Request for Proposal (RFP) - Below 100k · Web viewЛюбое расхождение между...

Не официальный перевод

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ ДАТА: May 7, 2015

ССЫЛКА:

Уважаемый господин / госпожа:

Просим вас предоставить свое предложение на Выполнение услуг по отслеживанию путей миграции джейранов через навигационное оборудование (датчики телеметрии) и разработки ЕНО создания экологического коридора.

При подготовке своего Предложения, пожалуйста, опирайтесь на Приложение 2 к настоящему документу.

Предложения можно подать по 1 июня 2015г. до 18:00 времени Астаны по курьерской почте на нижеуказанный адрес:

Программа развития Организации объединенных нацийУл. Бокейхана, 26, г. Астана

Вниманию Ержана Темиргалиева, Координатора по закупкам[email protected] g

Предложение должно быть в запечатанном конверте с указанием названия конкурса.

Ваше предложение должно быть представлено на русском языке, и быть действительным в течение, минимум, 90 дней.

В процессе подготовки Предложения вы несете ответственность за то, чтобы оно достигло указанного адресата до крайнего срока подачи или точно в срок. Предложения, принимаемые ПРООН после указанного крайнего срока, независимо от причины опоздания, рассматриваться не будут.

Предлагаемые услуги рассматриваются и оцениваются на основе полноты Предложения и его соответствия требованиям, изложенным в

1

mailto:[email protected]


Запросе на подачу предложений и все прочих приложениях, где приводятся подробные требования ПРООН.

Предложение, отвечающее всем требованиям, критериям оценки, и предлагающее оптимальное соотношение цены и качества, отбирается, и на его основе заключается контракт. Любое предложение, не соответствующее данным требованиям, отклоняется.

Любое расхождение между ценой за единицу товара и итоговой ценой подлежит пересчету со стороны ПРООН, при этом за основу берется цена единицы, а итоговая цена корректируется в соответствии с ней. Если Поставщик услуг не принимает окончательную цену, основанную на пересчете ПРООН и исправлении ошибок, его Предложение отклоняется.

ПРООН, после получения Предложения, не будет принимать никаких изменений цены в связи с эскалацией, инфляцией, колебанием обменных курсов или любыми другими рыночными факторами. На момент Заключения контракта или размещения Заказа на покупку ПРООН сохраняет за собой право менять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и/или товаров, максимум, на двадцать пять процентов (25%) от всего предложения, без изменения цены за единицу или иных положений и условий.

Любой Контракт или Заказ на покупку, сформированный в результате данного Запроса на подачу предложений, подлежит действию Общих положений и условий, прилагаемых к настоящему документу. Сам факт подачи Предложения подразумевает, что Поставщик услуг безусловно принимает Общие положения и условия ПРООН, приводимые в Приложении 3 к настоящему документу.

Пожалуйста, примите к сведению, что ПРООН не обязуется принимать какое-либо Предложение, заключать контракт или размещать Заказ на покупку и не отвечает ни за какие расходы Поставщика услуг, связанные с подготовкой и подачей Предложения, вне зависимости от результата или способа проведения процесса отбора.

Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для того, чтобы дать возможность лицам или фирмам, не получившим Заказ на покупку или Контракт в конкурсном процессе. Если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, подробную информацию о процедурах опротестования для поставщиков вы можете найти, пройдя по ссылке: http://www.undp.org/procurement/protest.shtml.

ПРООН приветствует предотвращение и избежание конфликтов интересов со стороны Потенциального поставщика, когда вы сообщаете ПРООН, что вы, ваше дочернее предприятие или сотрудники были вовлечены в подготовку требований, проекта, смет и другой информации, используемых в данном Запросе на подачу предложений.

ПРООН нетерпима к мошенничеству и другой незаконной деятельности, и обязуется предотвращать, выявлять и расследовать все подобные действия

2

http://www.undp.org/procurement/protest.shtml


и методы против ПРООН, а также третьих сторон, вовлеченных в деятельность ПРООН. ПРООН ожидает от своих Поставщиков услуг соблюдения Кодекса поведения поставщика ООН, с которым можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Благодарим вас и ждем вашего Предложения.

С уважением,

ПРООН Казахстан

3

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf


Приложение 1

Описание требований

Контекст требования Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий

Исполняющий партнер ПРООН Проект ГЭФ/ПРООН

Краткое описание требуемых услуг1

Выполнение услуг по отслеживанию путей миграции джейранов через навигационное оборудование (датчики телеметрии) и разработки ЕНО создания экологического коридора.

Список и описание ожидаемых результатов

1. Обсуждение предстоящих работ совместно с экспертами Проекта (Эксперт по экокоридорам и управлению животным миром, Эксперт по ландшафтному планированию);

2. Подготовка и согласование биологического обоснования, при необходимости, получение заключения экологической экспертизы на установку навигаторов-датчиков телеметрии в соответствующих уполномоченных органах;

3. Получение необходимого разрешения на отлов животных и установку ошейников в соответствующих уполномоченных органах;

4. Подготовка ошейников в количестве 14 штук и проведение работ для установки датчиков телеметрии;

5. Проведение обсуждений с заинтересованными сторонами (Научные институты, КЛХЖМ МСХ РК, ООПТ, неправительственные природоохранные организации, Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира) по методам и территориям отлова джейранов;

6. Отлов 14 джейранов (12 самок и 2 самца) для установления датчиков на территории ГНПП «Алтын-Эмель» с прилегающими землями и в местах скопления джейранов в Прибалхашье с участием всех заинтересованных сторон;

7. Установка 14 датчиков телеметрии-ошейников с учётом необходимых требований, включающее ветеринарное обслуживание, отлов при участии специалистов-териологов, егерей с необходимыми специализированными орудиями лова и транспортными средствами;

8. Установка программного обеспечения для работы навигационного оборудования (датчиков телеметрии),

1 Если информация, перечисленная в настоящем Предложении, недостаточно полна для описания характера работ и других подробностей требования, можно приложить подробное Техническое задание.

4


проведение согласования на уровне заинтересованных сторон;

9. Составление Плана работ с ежемесячной разбивкой по учету полученных данных и составлению карт мест обитания и миграции джейранов;

10. Согласовать содержание карт мест обитания и миграции и легенды к ним, с учетом сезонности, скопления и миграции джейранов;

11. Вести системную обработку данных телеметрии на регулярной основе, полученных с ошейников в течении 1,5 лет, вести работы по получению данных для составления карт по обитанию животного мира на проектных территориях;

12. Подготовка и представление карт миграции животных с применением ГИС-технологий, по данным спутникового меченья ежемесячно, при необходимости по запросу Проекта;

13. Интеграция полученных данных спутникового меченья животных и данных GPS регистрации 2 раза в год в Геопортал Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

14. Ежеквартально и по завершению работ предоставлять данные в Проект на электронном носителе в растровом и векторном формате.

15. Произвести сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников;

16. Представление ежеквартальных отчетов по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания. К завершению работ произвести сброс ошейников с животных с последующим сбором при участии заинтересованных сторон и подготовить Акт приема-передачи в КЛХЖМ МСХ РК;

17. Внести предварительный отчет по проведенной работе с внесенными практическими рекомендациями по местам обитания и миграции джейранов;

18. Подготовка промежуточного и заключительного аналитического отчета по теме «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии», включающий, а) ареалы обитания и миграции джейранов на исследуемой территории по данным телеметрии; б) анализ существующих угроз по местам обитания джейранов и выработка обоснованных предложений по их смягчению (предварительный до февраля 2016 г., окончательный ноябрь 2016 г.);

19. Разработать проект естественно-научного обоснования создания Экологического коридора в

5


современной дельте р.Иле, соединяющего места обитания и миграции джейранов и других животных в соответствии с Правилами разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований создания или расширения особо охраняемых природных территорий, утврежденных приказом МСХ РК от 1 сентября 2010 года № 558;

20. Для построения границ экологических коридоров и разработки проекта ЕНО взять за основу следующие материалы научных полевых исследований Проекта:

1) Изучение путей миграции, расселения и перемещения крупных млекопитающих, с упором на крупных копытных, с целью определения границ экологических коридоров»;

2) Результаты работ по разработке функционального зонирования Иле-Балкашской и Арало-Сырдариинской проектных территорий;

21. Для установления окончательных границ планируемого Экокоридора провести дополнительное обследование и мониторинг проектной территории;

22. Проект ЕНО должен включать фотографии компонентов природной среды, объектов природно-заповедного фонда, историко-культурных объектов, фактов антропогенного воздействия;

23. Проект ЕНО должен включать разработку следующих тематических карт и схем с легендой к каждой карте, в соответствии с методикой создания цифровых карт с использованием ГИС-технологий:- карта расположения ООПТ на физико-географической основе; - карта растительности на основе имеющих данных проекта;- карта экосистем на основе имеющих данных проекта; - карта антропогенной нарушенности экосистем; - карта распространения редких, эндемичных и особо охраняемых видов растений, птиц, млекопитающих и других ключевых видов; - карта мест обитания и перемещения джейранов; - карта природоохранной значимости экосистем для животных; - карта антропогенной нарушенности экосистем на основе имеющих данных проекта; - карта предлагаемых границ экологического коридора.

24. Картографические материалы должны быть составлены в программе ArcGIS, предоставлены в Проект в векторном (векторные слои Shр. или dbase) и растровом форматах;

25. Провести работу по защите ЕНО на Научно-техническом Совете Комитета лесного хозяйств и животного мира МСХ РК, по получению положительного

6


заключения государственной экологической экспертизы, провести доработку проекта ЕНО с учетом замечаний Проекта и КЛХЖМ МСХ РК;

26. Подготовить проект паспорта экологического коридора, согласно Правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года №298.

27. Представление финального варианта ЕНО в 4 экземплярах в твердом переплете и в электронном формате;

Лицо, уполномоченное контролировать работу/производительность Поставщика услуг

Менеджер проекта, эксперт по ландшафтному планированию, эксперт по экологическим коридорам и управлению животным миром

Периодичность отчетов Согласно Техническому заданиюТребования к отчетности о прогрессе Отчетность должна быть предоставлена на русском языке

Местоположение работГНПП «Алтын-Эмель», Прибалхашье, Алматинской области, по месту расположения офиса отобранной компании.

