REMODELACIÓN DE RAMBLA COSTANERA EN LOS BALNEARIOS …
Transcript of REMODELACIÓN DE RAMBLA COSTANERA EN LOS BALNEARIOS …
REMODELACIÓN DE RAMBLA COSTANERA EN LOS BALNEARIOS SANFRANCISCO Y PUNTA COLORADA, Y OTRAS CALLES DE LA ZONA
MEMORIA PARTICULAR DE LAS OBRAS
Página 1 de 27
1. OBJETOEl objeto de la presente licitación es la remodelación de la rambla costanera de losbalnearios San Francisco y Punta Colorada, la avenida Central de Punta Colorada y otrascalles de la zona. El proyecto contempla la construcción de un ensanche de la rambla,la construcción de una ciclovía, movimientos de arena a los efectos de retirar materialacumulado, acondicionamiento de estacionamientos y mejoras en otras calles de lazona.
2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOSLas obras de remodelación comprenden:
1. Remodelación y ensanche de la calzada en dos metros de ancho, de acuerdo alperfil transversal. Excavación de la faja de dominio público para la construccióndel ensanche según proyecto, construcción de cordón de hormigón, ejecuciónde base granular y carpeta asfáltica en el ensanche y recapado de toda lacalzada.
2. Adecuación altimétrica de la faja pública entre el pavimento y la línea depropiedad, actualmente afectada por movimientos de arena.
3. Construcción de una ciclovía pavimentada del lado norte, y faja de césped.4. Remoción y recolocación del sistema de alumbrado en la zona del balneario
San Francisco, de acuerdo a la nueva planimetría y altimetría.
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOSLas obras comprenden todas las tareas de construcción, en un todo de acuerdo a loespecificado en los recaudos, a esta Memoria y a los detalles e indicaciones que realicela Dirección de Obra.Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de dicha Dirección, la que podrá ordenarmodificaciones, suspender y/o rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o noajustado a las especificaciones de los recaudos, sin que ello dé derecho al Contratista areclamo alguno.La presente Memoria se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de esteproyecto, sin hacer referencia a procedimientos constructivos convencionales para loscuales son válidas todas las especificaciones y exigencias que se establecen en el PliegoGeneral de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad. En caso de contradiccióno diferencias, vale lo expresado en esta Memoria Descriptiva.
4. TRABAJOS PREPARATORIOS Y GENERALES4.1 Reconocimiento del lugar de las obras al inicio de los trabajos. El contratistarecibirá el área en las condiciones actuales. 4.2 Se realizarán todas las tareas necesarias para la correcta puesta en funcionamientodel obrador, barreras, barandas, casillas, baños, andamios, vallas, y proteccionesnecesarias para el funcionamiento de obra, adecuándose a las exigencias del Decreto89/95 y de acuerdo a las especificaciones del técnico prevencionista que suministraráel Contratista.4.3 Se proveerá al obrador de un sistema eléctrico, con un tablero específico, y con losalargues y picos de luz necesarios, dotados de sus llaves termo magnéticas ydisyuntores necesarios.
Página 2 de 27
4.4 El replanteo será de cargo y responsabilidad del contratista que realice las obras.El plano de replanteo será enviado a la Dirección para su aprobación previa al inicio delos trabajos. 4.5 Se considerará incluido el balizamiento, señalización, cruces provisorios, y todaotra tarea o suministro derivado del manejo del tránsito y normal uso de la calzada yacera durante los trabajos, de acuerdo a las normales disposiciones de la divisióntránsito de la IDM. 4.6 Se deberá utilizar un sistema de protección para la circulación de peatones yproveer accesos peatonales y vehiculares para los edificios y comercios durante lasobras. 4.7 Se proveerá de un servicio de seguridad que proteja del posible robo ovandalización de los elementos para la obra.
Desde el momento del inicio de las obras, el contratista deberá tomar a su cargo elmantenimiento de toda la traza donde se va a desarrollar la obra, así como loseventuales desvíos que sea necesario utilizar, para garantizar la circulación encondiciones aceptables. Estos trabajos no serán objeto de pago específico, debiendoel contratista incluirlos dentro de sus costos.
Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo deberánser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será responsable porcualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.
4.8 Cartelones de ObraInmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 15 (quince) días apartir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras, se colocarán 4(cuatro) carteles de Obra, en lugares a indicar, con las siguientes características: Dimensiones ‐ 4.20 m x 2.97 m (A3 x 100)
Materiales ‐ Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas‐ Bastidor en tubular metálico con fondo anti óxido y pintado
Debido a que los carteles se instalarán en lugares legibles de ambos lados, deberánconstruirse en doble fazEl dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la empresaproveedora del cartel, en cada caso, de acuerdo a las dimensiones del mismo.El diseño gráfico del cartel será suministrado oportunamente.El no cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 UR por día y por cartelón.
CONDICIONES TÉCNICAS
Página 3 de 27
5. TRABAJOS PREVIOS
De acuerdo a las condiciones en que se encuentre la superficie a intervenir, sedistinguirán los tipos de tareas a realizar:
5.1. Bacheo profundo.
Se ejecutarán estos trabajos cuando se constaten baches cuyo origen sean atribuiblesa deficiencias estructurales de la base del pavimento. Generalmente estos problemasse evidencian por la presencia de “piel de cocodrilo” o hundimientos importantes en lasuperficie de rodadura.
En estos casos, los baches serán cortados en paños de no menos de 5 m2, ypreferentemente se realizarán en media calzada o ancho de calzada completa.
Una vez que se haya removido el pavimento asfáltico existente se ejecutará laexcavación para remover y sustituir el paquete granular, procediéndose luego a laejecución del bache en carpeta asfáltica. Los espesores del paquete granular y carpetaasfáltica a colocar, lo fijará la Dirección de Obra.
Si la Dirección de Obra así lo indicare, se cortará el bache en una superficie mayor a lade la zona afectada, de manera de eliminar zonas de borde contaminadas y poderrealizar la compactación con el equipo adecuado.
Esta tarea se pagará con los rubros “Excavación no clasificada a depósito”, Tosca parabacheo”, “Mezcla asfáltica para bacheo” y “Cemento asfáltico”.
5.2. Bacheo en carpeta asfáltica.
Esta definición comprende a aquellas tareas de bacheo que se ejecuten en zonasdonde sólo exista deterioro, fisuración, oxidación, erosión o fatiga de la superficie derodadura, sin tener problemas estructurales de la base. Se incluirán también en esterubro las intervenciones a realizar sobre los pozos que se hayan formado por efecto dedeterioro y erosión, conformando las llamadas “ollas”. En estos casos se removerá elmaterial suelto, se limpiará y barrerá bien la zona afectada y se repondrá la carpetaasfáltica, previo corte y escuadrado del pozo. Esta tarea se pagará con los rubros“Mezcla asfáltica para bacheo” y “Cemento asfáltico”.
5.3. Conformación de bases granulares y tratamientos bituminosos existentes.
En las calles que a juicio de la Dirección de Obra existiese una capa de materialgranular de buena calidad, con un espesor suficiente para aportar una capacidadestructural adecuada a las cargas que recibirá ese pavimento, se encomendará alcontratista la tarea de escarificar en un espesor de 10cm, humedecer, conformar ycompactar la superficie existente a los efectos de que quede en condiciones de recibirel riego de imprimación. Estas tareas quedarán comprendidas dentro del rubro“Escarificado y Conformación de base granular“ el cual se cotizará por metro cuadrado,exigiéndose el mismo grado de compactación que en el artículo referido a " Basegranular. "
Eventualmente podrán realizarse estos trabajos con aportes de material granular enzonas localizadas.
Página 4 de 27
En las calles donde exista un tratamiento bituminoso que a juicio de la Dirección deObra esté en malas condiciones, ésta podrá indicar su escarificado y posteriorconformación de la superficie de acuerdo a las condiciones anteriores.
6. MOVIMIENTO DE SUELOSEl movimiento de suelos previsto será el necesario para la adecuación de la rasantesegún proyecto, la corrección de la subrasante en las zonas que se indiquen, losensanches según proyecto, la construcción de la caja del firme, y eventualessustituciones de los terrenos de fundación no aptos a juicio de la Dirección de Obra enzonas localizadas (bacheos profundos).
Se deberán cotizar las excavaciones basándose en tosca o eventualmente a unsubsuelo de tierra vegetal, arena, arcilla o tosca, al mismo precio para todos esosmateriales y sin que se reconozca variación alguna en los costos por la presencia deagua. También se considerará incluídos en la excavación, el retiro de pavimentoexistente, entradas particulares, badenes, cordones, etc.En los tramos donde se requieran profundizaciones por problemas localizados, laexcavación necesaria será considerada como no clasificada, de acuerdo a lo previsto enel Art. B‐3 de la Sección II del Pliego General de Condiciones de la Dirección de Vialidaddel MTOP.La distancia libre de transporte de suelos será de cinco mil metros (5000 m) dentro delrubro “Excavación no clasificada a depósito”. Toda excavación que deba ser llevada adepósito de acuerdo a lo ordenado por la Dirección de Obra se pagará al preciounitario establecido para el rubro “Excavación no clasificada a depósito”.
Las excavaciones necesarias para la construcción de obras de desagüe y su tapadoluego de finalizar las mismas se realizarán con la compactación adecuada a juicio de laDirección.
En todas las zanjas dispuestas para la construcción de obras de desagüe, se deberácolocar, previo a la colocación de los caños, una cama de arena de 15 centímetros deespesor.
Se cotizará un sobrecosto por excavación en roca o retiro de pavimento de hormigón,en el rubro correspondiente a “Excavación en roca”.
6.1. Sobretransporte del material.El material sobrante se dispondrá esparciendo de manera uniforme donde lo indique laDirección de Obra. Para disponer de este material a distancias mayores a los 5000metros se pagará al precio unitario establecido en el rubro “Sobretransporte”.El precio del rubro “Sobretransporte” será considerado de acuerdo a los metroscúbicos medidos en banco, por lo que no se aceptará la medición sobre camión.
6.2. SUBRASANTE
6.2.1. Se considera en este proyecto como subrasante el nivel inmediato por debajo dela base granular y en el ancho indicado en el perfil transversal.
