中华人民共和国 · Web view招标编号：HBCT-200067-001....
111
招招招招 ： HBCT-200067-001 河河河河河河河河河河河河河河河 河河河河河河河河河河河河 河河河河河河河河河河河河 河 河 河 河 I
Transcript of 中华人民共和国 · Web view招标编号：HBCT-200067-001....
招标编号：HBCT-200067-001
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程
招 标 文 件
I
招 标 人：石家庄钢铁有限责任公司招标代理机构：河北省成套招标有限公司
2020 年 1 月
II
目 录
目 录...........................................................................................................................................................................II
第一卷.............................................................................................................................................................................3
第一章 招标公告............................................................................................................................................................3
第二章 投标人须知........................................................................................................................................................6
第三章 评标办法..........................................................................................................................................................23
第四章 合同条款及格式..............................................................................................................................................29
第二卷...........................................................................................................................................................................47
第五章 发包人要求......................................................................................................................................................48
第六章 发包人提供的资料........................................................................................................................................95
第三卷...........................................................................................................................................................................96
第七章 投标文件格式.................................................................................................................................................97
III
第一卷第一章 招标公告
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程招标公告
1. 招标条件本招标项目 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目已由河北
省发展和改革委员会以冀发改产业备字（2018）644号批准建设，项目业主为石家庄钢铁有限责任公司，建设资金来自自筹，出资比例为 100%，招标人为石家庄钢铁有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1项目概况：（1）招标文件编号：HBCT-200067-001。（2）建设规模：新建浓盐水硫酸钠蒸发结晶系统，水源为水处理中心一级NF浓水，流量为 28 m³/h。（3）建设地点：河北省石家庄市井陉矿区工业园西区。2.2招标范围：（1）招标范围：浓盐水硫酸钠蒸发结晶系统的设计、土建、供货、安装、调试、热试及性能考核直至达产达标全过程，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程（详见发包人要求）。（2）工期要求：要求 2020年 6月 30日前完成安装调试，具备热负荷试车条件。从热负荷试车开始，1个月内生产出合格产品。考核验收期为生产出合格产品后 3个月内。具体详见招标文件。
4
3. 投标人资格要求3.1 本次招标对投标人的资格要求如下：3.1.1 资质要求：（1）投标人须为中华人民共和国境内注册的合法经营的企业法人。（2）投标人须同时具有以下两种资质：①投标人具有工程设计环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上资质或化工石
化医药行业（化工工程）乙级及以上资质；②投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质。3.1.2 业绩要求：投标人自2010年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少须具
有2项工业浓盐水零排放分盐结晶，且分盐采用纳滤分盐，硫酸钠蒸发系统（纳滤浓水）进水量≥10m3/h并产出合格产品的总承包业绩或设计业绩或施工业绩。（投标文件中须提供合同复印件，包括合同首页、显示项目名称页、显示项目内容页、加盖投标人公章签署页的复印件）
3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：（1）组成联合体的家数不能超过 2家。联合体各方应签订共同投标协议，明确约定
各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；投标人提交的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具法律约束力。（2）联合体两家成员具有同一专业资质的，在其承担的工作范围内按照资质等级较
低的单位确定联合体相应资质等级。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的
联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人
承担连带责任。4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2020年 1月 23日至 2020年 2月 4日，在河北省公共资5
源交易中心注册登记并通过资格确认后，登录“河北省公共资源电子交易平台”报名、购买并自行下载招标文件等相关资料（含澄清、修改文件等）。
4.2 招标文件售价 300元，售后不退。5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年 2月 24日 10时 0分，地点为河北省公共资源交易中心 417开标室（地址：河北省石家庄市石清路 9号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告的媒介本次招标公告仅在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易信息网和“E
招冀成”官方网站上发布。
7. 联系方式招标人：石家庄钢铁有限责任公司 招标代理机构：河北省成套招标有限公司地址： 河北省石家庄市和平东路 363号 地址：河北省石家庄市工农路 486号邮编： 050000 邮编： 050081
联系人：韩晓东 联系人：梁宏儒电话： 0311-86912259 电话：0311-83086971、15633669189
电子邮件：/ 电子邮件：[email protected]
网址：/ 网址：/
开户银行：/ 开户银行：/
账号：/ 账号：/
6
第二章 投标人须知投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容1.1.2 招标人
名称：石家庄钢铁有限责任公司地址：河北省石家庄市和平东路 363号联系人：韩晓东电话：0311-86912259
1.1.3 招标代理机构
名称：河北省成套招标有限公司地址：石家庄市工农路 486号联系人：梁宏儒电话：0311-83086971传真：0311-83086974电子邮件：[email protected]
1.1.4 项目名称 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程
1.1.5 建设地点 河北省石家庄市井陉矿区工业园西区1.2.1 资金来源及比例 企业自筹 100%1.2.2 资金落实情况 已落实1.3.1 招标范围 同招标公告1.3.2 计划工期 同招标公告1.3.3 质量标准 合格1.4.1 投标人资质条件、
能力和信誉 见招标公告1.4.2 是否接受联合体投标 接受
1.4.3 投标人不得存在的其他情形
1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。2 ） 被 最 高 人 民 法 院 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
1.5 费用承担和设计成果补偿 不补偿
1.9.1 踏勘现场 □不组织☑组织，踏勘时间：2020年 2月 5日上午 9:30，请务必准时参加。
7
踏勘集中地点：河北省石家庄市井陉矿区河北鑫跃焦化有限公司正门口联系人：苏 鹏 15127142085 申朝晖 13081129981 0311-86913766韩晓东 13081111401 0311-86912259
1.10.1 投标预备会 不召开
1.11.2 投标人拟分包的工作□不允许√允许对分包人的资质要求： 具有分包工程相应资质条件，并在其具有的资质等级范围内施工。分包项目须经招标人书面同意。
1.12 偏离 不允许偏离2.1 构成招标文件的
其他资料 对招标文件做出的补充、澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间和形
式
时间： 2020年 2月 5日 17:00前形式：书面形式（在河北省公共资源电子交易平台提出）招标代理联系电话：0311-83086971、15633669189招标代理邮箱：[email protected]
2.2.2 招标文件澄清发出的形式
书面形式（在河北省公共资源电子交易平台发布，投标人自行查阅并下载）
2.2.2 投标截止时间 2020年 2月 24日上午 10:00时2.2.3
投标人确认收到招标文件澄清的时间和形
式时间：收到招标文件澄清后 1日内形式：按照河北省公共资源电子交易平台相关要求执行
2.3.1 招标文件修改发出的形式
书面形式（在河北省公共资源电子交易平台发布，投标人自行查阅并下载）
2.3.1投标人确认收到招标文件修改的时间和形
式时间：收到招标文件澄清后 1日内形式：按照河北省公共资源电子交易平台相关要求执行
3.1.1 构成投标文件的其他资料
1、差异表（如有）2、对投标文件所做出的补充、澄清
3.2.4 最高投标限价或其计算方法 无
3.3.1 投标有效期 180天3.4.1 投标保证金 投标保证金金额为：人民币 10 万元整（大写：壹拾万元整）
投标保证金的形式：电汇或银行保函1） 电汇须由投标人基本账户转出；须于投标截止时间前汇至下列账户，否则将视为投标保证金无效。开户名称：河北省公共资源交易中心开户银行：河北银行股份有限公司营业部
8
帐 号：2116004100202001217286行 号：3131210062632）银行保函应当由河北省区域内或者投标人企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具；银行保函原件在递交投标文件时一并提交，投标文件中附复印件。保函受益人“石家庄钢铁有限责任公司”。。
3.5 资格审查资料的特殊要求
□无√有，其他要求：本项目为资格后审，投标文件中应附满足投标人资格条件要求的业绩合同等能够体现上述内容的合同附件相关部分等材料的复印件，所附内容应能够体现满足业绩要求的各项信息；（如果提供的证明材料为外文，则外文部分应提供中文译本）
3.5.2 近年财务状况 2018年度
3.5.3 近年完成的类似项目要求 年份要求：同招标公告要求
3.5.5 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 2018年 1月 1日至今
3.6 是否允许递交备选投标方案
√不允许□允许
3.7.4 投标文件副本份数 副本 4份，电子版 1份（U盘）
3.7.5 装订要求
1、投标人提交的投标文件正本、副本应分别单独装订。2、投标文件从正文第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），并与目录相对应。3、同一册内容较多，可装订成若干分册，并在封面表明次序及册数。 4、投标文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分内容的顺序相对应。 5、投标文件使用 A4纸（个别较大的图表可用A3纸编制）左侧装订，用不褪色的材料打印和/或复印，使用不可拆卸装订。6、同时提供相应的可编辑电子版文件（U盘，不接受光盘介质）。7、每份投标文件的封面上要明确注明项目名称、招标编号、投标人名称及地址、“正本”、“副本”等字样。
4.1.1 投标文件密封
包封一：投标文件的正本应单独密封在一个包封内，包封上标明“正本”字样；包封二：投标文件的所有副本及投标文件电子版应单独密封在一个包封内，包封上标明“副本及电子版”字样； 包封三（如有）：投标保证金银行保函原件应单独密封在一个包封内，包封上标明“投标保证金银行保函”字样；如果投标人没有按上述规定密封并注明，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。
4.1.2 封套上应载明的信息 投标人名称：招标文件编号：
9
（项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前（投标截止时间）不得开启
4.2.2 递交投标文件地点 河北省公共资源交易中心 417开标室（地址：河北省石家庄市石清路 9号）
4.2.3 是否退还投标文件 √否□是
5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点
5.2 开标程序密封情况检查：由投标人或投标人授权代表完成开标顺序：投标人现场签到顺序的反顺序投标人必须在投标截止时间之前同时递交投标文件。按照开标顺序当众开启投标文件，公布投标人名称、投标报价及招标代理机构认为合适的其他内容，并记录在案。
6.1.1 评标委员会的组建评标委员会构成：5人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于 2/3；评标专家确定方式：河北省统一评标专家库中随机抽取。
7.1 是否授权评标委员会确定中标人
□是√否，推荐的中标候选人数：1~2名
7.2 中标候选人公示媒介及期限
公示媒介：同招标公告发布媒介公示期限：3天
7.4.1 履约担保 履约担保的形式：汇票、电汇或银行保函履约担保的金额：人民币 10 万元。
9 需要补充的其他内容9.1 知识产权 9.1.1 招标人和投标人均应保护对方的知识产权，未经对方同
意，任何一方均不得擅自修改、复制或向第三人转让，因履行本合同而从对方取得的资料及文件或将上述资料或文件用于项目以外的目的。9.1.2投标人应保证其向招标人提供的产品、技术文件或其他资料未侵犯第三方的专利权、商标权、版权等知识产权，因投标人或其代表提供或指定的文件或资料导致任何专利权、商标权、版权或其它知识产权受到侵犯或据称受到侵犯时，投标人应负责处理由此引起的一切事务（包括进行相关的谈判、参与索赔程序等），并保证招标人的股东、招标人、其雇员和承包商免于遭受由此产生的任何起诉、索赔、要求、损失、费用（包括可能发生的律师费）的损害。9.1.3 因投标人提供的产品、技术文件或资料侵犯第三方的专利权、商标权、版权等知识产权而导致招标人遭受侵权索赔时，招标人立即就此向投标人发出书面通知，投标人在接到招标人的书面通知后应自费并以招标人的名义处理该索赔，包括为解决此类索赔而进行谈判、仲裁或诉讼。9.1.4 如果投标人在收到招标人发出的上述通知后 28天内未能通知招标人其打算处理此类索赔或未按照其承诺处理索赔，招标人
10
可自行出面处理，由此产生的一切费用（包括招标人需承担的赔偿责任）由投标人承担。9.1.5投标人须对本次招标涉及的知识产权问题及时提出，并马上解决，如在合理期限内不能解决，对有知识产权纠纷的投标人，招标人有权取消其中标资格。
9.2 招标代理服务费投标人中标后参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格[2002]1980号】之附件《招标代理服务收费标准》规定的收费标准（货物类）下浮 20%向招标代理机构缴纳招标代理服务费
10 电子招标投标 √否□是，具体要求：
11
1. 总则1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标
12
人须知前附表；（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（10）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的
要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给
予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
13
1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应
的法律责任。
1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织
投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参
考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
14
1.11 分包1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五
章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须