Предполагаемый срок выполнения работ

19 месяцев, начало работы через неделю после подписания контракта

Планируемая дата начала

15 июня 2015г.

Крайний срок завершения

31 декабря 2016г.

Предполагаемые поездки

Место/места

назначения

Планируемая

длительность

Краткое описание

цели командировок

Планируемая

дата/даты

Выезд в ГНПП «Алтын-Эмель »

5 суток Отлов джейранов и установка 6 ошейников

июль, 2015

Выезд в Алматинскую область

6 суток Отлов джейранов и установка 8 ошейников

июль, 2015


10 суток (1 поездка)

Для проведения полевых работ по определению границ Экокоридора в современной дельте р.Иле

Апрель-май 2016

7



6 суток Поиск ошейников на неактивных животных, повторная установка

Август 2015 - июнь 2016 (2 поездки по 3 дня за этот период)

Особые требования к безопасности

Не применимо

Помещения и средства, предоставляемые ПРООН (т.е., подлежащие исключению из Ценового предложения)

Не применимо

График исполнения с указанием категорий и сроков деятельности/второстепенной деятельности

☑ Требуется

Имена и резюме лиц, которые будут участвовать в предоставлении услуг

☑ Требуется

Валюта Предложения☑ Местная валюта: Казахстанский Тенге

Налог на добавленную стоимость в Ценовом предложении

☑ нужно включить НДС и прочие применимые косвенные налоги

Период действия Предложений (Включая последний день подачи расценок)

☑ 90 дней

В исключительных случаях ПРООН может запросить у Предлагающего продление срока действия Предложения против срока изначально указанного в настоящем Запросе на подачу предложений. Затем в Предложении следует письменно подтвердить продление без внесения каких-либо изменений в Предложение.

Неполные расценки ☑ Не разрешены

Условия оплаты2 Результаты Процент

Сроки Условие оплаты

8


Выплата аванса после заключения контракта для выполнения подготовительных работ по установлению датчиков телеметрии. Проведено обсуждение содержания работ, составлен и согласован план работ.

20%июнь

2015 г.

В течение тридцати (30) дней со дня удовлетворения следующих условий:a) Письменное

подтверждение приемки ПРООН (т.е., не просто расписка) качества результатов;

b) Получение счета-фактуры от Поставщика услуг.

Биологическое обоснование подготовлено и согласовано в уполномоченных органах, получено заключение экологической экспертизы, получено разрешение уполномоченного органа на установку навигаторов-датчиков телеметрии. Произведена выплата транша на покрытие затратов на аренду автотранспорта, суточные расходы и заработная плата ловцов, ветеринара, средств СМИ, исполнителей проектных работ.

20%июль 2015 г. (после проведения подготовительных работ)

2 ПРООН предпочитает не выплачивать никакие суммы авансом после подписания контракта. Если Поставщик услуг категорично требует выплаты аванса, он будет ограничен 20% от общей суммы предложенной цены. В случае с большим процентом или суммы аванса свыше $30000 ПРООН затребует от Поставщика услуг банковской гарантии или банковского чека, подлежащего выплате ПРООН, на ту сумму, которая авансируется ПРООН в пользу Поставщика услуг.

9


Произведен отлов 14 джейранов (12 самок и 2 самца) для установления датчиков на территории ГНПП «Алтын-Эмель» с прилегающими землями и в местах скопления джейранов в Прибалхашье с участием всех заинтересованных сторон. Произведена установка датчиков телеметрии-ошейников с учётом необходимых требований, включающее ветеринарное обслуживание, отлов при участии специалистов-териологов, егерей с необходимыми специализированными орудиями лова и транспортными средствами. Работы по установке ошейников должны быть осуществлены не позднее июля 2015 г. На ежемесячной основе в Проект представляются карты спутникового меченья джейранов.

10%сентябрь

2015 г. (после проведения отлова и представления карт)

10


Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.

10% ноябрь 2015 г. после представлени

я данных и картографиче

ского материала

Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных

10% февраль 2016 г. (после представлени


ского материала)

11


на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Подготовлен предварительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».Проведено подробное изучение, анализ наработок проекта 1) Изучение путей миграции, расселения и перемещения крупных млекопитающих, с упором на крупных копытных, с целью определения границ экологических коридоров, 2) Результаты работ по разработка функционального зонирования Иле-Балкашской и Арало-

12


Сырдариинской проектных территорий. Изученный материал должен быть принят за основу построения границ экологического коридора в современной дельте реки Иле.Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Проведены полевые работы, дообследованы участки

10% май 2016 г. (после представлени



13


предполагаемого экологического коридора.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейниковПредставлены ежемесячно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и

10% август 2016 г. (после представлени



14


потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников.Осуществлена защита ЕНО, получена положительная экологическая экспертиза, ЕНО доработано и утверждено. Подготовлен проект паспорта Экологического коридора.Представлены еженедельно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу.

10% декабрь2016 г.

15


Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудованияПодготовлен заключительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».К завершению работ произвести сброс ошейников с животных с последующим сбором при участии заинтересованных сторон и подготовить Акт

16


приема-передачи в КЛХЖМ МСХ РК.

Лицо (лица), которое будет рассматривать /инспектировать/ одобрять результаты/оказанные услуги и давать разрешение на произведение оплаты

Менеджер проекта

Тип контракта, подлежащий подписанию

☑ Договор на оказание профессиональных услуг

Критерий заключения контракта

☑ Наивысший комбинированный балл (на основе 70% технического предложения и 30% ценового распределения массы) ☑ Полное принятие Общих положений и условий контрактов с ПРООН. Это обязательный критерий, и его нельзя исключить, независимо от характера необходимых услуг. Непринятие Общих положений и условий может служить основанием отклонения Предложения.

Критерии оценки Предложения

Техническое предложение (70%) (разбивка критериев см. ниже)☑ Квалификация фирмы 30%☑ Методы и их соответствие условию и своевременности план исполнения 40%☑ Управленческая структура и квалификация основного персонала 30%

Финансовое предложение (30%)Вычисляется как соотношение финансовых условий Предложения с самой низкой ценой среди предложений, полученных ПРООН.

ПРООН заключит контракт с:

☑ Только одним Поставщиком услуг

Приложения к данному Запросу на подачу предложений

☑ Форма подачи Предложения (Приложение 2)☑ Контракт и Общие положения и условия / Особые условия (Приложение 3)3

☑ Подробное техническое задание

3 Поставщики услуг предупреждены, что непринятие Общих положений и условий может служить основанием дисквалификации из процесса закупок.

17


Контактное лицо, принимающее вопросы(только письменные вопросы)4

Ержан ТемиргалиевКоординатор по закупкамФакс: +7 7172 696540 / Эл.почта: [email protected]Никакие задержки с ответами ПРООН не рассматриваются в качестве основания для продления крайнего срока подачи, если только ПРООН не решит, что такое продление необходимо, и не сообщит Предлагающим новый крайний срок.

Прочая информация

Сводная информация форм оценки Технического предложения

Вес оценки

Получаемые баллы

1. Квалификация фирмы/организации 30% 300

2. Методы и их соответствие условию и своевременности план исполнения

40% 400

3. Управленческая структура и квалификация основного персонала

30% 300

Всего 1000

Оценка Технического предложенияФорма 1


Квалификация фирмы/организации

1.1 Репутация организации и персонала / доверие / надежность / положение в отрасли

80

1.2 Общая организационная возможность, которая способна оказать воздействие на реализацию

- Финансовая стабильность - Свободный консорциум, холдинговая компания или

фирма в одном лице - возраст/размер фирмы - состав поддержки управления проектом - финансовые возможности проекта- контроль управления проектом

80

1.3 До какого размера любая работа будет связана субдоговором (заключение контрактов с субподрядчиками несет дополнительные риски, которые могут повлиять на реализацию проекта, но надлежащее исполнение дает

15

4 Данное контактное лицо и адрес официально назначаются ПРООН. Если вопросы направляются другому лицу/лицам или на другой адрес, даже если это сотрудники ПРООН, ПРООН не обязуется отвечать на них или подтверждать их получение.

18


возможность для доступа к специализированным знаниям) 1.4 Процедуры обеспечения качества, гарантия 251.5 Значимость:

- Специализированных знаний- Опыта в подобных программах / проектах- Опыта в проектах в регионеРабота на ПРООН/ основные многосторонние/ или двусторонние программы

100

300

Оценка технического предложенияФорма 2


Методы и их соответствие условию и своевременности план исполнения

2.1

До какой степени Заявитель понимает задание? 20

2.2

Достаточно ли подробно рассмотрены важные аспекты задания?

20

2.3

Адекватно ли оценены различные компоненты проекта относительно друг друга?

40

2.4

Основывается ли предложение на исследовании окружающей среды проекта, и использовались ли эти входные данные надлежащим образом в подготовке предложения?

50

2.5

Является ли принятая концептуальная основа соответствующей для задания?

90

2.6

Хорошо ли определен объем задания и соответствует ли он ТЗ?

90

2.7

Понятна ли презентация и является ли последовательность действий и планирование логической, реалистичной и обещает эффективную реализацию проекта?

90

400

Оценка технического предложенияФорма 3


Управленческая структура и квалификация основного персонала

3.1 Руководитель работ 120Подоцен

ка Общая квалификация 110

Соответствие требованиям проекта- Международный опыт 20- Опыт в обучении 10- Профессиональный опыт в области специализации

45

19


- Знание региона 35- Языковые квалификации 10

120

3.2 Старший эксперт 100Подоцен

каОбщая квалификация 90


40


100

3.3 Младший эксперт 80Подоцен

каОбщая квалификация 70


35


80

Всего по части 3300

20


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг: Выполнение услуг по отслеживанию путей миграции джейранов через навигационное оборудование (датчики телеметрии) и разработки ЕНО создания экологического коридора

Название и номер проекта:

#00086425, «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий»

Тип контракта: Договор на оказание профессиональных услугМесто работы: ГНПП «Алтын-Эмель», Прибалхашье,

Алматинской области, по месту расположения офиса отобранной компании.

