OBJETO: CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA MIRADOR ...€¦ · 1 proyecto - pliego de...

1

PROYECTO - PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA "MIRADOR DEL SUR" - COMUNA 6 - MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. 010 DE 2014

NEIVA, SEPTIEMBRE DE 2014

2

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la ley 850 de 2003, se convoca a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente. Las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de este proceso, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.

HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2707 de 16 de Septiembre de 1982, el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y la Directiva No. 013 de la Procuraduría General del Nación, los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora Legal de la República de Colombia señalada por la División de Meteorología de la Superentendía de Industria y Comercio.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes mediante Adenda.

PROCEDIMIENTO FECHAS LUGAR

AVISO DE CONVOCATORIA 22 de septiembre de 2014

En la página Web de la Alcaldía de Neiva www.alcaldianeiva.gov.co, El Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

22 de septiembre de 2014


RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS.

Del 22 de septiembre hasta 6 de octubre de 2014

al correo electrónico asesor@alcaldíaneiva.gov.co

ACLARACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES


PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS Y SUS ANEXOS (Incluye publicación de Resolución de apertura).


AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Oficina de Contratación (Carrera 5 # 9-74 tercer piso, Neiva).

AUDIENCIA DE RECEPCIÓN, CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS RECIBIDAS

La presentación de propuestas debe realizarse en la Oficina de Contratación (Carrera 5 # 9-74 tercer piso, Neiva).

TERMINO PARA EVALUACIÓN DE Comité Evaluador

http://www.alcaldianeiva.gov.co/

http://www.contratos.gov.co/



mailto:asesor@alcald�aneiva.gov.co





3

LAS PROPUESTAS

PUBLICACIÓN DE INFORME DE EVALUACIONES


RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES Y REQUISITOS HABILITANTES.

al correo electrónico asesor@alcaldíaneiva.gov.co

TÉRMINO PARA ANALIZAR RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE EVALUACIÓN

Comité Evaluador

PUBLICACIÓN DE LAS RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE EVALUACIÓN


AUDIENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN


PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

El Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co y pagina web de la alcaldía de Neiva www.alcaldianeiva.gov.co

TERMINO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO


PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO


PLAZO PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL

Secretaria de Hacienda Municipal (Carrera 5 # 9-74 primer piso, Neiva)

TERMINO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Oficina de Contratación (Carrera 5 # 9-74 tercer piso, Neiva)

TERMINO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO

Secretaria General (Carrera 5 # 9-74 tercer piso, Neiva)








4

CAPÍTULO 1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INVITACIÓN El Municipio de Neiva en uso de la facultad contenida en la ley 80 de 1993, articulo 11, numeral 1, literal b y artículo 12, a través de la Oficina de contratación, se permite invitar a todos los interesados a presentar propuesta correspondiente al proceso de LICITACIÓN PUBLICA, bajo los parámetros obligatorios que se describen a lo largo del presente documento. Para esos efectos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del la ley 1150 de 2007 y el artículo 38 del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con la Ley 527 de 1999, todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el

portal único de contratación del estado (http://www.colombiacompra.gov.co) y la pagina web www.alcaldianeiva.gov.co, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo interactivo. 1.2 REGULACIÓN JURÍDICA A la presente Proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007 y el Decreto No. 1510 de 2013; y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales; las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con relación al presente proceso. El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria de LICITACIÓN PUBLICA será el previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás normatividad reglamentaria y concordante. 1.3 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los documentos del proceso de LICITACIÓN PUBLICA, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. Todos los documentos del proceso de LICITACIÓN PUBLICA, se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Municipio de Neiva no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de Condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento. 1.4 COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y El Municipio de Neiva, en ningún caso será responsable de los mismos.

http://www.colombiacompra.gov.co/


5

El proponente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y anexar la documentación exigida. No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el Pliego de Condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas del Pliego. 1.5 MONEDA La moneda oficial de presentación de las propuestas será el Peso Colombiano. Por consiguiente todos los documentos e informaciones de cualquier índole deben ser expresados o reexpresados en esta moneda funcional. En el evento de uso de estados financieros, cotizaciones o cualquier otro documento expresado en otra moneda, estos deberán ser convertidos a pesos colombianos. Acorde con la ley, de ser necesario, la entidad hará la conversión a la tasa registrada en el Banco de la República a la fecha del documento en particular y a falta de ésta, a la fecha de cierre del proceso. 1.6 PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA PROPUESTA La propuesta deberá ser presentada en idioma español, impresa en cualquier medio, junto con todos los documentos que la acompañan y deberán ser depositadas dentro del plazo, en original y copia, en sobres cerrados con los requisitos Jurídicos, Técnicos, Financieros y la propuesta económica, con el índice, en la Oficina de Contratación ubicada en la Carrera 5 No. 9 –74 piso 3 Alcaldía Municipal de Neiva. Los documentos que hacen parte del original como la copia serán entregadas con todas sus páginas consecutivamente numeradas, totalmente legibles, enlegajados y con un índice general, que permita consultar de una manera ágil la propuesta. Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que se solicitan los documentos. Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el texto del original. No se aceptan propuestas parciales, enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. Cerrado el proceso, no se admitirá modificación de la propuesta. Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. En todo caso, El Municipio de Neiva, no será responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega. Las propuestas se conformarán por dos (2) sobres que se presentarán cerrados, separados e identificados como Sobre No. 1 y Sobre No. 2: El sobre Número 1 Correspondiente a ORIGINAL Indicando:

Estar dirigidos al MUNICIPIO DE NEIVA Tipo y Numero del PROCESO El objeto y Estar identificados con los nombres del oferente sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal.

El sobre Número 2 que corresponde a COPIA, con las mismas indicaciones del original.

Cada uno de los sobres deberá estar rotulado con la siguiente información:

6

MUNICIPIO DE NEIVA PROCESO DE XXXXXXXXX No. xxx de xxxx

Objeto:_____________________________________________________________ Sobre: xxxxxx

INFORMACIÓN PORPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN COMERCIAL: TELÉFONO: FAX:

1.7 RESERVA EN DOCUMENTOS El artículo 74 de la Constitución Nacional, dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Por lo tanto, en caso que el proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 1.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de los contratos, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 1.9 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso deberá ser entregada directamente en la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Neiva, ubicada en la Carrera 5 Nro.9-74 tercer piso. Cualquier comunicación que envíen los posibles proponentes, deberán dirigirla de la siguiente manera: Señores: MUNICIPIO DE NEIVA OFICINA DE CONTRATACIÓN Carrera 5 No. 9 – 74 Piso 3 NEIVA - HUILA PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No: XXXXXXX

OBJETO: XXXXXXX 1.10 IDIOMA DE LA PROPUESTA La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y El Municipio de Neiva, deberán estar escritos en idioma castellano.

7

1.11 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Decreto 019 de 2012. 1.12 CONSULARIZACIÓN De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 número 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 1.13 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES Por la característica del objeto y el valor del presupuesto oficial el presente procesos no está sujeto de aplicación de tratados internacionales. 1.14 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA NO APLICA 1.15 PROPUESTAS CONDICIONADAS El Municipio de Neiva NO aceptará propuestas condicionadas, parciales o sujetas al cumplimiento de cualquier condición. Igualmente el Municipio de Neiva NO aceptará las propuestas que contengan documentos similares y/o aparentemente repetidos pero con contenidos contradictorios o documentos singulares y/o aparentemente repetidos pero cuyo texto se diferente.