知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范
围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提
出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
15
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3. 投标文件3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）价格清单；（6）承包人建议书；（7）承包人实施计划；（8）资格审查资料；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括
本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
16
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价
的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”
中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其
计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120天。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。
投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投
标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行
存款利息。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
17
3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料
的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表
现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程
接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
（资格审查资料以招标公告投标人资格要求的内容和资格审查资料的特殊要求为准）3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
18
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第 4.1.1项或第 4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应
以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标
人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标
保证金。19
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开
开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。
5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
20
6. 评标6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事
处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第
三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
21
7.2 中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标
结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会
公共利益或者他人合法权益。22
8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中
标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、
中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评
审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督
部门投诉。9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10. 电子招标投标采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须
知前附表。23
第三章 评标办法评标办法前附表
条款号 评审因素 评审标准1 中标候选人排序 由评标委员会确定中标候选人排序
2.1.1 形式评审标准
投标人名称 与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单
位章投标文件格式 符合第七章“投标文件格式”的要求联合体投标人 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人； 报价唯一 只能有一个有效报价
…… ……
2.1.2 资格评审标准
营业执照 具备有效的营业执照资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定信誉 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定
…… ……
2.1.3 响应性评审标准
投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2项规定投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2项规定质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利
义务承包人建议 符合第五章“发包人要求”的规定
…… ……
条款号 条款内容 编列内容2.2.1 分值构成
(总分 100分)资信业绩：5分承包人建议书及实施方案：55分
24
投标报价：40分
2.2.2 评标基准价计算方法
在计算评标价格前，按下述规定调整各投标人的报价范围至同一基准；如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，对上述调整投标人应予以接受，否则评标委员会可以否决其投标。 在同一基准上的报价称为评标价格，计算评标基准价的原则：评标基准价=有效投标人评标价格平均值当有效投标报价在六个及以上时，去掉一个最高值和一个最低值。
2.2.3 投标报价的偏差率计算公式
偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
条款号 评分因素 评分标准 得分
2.2.4（2）
资信业绩评分标准（5分）
业绩（5分）
2010年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人有2项工业浓盐水零排放分盐结晶，且分盐采用纳滤分盐，硫酸钠蒸发系统（纳滤浓水）进水量≥10m3/h并产出合格产品的总承包业绩或设计业绩或施工业绩得2分，每增加1项业绩加1分，最多得5分。（投标文件中须提供合同复印件，包括合同首页、显示项目名称页、显示项目内容页、加盖投标人公章签署页的复印件。）
2.0-5.0
2.2.4（1）（3）
承包人建议书及实施方案评分标准（55分）
工艺技术方案及设计合理性深度（20分）
工艺技术方案先进，内容清晰、合理、科学 13.1-20.0
工艺技术方案较好，内容较合理 6.1-13.0
工艺技术方案一般，内容合理性一般，科学性一般 0-6.0
设备方案（20分）
设备技术性能先进、可靠，完全满足招标文件要求；采用的先进技术，科学实用；整体配置合理，各系统能力相互匹配；关键设备和材料采用质量可靠的产品；主要技术采用国内外先进技术，实用、可靠、成熟和可实施性强
13.1-20.0
设备技术性能较先进，满足招标文件要求；采用的技术实用；整体配置较合理，各系统能力相互匹配；关键设备和材料采用质量较可靠的产品
6.1-13.0
25
设备技术性能一般，基本满足招标文件要求；采用的技术一般；整体配置一般；关键设备和材料采用质量一般的产品
0-6.0
智能制造方案（9分）
智能化程度高，自动调整可靠，现场无人值守运行稳定。
6.1-9.0
智能化程度较高，自动调整可靠，现场无人值守运行较稳定 3.1-6.0
智能化程度一般，自动调整一般，现场无人值守运行稳定性一般 0-3.0
项目组织实施方案的合理性、可行性（6分）
项目班子强，机具的配置高、完备，组织实施方案合理性、可行性强，总工期满足要求、进度计划及保证措施科学合理
4.1-6.0
项目班子较强，机具的配置较高、较完备，组织实施方案合理性、可行性较强，总工期满足要求、进度计划及保证措施科学较合理
2.1-4.0
项目班子一般，机具的配置一般项目组织实施方案合理性、可行性一般，总工期满足要求、进度计划及保证措施一般
0-2.0
2.2.4（4）投标报价 评分标准（40分）
评标价等于评标基准价的得 35分；评标价比评标基准价每低一个百分点加 0.1分，最多加 5分；评标价比评标基准价每高一个百分点减 0.1分，最多减 5分；（按插入法计算，结果保留一位小数，第二位小数四舍五入）。
30.0-40.0
注：（1）本项目为资格后审，资格审查不满足招标文件要求的将不再进入下一阶段评审，资格审查资料的特殊要求详见投标人须知前附表。（2）对需要共同认定的事项存在争议的，由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。
1. 评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款
规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
26
2. 评审标准2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准2.2.1 分值构成（1）承包人建议书：见评标办法前附表；（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；（4）投标报价：见评标办法前附表；（5）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4 评分标准（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
27
3. 评标程序3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3项、第 1.4.4项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人
书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数
点有明显错误的除外。3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；（5）按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 E。3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使
得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
28
3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行
书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标
文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明
或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
29
第四章 合同条款及格式
30
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目
浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程总承包合同
发包人项目号：发包人合同编号：发包人：石家庄钢铁有限责任公司
承包人： 合同签订地：河北省石家庄市长安区和平东路 363 号 年 月 日
31
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经充分协商，签订本合同。
合同签订地：河北省石家庄市长安区和平东路 363号。一、工程概况工程名称：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶
总承包工程。工程地点：河北省石家庄市井陉矿区工业园西区。
承包方式：本工程采用设计、采购、施工的 EPC总包方式。二、工程总承包范围及主要内容1.工程主要内容：新建浓盐水硫酸钠蒸发结晶系统，内容详见《河钢集团石家庄钢铁有限责任公
司环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程技术规格书》，以下简称《技术规格书》。2.工程承包范围:承包人以工程总承包（EPC）方式，按发包人提供的相关资料、技术标准、工程范围、工期要求，
完成浓盐水硫酸钠蒸发结晶系统及相关配套设施的设计（含引进技术及设备在内的所有工程的设计）、设备采购（制造）、区域内工厂设计资料、土建施工、安装、调试、配合热负荷试车及试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。具体详见《技术规格书》。承包人按照发包人要求的桩型及桩基施工详图进行桩基设计，发包人负责桩基施工。具体详见《技术规格书》。3. 承包范围界限具体详见《技术规格书》。
4.承包人主体工程施工必须由承包人完成，其他部分如需分包须经发包人书面同意并委托具有相关资质的单位承担，分包人须在其所具有的资质等级范围内施工。发包人有权推荐合格的施工分包人参加投标，承包人拟邀请的施工分包人需经发包人审查确认，施工分包人以招标方式确定，最终中标人需经发包人确认。承包人在招标过程中，应事先通知发包人，发包人有权决定是否参加。
5．发包人供货范围：具体详见《技术规格书》。三、合同工期 本合同工期包括建设工期、热负荷试车及考核验收期。建设工期为 2020年 6月 30日前完成安
装调试，具备热负荷试车条件。从热负荷试车开始，1个月内生产出合格产品。考核验收期为生产出合格产品后 3个月内。
非承包人原因造成工期延误，经发包人书面确认，工期顺延。四、合同价款
32
1.满足合同标的及《技术规格书》规定的技术要求和工程内容，双方同意本“合同项目”的总承包含税价格为 ** 万元（人民币大写： 元整）。 2.合同包干价内容：满足本工程总包合同及《技术规格书》的全部费用，包括设计费、设备费（含运杂费）、安装费、建筑安装工程费用（包括但不限于安全环保文明施工措施费、规费、施工措施费、材料费、大型机械进出场费、设备及材料的装卸费和仓储保管费、安装费、税费等）、备品备件费、服务费（总承包管理费、技术服务费、技术专利费、特种设备及专项工程检验检测试验费、联合试运转费、培训费等）、褥垫层费用、凿桩头及桩头外运费用、桩基的基础土方开挖费用、地下障碍物处理及外运的费用、施工产生的废弃物外运费用、职业卫生及环保检测费、风险金、不可预见费等为完成本工程所需的一切费用、税费等具备达产达效的所有费用。 3.项目详细费用如下：
设计技术服务费 计 万元（税率 6 %）设备费 计 万元（税率 13%）建安费 计 万元（税率 9%）
4. 本合同为固定总价合同，在双方签订的《技术规格书》约定的承包工程范围内，合同价款不做调整。总额包含了合同条款中承包人应承担的责任和应尽的义务的价值，不因承包人的任何原因、市场价格变化而调整；由于桩基数量、位置变化或调整引起的基础承台的费用变化、三通一平标高变化引起费用变化等，合同价格也不作调整。
在合同执行期间，如国家税收政策调整，合同价格做相应调整，税前价款不变，增值税税率按国家政策执行，合同总价进行相应调整。
由于发包人要求增加承包范围以外的项目内容，另行商议。五、付款及付款方式1. 合同签订生效后，发包人向承包人支付合同总金额中 20%为预付款；2. 初步设计审核完成、施工图开始交付，发包人向承包人支付合同总金额中 10%；3. 全部设备到货、经双方初验签字后，发包人向承包人支付合同总额中 30%；4. 完成功能测试并满足《技术规格书》要求、竣工验收合格后向承包人支付合同总金额的30%。5. 合同总金额的 10%余款为质保金，工程竣工验收完成之日起满一年，承包人没有任何违约，
质量保证金无息结清。6. 以上支付条款和质量保证期及质量保证金条款发生冲突时，质量保证期及质量保证金条款优
先适用。7.设计服务费、设备费(根据设备采购合同分明细开具)、建筑安装调试费按照国家规定由承包人开
33
具相应税率的增值税专用发票。设备费发票根据承包人的设备采购合同分明细开具，如有设备清单必须附清单。承包人收到合同总金额 20%合同款后，以后随每次付款开具相应金额发票,当收到合同款至 90%
时,承包人开具全额发票。预付款发票在第二批付款时与第一批付款金额合并开具。8. 发包人向承包人支付合同款以银行承兑汇票方式支付，支付承兑汇票之日即为履行了付款义务，
即本合同价格为承兑价。9. 双方同意发包人对发放的工程价款的使用情况有监管的权利。承包人及其分包单位有义务及时
发放施工作业人员工资，避免给发包人造成影响。付款前承包人须向发包人提供未拖欠施工作业人员工资证明。
10.在本合同项下的工程中发包人支付给承包人的任何款项，承包人均应用于本合同项下的工程，不得挪作它用，发包人有权对本合同项下支付的资金流向进行监管。出现下列不良履约情况之一时，发包人有权停止支付工程价款，直到不良履约情况消除：
⑴ 承包人所提供的设备、材料经检验不合格，或总包工程部分或全部验收不合格； ⑵ 承包人未严格按照规范设计，影响工程质量； ⑶ 承包人未严格按照设计或规范施工，影响工程质量； ⑷ 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求； ⑸ 承包人未按本合同条款履行合同； ⑹ 承包人及其分包单位未按合同约定及时履行给付施工作业人员工资的。 ⑺ 承包人无故停工；
(8)承包人故意拒绝或拖延执行发包人、监理的指示。六、质量保证标准承包人对本工程的设计、施工、安装、调试、设备及材料供货总承包范围内的全部内容负全面的责
任。按照《技术规格书》、施工图纸、国家相关规范验收，经验收须达到合格工程标准。对不符合质量标准及不能满足生产使用要求的建安工程、设备等应及时给予修理或更换，以保证合同项目的顺利进行，并赔偿因此给发包人造成的损失。详见《技术规格书》。
1．设计、设备质量：按本合同及《技术规格书》、国家相关规范及标准执行、验收并达到性能考核指标要求；在《技术规格书》没有提到的适用标准，承包人应该遵照相应的国家和行业标准最新版本执行。
2．建安工程质量：按照国家现行规范和合同要求进行验收达到合格工程标准。3．经发包人验收达到性能考核指标要求，详见附件《技术规格书》。
34
4．安全与工业卫生要求满足《技术规格书》中的有关规定要求。5．环境保护满足《技术规格书》中的有关规定要求。七、设计 1、设计文件承包人编制的设计文件，其深度应能满足各级管理部门审批的需要，应足以满足本工程实施的需
要，应满足本工程竣工后的运行和维修的需求，符合《技术规格书》要求。承包人按合同要求提供完整设计文件，供发包人使用，并满足设备采购和工程施工的需要。
⑴承包人向发包人提供满足国家法律、法规及国家现行规范要求、符合国家相关行业技术标准及发包人《技术规格书》要求的有关设计图纸、资料及总目录。初步设计、施工图设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）（建质【2008】216号）的规定。