6.2.2. Los materiales aptos para integrar los 30 (treinta) centímetros superiores de lasubrasante serán preferentemente suelos clasificados en los grupos A1, A2‐4, A2‐5 Y
Página 5 de 27
A3 de la clasificación AASHO M‐145 u otros aprobados por la Dirección de Obra conIP< 10, LL< 30, CBR > 35.
6.2.3. Previo al tendido de la base granular, donde lo indique la Dirección de la Obra, elcontratista compactará la subrasante con cilindro del tipo “pata de cabra” con unnúmero de pasadas suficiente para alcanzar un 98% del peso unitario seco máximoobtenido en laboratorio.
7. BASE GRANULAR 7.1 Los trabajos a realizarse en este contrato con material granular, corresponden a laejecución de bases granulares nuevas en los ensanches y ciclovías a construirse y en losbacheos que así lo requieran.
7.2 Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de base granular de 30 (treinta)centímetros de espesor y se efectuará en forma uniforme sobre toda la zona deensanche de calzada y sobre todo el ancho de la ciclovía nueva. En el caso de losbacheos, se resolverá en cada caso.
7.3 El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliegode Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP para la construcción deCarreteras. Tendrá un CBR > 80 % y una expansión menor o igual al 0,5% ( medio porciento) para una sobrecarga de 4.500 grs ( cuatro mil quinientos gramos) así comotambién LL< 25, IP <6 y una curva granulométrica comprendida entre los límitesindicados en el cuadro siguiente, sin perjuicio de que la Dirección de Obra puedaaceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación.
Tamices % que pasa
1” ¼ ................. 100
3/8 ................. 55‐90
4 ................. 40‐75
10 ................. 25‐60
40 ................. 10‐35
200 .................. 5‐20
7.4 El contratista deberá compactar cada capa de base con el número necesario depasadas de equipo de compactación adecuado a juicio de la Dirección de Obra sobre lasuperficie total de la misma como para asegurar que el material haya sido uniforme ysuficientemente compactado. Debe alcanzarse en la compactación el 98% del pesounitario seco máximo.
7.5 Los trabajos ejecutados se liquidarán sobre el cubaje geométrico compactado y derecibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el rubro “Base Granular”.Se pagará como máximo el volumen geométrico indicado en el proyecto de pavimento
Página 6 de 27
correspondiente. También se consideran incluidos los derechos de piso, descubierta de cantera,servidumbre de paso y todos los gastos que se originen por la extracción, carga,descarga, acarreo y acondicionamiento de los materiales.
7.6 El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementosnecesarios para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación, seconsiderarán incluidos en el precio unitario establecido en el contrato para el rubrorespectivo.
8. IMPRIMACION8.1 Luego de aprobada la base granular se hará un intenso barrido de modo deeliminar el polvo y los materiales sueltos, y si fuera necesario se le humedeceráligeramente para favorecer la penetración del diluido asfáltico; luego se procederá alriego de imprimación asfáltica.
8.2 La imprimación de la base granular se hará empleando diluido asfáltico MC1 en laproporción que indique la Dirección de Obra. Esta imprimación deberá realizarse en untodo de acuerdo con la sección V del Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidaddel MTOP.
9. RIEGO DE ADHERENCIA9.1 Se realizará riego de adherencia entre las dos capas de carpeta asfáltica a tender, oen su caso entre la capa existente y la nueva. El mismo se realizará con emulsiónasfáltica, en un todo de acuerdo a la sección V del Pliego de Condiciones de laDirección Nacional de Vialidad, y con la proporción que indique la Dirección de Obra.
10. CARPETA ASFALTICA10.1 La carpeta asfáltica se utilizará para las pavimentaciones en los espesores queindique el proyecto y la Dirección de Obra.
10.2 El Concreto Asfáltico a utilizar en la pavimentación cumplirá las condiciones delPliego General de la Dirección de Vialidad‐ Sección VI‐ Capítulo C (Mezcla tipo IV ó V) .
10.3 El rubro “Carpeta Asfáltica” comprende por lo tanto los agregados pétreos y laejecución de la mezcla asfáltica en caliente, el transporte del material desde la Plantahasta la Obra, el tendido con la terminadora, la compactación y la terminación como eshabitual, de acuerdo con las prescripciones del Capítulo E‐ Sección VI, del Pliego deCondiciones de la Dirección de Vialidad para la ejecución de Carreteras.
10.4 El Cemento Asfáltico utilizado incluído su transporte y elaboración se pagará porel rubro “Cemento Asfáltico”.
10.5 La Dirección de Obra tendrá acceso directo a los ensayos de laboratorio realizadosa la mezcla asfáltica en cualquiera de sus etapas, pudiendo suspender la producciónhasta tanto se corrijan las eventuales fallas que presente dicho material, así comotambién rechazar los tramos tendidos con él.
10.6 El Contratista deberá instalar en su planta asfáltica un efectivo sistema de filtradoy precipitación de partículas de polvo y hollín así como un mecanismo que asegure la
Página 7 de 27
quema completa del combustible de calentamiento de manera de reducirsensiblemente el impacto del funcionamiento de la planta en la atmósfera circundante.
10.7 Será condición exigible en el momento de la apertura de ofertas que el postulanteindique la usina asfáltica que utilizará en la ejecución de los trabajos.
10.8 Será condición de rechazo automático de las ofertas que el postulante no indiquela usina asfáltica a utilizar, que necesariamente deberá estar instalada en elDepartamento de Maldonado, al momento de iniciarse las obras de pavimentación.
10.9 El contratista en su oferta deberá adjuntar todas las características técnicas de laplanta asfáltica que utilizará en la ejecución de la obra.
11. HORMIGONESLa dosificación de hormigones para todos los rubros de la obra, incluyendo el cordóncuneta será de un tenor de cemento portland no menor a 350 Kg./m3.
El hormigón en masa, debe ser suministrado por el contratista con un numero de viajesy cargas tales que no se produzcan, para ninguna porción de material, tiempostranscurridos entre producción y tendido mayores de 45 (cuarenta y cinco) minutos.
‐ El hormigón deber tener un asentamiento próximo a cero medido por cono deAbrahams y llegar al sitio libre de todo indicio de segregación.
Con una anticipación mínima de 30 días con respecto a la fecha en la que se inicie lacolocación del hormigón, el contratista solicitara por escrito la aprobación de losmateriales y la dosificación que utilizara, presentando los ensayos realizados para sudeterminación.
El hormigón deberá tener una resistencia mínima admisible a los veintiocho días deciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado ensayado en probetas cilíndricasde acuerdo a la norma UNIT 25.
Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias parapreparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayoscorrespondientes.
Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear yprocedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de laDirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellassi lo considerara necesario.
La Dirección de Obra exigirá muestras aleatorias de hormigón, en cualquier momentoy de cualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.
Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo con lasnormas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.
Si el promedio de la resistencia de las probetas fuera inferior a la resistencia mínimaadmisible la Dirección de Obra podrá optar entre considerar el tendido
Página 8 de 27
correspondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50%del precio correspondiente.
Asimismo podrá tomar las mismas medidas del artículo anterior si el cordón tendidopresentara signos evidentes de deterioro inicial que manifestaran errores constructivoso de dosificación. El rechazo podrá tener lugar independientemente de la recepción ono de los resultados de los ensayos al hormigón en masa.
12. INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS12.1. Se tendrá especial cuidado con las instalaciones subterráneas existentes. En casode dañarse las mismas será de cargo del contratista las reparaciones correspondientes. Deberá coordinarse con los entes o empresas correspondientes que se harán cargo delas obras de instalación subterránea de cables de energía, comunicación, alumbrado yotros en forma simultánea.12.2. Está incluida la excavación de zanjas para la colocación de tendidos deinstalaciones. Se preverá la colocación y suministro de caños o ductos para enhebrado,para lo cual se presupuestará el costo unitario del tendido de dos caños de PVC 160tipo Eterplast.
13. CERCAS CAPTORAS.La instalación de cercas captoras permite interceptar la arena que es transportada por
acción del viento en la zona de playa y médanos.
Las cercas captoras son permeables al viento en un porcentaje que varía en función del
ángulo de incidencia del viento, la potencia del mismo y la granulometría de los
sedimentos. El propósito de estos dispositivos es alterar el flujo de viento de forma que
los sedimentos por él transportado se depositen en el sitio esperado.
Las cercas captoras serán construídas mediante tablas de acuerdo a la siguiente
descripción:
13.1. Dimensiones y diseño.Las dimensiones y diseño de las cercas captoras son las siguientes:
• Ancho: 4 (min.) a 7 cm (máx.).• Espesor: 1.5 a 2 pulg.• Altura: 1 a 1.5 m.• Espaciamiento entre tablas: igual al ancho.• Postes de anclaje: 12 a 15 cm de diámetro, 2 m de altura (1 m enterrado).• Distancia entre postes de anclaje: no más de 4 a 5 m. (VER IMAGEN 1 )Para sostén de las tablas se utiliza alambre galvanizado (2 o 3 líneas) que por lo generalnecesita ser tensado (i.e. con máquina de alambrar). Es importante que las tablasqueden verticales. Las líneas de alambre son atadas a postes (anclaje). Los postes seapisonan antes de colocar las tablas. Las tablas pueden fijarse al alambre por grampaso ataduras de alambre. Tanto el alambre como las grampas se deben colocar en la caraopuesta a la que recibe el viento.
14. VALLAS
Página 9 de 27
Se construirán de acuerdo a lo indicado en gráficos adjuntos.
Se cotizarán todos los elementos en maderas tratadas con CCA.Los trabajos de carpintería se terminarán con protector propuesto por el oferente quepropondrá cantidad a aplicar, número de manos, etc., lo que habrá de ser aprobadopor la Dirección de Obra. Ésta podrá imponer tanto el tipo de protector como forma deaplicación si considera inadecuado lo presentado por el oferente, sin dar lugar areclamos.
Se computará a los efectos de la presupuestación un rendimiento de 0.5 litros deprotector por metro cuadrado de madera.
La madera para las vallas será de Eucalipto rollizo tratado, con una retención mínima de20k de óxidos activos por m3 de madera a preservar. Las secciones serán las indicadasen gráficos.