En caso de presentarse alguna propuesta parcial, condicionada o con documentos singulares y/o repetidos, contradictorios y/o diferentes, el Municipio de Neiva la rechazará.

1.16 ACUERDO Y TRATADOS INTERNACIONALES Por la característica del objeto y el valor del presupuesto oficial el presente procesos no está sujeto de aplicación de tratados internacionales.

8

CAPÍTULO 2

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2.1 CONSULTA DE DOCUMENTOS En aplicación del principio de convocatoria pública establecido por la Ley 1150 de 2007, las personas interesadas podrán consultar los documentos del presente proceso, en el portal de contratación definido por la Nación www.colombiacompra.gov.co (SECOP) y en la página web www.alcaldianeiva.gov.co 2.2 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES El proyecto de pliego de condiciones se publicará en el portal de contratación definido por la Nación, www.colombiacompra.gov.co, (SECOP) donde podrá ser consultado por los interesados o en su defecto físicamente en la oficina de contratación del Municipio de Neiva. Esta publicación no genera compromiso para El Municipio de apertura del proceso de selección, toda vez que se trata de una etapa previa que permite a los potenciales proponentes expresar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 2.3 PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Dentro del término y horario establecido en el cronograma, los interesados pueden presentar las observaciones que consideren pertinentes al proyecto de pliego de condiciones, indicando con precisión el capítulo y numeral motivo de observación, las cuales pueden ser enviadas a través el Correo electrónico asesor@alcaldíaneiva.gov.coo Radicadas físicamente en el 3 piso, oficina de contratación del Municipio de Neiva 2.4 RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS El Municipio publicará las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones recibidas durante el termino establecido en el cronograma, en el portal de contratación definido por la Nación, www.colombiacompra.gov.co(SECOP) y en la página web www.alcaldianeiva.gov.co 2.5 APERTURA DEL PROCESO El Municipio publicará la Resolución que ordena la apertura del proceso, de conformidad con la reglamentación del Decreto 734 de 2012. 2.6 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO El Municipio publicará el texto definitivo del pliego de condiciones en el portal de contratación definido por la Nación actualmente, www.colombiacompra.gov.co (SECOP) y en la página web www.alcaldianeiva.gov.co; o en su defecto físicamente en la oficina de contratación del Municipio de Neiva. 2.7. INSCRIPCIÓN, MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE POSIBLES OFERENTES

NO aplica

2.8 AUDIENCIA DE SORTEO NO aplica



http://www.contratos.gov.co(secop)/




9

2.7 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y el alcance del Pliego de Condiciones, y en la misma audiencia se revisara la asignación de riesgos de que trata el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. De esta audiencia se levantará un Acta suscrita por los intervinientes. Dicha audiencia tendrá lugar el día y hora prevista en el cronograma del proceso, en la oficina Asesora de contratación del Municipio de Neiva. Decreto-Ley 019 de 2012. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada antes del cierre de la convocatoria, mediante adenda que se publicará en el portal de contratación definido por la Nación, actualmente, www.colombiacompra.gov.co (SECOP). El término de ampliación del cierre y apertura de propuesta podrá ser modificado, siempre que sea necesario y se determinará en el mismo acto administrativo de ampliación. Parágrafo. Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. Las adendas podrán ser consultadas por lo cual los interesados a través de www.colombiacompra.gov.co, siendo este el medio de su comunicación. Para tal efecto los proponentes y demás interesados deben consultar de manera frecuente la página web.

2.8 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada antes del cierre de la convocatoria, mediante adenda que se publicará en el portal de contratación definido por la Nación, actualmente, www.colombiacompra.gov.co (SECOP). El término de ampliación del cierre y apertura de propuesta podrá ser modificado, siempre que sea necesario y se determinará en el mismo acto administrativo de ampliación. Parágrafo. Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. Las adendas podrán ser consultadas por lo cual los interesados a través de la página www.colombiacompra.gov.co y en la página web www.alcaldianeiva.gov.co, siendo este el medio de su comunicación. Para tal efecto los proponentes y demás interesados deben consultar de manera frecuente la página web. 2.9 MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS Cuando el Proponente quiera adicionar documentos a su oferta, una vez la haya entregado, sólo podrá hacerlo antes del cierre del Proceso, en original y una (1) copia, en sobres separados marcados de igual forma y con la misma leyenda que los sobres de presentación de la propuesta, adicionándole la leyenda "ANEXO A LA PROPUESTA PRINCIPAL". Los sobres deben ser entregados antes de la fecha y hora límite de cierre y se dejará constancia expresa de esta circunstancia en el registro de recepción de propuestas. 2.10 RETIRO DE PROPUESTAS Los Proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del Proceso, éstas serán devueltas sin abrir, en el acto de apertura al representante legal o la persona autorizada en forma escrita por éste. No habrá retiro parcial de documentos de las propuestas.




10

2.11 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS El cierre del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA y la apertura de propuestas se realizarán en acto público en la fecha establecida en el Cronograma del presente proceso, de acuerdo con la Hora legal de la República de Colombia, conforme a lo establecido en el Decreto 2707 de 1982 y el numeral 5 del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992, dando cumplimiento a la Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, en sus instalaciones. De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en representación de La Oficina de Contratación. En relación con la garantía de seriedad de la propuesta, se deberá señalar el número de la póliza y el nombre de la compañía aseguradora. El acta será suscrita por los funcionarios intervinientes, por los proponentes asistentes y por quienes asistan en calidad de veedores ciudadanos debidamente acreditados por autoridad competente de conformidad con la Ley 850 de 2003. Los documentos de la propuesta deberán presentarse argollados o en velobine y foliadas. Si se detectan deficiencias o falta de numeración en el acto de apertura de las propuestas, estas podrán ser subsanadas en presencia de los asistentes. El Municipio de Neiva no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del Proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 2.12 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DEL INFORME El comité asesor y evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos (Jurídica, Técnica y financiera) en las fechas establecida en el Cronograma del presente proceso. El Municipio de Neiva se reserva el derecho de solicitar la aclaración y/o ampliación de la información presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección. Así mismo, el de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respetivas de donde provenga la información. Una vez efectuada la evaluación de los requisitos, se publicará en la página www.colombiacompra.gov.co, un informe de evaluación, en el cual se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá el plazo legal pertinente. 2.13 PERÍODO DE OBSERVACIONES El informe de evaluación de las propuestas permanecerá disponible en la Oficina de Contratación y en la página Web www.colombiacompra.gov.co y en la página web www.alcaldianeiva.gov.co con el fin de que los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales podrán ser radicadas en la Oficina de Contratación o a través del Correo electrónico asesor@alcaldíaneiva.gov.co dentro del término indicado. En dicho informe de evaluación, se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá el plazo legal pertinente para que subsanen las falencias que la ley les permita.