Продолжительность: 19 месяцев, начало работы через неделю после подписания контракта(июнь 2015 г. – декабрь 2016 г.)

Краткая информация о проектеПроект ПРООН/ГЭФ/КЛХЖМ МСХ РК «Повышение устойчивости системы

охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий» своей целевой задачей ставит повышение устойчивости охраняемых территорий в глобально значимых пустынных и полупустынных экосистемах посредством расширения их географического охвата, продвижения ландшафтного подхода и поддержки совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения на территории ООПТ и прилегающих к ним территориях.

Целевыми пустынными и полупустынными экосистемами являются Или-Балкашская, Устюртская и Арало-Сырдарьинская пилотные территории.

ОбоснованиеПустынные экосистемы занимают большую часть страны и охватывают

136,3 млн га или около 50% территории страны, включая пустыни в Прикаспийской низменности, на полуострове Мангышлак, плато Устюрт, южное Торгайское плато и Казахский мелкосопочник (Восточная Бетпак-Дала и Прибалхашье), Туранскую низменность (Арал), Кызылкум, Мойынкум, Алакольскую впадину и Илийскую котловину, предгорья Северного Тянь-Шаня, Алатауские и Жонгар-Тарбагатайские горы на юге. Они обеспечивают среду обитания для 151 исчезающих видов (из 800 зарегистрированных в стране, второе по количеству видов место обитание после лесов); 27 редких растительных сообществ (из 79 редких растительных сообществ, требующих охраны, что является наиболее крупное по количеству растительное

21


сообщество; количество видов в лесах – 22); для 51,4% всех видов птиц; и для 62,2% всех рептильных видов.

Однако, пустынные экосистемы Казахстана по-прежнему находятся под угрозой потери среды обитания и деградации. Как указывается в 4-ом Национальном отчете КБР, индекс биоразнообразия в пустынных и полупустынных экосистемах снизился за последние десять лет на 66%, главным образом, из-за неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, а также активного использования ресурсов.

Проектные работы включает три компонента. Одной из задач второго компонента Проекта является создание экологического коридора, соединяющего миграционные маршруты джейранов и других животных в Или-Балкашской и Арал-Сырдарьинской проектных территориях и в районе плато Устюрт. Коридор устанавливается с целью повышения эффективности и устойчивости ООПТ в данном регионе, главным образом Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» и планируемого Государственного природного резервата «Иле-Балқаш».

С целью фиксирования встреч джейранов Проектом в 2014 году закуплено навигационное оборудование в виде 14 спутниковых ошейников компании FOLLOWIT (Tellus small/Tellus medium) весом около 480 гр.

С целью охраны и устойчивого использования мест обитания, путей миграции животных и определения границ экокоридора в рамках Проекта запланирована работа по фиксированию встреч джейранов путем установки навигационного оборудования и определения границ экологического коридора. Цель проводимых работ:

1. Отлов джейранов и установка на них навигационного оборудования (датчиков телеметрии) в виде ошейников как минимум на двух участках Или-Балкашской проектной территории.

2. Сбор и анализ полученных данных с установленного оборудования, мониторинг работы установленного оборудования с целью определения мест обитания и миграции диких животных.

3. Подготовка аналитического отчета по теме «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии», включающий, а) ареалов обитания и миграции джейранов на исследуемой территории по данным телеметрии; б) анализ существующих угроз для джейранов и выработка обоснованных предложений их смягчению.

4. Разработка проекта естественно-научного обоснования создания Экологического коридора, соединяющего места обитания, миграционные маршруты джейранов и других животных в современной дельте реки Иле.

Содержание работы:1. Обсуждение предстоящих работ совместно с экспертами Проекта

(Эксперт по экокоридорам и управлению животным миром, Эксперт по ландшафтному планированию);

2. Подготовка и согласование биологического обоснования, при необходимости, получение заключения экологической экспертизы на

22


установку навигаторов-датчиков телеметрии в соответствующих уполномоченных органах;

3. Получение необходимого разрешения на отлов животных и установку ошейников в соответствующих уполномоченных органах;

4. Подготовка ошейников в количестве 14 штук и проведение работ для установки датчиков телеметрии;

5. Проведение обсуждений с заинтересованными сторонами (Научные институты, КЛХЖМ МСХ РК, ООПТ, неправительственные природоохранные организации, Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира) по методам и территориям отлова джейранов;

6. Отлов 14 джейранов (12 самок и 2 самца) для установления датчиков на территории ГНПП «Алтын-Эмель» с прилегающими землями и в местах скопления джейранов в Прибалхашье с участием всех заинтересованных сторон;

7. Установка 14 датчиков телеметрии-ошейников с учётом необходимых требований, включающее ветеринарное обслуживание, отлов при участии специалистов-териологов, егерей с необходимыми специализированными орудиями лова и транспортными средствами;

8. Установка программного обеспечения для работы навигационного оборудования (датчиков телеметрии), проведение согласования на уровне заинтересованных сторон;

9. Составление Плана работ с ежемесячной разбивкой по учету полученных данных и составлению карт мест обитания и миграции джейранов;

10. Согласовать содержание карт мест обитания и миграции и легенды к ним, с учетом сезонности, скопления и миграции джейранов;

11. Вести системную обработку данных телеметрии на регулярной основе, полученных с ошейников в течении 1,5 лет, вести работы по получению данных для составления карт по обитанию животного мира на проектных территориях;

12. Подготовка и представление карт миграции животных с применением ГИС-технологий, по данным спутникового меченья ежемесячно, при необходимости по запросу Проекта;

13. Интеграция полученных данных спутникового меченья животных и данных GPS регистрации 2 раза в год в Геопортал Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

14. Ежеквартально и по завершению работ предоставлять данные в Проект на электронном носителе в растровом и векторном формате.

15. Произвести сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников;

16. Представление ежеквартальных отчетов по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания. К завершению работ произвести сброс ошейников с животных с последующим сбором при участии заинтересованных сторон и подготовить Акт приема-передачи в КЛХЖМ МСХ РК;

17. Внести предварительный отчет по проведенной работе с внесенными практическими рекомендациями по местам обитания и миграции джейранов;

23


18. Подготовка промежуточного и заключительного аналитического отчета по теме «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии», включающий, а) ареалы обитания и миграции джейранов на исследуемой территории по данным телеметрии; б) анализ существующих угроз по местам обитания джейранов и выработка обоснованных предложений по их смягчению (предварительный до февраля 2016 г., окончательный ноябрь 2016 г.);

19. Разработать проект естественно-научного обоснования создания Экологического коридора в современной дельте р.Иле, соединяющего места обитания и миграции джейранов и других животных в соответствии с Правилами разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований создания или расширения особо охраняемых природных территорий, утврежденных приказом МСХ РК от 1 сентября 2010 года № 558;

20. Для построения границ экологических коридоров и разработки проекта ЕНО взять за основу следующие материалы научных полевых исследований Проекта:

1) Изучение путей миграции, расселения и перемещения крупных млекопитающих, с упором на крупных копытных, с целью определения границ экологических коридоров»;

2) Результаты работ по разработке функционального зонирования Иле-Балкашской и Арало-Сырдариинской проектных территорий;

21. Для установления окончательных границ планируемого Экокоридора провести дополнительное обследование и мониторинг проектной территории;

22. Проект ЕНО должен включать фотографии компонентов природной среды, объектов природно-заповедного фонда, историко-культурных объектов, фактов антропогенного воздействия;

23. Проект ЕНО должен включать разработку следующих тематических карт и схем с легендой к каждой карте, в соответствии с методикой создания цифровых карт с использованием ГИС-технологий:- карта расположения ООПТ на физико-географической основе; - карта растительности на основе имеющих данных проекта;- карта экосистем на основе имеющих данных проекта; - карта антропогенной нарушенности экосистем; - карта распространения редких, эндемичных и особо охраняемых видов растений, птиц, млекопитающих и других ключевых видов; - карта мест обитания и перемещения джейранов; - карта природоохранной значимости экосистем для животных; - карта антропогенной нарушенности экосистем на основе имеющих данных проекта; - карта предлагаемых границ экологического коридора.

24. Картографические материалы должны быть составлены в программе ArcGIS, предоставлены в Проект в векторном (векторные слои Shр. или dbase) и растровом форматах;

25. Провести работу по защите ЕНО на Научно-техническом Совете Комитета лесного хозяйств и животного мира МСХ РК, по получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, провести доработку проекта ЕНО с учетом замечаний Проекта и КЛХЖМ МСХ РК;

24


26. Подготовить проект паспорта экологического коридора, согласно Правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения, Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года №298.

27. Представление финального варианта ЕНО в 4 экземплярах в твердом переплете и в электронном формате;

Ожидаемые результаты и оплата:№п/п

Результаты Срок завершения работ

Размеры выплат

1. Выплата аванса после заключения контракта для выполнения подготовительных работ по установлению датчиков телеметрии (аренда орудий отлова, заработная плата для подготовки биологического обоснования, командировочные расходы для получения экспертизы, получение разрешения в уполномоченных органах). Проведено обсуждение содержания работ, составлен и согласован план работ.

июнь2015 г.

20 % сразу после

заключения контракта

2. Биологическое обоснование подготовлено и согласовано в уполномоченных органах, получено заключение экологической экспертизы, получено разрешение уполномоченного органа на установку навигаторов-датчиков телеметрии. Произведена выплата транша на покрытие затратов на аренду автотранспорта, суточные расходы и заработная плата ловцов, ветеринара, средств СМИ, исполнителей проектных работ.

июль 2015 г.

20 % после проведения

подготовительных работ

3. Произведен отлов 14 джейранов (12 самок и 2 самца) для установления датчиков на территории ГНПП «Алтын-Эмель» с прилегающими землями и в местах скопления джейранов в Прибалхашье с участием всех заинтересованных сторон. Произведена установка датчиков телеметрии-ошейников с учётом необходимых требований, включающее ветеринарное обслуживание, отлов при участии специалистов-териологов, егерей с необходимыми специализированными орудиями лова и транспортными средствами. Работы по установке ошейников должны быть осуществлены не позднее июля 2015 г. На ежемесячной основе в Проект представляются

сентябрь 2015 г.