15. ENJARDINADO Y PLANTACION DE ESPECIES.A lo largo de toda la traza de la rambla de San Franciso, se deberá realizar la plantaciónde pasto con panes con una capa de tierra vegetal de 10 centímetros de espesor, enuna faja de aproximadamente 7 metros desde el borde del pavimento, teniendo encuenta la ciclovía que pasará dentro de ese ancho. En la zona de Punta Colorada, sedeterminará la plantación de césped en función de las necesidades.En todos los casos se deberán tomar todas las providencias para asegurar elenjardinado con posterioridad a la finalización de las obras.Se deberá mantener el pasto plantado mediante el riego y los cortes necesarios paraasegurar la buena presentación del enjardinado hasta la recepción provisoria.No se recibirá la obra en su conjunto, si las zonas parquizadas no se encuentran encondiciones o con áreas de pasto seco o muerto, de acuerdo a las condicionesanteriormente mencionadas. Se deberá proceder al suministro y plantación de 300 acacias, 500 tamarices y 200yucas. Las mismas deberán al menos de tamaño superior a 1,50 m.
16. REMOCIÓN DE ÁRBOLES La Dirección de Obra determinará en todos los casos en que sea posible, laconservación de los árboles existentes, evaluando una solución en cada situación enque interfirieran con el trazado del pavimento o con los cortes de taludes.En todos aquellos casos en que la Dirección de Obra determine necesaria su remoción,el Contratista se hará cargo de los trabajos.
17. BADENES DE HORMIGON Donde lo indique la Dirección de Obra se construirán badenes de hormigón a losefectos de permitir el normal escurrimiento por superficie de las aguas. El badéntendrá un espesor de 20cm e irá apoyado sobre una base de tosca cementada de 15cmde espesor. El hormigón para los badenes será clase VII según el Pliego General deCondiciones.
Todos los materiales, personal y maquinaria necesarios para la elaboración delhormigón y su transporte desde la planta, y su colocación sobre la tosca cemento,tendido del hormigón, su vibrado y trabajos de terminación para la correctaconstrucción del badén se considerarán incluídos en el precio unitario del rubro“Hormigón para badenes”.
Página 10 de 27
La tosca necesaria para la ejecución de la tosca cemento tendrá un contenido decemento de 100 kg por metro cúbico. La tosca, el cemento portland, el agua, lamaquinaria y personal necesarios para la elaboración de la tosca cemento, así como sutendido y compactación hasta alcanzar el 98% del PUSM se considerarán incluídos en elprecio unitario del rubro “ Tosca cemento”.
18. EJECUCIÓN DE CORDON CUNETA18.1 El cordón será sin armar, construido con máquina extendedora de tendidocontinuo, y apoyará sobre la capa de base de material granular compactado. Lacordonera será alimentada mediante camión mixer que contará con un canalón a losefectos de que el hormigón vuelque directamente en la cordonera sin sufrir ningúnriesgo de segregación.
18.2 El hormigón para la ejecución del cordón cuneta deberá tener un asentamientopróximo a cero medido por cono de Abrahams y deberá llegar al sitio libre de todoindicio de segregación.
18.3 El hormigón deberá tener una resistencia mínima admisible a los veintiocho díasde doscientos veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado ensayado en probetascilíndricas de acuerdo a la norma UNIT 25.
18.4 El número de viajes y cargas serán tales que no se detenga el ritmo de tendido nise produzcan para ninguna porción de material tiempos transcurridos entre produccióny tendido mayores de 45 minutos.
18.5 Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesariaspara preparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayoscorrespondientes
18.6 Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear yprocedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de laDirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellassi lo considerara necesario.
18.7 La Dirección de Obra exigirá muestras aleatorias de hormigón, en cualquiermomento y de cualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.
18.8 Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo conlas normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.
18.9 Si el promedio de las resistencias de las probetas fuera inferior a la resistenciamínima admisible, la Dirección de Obra podrá optar entre considerar el tendidocorrespondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50 %del precio correspondiente.
18.10 Asimismo podrá tomar las mismas medidas del artículo anterior si el cordóncuneta tendido presentara signos evidentes de deterioro inicial que manifestaraerrores constructivos o de dosificación. El rechazo podrá tener lugar
Página 11 de 27
independientemente de la recepción o no de los resultados de los ensayos efectuadosal hormigón en masa.
18.11. El contratista deberá contar con el equipo completo de maquinaria y personal alos efectos de la correcta y completa ejecución del cordón cuneta.
18.12. El contratista deberá prever la sustitución de cualquier componente del equipoante la eventualidad de desperfectos a los efectos de asegurar la continuidad de lostrabajos. Asimismo en todo momento deberán existir dos mixer a la orden exclusiva dela obra, a los efectos de que en cualquier momento se pueda acelerar el ritmo detendido.
18.13. La cotización del cordón cuneta se efectuará por metro lineal y en el conceptode “cordón terminado”, es decir que en su precio unitario estarán incluidos elhormigón, personal y maquinaria, y todas las tareas para la correcta y completaterminación de los cordones, incluyendo la conformación prolija de las bajadas decordón en las entradas vehiculares, así como también empalmes que se deban hacercon moldes. No existirá discriminación de tareas a los efectos de su pago, siendo elmismo siempre por metro lineal de cordón terminado.
18.14. También se considerarán incluídos dentro del precio unitario, las tareas derecargo con material granular detrás del cordón, una vez construído el mismo y laadecuación de la zona de vereda que fue afectada por la excavación de la calle.
19. CONEXIONES DE AGUA POTABLE
19.1 Cuando por efecto de las tareas de excavación, se vean afectadas las conexionesdomiciliarias de agua potable, el contratista procederá a su sustitución. La misma serealizará con el tipo de caño, materiales de unión y especificaciones de ejecución quefije OSE. Este rubro se cotizará por metro lineal, y en su precio unitario estaránincluidos el caño y todos los materiales y trabajos necesarios para la ejecución de estatarea.
20. COLECTORES DE PLUVIALES
20.1 En algunas de las calles a pavimentar en las cuales debido a las característicastopográficas sea imposible el escurrimiento longitudinal por superficie de las aguas, sedeberá construir un colector de pluviales el cual permita la evacuación de las aguasmediante la conexión a un colector ya existente, ó en su defecto conectándose a unacuneta existente, que permita una correcta canalización de las aguas.
20.2 El rubro “Caños de Hormigón” (se dará precio por separado ya sean de 50cm u 80cm ), se cotizará por metro lineal, y su precio unitario incluirá la excavación y el tapadode la zanja necesaria, el caño de hormigón y su colocación y la ejecución de lasuniones con mortero de cemento portland y arena. También estará incluído en suprecio unitario, en el caso que fuera necesario, la conexión del mismo a la cámara.
20.3 En el rubro “Hormigón para cámaras, bocas y cabezales” que se cotizarán pormetro cúbico, están incluídos todos los materiales, maquinaria y personal para laelaboración del hormigón, las armaduras y su colocación, los encofrados, transporte ycolocación del hormigón, y todo lo que sea necesario para una correcta ejecución delos trabajos.
Página 12 de 27
20.4 Antes del comienzo de las obras que se realizarán de aguas abajo hacia aguasarriba, el Contratista deberá replantear el trazado de toda la cañería, cámaras, bocasde desagüe, debiendo recibir la aprobación de la Dirección de Obra que se reserva elderecho de modificar el emplazamiento, recorrido o dimensiones de los elementosconstituyentes de la Obra.
20.5 Las cañerías de hormigón deberán cumplir con las normas UNIT e IRAMcorrespondientes para caños de hormigón armado. Para el caso de diámetros mayoresque los allí indicados, el Contratista deberá dimensionar los mismos con un espesormínimo de 12 (doce) centímetros, realizando el ajuste estructural aumentando losespesores o adicionando armaduras metálicas.
20.6 Para la ejecución de la obra se exigirá un trabajo perfecto y terminación esmeradaen todos los detalles, teniendo la Dirección de Obra la libertad de obligar a rehacertotal o parcialmente las obras contratadas, sin que por ello el Contratista tengaderecho a indemnización alguna.
20.7 Para las cámaras, y cabezales el hormigón a utilizar será del tipo B225‐ C200.
El recubrimiento de la armadura será de 2,5 cm.
20.8. En todas las zanjas dispuestas para la construcción de obras de desagüe, sedeberá colocar previo a la colocación de los caños, una cama de arena de 15cm deespesor que se pagará mediante el rubro “Arena para base de caño colector”.
21. ALUMBRADO PUBLICOSe cotizará la remoción y recolocación del alumbrado en la zona de la playa SanFrancisco, para colocarlo de acuerdo a los nuevos niveles de la faja. Se incluirá todaslas tareas y materiales necesarios para la nueva instalación.
Para el amure de columnas para luminarias y otros usos, se realizará un dado dehormigón que asegure su estabilidad, de aproximadamente (0.40 x 0.40 x 0.40 cms) ysegún dimensionado correspondiente. Se preverá la colocación en los mismos y de loselementos de anclaje del equipamiento.
22. SEÑALIZACION VERTICAL22.1 Se procederá al suministro y colocación de señales verticales (incluyendo poste),en lugar y con texto a indicar. Dichas señales serán de 75 cm X 75 cm octogonales,cuadradas o romboides, triangulares o circulares de 75 cm de diámetro, según sea elcaso.De la misma forma, se suministrarán y colocarán señales verticales rectangulares de2,40 X 1,20, 1,80 x 0,90 y 1,80 x 0,45 incluídos los postes en lugar y con texto a indicar.Se suministrarán y colocarán señales de tipo Chevron en lugares a indicar por laDirección de Obra. Todas las señales serán del tipo totalmente reflectivo.
22.2 Todos los rubros a cotizar, consisten en señales instaladas, por lo que se deberácotizar por todos los insumos de postes de hormigón o galvanizado, elementos defijación ( bulón, tuerca y arandela), otros materiales, mano de obra, fletes, embalajes,gastos de inspección, señalización de obra, y todo otro elemento necesario para sucompleta realización.