11

2.14 ANÁLISIS Y RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE EVALUACIÓN En caso de que los proponentes considerados como no habilitados en el informe de evaluación, no subsanen los requisitos o documentos no aportados inicialmente o no efectúen en debida forma las aclaraciones requeridas en el término previsto, serán declarados inhabilitados de manera definitiva y en consecuencia, será rechazada su propuesta. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar y vencido el término anterior, el Municipio publicará en www.colombiacompra.gov.co, el Informe Definitivo de Evaluación en el cual se indicarán los proponentes considerados como inhabilitados de manera definitiva y los que resulten habilitados para participar en la adjudicación, para ello se llevara a cabo la audiencia de adjudicación dentro de los plazos fijados en los pliegos de condiciones. 2.15 PROPUESTA ÚNICA HÁBIL Cuando después de realizado el procedimiento de evaluación, solo resulte una (1) propuesta hábil, se continuará con el procedimiento para su adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013. 2.16 PROPONENTE ÚNICO. Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013. 2.17 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación del contrato se hará en audiencia pública, que se desarrollará de conformidad con lo reglamentado en el Decreto 1510 de 2012. El día establecido para la audiencia pública de adjudicación se levantará un acta donde se dejará constancia de lo tratado en la audiencia, ésta se someterá a las siguientes reglas: 1. En ella podrán participar los oferentes, las organizaciones de veeduría ciudadana debidamente acreditados, los medios de comunicación, y cualquier persona que lo desee, además de los funcionarios que se deleguen. 2. Se instalará por parte del Jefe de la Oficina de Contratación, sin cuya presencia no podrá iniciarse, ni proseguirse la misma. 3. Se dejará constancia de los asistentes a la misma, y se les advertirá la posibilidad de intervenir por una sola vez, hasta por un término de cinco (5) minutos, en forma directa o por conducto de su apoderado; pero en todo caso por una sola oportunidad. 4. Se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto de respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la debida oportunidad, así como para escuchar a estos en relación con la falta de respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para señalar cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta. 5. Cumplidas las intervenciones, se declarará cerrada la discusión o el debate, o la suficiente ilustración sobre el tema, y procederá a ordenar el sorteo al azar de la fórmula matemática aplicable, de las consagradas en el pliego, con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso, esta implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta

12

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el termino necesario para la evaluación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 2.17 FACTORES DE DESEMPATE En caso de empate, Una vez realizada la ponderación, el comité evaluador establecerá la lista de elegibles, de acuerdo con las calificaciones obtenidas por cada proponente. En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes: Cuando el empate se presente entre un proponente nacional y un extranjero se dirimirá a favor del proponente nacional. De persistir el empate se realizara sorteo de balotas para definir el ganador. 2.18 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO El Municipio de Neiva, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basada en los aspectos jurídicos, técnicos financieros y económicos, adjudicará el contrato derivado del procesos de LICITACION PUBLICA, al proponente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya obtenido el mayor puntaje; la Administración podrá prorrogar o suspender el termino de adjudicación en los términos establecidos en el Decreto 1510 de 2013. La adjudicación se hará mediante resolución motivada y la cual será notificada personalmente al proponente favorecido, y publicada para conocimiento de los no favorecidos, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la resolución de adjudicación. Contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 2.19 DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO El Municipio de Neiva, declarará desierto el Proceso de selección en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna propuesta se ajuste a los Pliegos de Condiciones o, en general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.

13

CAPÍTULO 3.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACIÓN. La propuesta deberá contener todos los documentos solicitados en el presente capitulo según aplique, los cuales se pueden diferenciar en dos componentes, la propuesta técnica que debe contener los documentos de tipo Jurídico, Financiero y Técnico, y la propuesta Económica. Los requisitos y documentos de admisión de las propuestas, están determinados en el presente Capitulo 1. PARTICIPANTES 2. DOCUMENTOS JURÍDICOS 3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 4. DOCUMENTOS TÉCNICOS 5. PROPUESTA ECONÓMICA

3.1. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES: 3.1.1. PERSONAS NATURALES. Que acredite el Titulo Profesional, como Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general mínima de DIEZ (10) años, con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive. 3.1.2. PERSONAS JURÍDICAS Legalmente constituidas, debidamente certificada por la cámara de comercio, para lo cual se aportara el certificado de Existencia y Representación Legal. Que cuente con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive. En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica proponente, o de la persona jurídica que forme parte de una de las formas asociativas y no ostente el título profesional exigido para las personas naturales, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto que cumpla la experiencia exigida. 3.1.3. PERSONAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS – UNIONES TEMPORALES Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales. Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: ingenieros Civiles, arquitectos, personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el estado la ejecución de obras civiles objeto del presente proceso, en donde al menos uno cumpla con las condiciones de experiencia general establecidas; para presentar propuestas de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, que cumpla entre otras con las siguientes condiciones

14

particulares: a.) Ninguno de los miembros de la forma asociativa podrá tener un porcentaje de participación inferior al 20%. Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993; El Municipio de Neiva, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 3.1.3.1. REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROPONENTES ASOCIADOS El Municipio de Neiva aceptará que la propuesta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten los requisitos exigidos para cada uno según aplique, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto. Dichas formas asociativas deberán estar conformados a la fecha de la inscripción, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización de este para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que legalmente sea requerida dicha autorización. Si la propuesta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la etapa precontractual como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, El Municipio de Neiva podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos. Si la propuesta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto el proceso como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de Neiva.

3.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA

Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica: Este requisito no tiene puntaje, pero es verificable por el evaluador jurídico, quien constatará el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por la Entidad en el pliego de condiciones. Si los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado. Los proponentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los requisitos de evaluación que a continuación se describen.

3.2.1. OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA.

15

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente facultada. La carta de Presentación de oferta se encuentra como Anexo No. 1 al presente pliego de condiciones

Se entiende como persona legalmente facultada el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, para participar en todo el proceso y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. Tratándose de persona jurídica esta deberá venir debidamente avalada. La no presentación de la “Carta de presentación de la oferta” o la omisión de la firma en la misma, genera el rechazo de la propuesta.

3.2.2 FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA Deberá presentar copia legible de la cedula de ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante legal.

3.2.3. FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo este persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratándose de varón menor de 50 años. 3.2.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por sus integrantes, se deberá diligenciar para su conformación el Anexo No.2A o el Anexo No. 2B según corresponda, y anexar fotocopia de la cedula, tarjeta profesional, certificado de vigencia de cada uno de los integrantes si fueren personas naturales, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 donde se debe:

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la ejecución del contrato y un año más. La no presentación del documento de conformación Consorcial o la unión temporal, o la ausencia de la firma, será causal de rechazo.

16

3.2.5. CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CÁMARA DE COMERCIO. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto de la presente proceso y la duración de la sociedad. La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución contrato y un año más (artículo 6 Ley 80 de 1993). Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la presentación de la propuesta por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función donde lo faculte específicamente para presentar la propuesta en éste proceso y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para participar en esta proceso y suscribir el contrato con el Municipio de Neiva, en caso de resultar seleccionado. Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, de no hacerlo la propuesta será rechazada. Serán RECHAZADAS las propuestas en aquellos eventos en que el certificado de existencia y representación o cualquier otro documento que logre establecerse que el oferente o uno cualquiera de los integrantes en casos de consorcios o uniones temporales estén afectados con embargos judiciales que afecten en más de un cincuenta por ciento (50%) sus activos o que con la medida judicial no permita la ejecución contractual. PARÁGRAFO: DE LAS PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993. NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del

