <beløb i hele tusinder>

Hvis der i projektet ønskes at arbejde med bonus, drøftes dette med Indkøb (IND). Bonusordninger skal godkendes af ledelsen:Entreprenøren kan opnå følgende bonusser:

<angiv betingelse 1> <angiv betingelse 2> <angiv betingelse 3>

Ad § 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 27, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Ad § 27, stk. 2 Eventuelt krav om godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Enten:Ad § 28, stk. 1 [Entreprisen skal afleveres i sin helhed.]

Eller:Delaflevering kan accepteres ved permanent ibrugtagning af kørebane eller kørespor.Eller:Entreprisen vil kunne afleveres afsnitsvis som følger:

Det af deltidsfrist nr. <…> omfattede. Det af deltidsfrist nr. <…> omfattede. Resten.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.

SIDE50 af 60


I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

Hvis entreprisen indeholder drift, kan indføjes supplerende bestemmelser om aflevering af driftsdel.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 [Mangelbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.]

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes supplerende bestemmelser om håndtering af mangler angående driftsdelen efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

Ved arbejder, der indgår som en del af meget befærdede veje eller ved betalingsveje, kan anføres:

Ad § 34 [Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

Ad § 34, stk. 1 Bygherren er i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab eller i øvrigt er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisesummen.]

Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar[ med nedennævnte undtagelser].

Ved entrepriser, hvori indgår varmblandet asfalt, anføres:

SIDE51 af 60


[Særlige forhold for varmblandet asfaltMangelsansvaret ophører efter 1 år for:

Belægningers jævnhed Belægningers profil]

Ved entrepriser, hvori indgår kørebaneafmærkning, anføres (ikke relevante dele af skemaet bør slettes):[Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:

Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april – 1. august.]

Såfremt der kan forekomme delaflevering, kan følgende medtages:[Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for arbejder, der er omfattet af delaflevering. Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes således på basis af afleveringsdatoen for hele entreprisen.]

Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

Såfremt der kan forekomme delaflevering, kan anføres bestemmelser om, at der kun gennemføres ét 1- års og ét 5-års eftersyn:[

SIDE52 af 60

Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering

Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *)

4 år 1 år

Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor:

ÅDT < 3.000

4 år

IngenFunktionstid, dog maks. ½

år3.000<ÅDT<5.000 3 år5.000<ÅDT<10.000 2 årÅDT > 10.000 1 år*) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og

i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning.


H. 1- og 5-års-eftersyn

Ad § 37 1-års eftersyn

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.

Ad § 38 5-års eftersyn

Ad § 38, stk. 1 Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.]

I. Særligt om ophævelse

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes ad § 40, stk. 1, med supplerende bestemmelser om bygherrens hæveret efter nærmere aftale med Indkøb (IND).

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Ad § 42, stk. 2 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med kurators samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes ad § 44, stk. 5, med supplerende bestemmelser om ophævelse.

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemandUoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre,anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10.

Adcitation ved tredjemands erstatningskravVed tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatningfor skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at

SIDE53 af 60


bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere, at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremtbygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse medarbejdets udførelse.

SIDE54 af 60


Der skal indarbejdes lærlingeklausul i udbudsmaterialet, forudsat entreprisen er egnet til det. Som udgangspunkt ved entreprisestørrelser på minimum 10 mio. kr., ekskl. moms, eller lønsum på minimum 4 mio. kr. og med en varighed på minimum 6 måneder. Fravigelser drøftes med Indkøb (IND).

Antal årsværk vurderes af ”Entreprisestyring” på baggrund af den skønnede bemanding, fag og varighed af entreprisen og indsættes i pkt. 1. Antal angives evt. med 1 decimal.

Vejledende omfang er 1 årsværk pr. 35 mio. kr. for anlægsentrepriser.

Følgende tekst indsættes:

[Bilag til SB (Ad § 18)

Klausul om beskæftigelse af lærlinge

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst <….> af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen (”aftalen”), besættes med en eller flere lærlinge. En lærling er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser (Erhvervsuddannelsesloven) eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere lærlinge i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af lærlinge, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal lærlinge ved at overføre en eller flere lærlinge, som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal lærlingeårsværk tilsvarende.

2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal lærlinge bortfalder eller nedsættes, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde det krævede antal lærlinge, som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere skriftligt, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter lærlinge på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en lærling til ansættelse.

3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere ledige praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal lærlingeårsværk.

4. Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en lærlingeplan, der redegør for, hvorledes lærlingeklausulen forventes overholdt. Af planen skal det fremgå, hvor mange arbejdstimer der præsteres af lærlinge, hvilke typer lærlinge der beskæftiges, og i hvilke perioder lærlingene beskæftiges. Sker der ændringer i lærlingeplanen, herunder i omfanget af arbejdstimer der præsteres af lærlinge, er entreprenøren forpligtet til at underrette bygherren om de forventede ændringer hurtigst muligt.

SIDE55 af 60

http://www.praktikpladsen.dk/


5. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk er opfyldt. Ved hvert byggemøde skal entreprenøren oplyse antal præsterede lærlingetimer siden sidste byggemøde.

6. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere lærlinge er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere lærlinge vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge, pr. påbegyndt lærlingeårsværk, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil entreprenøren har afleveret behørig skriftlig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

7. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere lærlinge eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge, pr. påbegyndt lærlingeårsværk, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

8. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal lærlingeårsværk, pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 50.000 pr. påbegyndt manglende lærlingeårsværk, med mindre klausulen er bortfaldet iht. pkt. 2. ]

SIDE56 af 60

SBB ver. 11 - Vejdirektoratetkls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers... · Web...

Documents

Transcript of SBB ver. 11 - Vejdirektoratetkls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers... · Web...