Página 13 de 27
22.3 Las características generales de cada señal vertical, serán de acuerdo al ManualInteramericano de Dispositivos para el Control delTránsito en Calles y Carreteras, y alManual de Sinalizacao Vertical del DENATRAN (Brasil).
22.4 La chapa correspondiente a las señales deberá de ser No. 14, y los elementos defijación deberán ser galvanizados.
22.5 Para cada lugar donde se esté realizando obra, se exigirá un equipo deseñalización preventiva e informativa, consistente en dos barreras, dos señales de 90 x180, dos de 90x 90 y dos de 90 cm de diámetro.Además se deberá suministrar a todos el personal afectado a las tareas, uniforme colornaranja con el nombre de la empresa, chalecos reflectivos y cascos de seguridad. Será responsabilidad directa de la empresa la utilización de estos elementos y su buenestado de conservación.
22.6 Se procederá al suministro y colocación de tachas reflectivas normativas en loslugares donde la Dirección de Obra lo indique. Estas deberán ser aprobadas por laDirección de la Obra previo a su colocación.
23. SEÑALIZACION HORIZONTALSe deberá ejecutar la señalización horizontal correspondiente en todas la extensión dela rambla y donde la Dirección de Obra lo indique. La misma consistirá en líneasblancas contínuas o punteadas, o amarillas según corresponda y además se deberáproceder a la pintura de marcas transversales, cruces, flechas, cebras, etc, de acuerdo alos criterios que indique la Dirección de Obra.En todos los casos la pintura será termoplástica.
23.1. Pintado
La marcación se realizará de la siguiente forma: El eje de cada calzada se realizará en color amarillo contínuo, en doble raya.Se pintará una línea continua blanca en ambos lados de la calzada, a dos metros delcordón.El marcado de flechas e isletas se hará de acuerdo con la Dirección de Obra de colorblanco o amarillo.El espesor de la película seca de material será indicado en las especificaciones.
23.1.1 El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de untécnico universitario y personal competente, conjuntamente con un representante dela Intendencia.El replanteo consistirá en marcas de pintura o similar que constituya una guía deprecisión a las máquinas marcadoras.
23.1.2 El Contratista deberá resolver técnicamente la adecuada condición delpavimento previo a la aplicación del producto, siendo la limpieza y el barrido de sucuenta y cargo. Por lo tanto, deberá contar con todos los medios necesarios pararealizar dicha tarea, sin que por ello se genere costo adicional alguno, el que deberáestar incluido en los rubros a presupuestar.
Página 14 de 27
23.1.3 Las tareas de premarcado serán realizadas por el Contratista, con un día deanticipación al inicio del pintado, a los efectos de que la Inspección pueda realizar lasverificaciones necesarias.
23.1.4 En lo que respecta al ancho promedio, no se admitirá tolerancia alguna enmenos; en más, se aceptará hasta 0.01 m. En lo que respecta a las longitudespromedio, ya sean de trazos o espacios, la tolerancia será del 2% en más o menos de loindicado.
23.1.5 Se cuidará de obtener que los bordes de los trazos pintados sean rectos ynítidos. Toda irregularidad se corregirá dentro de la tolerancia especificadaanteriormente, además la franja de tránsito no deberá presentar ondulacionessuperiores a 0.01 m dentro de la longitud de un trazo de 3 m y de 0.03 m en unalongitud de 100 m. que no deberán presentarse por otra parte bruscamente.
23.1.6 En intersecciones o zonas determinadas donde la Dirección juzgue necesariorealizar una marcación especial, la misma se realizará de acuerdo a indicaciones de laDirección de Obra.
23.1.7 El material a utilizar será reflectante del tipo que se indique en las respectivasespecificaciones.
23.1.8 Cuando se realicen trabajos de marcación, los mismos deberán efectuarse bajolas condiciones climáticas de temperatura y humedad que recomiende el fabricante delmaterial a emplear en coordinación con la dirección de obras.
23.1.9 Se extraerán todas las muestras que la Dirección crea necesario para verificar elespesor de la película de material y/o su calidad. No se aceptarán diferencias en menosde 5% del espesor indicado.
23.1.10 Al iniciar los trabajos de pintado se efectuará conjuntamente por la Dirección yel Contratista una prueba del rendimiento del material a fin de fijar la cantidadnecesaria para lograr un efecto de cubrir toda la suficiente con una mano respetandolos espesores indicados, utilizando para ello el equipo que la empresa empleará en lostrabajos.
23.1.11 Las zonas de pavimento que recibirán marcación deberán encontrarse biensecas y además ser eficazmente limpiadas de manera de eliminar toda suciedad queperjudique la buena adherencia del material. A tales efectos el Contratista deberácontar con los elementos mecánicos adecuados.
23.1.12 El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a finde predecir accidentes y provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito. Se deberáproteger también en forma adecuada los trazos marcados hasta que se haya secadosuficientemente para no ser afectados por el paso de los vehículos. De ninguna manerase podrá impedir ni aún en forma momentánea el tránsito en ningún tramo.
23.1.13 El material se utilizará en las condiciones que sea provisto por el fabricante.No se permitirá el agregado al mismo de sustancias de ninguna naturaleza quemodifiquen su composición o características originales.
Página 15 de 27
23.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PINTURA REFLEJANTE DEL TIPO DECOLOCACIÓN EN CALIENTE PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOEl objetivo de esta especificación es fijar las características mínimas exigibles a laspinturas en base a resina acrílica destinadas para la demarcación de pavimento, sinperjuicio de los parámetros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen en elpliego de Especificaciones Particulares; así como detallar las muestras que debenpresentar los oferentes a efectos de someter el material a los ensayos de laboratorio yde servicio que pueda disponer la Administración.
23.2.1 Muestras y certificadosCada oferente deberá entregar antes de los 5 días hábiles a la fecha de la licitación 3.5litros de pintura de cada color, y lo mismo en microesferas de vidrio para que laAdministración disponga si lo considera necesario, la realización de los ensayos decontrol de calidad. Dichos ensayos son los previstos en los artículos de Características yEspecificaciones.Los oferentes deben presentar al momento de la Licitación, un certificado delfabricante y avalado por el oferente, que el material ofrecido responde a losrequerimientos contenidos en estas especificaciones, así como certificado que indiquelas condiciones ambientales de aplicación. Análogamente, se deberá brindarinformación referente al solvente propuesta como adelgazante (tipo cantidad porvolumen de pintura, etc.).
23.2.2 Posibilidad de aplicaciónLa pintura deberá permitir su aplicación sobre una superficie asfáltica o de hormigón,utilizando un equipo mecánico automático, mediante el cual se obtendrá una línea delancho y espesor deseado.
23.2.3 Envasado y marcas.El material vendrá envasado en tambores metálicos nuevos, resistentes al manipuleo,de capacidad aproximada a los 20 litros, con tapa cuyo diámetro no sea inferior al delenvase, que provea un cierre hermético.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,consignado el nombre y dirección del fabricante y/o vendedor, número de partida,fecha de fabricación y vencimiento. Volumen y peso del contenido, tipo y color depintura.
23.2.4 Características.
PresentaciónLa pintura deberá ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme, nodebe formar escama, ni coagulante, espesarse, descascararse o hacerse viscosa en elenvase. Se debe poder volver a mezclar fácilmente una vez asentada mediante el uso de unaespátula y debe mantener todas estas características por lo menos durante en tiempode un (1) año a partir de la fecha de entrega.La pintura debe estar libre de partículas, suciedad u otras materias extrañas. Estascaracterísticas se evaluarán con los ensayos de Finura, Asentamiento Partículasextrañas y Formación de piel.
Página 16 de 27
Propiedades ligantesLa composición y la cantidad de la pintura deberá ser la adecuada para que permita laincorporación las esferas de vidrio.Las esferas deberán ser incorporadas a la pintura (tipo pre‐mix), posteriormente unavez aplicada la pintura, se espaciarán las esferas (tipo drop‐on).ColorLas pinturas no deben variar su tonalidad a los agentes atmosféricos.Deben estar de acuerdo con el amarillo y el blanco elegido como tipo por laadministración. La determinación de color se hará después de que se haya permitidodurante un período de 24 horas.AntiderrapanteLa pintura debe presentar características antiderrapantes. Condiciones ambientales de aplicaciónLa pintura debe tener la condición de poder ser aplicada en condiciones ambientes auna temperatura de 3°C a 35°c y una humedad relativa de hasta 90%.RendimientoLa pintura deberá tener la propiedad de requerir un consumo máximo de 0.5lt. depintura pura por m2 de pavimento (2 m2/litro) para realizar una demarcación efectivacon una duración prevista de un año, y de lograr espesor promedio mínimo de 400micrones (incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).PropiedadesLa pintura deberá superar los ensayos de Flexibilidad, Sangrado, Resistencia al agua,Resistencia al calor y Resistencia al intemperismo.EspecificacionesEl vehículo debe estar constituido exclusivamente por resinas acrílicas, y lasespecificaciones que deben cumplir la pintura sin solvente y sin esferas de vidrio son:
Máximo Mínimo
1) Viscosidad Stormer (consistencia UK) 80 100
2) Materiales no volátiles, % en peso del producto 60
3) Pigmento, % en peso de producto 40 50
1. Para pintura blanca:Dioxido de titanio, % en peso del pigmento 25
2. Para pintura amarilla:Comato de plomo, % en peso del pigmento 22
4) Vehículo no volátil, % en peso del vehículo total 335) Vehículo total, en peso de la pintura 50 606) Tiempo de secado en minutos 207) Resistencia a la abrasión con abrasamiento de cono, litros para erosinar 254 micras, con material abrasivo alumina. 808) Peso específico 1,40 1,25
Página 17 de 27
23.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MICROESFERAS DE VIDRIO DE SEMBRADOEN PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTO.El objeto de estas especificaciones es fijar las características exigibles a las microesferasde vidrio destinadas para la demarcación de pavimento, así como detallar las muestrasque deben presentar los oferentes a efectos de someter el material a los ensayos delaboratorio y de servicio que pueda disponer la Administración.