17

Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 3.2.6. FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional que lo acredite como Ingeniero Civil o Arquitecto, del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. En los casos en los cuales el proponente es una persona jurídica y su representante legal no acredita el perfil profesional, deberá presentar copia del documento en el cual avala la propuesta y de la tarjeta profesional de la persona que avala la propuesta, demostrando que cuenta con vínculo laboral vigente con el proponente, mediante la presentación de las tres (03) últimas planillas de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculación del mencionado profesional. 3.2.7. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL El proponente deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la profesión mediante la presentación del certificado de vigencia expedido por la autoridad competente que esté vigente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. 3.2.8. ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE SUS CONDICIONES GENERALES O AVAL BANCARIO QUE GARANTICE LA SERIEDAD DE LA OFERTA. El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la propuesta acompañada de sus condiciones generales, así: Tomador: El proponente. En caso de personas jurídicas debe indicar el nombre o razón social de la empresa. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes, su % de participación y deberá estar firmada por el representante del mismo. Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio. Asegurado o beneficiario: MUNICIPIO DE NEIVA. Valor asegurado: suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado. Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente proceso. Objeto del seguro: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en virtud del Proceso No. XXXXX de 2014, la cual tiene por objeto “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” Firmada por el Tomador

El oferente también podrá garantizar la seriedad de su oferta a través de un aval bancario, el cual debe cumplir con los requisitos de valor asegurado, constituirse a favor de la Entidad, vigencia, referencia al presente proceso contractual y encontrarse firmado por el representante de la Entidad Bancaria en los mismos términos exigidos para la garantía de seriedad expedida por una Compañía Aseguradora.

18

NOTA: En caso que la fecha de cierre se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 3.2.9. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO 4) Tratándose de personas jurídicas y de conformidad con lo consagrado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá allegar la certificación que expida el revisor fiscal, cuando este tenga de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados. La certificación debe acreditar que el proponente se encuentra al día en el pago de dichos aportes. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, el Municipio de Neiva se lo solicitará. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo 3.2.10. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 5). Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el ANEXO No. 5, en original, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 3.2.11 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE TENGA EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL DOMICILIO PRINCIPAL (PERSONAS JURÍDICAS). Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica.

19

Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:

Codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080

GRUPO CÓDIGO CLASE

F - SERVICIOS 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos

especializados La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad. 3.2.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario vigente del representante legal del proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 3.2.13. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal vigente del representante legal del proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000. 3.2.13 .FOTOCOPIA DEL RUT El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la presentación de la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

3.3 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA OBJETO DE EVALUACIÓN

La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deber estar vigente a la fecha de cierre, el que a su vez deberá presentar como mínimo la siguiente información:

ÍNDICES CUMPLE LIQUIDEZ Igual o superior a 5,00 ENDEUDAMIENTO Igual o inferior al 40% CAPITAL DE TRABAJO Igual o superior al 100% del presupuesto Oficial COBERTURA DE INTERESES Igual o superior al 2,0% RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Igual o superior al 5% RENTABILIDAD DEL ACTIVO Igual o superior al 5%

20

Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos de Capital de Trabajo, Liquidez, Endeudamiento, tomados del balance presentado para su inscripción en el RUP a corte 31 de diciembre de 2013. Esta información debe estar en firme al momento del cierre, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el art. 221 Decreto Ley 019 de 2012, la inscripción se encontrará en firme cumplido el término de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción, por lo que el certificado que se presente para que tenga validez deberá contener la información requerida en el proceso contractual en firme.

LIQUIDEZ: Se obtendrá del cálculo ponderado acorde al porcentaje de participación de cada integrante.

ENDEUDAMIENTO: Se obtendrá del cálculo ponderado acorde al porcentaje de participación de cada integrante.

CAPITAL DE TRABAJO: Se obtendrá de la sumatoria los valores del capital de trabajo de cada uno de los integrantes, dentro del consorcio o unión temporal.

RAZÓN DE COBERTURA DEL INTERÉS: Se obtendrá del cálculo ponderado acorde al porcentaje de participación de cada integrante.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Se obtendrá del cálculo ponderado acorde al porcentaje de participación de cada integrante.

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: Se obtendrá del cálculo ponderado acorde al porcentaje de participación de cada integrante.

En todo caso la información financiera requerida debe reportarse conforme a las normas contenidas en el D.R. 2649 DE 1993, y a la ley 222 de 1995.

3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

Para efectos de realizar la evaluación técnica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los respectivos documentos de soporte cuando así corresponda, el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos que serán objeto de verificación y/o evaluación, por parte de la entidad. 3.4.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (HABILITANTE) Deberá acreditar la ejecución de TRES (3) contratos celebrado con entidades públicas, cuyo objeto sea igual o similar al del presente pliego de condiciones (entiéndase por similares la construcción y/o adecuación de parques bibliotecas, parques, bibliotecas o escenarios deportivos) que cumplan con las siguientes condiciones: a) Que el objeto de uno (1) de los contratos aportado corresponda a la construcción o adecuación de

escenarios deportivos y su valor ejecutado sea como mínimo el 100% del Presupuesto Oficial, es decir: 5.227 SMLMV.

b) Que en uno (1) de los contratos aportados acredite la construcción o adecuación de una (1) piscina y su área intervenida sea como mínimo el 100% del área a intervenir en el proyecto, es decir: 294,27 M2.

c) Que en uno (1) de los contratos aportados acredite el suministro e instalación de maquinas biosaludables o de gimnasio al aire libre.

d) Que la Cantidad de Acero y/o estructura metálica de Refuerzo ejecutada en uno (1) de los contratos, sea como mínimo el 100% de las cantidades a ejecutar en el proyecto; es decir: 78,4 Toneladas

Los contratos deben haber sido celebrado y ejecutado en los últimos OCHO (8) años, contados a partir de la fecha de publicación de este pliego de condiciones. Los valores ejecutados en vigencias anteriores serán traídos a valor presente utilizando los SMLMV vigentes al momento de terminación.

21

Para el caso de presentar propuesta en calidad de consorcio y/o unión temporal (proponente), la entidad valorara la experiencia acreditada, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, en la forma asociativa. Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de consorcio, la entidad aceptara la experiencia tanto en cantidad de obra como en valor, teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la misma Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de unión temporal, la entidad aceptara la experiencia tanto en cantidad de obra como en valor, de acuerdo con su porcentaje de participación en la misma. Para efectos de acreditar la experiencia, la entidad verificara el requisito mediante el diligenciamiento del Anexo 5, en el cual se deberán registrar los contratos que el proponente haya ejecutado y que pretenda aducir para efectos del cumplimiento de este requisito. NOTA: Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones deben permitir la evaluación de la siguiente información, por lo cual el oferente podrá adjuntar documentos aclaratorios si es necesario: Número del contrato. Contratante (Dirección y Teléfono). Objeto claramente definido. Plazo de ejecución. Fecha de iniciación. Fecha de terminación. Valor ejecutado Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones deberán venir firmado por el representante legal de la entidad y/o su delegado autorizado. El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. NOTA: No se acepta documentación de subcontratos. 3.4.2. EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE-EVALUABLE) El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato. El proponente, deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas en el Pliego; en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta será Rechazada. El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera incompleta) que acrediten la formación académica ó de experiencia requeridas en el presente pliego de condiciones de alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo (director y residente de obra), o no cumpla(n) con el perfil requerido, su propuesta NO SERÁ HABILITADA. Para tal fin deberá diligenciar el Anexo No 6.