10 %после

проведения отлова и

представления карт

25


карты спутникового меченья джейранов. 4. Осуществлен ежеквартальный свод данных

спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.

ноябрь 2015 г.

10% после представления данных и картографич

еского материала

5. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Подготовлен предварительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».Проведено подробное изучение, анализ наработок проекта 1) Изучение путей миграции, расселения и перемещения крупных млекопитающих, с упором на крупных копытных, с целью определения границ экологических коридоров, 2) Результаты работ по разработка функционального зонирования Иле-Балкашской и Арало-Сырдариинской проектных территорий. Изученный материал должен быть принят за основу построения границ экологического коридора в современной дельте реки Иле.

февраль 2016 г.

10% после представления данных и картографич

еского материала

6. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Проведены полевые работы, дообследованы

май 2016 г.

10% после представлени



26


участки предполагаемого экологического коридора.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников

7. Представлены ежемесячно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников.Осуществлена защита ЕНО, получена положительная экологическая экспертиза, ЕНО доработано и утверждено. Подготовлен проект паспорта Экологического коридора.

август 2016 г.




8. Представлены еженедельно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудованияПодготовлен заключительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».К завершению работ произвести сброс

декабрь2016 г.




27


ошейников с животных с последующим сбором при участии заинтересованных сторон и подготовить Акт приема-передачи в КЛХЖМ МСХ РК.

Оплата производится после удовлетворительного выполнения работ согласно технического задания и одобрения ее результатов менеджером проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия.

Предполагаемые поездкиФинансовую часть предложения необходимо составить с учетом Графика

поездок, указанного в Приложении 1 к техническому заданию.

Ответственность и координация:Исполнитель контракта отчитывается, согласовывает и координирует

свои действия с Менеджером проекта, экспертом по ландшафтному планированию, экспертом по экологическим коридорам и управлению животным миром;

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение требований технического задания;

Обеспечивает безусловное выполнение требований, оговоренных в контракте,

В случае плохого качества работы исполнителя контракта ПРООН оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Требуемые навыки и опыт работы компании: Наличие профессионального персонала, имеющего соответствующий

опыт отлова диких животных в естественных природных условиях, имеющего соответствующий опыт установления датчиков телеметрии, других средств наблюдения за дикими животными;

Опыт получения и обработки данных с целью картографирования с применением ГИС технологий, опыт составления карт по данным телеметрии (координатам обитания) приветствуется;

Наличие профессионального персонала, имеющего соответствующий опыт и навыки работ в подготовке Естественно-научного обоснования, в составлении картографических материалов, в использования спутникового навигационного оборудования не менее 2-х лет, наличие соответствующих сертификатов/удостоверений приветствуется;

Опыт в составлении аналитических, научных отчетов в области сохранения биоразнообразия, в подготовке научного обоснования.

28


Положение к техническому заданию

График предполагаемых поездок на проектные территории на 2015-2016гг.

№ п/п

Направление поезди Цель поездки Время и предполагаемое

кол-во дней поездки*

1. Выезд в ГНПП «Алтынэмель»

Отлов джейранов и установка 6 ошейников

5 суток июль, 2015

2. Выезд в Алматинскую область

Отлов джейранов и установка 8 ошейников

6 сутокиюль, 2015


Для проведения полевых работ по определению границ Экокоридора в современной дельте р.Иле

10 сутокАпрель-май, 2016


Поиск ошейников на неактивных животных, повторная установка

6 сутокАвгуст 2015 - июнь 2016 (2 поездки по

3 дня за этот период)

Итого: 27 дней

даты поездок будут уточняться и согласовываться в ходе работы

29


Приложение 2

ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ5

(Данная Форма подложит подаче только на официальном бланке Поставщика услуг6)

[вставить: местоположение].[вставить: дата]

Кому: Г-ну Ержану ТемиргалиевуКоординатору по закупкам ПРООН КазахстанУл. Бокейхана, 26Астана, Казахстан

Уважаемый господин/госпожа:

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем предоставление следующих услуг ПРООН в соответствии с требованиями, определенными Запросом на подачу предложений от укажите дату, и всеми его приложениями, а также положениями Общих положений и требований к контрактам с ПРООН:

A. Квалификация Поставщика услуг

Поставщик услуг должен описать и объяснить, как и почему он является наилучшей организацией, которая может удовлетворить требованиям ПРООН, указав следующее:

a) Профиль – описание характера бизнеса, сферы компетенции; Внимание: необходим опыт получения и обработки данных с целью картографирования с применением ГИС технологий, опыт составления карт по данным телеметрии (координатам обитания) приветствуется; опыт в составлении аналитических, научных отчетов в области сохранения биоразнообразия, в подготовке научного обоснования.b) Регистрационные документы.c) Последний финансовый отчет – отчет о доходах и балансовый отчет, чтобы

показать финансовую стабильность, ликвидность, кредитный статус и рыночную репутацию, и т.д.;

d) Досье достижений – список клиентов, получивших услуги, аналогичные требуемым ПРООН, с описанием объема контракта, его длительности и стоимости, а также с указанием контактных лиц;

e) Письменное заявление о том, что компания не находится в списке Совета

5 Служит руководством по подготовке Предложения для Поставщика услуг. 6 В официальном бланке должны быть указаны реквизиты – адреса, электронная почта, номера телефонов и факсов – для верификации

30


безопасности ООН 1267/1989, Списке отдела закупок ООН или ином списке неправомочности ООН.

B. Предлагаемые методы оказания услуг

Поставщик услуг должен описать, как он будет удовлетворять требованиям Запроса на подачу предложений; привести подробное описание основных характеристик производительности, условий отчетности и механизмов обеспечения качества, которые будут использоваться, одновременно демонстрируя, что предлагаемые методы будут соответствовать местным условиям и контексту выполнения работ.Внимание: необходимо приложить График исполнения с указанием категорий и сроков деятельности/второстепенной деятельности.

C. Квалификация основного персонала

Если того требует Запрос на подачу предложений, Поставщик услуг должен предоставить:

a) Имена и сведения о квалификации основного персонала, который будет выполнять услуги, с указанием руководителя группы и вспомогательного штата и т.д.;

b) Резюме с указанием квалификации, если такое требование есть в Запросе на подачу предложений;

c) Письменное подтверждение от каждого сотрудника, что он готов предоставлять свои услуги в течение всего срока контракта.

Внимание: Необходимо наличие профессионального персонала, имеющего соответствующий опыт отлова диких животных в естественных природных условиях, имеющего соответствующий опыт установления датчиков телеметрии, других средств наблюдения за дикими животными; наличие профессионального персонала, имеющего соответствующий опыт и навыки работ в подготовке Естественно-научного обоснования, в составлении картографических материалов, в использования спутникового навигационного оборудования не менее 2-х лет, наличие соответствующих сертификатов/удостоверений приветствуется.

D. Разбивка стоимости по каждому результату *

Результаты[перечислите их в соответствии с

Запросом на подачу предложений]

Процент от итоговой цены

(к оплате)

Цена(паушаль

ная сумма, с учетом всего)

1 Выплата аванса после заключения контракта для выполнения подготовительных работ по установлению датчиков телеметрии (аренда орудий

20 % сразу после заключения контракта

31


отлова, заработная плата для подготовки биологического обоснования, командировочные расходы для получения экспертизы, получение разрешения в уполномоченных органах). Проведено обсуждение содержания работ, составлен и согласован план работ.

2 Биологическое обоснование подготовлено и согласовано в уполномоченных органах, получено заключение экологической экспертизы, получено разрешение уполномоченного органа на установку навигаторов-датчиков телеметрии. Произведена выплата транша на покрытие затратов на аренду автотранспорта, суточные расходы и заработная плата ловцов, ветеринара, средств СМИ, исполнителей проектных работ.

20 % после проведения подготовительных работ

3 Произведен отлов 14 джейранов (12 самок и 2 самца) для установления датчиков на территории ГНПП «Алтын-Эмель» с прилегающими землями и в местах скопления джейранов в Прибалхашье с участием всех заинтересованных сторон. Произведена установка датчиков телеметрии-ошейников с учётом необходимых требований, включающее ветеринарное обслуживание, отлов при участии специалистов-териологов, егерей с необходимыми специализированными орудиями лова и транспортными средствами. Работы по установке ошейников должны быть осуществлены не позднее июля 2015 г. На ежемесячной основе в Проект представляются карты спутникового меченья джейранов.

10 %после проведения отлова и представления карт

4 Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.

10% после представления данных и картографического материала

5 Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту.


32


Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Подготовлен предварительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».Проведено подробное изучение, анализ наработок проекта 1) Изучение путей миграции, расселения и перемещения крупных млекопитающих, с упором на крупных копытных, с целью определения границ экологических коридоров, 2) Результаты работ по разработка функционального зонирования Иле-Балкашской и Арало-Сырдариинской проектных территорий. Изученный материал должен быть принят за основу построения границ экологического коридора в современной дельте реки Иле.

6 Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных. Представлены ежемесячные карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по сезону года, осуществлена передача данных на электронном носителе в растровом и векторном формате Проекту. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициирован процесс по составлению акта их списания.Проведены полевые работы, дообследованы участки предполагаемого экологического коридора.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников


7 Представлены ежемесячно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В


33


случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудования (ошейников) и, в случае их исправности, произвести повторную установку датчиков телеметрии-ошейников.Осуществлена защита ЕНО, получена положительная экологическая экспертиза, ЕНО доработано и утверждено. Подготовлен проект паспорта Экологического коридора.

8 Представлены еженедельно карты спутникового меченья, комплексная карта миграции по различным сезонам года, ежеквартальная карта (по сезонам года) расселения животного мира по видовому составу. Осуществлен ежеквартальный свод данных спутникового меченья животных и данных GPS и передача в Проект данных на электронном носителе в растровом и векторном формате. Представлен отчет по состоянию, качеству работ, деактивации и потере ошейников. В случае потери и износа ошейников инициировать процесс по составлению акта их списания.Произведен сбор сброшенного, недействующего или неактивного навигационного оборудованияПодготовлен заключительный аналитический отчет «Обитание и пути миграции джейранов, по данным телеметрии».К завершению работ произвести сброс ошейников с животных с последующим сбором при участии заинтересованных сторон и подготовить Акт приема-передачи в КЛХЖМ МСХ РК.