23.3.1 Muestras y certificadosCada oferente deberá entregar 5 kg. De esferas tipo “pre‐ mix” y 5 Kg de esferas tipo“drop‐ on”, para que la Administración disponga si lo considera necesario, la realizaciónde los ensayos de control de calidad. Dichos ensayos son los previstos en el artículo deEspecificaciones.Los oferentes deberán presentar al momento de la Licencia un certificado, que avaleque el material ofrecido responde a los requerimientos contenidos en estasespecificaciones.
23.3.2 Envasado y marcadoLas esferas de vidrio, deberán venir en sacos o tambores de no más de 30 Kg. decapacidad. Deben ser lo suficiente fuertes para poder ser manejados sin romperse niperder esferas y suficiente resistencia a la humedad para evitar que el contenido semoje durante su transporte hasta la obra.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,consignado el nombre dirección del fabricante y/o vendedor, número de partida, fechade fabricación y vencimiento, peso del contenido tipo de esferas.
23.3.3 CaracterísticasApariencia Las esferas tienen que ser transparentes e incoloras. Al mismo tiempo tienen que estarlibres de opacidad, partículas o de tener un exceso de inclusiones de aire.FormaTienen que tener una forma esférica, y las ovaladas y/o fundidas no deben exceder del10%.Refracción Su índice de refracción por el método de inmersión, con el empleo de la luz detungsteno debe ser superior a 1.50.AlcalinidadLa alcalinidad debe ser neutra (phi neutro).Granulometría La granulometría en los tamices U.S.A Estándar han de concordar con la clasificaciónsiguiente:
Premezclado Sembrado (pre‐mix) (drop‐on)
Tamiz Pasa Tamiz Pasa 70 100% 20 100%
80 85/100% 30 75/95%140 15/55% 50 15/35%230 0/10% 100 0/5%
Página 18 de 27
200 0/1%
Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en forma homogénea en dos etapas,inicialmente en el momento previo a la aplicación de la pintura (tipo pre‐mix).Posteriormente, una vez aplicada a la pintura, se apreciarán las esferas (tipo drop‐on).
24. DEFENSAS METALICAS24. DEFENSAS METALICAS
24.1.24.1. ‐ En todas aquellas zonas en que la Dirección de Obra lo indique, se colocarán ‐ En todas aquellas zonas en que la Dirección de Obra lo indique, se colocarán
tramos de defensas metálicas (flex beam) de protección, ya sea en terraplenes, curvastramos de defensas metálicas (flex beam) de protección, ya sea en terraplenes, curvas
o protección de elementos como señales o columnas de alumbrado o de servicioso protección de elementos como señales o columnas de alumbrado o de servicios
públicos.públicos.
Las defensas metálicas comprenderán las barandas, postes, bulones, tuercas, arandelasLas defensas metálicas comprenderán las barandas, postes, bulones, tuercas, arandelas
y cualquier otro elemento accesorio para la buena colocación de las mismas, todos losy cualquier otro elemento accesorio para la buena colocación de las mismas, todos los
cuales serán en acero galvanizado.cuales serán en acero galvanizado.
24.2. ‐ Materiales.
Las barandas serán fabricadas con chapas de acero plegadas y galvanizadas y susLas barandas serán fabricadas con chapas de acero plegadas y galvanizadas y sus
dimensiones y tolerancias serán:dimensiones y tolerancias serán:
Las chapas de acero serán obtenidas por el sistema SIEMENSLas chapas de acero serán obtenidas por el sistema SIEMENS‐‐MARTIN, enMARTIN, en
convertidores básicos de oxígeno (Sistema Lconvertidores básicos de oxígeno (Sistema L‐‐D u horno eléctrico) y laminados enD u horno eléctrico) y laminados en
caliente.caliente.
Las características mecánicas de la chapa base serán:Las características mecánicas de la chapa base serán:
Mínimo de la tensión de rotura por tracción: 37 kg/mm2Mínimo de la tensión de rotura por tracción: 37 kg/mm2
Mínimo límite de fluencia: 24 kg/mm2Mínimo límite de fluencia: 24 kg/mm2
Alargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y delAlargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y del
espesor de la chapa 30%.espesor de la chapa 30%.Los ejemplares para la verificación de las propiedades mecánicas serán preparados yensayados de acuerdo a la norma ASTM A525.‐El espesor de las chapas con que se fabricará la baranda será especificado en el plano yla tolerancia será de 0,23 mm en menos.
24.3. ‐ Galvanizado.24.3. ‐ Galvanizado.
Las chapas de acero para barandas serán galvanizadas por inmersión en zinc en estadoLas chapas de acero para barandas serán galvanizadas por inmersión en zinc en estado
de fusión. El zinc utilizado para el recubrimiento será al menos de la calidad designadade fusión. El zinc utilizado para el recubrimiento será al menos de la calidad designada
como "Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M 120. como "Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M 120.
La cantidad mínima de zinc por metro cuadrado de chapa, incluyendo ambas caras noLa cantidad mínima de zinc por metro cuadrado de chapa, incluyendo ambas caras no
será menor de 400 gr/m2, con un promedio mayor o igual a 450 gr/m2.será menor de 400 gr/m2, con un promedio mayor o igual a 450 gr/m2.
La preparación de los ejemplares y el método de ensayo para determinar el peso delLa preparación de los ejemplares y el método de ensayo para determinar el peso del
recubrimiento de zinc se realizará de acuerdo a la norma AASHTO M T65 con unarecubrimiento de zinc se realizará de acuerdo a la norma AASHTO M T65 con una
inmersión simple.inmersión simple.
La superficie de las chapas galvanizadas estará libre de defectos tales como ampollas oLa superficie de las chapas galvanizadas estará libre de defectos tales como ampollas o
puntos sin recubrimiento.puntos sin recubrimiento.
Página 19 de 27
El recubrimiento de zinc será sin prominencias y deberá presentar una buenaEl recubrimiento de zinc será sin prominencias y deberá presentar una buena
adherencia a la superficie del metal.adherencia a la superficie del metal.
Los bulones, tuercas y arandelas serán galvanizadas por inmersión en caliente despuésLos bulones, tuercas y arandelas serán galvanizadas por inmersión en caliente después
de su terminación y luego las roscas serán repasadas para conseguir un ajuste suave.de su terminación y luego las roscas serán repasadas para conseguir un ajuste suave.
El peso del revestimiento de zinc será como mínimo de 550 gr/m2 como valorEl peso del revestimiento de zinc será como mínimo de 550 gr/m2 como valor
promedio y en ninguna pieza individual será menos de 450 gr/m2.promedio y en ninguna pieza individual será menos de 450 gr/m2.
24.4. ‐ Postes de fijación.
Los postes de fijación serán de acero perfilado tipo C de acuerdo a lo establecido en losLos postes de fijación serán de acero perfilado tipo C de acuerdo a lo establecido en los
planos, los que podrán ser sustituidos por otros perfiles C, laminados o doblados,planos, los que podrán ser sustituidos por otros perfiles C, laminados o doblados,
estructuralmente equivalentes y cuyo ancho de pestaña no será menor que el indicadoestructuralmente equivalentes y cuyo ancho de pestaña no será menor que el indicado
en los planos.en los planos.
En todos los casos los postes metálicos serán galvanizados por inmersión en caliente.En todos los casos los postes metálicos serán galvanizados por inmersión en caliente.
El peso del recubrimiento de zinc será no menor de 800 gr/m2.El peso del recubrimiento de zinc será no menor de 800 gr/m2.
24.5. ‐ Empalme y fijación de baranda.24.5. ‐ Empalme y fijación de baranda.
Las barandas llevarán en cada uno de sus extremos nueve perforaciones; ocho para elLas barandas llevarán en cada uno de sus extremos nueve perforaciones; ocho para el
empalme de barandas entre si y una de fijación de las mismas al poste.empalme de barandas entre si y una de fijación de las mismas al poste.
Las barandas de 7,62 m de largo útil, llevarán una perforación equidistante de losLas barandas de 7,62 m de largo útil, llevarán una perforación equidistante de los
extremos para su fijación a un poste intermedio.extremos para su fijación a un poste intermedio.
Las barandas metálicas estarán unidas entre si y con los postes de fijación por bulonesLas barandas metálicas estarán unidas entre si y con los postes de fijación por bulones
de cabeza ovalada y tuercas que se encuadrarán dentro de las siguientesde cabeza ovalada y tuercas que se encuadrarán dentro de las siguientes
especificaciones para bulones de acero:especificaciones para bulones de acero:
Composición química:Composición química:
La composición química de los bulones y tuercas estará de acuerdo a los valoresLa composición química de los bulones y tuercas estará de acuerdo a los valores
indicados en el siguiente cuadro:indicados en el siguiente cuadro:
BULONESBULONES TUERCASTUERCAS
Fósforo: Máximo.............. 0,06 %Fósforo: Máximo.............. 0,06 % 0,13 %0,13 %
Azufre: Máximo............... 0,15 %Azufre: Máximo............... 0,15 % 0,23 %0,23 %
Los bulones y tuercas, tendrán una resistencia mínima a tracción de 3,85 Kfg/mm2 yLos bulones y tuercas, tendrán una resistencia mínima a tracción de 3,85 Kfg/mm2 y
una dureza superior a 64. Rockwell C.una dureza superior a 64. Rockwell C.
Los bulones de unión de tramos sucesivos de baranda, serán galvanizados de 16 mm deLos bulones de unión de tramos sucesivos de baranda, serán galvanizados de 16 mm de
diámetro y de 32 mm de longitud, cabezas redondas, plana y cuello ovalado, con pesodiámetro y de 32 mm de longitud, cabezas redondas, plana y cuello ovalado, con peso
aproximado de 8,607 Kg cada 100 unidades.aproximado de 8,607 Kg cada 100 unidades.
Los bulones de unión a poste, serán galvanizados de 16 mm de diámetro y de longitudLos bulones de unión a poste, serán galvanizados de 16 mm de diámetro y de longitud
adecuada, llevarán una arandela rectangular de chapa de acero zincada, de 4 mm deadecuada, llevarán una arandela rectangular de chapa de acero zincada, de 4 mm de
espesor mínimo con agujero alargado, que irá colocado entre la cabeza del bulón y laespesor mínimo con agujero alargado, que irá colocado entre la cabeza del bulón y la
baranda.baranda.
ART.25. POSTES DELINEADORES.ART.25. POSTES DELINEADORES.