⑵ 双方应按照约定的时间进行初步设计和施工图设计的审核工作，在初步设计审核合格后，方可进行施工图设计工作。发包人对承包人设计管理的具体要求详见《技术规格书》。 ⑶ 在承包人发出施工图后，包括对设计文件出现的遗漏和错误的修改完善或补充等所有变更，须在变更和补充前经发包人书面同意后进行。发包人发现设计内容遗漏或不满足国家现行规范及行业技术标准或发包人《技术规格书》的要求，承包人应在确保工期和质量的前提下及时更正、补充，并承担由此引起的有关费用。承包人的更正、补充不得导致项目功能、水平的降低，否则应承担由此给发包人造成的经济损失。⑷ 如发包人提出合同、《技术规格书》范围内的有关设计、技术上的问题（包括调试及排除设备故
障技术）和要求时，承包人应及时给予答复、解决，并免费提供有关资料、图纸。⑸ 承包人在设计、制造、施工中不得降低标准，若发包人发现有降低标准的情况发生，则承包人
必须调整修改至合同规定的标准，由此造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延。2、承包人向发包人交付的设计文件以及交付份数。⑴桩基部分 16份，其他部分一式 10份。技术资料交付范围详见《技术规格书》。⑵ 工程竣工后，承包人向发包人提交上述相关书面竣工图、竣工资料 2份及电子版 2套。八、设备、材料供应及质量检验1、供应及质量检验⑴ 承包人应保证所提供的设备、材料必须是符合国家和行业现行有关标准及规范的全新产品，其
技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同及《技术规格书》相关规定要求，并按此进行采购、配套及与之有关的所有工作，并须经发包人的验收和确认。发包人的验收和确认并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。
35
施工所需钢材及非钢产品，同等条件下承包人应优先采购河钢集团自产产品。污染源自动监控设施，必须从“石家庄市污染源自动监控设施备案登记名单”范围内选择已
“备案登记”的污染源自动监控设备，并符合石环发[2012]52号文件及国家其他相关法律法规要求；同时需通过石家庄市环保局认可并处于业内一流水平，承包人选择的厂家应由发包人认可。⑵ 设备、材料交货期满足工程进度要求，设备的辅件、配套件的技术性能应与工程设备的技术性
能相匹配。 ⑶ 承包人在对主体设备进行招标、议标采购前，需与发包人共同确定入围名单，并邀请发包人参
与整个采购过程。双方均可推荐入围厂家参加投标，发包人对不满足总承包技术附件、《技术协议》、招标技术文件等要求的入围供货商、工程建安单位等具有一票否决权，设备订货的技术规格书经发包人签字确认是订货合同生效的必要条件。对主要设备、材料的选择以及对制造商或供货商以及主要工程的承包商的选择执行《技术规格书》
的规定。参加投标的厂商原则上不得少于三家。承包人在招标前 7日，应通知发包人，发包人应在收到通知后 72 小时内有权决定是否参加并通
知承包人。 ⑷ 承包人应向发包人提供设备的供货厂商，发包人可根据设备分类派员到承包人设备制造厂对
设备制造质量和进度情况进行跟踪和了解，承包人予以充分的配合。 ⑸ 承包人应按《技术规格书》要求主体设备检验前15天通知发包人有关设备的组装和检验计划，
双方约定时间。在发包人代表在场的情况下进行检验或试验，承包人单独检验，发包人将不承认其检验结果，如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。发包人的检验、试验并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。
⑹ 承包人所供所有设备出厂前所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。承包人应向发包人提供设备的供货厂商，提供产品合格证明（包括生产许可证）、鉴定书、化验单等有关证明文件。
⑺ 发包人有权要求对特殊的设备材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。
⑻ 设备发货前承包人应按《技术规格书》要求提前通知发包人派员对按双方约定设备的出厂前进行初检，双方代表签字认可后设备方可发运。如发包人接到承包人通知后，在约定时间内未派员参与出厂初检，承包人可自行对设备进行初检，出厂前检验不能作为设备的最终检验。⑼发包人的检验人员在发现设备有缺陷或不符合双方确认的设计要求时，承包人需自费整改，发
包人提出的整改意见，承包人应充分考虑，缺陷清除后，承包人应自费对这些设备重新检验和测试。36
⑽设备收货单位全称：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司设备能源中心基建仓库到货地点：石家庄市井陉矿区工业园项目现场设备到货后，如存放至现场其费用和保管责任由承包人负责；如存放至发包人仓库由发包人负责
保管。但是所发生的二次搬倒费用由承包人负责。现场开箱检验，设备箱件内应附设备装箱清单、产品合格证书等随机资料。承包人应在开箱检验前三天以书面形式通知发包人，双方及时派员按《技术规格书》、图纸对设备
进行开箱清点和外观检验，应做好设备箱件外观完整性和数量记录，相应开箱检验记录并签署验收意见。该检验记录各方代表各执一份。承包人单独验收，检验结果发包人不予承认。如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。现场开箱检验不能作为设备的最终检验。
⑾ 经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、工期延误，由承包人负责。
⑿ 设备外观质量检验完毕后，承包人按发包人要求及时办理设备入库、出库手续。2、特殊设备的检验承包人提供的特殊设备及其安装(如起重设备、锅炉、压力容器、部分动力管道、环保检测检验等)，
根据政府有关管理规定须由政府专门机构进行检验的，承包人负责提供检验所需的文件和其他资料并向政府机构申请办理检验手续，取得相应的许可证件，发包人配合，费用由承包人承担。发包人有权要求对特殊的设备、材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。
3、其它 ⑴ 现场设备安装过程中，发包人对不能满足生产工艺操作要求的,有权提出修配改方案,承包人应
按照发包人方案积极修配改,以满足生产工艺操作需要，所发生的费用由承包人承担。 ⑵ 不论发包人代表是否参与监造与出厂检验、开箱检验或者发包人代表参加了监制与检验、开箱
检验并签署监制或检验报告，均不能被视为承包人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包人对设备质量应负的责任。
⑶ 承包人随时接受质量监督部门、安全部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员的检查，承包人为此提供方便。相关费用已包含在总包合同价格中。
⑷ 工程所需的主要施工材料，应具有相应的包括但不限于合格证/质量证明书/使用说明/进口证明等，并经双方共同验收。承包人应对其采购的材料、构件的质量负责，以保证工程质量，该验收并不免除承包人应负的质量保证责任。
⑸ 在《技术规格书》、工艺技术方案、施工图纸、厂家供货四方面关于本工程设备、材料的要求必须37
是一致的，若实施过程中有差异时，发包人有权要求退货，由承包人重新采购、施工并承担给发包人带来的相关损失。
⑹ 对《技术规格书》中没有注明规格型号等技术参数或参数不够明确的设备、材料，在合同履行中，发包人有权要求承包人按此类设备、材料中材质及性能行业公认最优的进行设计、采购、施工。九、工程管理1、发包人根据本合同条件，被授权的发包人代表所发出的指令及任何行为均代表发包人，发包人代表应按
照发包人的内部管理规定履行职责。发包人代表： 发包人安排相关人员进行工程管理。2、 发包人委托监理本工程实行施工监理，监理单位由发包人确定后书面通知承包人，监理费用由发包人承担。发包
人应向承包人提供本工程的监理工程师机构、监理授权范围及权限；承包人应服从监理工程师的指令。3、管理人员会议发包人代表或发包人代表授权人应定期组织发包人、监理工程师、承包人召开管理人员会议，承包
人、监理工程师应按要求派员参加。监理工程师代表、承包人代表认为有必要时可提请发包人代表召开管理人员会议。会议主要内容是检查工程进展情况、协调施工过程中出现的问题、安排下步工作，并解决按本款提
出的各种问题。发包人代表应对每次会议的议事内容作好记录，并向所有与会各方人员代表提供会议纪要。 合同各方对即将采取的行动应负的责任，应载入该会议记要中。4、承包人代表项目经理为姓名，职称，职务。项目设计负责人为姓名，职称，职务。项目施工负责人为姓名，职称，职务。项目采购负责人为姓名，职称，职务。项目安全负责人为姓名，职称，职务。因特殊原因需要更换以上人员须征得甲方书面同意，并应安排与乙方承诺安排的人员资格和个人
业绩类似的人员。承包人须设置专业计划管理工程师，负责发包人项目管理系统的维护。5、承包人进厂施工前，须向发包人出具《不拖欠施工作业人员工资的承诺》以及提供施工作业人
38
员清单备案，并根据实际变动情况及时进行更新。承包人须按发包人要求办理相关手续、签订相关协议；进入现场施工期间，必须遵守、执行各级政府及发包人关于安全、环保管理的相关规定。承包人编制的施工组织设计、方案，进度计划等经发包人审核签字并签署开工单后方可开工。
6、施工分包人纳入工程的统一管理，服从发包人和承包人的工程组织安排，严格按施工图纸和国家颁发的现行规范、规程进行施工。承包人对其分包人的施工质量负责并承担责任。
7、本合同执行期间，承包人的分包人在发包人现场的一切行为后果由承包人承担。8、施工用水、电发包人在总图范围内提供总施工电源和主供水管道，由承包人接至使用地点。承包人施工期间需
要发包人提供的水、电按发包人的要求装表计量、计价，水价：3.0元/吨（不含税，税率 9%），电价：1.0元/千瓦时（不含税，税率 13%），价格如遇外部变动实时调整。损耗按实际耗量分摊，费用由承包人自理。
施工中需要的其他能源介质发包人提供方便，费用承包人自理，参照水、电装表计量。发包人能源管理部门负责结算事宜。
9、进度计划报表⑴合同签订后，承包人制定项目实施进度计划，并经发包人确认。 承包人应按照项目管理计划和
项目实施计划中规定的进度计划进行本合同项下所有工程设计、采购、施工等工作。 ⑵ 承包人应于每月 20日前向发包人提供次月的工程进度计划；并在每月 25日前将其当月按计划
完成的工程内容及产值按程序报发包人审核。 10、施工安装过程中的覆盖或隐蔽工程
承包人应事先按约定时间通知发包人 ,发包人代表在约定的时间到场检查验收，并于发包人代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交发包人代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及承包人提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。检查验收合格后，发包人代表应在 4 小时内（特殊情况除外）签署意见后方能继续施工。如承包人不通知发包人检查验收，发包人提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由承包人承担。
11、安全与环保措施 ⑴ 承包人应在设计、进场安排及现场作业过程中遵守所有适用的安全规章，并与发包人签订“安
全协议”、“环保协议”；承包人在消防、治安方面应遵守发包人相关规定。 ⑵ 承包人人员进入施工现场必须执行发包人的有关规定，严格按双方签订的“安全协议”、“环
保协议”执行，对自己所承担工程的安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等），发包人负责提供有关资料或进行现场交代，承包人要采取切实可行的措施加以保护，不得损
39
坏。否则由此造成的损失及引起的一切后果均由承包人承担。 ⑶ 在履行合同过程中发生人员伤害事故，由承包人自行承担责任；因承包人作业给发包人或者
第三方造成人员伤害或财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿给发包人造成的损失。
⑷ 承包人应采取各种合理措施（包括但不限于带有尾气净化装置的工程车辆、喷雾抑尘设备、区域硬质围挡、土方苫盖、渣土运输不洒落及施工现场洒水设施等），保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过法律规定的排放标准。
⑸ 承包人应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因承包人人员与承包人产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致发包人涉诉，所发生的相关费用及损失由承包人承担。
12、现场清理 ⑴ 发包人不提供生产、生活场地，由承包人自行解决；发包人提供项目集中办公场地，由承包人
按照发包人要求负责建设、配置，费用由承包人承担。 ⑵ 在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置承包人的
任何设备或多余材料。承包人应从现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要的承包人临时工程。 ⑶ 在施工过程中时，承包人应及时清除并运出承包人所有的剩余材料、垃圾和各种临时设施、装
备，并保持整个现场及工程整洁，但在质量保证期终止之前，承包人有权在现场保留为在质量保证期内履行本身义务所需用材料、装备。但不能影响发包人的生产管理。
⑷ 如果承包人未在发包人允许的合理时间内把所有的承包人的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料，发生费用从承包人合同款中扣除。 ⑸ 在交工后，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。 13、发包人接收工程承包人负责已完成工程的成品保护,承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用,发包
人若提前使用未交付的工程,因此而发生工程损坏的费用支出,由发包人承担。 十、培训
1、在无负荷联动试车开始之前，承包人应对发包人的操作人员和维修人员提供现场培训和非现40
场培训，使发包人人员掌握设备的性能、操作、维修和保养技能，费用包括在总承包报价内。发包人参加培训的人员必须具有相应的素质。
2、操作维护手册：在试车开始之前，承包人应按照发包人要求编制相关文件，详见《技术规格书》。十一、交工、竣工验收1、无负荷试车单机调试和无负荷联动试车由承包人负责，设备安装工程具备单体试车条件、无负荷联动试车条
件七日前，承包人提交试车方案，经发包人审核批准后组织试车，并在试车开始前 48 小时通知发包人代表，发包人参加并配合。由于承包人施工原因未达到试车要求的，发包人、承包人双方共同提出修改意见，在双方约定的
时间内，承包人修改后重新试车，并承担修改和重新试车的费用。2、全部工程完工，完成本合同工程系统的无负荷联动试车并具备热试条件后，发包人组织交工验
收。经发包人确认后，双方签署交工证书，但不免除承包人在本工程中的其它责任。若发包人验收提出异议，承包人及时改进，并再次申请交工验收，直至通过发包人交工验收。承包人应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。
3、 热负荷试车 本工程具备热负荷联动试车条件，承包人 7日前向发包人提交热负荷试车方案并经发包人确认后，
发包人组织试车（承包人协助），发包人按要求做好准备工作和试车记录。自热负荷试车成功之后，在发包人组织生产时，承包人按需求派出试生产陪护人员，进行 24 小时陪护共 7天，及时处理出现的设备质量、施工质量问题，费用包括在合同价格内。
4、性能保证值的考核 本工程在完成热负荷试车、试生产，并具备条件后，双方约定，进行性能保证值考核、承包人派人
参加配合。具体指标及考核详见《技术规格书》，且承包人负责对相关设备进行整改或更换，直至达到《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止，并且赔偿给发包人造成的损失。对于职业卫生、环保指标由双方认可的有资质的第三方进行检测，费用包括在合同价款中。5、竣工验收包括实物和资料验收。
⑴ 完成性能保证值考核后 30日内，承包人按发包人要求完成竣工资料的编制移交（资料验收包括但不限于设计资料、设备资料和施工竣工资料验收），双方确认后 7天内进行竣工验收。
⑵ 按照合同及《技术规格书》的规定进行达产达效、承包指标的验收；建筑安装工程按照本合同的规定、国家规范标准进行验收；设备验收按照《技术规格书》、国标及有关图纸内容的规定进行验收。
41
⑶ 对验收过程中，不满足合同要求或不满足《技术规格书》，按本合同及《技术规格书》约定责任中相应条款处理。
⑷ 竣工验收合格后，双方代表签署本合同的竣工验收证书，签署竣工验收证书的日期即是本合同竣工验收的日期。十二、质量保证期1、竣工验收合格签署竣工验收证书后，本工程进入质量保证期。2、质量保证内容及范围：本工程承包人承包范围内的所有内容。3、质量保证年限3.1建筑安装工程保修期按中华人民共和国国务院 279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定
执行。结合具体工程约定质量保修期如下；基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2年。3.2设备质量保证期为 1年（若技术协议中约定的设备、硬件设备、硬件的质量保证期比1年长的，
按技术协议约定的比 1年长的质量保证期执行。）。 4、质量保证期、保修期内，因承包人施工责任和设备质量等原因造成的问题，由承包人在双方约定的时间内完成无偿修理或更换，直到验收合格，并承担由此给发包人造成的损失。对进行过修理或更换后的设备及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。 十三、知识产权保护
1、承包人应保证在本工程中所使用的设备或技术不受第三方提出侵犯知识产权的指控。若发生此类指控，由承包人与第三方交涉，并承担由此发生的一切经济责任、法律责任和费用。发包人因此遭受任何损失的，有权向承包人追偿。 2、承包人提供的在本工程应用的专利技术，未经承包人同意，发包人不得将其转让给第三方，除本工程之外，发包人不得使用。
3、由承包人或以承包人名义为本项目编制的任何文件，其版权和其他知识产权归双方共有。4、本合同项目成功投产运行所取得的技术成果属于发包人、承包人共同所有。原属于承包人的专
利技术仍归承包人所有。 5、项目投产后，发包人单独对合同项目、设备及软件的改造、升级所取得的知识产权属发包人所有。 十四、违约责任
42
1、因承包人原因造成工期延误，则每延误一天，承包人向发包人支付合同总价款万分之五的违约金，承包人支付迟延履行违约金，并不解除承包人按照合同继续履行的义务，同时，如承包人不积极采取措施或不能挽回工期损失的，发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。工程进度节点延误每发生一次，考核 5000-20000元，总工期按期完成，可酌情减免。
2、工程存在质量问题，承包人应根据发包人要求免费更换或维修，直至达到本合同及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止；因质量问题给发包人造成损失的，承包人应按合同总金额的 3%向发包人支付违约金并赔偿因此给发包人造成的损失；承包人发生其他违约行为，按合同总金额的 3‰向发包人支付违约金，给发包人造成损失的，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。
3、承包人在实施过程中发现本工程工艺技术方案出现漏项或失误导致本工程不能按《技术规格书》规定实施或实施后的效果不能达到《技术规格书》相关规定，需要对工艺技术方案进行补充完善，以达到《技术规格书》规定的实施效果、参数、保证值、考核指标的，由此增加的费用由承包人承担。否则，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。