Итого 100%*Это будет основанием платежных траншей

E. Разбивка стоимости по компонентам себестоимости [пример]:

Описание деятельности Вознаграждение за единицу

времени

Весь период занятости

Количество сотрудников

Общая ставка

I. Услуги персонала 1. Услуги головного офиса a. Компетенция 1 b. Компетенция 2

34


2. Услуги офисов на местах a . Компетенция 1 b. Компетенция 2 3. Услуги из-за рубежа a. Компетенция 1 b. Компетенция 2II. Наличные затраты 1. Расходы на поездки 2. Суточные 3. Коммуникации 4. Копирование 5. Аренда оборудования 6. Другие расходыIII. Прочие косвенные расходы

[Имя и подпись уполномоченного лица от Поставщика услуг][Должность][Дата]

35


Общие условия подрядного договора

Типовой договор на оказание профессиональных консультационных услуг между ПРООН и компанией или другим субъектом права7

Дата _____________

Уважаемый(ая),

Ref.: ______/ _______/ ______ [ВНЕСТИ НОМЕР ПРОЕКТА И НАЗВАНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ]

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ниже называемая "ПРООН"), желает нанять [компания/организация/учреждение], должным образом зарегистрированную в качестве юридического лица в соответствии с законодательством _____________ [ВНЕСТИ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] (ниже называемая "Подрядчик") для выполнения услуг в связи с ___________ [ВНЕСТИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПРАШИВАЕМЫХ УСЛУГ] (ниже называемые "Услуги"), в соответствии с нижеследующим контрактом:

1.Документы контракта

1.1 Этот Контракт ограничен Общими Условиями ПРООН для профессиональных услуг, приложенными к нему как Приложение I. Положения этого Приложения должны регулировать толкование этого Контракта и никоим образом не может считаться, что содержание данного документа отменяет эти положения и любые другие Приложения, если иначе явно не утверждается в разделе 4 этого документа, озаглавленном "Специальные условия".

1.2 Подрядчик и ПРООН также договариваются о том, что oни будут связаны положениями, содержащимися в следующих документах, которые в случае конфликта имеют преимущественное значение по отношению друг к другу в следующем порядке:

7 Этот типовой договор предназначен для услуг (исследования, консультирования компаниями и т.д), поставляемых компаниями, а также НПО, университетами и т.д. Он не используется для поставки товаров или предоставления работ. Любые значимые отклонения от текста должны производиться после консультаций с BOM.

36


a) Этот документ;

b) Техническое задание [ref. ......от........], прилагаемое к этому документу (Приложение II);

c) техническое предложение Подрядчика [ref....., от........], уточненное в согласованном протоколе встречи по обсуждению предложения8 [от ........] - оба документа не прилагаются здесь, но известны обеим сторонам и имеются у обеих сторон.

1.3 Все вышеупомянутое составляет Контракт между Подрядчиком и ПРООН, заменяя собой содержание любых других переговоров и/или соглашений, устных или письменных, имеющих отношение к предмету этого Контракта.

2. Обязательства Подрядчика

2.1 Подрядчик должен предоставить и выполнить Услуги, описанные в Приложении II, с должным усердием и эффективностью и в соответствии с этим Контрактом.

2.2 Подрядчик должен предоставить услуги следующих ведущих специалистов:

Имя Специализация Гражданство Период предоставления услуг

.... .............. ........... ..................

.... .............. ........... ..................

2.3 Для любых изменений в списке вышеупомянутых ведущих специалистов необходимо предварительное письменное одобрение ____________________________________ [ИМЯ и ДОЛЖНОСТЬ], ПРООН.

2.4 Подрядчик должен также оказывать всестороннюю техническую и административную поддержку, необходимую для того, чтобы гарантировать своевременное и удовлетворительное выполнение Услуг.

2.5 Подрядчик должен представить ПРООН продукт в окончательном виде, как определено ниже согласно следующему графику:

8 При наличии исправлений в техническом предложении или корреспонденции, которой стороны обменивались при уточнении определенных аспектов, сделайте ссылку и на них, при условии, что они полностью приемлемы для ПРООН. В противном случае, те аспекты, разрешение которых еще находится на рассмотрении, должны рассматриваться в самом этом документе или в Техническом задании, если будет необходимо.

37


[ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ] [УКАЖИТЕ ДАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ]

напр.

Отчет о выполненной работе ../../................... ../../....Заключительный отчет ../../....

2.6 Все отчёты должны быть написаны на английском языке, и должны подробно описывать услуги, предоставленные по этому Контракту за период времени, охваченный таким отчетом. Все отчеты должны передаваться Подрядчиком по _________ [ПОЧТЕ, КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ И/ИЛИ ПО ФАКСУ] по адресу, указанному в 9.1 ниже.

2.7 Подрядчик представляет и гарантирует достоверность любой информации или данных, предоставленных ПРООН для целей с которыми был заключен этот Контракт, а также качество окончательных продуктов и отчетов, предусмотренных по этому Контракту в соответствии с самыми высокими рабочими и профессиональными стандартами.

ВАРИАНТ 1 (ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА)

3. Цена и выплаты9

3.1 Принимая во внимание полностью выполненную и удовлетворительную работу по предоставлению Услуг по этому Контракту, ПРООН выплачивает Подрядчику фиксированную контрактную цену ________ [ВНЕСТИ ВАЛЮТУ И СУММУ ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ].

3.2 Цена этого Контракта не подлежит корректировке или пересмотру по причине колебания цен или обменного курса или фактических расходов, понесенных Подрядчиком при работе по этому Контракту.

3.3 Платежи, произведенные ПРООН Подрядчику, не считаются основанием для освобождения Подрядчика от обязательств по этому Контракту и принятием ПРООН выполненных Подрядчиком Услуг.

3.4 ПРООН производит платежи Подрядчику после принятия ПРООН счетов, представленных Подрядчиком по адресу, указанному в 9.1 ниже, по завершении соответствующего этапа работ и за следующие суммы:

9 Этот вариант в разделе 3 должен использоваться для контрактов с фиксированной ценой. Контракты с фиксированной ценой обычно используются для тех случаев, когда можно оценить с разумной точностью затраты на выполняемую деятельность, которая является предметом Контракта.

38


:

ЭТАП10 СУММА УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

При..... ...... ./../....

......... ...... ../../....

В счетах необходимо указывать этап выполнения работ и соответствующую сумму к оплате.

ВАРИАНТ 2 (КОНТРАКТ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ)

3. Цена и выплаты 11

3.1 Принимая во внимание полностью выполненную и удовлетворительную работу по предоставлению Услуг согласно этому Контракту, ПРООН выплачивает Подрядчику цену, не превышающую __________ [ВНЕСТИ ВАЛЮТУ И СУММУ ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ].

3.2 Сумма, включенная в 3.1 выше, является максимальной общей суммой возмещаемых затрат по этому Контракту. Распределение расходов по статьям баланса в Приложении _______ [ВНЕСТИ НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ], содержит максимальные суммы по каждой категории расходов, которые возмещаются по этому Контракту. Подрядчик должен отразить в своих счетах сумму фактических возмещаемых затрат, понесенных в процессе предоставления Услуг.

3.3 Подрядчик не должен выполнять работу, предоставлять оборудование, материалы и поставки, или выполнять любые другие услуги, которые могут привести к затратам, превышающим суммы, указанные в 3.1 или любые суммы, указанные в Распределении расходов по статьям баланса для каждой категории расходов без предварительного письменного согласия _________________ [ИМЯ и ДОЛЖНОСТЬ], ПРООН.

10 Если предоставляется авансовый платеж, определите первый этап как "после подписания контракта обеими сторонами". Пожалуйста, отметьте, что авансовые платежи предоставляются только в исключительных случаях, и что они должны проводиться с соблюдением политики и процедур ПРООН. 11 Этот вариант раздела 3 должен использоваться для контрактов с возмещением затрат. Обычно, контракты с возмещением затрат используются, когда не представляется возможным оценить с разумной точностью общие затраты в связи с видами деятельности, которые являются предметом Контракта.

39


3.4 Платежи, произведенные ПРООН Подрядчику, не считаются основанием для освобождения Подрядчика от обязательств по этому Контракту и принятием ПРООН выполненных Подрядчиком Услуг.

3.5 Подрядчик представляет счета за проделанную работу каждые ___________ [ВНЕСИТЕ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ИЛИ ЭТАПЫ РАБОТЫ].

ИЛИ

3.5. Подрядчик представляет счет за ______________________ [ВНЕСИТЕ СУММУ И ВАЛЮТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ] после подписания этого Контракта обеими сторонами и счета за проделанную работу каждые ______________ [ВНЕСИТЕ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ИЛИ ЭТАПЫ].12

3.6 Промежуточные и окончательные платежи производятся ПРООН Подрядчику после принятия счетов, представленных Подрядчиком по адресу, указанному в 9.1 ниже, вместе со всей необходимой сопроводительной документацией о фактически понесенных расходах, как требуется в Распределении расходов по статьям баланса или может потребоваться ПРООН. Такие платежи должны подчиняться всем конкретным условиям возмещения расходов, включенным в Распределение расходов по статьям баланса.

4. Специальные условия13

4.1 Ответственность за безопасность и защиту Подрядчика и его персонала и собственности, а также собственности ПРООН на хранении у Подрядчика, лежит на Подрядчике.