Página 20 de 27
Se procederá al suministro y colocación de postes delineadores para la protección delSe procederá al suministro y colocación de postes delineadores para la protección del
tránsito en donde la Dirección de Obra lo indique.tránsito en donde la Dirección de Obra lo indique.
Los postes cumplirán las normas por las que se rige la utilización de los mismos enLos postes cumplirán las normas por las que se rige la utilización de los mismos en
rutas nacionales, de acuerdo a los criterios del Ministerio de Transporte y Obrasrutas nacionales, de acuerdo a los criterios del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, y el Manual Interamericano de Carreteras.Públicas, y el Manual Interamericano de Carreteras.
De los postes disponibles, se colocarán los moldeados con rehundido que permiteDe los postes disponibles, se colocarán los moldeados con rehundido que permite
alojar material reflectivo. Los delineadores se recibirán pintados y con reflectivo gradoalojar material reflectivo. Los delineadores se recibirán pintados y con reflectivo grado
ingeniero aplicadoingeniero aplicado
26. GENERALIDADES26.1 CUADRO DE METRAJES Y FORMULA PARAMETRICASe adjuntan cuadros de metrajes y coeficientes de incidencia.Los precios se ajustarán mensualmente, de acuerdo a la siguiente fórmula de ajusteparamétrico.
P = Po (m* M/Mo + d * D/Do + j * J/Jo + cv * CV/CVo )
26.2 REPRESENTANTE TÉCNICO E INGENIERO RESIDENTE El Contratista deberá asignar un representante Técnico con título de Ingeniero Civil dela Universidad de la República o revalidado legalmente, a cuyo cargo estarán realizartodas las gestiones y el recibir todas las comunicaciones de carácter técnico atinentesal Contratista. Además deberá contar con un Ingeniero Residente en la zona conpresencia permanente en la obra.
26.3 MOVILIZACION E IMPLANTACIONSe pagará al Contratista por concepto de Movilización e Implantación de Obra el rubro“Movilización”, cuyo importe, que no podrá superar el 5% (cinco por ciento) del total del contrato, se incluirá en la oferta.Este rubro se pagará:50% (cincuenta por ciento) cuando el contratista haya llevado a la obra la totalidad delequipo de movimiento de tierra, haya completado su campamento, cuente conpersonal suficiente, y haya presentado en la oficina de Vialidad Urbana de la DirecciónGeneral de Obras y Talleres los recaudos correspondientes al registro de la obra en elBanco de Previsión Social.El 50 % (cincuenta por ciento) restante cuando se haya certificado obra por un valor noinferior a precios básicos al 10% (diez por ciento) del contrato, excluída la movilización.
26.4 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROLEl contratista deberá suministrar, antes del comienzo de las obras, el siguienteequipamiento:Tres cintas métricas de 50 m de largo. Tres odómetros.
26.5 EQUIPOS DE LABORATORIOEl Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepciónprovisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el controlde todos los parámetros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las
Página 21 de 27
demás consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego deCondiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP.Asimismo deberá contar con el equipo de Topografía adecuado a juicio de la Direcciónde Obra y los elementos necesarios para la extracción de muestras y testigos de losdistintos elementos de la pavimentación.
26.6 REPLANTEO Para el replanteo de la obra, la Intendencia suministrará el archivo del proyectoplanimétrico. El Contratista lo utilizará como datos de ingreso a un sistema coordenadopara ser replanteado básicamente mediante Estación Total o GPS topográfico.Las Coordenadas de las bases de Replanteo serán suministradas oportunamente paralos distintos tramos de la obra.El sistema requerido permitirá un avance de replanteo adecuado a los plazos averificar, y una precisión suficiente en planimetrías con referencias de materializacióncompleja.
26.7 LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTOLas tareas de orden y limpieza se realizarán durante todo el transcurso de la obra. Al entregar cada tramo de las obras terminadas se realizará una limpieza final a fondo.Las áreas que hayan sido afectadas de las construcciones adyacentes a la zona detrabajo se entregarán en el mismo estado en que se encontraron, haciendo la limpiezay si correspondiere los trabajos de pintura o restauración necesarias. El replanteo será de cargo y responsabilidad del subcontratista que realice las obras enun todo de acuerdo a la opinión de la Dirección de Obra.
27. PLANIFICACIÓN Y CONTROLES27.1 PLAZO DE LA OBRAEl plazo para la ejecución de estos trabajos será de ocho meses. El plazo mencionado supone un ritmo de labor de cuarenta y cuatro horas semanales.El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Intendencia la jornadade trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario detrabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayorhorario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargodel Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevoritmo de los trabajos. A tal efecto se establece que el horario de los sobrestantes de laIntendencia es de seis horas de lunes a viernes, con un agregado de 20 horas extrasmensuales.El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que elnúmero de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: quince (15) días para losmeses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Sidurante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, seaumentará el plazo, en la diferencia entre el número de días previstos y el número dedías reales trabajables.
27.2 PERSONAL Resultará requisito indispensable que la Empresa Adjudicataria asuma el compromisode contratar a un 80% (ochenta por ciento) de residentes en el Departamento deMaldonado en el rubro personal no especializado.Leyes sociales: Se declarará un monto imponible tope necesario para la ejecución delos trabajos.
Página 22 de 27
27.3 PLAN DE AVANCE, EQUIPOS Y ANTECEDENTESSe exigirá Plan de Avance de Obras, que se considerará parte de la oferta y quecontendrá:a) Cuadro en que conste el porcentaje de cada uno de los rubros que se prevé ejecutaren cada uno de los meses del plazo.b) Listado, indicando unidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando:marca, modelo, año de fabricación, sitio donde se encuentra a la fecha propuesta,datos técnicos de catálogos que permitan determinar el rendimiento de cada unidaden su tarea específica.c) Lista detallada de todas las obras viales ejecutadas en los últimos tres años,indicando fechas, organismos contratantes y monto de las mismas.
27.4 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROSEl Contratista será responsable de:
‐ La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.
‐ Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas quetrabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados,provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la calle uotras razones que le sean imputables.
Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar unseguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de U$S1:000.000 durante todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.El certificado de seguro deberá ser aprobado por la Asesoría Notarial de la Intendenciaantes de la fecha de iniciación de las obras y será controlado por ellos.Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, el Contratante podrá contratar elseguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar lasprimas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, sino se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante.La intención de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa aseguradora almomento de contratar la póliza, dentro de los plazos estipulados con la misma, y enningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario
27.5 DIRECCION DE OBRALa Dirección de Obra ejercerá la inspección técnica detallada y permanente de lasobras, con amplias facultades para exigir el cumplimiento de todas las disposicionesque estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos deacuerdo con el contrato.
La Dirección de Obra será ejercida por los profesionales que a tales efectos designe elIntendente Municipal. La Intendencia queda facultada para designar sobrestantes, a losefectos de control y fiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio dela Intendencia y por intermedio de la Dirección de Obra. La Intendencia podrá, encualquier momento sustituir los integrantes de la Dirección de Obra, sin lugar areclamo por parte del Contratista.
Página 23 de 27
En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a lasórdenes de servicio, e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra y delas que aquel dará recibo.
La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajoen la planta asfáltica y de hormigón, fiscalizará la cantidad y la calidad de los materialesempleados, controlará las tomas de muestra, los exámenes, ensayos, pruebas yanálisis de los materiales, conforme a las especificaciones técnicas; revisará ycomprobará los certificados de obra y prestará su aprobación a los efectos del pago.
27.6 SUMINISTRO DE LOCOMOCION Y TELEFONOEl contratista deberá suministrar un vehículo tipo auto sin chofer, con una antigüedadmáxima de 2 años o 30.000 km al comienzo de las obras, de cuatro puertas, consistema de frenos abs y 2 airbags, en perfectas condiciones de funcionamiento, parauso de la Dirección de Obra. El mismo estará a la orden desde el comienzo de la obrahasta la recepción provisoria. Todos los gastos inherentes al funcionamiento delvehículo serán de cargo del Contratista. Se prevé una utilización de 2000 kmmensuales. Asimismo se deberá suministrar el combustible necesario para otrovehículo con un uso de 2000 km mensuales. En los períodos de licencia de laconstrucción, el vehículo suministrado quedará a la orden de la Intendencia, sinsuministro de combustible por parte del Contratista.
El contratista deberá proporcionar un teléfono celular con cámara fotográfica yconexión a datos móviles a disposición de la Dirección de Obra. Se prevé un consumomensual de $ 2500. El servicio estará disponible hasta la recepción provisoria.Todos los gastos originados por el uso de dicho servicio irán por cuenta exclusiva delcontratista.
27.7. ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE ACTASToda disposición referente al contrato, será comunicada por la Dirección de Obra alcontratista mediante órdenes de servicio dadas por escrito con sus correspondientescopias, las cuales estarán debidamente numeradas y se consignarán por orden defecha.Dentro de las veinticuatro horas de requerírselo la Dirección de Obra, el contratistadeberá notificarse de cada orden de servicio que aquella imparta.
27.8 COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecuciónde los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra.
27.9 RECUSACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAEl contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a lostécnicos encargados de la dirección de la obra.Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los procedimientosempleados por la Dirección de Obra, o por el personal de inspección y fiscalizaciónrecurrirá, en queja fundada por escrito, que se resolverá en definitiva por el IntendenteMunicipal, sin que por ello se interrumpan los trabajos.
27.10 DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCION DE OBRA Y EL CONTRATISTANo estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decisión de la
Página 24 de 27
Dirección de Obra, dentro del término de los diez días calendario, expondrá por escritolos fundamentos de su disconformidad a la referida Dirección, y por su intermedio, a laDirección General de Obras y Talleres el que dictará resolución en los quince díascalendario subsiguientes. Si se dejara transcurrir el plazo sin presentar reclamaciónentenderá que acepta lo resuelto por la Dirección y no le será admitido ningún recursoulterior. En ningún caso este procedimiento tendrá efecto suspensivo con respecto porparte del contratista de las órdenes impartidas por la Dirección de Obra.
27.11 INSPECCIONESToda obra hecha y todo material empleado estará sujeto a inspección, pero el hecho deque ésta no se realice no exime al contratista de su obligación de realizar el suministrode conformidad con el contrato.