4、在进入质量保证期之前，由于承包人原因（包括但不限于设计、建筑安装等）工程设施存在质量问题，承包人应免费在发包人规定时间内对工程进行整改，直到达标。整改次数不超过两次。整改仍未达标，除按照合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，按下述办法处理： （1）扣除余款：发包人不再支付承包人工程设施质量问题项下合同剩余款，但是，并不免除承包
人在本合同中的其他责任。（2）发包人有权另请其他建设队伍继续建设直至达标，并且由承包人承担超出工程质量问题项下
合同剩余款部分的所有费用。（3）赔偿因此给发包人造成的损失。5、在进入质量保证期前，由于设备存在质量问题或由于承包人其他责任在热负荷试车、性能测试
过程中未能达到《技术规格书》规定的技术性能经济指标时，承包人应免费在双方协商的时间内对工艺技术方案进行补充完善、对设备进行包括但不限于维修、更换等措施进行整改，直到达到国家标准、行业规范标准及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止。 如不达标，整改次数不超过两次。若第二次验收仍未达标，除按照合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，并按下述办法处理：（1）扣除余款：发包人不再支付承包人问题设备项下合同剩余款，但是，并不免除承包人在本
合同中的其他责任。
43
（2）退货或贬值处理：发包人选择退货的，承包人应退还发包人已支付的设备款、安装费、调试费等，同时应承担该合同设备项下的直接费用（运输保险、检验、利息及银行手续费等）；发包人选择贬值处理的，双方协商。（3）赔偿因此给发包人造成的损失。6、在质量保证期内因承包人原因（包括但不限于设计、施工建设、设备、安装等）工程发生质量问
题，承包人除按照本合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，按下述办法处理： ⑴ 承包人免费采取包含但不限于维修、更换等措施对问题设施、设备进行整改，直至达到国家标
准、行业规范标准及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止； ⑵ 两次整改后，质量仍不能达标的，发包人有权扣留承包人的质量保证金，但是并不免除承包
人在质量保证期内的其他质量保证责任；同时，对于设施类问题，发包人有权另请其他建设队伍继续建设直至达标，并且由承包人承担超出工程质量问题项下质保金的所有费用；对于设备类问题，发包人可以选择退货或贬值处理：发包人选择退货的，承包人应退还发包人已支付的设备款、安装费、调试费等，同时应承担该合同设备项下的直接费用（运输保险、检验、利息及银行手续费等）；发包人选择贬值处理的，双方协商。
⑶ 赔偿因此给发包人造成的损失。7、承包人发生其他违约行为，按相关协议执行，并且按合同总金额的 3‰向发包人支付违约金，
并赔偿给发包人造成的损失。8、承包人及其分包人拖欠施工作业人员工资造成影响的，发包人有权在应付工程价款中予以扣
除并发放，该款冲抵应付工程价款，并且承包人需向发包方支付同等金额的惩罚性违约金。承包人及其分包人拖欠施工作业人员工资，给发包人造成的一切损失由承包人承担。9、由于承包人原因，造成本工程中形成实际施工人的，给发包人造成损失的，承包人应按合同总
额的 10%向发包人支付违约金，并且承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。10、承包人转包本工程以及未经发包人书面同意分包本工程的，承包人应按合同总额的 10%向
发包人支付违约金，给发包人造成损失的，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。并且发包人有权解除本合同。
11、以上所述承包人应支付的违约金和损失赔偿金，发包人有权从合同款中减扣。 十五、合同结算承包人向发包人提交资料归档、合同结算书的时间是在办理完竣工验收证书、性能考核合格证明、
工期考核证明、发包人档案部门资料验收证明、符合发包人要求的资产清单等完成后 60天内提交结算文件。
44
十六、不可抗力和争议解决1、如果双方中的任何一方由于战争、水灾、台风、火灾、罢工、地震或其它不能预见、不能避免并且
不能克服的客观情况影响本合同的执行时，在双方协定下，履行合同的期限按事故所影响的时间相应延长。
2、受事故方应立即以传真等形式通知另一方，并在不可抗力事故发生后 14天之内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交另一方进行查验和确认。 3、受事故方应立即用传真等方式将不可抗力事故的终止或消除通知另一方，并用证明文件证实，而且应立即继续完成其义务。 4、如果受事故方没有及时通知另一方有关不可抗力发生的任何情况，由此给另一方造成的损失由受事故方承担。 5、如果不可抗力影响超过 60天，受事故方应与对方取得联系，以便双方通过友好协商及时解决是否继续执行本合同的问题并尽快达成协议。
6、在履行本合同过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，双方任何一方均可以向合同签订地法院提起诉讼。不论对发生的争议采取何种解决方式，均不得影响本合同双方其它义务的履行。
7、发包人作为投资主体，涉及符合国家和地方节能、环保以及鼓励进口技术和产品等有关优惠政策的，发包人为受益方，包括进口设备、材料免、退税的优惠等。承包人向发包人及时提供相关资料，协助发包人办理相关手续。
十七、组成合同的文件组成本合同的全部文件及解释顺序（解释发生分歧以序号在前的文件内容为准）如下：（1）本总承包合同；（2）《技术规格书》；（3）合同附件；（4）中标通知书；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）设计文件、资料和图纸； （7）招标文件及其补充文件、澄清及答疑；（8）投标函及其附录；（9）在履行合同过程中经双方确认形成的其他书面形式的文件经双方签字盖章后也是本合同的
有效组成部分，该类文件按其属性自动成为上述（1）～（8）项的补充文件。45
十八、合同生效1、本合同由双方委托代理人签字、单位盖合同专用章后生效。2、本合同签订后 7个工作日内，承包人向发包人缴纳履约保证金 10 万元（银行保函形式，由
发包人认可的银行开具的、不可撤销的、以发包人为受益人的银行包涵，有效期至本工程竣工验收合格之日止）
3、本合同生效后，所有双方达成的修订和补充协议条款应以书面的形式做出，经双方委托代理人签字、单位盖章后生效。
4、本合同一式六份，发包人执 4份，承包人执 2份。（合同正文到此为止，下页为签字页）
46
（本页为签字页，无正文）
发包人： 承包人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人 ：
电话： 电话：
开户银行: 开户银行：
账号: 账号：
年 月 日 年 月 日
47
第二卷
48
第五章 发包人要求
49
第一节 总论1. 招标项目名称：河钢石钢环保搬迁产品升级改造项目浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程。2 项目基本情况：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目总建设规模为：钢 242 万吨，钢
材 230 万吨的短流程钢铁联合企业。全厂水处理中心工程包括原水及厂区生产生活排水的预处理、深度处理，浓盐水分盐，产品水供应全厂所有生产用水。本项目占地在全厂水处理中心内，负责接收浓盐水一级NF浓水，进行蒸发结晶，残渣母液稀释后供炼钢焖渣。3项目原则
3.1投标人对硫酸钠蒸发结晶工艺全负责。3.2工艺布置服从招标人整体工艺布置要求。3.3投标人必须在投标前和招标人进行充分的技术交流。3.4本文件采用的数据及相关技术描述仅供参考，不作为投标人免责依据。
第二节 建设条件1、厂址河钢集团石家庄钢铁有限责任公司搬迁项目位于河北省石家庄市井陉矿区。
2、交通条件矿区地处晋冀两省咽喉，交通十分便利。南依石太铁路，北靠朔黄铁路，区内有石太铁路新井、凤
张两条支线。矿区距石太高速公路 3.6公里，307国道 1.7公里。区内“三纵五横”的路网框架与省级干道平涉路纵贯全区。即将通车的石太高速北线从矿区穿过，并留有上下通道。3、 地质条件抗震设防烈度： 7度。
4、自然气象条件矿区属于暖温带半干旱、半湿润型大陆性气候，四季分明，春秋两季短，冬夏两季长。春季受蒙古
大陆变性气团的影响，降水稀少，蒸发量大，升温比较快，容易形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，降雨量主要集中在 7～8月份，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪。井陉矿区多年常规气象参数如下：（1）气温：多年平均气温：12.8℃ 一月平均气温：-2.1℃
50
七月平均气温：25.9℃ 极端最低气温：-18.4℃ 极端最高气温：38.6℃（2）气压：多年平均气压：977.4hPa 夏季平均气压：989.3 hPa 冬季平均气压：1011.2 hPa（3）风向：常年主导风向 SW风（9.47%） 夏季主导风向：E风（9.35%） 冬季主导风向：SW风（11.77%）（4）风速：截止 2012年，前 4年平均风速：2.0m/s 最大风速：15m/s（5）降水：日最大降水量：161.8mm 年平均降水量：543.4mm（6）日照：年日照时间数：2593.2 小时 无霜期：194天（7）湿度：年平均相对湿度：59%（8）冻土：最大冻土深度：0.49m（9）积雪：最大积雪深度：0.21m
5、 水文地质条件本区含水层主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水该层黄土砂层由降雨直接补给，
水量不大，约 5~15m3/h不等。基岩裂隙水该层灰岩由于断层切割，水源补给均为奥灰水，相对奥灰含水层来说属于弱含水层，厚度 5~8m，水量因地而异。
综上所述，水文地质条件良好。6、 能源介质条件（1）供水条件 水处理中心提供生产新水、一级除盐水。 自来水：0.2MPa（2）排水系统 生活污水、处理后的生产废水和雨水（屋面及地面雨水采取分别收集的措施），排入水处理中心
统一管网。 51
（3）供电条件 供电电压 10KV
（4）供气（汽）条件1）净化压缩空气由全厂公辅设施通过管网供给。0.6—0.8MPa2）蒸汽： 0.4Mpa饱和蒸汽由全厂公辅设施通过管网供给。所有能源介质需要计量，投标方负责安装流量计，测量显示传输 ,采用智能仪表配置 RS485通讯
接口。第三节 招标范围
1、投标人的责任范围新建浓盐水硫酸钠蒸发结晶系统。投标方负责设计、土建、供货、安装、调试、热试及性能考核直至
达产达标全过程，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。本项目施工不含红线区域范围内场地的三通一平、地质勘察、桩基处理工程，投标人根据需求确
认是否需要打桩，如需打桩，投标人按照招标人要求的桩型及桩基施工详图进行桩基设计，招标人负责桩基施工。2、总承包的交界面3.2.1公辅介质管道等
投标方负责将本项目界区内各种管线接至红线外 1米处的接口上，具体位置双方根据平面图布置协商确定红线区域内道路与外部干道的连接，以外部干道路边缘为界。本项目包括盐侧原水池。不包括浓水外供水池及外供泵。可用占地面积约为 25×50m（含氯化钠蒸发结晶系统占地约 26×11m），厂房预留氯化钠蒸发
结晶系统位置。2.3.2电气系统分盐部分电气系统独立建设，采用取电制，电源取自水处理中心的 10KV 配电室。投标方负责在
水处理中心新增 3面 10KV柜子（2面变压器柜 1面出线柜），高压柜配置需与水处理中心的高压柜配置一致，乙方负责将三路 10kV（来源于不同段母线）电源引至本工程配电室，电源满足当一路供电线路故障或检修时，另一路电源线路应承担本区域的全部负荷。甲方只提供 10KV电源，其它规格的电源由投标方自行变换取得。投标方需在低压配电室每段母线上预留 3面柜位（每面 1米宽），每段容量 500KW，用电规格为 0.4KV，连接方式双方采用并柜方式，直接母排连接。
第四节 工艺要求52
1、产品盐的要求本项目产出的硫酸钠符合GB/T 6009-2014《工业无水硫酸钠》II类一等品标准，详细指标如
下：表 1 工业无水硫酸钠指标
项目 II 类一等品
浸出毒性鉴别 按GB5085.3鉴别低于标准限值硫酸钠（Na2SO4)w/% ≥ 98.0水不溶物w/% ≤ 0.10
钙和镁（以Mg计）w/% ≤ 0.30氯化物（以Cl计）w/% ≤ 0.70铁（Fe)mg/Kg ≤ 0.01水分w/% ≤ 0.5
白度（R457）/% ≥ 82
2、 处理规模和水质情况 本项目处理废水处理系统一级NF浓水，水量 28m3/h。
表 1：废水处理系统一级NF浓盐水水质（估算）序号 名称 数值 单位 备注
1 Na+ 35000 mg/l
2 CL- 5000 mg/l
3 SO42- 50000~60000 mg/l
4 TDS 70000~100000 mg/l
5 COD 500 mg/l
6 SiO2 150 mg/l
表 2：凝结水水质要求序号 项目 单位 数值 备注
1 pH 6~9
2 SS mg/L —
3 电导率 us/cm ≤100
53
序号 项目 单位 数值 备注4 总碱度（以CaCO3计） mg/L ≤4.5
5 总硬度（以CaCO3计） mg/L ≤10
54
3、工艺流程3.1硫酸钠蒸发结晶处理流程
工艺流程简述：原水经过膜浓缩、初分盐后，由泵提升至硝侧原水池。经过预处理后进入到蒸发系统进入缓冲罐，硝侧富含硫酸钠的浓水，先经过蒸发浓缩后进入冷冻开始析出十水芒硝 S10，芒硝经过热融（硝侧蒸发结晶浓缩液+伴热蒸汽）后再蒸发结晶得到硫酸钠，硫酸钠结晶盐经过干燥和包装得到最终硫酸钠产品；而冷冻系统离心母液外排，用于钢渣混合。3.1.1MVR蒸发浓缩系统
55
物料走向：硝侧来水进入原水池，原水池容积 500m3。通过MVR进料泵打入冷凝水列管预热器，物料进入冷凝水预热器，与MVR蒸汽冷凝水换热后再进入一台生蒸汽预热器，控制料液在进入分离器前的温度在 90±2℃，即泡点进料，物料进入蒸发器系统，由强制循环泵打入加热器循环进行换热，在分离器进行气液分离，废液浓缩到设定浓度后，出料阀打开，浓缩母液泵送至硝侧浓缩液缓冲罐。
生蒸汽走向与控制：MVR系统初次开机，生蒸汽进入加热器中对物料进行预热，此处生蒸汽阀门由分离器内液体温度传感器控制，预热至 90℃左右，关闭生蒸汽进入加热器的阀门，进入自动控制模式。自动控制时，生蒸汽进入原料液的蒸汽预热器，生蒸汽阀门在管内料液有流动的情况下才开启，开启大小以管内料液的温度为信号，控制料液进入蒸发器时温度在90℃，保证压缩机的稳定运行和整个系统的热平衡。
二次蒸汽走向：MVR系统由分离器产生的二次蒸汽经过压缩机后，压力和温度都得到提升，此二次蒸汽进入加热器作为热源，对物料进行循环加热。
冷凝水走向：MVR系统经过风机增压后的二次蒸汽经过加热器后，冷凝成约 106℃的高温水，与生蒸汽的冷凝水一起进入冷凝水罐，再由水泵送入冷凝水预热器预热原水，换热后的水外排回用。
不凝气体走向：MVR系统换热器内所产生的不凝气体，通过水环式真空泵直接达标排放至冷凝水槽中；
3.1.2芒硝冷冻结晶系统 物料走向：废水经过MVR蒸发浓缩后，进入冷冻物料缓冲罐，由冷冻进料泵导入循环水预冷器进行预冷后，物料再进入母液外排冷凝器，再进入冷冻结晶器，有冷冻循环轴流泵循环，在冷却器中循环降温，在冷冻结晶器中物料被冷冻至 0℃，当冷冻结晶器内的液体达到设定过冷温度时，冷冻出料阀打开，冷冻晶浆料进入增稠器，手动打下料手动阀，进入离心机，实现固液分离，十水硝进入下一套溶盐系统。母液进入母液槽，经母液泵将冷冻母液导入冷母液沉降罐，沉淀的晶浆液继续回冷冻结晶器分离出盐，上清液去母液外排预冷器冷却浓缩液后，进入下道杂盐处理系统。
冷冻液走向与控制：冷冻系统初次开机，在冷媒缓冲槽配置 30%-45%乙二醇（也可根据工况）溶液，冷冻机系统冷冻液温度控制-10℃，由冷媒供料泵将冷冻液导入冷却器，冷却器冷媒有冷媒循环泵自循环，实现物料被冷冻。
冷却水走向：冷冻机运行产生的热量，由冷却水带出。冷却水上塔冷却循环利用，循环水系统补充水为新水和一级除盐水。
56
3.1.3 MVR蒸发结晶系统 物料走向：经冷冻离心机排出的十水硝，经芒硝热熔罐，溶解的硫酸钠溶液经硝结晶进料泵，打入冷凝水列管预热器，物料进入冷凝水预热器，与 MVR蒸汽冷凝水换热后再进入一台蒸汽预热器，控制料液在进入分离器前的温度在 90±2℃，即泡点进料，物料进入蒸发器系统，由强制循环泵打入加热器循环进行换热，在分离器进行气液分离，废液浓缩到质量分数 55%，出料阀打开，通过出料泵打入增稠器，进入离心机离心分离，母液部分返回到蒸发器，每小时需要定量外排部分母液集中处理。
生蒸汽走向与控制：MVR系统初次开机，生蒸汽进入加热器中对物料进行预热，此处生蒸汽阀门由分离器内液体温度传感器控制，预热至 90℃左右，关闭生蒸汽进入加热器的阀门，进入自动控制模式。自动控制时，生蒸汽进入原料液的蒸汽预热器，生蒸汽阀门在管内料液有流动的情况下才开启，开启大小以管内料液的温度为信号，控制料液进入蒸发器时温度在 90℃，保证压缩机的稳定运行和整个系统的热平衡。
二次蒸汽走向：MVR系统由分离器产生的二次蒸汽经过压缩机后，压力和温度都得到提升，此二次蒸汽进入加热器作为热源，对物料进行循环加热。
冷凝水走向：MVR系统经过风机增压后的二次蒸汽经过加热器后，冷凝成约 106℃的高温水，与生蒸汽的冷凝水一起进入冷凝水罐，再有水泵送入冷凝水预热器预热原水，换热后的水外排至后序处理工艺或者回用。
3.1.4硫酸钠干燥系统+吨包包装系统 含湿量为 3-8%的硫酸钠由前段工序有螺旋输送机送入,在布料器的分散作用下均匀落入沸腾流化床，由 140℃的热空气使其产生正常的流态化，由热风和沸腾流化床内置式换热器共同提供热量，使水份蒸发，其含湿量降至 0.5%，然后进入冷却段，由与外界同温的冷却风使其保持流态化，由冷却风提供冷量，使物料降温，降温后的物料排出流化床。
携湿气流程：干燥用空气进入干燥空气鼓风机，由干燥空气鼓风机提供动力，进入空气换热器，在翅片换热器内进行热交换，饱和蒸汽放出热量，变为冷凝水排出，空气吸收热量，变为 140℃的热空气，140℃的热空气离开空气换热器进入沸腾流化床干燥区，在沸腾流化床干燥区，热空气一方面使物料保持正常的流化态，另一方面与物料进行热交换，加热物料并使水份蒸发，降温后的废空气携带物料蒸发出的水份离开沸腾流化床。
冷却用空气经在蒸汽换热器前走支路，进入流化床冷却区，在流化床冷却区，冷空气一方面使物料保持正常的流化态，另一方面与物料进行热交换，冷却物料使物料降温，升温后的废空气经流化床排风口离开流化床。
57
离开沸腾流化床的废空气经管道进入旋风分离器，废空气夹带的大部分物料被旋风分离器搜集下来由旋转卸料阀排出旋风分离器，经初步除尘后的废空气进入引风机，由引风机提供动力后进入湿式除尘器。除尘后的废空气经管道排出干燥系统。
4、技术要求序号 名 称 参 数
1 系统设计处理量
硫酸钠MVR浓缩系统：【22t/h蒸发能力】冷冻结晶系统：【设计冷冻能力 8t/h】硫酸钠MVR结晶系统：【2.6t/h蒸发能力】硫酸钠干燥系统：【2t/h干燥能力】
2 结晶盐量 硫酸钠：1857kg/h（干基）3 母液量 ＜2t/h
3 蒸汽消耗量预热时 8000kg/h（预热时长 2h）正常工作时约 2400kg/h（补充显热 ）
采用的工艺必须是成熟可靠的、先进的并经商业化运行验证的、低能耗、投资成本低的技术。采用机械蒸汽再压缩(MVR)蒸发系统，实现来料浓盐水的浓缩或结晶；采用无阀切换冷冻结晶系统，实现芒硝冷冻结晶，制冷系统采用螺杆冷冻机组。
装置必须运行安全、可靠、高的在线率、良好的可操作性、良好的操作灵活性，每年运转时间不少于 8000 小时。装置的安全、卫生、环保及三废排放均要满足国家标准的要求。
考虑当地环境对装置设计的影响。装置设置需考虑冬季防冻。设备布置应充分考虑可施工性、可维修性和可操作性。各设施的设计应充分考虑潜在的泄漏和污染地下水的风险。
各构筑物之间，应根据需要设置跨越管线；应考虑构筑物的放空措施及放空液体处理方式或贮存方式，公用工程由界区外提供。
4.1前处理单元A、蒸发器进料罐系统蒸发器进料缓冲池需根据进料性质设置相应的加药系统，例如硫酸、阻垢剂等。缓冲池中需设置
在线液位，并能实现精确、完整的连锁控制。进料泵设置为一开一备，每台泵入口设置过滤器，泵出口总管设远传流量及压力仪表，并设置
流量自动调节（调节阀或变频泵），并能实现相应的连锁控制。B、加药系统
58
