MİM 802 ŞANTİYEMİM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİYÖNETİMİ

İHALE YÖNETİMİ

Yapım YönetimiYapım Yönetimi

Zaman, maliyet ve kaliteyi denetlemek amacıyla, bir yapım programının başlangıcından sonuna kadar profesyonel yönetim metotlarını uygulayarak yürütülmesi gerekirmetotlarını uygulayarak yürütülmesi gerekir.

Ana hedefler : Süre; Bütçe; KaliteTemel Süreçler: Planlamak, organize etmek, koordine etmek, kumanda etmek, kontrol etmek/denetlemek.

Yapım Proje YönetimiYapım Proje YönetimiBi j i i ö ö ül ü bütBir yapım projesinin öngörülen süre, bütçe ve kalitede tamamlanmasını sağlayarak, işverenin isteklerini karşılamak amacı ile başlangıcından ş ş gbitimine kadar tümüyle planlanması, organize edilmesi, denetlenmesi ve koordine edilmesidir.

B üBu süreç; Sözleşme yönetimiSüre yönetimiSüre yönetimiMaliyet yönetimiKalite yönetimiKalite yönetimiTedarik yönetimiYönetim enformasyon sistemlerinin kurulupYönetim enformasyon sistemlerinin kurulup çalıştırılmasını kapsar.

Yapım Projelerinin StrüktürüYapım Projelerinin Strüktürü

Girişim Tasarım İhale Yapım KullanımGirişim Tasarım İhale Yapım Kullanım

İhale Yöntemleri ve Dokümanlarıİhale Yöntemleri ve Dokümanları

İ t f d l l biİşveren tarafından yapımı planlanan bir projenin fizibilitesi ve bütçe çalışmalarının tamamlanması ile projenin ihale aşamasınatamamlanması ile projenin ihale aşamasına geçilir. Proje sahibi devlet veya kamu kuruluşu olabileceği gibi özel sektöre aitkuruluşu olabileceği gibi özel sektöre ait kuruluşlardan biri de olabilir. Gelişmekte olan ülkelerin en temelGelişmekte olan ülkelerin en temel hedeflerinden biri yatırımlar yaparak büyümek ve istihdam yaratmaktır. Bu y yyatırımların gerçekleşmesinde en önemli aşamalardan biri ihale aşamasıdır.

İhale Yasalarının Temel Hedefiİhale Yasalarının Temel Hedefiİh l l t l h d fi itlik ilk i lİhale yasalarının temel hedefi eşitlik ilkesiyle hareket edip rekabet ortamı sağlamak, kamu kaynaklarını verimli kullanarak ihtiyaçların uygun y y ç ygve zamanında sağlanmasına olanak tanımaktır. Türkiye ‘de 1980 sonrası ekonomide yaşanan d ği iklikl l l l k t l ö ldeğişikliklere paralel olarak yatırımlar ön plana çıkmıştır. Yatırımların gerçekleşmesi için hızlı bir ihale dönemi başlamıştır. 1983 yılında 2886 sayılı a e dö e baş a ş 983 y da 886 sayDevlet İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir. 22 Ocak 2002 tarihinde Resmi Gazete’de

l l bi likt 4734 l i K İh lyayınlanmasıyla birlikte 4734 sayılı yeni Kamu İhale Yasası yürürlüğe girmiş ve 2886 sayılı yasanın uygulanması sona ermiştir.uygulanması sona ermiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun yTemel İlkeleri

SaydamlıkRekabet Eşitlik GüvenirlikGüvenirlik Kamu oyu denetimi İİhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması Kaynakların verimli kullanılması

İhale Usulleri / Yöntemleriİhale Usulleri / Yöntemleri

Açık İhale Usulü çBelli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık UsulüPazarlık Usulü Doğrudan Temin Usulü

Açık İhale UsulüAçık İhale Usulü

Açık ihale usulünde, ilgili yapım işinin ç g y p şihalesi ile ilgili çıkan ilanda şartları sağlayan ve gerekli yeterliğe sahip herkes ğ y g y ğteklif verebilmektedir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Belli istekliler arasında ihale usulü yapılacak ön yeterlikBelli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hi met al mlar ile ap m işlerinin ihalesi b s le göre apt r labilirhizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az yirmibeş gün süre tanınarak ön yeterlik ilânı yapılır. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini y p ğ p yhazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal

dil i d d ih l d kü ö d i il k h t ledilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık UsulüPazarlık UsulüA ğ d b li til h ll d l k lü il ih l l biliAşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir :1- Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile

yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.2- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi

ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

3- Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. y p

4- İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması

5- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün5 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

Doğrudan TeminDoğrudan Temin

Belirli şartlarda taşınır veya taşınmaz malların satın alınması ya da kiralanmasındasatın alınması ya da kiralanmasında kullanılan bir ihale yöntemidir.