22

3.4.2.1 DIRECTOR DE OBRA: Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil o Arquitectura con mínimo Veinte (20) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional; con dedicación del 30% de tiempo, que cumpla con las siguientes condiciones: Deberá acreditar experiencia como Director de Obra en la ejecución de DOS (2) contratos celebrados con entidades públicas cumplan con todas los literales a), b) y d) del numeral 3.4.1. Experiencia Específica del Proponente. 3.4.2.2 RESIDENTE DE OBRA: Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil o Arquitectura con mínimo Diez (10) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional; con dedicación del 100% de tiempo, que cumpla con las siguientes condiciones: Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en la ejecución de UN (1) contrato celebrado con entidades públicas cumplan con alguna de las condiciones establecidas en el numeral 3.4.1. Experiencia Específica del Proponente. NOTA: cada proponente deberá presentar profesionales distintos que sea único y no podrá ser presentado en otras propuestas, so pena de rechazo de las mismas, tampoco podrán presentarse proponentes como miembros de equipos de trabajo de otras propuestas. LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO SE ACREDITARÁ ASÍ: • Copia de la matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula profesional. • Copia del acta de grado o diploma del título de postgrado • Tratándose de títulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. • El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO SE ACREDITARÁ ASÍ: Mediante certificación expedida por la entidad pública contratante de la obra y que permita la evaluación de la siguiente información:

Número del contrato (cuando aplique) Contratante o empleador Objeto claramente definido y/o cargo Fecha de iniciación. Fecha de terminación. Valor ejecutado (cuando aplique)

23

Las certificaciones, contrato y/o certificados deberán venir firmado por el representante legal de la entidad y/o su delegado autorizado. El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes Nota: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada integralmente por el MUNICIPIO. 3.4.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA De conformidad con lo establecido en el Decreto 791 de 2014., que establece la Capacidad residual para el contrato de obra (CR), los proponentes deberán acreditar la siguiente capacidad residual teniendo en cuenta:

Valor Total – Presupuesto Oficial: 5.227 SMLMV Anticipo: 1.568 SMLMV

Cr: 3.659 SMLMV

3.4.4. INFORMACIÓN ACREDITADA Y FORMA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES Los proponentes deben demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir las nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del presente Proceso de Contratación. Por lo cual, los proponentes deben presentar la siguiente información para acreditar y evaluar su Capacidad Residual: 3.4.4.1 Lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por el proponente, sociedades, consorcios o uniones

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. Diligenciar el ANEXO 7

3.4.4.2 Estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

3.4.4.3 Certificación de contratos para acreditación del Factor de Experiencia histórica del proponente.

Diligenciar el ANEXO 8. El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje2. Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo enunciado anteriormente, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMLMV. Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

24

3.4.4.4. La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al ANEXO 9.

El cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes incluye los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la información consignada en los Anexos relacionados y bajo la siguiente fórmula:

Nota: La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus miembros. Cada uno de los integrantes de la forma asociativa deberá diligenciar cada uno de los anexos de forma independiente. La no presentación de alguno de los anexos relacionados en este capítulo o la consignación de

información errónea o la falta de consignación de información u omisión de algún contrato en

ejecución o cualquier disminución en el valor en pesos (incluyendo adicionales) de alguno de dichos

contratos, genera el RECHAZO de la oferta. 3.4.5. AUTO CERTIFICACIÓN DE VISITA AL SITIO DE OBRA Los proponentes por su propia cuenta deberán visitar e inspeccionar las zonas de las obras, para reconocer el sitio donde se realizarán y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y transporte de los materiales, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, su costo y duración. De esta actividad deberán anexar auto certificado que realizaron la visita al sitio de obra y que conocen los detalles particulares; documento este que se considera bajo gravedad de juramento con la suscripción del mismo. El hecho de que los Proponentes no inspeccionen y se familiaricen con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como causa justa de excusa válida para posteriores reclamaciones, derivadas de los materiales para la obra, los cuales serán suministrados por el Contratista y deberán estar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y exigidas por el MUNICIPIO. De otra parte, la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los Ítems de pago de las obras objeto de la presente proceso. Serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las zonas de acceso a las fuentes de materiales, y todos los demás costos necesarios para la producción de éstos, así como los costos de explotación de préstamos y sus correspondientes servidumbres. El Contratista, será el responsable de realizar todos los trámites tendientes a la obtención de los permisos, licencias ambientales y servidumbres que sean necesarios para estos casos y el pago que de ellos se derive.

25

NOTA: Los proponentes deberán presentar un AUTOCERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras, firmada por el proponente o el Representante legal del Consorcio, Unión Temporal o Persona Jurídica. En la auto certificación de la visita de obra que realicen los proponentes deberán indicar con claridad que dicha visita fue llevada a cabo con el apoyo de un Ingeniero civil o Arquitecto. Para cuando se trate de Persona Jurídica; la auto certificación deberá estar avalada por un Ingeniero Civil o arquitecto (Ley 842 de 2003). Siempre y cuando el Representante Legal no acredite dichos títulos

La no presentación del auto certificación de visita al sitio de la obra, genera el rechazo de la propuesta.

3.4.6. CRONOGRAMA DE OBRA El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del presente proceso, presentará mediante el cronograma de obra o programación de actividades en secuencia lógica y tiempos requeridos. Este cronograma será la base para el seguimiento de la ejecución del contrato y aplicación de multas y/o sanciones de requerirse; el cual será un anexo al mismo. Deberá ser presentado por Capítulos de obra.

3.5. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica no podrá ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. De igual forma ninguno de los valores unitarios propuestos en la oferta económica podrá superar el 100% del valor oficial del mismo. La entidad no establecerá límite a partir del cual se presuma que el valor de la propuesta es artificialmente bajo. Pero de igual forma deja claro que el municipio podrá requerir al oferente para que sustente el valor por el ofertado, lo cual será analizado por el comité evaluador quien debidamente motivado recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. La propuesta Económica debe ser presentada de acuerdo con el Anexo Técnico al presente pliego de condiciones; la cual debe contener el presupuesto resumido. Los precios contenidos en la propuesta No están sujetos a reajuste alguno, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos. Los errores aritméticos que pueda tener la oferta económica, que no alteren el precio unitario propuesto, serán corregidos en el presupuesto resumido y con base en la corrección se decidirá sobre la oferta.

26

CAPITULO 4. PARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN, FACTORES DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS

MISMOS Y CAUSALES DE RECHAZO.

4.1 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Municipio de Neiva realizará el análisis Jurídico, Técnico y Financiero de las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del Pliego de Condiciones, cuales son habilitadas mediante la calificación CUMPLE. El ofrecimiento más favorable para la entidad será el que resulte de aplicar la ponderación de elementos de calidad y precio, soportado en los puntajes asignados de acuerdo con el presente pliego, a las ofertas que se encuentren habilitadas. De presentarse una certificación o documento que no sea legible o claro se solicitara al proponente su aclaración, al cual se le concederá un plazo fijado por la administración. En caso de No responder al requerimiento de la entidad o NO aclarar lo solicitado, la oferta del proponente será rechazada y no será objeto de asignación de puntaje. El criterio de subsanable la entidad dará aplicación a lo establecido en la ley 1150 de 2007. La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y evaluación de las propuestas no podrá subsanarse.