4.1.1. Безопасность

Подрядчик обязан:(a) разработать соответствующий план обеспечения безопасности и соблюдать этот

план безопасности, с учетом обстановки в области безопасности в стране, в которой предоставляются услуги;

12 Этот пункт используется в том случае, если предоставляется авансовый платеж. Пожалуйста, укажите, что авансовые платежи предоставляются только в исключительных случаях, и что они должны проводиться в соответствии с политикой и процедурами ПРООН. Любой аванс, составляющий 30 % или более предложенной общей стоимости контракта, должен производиться Финансовым и Административным Отделом до подписания контракта, за исключением контрактов менее 50 000 $.13 В этом разделе вы можете предложить специальные пункты, чтобы адаптировать типовой контракт к конкретной ситуации. В этом типовом пункте 4 даны несколько пунктов, которые обычно используются. Если они не требуются, их нужно удалить. Если нет никаких специальных условий, пожалуйста, выберите альтернативный вариант 4, чтобы соответствовать пункту 1.1.

40


(b) брать на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Подрядчика и выполнением плана обеспечения безопасности в полном объеме.

4.1.2 ПРООН сохраняет за собой право удостовериться в наличии такового плана и в случае необходимости предложить изменения в этом плане. Несоблюдение и невыполнение соответствующего плана обеспечения безопасности согласно этому контракту, считается нарушением этого контракта. Несмотря на вышеуказанное, Подрядчик несет единоличную ответственность за безопасность своего персонала и собственности ПРООН на его хранении, как изложено в параграфе 4.1 выше.

4.2 Аудит и расследованияКаждая счет-фактура, оплаченная ПРООН, после произведения платежа подлежит проверке аудиторами ПРООН, внутренними или внешними, или уполномоченными агентами ПРООН в любое время в течение срока действия Контракта и в течение трех (3) лет по завершении контракта или после его досрочного прерывания. ПРООН имеет право на возвращение Подрядчиком всех сумм, которые, как показано такими аудиторами, были выплачены ПРООН без соблюдения соответствующих положений и условий Контракта. Если аудит установит, что часть средств, выплаченных ПРООН, использовалась не по назначению согласно пунктам контракта, компания обязана незамедлительно возвратить такие средства. Если же компания не возместит эти средства, ПРООН оставляет за собой право добиваться взыскания этих средств и/или предпринять любые другие действия, которые посчитает нужными.

4.2.1 Подрядчик признает и соглашается с тем, что, ПРООН может в любое время провести расследование по любому аспекту Контракта, по любым обязательствам, выполненным согласно Контракту и по любым операциям Подрядчика в целом. Право ПРООН проводить расследование и обязательство Подрядчика подчиняться такому расследованию не теряет свою силу и по окончании или досрочном завершении Контракта. Подрядчик обязан обеспечить свое полное и своевременное сотрудничество с любой такой проверкой, аудитом после осуществления платежей или расследованиями. Такое сотрудничество должно включать в себя, но не ограничиваться этим, обязательство Подрядчика предоставить свой персонал и документацию необходимую для таких целей, и обеспечить ПРООН доступ во все помещения Подрядчика. Подрядчик обязан потребовать от своих агентов, включая, но не ограничиваясь этим, адвокатов, бухгалтеров или других экспертов Подрядчика в разумных пределах сотрудничать с любыми проверками, аудитами после проведения платежей или расследованиями, проводимыми ПРООН в рамках своих полномочий.

4.3 Противодействие терроризму Подрядчик соглашается предпринять все разумные усилия для того, чтобы гарантировать, что никакие средства ПРООН, полученные по этому Контракту, не будут использовался для оказания поддержки физическим или юридическим лицам, связанным с терроризмом, и что получатели всех сумм, предоставленных ПРООН по данному контракту, не появятся в списке Комитета Совета Безопасности, учрежденного в соответствии с резолюцией 1267 (1999). Доступ к этому списку можно получить через сайт http :// www . un . org / Docs / sc / committees /1267/1267 ListEng . htm . Это положение должно быть включено во все субподряды или договоры субподряда, заключаемые в рамках этого Контракта.

41

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm


4.4 Авансовый платеж, который проводится после подписания контракта обеими сторонами, зависит от получения и принятия ПРООН банковской гарантии на всю сумму авансового платежа, выставленную Банком в форме, приемлемой для ПРООН.14

4.5 Сумма платежей, указанная в разделе 3.6 выше, подлежит вычитанию ___________________________ [ВСТАВИТЬ ПРОЦЕНТ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ АВАНС ОТ ВСЕЙ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА] % (... процент) от суммы, принятой к оплате, до тех пор, пока кумулятивная сумма отчислений, произведенных таким образом, не сравняется с суммой авансового платежа.15

4.6 Вследствие [..........................], Статья(и) [.........] Общих условий контракта в Приложении I должна(ы) быть исправлена и гласить следующее/исключена.16

5. Представление счетов

5.1 Оригинал счета отправляется Подрядчиком по почте по каждому платежу по этому Контракту на следующий адрес:.................……………………………………………………………………………………………………………….

5.2 Счета, отправленные по факсу, не будут приниматься ПРООН.

6. Сроки и способы оплаты

6.1 Счета оплачиваются в течение тридцати (30) дней от даты их принятия ПРООН. ПРООН предпримет все усилия к тому, чтобы принять счет или, если счет не будет принят к оплате, известит соответственно Подрядчика в течение разумного времени со дня его получения.

6.2 Все платежи проводятся ПРООН на следующий банковский счет Подрядчика:

______________________ [НАЗВАНИЕ БАНКА]

14 Этот пункт используется в тех случаях, когда Консультанту предоставляется авансовый платеж в сумме 50 000 долларов и выше, и, при необходимости, может использоваться и для платежей менее 50 000 $. Пожалуйста, обратите внимание, что авансовые платежи выдаются в исключительных случаях, безотносительно от суммы, и должны выдаваться с соблюдением Финансовых Инструкций и Правил ПРООН..15 Этот пункт используется, когда предоставляется авансовый платеж (безотносительно суммы) в рамках контракта на покрытие расходов. Оплата после подписания контракта считается авансовым платежом.16 Это - типовой пункт для редких случаев, когда присутствует конфликт с положением Общих Условий, которое не касается привилегий и иммунитета, арбитраж или некоторых других фундаментальных аспектов правового статуса ПРООН. Все такие изменения в Общих Условиях требуют консультаций с OLPS/BOM.

42


______________________ [НОМЕР СЧЕТА]

______________________ [АДРЕС БАНКА]

7. Вступление в силу. Предельные сроки.

7.1 Контракт вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

7.2 Подрядчик начинает работу по предоставлению услуг не позднее ______ [ВПИШИТЕ ДАТУ] и должен завершить свои услуги в течение _____________ [ВПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ИЛИ МЕСЯЦЕВ] от начала таких работ.

7.3 Все предельные сроки, указанные в данном Контракте, считаются существенным условием в связи с выполнением работ по Услугам.

8. Внесение изменений в контракт

8.1 Любые изменения этого Контракта требуют письменного оформления изменений, которое надлежащим образом подписывается уполномоченным представителем Подрядчика и __________ [ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ] ПРООН.

9. Уведомления

В целях уведомления в рамках этого Контракта, определены следующие адреса ПРООН и Подрядчика:

Для ПРООН:

___________________ [ВНЕСИТЕ КОД И НОМЕР КОНТРАКТА]

Телекс: Факс: Телеграмма:

Для Подрядчика:

[ВНЕСИТЕ ИМЯ, АДРЕС И НОМЕРА ТЕЛЕКСА, ФАКСА И НОМЕРА ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ]Имя:Адрес:

Телекс:Факс:Телеграмма:

43


Если вышеприведенные условия соответствуют вашему договору в том виде, как они напечатаны в этом документе и документах Контракта, пожалуйста, парафируйте каждую страницу этого документа и приложений к нему и возвратите в этот офис один оригинал этого Контракта, подписанный надлежащим образом с указанием даты.

С уважением,

[ВПИШИТЕ ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ]

От имени [ВПИШИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ]Согласовано и принято:

Подпись ____________________________Имя: __________________________Должность: ____________________________Дата: _____________________________

44


ПРООН ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

1.0 ПРАВОВОЙ СТАТУС:

Подрядчик cчитается обладателем правового статуса независимого подрядчика по отношению к Программе Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Персонал Подрядчика и его субподрядчики ни при каких обстоятельствах не могут считаться сотрудниками или агентами ПРООН или Организации Объединенных Наций.

2.0 ИСТОЧНИК ИНСТРУКЦИЙ:

Подрядчик не должен обращаться за или принимать распоряжения от любого органа, вне ПРООН, в связи с предоставлением своих услуг по этому Контракту. Подрядчик должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести серьезный урон ПРООН или Организации Объединенных Наций и должен в полной мере выполнять свои обязательства по отношению к интересам ПРООН.

3.0 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ:

Подрядчик несет ответственность за профессиональную и техническую компетентность своих сотрудников и должен выбирать для работы по этому Контракту надежных представителей, которые будут эффективно работать над выполнением этого Контракта, уважать местные традиции и соответствовать высоким стандартам морального и этического поведения.

4.0 ПЕРЕДАЧА ПРАВА:

Подрядчик не имеет права переуступать, передавать, закладывать или по иному распоряжаться этим Контрактом или любой его частью, или любыми правами, требованиями или обязательствами Подрядчика по этому Контракту, кроме как после предварительного письменного согласия ПРООН.

5.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНОГО ДОГОВОРА:

В случае, если Подрядчику понадобятся услуги субподрядчиков, Подрядчик должен получить предварительное письменное одобрение и разрешение ПРООН на всех субподрядчиков. Одобрение ПРООН субподрядчика не освобождает Подрядчика от его обязательств по этому Контракту. Условия любого субподряда должны содержать условия и соответствовать положениям этого Контракта.

45


6.0 ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ:

Подрядчик гарантирует, что ни один сотрудник ПРООН или Организации Объединенных Наций не получит от Подрядчика или Подрядчик не будет предлагать ему любую прямую или косвенную выгоду, в связи с этим Контрактом, или вознаграждение за него. Подрядчик соглашается, что нарушение этого положения будет считаться нарушением важного условия этого Контракта.