Tasarım YarışmalarıTasarım Yarışmaları

İİdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

İhale İlânlarında BulunmasıZorunlu Hususlar

1) İdarenin adı adresi telefon ve faks numarası1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.2) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.3) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise

işin yapılacağı yer.işin yapılacağı yer.4) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.5) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen

belgelerin neler olduğu.6) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.7) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler

lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.8) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı8) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.9) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.10) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.11) Teklif ve sözleşme türü11) Teklif ve sözleşme türü.12) Teklif edilen bedelin en az % 2’si ile % 4’ü arasında, isteklice

belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.13) Tekliflerin geçerlilik süresi.) g ç

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar1) İd i d d i t l f f k1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.2) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.3) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ) y y p

ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.4) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.5) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler5) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler

olduğu.6) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.7) İh l i d li i t klil k l l d ğ li7) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.8) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle

l ğalınacağı.9) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve

saati.

Ön Yeterlikte İstenilen BelgelerÖn Yeterlikte İstenilen BelgelerMüt hhitlik k i li iti ( i k ilMüteahhitlik karnesi ve limiti ( yeni çıkan yasa ile zorunlu evraklar listesinden çıkarılmıştır)Ticaret Odası kaydı ve şirketin kuruluş gayesiTicaret Odası kaydı ve şirketin kuruluş gayesi,Şirketin banka ve finans kuruluşlarındaki güvenirlilik/kredibilite,gŞirketin sahip olduğu makine ve ekipman listesi,Şimdiye kadar bitirilmiş işler ve kabul tutanakları,Şantiye organizasyon şemasında bulunan üst yönetim kadrosundaki elemanların özgeçmişleri,Şi k ti t t k t l ğ (i t bilŞirketin tanıtım kataloğu (istenmese bile dokümanlara eklenmesinde fayda vardır)

İhaleye Katılımda Yeterlik yKuralları

Ekonomik ve malî yeterlilikMesleki ve teknik yeterlilikMesleki ve teknik yeterlilik

İnşaat Sözleşmeleriİnşaat Sözleşmeleri

İİnşaat işlerinin çeşitli faaliyetleri ve birçok gruptan meslek adamlarının bir arada çalışmasını gerektiren kompleks bir yapı göstermesi sözleşmelerinde farklıkompleks bir yapı göstermesi, sözleşmelerinde farklı konulara açıklık getirebilen kapsamlı bir yapıda olmasını gerektirmektedir. gİnşaat sözleşmelerinin esasları, öncelikle uygulandığı ülkedeki ilgili mevzuat, öngörülen organizasyon ve gerçekleştirilecek işin özelliklerine göre belirlenmektedir. Türkiye’deki inşaat sözleşmeleri hükü l i K İh l K öhükümleri Kamu İhale Kanununa göre düzenlenmektedir.

İnşaat Sözleşmeleriİnşaat Sözleşmeleriİ t i l i d ö l l b l 2İnşaat işlerinde sözleşme yapılmasının başlıca 2 temel hedefi vardır:Tarafların (Yatırımcı ve Yüklenici) proje zaman veTarafların (Yatırımcı ve Yüklenici) proje, zaman ve maliyet konularında anlaşmaya vardıklarını belgeleyerek, ileride doğabilecek anlaşmazlıkları ö l könlemek.İnşaat yapım süreci için kanuni ve idari hak ve yükümlülüklerinin tanımlandığı bir temel oluşturmakyükümlülüklerinin tanımlandığı bir temel oluşturmak.

Taraflar ancak, yazılı olarak beyan ettikleri veya fiiliTaraflar ancak, yazılı olarak beyan ettikleri veya fiili olarak yerine getirdikleri olaylardan sorumlu tutulabilirler.