根据进水水质特征以及工艺调整的需要，考虑设置酸碱、阻垢剂、消泡剂等药剂投加设施。加药系统包括氯化钠蒸发结晶系统加药。
4.2蒸发器浓缩单元蒸发器浓缩单元工艺采用“MVR机械蒸汽再压缩双段加热器强制循环蒸发器技术”。要选用先进
可靠的技术和材料。蒸发系统要自动稳态操作，极少人工操作。在定期保养转轴的情况下，一般泵和压缩机等运行多年都不能出现问题。该系统设计尽量考虑减少在传热面的结垢，同时还要考虑系统在一定的结垢情况下也能正常运行，一般的结垢不能影响系统出力，系统运行要可靠。
蒸发室内在设计上具有使浓盐水消除过饱和的足够容积。蒸发器由蒸气压缩机驱动的极具高能效的系统。循环浓盐水由循环泵输送到底部管箱，当盐水从管中以高流速上升时，循环浓盐水被管子外部蒸汽冷凝所产生的热量加热。上升的盐水从顶部管箱流出，为避免管内结垢，控制管内物料温度低于饱和度。盐水返回到蒸发室后，工艺蒸汽与下降的盐水分离，并由MVR蒸汽压缩机从蒸发器抽出。
蒸发室液面需设窥视镜，便于观察内部实际液位及系统运行工况，其材料应是透明的、耐腐蚀的，它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。
蒸发器的设计需考虑运行一定周期后各部位出现结垢、堵塞的清理措施，设计相关的检修人孔及内部检修爬梯，蒸发器的人孔能够保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。
另外，需考虑人工取样点及异常工况下紧急排放点的设置。A、预换热器系统换热器冷、热介质进、出口主管线分别设置就地压力、温度仪表，关键控制点设置远程温度监控。
考虑到浓盐水换热的必要性和稳定性，预换热器设计两台（冷凝水换热器、蒸汽换热器）串联，并在每台换热器热介质、冷介质进出口设置必要的清洗或排尽接口。
B、不凝气系统根据工艺需要，考虑设置不凝气排放系统，不凝气系统工作液考虑自身循环使用，考虑不凝气夹
带的蒸汽冷凝水回收。C、蒸发器换热系统：选用钛合金材料，保证换热效果，并充分考虑高浓度氯离子所引起的点蚀和应力腐蚀。D、蒸发器循环泵：蒸发器循环泵的作用是为蒸发器本体装置提供足够的循环量，保证蒸发系统的正常运行。密封方式考虑耐腐蚀，机械密封,并设置可靠的冲洗措施。蒸发器循环泵采用轴流泵，流量及扬程满足工艺系统的要求。
59
E、蒸汽压缩机：蒸汽压缩机为核心设备，需保证高效、长期、稳定运行。蒸汽压缩机需安装相关温度、压力等仪表
来监控、保护设备运行，并根据需要配备相应的润滑、冷却系统。F、气液捕捉器：气液捕捉器采用外置式的气液捕捉器在设计上要保证能够有效脱除工艺蒸汽中的少量盐水液滴，
有效提高蒸馏水质量，气液捕捉器需配有一套清洗系统，以减少盐聚集在气液捕捉器上。气液捕捉器需设窥视镜，其材料应是透明的、耐腐蚀的，便于日常操作、观测。
G、相关仪表需根据自身技术特点，为保证蒸发器达到稳定、高效、自动化运行，配备相关就地及在线仪表，
例如蒸发器底槽液位、压力、温度、密度等相关仪表，换热管壳层压力仪表等等，保证能实现精确、完整的连锁控制。
4.3 冷冻结晶单元冷冻结晶单元工艺推荐采用“无阀切换双冷却器技术”。在冷冻结晶单元的设计要选用先进可靠的
技术和材料。蒸发系统要自动稳态操作，极少人工操作。该系统设计尽量考虑缩短清洗周期、减少清洗时长，同时还要考虑系统在清洗的同时也能正常运行。
A、冷冻结晶循环泵冷冻结晶循环泵的作用是为冷冻结晶器装置提供足够的循环量，保证冷冻结晶在低温差、低过冷
度下进行。密封方式考虑耐腐蚀，机械密封,并设置可靠的冲洗措施。循环泵采用轴流泵，流量及扬程满足工
艺系统的要求。B、预冷器管子、管板、壳体、头盖材质选择要考虑高盐浓缩的腐蚀性，以及冷冻析晶的堵塞问题。C、离心脱水系统根据自身技术特点设计固液分离设施，保证能够实现自动分离浓缩液，产生符合含水率要求的
固体盐，系统设计上需重点考虑高浓盐卤对管线、设备的冲刷、腐蚀的影响因素，并需设置自动冲洗系统，防止相关管线堵塞。结晶盐脱水采用离心机。具备结晶盐浓缩及脱水功能。同时须具备洗盐功能，确保产品盐的品质。转鼓筛网推料片等与湿料接触部分材质不低于超级双相钢 2205，外壳材质不低于 316L。离心机须满足进料、分离、排出滤液和结晶盐一天 24 小时连续不间断运行，同时也可间歇运行。离心脱水机应配套震动检测装置。
60
D、增稠器与母液槽根据自身工艺特点，增稠器与母液槽合适的避堵措施。增稠器与母液槽需设置放空、溢流、底排。
需考虑完整的技术措施，尽量避免和减小芒硝细晶的外排。 F、制冷机冷冻系统配套制冷机采用螺杆压缩制冷机，制冷系统需实现独立完整的自控系统。冷冻机组选型根据换热量计算，并至少考虑 20%设计富余量，且能实现多档冷量调节，
4.4芒硝脱水结晶单元蒸发结晶器单元工艺采用“MVR机械蒸汽压缩再循环强制循环蒸发器技术”对冷冻析出的芒硝
进行热溶、蒸发、结晶处理。要选用先进可靠的技术和材料。结晶系统要自动稳态操作，极少人工操作。经冷冻离心机排出的
芒硝经过热溶罐热溶、蒸发器蒸发浓缩、结晶器中结晶，再经过固液分离得到硫酸钠副产盐。A、蒸汽压缩机蒸汽压缩机为核心设备，需保证高效、长期、稳定运行。蒸汽压缩机需安装相关温度、压力等仪表
来监控、保护设备运行，并根据需要配备相应的润滑、冷却系统。B、增稠器增稠器应采用机械搅拌器，使其达到理想的搅拌效果。混合时间及速度梯度应在合适的范围之内，
并保持适当的接触时间，搅拌器需设扭矩连锁保护。增稠器与母液槽需设置放空、溢流、底排。D、离心脱水系统自身技术特点设计固液分离设施，保证能够实现自动分离浓缩液，产生符合含水率要求的固体
盐，系统设计上需重点考虑高浓盐卤对管线、设备的冲刷、腐蚀的影响因素，并需设置自动冲洗系统，防止相关管线堵塞。结晶盐脱水采用离心机。具备结晶盐浓缩及脱水功能。同时须具备洗盐功能，确保产品盐的品质。离心机运行采用全封闭式。转鼓筛网推料片等与湿料接触部分材质不低于超级双相钢2205，外壳材质不低于 316L。离心机须满足进料、分离、排出滤液和结晶盐一天24 小时连续不间断运行，同时也可间歇运行。离心脱水机应配套震动检测装置。4.5结晶盐储存在指定位置建设结晶盐储存间，储存间大小满足结晶盐 10-15天（暂定）的产生量。
61
第五节 设备明细1、关键设备材质要求
材质最低选材要求关键设备 要求
1、硝侧浓缩：MVR 蒸发器单元蒸发器进水泵 壳体: TA2或同等，叶轮: TA2或同等进水预热器 壳程：316L，管程：TA2蒸发器 壳程：316L，管程：TA2
蒸发器循环泵 壳体: TA2或同等，叶轮: TA2或同等蒸馏水罐 316L 蒸馏水泵 壳体: 316L或同等，叶轮: 316L或同等
蒸发器物料管道 2205蒸发器蒸汽管道 316LMVR蒸汽压缩机 壳: 316L ，叶轮: TC4
其他控制阀、开关阀、手动阀进水介质的部件: 2205蒸馏水介质的部件: 316L浓盐水介质的部件: 2205生蒸汽介质的部件: 304
2、硝侧冷冻：冷冻结晶器单元进料泵 壳:2205，叶轮:2205冷冻结晶器 2205预冷器 壳程：316L，管程：2205外冷器 壳程：316L，管程：2205冷冻沉降器 2205
循环泵 壳:2205，叶轮:2205结晶器循环管 2205母液泵 壳:2205，叶轮:2205离心脱水机 过流部件 2205+316L
增稠器 2205母液槽 2205
其他控制阀、开关阀、手动阀 浓盐水介质的部件: 2205冷冻液介质的部件: 镀锌
3、硝侧芒硝脱水：MVR 结晶器单元进水泵 壳:2205，叶轮:2205
62
结晶器 2205MVR蒸汽压缩机 壳: 316L叶轮: 2205/TC4强制循环换热器 壳程：316L，管程：2205结晶器循环泵 壳:2205，叶轮:2205蒸发器蒸汽管道 316L蒸发器物料管道 2205
物料泵 壳:2205，叶轮:2205离心脱水机 过流部件 2205+316L
增稠器 2205母液罐 2205
其他控制阀、开关阀、手动阀进水介质的部件: 2205 蒸馏水介质的部件: 316L 浓盐水介质的部件: 2205 生蒸汽介质的部件: 304
2、主要设备主要设备技术规格性能不低于下表要求，此表仅提供了主要设备的规格和数量，其他设备由投标人按照招标文件及工艺要求进行设计，最终确保理工艺、设备的功能完整性。序号 类
别 名称 规格型号 单位 数量 材质
Ⅰ、硝侧：MVR浓缩系统-蒸发量：22t/h【MVR 强制循环浓缩系统】主体设备类
1
换热器
加热器 I
换热面积：800m2壳程：Φ1450×9000×6mm换 热 管 ：Φ38×9000×1.5mm
台 1壳 程 ：316L 管程：TA2
2 加热器 II
换热面积：800m2壳程：Φ1450×9000×6mm换 热 管 ：Φ38×9000×1.5mm
台 1壳 程 ：316L 管程：TA2
3 冷凝水预热器
换热面积：2200m2壳程：Φ950×6000×6mm换 热 管 ：Φ38×6000×1.5mm
台 1
壳 程 ：316L管 程 ：TA2
4 生蒸汽预热器
换热面积：60m2壳程：Φ550×6000×5mm换 热 管 ：Φ38×6000×1.5mm
台 1 壳 程 ：316L管 程 ：TA2
63
5 不凝气冷却器
换热面积：20m2，板片厚度：0.6mm，密封胶垫材质：EPDM
台 1 316L
1 汽液分离器
分离器 Φ3800×7500×（2+8）mm 台 1 接液 TA2
2 二次捕沫器 Φ1600×3500×6mm 台 1 316L3 冷凝水罐 V=5m3 台 1 316L4 蜗壳排水罐 V=0.5m3 台 1 316L机泵类
1压 缩 机 压 缩 机
过流介质：水蒸汽质量流量：22000kg/h体积流量：866m³/min
进口温度：90℃；入口压力：70.1kPa
出口温度：106℃；排气压力：125kPa
压比：1.78结构材质：外壳：316L叶轮：TC4输出/输入联轴器轴功率：Ne=844kW配 载 功 率 ：N=1000kW，10kV运行模式：连续隔音WP II防护等级：IP55
台 1
叶 轮 ：TC4蜗 壳 ：316L
1物料机泵
进料泵Q=40m3/h，H=25m，W=5.5kW，配变频电机
台 1 TA2
2 循环泵Q=3600-4200m3/h，H=4m,W=75-132kW
台 1 TA2
3 出料泵 Q=12.5m3/h，H=25m,W=4kW 台 1 TA2
1 配套机泵
冷凝水泵Q=30m3/h，H=24m,W=5.5kW，配变频电机
台 1 316L
2 降温水泵 Q=3m3/h，H=24m,W=1.5kW 台 1 316L
3 蜗壳排水泵
Q=3m3/h，H=24m,W=1.5kW，
台 1 316L
64
4 机封水机组
机 泵 ：Q=25m3/h ， H=36m,W=5.5kW 板 式 换 热 器 ： 4m2 水罐：1m³PE筒配套机封水电导率仪
台 1 304
5 真空泵机组
机 泵 ： 抽 气 量330m3/h，11kW，极限真空-0.097MPa板 式 换 热 器 ： 1m2 水罐：0.2m
台 1 316L
控制阀类1
调节阀生蒸汽调节阀
DN50，PN1.6；定位器输入信 号 ： 4-20mA ， 阀 座 ：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1阀 芯 ：304阀体：CS
2 开关阀
蒸汽开关阀
DN65，PN1.6；定位器输入信 号 ： ON/OFF ， 阀 座 ：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1阀 芯 ：304阀体：CS
3 出料调节关阀
DN40，PN1.6；定位器输入信 号 ： 4-20mA ， 阀 座 ：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1 阀 芯 ：316L
测量部件1
流量仪表
进料电磁流量计
工作温度： 25℃ 持续，接口：DN40，电极：钛电极，输出：4-20mA，DC24V
套 1 电极：钛
2 出料流量计工作温度：100℃持续，接口：DN32，电极：钛电极，输出：4-20mA，DC24V
套 1 电极：钛
3 冷凝水流量计
工作温度：100℃持续，接口：DN40，电极：钛电极，输出：4-20mA，DC24V
套 1 316L
4 机封水流量计
工作温度：100℃持续，接口：DN25，电极：钛电极，输出：4-20mA，DC24V
套 1 316L
1
物位仪表
原水池液位计 定位器输入信号：ON/OFF， 套 1 316L
2 分离器液位
差压液位计；工作温度： 100℃ 持 续 ； 输 出 ： 4-20mA ， DC24V ； 防 护 等级： IP65
套 1 膜片：哈氏合金
3 冷凝水罐液位计
磁翻板液位计；工作温度： 100℃ 持 续 ； 输 出 ： 4-20mA ， DC24V ； 防 护 等级： IP65
套 1 316L
65
1
压力变送器
压缩机进出口压力
测量范围： -0.1~+0.1MPa（表压），电容式 4-20mA输 出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 2 316L
2 分离器压力测量范围： -0.1~+0.1MPa（表压），电容式 4-20mA输 出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 1 316L
3 加热器压力测量范围： -0.1~+0.1MPa（表压），电容式 4-20mA输 出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 1 316L
1
温度仪表
压缩机进出口温度
WZP PT100，A级 L=100，温度范围 0-150℃，保护管φ16,316L, 接口M27*2
套 2 316L
2 物料温度监测
WZP PT100，A级，L=100 温度范围 0-150℃，保护管φ16, TA2, 接口M27*2
套 4 套 管 材质：TA2
3冷凝水预热器、蒸汽预热器温度
WZP PT100 A级 L=100 温度范围 0-150℃，保护管φ16, TA2, 接口M27*2
套 2 套 管 材质：TA2
1 就地仪表
温度表表盘 Φ100，温度范围：0-100℃/150℃ ， 固 定 外 螺纹，接口：M27*2
套 12 316L
2 压力表表盘 Φ100，压力范围：0-1.0MPa（表压），固定外螺纹，接口：M20*1.5
套 12 316L
辅助配套1 物
料管线
物料循环管道
DN600/500×3mm×30m、含管件、膨胀节 套 1 316L
2 转出料管道 DN100/DN65×3mm含管件、阀门 套 1 316L
3 辅助管系
二次蒸汽大管道
DN800/600×4mm×50m、含管件 套 1 316L
4 蒸汽管道 DN100×4mm×30m、含蒸汽管管件、截止阀 套 1 碳钢
无缝管
5不凝气体、冷凝水、真空管道
冷凝水管道：DN40×3mm不凝气管道：DN50×3mm真空管道：DN80×3mm含管件、阀门
批 1 316L
6 冷却水、清洗水、自来
冷却水管道：DN100×3mm清洗水管道：DN50×3mm
套 1 镀锌管66
水、压缩空气管道
自来水管道：DN50×3mm含管件、阀门
Ⅱ、硝侧冷冻结晶系统：冷冻结晶-设计值 8t/h【强制循环】主体设备类
1
换 热 器
冷却器换热面积：240m2壳 程 ：Φ900×7500×6mm换 热 管 ：Φ38×7500×1.5mm
台 2 壳程：316L管程：2205
2 循环水预冷器
换热面积：70m2壳程Φ650×4500×5mm换 热 管Φ38×4500×1.5mm
台 1 壳程：316L管程：2205
3 母液预冷器
换热面积：20m2壳程Φ400×4500×5mm换 热 管Φ38×4500×1.5mm
台 1 壳程：2205管程：2205
4 结晶器V=40m3 ；Φ4000×3000×(2+10)mmΦ2500×3000×(2+10)mm
台 1 接液 2205
1固液分离系统
稠器V=5m3 ；Φ2000×1600×（2+8）mm，W=5.5kW搅拌机
台 1 接液 2205
2P-500 双级活塞推料离心机
处理量：4~10t/h；主电机：30kW+油泵电机：15kW
台 1 316L/筛网 2205
4 冷母液沉降槽
V=20m3；Φ3000×3000×(8+10)mm
台 1 CS衬 PE
机泵类1
物料机泵
进料泵Q=15m3/h，H=25m,W=4kW，配变频电机
台 1 2205
2 强制循环泵
Q=2000m3/h，H=4m,W=55kW 台 2 2205
3 出料泵 Q=25m3/h，H=15m,W=7.5kW 台 1 2205
4 母液泵 Q=25m3/h，H=15m,W=7.5kW， 台 1 2205
67
变频5 冷母液泵
循环泵Q=6.3m3/h ， H=20m,W=4kW ，变频
台 1 2205
6 辅助循环泵
Q=400m3/h， H=4~6m,W=15kW，变频
台 1 铸铁
7 冷冻液循环泵
Q=100m3/h，H=25m,W=11kW， 台 1 铸铁
8 螺杆式水冷机组
制冷量： 500kw•h；功率：220kW； 台 1 成套
1冷却水系统
冷却塔 冷 却 水 量 ： 500 m3/h，38℃/33℃ 座 1 FRP
2 循环泵 Q=400m3/h，H=4~6m, 台 2
3 辅助系统 配套仪表、阀门、管 套 1 CS/镀锌
测量部件
1 流量仪表
进料电磁流量计
工作温度：25℃持续，接口：DN40，电极：钛电极 ， 输 出 ： 2-4mA，DC24V
套 1 电极：钛
2 母液外排流量计
工作温度：0℃持续，接口：DN25，电极：钛电极 ， 输 出 ： 2-4mA，DC24V
套 1 电极：钛
1
物位仪表
原液缓冲槽液位计
电极杆液位计；工作温度： 0℃持续；输出：4-20mA，DC24V；防护等级： IP65
套 1 膜片：哈氏合金
2冷冻沉降结晶器液位计
差压液位计；工作温度： 0℃ 持 续 ； 输 出 ： 4-20mA，DC24V；防护等级： IP65
套 1 膜片：哈氏合金
3 冷母液槽液位计
差压液位计；工作温度： 100℃ 持续；输出： 4-
套 1 膜片：哈氏合金
68
20mA，DC24V；防护等级： IP65
1
温度仪表
各段物料温度监测
WZP PT100 A级 L=100 温度范围 0-150℃，保护管 φ16,TA2, 接 口M27*2，含进料温度，冷冻温度，结晶器温度，冷却液温度，母液外预冷后温度。
套 6 套 管 材 质 ：316L
1 就地仪表
温度表表盘 Φ100，温度范围：0-100℃/150℃，固定外螺纹，接口：M27*2
套 8 316L
2 压力表表盘 Φ100，压力范围：0-1.0MPa（表压），固定外螺纹，接口：M20*1.5
套 8 316L
1 物料管线
物料循环管道
DN500×4mm×25m、含管件、膨胀节:2205 套 1 2205
2 转出料管道
DN50、DN65、DN80×3mm含管件、衬氟阀门 套 1 2205
3
辅助管系
蒸汽管道DN25×3mm×25m、含蒸汽管管件、截止阀，用于伴热等。
套 1 碳钢无缝管
4
冷却水、清洗水、自来水、压缩空气管道
冷 却 水 管 道 ：DN100×3mm清 洗 水 管 道 ：DN50×3mm自 来 水 管 道 ：DN50×3mm含管件、阀门
套 1 镀锌管
Ⅲ、硝侧：MVR结晶系统-蒸发量：2.6t/h【MVR结晶系统】主体设备
1 换热器
加热器换热面积：160m2壳程:Φ850×6000×5mm换 热 管 ：Φ38×6000×1.5mm
台 1 壳程：316L管程：2205
2 冷凝水预热器
换热面积：40m2壳 程 ：Φ450×3000×5mm
台 1 壳程：316L管程：2205
69
换 热 管Φ38×3000×1.5mm
3 生蒸汽预热器
换热面积：16m2壳程Φ300×2500×5mm换 热 管Φ38×2500×1.5mm
台 1 壳程：316L管程：2205
4 不凝气冷却器
换热面积：4m2，板片厚度：0.6mm，密封胶垫材质：EPDM
台 1 316L
1 汽液分离罐
OSLO结晶分离器
Φ1200×3500×6mmΦ500×1500×5mmΦ1200×2500×5mm
台 1 2205
2 二次捕沫器 Φ500×1000×4mm 台 1 316L
3 冷凝水罐 V=0.5m3 台 1 316L
1
固液分离
芒硝热熔罐
V=5m3 ；Φ1500×3000×6mm ，W=7.5kW搅拌机
台 1 2205
2 稠厚器V=5m3 ；Φ2000×1800×6mm ，W=5.5kW搅拌机
台 1 2205
3P-50 双级活塞推料离心机
处理量：2～10t/h；主电机：37kW+油泵电机：22kW
台 1 筛网：2205外壳：316L
4 母液槽V=3m3 ；Φ1600×1600×6mm ，W=4kW搅拌机，夹套伴热热溶芒硝
台 1 2205