4.2. FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

La evaluación y ponderación de los factores de evaluación y calificación se realizará por el Comité o los Comités designados para el efecto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos correspondientes Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de participación y evaluación. Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de evaluación y se ajusten a las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones tanto en la evaluación Jurídica como la evaluación Financiera pasarán a la etapa de evaluación, Evaluación y calificación Técnica y la etapa de evaluación y calificación Económica. El orden de evaluación será el siguiente: - Evaluación Jurídica (Habilitante) - Evaluación Financiera (Habilitante) - Evaluación Técnica (Habilitante – Evaluable hasta 800 puntos) - Apoyo a la Industria Nacional (Evaluable hasta 50 puntos) - Informe de Evaluación hasta esta etapa del proceso - Selección de la Fórmula matemática para aplicar a las propuestas Económicas habilitadas - Evaluación oferta Económica (Evaluable hasta 150 puntos) - Audiencia de Adjudicación Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluación serán evaluadas conjuntamente sobre una asignación máxima total de mil (1.000) puntos. La entidad determina cuatro (4) etapas a saber:

27

1. La etapa de evaluación y habilitación de la propuesta que cumplan con todos los requisitos 2. La evaluación del Equipo de Trabajo Ofrecido en la cual se asignará un puntaje máximo de 400 puntos, Se procederá a publicar el informe de Habilitación y Evaluación Técnica de las propuestas 3. En la Audiencia de Adjudicación, realizada de acuerdo con el cronograma del proceso, se procederá a sortear la formula que se aplicará de una de las siguientes opciones Media Aritmética, Media Geométrica, Media Aritmética Alta, Media Aritmética Baja, de acuerdo con el precio total ofrecido en la propuesta económica incluido el valor del A.I.U, para la calificación y evaluación de las propuestas económicas declaradas hábiles; determinada la formula a aplicar, se procederá a realizar el sorteo mediante balotas de si la asignación de puntaje será en forma Ascendente o Descendente, Se realizará entonces la asignación de puntaje de acuerdo con la fórmula aplicada y el orden de asignación. 4. Se realizará la suma de los puntajes de cada una de las propuestas tanto el técnico como el económico y se obtendrá un orden de elegibilidad determinado que la propuesta con el mayor puntaje es la más favorable para la entidad.

4.3. EVALUACIÓN JURÍDICA.

Comprende el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se presenta con el lleno de los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones. Los documentos de la oferta señalados en el Capítulo anterior, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán consideradas PROPUESTAS QUE CUMPLEN.

4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA.

Se verificara que los proponentes cumplan como mínimo las condiciones de tipo financiero establecidas en el numeral 3.3 del presente pliego. Las propuestas presentadas que No cumplan con las condiciones mínimas de los indicadores solicitados se declararán No cumple financieramente y será rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificación alguna ni a incluir su propuesta económica en la evaluación económica.

4.5. EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA

Se verificarán los documentos solicitados y se efectuará el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se presentó con el lleno de los requisitos técnico exigidos en los Pliegos de Condiciones. Los documentos de la oferta, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán consideradas HABILITADA técnicamente. 4.5.1 EVALUACIÓN CONDICIONES DE EXPERIENCIA 4.5.1.1. Experiencia Específica (HABILITANTE) El proponente deberá presentar el Anexo No. 5 (Experiencia Específica) debidamente diligenciado con sus respectivos soportes y cumplir con lo solicitado en el numeral 3.4.1. Condiciones de experiencia especifica; el proponente que No cumpla, se declarará como No cumple Técnicamente y su propuesta será rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificación alguna, ni a incluir su propuesta económica en la evaluación económica.

28

4.5.2. EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (EVALUABLE 800 PUNTOS) Únicamente las propuestas que se encuentren Habilitadas Jurídica; Financiera y Técnicamente se procederá a asignar puntaje de acuerdo al Equipo de Trabajo Ofrecido asignándole hasta 800 puntos. La entidad valorará la mayor experiencia del Equipo de Trabajo así: 4.5.2.1 DIRECTOR DE OBRA La entidad valorara la mayor experiencia acreditada como Director de Obra, en donde se tiene como factor de condición el valor ejecutado en el contrato aportado para el cumplimiento del literal a) del numeral 3.4.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, y asignara hasta 200 puntos así:

VALOR EJECUTADO EN (1) DE LOS CONTRATOS APORTADOS (SMLMV) PUNTOS

De 5.280 SMLMV a 8.500 SMLMV 70

De 8.501 SMLMV a 12.000 SMLMV 150

Más de 12.001 SMLMV 200

De igual manera, la entidad valorara la mayor experiencia acreditada en el cumplimiento del literal d) del numeral 3.4.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, y asignara hasta 200 puntos así:

CANTIDAD DE ACERO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO EJECUTADA EN UNO (1) DE LOS CONTRATOS

PUNTOS

De 78,4 Toneladas a 150 Toneladas 70

De 150 Toneladas a 250 Toneladas 150

Más de 250 Toneladas 200

Igualmente, se valorara la experiencia acreditada en el mayor número de certificaciones como Director de Obra en contratos cuyo objeto sea la construcción y/o adecuación de parques bibliotecas, parques, bibliotecas o escenarios deportivos, certificadas por la entidad pública contratante y asignara hasta 250 puntos así:

NUMERO DE CERTIFICACIONES APORTADAS PUNTOS

De 2 a 4 100 De 5 a 7 175 Más de 7 250

4.5.2.2 RESIDENTE DE OBRA La entidad valorara la mayor experiencia del Residente de Obra, a aquellos proponentes que acrediten un mayor número de maquinas biosaludables o de gimnasio al aire libre, suministradas e instaladas; acreditado esto en el contrato aportado para el cumplimiento del Numeral 3.4.2.2 y asignara hasta 150 puntos así:

NÚMERO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES O DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, SUMINISTRADAS E INSTALADAS

PUNTOS

De 1 a 3 50

De 3 a 5 100

6 o más 150

29

El MUNICIPIO durante la etapa de evaluación podrá verificar In Situ y/o solicitar al proponente la documentación que acredite la información consignada para acreditar experiencia específica, en especial cuando se encuentren datos inconsistentes en los documentos que certifican ésta la evaluación se efectuará teniendo en cuenta los documentos soportes. El MUNICIPIO podrá aceptar aquellos documentos que a criterio del comité evaluador se estime que son suficientemente claros y/o explícitos; si el MUNICIPIO llegare a determinar durante la evaluación que el documento contiene datos inconsistentes o que no se ajustan a la realidad y/o que no fue suscrita por el funcionario respectivo, entenderá que no existe ofrecimiento de certificación o acreditación del contrato para experiencia especifica y por consiguiente dicho documento no será tenido en cuenta. 4.5.3 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (EVALUABLE 50 puntos) Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, artículo 151. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia”, en ese orden de ideas tal hecho que acreditará con el certificado de existencia y representación legal para el caso de las sociedades, y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas naturales y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformación del mismo. De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 0019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, concordante con lo indicado en el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013. El proponente debe manifestar por escrito si los bienes y servicios que ofrece cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán los siguientes:

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje máximo posible en este factor = 10 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

1. A los proponentes que tengan dentro de su equipo de trabajo

mínimo, personas de nacionalidad extranjera, deben:

· Aportar la carta de intención del personal propuesto

· Acreditar la reciprocidad por la existencia de un tratado, acuerdo

o Convenio binacional.

PARTICIPACIÓN DEL

PROVEEDOR

NACIONAL

Proponentes Individuales extranjeros y Proponentes Plurales de

origen extranjero que hayan acreditado la reciprocidad del 100%

del personal y/o que tengan dentro de su equipo de trabajo

mínimo, todas personas de nacionalidad colombiana, deben:

· Aportar la carta de intención del personal propuesto.