İnşaat Sözleşmeleriİnşaat Sözleşmeleri

Sözleşmeler uluslar arası kabul görmüş örneklere dayanılarak düzenlenir. Bu örnekler içinde en çok kullanılan FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)’ tir. FIDIC’ teki maddeler müşteri ile yüklenici arasındaki ilişkileri düzenler. İki tarafın sorumluluk ve haklarını genel hatları ile tanımlar ve dolayısı ile hazırlanacak bir inşaat mukavelesinin idari yapısının iskeletini oluşturur.

İnşaat Sözleşme Dökümanlarıİnşaat Sözleşme Dökümanları

Ana Sözleşme ve Genel Şartnamelerş ŞTeknik ŞartnamelerProjelerProjelerFiyat Tarifleri

Ana Sözleşme ve Genel ŞartnamelerŞartnameler

Şartnameler ile ana sözleşmede bulunan maddeler aşağıdakiŞartnameler ile ana sözleşmede bulunan maddeler aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

İşin tanımıİşin tanımı, Müşteri/işveren, idare ve yüklenicinin açık ad ve adresleri,İşin ihale bedeli,İ i b l biti t ihl iİşin başlangıç ve bitim tarihleri,İşin tanımı ile ilgili olarak kullanılan deyim ve sözcüklerin sözleşmedeki anlamları,T i k l i d kill iTeminat mektupları ve iade şekilleri,Müşterinin görev ve sorumlulukları (işin bedelini ödemek, iş yerini zamanında teslim etme ve projeleri eksiksiz ve

d ükl i i t li t k)zamanında yükleniciye teslim etmek)

Ana Sözleşme ve Genel Şartnameler

(Yüklenicinin görev ve sorumlulukları (işi sadakat ve özenle yapmak, işe zamanında başlamak ve devam etmek, yapıyı zamanında teslim etmek, iş programınaetmek, yapıyı zamanında teslim etmek, iş programına uymak, kaliteyi sağlamak),Ödeme şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceğine şekilde ödeneceği.Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.şÇalışanlarla ilgili kurallar,Tazminat ve cezalar, varsa primler,

Ana Sözleşme ve Genel Şartnameler

İ i t li i i i k i k b l tlİşin teslimi, geçici ve kesin kabul şartları,Yasalara karşı sorumluluklar (anlaşmazlıkların çözümü, kaza, hasar ve sigorta yükümlülükleri,Alt yüklenicilik işleri (yüklenici, alt yüklenici ve işveren arasındaki ilişkiler; alt yüklenicinin yaptığı işin sorumluluğunun kime ait olduğu, işin teslimi v.s.),İşin feshi,Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişisözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. Sözleşmede değişiklik yapılma şartlarıSözleşmede değişiklik yapılma şartları.

Mücbir Sebeplerp

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:Doğal afetler.Kanuni grev.Kanuni grev.Genel salgın hastalık.Kısmî veya genel seferberlik ilânıKısmî veya genel seferberlik ilânı.Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Teknik ŞartnamelerTeknik Şartnameler

Teknik şartnamelerin içeriğinde aşağıdaki hususlar bulunur.

Kullanılacak standartlar (TSE DIN ASTM vb )Kullanılacak standartlar (TSE, DIN, ASTM vb.),İş kalemlerinin tarifleri ve üretim metodları,Ölçüler ve toleranslarÖlçüler ve toleranslar,Her üretim kaleminde kullanılan malzeme özelliklerinin minimum ve maksimum değerleri,ğ ,Kullanılan makine, ve aletlerde istenen özellikler, İş kalemlerinin tanımı ve açıklaması,Standart detayların kroki ve çizimleri.Vb.

ProjelerProjeler

Vaziyet planlarından uygulama projelerine kadar bütün dokümanlar proje kapsamındadır. Statik hesaplar gibi her türlü mühendislik hesapları, zemin araştırma raporları, hidroloji bilgileri gibi inşaat sırasında olan dokümanlar da genellikle projelere eklenir.

Fiyat TarifleriFiyat Tarifleri

İBirim Fiyatlı İşlerdeki Fiyat Tarifleri:Her iş kaleminin birim fiyatına dahil olan ve ş yolmayan masraf kalemleri, ilgili iş kaleminin ölçüm şekli açıklanır.

Götürü Bedelli İşlerde:Götürü Bedelli İşlerde:Fiyatlandırılmış olan ünitede, fiyatlara esas olan kademeler ve ölçü birimi tarifleri ekolan kademeler ve ölçü birimi tarifleri, ek işler için fiyat cetveli.