机泵类1 压
缩机
压 缩 机 过流介质：水蒸汽质量流量：2600kg/h体积流量：102m³/min进口温度：90℃；入口压力：70.1kPa出口温度：106℃；排气压力：125kPa压比：1.78结构材质：外壳：316L叶轮：TA2输出/输入联轴器轴功率：Ne=105kW配 载 功 率 ：
台 1 叶轮：TC4蜗壳：316L
70
N=132kW，380V运行模式：连续隔音WP II防护等级：IP55
1
配套机泵
热熔泵 Q=12.5m3/h，H=32m,W=7.5W 台 1 2205
2 强制循环泵
Q=1300m3/h，H=4m,W=45kW 台 1 2205
3 出料泵 Q=12.5m3/h，H=32m,W=5.5kW 台 1 2205
4 母液泵Q=12.5m3/h，H=32m,W=5.5kW，配变频电机
台 1 2205
1
配套机泵
冷凝水泵Q=3m3/h，H=32m,W=3kW，配变频电机
台 1 316L
2 降温水泵 Q=3m3/h，H=32m,W=1.5kW 台 1 316L
3 蜗壳排水泵
Q=3m3/h，H=32m,W=1.5kW 台 1 316L
4 真空泵机组
机 泵 ： 抽 气 量110m3/h，3kW，极限真空-0.097MPa板 式 换 热 器 ： 1m2 水罐：0.2m³
台 1 316L
控制阀门类
1
调节阀
生蒸汽调节阀
DN25，PN1.6；定位器输入 信 号 ： 4-20mA ， 阀座：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1 阀芯：304阀体：CS
2 进料调节阀
DN25，PN1.6；定位器输入 信 号 ： ON/OFF ， 阀座：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1 阀芯：2205
3 出料调节阀
DN25，PN1.6；定位器输入 信 号 ： ON/OFF ， 阀座：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1 阀芯：2205
1开关阀
蒸汽开关阀
DN32，PN1.6；定位器输入 信 号 ： ON/OFF ， 阀座：PTFE，常闭，带信号反馈
台 1 阀芯：304阀体：CS
71
1流量仪表
冷凝水流量计
工作温度：100℃持续，接口：DN20，电极：钛电极 ， 输 出 ： 2-4mA，DC24V
套 1 电极：316L
1
物 位 类
结晶分离器液位计
差压液位计；工作温度： 100℃ 持续；输出： 4-20mA，DC24V；防护等级： IP65
套 1 膜片：哈氏合金
3 母液缓冲罐液位计
差压液位计；工作温度： 100℃ 持续；输出： 4-20mA，DC24V；防护等级： IP65
套 1 膜片：哈氏合金
4 冷凝水罐液位计
磁翻板液位计；工作温度： 100℃持续；输出：4-20mA，DC24V；防护等级： IP65
套 1 316L
1
压力仪表
压缩机进出口压力
测 量 范 围 ： -0.1~+0.1MPa （ 表压），电容式 4-20mA输出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 2 316L
2 分离器压力
测 量 范 围 ： -0.1~+0.1MPa （ 表压），电容式 4-20mA输出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 1 316L
3 加热器压力
测 量 范 围 ： -0.1~+0.1MPa （ 表压），电容式 4-20mA输出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示
套 1 316L
1
温度仪表压缩机进出口温度
WZP PT100 ， A 级 L=100 ， 温 度 范 围 0-150℃，保护管 φ16,套管材质：316L, 接口M27*2
套 2 316L
2 物料温度监测
WZP PT100 ， A级，L=100 温度范围 0-150℃，保护管 φ16, 套管 材 质 ： 2205, 接 口M27*2
套 2 套 管 材 质 ：2205
3
冷凝水预热器、蒸汽预热器温度
WZP PT100 A级 L=100 温度范围 0-150℃，保护管 φ16,2205, 接 口M27*2
套 2 套 管 材 质 ：2205
72
1 就地仪表
温度表表盘 Φ100，温度范围：0-100℃/150℃，固定外螺纹，接口：M27*2
套 8 316L
2 压力表表盘 Φ100，压力范围：0-1.0MPa（表压），固定外螺纹，接口：M20*1.5
套 8 316L
配套管道系统1 物料管线
物料循环管道
DN500×4mm×25m、含管件、膨胀节 套 1 2205
2 转出料管道 DN80/65含管件、阀门 套 1 2205
3
辅助管系
二次蒸汽大管道
DN250/200×3mm×25m、含管件 套 1 316L
4 蒸汽管道 DN80×4mm×30m、含蒸汽管管件、截止阀 套 1 碳钢
无缝管
5不凝气体、冷凝水、真空管道
冷 凝 水 管 道 ：DN25×3mm不 凝 气 管 道 ：DN25×3mm真空管道：DN50×3mm含管件、阀门
套 1 316L
6
冷却水、清洗水、自来水、压缩空气管道
冷 却 水 管 道 ：DN80×3mm清 洗 水 管 道 ：DN25×3mm自 来 水 管 道 ：DN25×3mm含管件、阀门
套 1 镀锌管
沸腾流化床干燥系统【2t/h】1
干燥床主机
螺旋输送机 LS-150,3kW 台 1 316L
2 空气过滤器
GLQ4，采用新型无纺布为滤料,配套消声器 套 1 CS
3 蒸汽换热器
SRL7*7 ， 换 热 面 积400m2，碳钢缠绕铝翅片 套 1 CS
4 鼓风机9-26，15kw，带电机、整体支架，变频调节，离心式通风机
台 1 CS
5 流化床 WZG3*45， 配套，减振器与物料接触部位材质为316L
台 1 316L
73
6 引风机9-28，11kw，带电机、整体支架，变频调节，离心式通风机
台 1 304
7 振动筛 1.5kw×2，过滤目数：20目 台 1 304
8 旋风除尘器 CTA-1000 台 1 304
9 水沫除尘器 CTA-1200 台 1 304
10 配套风管 进风管/出风管/DN400，配套调风阀 批 1 304
11 辅助设施 配套辅助操作观察检修小平台 批 1 304
1
控制系统
压力变送器
测 量 范 围 ： -1000~+1000Pa （ 表压），电容式 4-20mA输出 ， DC24V 接 口 ：M20*1.5带显示。
台 1 316L
2 温度变送器
WZP PT100 A级 L=100 温度范围 0-200℃，保护管 φ16, 316L, 接 口M27*2
台 2 316L
3干燥成套电气控制柜
电气元件为施耐德, 电器柜配套：以太网接口+光电转换器。
套 1
硝侧 50kg半自动包装系统【自动称重、人工套袋、自动缝包】1
包装系统
缓冲料仓 V=5m3，材质：304 1 套 304
3 螺旋喂料机 LX-120 1 套 304
4 钢构支架 LCS-100 1 套 3045 夹袋机构 JD-1000 1 套 3046 除尘溜管 CG-150 1 套 304
7 电气控制柜
称重仪表、电气施耐德、气动 元 件 的 电 磁 阀 选 用ASCO品牌。电器柜配套：以太网接口+光电转换器。
1 套 304
8 电动叉车 3t带充电桩 台 1
74
第六节采暖通风土建节能环保1、采暖
采暖接自水处理中心换热站。生产车间散热器选用（稀土耐压铸铁散热器）。控制室、电气室由公司集中供热/冷站供应。乙方负责红线内的设计、采购、安装、调试，接口管道
敷设至红线外 1米。不经常有人停留房间室内设计温度～5℃；其他经常有人停留的房间室内设计温度～18℃。
2、通风 电气室通风设施
室内设置排风机，排风机兼事故排烟。机械排风，自然进风。 设备间、泵房通风设施
地上房间设置自然进风，机械排风设施；地下房间设置机械送风。 加药间、清洗加药间通风设施
加药间设置自然进风，机械排风设施。风机选用防腐型。 控制室、电气室通风空调设施
对安装高、低压配电装置，电气室安装空调，控制最高温度一般不超过 35℃。对仪表室、计算机室的最高温度不宜超过 30℃。对有人工作的主控制室、操作室、值班室等，按人体通风要求，一般取 24~28℃，最低不得低
于 16℃。对变压器室的排风温度不大于 45℃，进风和出风的温差不应大于 15℃，应有良好的自然通风，
对自然通风达不到要求温度时可安装排气扇强制排风。变压器室独立设置，单独进行通风设计，不应与低配室共用。电缆室（夹层、地下室）的温度不宜超过 38~40℃。
3、 土建设施3.1 地震数据
抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.1g，设计地震分组为第二组。3.2 建筑、结构要求
执行《石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目建设工程工厂设计统一技术规定》土建篇
以下只对建构筑物做一般性要求，但总体要求必须满足公司整体规划需求。蒸发结晶厂房采用钢结构，设置艺术造型，需与中心景观融合、和谐。
75
彩钢板施工按照以下质量要求：1）、彩钢板选用宝钢板、武钢板、河钢产品或者同档次产品，同档次产品须经甲方确认。2）、墙面板： YX35-125-750 型，彩钢板厚度≧ 0.6mm，基板为高强度镀锌板，镀锌质量不小于 180g/M2、两涂两烘。3）、墙面采光带厚度≧ 1.5mm，光板透光率不小于 85%，阻燃性氧指数不小于 30%，使用不低于寿命 10 年。4）、屋面板： YX114-333-666 型，彩钢板厚度≧ 0.8mm，基板为高强度镀锌板，镀锌质量不小于 180g/M2、两涂两烘。5）、屋面采光板厚度≧ 2.0mm，采光板为玻璃纤维增强聚酯树脂透光率不小于 85%，阻燃性氧指数不小于 30%，使用寿命 10 年。6）、墙面、屋面复合彩钢板质量要求与以上单板要求相同，内外板之间填充≧ 100mm、阻燃型玻璃棉毡或其他阻燃材料。4、职业病防护设施、安全设施
符合石钢安设、职业要求。5、道路本工程道路为沥青混凝土路面，主路宽度 6.0m，辅路宽度 4.0m，道路最小转弯半径为 9m。
6、环保、绿化1) 本工程绿化由甲方统一考虑，乙方预留绿化位置，绿地范围预留绿化用水接头。2) 厂界无组织胺、硫化氢贡献浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1二级要求。
3) 本工程各处理设施及车间地面，油库，配电室等为重点防渗区。防渗层的防渗性能不低于6.0m 厚渗透系数为 1×10-7cm/s 的黏土层的或厚度不小于 1.5mm 厚高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层的防渗性能
76
第七节 信息化、自动化和节能环保1、供配电设施1.1 电气系统基本要求低压开关柜采用标准GGD柜，柜内电气元件采用国际国内优质产品。变压器、电机等电器设备
必须采用国家规定的节能产品。接入石钢公司供电系统的进线设备、设施（包括高低压进线开关设备及电缆），必须执行石钢
搬迁工程电气统一技术规定及品牌范围。对可能影响石钢公司供电系统安全运行的系统、设备（断路器、高压电机、变频器、软启动器），必须在甲方推荐品牌范围内或同等档次，如超出品牌范围必须征得甲方审查同意。
鉴于其高压系统是石钢公司供电系统不可分割的重要组成等部分，为确保公司能源管控中心对全系统集中监控的完整性，其高压变配电室（所）参照公司电力监控系统集控子站同等水平建设，并负责将电力监控、计量采集、关键设备监测（电机测温测振、开关柜测温等）通过数据通讯传送至能源管控中心。
按照国标要求，70KW以上单体设备、各高低压配电室进线均需安装智能电度表。带485通信接口。参照公司电力监控系统集控子站同等水平建设，配置电量采集器，将各电表数据集中采集到电量采集器中。”低压电动机保护采用低压电动机保护控制器。低压系统电源进线和户外用电设备根据需要装设浪涌保护器。防雷接地系统乙方提供防雷接地检测报告（防雷接地检测由甲方负责协调），并负责确保图纸
通过审核，检测报告符合国家要求。全面考虑全停电非电保安措施的配置（应急照明、不间断电源）。低压配电系统采用单母线分段方式，中间设联络开关，正常情况下两段母线独立运行，事故时
投切母线联络开关，一路电源能负担全部的负荷。投切方式采用人工投切，可实现 2台变压器的带电切换。
1）.电气设备按可靠、先进合理的原则选择，做到设备的统一，减少备品备件和日常维护的工作量。
2）.所有电气设备采用同类产品中第一流品牌质量，符合国家相应规范和技术标准，技术可靠成熟的产品。开关柜选用敷铝锌板、双叠边工艺。
77
3）.控制台、柜和箱能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结霉，防昆虫及啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。
4）.台、柜的设计外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。5）.台、柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间电气短路等产生的所有偶然应力。6）.所有金属构件牢固地连接到机柜接地板上。 7）.台、柜内安装有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。8）.墙挂式控制箱高度不超过 1800mm。 9）.电缆从控制柜（箱）底部引入，机柜内预留足够的空间以方便接线。 10）. 电气传动控制集中操作统一采用 PLC操作，并设机旁操作箱，操作方式的转换开关设在
机旁操作箱上。 11）.户外安装的电气设备外壳防护等级为 IP65，户内安装的设备外壳防护等级采用 IP 44。12）.电机控制回路中的控制电源由MCC 柜和控制箱内部自供，不另设控制电源进线。13）.每台电机旁设就地按钮箱。根据需要内设急停按钮、开、停按钮、等元器件；现场控制箱就
地及远程切换不影响电机的运行状态。 放置于室外的电控箱采用不锈钢防水型。14）.所有主变频回路配备进线断路器。变频器与 PLC系统采用硬接线方式连接。15）.此工程变电所采用双回路电源进线，正常情况分段运行，当任一路发生故障，则另一路
环母联带全部负荷正常生产（要求变压器也应具备单回路带全部负荷）16）.电动机的起动一般采用以下几种方式：a. 75kW及以上采用软启动方式。b. 30kW及以上电机在机旁加装电流表，并上传至 PLC。c 当工艺要求变频启动的电气设备，采用变频器启动。17）.10kV系统安装后台监控设备，监视综保装置及 10kV设备的相关数据。18）.10kV进线柜，馈出柜都安装计量电能表，且有数据上传功能，低压进线柜也安装总的
计量电能表。19）高压设备、测温装置选型应保持与公司上级变电所设备一致，考虑备件的通用性。20）天车、电葫芦滑线采用 5线（4线）制。21）本项目中所有≥75KW的带变频控制的设备，在变频器出线侧加装刀闸开关，用于在设
备检修时隔离变频器与电机。各配电室必须采用两路单母线分段形式。
78
1.2主要设备控制（1）风机泵、压缩机的控制对于所有电动机起动回路，在就地控制箱上都有"自动^停止^手动"选择开关，在自动状态下，
电动机将由 PLC 控制起停，在手动状态下，电动机将由MCC柜上的或在现场按钮箱上的起动/停止按钮控制起停，无论在何种状态下，现场按钮盒上的紧急停车按钮可以将运行中的设备停止。在检修状态下，可以按下并锁定现场按钮盒上的紧急停车按钮，此时任何的操作（PLC 或按
钮）都不能生效，可以安全的检查设备。柜门上均有相关状态的信号指示灯，在转为就地控制时要脱离 PLC单独控制。每台电机设备在现场设一现场按钮盒，配紧急停车、起动、停止按钮。 PLC对电动机控制管理器的主要监控信号有：
运行/停止状态 电气故障保护动作状态 手动/自动控制状态 运行/停止命令（2）搅拌器的控制 搅拌器按运行要求设置现场手动操作箱。当搅拌器配置现场手动操作箱时，操作箱面板上设(手
动/停止/自动)转换开关。“手动”状态下，由操作箱面板上的按钮控制搅拌器的运行；“自动”状态下，由所在单体的自动化控制装置 PLC 控制搅拌器的运行。
控制中心MCC是搅拌器的控制执行设备，PLC通过MCC内的电动机控制管理器对搅拌器进行监控。PLC对搅拌器的主要监控信号有：
运行/停止状态电气故障保护动作状态渗漏报警（对于潜水搅拌器）手动/自动控制状态运行/停止命令（3）电动阀，气动阀的控制电动阀、气动阀采用一体化的启闭操作机构。具有"手动^停止^自动"控制转换功能。手动操作
通过面板上的按钮进行。"自动"状态下，由所在单体的自动化控制装置 PLC 控制操作。PLC 控制系统实现远动控制。PLC装置阀的主要监控信号有： 全开状态全闭状态
79
开启命令关闭命令（4）变频器的监控变频器的监控与 PLC系统采用硬接线方式连接，主要监控信号有：运行/停止状态手动/自动控制状态运行/停止命令故障报警提示
1.3供配电主要设备选型本工程供配电主要设备按以下原则进行选型：低压配电柜：GGD固定式，备用率不低于 10%；高压开关柜：KYN28，真空断路器，自带南瑞综保。
1.4电缆、电线的敷设方式 （1）电缆敷设主要采用电缆桥架敷设，对高温、多尘或有腐蚀性气体等环境恶劣场所采用的
电缆桥架采用热浸锌防腐的电缆桥架。地下电缆采用电缆沟或穿钢管敷设。若电缆敷设需过道敷设过道管时，过道管至少需预留一根，电力电缆和控制电缆选用阻燃电缆。上级低压配电室至下级配电室电缆必须采用 5线制。
（2） 明支线一般采用穿钢管的敷设方式。1.5电气照明照明电源本工程的照明与动力共用变压器，变压器的接地方式采用 TN-C-S制。照明电源电压为交流
380/220V。光源电压为交流 220V。对移动式照明灯具，或灯具安装高度距地面 2.2m以下且无防护措施时，采用 36V电压供电。不设置顶灯。变电所及车间照明考虑安装在墙壁两侧，便于更换维护。照明光源
厂房墙壁照明安装高度 3米，充分考虑方便维修。光源采用节能。办公室、控制室、电气室、计算机室等场所采用节能灯。事故照明：高压配电室采用独立的事故照明，低压配电室采用带蓄电池的灯具。
80
1.6防雷与接地工作接地低压侧采用中性点直接接地的 TN-C-S系统，其接地电阻要求小于 4Ω。对电缆引入车间或单独建筑物处，当其距接地点超过 50m时，PE或 PEN线应重复接地。重复
接地电阻要求不大于 10Ω。接地极材料一般采用镀锌角钢，对计算机等的接地极采用铜板。接地干线材料一般采用镀锌扁
钢，也可以根据需要采用绝缘铜导线。电气室内的接地干线一般是闭合环形连接。保护接地对电气设备或电气装置的不带电金属部分和金属外壳均应接地，要求接地电阻不大于 4Ω。防止变电所的母线过电压的避雷器接地，要求接地点尽量靠近被保护设备，要求接地电阻不大
于 10Ω。防静电接地对管道等均应作防静电接地，其接地电阻应小于 10Ω。上述管道的终端和分支处均应接地，每
隔 200～300m还应与桥架作等电位联接并接地。每处接地电阻不应超过 10Ω。防雷接地对建筑物、构筑物的防雷措施和接地要求，应按GB50057-94，〈建筑物防雷设计规范〉进行
设计。自动化控制系统及检测设备工作接地对于自动化控制系统及检测设备工作接地，应按设备供货商要求进行接地设计。对于所有无特
殊要求的自动化控制系统及检测设备，工作接地、保护接地，防静电接地等，可与防雷接地共用一组接地装置，其接地电阻应不大于 1欧姆。1.7防火封堵执行国家消防封堵规范。
1.8 消防设计依据执行《石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目建设工程工厂设计统一技术规定》消
防篇乙方按设计规范配备灭火器等消防器材。
消防的界面与分工所有的消防设计、供货、安装、调试由乙方负责。
81
建筑消防（包括装修）、供配电系统消防设计方案、施工图设计、施工方案、竣工须经国家相关单位审核通过2、自动化设施2.1系统控制系统采用 PLC+上位机方式对本项目系统进行全自动控制，并可实现现场就地和控制室集中控
制两种方式，集中方式可进行自动与手动运行方式的切换，同时可显示工艺过程中的主要监测指标以及系统运行状态。重要设备启动、停止必须分开，采用独立的 IO点控制。能在上位机上实现工艺流程、设备运行状态、实时趋势图、过程控制回路、生产报表、报警窗口等画面显示。设备在线参数显示、记录或调节、报警等。