50 puntos

INCENTIVO A LA

INCORPORACIÓN DE

COMPONENTE

NACIONAL


origen extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que

ofrezcan por lo menos el 50% de componente nacional

incorporado, referido a la totalidad de la plantilla mínima.

25 puntos

30

Aportar la carta de intención del personal propuesto.


origen extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad, que

ofrezcan menos del 50% de componente nacional incorporado,

referido a la totalidad de la plantilla mínima.

Aportar la carta de intención del personal propuesto.

10 puntos

En ningún caso podrán acumularse puntajes en los dos subcriterios de este factor, salvo el establecido en el siguiente

párrafo.

En caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y extranjeros ubicados en distinto

subcriterio, el puntaje de cada subcriterio se asignará al integrante correspondiente en proporción al porcentaje de

participación y la calificación en el factor será la sumatoria de ambos puntajes, sin pasar de 10 puntos.

4.5.4 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN La entidad verificara el cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3.3.4 para ello tomara la información relacionada en el registro único de proponentes y verificara bajo qué régimen esta expedido, no obstante este debe estar vigente y en firme. La propuesta que NO cumpla con lo establecido será Rechazada 4.5.5 CERTIFICACIÓN DE VISITA DE OBRA El oferente deber adjuntar el autocertificado que realizaron la visita de obra conforme lo establece el numeral 3.4.6 del presente pliego.

4.6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (HABILITANTE – EVALUABLE) 150 PUNTOS

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, la Propuesta Económica de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5 del presente pliego y procederá a asignar hasta 150 puntos de acuerdo con las siguientes reglas: El presupuesto deberá ser diligenciado en el formato establecido en el anexo N°10 “PROPUESTA ECONÓMICA” y la oferta deberá corresponder a lo solicitado por la entidad. En el desarrollo de la Evaluación económica se tendrán como factores de calificación los siguientes criterios: Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos superen el presupuesto oficial o alguno de los precios unitarios establecidos, no serán tenidas en cuenta. De la misma forma, no serán tenidas en cuenta las propuestas económicas que presenten una corrección aritméticas superiores al uno (1%) del valor de la propuesta económica presentada por el oferente. Las propuestas económicas que cumplan todas las condiciones anteriores serán declaradas HABILITADAS. 4.6.1. FORMULA MATEMÁTICA A EMPLEAR Teniendo en firme las propuestas Habilitadas tanto jurídica, Financiera, Técnica y Económicamente se procederá con lo dispuesto en el numeral 5.2 inciso 3; En la Audiencia de Adjudicación, realizada de acuerdo con el cronograma del proceso, se procederá a sortear mediante el sistema de balotas la fórmula que se aplicará, de una de las siguientes opciones para la asignación de puntaje:

31

1. Media Aritmética, 2. Media Geométrica, 3. Media Aritmética Alta, 4. Media Aritmética Baja, Y se procederá entonces a aplicar la formula sorteada Nota: En caso de que se realicen correcciones aritméticas a la oferta económica, se tomará el valor corregido para efectos de la aplicación de la formula económica y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato. MEDIA ARITMÉTICA El valor de la media Aritmética se calculará así: MA = (X1+ X2 + X3+ …….Xn) /n Donde: MA = media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles Xn = Valor de cada propuesta hábil n = numero de propuestas hábiles Se calculará la media Aritmética (MA) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA GEOMÉTRICA El valor de la media geométrica se calculará así: G = (X1 * X2 *X3*….Xn ) ^(1/n) Donde: G = media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles. Xn = Valor de cada propuesta hábil n = número de propuestas hábiles Se calculará la media Geométrica (G) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA ARITMÉTICA ALTA AA = (A + Xa) / 2 Donde: AA = Media aritmética alta de los valores totales de las propuestas hábiles. A = Media aritmética de las propuestas hábiles Xa = Valor de la propuesta hábil más alta. Se calculará la media Aritmética Alta (AA) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA ARITMÉTICA BAJA AB = (A + Xb) / 2 Donde:

32

AB= Media aritmética baja de los valores totales de las propuestas hábiles. A = Media aritmética de las propuestas hábiles Xb = Valor de la propuesta hábil más baja. Se calculará la media Aritmética Baja (AB) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas económicas válidas. 4.6.2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD ASCENDENTE - DESCENDENTE Sorteada la formula se procederá a determinar mediante el sistema de balotas si la asignación se realiza de forma ascendente o descendente así: 1. Ascendente 2. Descendente Es decir, en forma Descendente obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por debajo del valor de la media seleccionada; y en forma Ascendente el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por encima del valor de la media seleccionada, con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente. Continuarán en el orden de elegibilidad: Las propuestas que estén del 100% al 95% del valor de la media calculada, A continuación, las propuestas que se encuentren del 100% al 105% del valor de la media calculada, a continuación las propuestas que sean inferiores al 95% del valor de la media calculada, finalmente las propuestas que superen el 105% del valor de la media calculada. 4.6.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Se aplicara el mecanismo seleccionado, con el fin de establecer el orden de prelación para la asignación de los 150 puntos al primer lugar, 140 al segundo, 130 al tercero, 120 al cuarto , 110 al quinto y de ahí en adelante todos los demás obtendrán 100 puntos. La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definirá los lugares de elegibilidad siendo el de mayor puntaje la propuesta favorecida.

4.7. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

El Municipio de Neiva podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias del Pliego de Condiciones, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley.

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución y en la ley.

3. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el cierre.

4. Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial. 5. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de

Condiciones. 6. Cuando no se anexe el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de

Comercio. 7. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta.

33

8. La presentación de propuestas, parciales alternativas o condicionadas. 9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o

con nombres diferentes, para el mismo proceso. 10. Las unidades y las cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificados por el proponente so

pena del rechazo de la propuesta, así como la descripción técnica del mismo. 11. Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el oferente en los documentos

de la oferta. 12. Las demás que estén consignadas en el presente pliego de condiciones y la ley.

NOTA: El Municipio de Neiva, se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.

34

CAPÍTULO 5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

5.1. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Notificada la resolución de adjudicación, El Municipio de Neiva dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, quien deberá presentarse a suscribirlo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, quedará a favor del Municipio de Neiva en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin detrimento de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía. En este evento, el Municipio de Neiva, mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la propuesta le sea igualmente favorable. 5.2. VIGILANCIA DEL CONTRATO. El Municipio de Neiva ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato de Suministro y Mantenimiento a través de un Supervisor o Interventor designado por el Municipio de Neiva, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y ejercer un control integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución. El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor o Interventor del Municipio de Neiva; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para El Municipio de Neiva. 5.3. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO El Municipio de Neiva, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 5.4. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO El contrato estatal es intuito personae y en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Secretario de la respectiva dependencia.