27.12 VICIOS DE CONSTRUCCIONSi durante la ejecución de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepcióndefinitiva, se advierten vicios de construcción en ellas, el Director de la Obra dispondrásu demolición y reconstrucción, fijando un plazo prudencial para ello, sin que alcontratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, lashubiera examinado y aceptado con anterioridad.Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista dé cumplimiento a las órdenesimpartidas, la Intendencia podrá proceder a realizar los trabajos necesarios por cuentade aquél, a quien le será impuesta además una multa equivalente al 25% (veinticincopor ciento ) del monto de los trabajos.Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de viciosocultos en la obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antes de larecepción definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar laexistencia de tales vicios.El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazoque les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la Intendenciapodrá proceder a ejecutar por sí misma o por intermedio de terceros, los trabajos.En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción, los gastosde demoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia.En caso contrario, serán de cargo del contratista, al que le serán descontados en elprimer pago a efectuarse junto con un 25% ( veinticinco por ciento ) de recargo porconcepto de multa, en el caso que por falta de cumplimiento, los trabajos hayan sidoejecutados por parte de la Intendencia o por terceros.Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de la especie. Losmateriales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de lamemoria o las instrucciones de la Dirección de Obra, serán rechazados debiendo elcontratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se les fije.En caso contrario será retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusiva delcontratista.
27.13 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria, en las condiciones que se expresan a continuación.La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminado el contrato yrequerirá la conformidad de la Dirección Técnica correspondiente.No se realizarán recepciones parciales, salvo las correspondientes a las eventualesampliaciones del contrato, o si el contrato fuera suspendido por razones ajenas al
Página 25 de 27
Contratista. No se incluyen dentro de estas causas las licencias de construcción,períodos de veda de productos asfálticos, imposibilidad de trabajar en ciertas zonas enel verano, y circunstancias climáticas. En cualquiera de los casos previstos, para accedera recepciones parciales, la suspensión deberá ser mayor a los dos meses calendario.Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente lacertificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación ymantenimiento. El Contratista deberá en este período, realizar las reparaciones queestime necesarias, con la aprobación de la Dirección de Obra.En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepciónprovisoria, la Dirección de Obra detectara la necesidad de realizar reparaciones, elcontratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a larealización de los trabajos. A partir de la notificación se congelará el plazo deconservación hasta que se concluya con los trabajos de reparación, lo que serácertificado por escrito por la Dirección de Obra. En ese momento continuarácomputándose el plazo para la recepción definitiva, prorrogándose el tiempo deconservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. Las leyes socialescorrespondientes a estos trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podránser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías depositadas.Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder arealizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes delas garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno porparte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en los artículosanteriores.
27.14 PERIODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIONSi durante el transcurso de la obra corresponden períodos de licencia de laconstrucción, el contratista deberá disponer el personal y equipo necesario pararealizar el mantenimiento de la misma de acuerdo al nivel de avance que tenga en esemomento. En todos los casos se deberá mantener y controlar el equipamiento deseñalización de obra y todo lo relativo a las condiciones de seguridad de la circulacióndel tránsito de vehículos y peatones en las zonas de obra.
28. FACTORES DE PONDERACION
A los efectos de la comparación de las ofertas, se establece como factores deponderación, el precio en un 70 %, los antecedentes de los oferentes en un 20 % y elVECA en un 10 %. Se establece como valor máximo la oferta de menor precio, y sepuntuará en forma proporcional a las demás. En cuanto a los antecedentes, losmismos serán evaluados en el análisis técnico de las ofertas de acuerdo a las siguientespautas:
20 % Antecedentes de obras de tendido de carpeta asfáltica por 50.000 toneladas enlos últimos 3 años. No se podrán sumar obras menores a 10.000 toneladas.
El cumplimiento mínimo de este item se puntuará con 10.
Antecedentes con más de 50.000 toneladas se puntuarán con 1 punto extra cada 5.000toneladas, hasta un tope de 100.000.
Antecedentes menores al mínimo solicitado se asignará valor 0.
10% VECA. El veca con capacidad para ofertar y sin observaciones se punturá con 10.
Por cada observación de plazo o de calidad en cualquier tipo de obra se descontará 1
Página 26 de 27
punto.
Si el VECA no tuviera capacidad suficiente para ofertar, se asignará 0.
Si el conjunto de los antecedentes diera como resultado una cifra menor a 20 puntos,será motivo de descalificación, así como el resultado 0 en cualquiera de los dos items.
Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, la aceptación del certificado decapacidad emitido por el Registro de Empresas de Obras Públicas para esta licitación,será evaluada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones previo a la ponderación delmismo.
Página 27 de 27
INTENDENCIA DE MALDONADO
LICITACION PUBLICA Nº 5 / 2018
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
I) CONDICIONES GENERALES
OBJETO
1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Pública para la ejecución de obras de remodelación de la RamblaCostanera de los Balnearios San Francisco y Punta Colorada y otras calles ycaminos de la zona, de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego yespecificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.
ADQUISICION DE PLIEGOS
2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil) mas 2% (dos por ciento ) detimbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia,Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto deapertura, condición ineludible para ofertar en el presente procedimientolicitatorio.
CONSULTAS
3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, enduplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de laapertura de la licitación.
4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.
PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.
6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura de
ofertas.
7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitacióny actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado, asimismodeberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a losefectos de las notificaciones que puedan generarse en el proceso de lalicitación.
8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes deloferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.
GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y elcumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, en valores públicos,fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La garantía demantenimiento de oferta será de $ 1.000.000 (pesos uruguayos un millón) y lade fiel cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 5% del montoadjudicado.
10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidad utilizadadeberá depositarse en la Tesorería Municipal, previo a la recepción de lasofertas.
11). Las garantías de mantenimiento de propuestas serán devueltas a losinteresados mediante la presentación del recibo correspondiente una vezadjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.
12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M oen valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas engarantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución yconservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos quecorrespondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la últimarecepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumasdepositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, demodo de mantener el monto de las mismas, a través de retenciones que
afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento decontrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubierasido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesariapara integrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.
PROPUESTAS
14).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si nollegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.
15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.
16).REDACCIONLa redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación PúblicaNº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a las estipulacionesque se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al cuadro derubros adjunto a la Memoria Descriptiva, y expresado en moneda nacional,discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.TERCERA) Propuesta técnica, descripción de los trabajos y materiales a utilizar.CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización, deacuerdo a lo indicado en Artículo 27.1 de la Memoria Descriptiva. QUINTA) Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de lostrabajos, desglosado en unidades con sus diversas manifestaciones utilitarias,maquinaria, equipo, herramientas y accesorios manuales.SEXTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. SEPTIMA) Listado de sub - contratistas a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 120días corridos a contar de la apertura. NOVENA) Antecedentes del oferente.
b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la
debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado quese hubiere efectuado en el mismo.
17).DOCUMENTOS A AGREGARLa oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acreditela personería, representación y vigencia de la misma e integración del directoriosi correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg.N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. d) Recibo original de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.
18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 ydemás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.
APERTURA
19). La apertura de las ofertas se realizará en Sala de Conferencias del 5to PisoSector “A” del Edificio Comunal el día 5 de Junio de 2018 a la hora 11.-20). La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en linea por medio delPortal “Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmenteen el 5to Piso “A” del Edificio Comunal o en su defecto via mail [email protected] ”.
ADJUDICACION
21). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, laque dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses
de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.
22). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientes factores,desarrollados en el Art. 28 de la Memoria Descriptiva:
Precio 70 % Antecedentes del oferente 20 % VECA 10 %
23) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Únicode Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de laadjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquieradicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente encaso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
24). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.
25). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas, así como realizar adjudicaciones parciales.-
CONTRATO
26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentrodel plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a talesefectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-
27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar lagarantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, darámérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimientode propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio dela Intendencia.
PAGOS28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por la Direcciónde Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del messiguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.
29). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmula paramétrica establecidaen la memoria descriptiva, en el Numeral 26.1.-
30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por
asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los conveniosinternacionales y sus reglamentaciones.
En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigidoprecedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.
31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.
PREFERENCIA A MIPYMES
32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido porla DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado deDINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el DecretoReglamentario.33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesorade Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por lasEntidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentadodentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación delmecanismo de preferencia.34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para elDesarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el depreferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquelque resulte mas beneficioso para el oferente.
INCUMPLIMIENTOS
36). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,3% (tres pormil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
37). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fiel
cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.
38). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificarunilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económicafinanciera del mismo.
II) CONDICIONES PARTICULARES
39). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constanciade este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.
40). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisitoprevio, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.
41). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.
42). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con laMemoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.
43). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podráser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitación Pública Nro. 5 /2018
Razón Social de laEmpresa:.......................................................................................……….................
Nombre Comercial de laEmpresa.:........................................................................................………...............
RUC.:.................................................................................................……................
Domicilio a los efectos de la presente Licitación.
Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............
Localidad:.........................................................................................…….................
País :.......................................................................................……….......................
Correo electrónico:....................................................................................................
Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.
Firma/s: ...........................................................................................................……….
Aclaración defirmas ….............................................................................................................
Camino de los Arrayanes
Av. Uruguay o Sarubbi
PUNTA COLORADA
PUNTA NEGRA
De la G
loria
Av.
Terc
era
01
FECHA
ESCALA
s/e
DIBUJO:
OBRA:
DE:
SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA
PLANTA GENERAL
base granular CBR 80 - 25cmbase granular CBR 80 - 30cmbase granular CBR 80 - 30cm
2 a 3
1
PRO
PIE
DAD
vallas
alumbrado existente
base granular CBR 80 - 25cm base granular CBR 80 - 30cm
PRO
PIE
DAD alumbrado existente
RAMBLA SAN FRANCISCO
RAMBLA PUNTA COLORADA
02
FECHA
ESCALA
1/100
DIBUJO:
OBRA:
DE:
SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA
NOTA:
Los perfiles transversales son indicativos.
de la faja disponible.