PLC 控制系统选用西门子 S7-1500系列的产品。各远程设备根据需要设置各自 PLC系统。各站之间通过 PROFINET通讯方式连接。同时，一些设备厂家自带的 PLC 控制系统以DP或 PROFINET等方式挂于整个 PLC网络中。PLC 控制系统电气和仪表共用。系统配置 1台工程师站、3台HMI操作站，其中 2台操作站放于水处理中心主控室，另配移动工程师站 1台带编程电缆。仪表及控制信号传至主控室控制画面。本项目要求各控制系统的自动化水平高，能够实现本项目的全自动化运行，尽量减少人为因素
的参与。涉及仪表、自动化、物资计量、能源计量、通信、网络、视频监控、机房建设须遵守相关专业《新基
地智能化建设统一技术要求》。2.2系统组成要求
2.2.1 系统硬件一般要求采用电控与仪控共用一套 PLC系统，采用西门子 S7-1500系列产品，主控站的 PLC系统采用
电源冗余。主控的 PLC系统选用 S7-1500系列的CPU,其它根据控制系统规模、运算速度等要求，选用合适、主流控制器。模拟量输入 8通道/模板，模拟量输出 8通道/模板，模拟量每个通道采用配电器或隔离器，开关量采用 16通道模板，所有输出开关量信号通过中间继电器隔离，采用24VDC 配电，继电器带指示灯，配置点数为实际使用点数加 20%余量。设备技术指标：工作温度：0-60℃储存温度：-40-85℃相对湿度：0-95％
82
2.2.2PLC 监控操作站系统软件 采用控制系统厂商提供的配套正版软件。
HMI软件配置主要包括系统软件、工控应用软件和应用软件开发环境等三大部分。 配置相应硬件厂商的应用、组态软件。 所有计算机系统软件、应用软件、杀毒软件使用正版软件（有授权）。 系统平台软件：Windows7.0 Professional。 HMI 编程软件：WinCC V7.0 正版授权软件，分开发版和运行版。 PLC 编程软件：STEP7 V5.5 以上或 TIA Portal V15/V14正版授权软件；
设计的显示图形结构：总画面：本项目画面与整个深度处理站水处理系统和维护画面为一个总画面。相关的生产数据
和设备状况都在总画面上显示，详细的信息和所有的控制将在流程画面上布置。流程画面：每幅画面将显示站内的一套主要的生产流程。每幅流程画面的内容取决于每套工艺
的流程和设备控制需要。在最大可能范围内，流程画面应包括一套完整生产流程的所有设备、状态、数值和控制回路。操作面板/趋势显示：一个操作面板和趋势显示将用于系统的每个模拟控制回路。具有手动 /自
动切换功能，可由操作人员改变设定值。运用鼠标点取画面上的菜单可以迅速和容易地进入每一幅显示画面；通过下拉菜单，每幅画面
都能切换进入当前的报警清单。每个画面上部的一个标准菜单条允许选择进入所有的应用操作。监控系统将提供以下报警清单和操作能力：系统报警和过程报警（系统将具备声光报警的能力）打印系统报警并送至历史信息存储打印过程报警，送至当前报警清单（直到报警被确认，报警状况被清除）。过程报警清单包括故障点的名称、故障点的时间/数据、故障点当前值、故障的类型和超极限报警
数值。系统报表具有以下功能：在有规律的时间间隔内（小时、天等），或者要求生成报表报表在硬盘上归档报表自动打印存取历史数据和实时数据
83
HMI主要画面 过程监控画面； 参数设定画面； 设备控制画面； 设备及控制系统诊断画面； 故障报警画面； 趋势记录画面； 报表记录画面； 操作及事件记录画面； 其它画面。
2.2.3操作站的要求操作员站（HMI）主要组成：监控操作站采用工业级标准计算机，操作站 3台。主控室操作台面采用不锈钢哑光磨砂。
硬件配置操作员站全部选用正品系列工控机，具备可靠性、实时性、扩充性、兼容性等方面的要求，支持
长期不间断运行。可靠性：具有在粉尘、烟雾、高/低温、潮湿、震动、腐蚀等环境下工作，抗冲击、抗振动、抗电磁
干扰功能和快速诊断及可维护性；实时性：实现对工业生产过程进行实时在线检测与控制，对工作状况的变化给予快速响应，及
时进行采集和输出调节；扩充性：采用底板+CPU卡结构，具有很强的输入输出功能，具有多卡扩充功能，能与工业现
场的各种外设板卡相连，以完成各种任务；兼容性：能同时利用 ISA与 PCI及 PICMG资源，并支持多种、多任务操作系统。根据操作室的位置设置 HMI系统，监控系统需实现多个HMI的互为备用；各控制系统配置实时数据采集机（如一个工序 PLC网络已实现互联并且方便数据采集，可多
个 PLC系统配置一台）。数采机软、硬件配置同HMI。HMI 选型及技术规格HMI 计算机选型及技术规格（如采用 TIA Portal V15/V14）：CPU 型号 Intel CORE I7
84
主存贮器 ≥10GB硬盘 ≥1TB主频 ≥2.8GHzHMI 的尺寸 29带光驱、音箱；100/1000兆以上网卡；预装正版Windows操作系统。本工程控制系统的监视控制中心需安装 LCD和键盘的监视控制操作台。运行监视应具有数据采
集、屏幕显示、参数处理、越限报警、制表打印等功能。LCD屏幕能显示工艺流程及测量参数、控制方式、顺序运行状况、控制对象状态，也能显示成组
参数。当参数越限报警、控制对象故障或状态变化时，以不同颜色进行显示。乙方按照工艺流程图设计画面，设有足够的幅数以保证工艺系统和控制对象的完整性及整个系统的运行和控制状况。2.2.4 编程序控制器的要求
PLC选用西门子的产品，所有硬件采用厂家的标准产品或标准选配件，不允许采用 ET200sp IO站形式，以确保元件的互换性及今后缺损件补供的可能性。系统中所有模件采用插接式的，便于更换。系统中任一接口模件的故障，不影响其它模件的运
行。可编程控制系统能在具有高电气噪声、无线电波射频干扰及振动环境下连续运行。在距 PLC机柜 1.2米外发出的工作频率 400～500MHZ，功率输出达 5W的电磁干扰和射频
干扰，不影响系统正常工作。所有可编程控制器系统中的硬件能在环境温度 0～60℃，相对湿度为 5～95%的条件下连续
运行，无凝露现象；应能适应-40℃～85℃的贮存温度。配置足够容量的存贮器，用于程序的存放,数据的存储及处理。考虑 20%的备用裕量。当更换电
池时,不会导致程序或数据丢失。设有电池耗尽指示灯。过程控制、故障诊断或排除等功能均在可编程控制器中实现。可编程控制器至少包括下列功能：
实时时钟和日历,继电器与锁存继电器，过渡触点，计量器、计数器、数学运算，逻辑功能，比较功能，移位寄存器，强制开或关功能，PID 运算，顺序控制和程序中断、转向等。
控制室机柜安装的 I/O模件都是低电压，现场来的输入接点为无源接点。模拟量输入模件能接受来自热电阻或 4-20mADC信号。4-20mADC输入信号的供电电源取自
配电器或隔离器。在模件板上每一个开关量输入/输出点都有一只指示灯。所有DI的查询电压为 24VDC。当现场输入触点闭合,或输出接通时，对应的指示灯亮。
85
DO输出模件采用 24VDC中间继电器隔离，继电器带指示灯。更换 I/O模件时不致影响机柜与该模件之间的接线。PLC存储器最大负荷为其额定能力的 60%；CPU最大负荷为其额定能力的 60%。电源冗余配置控制系统的 AC220V电源设置 UPS和市电冗余自动切换装置，实现 UPS故障后电源到市电的
无扰切换；DC24V电源采用冗余模块实现两路 24V电源冗余配置，防止一路电源故障影响整个控制系统运行。为了保证生产安全和维护方便，PLC系统将提供系统备份的功能，可在系统出现故障时，方便、
快捷的重建系统，恢复生产。控制系统电源：采用UPS为各个系统供电，UPS为不小于 15KVA 1台，输入输出为接线端子
方式，可在线更换。24V仪表电源与 PLC24V电源分开。隔离器和配电器采用独立单极开关控制。仪表电源采用冗余配置。
UPS的后备时间和带载能力UPS的后备时间不小于 1 小时，实际负荷不得超过UPS带载能力的 30%。良好的接地各控制系统的工作地要求单独接地，接地电阻不大于 1Ω或满足系统厂商的要求。外围设备根据需要配备打印机。
2.2.5PLC 控制柜 柜 体 ： 金 属 封 闭 自 立 式 ， 宽 度 （ W ） 为 800~1000mm ， 深 度 （ D ） 为
600~800mm，高度（H）为 2200mm，控制柜的防护等级要求 IP54，钢板厚度2.5mm。
柜内配件：──稳压电源：西门子 SIATOP──中间继电器：施奈德、欧姆龙、西门子──按钮、带灯按钮、选择开关、指示灯等操作元件：施奈德、ABB、西门子──接线端子：菲尼克斯 台、箱、柜内设置保护接地母排 PE和控制系统接地母排 EQS，用于将控制系统地与保护地区分开，以便减少外部干扰信号对控制系统的影响。
2.2.6 其他设备配置 PLC编程设备
86
机型：笔记本型便携式编程器。·CPU：Intel Core i7，CPU≥4GHz ·内存：≥4G·硬盘：≥2TB·屏幕尺寸: 14/15 TFT·带光驱、无线鼠标·100/1000兆以上网卡·预装正版Windows操作系统配编程适配器及编程电缆编程系统软件：SIEMENS 公司原装正版配套产品（STEP7 V5.5）用于 PLC 系统编程和变频装置调试。 激光打印机主要技术规格:黑白激光打印机A3/A4 规格配备以太网卡
2.2.7 现场仪表的要求仪表的选用具有可靠性、先进性，并确保工艺的精度要求和实时要求，维护方便，运行稳定。现
场指示仪表由工艺设备自带。现场仪表采用常规智能仪表，具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、自动校正（标定〉、
自动温度补偿、自动清洗、自动故障诊断、现场数字显示等智能化功能；仪表使用 24V直流供电，功耗大的仪表使用 220V交流电源，并专门敷设供电线路。现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等适应污水和污泥处理现场。所有仪表，实用、可靠、
稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。水质分析仪使用化学试剂时，遵循试剂价格低、毒性小、货源广的原则现场安装的变送器要有保
温箱，接口设备和电源安装在仪表箱内，以利于设备稳定工作。液位计除明确要求、腐蚀性液体和污泥外，选用投入缆式液位计。计量用流量计需采用电磁流量计。现场仪表的一般技术要求：（1）工作温度传感器-25℃-50℃，变送器-25℃-55℃
87
（2）防护等级传感器 IP68，变送器 IP 66（3）直流供电电压DC24V
（4）交流供电电压：220V ，50HZ
3、电话电信设施3.1 概述通信系统提供电子化的路由图、弱电图和具体终端信息点布置位置和及时向主管通信部门备案。
3.2 电话系统电话：设 5部固定电话。 无线通信：5对对讲机本工程范围内的所需的电话纳入石钢公司统一通信系统，由投标方敷设线缆至水处理中心主控
楼。3.3 工业电视系统为保证产品质量及各生产工序之间相互配合，提高生产效率，确保设备和人身安全，满足操作
人员必须监视不易直接观察的生产部位或场所的要求，设置工业电视系统，监控画面引至值班室及水处理中心主控楼。工业电视系统配置。摄像系统采用高清网络摄像头，数据存储时间不少于 15d，，摄像头 20个，监控显示器（不
小于 32吋）及硬盘录像机各 2台。3.4火灾自动报警及消防系统
根据有关消防要求，针对厂内重点保护对象：电缆隧道、电缆夹层、润滑油库、液压站、变压器室、电气室和地下室等建筑物，设置独立的智能化火灾自动报警及联动控制系统，对上述保护对象进行报警、探测网络监控，火灾报警控制器分别设置在主控室及变电所内。火灾自动报警及联动控制系统由火灾自动报警控制器、感烟探测器、感温探测器、差定温感温电
缆、输入输出模块、手动报警按钮、声光报警器、消防电话、消防广播等设备组成。电缆层采用双绞屏蔽型模拟量可复位式线型感温探测器布置在电缆桥架上；其余场所采用离子
感烟探测器。每层均设立手动报警按钮和警报装置。全部线路采用镀锌钢管穿管敷设。本系统联动控制对象为声光报警器（消防警笛）、消防广播及轴流风机、非消防电源、空调、防
火门等系统的联锁控制。根据设计规范对本项目各区域配备灭火器。
88
3.5传输线路及管线敷设本工程音频线路网采用全塑市话电缆。工业电视系统、火灾自动报警系统的传输线路均为单独组网自成系统。区域内各类传输线路敷设方式以钢管或封闭式金属线槽明敷为主，部分采用暗管敷设方式。电讯系统根据实际情况可做适当调整，但必须满足以上工艺说明及工艺设备使用要求，确定前
须经甲方确认同意。
89
第八节 主要设备供应商清单一般描述投标人承诺在本工程选择的设备供应商都具有合法、有效的身份；都具有相应的设计、制造等相
关资质。对于A类设备、专有设备供应商的选择可由投标人、招标人共同商议确定。A类设备 、材料：发生故障后，将造成生产装置全面停工或引起重大损失和危险的设备。A类设备、材料的采购，招标人具有推荐权和否决权。A类设备由投标人全程监造,招标人选择性参与监造。A类设备、材料供应商清单
序号 主要设备/系统名称 推荐分包商/品牌一 工艺设备1 MVR蒸发器 湖北中原楚天、重庆俞荷、乔发等同档次产品2 蒸汽压缩机（原厂配套电机） 中船、德维透平、陕鼓等同档次产品3 离心脱水机 上海离心机研究所、丽水中圣、浙江正达等同
档次产品4 干燥机 新力，益球中亚，常州良钢等同档
次产品5 自动打包机 无锡邦瑶，江苏金旺，常州理工等
同档次产品二 电气设备1 干式变压器
天威顺达、上海电气、江苏宝胜 、鲁能电力、富士、济南西电、泰开、西电、特变电工、正泰等同档次产品
2 高压真空断路器
施耐德 HVX、ABB VD4 、西门子 3AH等同档次产品（全部 10KV 配电室进线及母联。）通用(GE)、伊顿电力、库伯耐吉、天水长城、上海电气、厦门华电、安徽森源等同档次产品（其他出线负荷）
3 微机综保 南瑞
90
B类设备、材料供应商清单
序号 主要设备/系统名称 推荐分包商/品牌一 工艺设备1 化工泵 山东双轮、山东博泵、上海山楠等同档次产品2 计量泵 米顿罗、帕斯菲达、OBL等同档次产品3 换热器 艾克森，天津太平洋，四平巨源，兰石等同档次产品4 气动阀（高温高压耐腐蚀） 自贡自高、博纳斯威、河南开封高压阀门，弗雷西等同档次产
品5 阀门（高温高压耐腐蚀） 自贡自高、博纳斯威、河南开封高压阀门等同档次产品6 工业用管道、管件 高压管：浙江奔际、浙江鑫通达、浙江丰达、浙江亿脉；
UPVC:环琪、协羽、华生等同档次产品7 真空泵 山东精工，淄博红日，博山真空泵等同档次产品8 电动叉车 合力叉车，杭州叉车，徐工等同档次产品二 电气设备1 低压主进线及母联断路器 施耐德 、ABB 、西门子等同档次产品2 高压变频器 ABB 、西门子 、施耐德、艾默生、AB、利德华福、合康亿盛、荣
信、富士、广州智光、汇川、英威腾等同档次产品3 低压变频器 京诚瑞达 、艾默生、 汇川技术、 力士乐、富士等同档次产品4 低压电机 河北电机 、衡水电机、 佳木斯、长沙电机、天津电机、山东华
立、江苏大中等同档次产品5 低压电动机保护控制器 国电南自、河北为信、天津为拓、北京五洲等同档次产品6 主要低压电器元件（功率≥90KW） ABB 、西门子 、施耐德等同档次产品7 一般低压电器元件 上海人民(厂家)、 常熟开关、良信电气、天水 213、等同档次
产品8 节能灯具 飞利浦、深圳海洋王、哈尔滨远光、唐山创元方大等同档次产
品9 高压冷缩电缆头（要求厂家施工） 上海瑞侃、上海 3M、石家庄海斯特等同档次产品
10 高压电缆 天津金山、江苏宝胜、江苏上上、上海电气、上海胜华、沈缆四环、唐山创元方大等同档次产品
11 低压电缆 天津金山、安徽华海、上海胜华、唐山创元方大等同档次产品12 电力仪表 国电南自、河北为信、天津为拓、北京五洲、爱可信等同档次产
品13 开关柜、变压器、电缆隧道测温等在线 石钢公司统一确定
91
序号 主要设备/系统名称 推荐分包商/品牌监测系统
14 低压开关柜 常州太平洋、上海电气、科林电气、大连东方、天水长城、唐山创元方大等同档次产品
三 仪表设备1 分析仪表 艾默生、德国/E+H、HACH 等同档次产品2 检化验设备 艾默生、德国/E+H、HACH、意大利希思迪、德国罗维邦、奥豪
斯等同档次产品3 检测仪表 德国/E+H、横河、西门子等同档次产品4 智能电磁流量计 德国/E+H、横河、西门子等同档次产品5 智能压力（差压）变送器 德国/E+H、横河、西门子等同档次产品6 液位计 德国/E+H、横河、西门子等同档次产品7 热电阻 上海浦光、川仪、江苏红光、上海自动化仪表三厂等同档次产
品8 信号隔离器 美国瑞博 roybo、英国mtl、美国 EW、BTEIC、北京平和创
业、上润、德国RC等同档次产品9 中间继电器 欧姆龙、施耐德、菲尼克斯、西门子APT等同档次产品
10 HMI、工程师站 西门子、研华、DIGGCOM等同档次产品注：以上为招标人推荐的关键设备的制造商和供应商，投标人也可以推荐同档次及以上制造商
和供应商，但最终制造商和供应商须经招标人确认。
92
第九节《承包人性能保证指标和考核办法》1、 承包人达到的合同工程的总体效果
1) 实施合同工程高起点、高质量的指导思想。采用先进的工艺和技术，提高资源、能源利用率。设计的总体工艺技术、装备水平和环境保护水平处于国内先进水平。通过对工艺装备、材质的优化及施工质量控制，达到投入运行后安全、长寿、低耗的目的。
2) 认真贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规范、标准和行业政策，特别是环保、能源、安全卫生、消防等政策和法规。
2、合同主要技术保证指标2.1性能考核具备的条件
1) 两座电炉投入运行。2) 带负荷试车已经达到设计能力、产品质量指标和技术经济指标。3) 带负荷试车条件下暴露的问题已经解决，各项工艺指标调整后处于满负荷、稳定运行状态。
4) 项目相关生产设备处于稳定运行状态。5) 测试人员的组织和任务已经落实。6) 测试专用工具和仪表已经齐备，并经调试合格。7) 测试项目、分析项目、分析方法已经确定，并经发包人和承包人双方确认。8) 化学药品的质量规格符合设计文件要求。9) 水、电、风、气、汽、化学药品可以确保连续稳定供应。10) 自控仪表、报警和联锁装置已投入稳定运行。
2.2基本原则承包人按照发包人要求和合同附件的规定编制系统性能考核方案，发包人在收到承包人提供
的系统性能考核方案后，发包人组织对系统性能考核方案进行评审并批准，由发包人和承包人共同组成考核验收领导小组，组长由发包人担任。
1) 两座电炉投入运行后，即标志着合同工程进入考核验收期。2) 保证值的测试和考核在满足性能考核的基本条件下进行，具体时间由承包人和发包人双方在投产以后根据投产情况商定，最晚期限不超过两座电炉运行后 3个月。
3) 在投产以后本系统运行状况良好的情况下，承包人和发包人双方也可以根据投产以后的 3个月内某一时间段的控制系统实际反映的数据进行双方确认，并作为考核依据。
4) 在进行具体测试前，发包人应按合同要求提供考核所需水、电、压缩空气、蒸汽等能源介质。。
5) 考核具备的条件由发包人和承包人根据本附件要求共同认可。
93
6) 测试所需的工具和仪表以及各种匀速工具由乙方提供，在测试过程中，与测试相关的设备应处于完好状态。
7) 所有项目考核完成后，双方共同核实所有测试结果，发包人签署验收证书，并标志着考核验收的结束。
8) 设备品质保证的期限为热负荷后 24个月（技术规格书特殊注明的除外）；特种设备在正常投入使用前，必须通过质检部门的验收。
9) 各种介质管道按照规范要求施工，布局合理，要根据要求进行相应除锈防腐或保温处理。由于各种原因，三个月考核期未能完成本附件所要求的考核时，发包人和承包人应友好协商，
共同商定新的考核期，考核期限延长最迟不能超过 6个月。2.3性能保证值（）
工业无水硫酸钠指标项目 II 类
一等品浸出毒性鉴别 按GB5085.3鉴别低于标准限值
硫酸钠（Na2SO4)w/% ≥ 98.0水不溶物w/% ≤ 0.10
钙和镁（以Mg计）w/% ≤ 0.30氯化物（以Cl计）w/% ≤ 0.70铁（Fe)mg/Kg ≤ 0.01水分w/% ≤ 0.5
白度（R457）/% ≥ 82
凝结水水质要求 序号 项目 单位 数值 备注
1 pH 6~9
2 SS mg/L —
3 电导率 us/cm ≤100
4 总碱度（以CaCO3计） mg/L ≤4.5
5 总硬度（以CaCO3计） mg/L ≤10残渣母液≤2t/H
2.4考核办法：如达不到保证值，按如下规定考核考核项 罚款（万元） 备注
工业无水硫酸钠品质 100 连续 3天（白班）残渣母液量 100 连续 24 小时凝结水水质 10 连续 3天（白班
94
第十节 买卖双方技术人员的派遣、招标人人员培训及待遇1 投标人技术人员的派遣、服务范围和待遇条件
1.1投标人技术人员派遣的目的和服务范围为了保证合同工程的建设顺利进行，投标人应向招标人派遣合格的、经验丰富、技术熟练和健
康的技术人员到施工现场进行技服务。投标人技术服务的范围为合同范围内的工程施工、安装、调试（包括性能保证值考核）、操作、
维修等方面的技术服务工作。在保证项目进度前提下，投标人作为工程的技术总负责单位，应对工程质量、设备性能、甲方