Gecikme CezasıGecikme CezasıH ö l d ik d Sö l ki dHer sözleşmede gecikme cezası vardır. Sözleşme ekinde verilen iş programının uygulanması ve gecikmelerin önüne geçmek amacı ile işverenin kendini emniyete almak için koyduğu bir maddedir Yüklenici ceza vermekten kurtulmak içinkoyduğu bir maddedir. Yüklenici ceza vermekten kurtulmak için işverenin sebep olduğu gecikmeleri zamanında yazılı olarak işveren idareye bildirir ve süre uzatımı almaya çalışır.G ik l t k i ü ü ö h l Gü lük ih lGecikmeler takvim gününe göre hesaplanır. Günlük ceza ihale bedeli ile orantılıdır (Örneğin, ihale bedelinin 1/10000’i gibi). Kesilen toplam ceza ihale bedelinin sözleşmede belirtilen bir yüzdesini geçemez Bu yüzde % 5 ile % 10 arasındadıryüzdesini geçemez. Bu yüzde % 5 ile % 10 arasındadır. Gecikmenin kabul edilebilir sınırların dışına çıkması halinde sözleşmenin feshi gündeme gelir. Ceza hakedişlere yansır.

Erken Bitirme PrimiErken Bitirme Primi

Her sözleşmede bulunmayan maddelerden biridir. Tesisin bitim tarihinin ve/veya ara termin tarihlerinin işveren için ekonomik bazen ek olarak siyasalişveren için ekonomik, bazen ek olarak siyasal, nedenlerle kritik olması bu maddenin sözleşmeye girmesine neden olur. Erken bitirme primleri gecikme g p gcezaları gibi günlük bazda hesaplanır. Prim miktarı o ünite yada tesisin toplam bedelinin sözleşmede yazılı ü d i d f l l (Pi i f l 1 kyüzdesinden fazla olamaz. (Pirim en fazla 1 ay erken

bitirme için ödenir, bir aydan fazla erken bitirmeye pirim uygulanmaz gibi)pirim uygulanmaz.......gibi)

Geçici Teminat MektuplarıGeçici Teminat Mektupları

İhale sırasında idareye verilen ve işin ihale edilmesi halinde yüklenicinin işi yapmayı kabul edeceğinin garantisini ifade eden teminat mektubudur. Koşulsuz bir mektup olduğu için, şirketin ihaleyi ş p ğ ç , ş yüstlenmek istememesi durumunda idarece kolaylıkla nakde çevrilebilir. Haklı nedenler ileri sürerek yüklenici idare mahkemeleri kararı ile teminat mektubuna tedbir koydurabilir.(işverenin y ( şitirazı....bilirkişi...)Mektubun miktarı, ihale bedelinin % 0,5-1,0 mertebesindedir. Bazı ihalelerde bu yüzdeler değişebilir. Yüklenicinin işi alması ile Geçici y ğ ş ş çteminat mektubu, kesin Teminat mektubu karşılığında iade edilir. İşin ihalesini alamayan yükleniciler ise Geçici Teminat Mektuplarını idareden geri alırlar. Teminatın iadesi, ihaleyi alan şirketin mukavele imzasını takip eden günlerde olur.

Kesin Teminat MektuplarıKesin Teminat MektuplarıYükl i i i ih l i i ld ğ i i ğ ti i lYüklenicinin, ihalesini aldığı işi yapacağının garantisi anlamına gelen garanti mektubudur. Bu mektup da koşulsuzdur ve idare, işin yapılamayacağına kanaat getirdiği taktirde mektubu nakde çevirebilir Kesin Teminat Mektubu aşağıdaki işlemlerinçevirebilir. Kesin Teminat Mektubu, aşağıdaki işlemlerin tamamlanması ve ilgili temiz kağıtlarının idareye tesliminden sonra iade edilir. İ i t k ik i biti i k i k b lü t lİşin tam ve eksiksiz bitimi-kesin kabulün tamamlanması,Kesin projelerin teslimi, Kesin hesapların onayı, p ySSK primlerinin tamamının ödenmesi,Vergi borcu olmaması (yalnız bazı sözleşmelerde)Kesin teminatın miktarı ihale bedelinin %5 10 mertebesindedirKesin teminatın miktarı, ihale bedelinin %5-10 mertebesindedir. İşin artması halinde kesin teminat mektubu da aynı oranda arttırılır.