7.0 КОМПЕНСАЦИЯ:

Подрядчик обязан защищать, ограждать, гарантировать от наступления вреда и защищать за свой счет, ПРООН, ее сотрудников, агентов и служащих ото всех исков, претензий, требований и обязательств любого характера или рода, включая их затраты и расходы, возникшие в связи с деятельностью или упущением Подрядчика, или служащих Подрядчика, его сотрудников, агентов или субподрядчиков при выполнении этого Контракта. Это положение должно распространяться, среди прочего, на такие претензии и обязательства, как выплата компенсации работникам, ответственность за продукты и ответственность, вытекающую из использования запатентованных изобретений или устройств, защищенных авторским правом материалов или другой интеллектуальной собственности Подрядчиком, его сотрудниками, должностными лицами, агентами, служащими или субподрядчиками. Обязательства, вытекающие из этой Статьи, не прекращаются по завершении этого Контракта.

8.0 СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ:

8.1 Подрядчик должен обеспечить и соответственно поддерживать страхование ото всех рисков в отношении своей собственности и любого оборудования, используемого для выполнения этого Контракта.

8.2 Подрядчик должен обеспечить и соответственно поддерживать все виды соответствующего компенсационного страхования работников или его эквивалент в отношении всех своих служащих, чтобы покрыть иски о возмещении личного ущерба или смерти в связи с этим Контрактом.

8.3 Подрядчик должен также обеспечить и соответственно поддерживать страхование гражданской ответственности в адекватном выражении для покрытия исков третьих сторон в связи со смертью или телесными повреждениями, утерей собственности или материальным ущербом, возникшими в результате или в связи с предоставлением услуг по этому Контракту или при работе любых транспортных средств, суден, самолетов или другого оборудования, принадлежащего или арендованного Подрядчиком или его агентами, служащими, сотрудниками или субподрядчиками, выполняющими работу или предоставляющими услуги по этому Контракту. 8.4 За исключением компенсационного страхования работников, страховые полисы в рамках этой Статьи должны:

8.4.1 Указывать ПРООН как дополнительного страхователя;

8.4.2 Включать отказ от суброгации прав Подрядчика на страховую компанию против ПРООН;

46


8.4.3 Гарантировать, что ПРООН получит письменное уведомление от страховщиков за тридцать (30) дней до любой отмены или изменения страхового покрытия.

8.5 Подрядчик обязан, по требованию, предоставить ПРООН убедительные доказательства страхования, требуемого в этой Статье.

9.0 ЗАКЛАДНАЯ/ПРАВО УДЕРЖАНИЯ:

Подрядчик не должен давать повода или допускать, чтобы право удержания, наложение ареста на имущество или другой вид закладной со стороны любого человека регистрировались и хранились в картотеке любого государственного учреждения или в картотеке вместе с ПРООН против любых подлежащих выплате или ожидаемых денежных сумм за любую выполненную работу или материалы, поставленные по этому Контракту, или по причине любого другого иска или требования против Подрядчика.

10.0 ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ: Право на владение любым оборудованием и поставляемыми товарами, которые могут быть предоставлены ПРООН, принадлежит ПРООН, и любое такое оборудование должно быть возвращено в ПРООН по завершении этого Контракта или когда в нем больше не будет необходимости со стороны Подрядчика. Такое оборудование, когда оно возвращается ПРООН, должно находиться в том же состоянии, в котором оно было поставлено Подрядчику, с учетом нормативного износа. Подрядчик обязан компенсировать ПРООН за оборудование, в случае, если будет установлено, что это оборудование было повреждено или находилось в ухудшенном состоянии, превышающем нормативный износ.

11.0 АВТОРСКОЕ ПРАВО, ПАТЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

11.1 Кроме тех случаев, когда прямо предусмотрено обратное в письменном виде в Контракте, ПРООН обладает правом на всю интеллектуальную собственность и другие права собственности, включая, но, не ограничиваясь этим, патенты, авторские права, и торговые марки в отношении продуктов, процессов, изобретений, идей, ноу-хау, или документов и других материалов, которые Подрядчик разработал для ПРООН по Контракту и которые имеют прямое отношение к или произведены или подготовлены или собраны в результате, или в процессе исполнения Контракта, и Подрядчик признает, и соглашается, что такие продукты, документы и другие материалы составляют круг его работ, для которых его наняла ПРООН.

11.2 В той мере, в которой любая такая интеллектуальная собственность или другие права собственности составляют любую интеллектуальную собственность или другие права собственности Подрядчика: (i) которые существовали до выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, или (ii) которые Подрядчик мог разработать или приобрести, или, возможно, разработал или приобрел, независимо от выполнения своих обязательств по Контракту, ПРООН не требует и не будет притязать на право собственности на них, а Подрядчик предоставляет ПРООН бессрочную лицензию на использование такой интеллектуальной собственности или другого права собственности исключительно в целях и в соответствии с требованиями Контракта.

47


11.3 По требованию ПРООН Подрядчик должен предпринять все необходимые шаги, составить все необходимые документы и оказывать всестороннюю помощь в получении таких прав собственности и передаче или выдаче ПРООН на них разрешение в соответствии с требованиями применяемой правовой нормы и данного Контракта.

11.4 В соответствии с вышеуказанными положениями, все карты, чертежи, фотографии, монтажи аэрофотоснимков, планы, отчеты, оценки, рекомендации, документы, и все другие данные, составленные или полученные Подрядчиком по этому Контракту, являются собственностью ПРООН и должны предоставляться для использования или инспектирования ПРООН в разумное время и в разумном месте, считаются конфиденциальными и предоставляются только уполномоченным сотрудникам ПРООН по завершении работ по Контракту.

12.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗВАНИЯ, ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ПРООН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

Подрядчик не должен рекламировать или иным способом извещать о том, что он является Подрядчиком ПРООН, а также Подрядчик никоим образом не имеет права использовать название, эмблему или официальную печать ПРООН или Организации Объединенных Наций, или любого сокращенного названия ПРООН или Организации Объединенных Наций в связи со своим бизнесом или иначе.

13.0 КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ:

Информация и данные, которые считаются собственностью любой из Сторон и которые предоставляются или разглашаются одной Стороной ("Разглашатель") другой Стороне ("Получатель") в процессе исполнения Контракта, и которые обозначены как конфиденциальные ("Информация"), должны считаться конфиденциальными этой Стороной и работа с ними должна быть поставлена следующим образом:

13.1 Получатель ("Получатель") такой информации должен:

13.1.1 использовать данные с такой же осторожностью и осмотрительностью, избегая разглашения, публикации или распространения Информации Разглашателя, с какой он относится к своей информации такого рода, которую он не желает разглашать, обнародовать или распространять; и,

13.1.2 использовать Информацию Разглашателя исключительно с той целью, с которой она была разглашена.

13.2 При условии, если Получатель заключил письменное соглашение со следующими физическими или юридическими лицами, требующее от них конфиденциальности при обращении с этой информацией в соответствии с Контрактом и с этой Статьей 13, Получатель может раскрыть Информацию:

13.2.1 любой другой стороне с предварительного письменного согласия Разглашателя; и,

13.2.2 служащим, должностным лицам, представителям и агентам Получателя, которым необходимо знать такую Информацию в целях выполнения своих обязательств по Контракту, и

48


служащим и должностным лицам, представителям и агентам любого юридического лица, которых он контролирует, которые контролируют его или с которым он находится под общим контролем, которым необходимо знать такую Информацию в целях выполнения своих обязательств согласно Контракту, при условии, что, для этих целей контролируемое юридическое лицо означает:

13.2.2.1 юридическое лицо, в котором эта Сторона имеет или иным образом контролирует, прямо или косвенно, более пятидесяти процентов (50 %) голосующих акций в ней; или,

13.2.2.2 любой субъект, над которым эта Сторона осуществляет эффективный управленческий контроль; или,

13.2.2.3 для ПРООН - аффилированный Фонд, например, UNCDF, UNIFEM и UNV.

13.3 Подрядчик может раскрыть Информацию в той мере, в которой это требуется по закону, при условии, что допуская и не отказываясь от привилегий и иммунитета Организации Объединенных Наций, Подрядчик заблаговременно предоставит ПРООН уведомление о запросе на раскрытие Информации, чтобы дать ПРООН разумную возможность предпринять защитные меры или таковые другие действия, которые могут посчитаться соответствующими, прежде, чем раскрыть любую такую информацию.

13.4 ПРООН может раскрыть Информацию в пределах необходимого, в соответствии с Уставом ООН, резолюциями или нормативными документами Генеральной Ассамблеи, или правилами, обнародованными Генеральным Секретарем.

13.5 Не следует препятствовать Получателю раскрывать Информацию, которая была получена Получателем от третьей стороны без ограничений, которую Разглашатель предоставил третьей стороне без обязательства соблюдать конфиденциальность, которая была ранее известна Получателю, или в любое время подготовлена Получателем совершенно независимо от условий разглашения в соответствии с данным договором.

13.6 Эти обязательства и ограничения в связи с необходимостью соблюдения конфиденциальности остаются в силе в течение срока выполнения Контракта, включая его возможное продление, и, если иначе не обозначено в Контракте, должны оставаться в силе и после любого завершения Контракта.

14.0 ФОРС - МАЖОР; ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ

14.1 В случае возникновения любой причины, создающей обстоятельства непреодолимой силы, Подрядчик обязан как можно скорее поставить в известность ПРООН, представив полный и подробный письменный отчет о таком инциденте или изменении, если Подрядчик при этом оказался неспособным, полностью или частично, выполнить свои обязательства и покрыть заложенность по этому Контракту. Подрядчик должен также поставить в известность ПРООН обо всех других изменениях в условиях или возникновении любого события, которое мешает или угрожает помешать его работе по этому Контракту. При получении такого уведомления, требуемого согласно этой Статье, ПРООН должна предпринять такие действия, которые она, исключительно по собственному усмотрению считает соответствующими или необходимыми в сложившейся ситуации, включая предоставление Подрядчику разумное продление сроков, чтобы он мог выполнить свои обязательства по этому Контракту.

49


14.2 Если Подрядчик окажется надолго неспособным, полностью, или частично, по причине неодолимых обстоятельств, выполнить свои обязательства и покрыть задолженность согласно этому Контракту, ПРООН имеет право приостановить или расторгнуть этот Контракт на тех же положениях и условиях, которые предусмотрены в Статье 15 "Прекращение действия контракта", за исключением того, что период уведомления будет семь (7) дней, вместо тридцати (30) дней.