现场人员培训、技术服务、技术监督及最终产品的质量负责。1.2投标人技术人员的责任和义务投标人应从所派遣的技术人员中指定一名为投标人在合同现场的总代表，负责本合同范围内
总的技术服务，并与招标人合同现场总代表合作协商，解决有关合同的工作和技术问题。但双方总代表未经买卖双方授权无权修改合同。
1.2.1 投标人技术人员应在现场代表的领导下，开展工程各阶段的技术服务，及时处理其间的技术问题。
1.2.2投标人技术人员应向甲方技术人员详细解释有关设计数据、调试技术和方法；调试过程中调整的设定值，投标人技术人员应该详细记录在竣工文件当中。投标人技术人员应向招标人有关技术人员详细解释技术文件、图纸、数据表、工艺过程表、操作手册、设备性能以及分析方法等，回答并帮助解决招标人提出的在合同范围内的技术问题。
1.2.3投标人技术人员应对招标人的有关人员进行培训和技术指导，以便使他们尽快熟悉合同工厂的设备和技术。
1.2.4投标人技术人员应与招标人积极合作，保证合同工厂按计划进度建设，并尽快达到合同规定的数值。
1.3投标人技术人员的工作制度1.3.1 投标人技术人员抵达合同工厂后，应按照双方现场代表同意的工作计划表，在甲方的
总体安排下工作。作计划需要修改时，应经双方总代表协商确定。1.3.2 投标人技术人员在甲方的工作时间为每周工作六天，每天工作八小时。作息时间应按合同现场的规定进行。应按现场要求决定。1.4投标人技术人员的派遣计划1.4.1投标人人员派遣计划招标人完成厂区三通一平工作后，投标人将向招标人提交一份详细的技术人员派遣计划表。投标人技术人员抵达或离开甲方的日期，由双方现场代表根据合同工厂的建设进度协商确定。在不影响现场工作的前提下，经招标人同意，投标人可以召回或更换投标人技术人员1.4.2投标人派遣人员的待遇条件招标人为投标人技术人员免费提供办公室和必要的工作用具。1.5其他招标人有权利要求更换在甲方工厂现场工作期间不称职，或连续生病达到 5天的投标人工作
人员，由此造成的损失由投标人承担。2 招标人培训人员的、培训范围和待遇条件2.1 培训的目的对招标人技术人员培训的目的，旨在使招标人技术人员能够系统、清晰地理解和掌握相关技术，
以及设备的性能，能够尽快地熟练使用和维护这些设备。95
投标人将指派经验丰富、技术熟练的技术人员，向招标人技术人员提供安装、调试、操作、维护方面的培训。
投标人将通过不同的形式为招标人提供指导和培训。2.2对招标人人员的培训内容工艺、设备操作维护、化验、技术操作、维护维修等2.3投标人应提前向招标人提出初步培训计划供招标人研究，招标人确定最终培训计划。2.4 试车前，投标人提供操作维护手册 8份+电子版手册 1份。2.4对培训期间的待遇条件招标人培训人员的旅费和起居费用由招标人承担，投标人负责招标人的餐费。3、浓盐水硫酸钠蒸发结晶工程系统保运 6个月。
96
第六章 发包人提供的资料
1、项目总图（详见附图）
97
第三卷
98
第七章 投标文件格式
99
（项目名称）招标
投 标 文 件
投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
100
目 录
一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明或授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金 五、价格清单六、承包人建议书及实施方案七、资格审查资料八、其他资料
101
一、投标函及投标函附录（一）投标函
（招标人名称）：1．我方已仔细研究了 （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人
民币（大写） （¥ ）的投标总报价，工期 ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （¥ ）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项和第 1.4.4项规定的任何一种情形。
6． （其他补充说明）。投 标 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码：
年 月 日
102
（二）投标函附录
序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注1 项目经理 姓名：
2 工期 满足招标文件要求3 缺陷责任期 满足招标文件要求4 分包 满足招标文件要求
…… …… …… ……
…… …… …… ……
103
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2.1 法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人： （盖单位章） 年 月 日
104
2.2 授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明
投标人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码： 附身份证复印件
年 月 日
———————————————————————————————————————
注：①本授权书仅适用于法定代表人不亲自参加而委托代理人参加的投标活动。② 本授权书后应附委托代理人身份证复印件。③委托代理人限为一人。
105
三、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表
联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）
成员一名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）
成员二名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
106
四、投标保证金
（招标人名称）：
我方于 年 月 日参加 （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
投标人名称： （盖单位章）法定代表人或授权人： （签字）地 址：
邮政编码：
电 话：
年 月 日
107
如采用银行保函，格式如下。
若采用电汇方式，投标人应在此提供汇款凭证的复印件及基本户开户证明。如采用银行保函，参考格式如下。
石家庄钢铁有限责任公司 ：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）设备采购招标的投标，
（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7日内向你方无条件支付人民币（大写）。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称： （盖单位章）法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）
地 址： 邮政编码：
电 话：
年月日注：银行自有投标保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式。但应明确包含招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期、保函条件等满足上述招标文件对于投标保证金银行保函要求的相关内容。
108
《投标人情况登记表》单位全称
注册地址、电话税号发票种类
（增值税普通发票/增值税专用发票）基本户开户行（后附证明）基本户账号（后附证明）开具发票后自取/邮寄
（如需邮寄，请在此填写邮寄地址）本次投标联系人
电话电子邮箱
注：如中标，以上信息将作为开具招标代理服务费发票的依据，请认真填写，如因此表填写错误造成开具发票的相关问题，由投标人负责。
109
五、价格清单1、投标报价要求1.1投标报价编制的基本要求
1.1.1投标人按照招标文件要求报价。1.1.2投标人应按本招标文件的相关要求及招标人提供的地质勘察资料及其他资料编制投标文
件，投标文件中所列项目应清楚明晰。1.1.3投标函中的总报价应与投标文件中分项报价的汇总金额一致。总报价包括设计费、设备费
（含运杂费）、建筑安装工程费用（含安全文明施工措施费、规费、施工措施费、大型机械进出场费、设备及材料的装卸费和仓储保管费、税费等）、服务费（总承包管理费、技术服务费、技术专利费、特种设备及专项工程检验检测试验费、联合试运转费、培训费等）、风险金等为完成本工程所需的一切费用、税费。
1.1.3.1投标人在总承包报价内要按照国家有关规定安排足够的安全文明施工措施费、其他特殊施工措施费，以便招标人按照工程进度、质量、安全进行考核。
1.1.3.2招标人如有供应设备及材料，其设备及材料的装卸费、运输费和仓储保管费包含在总承包报价内。
1.1.4投标人应对招标文件认真研究后，充分考虑建设工期以及建设期间设备、材料、人工、机械等价格的市场因素、汇率和国家政策性调整等风险。
1.1.5投标人应先到工地现场踏勘，充分了解工地位置、环境、现场道路、水电接点位置、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地环境而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
1.1.6投标人应对招标文件、地质勘察资料、场平施工图充分理解，投标总价中的费用应为完成本工程内容直至功能考核、达到规定指标所需的一切费用。
1.1.7投标人应严格按招标文件中格式填写，以免遗漏或有误。每个项目均应填写报价，否则招标人认为该项目费用已包含在其它项目报价之中，不予单独支付。1.2 投标报价编制的原则
1.2.1投标人根据本工程招标文件、施工现场实际情况、市场情况及投标人过去同类工程经验自主报价。
1.2.2投标人应被认为在填写单价和总价前，已阅读并完全理解招标文件的全部内容和要求。报价表内所填的单价和总价应被认为已包括了本项目的全部内容。若属投标人未报的部分均视为包含在其他单价或总价中。
1.2.3投标人对本工程范围内的所有项目所需的完整性、功能性负责，招标人目前提供的工程量或者标书文字描述不保证其完整性或没有遗漏，投标人须承诺虽然没有列出但为了实现招标人的目的而其中隐含或是按常规的惯例所必须需要的材料、设备及其它劳务性的工作，投标人已经在其投标报价中考虑到这些因素，并且不会因这些因素对其价格和工期进行任何的调整和变化。
1.2.4 对于安全文明施工措施费、其他特殊施工措施费，投标人应自行考察现场，结合市场及自身情况自主报价，若投标报价未报或漏报的内容则视为不发生此项费用或已包含在其他费用中。
1.2.5其他费用（如各种检测检验费用、特种设备和压力容器检测费和办证费、职工培训费、总
110
承包管理费等费用）由投标人结合河北省和石家庄市相关部门收费情况、市场及自身情况自主报价，若投标报价未报或漏报的内容则视为不计取此项费用或已包含在其他项目（单价）费用中。
1.2.6工程质保期内的工艺、设备、材料因质量达不到要求造成的修配改，安全防护设施、检修维护设施的完善均在总承包范围内。投标人提供的在设备单体试车，联动试车用易耗和易损件，且因安装或设备质量原因造成设备
损坏，承包人须无偿予以维修、更换或者赔偿损失。1.2.7本项目所包含的主要设备的厂方培训、生产岗位的实习培训、重要岗位的理论专修培训、
操作规程的学习培训、调试过程的操作培训所需要的相关费用包含在总承包报价中(业主差旅费除外)，并要求排出具体培训方式、人员及进度安排表。
1.2.8其他：除招标文件明确不在招标范围内的，本招标文件及其附件没有提到，但为了保障交工验收所必须的工作，均在此次招标范围内。
1.2.9报价中的单价和合价均采用人民币报价，合价以万元为单位计价，保留小数点后两位。若发生外汇，投标人应给出外汇总金额并折合成人民币计价，发生的外汇由投标人自行解决。1.3投标报价编制的具体要求：
1.3.1投标人应按国家相关规定向招标人开具设备采购的增值税发票，并能满足招标人抵扣增值税的相关要求；若投标人不能开具设备采购的增值税发票导致招标人不能抵扣增值税，投标人应向招标人提出能抵扣增值税的解决方案，否则招标人将从投标人中标的合同价款中扣减相应费用。
1.3.2设备费（含随机备品备件）分系统按项目组成计列。1.3.3建筑工程费分系统按单位工程和分部分项工程组成计列。1.3.4安装工程费分系统按单位工程和分部分项工程组成计列。1.3.5 运杂费中包含了大型设备及特殊构件运输费用。1.3.6余土、施工垃圾等弃土场地由中标人负责，由此产生的相关费用包含在报价内。1.3.7招标人在场地平整完成、场地交接后，若发生余土外运或者购土回填的情况，其发生的
费用和工作量由中标人负责，费用包含在报价内。1.3.8施工所需的水、电由招标人明确接点位置，投标人负责从招标人提供的接点位置起至投
标人所承担的施工区域内临时供水、供电设施的设计、修建、管理、使用、维护，所需费用在施工措施费报价时考虑。施工期间的用水用电费用由招标人装表计量，按月向招标人交纳费用。
111
2. 价格清单投标报价汇总表
序号 项目名称 含税金额（万元） 税率 备注
一 设计费 6%
二 设备费（含备品备件费） 13%
三 建安费 9%
…. ….
…. ….
投标报价
2.1 设备分项报价表 单位：人民币万元
序号 项目 含税金额 备注1 工艺设备2 电气设备3 仪控设备4 电讯设备5 备品备件费6 其它保证系统正常运行的设备7
112
2.1.1 设备费清单 工艺设备含税报价表（1）
单位：人民币万元序号 设备名称 生产
厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1
1.1
…
2
2.1
…
3
3.1
…
4
4.1
…
合计
2.1.2 电气设备含税报价表（2） 单位：人民币万元
序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1
2
113
3
4
5
6
… …
其它合计
注：投标人列详细设备清单
2.1.3仪控设备含税报价表（3） 单位：人民币万元
序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1
2
…
其它
注：投标人列详细设备清单
114
2.1.4 电讯设备含税报价表（4） 单位：人民币万元
序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1
… …
其它合计
注：投标人列详细设备清单2.1.5必备的备品备件费清单（5）
单位：人民币万元序号 备品备件名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价含
税
合计报价
115
说明：按投标报价中设备价款的 0.2%提供必须的备品备件。
2.1.6 其它设备含税报价表（6） 单位：人民币万元
序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价
注：投标人列详细设备清单
2.2、建筑安装工程费清单单位：人民币元
序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合含税价
116
117
六、承包人建议书及实施计划投标文件的承包人建议书及实施计划必须按照如下构成、章节和顺序，编制投标文件：第一章：工作范围及服务内容第二章：设计及管理服务方案
1.项目描述、工艺描述、工艺技术方案2.设计方案3.设备配置4.信息化、自动化和节能环保5.技术经济指标6.性能保证指标7.进度计划和保证措施8.组织机构和资源配置9.施工方案10.质量控制计划11.施工组织设计包括质量控制措施、安全控制措施、进度控制措措施、环保措施、消防
措施等12.工程投资控制措施13.对分包工作的管理计划
第三章：技术服务和售后服务第四章：招标文件技术文件要求提供的所有文件第五章：投标人提供的技术文件（包含附件）投标人须提供的附件如下：附件 1：项目总布局图
附件 2 ：厂房及设备布置图附件 3：辅助设施布置图附件 4：带控制点的工艺流程图附件 5：设备清单附件 6：建筑安装工程量清单附件 7：工程网络图附件 8：项目施工网络图附件 9：图纸提交进度表
118
七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址 邮政编码
联系方式 联系人 电 话传 真 网 址
组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话技术负责人 姓名 技术职称 电话成立时间 员工总人数：企业资质等级
其中
项目经理营业执照号 高级职称人员注册资金 中级职称人员开户银行 初级职称人员账号 技工经营范围
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
备注后附（包括但不限于）企业法人营业执照、资质证书等满足资格条件的所有证明资料扫描件。
119
（二）近年财务状况表
120
（三）近年完成的类似项目情况表 项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人
项目描述
备注后附相关证明材料复印件
121
（四）正在实施的和新承接的项目情况表
项目名称项目所在地招标方名称招标方地址招标方电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人
项目描述
备注后附相关证明材料复印件
122
（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
123
（六）拟投入本项目的主要施工设备表
序号 设备名称 型号规格 数量 国别
产地制造年份
额定功率（kW）
生产能力
用于施工部位 备注
124
（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
序号 仪器设备名称
型号规格 数量 国别
产地制造年份
已使用台时数 用途 备注
（八）项目管理机构组成表
职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注证书名称 级别 证号 专业 养老保险
125
（九）主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附相应的职业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险
复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书等满足要求的证明材料复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。
姓 名 年 龄 学历职 称 职 务 拟在本合同任职证书名称 级别 证书编号毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
126
（十）差异表（如有）投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均须汇总说明。如无差异，则填“无”。差异
表空白未填写内容，视为无差异。技术部分和商务部分应分别单独列表。商务（技术）差异表
序号招标文件 投标文件
条目 简要内容 条目 简要内容
我方于 年 月 日参加 （项目名称）的投标，现保证：1.如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管我方是否在投标文件的其
他任何地方有其他描述，均不能免除我方已经承诺响应招标文件要求的责任。2.我方在该项目的技术和商务的合同谈判中，将不再提出“差异表”之外的任何偏差，否则属
违约行为，招标人有权取消我方的中标资格。
投标人：（盖单位章） 法定代表人或其授权代表签字:
年 月 日
127
（十一） 投标人关于资格的声明函资格的声明函
项目名称：
日 期：
致：
我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明！
投标人授权代表签字：
投标人公章：
日 期：
128
八、其他资料
不拖欠施工作业人员工资的承诺
我单位郑重承诺： 我单位中标承建《河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目 工程》后，将严格按照国家及合同要求，不拖欠施工作业人员工资，否则按照合同中相关条款执行。
投标人（盖章）：
年 月 日
129