Avans Teminat MektuplarıAvans Teminat Mektupları

Alınan iş avansı karşılığında yüklenicinin ş ş ğ yişverene verdiği teminat mektubudur. İhale bedelinin %20’si kadarıdır.

Geçici KabulGeçici Kabulİ i G i i K b l’ h l il ükl i iİşin Geçici Kabul’e hazır olması ile yüklenici, idareden yazı ile GK işleminin yapılmasını ister.GK’yı yapacak komisyon tüm tesisi en ince detayınaGK yı yapacak komisyon tüm tesisi en ince detayına kadar inceler ve eksiklerin, işin % 5’inden fazla olmadığına, eksiklerin kullanıma-işletmeye engel l ğ k t ti dikt k ik li t i iolmayacağına kanaat getirdikten sonra eksik listesini

düzenler ve yüklenici temsilcisi ile birlikte GK tutanağını imzalar. Tutanağı alan yüklenici, eksiklerin u a ağ a a u a ağ a a yü e c , e s egiderilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi için ekipler kurar eksiklerin tamamlanma programını işverene sunar ve zaman kaybetmeden tamamlama vesunar ve zaman kaybetmeden tamamlama ve düzeltme işine girişir.

Kesin KabulKesin Kabul

KK il i i bittiği i t f d iKK ile işin bittiği işveren tarafından resmi olarak kabul edilmiş olur. GK’de olduğu gibi işveren tarafından KK için komisyon kurulurişveren tarafından KK için komisyon kurulur ve incelemelerden sonra yapı kesin kabule uygun görülürse KK işlemi yapılıruygun görülürse KK işlemi yapılır. Yüklenicinin, ana mukavelede yazılı olabilecek 5 ila 10 yıllık garantisi dışında y g şhiçbir yükümlülüğü kalmaz. Yüklenicinin bu arada GK’den sonraki KK’e kadarki süre içinde GK’de yazılan eksikleri mutlaka bitirmesi gerekir.

Anlaşmazlıkların ÇözümüAnlaşmazlıkların Çözümü

Yüklenici ile müşteri (işveren) arasındaki sözleşme ne kadar kapsamlı olursa olsun yine de kapsamın kısmen ya da tamamen dışında kalan sorunlar işin süresi içinde, ortaya çıkabilir. Sorun yazılı olarak iletilir. Karşı tarafın cevabı, yazana hak verir nitelikte ise sorunun çözümü kolaylaşmış olur. Aksi halde yazışmalar ve sorunun niteliğine göre

İtoplantı devam eder. İki tarafta sorunu, üçüncü şahısların araya girmesine fırsat kalmadan çözmeye çalışır.

Anlaşmazlıkların ÇözümüAnlaşmazlıkların ÇözümüYerel Mahkemeler küçük ve orta büyüklükteki ve uluslar arasıYerel Mahkemeler – küçük ve orta büyüklükteki ve uluslar arası olmayan ihale sözleşmelerinde ihtilafların çözümünde yerel mahkemelere başvurulabileceği hükmü yazılır.- Hakemlik Kurumu – Kısa çözüme ulaşılan bir yöntemdirHakemlik Kurumu Kısa çözüme ulaşılan bir yöntemdir. Mukavelenin bir gereği olabileceği gibi sonradan da bu kurumun kullanılmasına karar verebilir. 1 Bşk 3 üyeden oluşur (konuya olan ilgileri ile tanınmış kişilerden oluşur). Kararlar oy çokluğu ile lalınır.

- Uluslar arası Mahkemeler – Uluslar arası ihalelerde ihtilafların çözümünde kullanılan kuruluşlardan biridir. Paris ve Cenevre (mahkemelerin bulunduğu) tercih edilir MukaveleninCenevre (mahkemelerin bulunduğu) tercih edilir. Mukavelenin de uluslar arası boyutta olması gerekir. - Uluslar arası Tahkim Kurumu – Uluslar arası Hakemlik Müessesesi de diyebiliriz Hakemler kurulu gibi üyelerinMüessesesi de diyebiliriz. Hakemler kurulu gibi, üyelerin hukukçu olma şartı yoktur. Daha üst merci yok. İhale FIDIC’e göre yapılmalı.