PERFILES TRANSVERSALES
DETALLE DE VALLAS Esc. 1:25
DIRECCION GENERAL HIGIENE y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS
FECHA
LAMINA
ESCALA
1:25
DIBUJO:TECNICOS:
DETALLE DE VALLA
LAMINA:
OBRA:
DE:
SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA
03
DIRECCION GENERAL HIGIENE y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS
FECHA
ESCALA
s/e
DIBUJO:TECNICOS:
DETALLES DE CERCAS CAPTORAS
LAMINA:
OBRA:
DE:
SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA
04
Hoja1
Página 1
RUBRO UNIDAD METRAJE GRUPOPARAM
1 EXCAVACION NO CLASIF A DEPOSITO M3 35.405 22 EXCAVACION EN ROCA M3 200 23 EXTRACCION DE ARBOLES (INC. TOCONES) U 10 24 ESCARIFICADO Y CONFORMACION DE BASE GRANULAR M3 6.000 25 TOSCA CBR > 80 M3 11.417 76 TOSCA CBR > 80 PARA BACHEO M3 1.600 77 CARPETA ASFALTICA TON 11.056 58 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO TON 500 59 CEMENTO ASFALTICO TON 693 8
10 RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA M2 75.870 611 DILUIDOS ASFALTICOS M3 91 812 CORDON CUNETA ML 6.750 1113 SUMINISTRO Y COLOCACION CAÑOS 50 CM DE DIAMETRO ML 50 1014 SUMINISTRO Y COLOCACION CAÑOS 80 CM DE DIAMETRO ML 50 1015 HORMIGON PARA BOCAS, CAMARAS, CABEZALES M3 25 1316 BADENES DE HORMIGON M3 30 1317 TOSCA CEMENTO M3 30 718 PASTO CON TEPES (INC. 10 CM TIERRA VEGETAL) M2 22.100 2019 SUMINISTRO Y PLANTACION PLANTAS U 1.000 2020 CERCAS CAPTORAS ML 800 1321 VALLAS DE MADERA U 770 1322 LINEA BLANCA CONTINUA EN CALIENTE ML 1.800 1823 LINEA BLANCA PUNTEADA EN CALIENTE ML 500 1824 LINEA CONTINUA AMARILLA EN CALIENTE ML 200 1825 SEÑALIZACION HORIZONTAL A MANO U 500 1826 SEÑALIZACION VERTICAL 75 X 75 INC. POSTE GALVANIZADO U 30 30127 SEÑALIZACION VERTICAL 2,40 X 1,20 INC. POSTE DE HORM. U 10 30128 SEÑALIZACION VERTICAL 180 X 0,90 INC. POSTE DE HORM. 5 30129 SEÑALIZACION VERTICAL 180 X 0,45 INC. POSTE DE HORM. 6 30130 SEÑALIZACION VERTICAL TIPO CHEVRON 50 30131 POSTES DELINEADORES PARA PROTECCION DE TRANSITO U 100 1332 DEFFENSAS METALICAS ML 50 4133 REMOCION Y RECOLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO ML 2.200 7934 CONEXIONES DE AGUA POTABLE U 20 24
Listado general de grupos de rubro y coeficientes
GRUPO
JOR
NA
L
CO
ST
O D
E V
IDA
DO
LAR
EQ
UIP
O
MA
TE
RIA
L
GA
S O
IL
FU
EL
OIL
CE
M. P
OR
TLA
ND
HIE
RR
O
AG
. PE
TR
EO
S
AS
FALT
O
EX
PLO
SIV
OS
CU
BIE
RTA
S
AL
. CO
BR
E
PO
ST
ES
PIQ
UE
S
AC
. PR
ET
EN
SA
DO
AV
EN
A
NE
OP
RE
NO
ES
MA
LTE
SE
ÑA
LES
MA
T.A
UT
OA
DH
ES
IVO
MA
D. E
NC
OF
RA
DO
AR
EN
A
CH
AP
A D
EC
AP
AD
A
AL.
GA
LVA
NIZ
AD
O
LUM
INA
RIA
S
CA
BLE
3x2
5 m
m.
Pin
t. A
cril.
P/e
xter
iore
s
Pin
t. R
efle
ct. B
lanc
a
Mat
.asf
. Im
port
ado
PV
C
Tran
spor
te
R C
2
WT
I
I 26 22 26 26 56 18 5 13 8 II 19 20 32 29 84 8 8 III 16 21 19 44 77 23 IV 13 27 9 51 12 81 7 V 16 22 39 23 67 17 8 8 VI 22 19 22 37 88 12 VII 16 21 27 36 91 9 VIII 7 15 6 72 6 93 1 IX 16 20 31 33 64 23 13 X 30 22 16 32 21 56 23 XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8 XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4 XIII 25 23 15 37 13 25 38 24 XIV 28 27 6 39 5 35 10 50 XV 30 27 6 37 12 33 9 46 XVI 25 24 12 39 19 20 38 23 XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19 XVIII 10 47 43 XIX 18 58 9 15 16 10 74 XX 26 50 18 6 24 76 XXI 29 38 33 100 XXII 7 13 5 75 100 XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7 XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15 XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20 XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20 XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16 XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7
XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5 XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7 XXXI 55 20 4 21 40 60 XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5 XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4 XXXIV 17 21 33 29 64 23 13 XXXV 4 65 3 28 6 94 XXXVI 22 21 8 49 13 13 74 XXXVII 17 49 18 16 93 7 XXXVIII 9 23 68 XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16
XL 21 20 32 27 80 8 12 XLI 17 30 14 39 25 31 44 XLII 10 57 21 12 24 49 27 XLIII 19 50 23 8 89 11 XLIV 11 52 37 XLV 41 49 5 5 53 47 XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74 XLVII 8 3 15 74 26 74 XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3
IL 27 33 40 LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5 LIV 19 21 35 25 84 8 8 LVII 17 29 16 38 34 66 LX 27 22 27 24 68 6 16 10 LXI 22 32 20 26 77 7 4 12 LXII 28 25 15 32 18 50 32 LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21 LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14 LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19 LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26 LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8 LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7 LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11 LXX 100 100
LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15 LXXX 100 LXXXI 19 29 38 14 86 14 LXXXII 33 46 21 86 14 LXXXIX 100
XC 17 21 35 27 60 30 10 XCI 12 16 26 46 37 60 3 XCII 18 29 17 36 48 24 17 11 XCIII 100 100 XCV 12 8 21 59 75 7 3 15 XCVI 15 8 20 57 74 26
XCVIII 28 25 15 32 18 50 32 XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21
C 27 22 27 24 68 6 16 10 CI 20 36 20 24 74 8 18 CII 7 12 61 20 74 8 18 CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11 CIV 27 22 27 24 74 8 18 CV 20 65 15 53 13 9 6 19 CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11 CVII 50 50 100 CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5 CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3 CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9 CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34 CXIV 26 22 52 100 CXV 100 100 CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24 CXVII 100 100 CXVIII 5 35 60 CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3 CXXIV 19 30 17 34 82 18 CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2 CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2 CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2 CXXVIII 100 100 CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7 CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1 CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2 CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6 CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1 CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2 CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14 CXXXVI 8 9 20 63 100 CXXXVII 26 14 13 47 100
CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70 CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5 CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7 CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 CXLVI 19 20 32 29 84 8 8 CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8 CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8 CXLIX 15 35 50
CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7 CLI 8 24 44 24 100 CLII 1 9 1 89 2 98
CLIII 2 9 1 88 2 98 CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8 CC 7 11 20 62 52 38 5 5
CCC 22 14 10 54 9 45 46 CCCI 26 12 10 52 9 45 46 CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11 CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11 CCCIV 7 21 72 CCCV 24 13 5 58 14 32 54 CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13 CCCVII 28 15 6 51 19 38 43 CCCVIII 25 13 6 56 15 85
CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14 CDI 15 22 63 CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20 CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24 CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12 CDV 11 16 43 30 15 4 81 CDVI 35 27 18 20 97 3 CDVII 100 CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45 CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47 CDX 3 15 50 32 3 4 93 CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20 CDXII 7 21 72 CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26
CDXIV 7 16 77 CDXV 43 57 CDXVI 100 CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31 CDXIX 11 16 43 30 15 4 81 CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12
CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20 CDXXV 100 100
CDXXVII 20 25 55 CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4 CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11
D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10 DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1 DII 23 37 10 30 50 50 DIII 35 50 15 100 DIV 54 18 14 14 100 DV 50 25 25 100
DVI 45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
Resolución Expediente Acta Nº
Nº 03221/2018 2018-88-01-06847 00718/2018
Las presentes actuaciones relativas a la realización de una Licitación Pública para la ejecución de obras deVISTO:remodelación de la Rambla Costanera de los Balnearios San Francisco y Punta Colorada, Avenida Central de PuntaColorada y otras calles de la zona;
que la Sub Dirección General de Planeamiento, en actuación 1, agregó planilla de metrajes y planos,RESULTANDO:dejando constancia de la reserva presupuestal;
que se confeccionó el Pliego Particular de Condiciones, cuyo texto luce adjunto en actuación 3; I)CONSIDERANDO:
que por Memorando Nº 04096-2018-5, la Sub Dirección General de Planeamiento, remitió la Memoria DescriptivaII)definitiva que regirá el procedimiento competitivo;
que se impone el dictado de un acto administrativo que apruebe las bases del procedimiento competitivo referido;III)
a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.A.F;ATENTO:
EL INTENDENTE DE MALDONADO
RESUELVE:
Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones de actuación 3 y a la Memoria Descriptiva que luce adjunta en1)actuación 4, así como los anexos de actuación 1 denominados “L01 a L04” y “Metrajes Punta Colorada y San Francisco yAjustes” los que forman parte de las bases del procedimiento competitivo, que regirá el llamado a Licitación Públicarelativa la ejecución de obras de remodelación de la Rambla Costanera de los Balnearios San Francisco y PuntaColorada, Avenida Central de Punta Colorada y otras calles de la zona.
Cométese a Mesa de Licitaciones el cumplimiento de lo previsto en los artículos 50,51y 55 del T.O.C.A.F.2)
Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes -Mesa de Licitaciones.-3)
Resolución incluída en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 24/04/2018 15:31:42.Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 24/04/2018 15:35:42.