14.3 Форс - мажор в этой Статье означает стихийные бедствия, войну (объявленную или необъявленную), вторжение, революцию, восстание, или другие акты подобной природы или силы.

14.4 Подрядчик признает и соглашается, что, относительно любых обязательств по Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить в или для любых областей, где ПРООН участвует, готовится участвовать или прекращает свое участие в миротворческих, гуманитарных или подобных операциях, любые задержки или невыполнение таких обязательств, являющиеся результатом или касающиеся тяжелых условий в таких областях или любых инцидентов общественных беспорядков, происходящих в таких областях, как таковые, не должны составлять форс-мажор согласно этому Контракту.

15.0 ПРЕКРАШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1 Любая сторона может расторгнуть этот Контракт по своим причинам, полностью или частично, после письменного уведомления другой стороны, посланного за тридцать (30) дней. Начало арбитражного разбирательства в соответствии со Статьей 16.2 ("Арбитраж") ниже, не может считаться расторжением этого Контракта.

15.2 ПРООН оставляет за собой право прервать этот Контракт безо всяких причин в любое время, предварительно уведомив Подрядчика в письменной форме за 15 дней. В этом случае ПРООН обязана возместить Подрядчику все разумные затраты, понесенные Подрядчиком до получения уведомления о расторжении контракта.

15.3 В случае любого прерывания контракта со стороны ПРООН в соответствии с этой Статьей, ПРООН ничего не платит Подрядчику, за исключением оплаты работ и услуг, выполненных удовлетворительно в соответствии с условиями, прямо оговоренными в этом Контракте.

15.4 Если Подрядчик объявлен несостоятельным должником, или его предприятие ликвидировано или он стал неплатежеспособным, или если Подрядчик передает права собственности в пользу своих кредиторов, или если на основании несостоятельности Подрядчика назначен временный управляющий, ПРООН может, без ущерба любого другого права или средства защиты, которые он может иметь в соответствии с этими условиями, прервать этот Контракт немедленно. Подрядчик должен немедленно сообщить ПРООН о возникновении любого из вышеупомянутых событий.

16.0 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

16.1 Мировая сделка: Стороны должны использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности, чтобы мирным путем уладить любой спор, противоречия или претензии, возникающие в рамках этого Контракта или в связи с нарушением его условий, аннулированием или объявлением контракта недействительным. Если стороны стремятся к такому миролюбивому

50


разрешению спора через примирение, примирение должно происходить в соответствии с действующими на тот момент Правилами Примирения ЮНСИТРАЛ, или согласно другой такой процедуре, по согласованию сторон.

16.2 Арбитраж: Если любой спор, противоречие, или претензии между Сторонами, возникающие в рамках этого Контракта или в связи с нарушением его условий, аннулированием или объявлением контракта недействительным, не улажены мирным путем в соответствии со Статьей 16.1, выше в течение шестидесяти (60) дней после получения одной Стороной письменной просьбы другой Стороны о такой мировой сделке, они должны быть направлены любой из Сторон в арбитраж в соответствии с действующими на тот момент Правилами арбитража ЮНСИТРАЛ. Решения арбитражного суда должны основываться на общих принципах международного коммерческого права. Во всех доказательных вопросах арбитражный суд должен руководствоваться Дополнительными Правилами, определяющими представление и получение доказательств в Международном Коммерческом Арбитраже Международной Ассоциации адвокатов, издания 28 мая 1983 года. Арбитражный суд должен иметь полномочия потребовать возврат или уничтожение товаров или любой собственности, материальной и нематериальной, или любой конфиденциальной информации, предоставленной согласно Контракту, потребовать расторжения Контракта, или потребовать принятия любых других защитных мер в отношении товаров, услуг или любой другой собственности, материальной или нематериальной, или любой конфиденциальной информации, предоставленной согласно Контракту, если необходимо, в соответствии с решением арбитражного суд в соответствии со Статьей 26 (“Временные Меры Защиты”) и Статьей 32 (“Форма и Воздействие Решения”) Арбитражных Правил ЮНСИТРАЛ. Арбитражный суд не имеет полномочий присуждать «карательное» возмещение убытков. Кроме того, если иное явно не предусмотрено в Контракте, арбитражный суд не уполномочен присуждать проценты сверх действующей на тот момент Лондонской межбанковской ставки предложения ("LIBOR") и любой такой процент должен быть только простым процентом. Стороны должны быть связаны любым арбитражным решением, вынесенным по итогам такого арбитража как заключительное решение любого такого спора, противоречия, или претензии.

17.0 ПРИВИЛЕГИИ И ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ:

Ничто в этом Контракте или в связи с этим Контрактом не может считаться отказом, выраженным или подразумеваемым, в любой из привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций, включая ее дочерние органы.

18.0 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ

18.1 Раздел 7 Конвенции о привилегиях и иммунитете Организации Объединенных Наций предусматривает, среди прочего, что Организация Объединенных Наций, включая все ее дочерние органы, освобождается от всех прямых налогов, кроме платы за коммунальные услуги, и освобождается от таможенных пошлин и платежей подобного характера в связи с предметами, импортируемыми или экспортируемыми для ее служебного пользования. В случае, если любой государственный орган отказывается признавать освобождение Организации Объединенных Наций от таких налогов, пошлин или платежей, Подрядчик должен немедленно проконсультироваться с ПРООН, чтобы определить взаимоприемлемую процедуру.

18.2 Соответственно, Подрядчик уполномочивает ПРООН удерживать из счетов Подрядчика все суммы, представляющие такие налоги, пошлины или выплаты, если только Подрядчик не

51


проконсультировался заранее с ПРООН прежде, чем совершать такие выплаты и если ПРООН в каждом отдельном случае не выдало специального разрешения Подрядчику на оплату таких налогов, пошлин или платежей после выражения своего недовольства. В таком случае, Подрядчик должен предоставить ПРООН письменное свидетельство, подтверждающее, что оплата таких налогов, пошлин и платежей была произведена и соответствующим образом разрешена.

19.0 ДЕТСКИЙ ТРУД

19.1 Подрядчик заявляет и гарантирует, что ни он, ни любой из его поставщиков не вовлечен в какую-либо практику, несовместимую с правами, сформулированными в Конвенции по Правам Ребенка, включая Статью 32 Конвенции, которая, среди прочего, требует, чтобы ребенок был защищен от выполнения любой работы, которая может быть опасной или может помешать образованию ребенка, или повредит здоровью ребенка или его физическому, умственному, духовному, моральному или социальному развитию.

19.2 Любое нарушение этого заявления и гарантии дает право ПРООН немедленно прервать этот Контракт после уведомления Подрядчика, безо всяких выплат со стороны ПРООН.

20.0 МИНЫ:

20.1 Подрядчик заявляет и гарантирует, что ни он, ни любой из его поставщиков активно и напрямую не занимается патентной деятельностью, разработкой, сборкой, производством, торговлей или изготовлением мин или такой деятельностью в отношении компонентов, в основном используемых для изготовления мин. Термин "Мины" означает устройства, определенные в Статье 2, параграфы 1, 4 и 5 Протокола II, являющегося Приложением к Конвенции о запрете и ограничении использования обычного вооружения, которое может считаться чрезмерно вредным или оказывать неизвестное влияние от 1980 года.

20.2 Любое нарушение этого заявления и гарантии дает право ПРООН немедленно прервать этот Контракт после уведомления Подрядчика, безо всякой ответственности за расходы по прерыванию контракта или любой другой ответственности ПРООН.

21.0 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

Подрядчик обязан соблюдать все законы, постановления, правила, и инструкции, касающиеся выполнения своих обязательств в соответствии с условиями этого Контракта.

22.0 СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

22.1 Подрядчик должен принять все соответствующие меры, чтобы предотвратить сексуальную эксплуатацию или насилие со своей стороны или со стороны любого из его служащих или любых других лиц, которые могут быть наняты Подрядчиком для выполнения любых услуг по Контракту. В этих целях половые отношения с любым лицом, не достигшим восемнадцати лет, невзирая на законы, связанные с согласием, должны считаться сексуальной эксплуатацией и насилием в отношении такого лица. Кроме того, Подрядчик должен воздерживаться от, и должен принять все

52


соответствующие меры, чтобы запретить своим служащим или другим лицам, которых он нанимает, предлагать деньги, товары, услуги, должности или другие ценные вещи в обмен на сексуальные услуги или действия, и участвовать в любых действиях сексуального характера, которые являются эксплуатационными или унизительными для любого человека. Подрядчик признает и соглашается, что это положение составляет важное условие Контракта и что любое нарушение этого заявления и гарантии дает право ПРООН немедленно прервать Контракт после уведомления Подрядчика, без любой ответственности за расходы в связи с прерыванием контракта или любой другой ответственности любого рода.

22.2 ПРООН не будет применять вышеупомянутый стандарт, касающийся возраста, в том случае, если сотрудник Подрядчика или любое другое лицо, которого Подрядчик может нанять для выполнения любых услуг по Контракту, женат на лице, не достигшем восемнадцатилетнего возраста, с которым у него были сексуальные отношения и в котором такой брак признается действительным согласно законам страны гражданства такого сотрудника Подрядчика или такого другого лица, которое может быть нанято Подрядчиком для выполнения любых услуг согласно Контракту.

23.0 ПРАВО ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК:

В соответствии с Финансовыми инструкциями и правилами ПРООН, только уполномоченный сотрудник ПРООН обладает правом давать согласие от имени ПРООН на любые модификации или изменения в этом Соглашении, на отказ от любого из его положений или на любые дополнительные договорные отношения любого характера с Подрядчиком. Соответственно, никакие модификации или изменения в этом Контракте не будут действительны и не будут иметь исковой силы против ПРООН, если они не предусмотрены поправкой к этому Соглашению, подписанной Подрядчиком совместно с Уполномоченным сотрудником ПРООН.

53

Request for Proposal (RFP) - Below 100k · Web viewЛюбое расхождение между...

Documents

Transcript of Request for Proposal (RFP) - Below 100k · Web viewЛюбое расхождение между...