35

5.5. CADUCIDAD Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, El Municipio de Neiva, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte del Municipio. 5.6. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Municipio de Neiva, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Municipio de Neiva, u otros similares. La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra El Municipio de Neiva por no haberlas constituido o mantenido vigente. Las suspensiones debidas a demoras del Contratista en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado. 5.7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y El Municipio de Neiva, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este término, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Una vez que se haya terminado el contrato a satisfacción del Municipio de Neiva, se levantará un acta resumen por parte de la Interventoría o supervisión designada, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente descrito y las cantidades totales ejecutadas, con inclusión de las reparaciones efectuadas. El Municipio de Neiva expedirá la correspondiente acta de liquidación final y recibo contractual en que conste que el Contratista le ha hecho entrega de los elementos a adquirir a satisfacción, así como la fecha de su terminación. 5.8. MULTAS En el evento en que el Contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que adquiere por el contrato, El Municipio de Neiva, mediante resolución motivada, le aplicará las siguientes multas:

36

a) Por no iniciar o no reanudar, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o más de un veinte por ciento (20%) en la inversión total acumulada, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar el contrato hasta su terminación a satisfacción del Municipio de Neiva. c) Por no disponer del personal requerido para la ejecución del contrato, o por reemplazarlo sin previa autorización de la Interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. d) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. e) Por no dar cumplimiento a la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución del contrato, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato dejado ejecutar. g) Por no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago. k) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato dejado de ejecutar. l) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. m) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El Municipio de Neiva elaborará la liquidación de oficio. n) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza al Municipio de Neiva para descontar el valor de la misma de cualquier suma que le adeude, sin perjuicio de hacerle efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por El Municipio de Neiva, habrá lugar a que se le devuelvan los valores deducidos, ajustados en un porcentaje igual al índice de inflación fijado por el Gobierno Nacional para el año en que se proceda a la devolución. 5.9. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, El Municipio de Neiva hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio de Neiva, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 5.10. IMPUESTOS Y DERECHOS

37

Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de las respectivas garantías, el pago de los impuestos correspondientes, el registro presupuestal. El Contratista deberá dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan sobre el particular. 5.11. INICIACIÓN DEL CONTRATO Una vez que el contrato este perfeccionado, la Interventoría o supervisión designada podrá autorizar que se inicien los trabajos, para lo cual se suscribirá entre el contratista y la Interventoría, un acta de iniciación, que tendrá lugar dentro de los quince (15) días calendario después de legalizado el contrato.

38

ANEXO TÉCNICO AL PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA "MIRADOR DEL SUR" - COMUNA 6 - MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA PLAZO PARA LA EJECUCIÓN El plazo oficial para la ejecución del contrato es de: SEIS (06) MESES, contados a partir del acta de inicio, en todo caso sin superar el 31 de Diciembre de 2014. La propuesta no podrá sobrepasar el plazo máximo de ejecución indicado por El Municipio de Neiva El Municipio de Neiva se reserva el derecho de aplicar multas parciales por el incumplimiento parcial e injustificado de la programación del Contrato. Por cada día de atraso en el cronograma de actividades, se cobrará al Contratista una multa de hasta del uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato, si el atraso fuere imputable al Contratista. LUGAR DE EJECUCIÓN Municipio de Neiva – Parque Mirador del Sur – Comuna 6 PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso es la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($3.219.938.642,oo) M/CTE Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de licitación, no serán objeto de ajustes. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que adquiera el Municipio de Neiva para cancelar el contrato del proceso contractual, se imputarán con cargo al siguiente cuadro:

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP

C 04043030101001 0101 - 1604 5083

CONCEPTO DEL GASTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, INCL.

ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Suscritos por el Coordinador de Presupuesto y la Auxiliar Administrativo de la Secretaria de Hacienda Municipal.

ANTICIPO: EL MUNICIPIO concederá al CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato. FORMA DE PAGO: La entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90%, y el restante 10% a la terminación del objeto

39

contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. El Contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. OBLIGACIONES DEL OFERENTE: 1) Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. 2) Entregar funcionando la obra ejecutada. 3) Hacer buen uso del anticipo. 4) Establecer las correspondientes pólizas de garantía 5) Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 6) Disponer en las obras de maestro, oficial y obreros con experiencia relacionada. 7) Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. 8) Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual dará ordenes al personal técnico de la obra lo mismo que el operativo. 9) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta. 10) El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el MUNICIPIO, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el Interventor. 11) No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la sus trabajadores. 12) Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades. 13) Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado a ello. 14) Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) 15) Suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, dotación etc). 16) Garantizar la calidad de los materiales, mediante los ensayos de laboratorio en obra. 17) Disponer del equipo de topografía para la localización y control de niveles. 18) Mantener en el sitio del trabajo el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar el personal experimentado en los trabajos que se le encomienden. 19) Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente.

40

20) Proporcionar al interventor cuando este lo requiera informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra 21) Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor 22) Ejecutar las reparaciones o modificaciones que le indique el Interventor 23) El Contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique el Interventor, si fueron cubiertas sin la debida aprobación de éste y deberá igualmente responder y reparar a satisfacción del mismo y a expensas del CONTRATISTA 24) El contratista deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 30 de la Ley 685 de 2001, e igualmente, previo a la iniciación de labores deberá entregar al Interventor copia de la Licencia de exploración y explotación de los materiales vigente de conformidad con la Ley (en caso que se requiera). 25) Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo a los consignados en la propuesta que presente. 26) Llevar un registro fotográfico, bitácora de la obra, memorias de cálculo, señalización y demás labores que exija el interventor. 27) Entregar al Finalizar la Obra y antes de proceder a la Liquidación del Contrato Planos record de la Obra, así como de todas la Instalaciones eléctricas, e Hidrosanitarias que haya lugar dentro de la ejecución del contrato, avalados por el interventor y/o Supervisor según sea el caso. 28) Entregar a la Dirección de Deportes y Recreación un Manual de Mantenimiento de cada una de las obras ejecutadas que indique forma de uso, forma de mantenimiento, tiempo e intervalos de mantenimiento de cada una de las obras a entregar por parte del Contratista avaladas por el interventor y/o Supervisor según sea el caso. 29) Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. Productos esperados: Entregar a entera satisfacción y su perfecto funcionamiento CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA "MIRADOR DEL SUR" - COMUNA 6 - MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA

No obstante lo anterior el proponente deberá verificar y analizar en los diseños las condiciones técnicas del proyecto así como en los ítems del presupuesto de obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de MUNICIPIO DE NEIVA, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

AMPAROS TIPO DE

GARANTÍA VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO

Cumplimiento Póliza de seguros

20% del valor del contrato

Término de duración del contrato y cuatro meses

más, contados a partir de la suscripción.

X

Buen manejo y correcta inversión

del Anticipo

Póliza de seguros

100% del valor del anticipo


más, contados a partir de la suscripción

X

Devolución del pago anticipado

Póliza de seguros

100% del valor del pago anticipado


más, contados a partir de la suscripción

X

41

Pago de Salarios, Indemnizaciones y

Prestaciones Sociales

Póliza de seguros

10% del valor del contrato

Término de duración del contrato y 3 años más, contados a partir de la

suscripción

X

Responsabilidad Civil

Extracontractual

Póliza de seguros

200 SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o

igual a 1.500 SMMLV.

300 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1.500 SMMLV e inferior o






5% del valor del contrato cuando este sea superior 10.000 SMMLV, caso en el

cual el valor asegurado debe ser máximo 75.000

SMMLV

Término de duración del contrato, contados a partir

de la suscripción X

Estabilidad de la obra y calidad de la

obra

Póliza de seguros

20% del valor total del contrato

Término de cinco (5) años, contados a partir de la

fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra

X

Calidad del servicio Póliza de seguros


Término de duración del contrato y 1 año más, contados a partir de la

suscripción

X

Calidad y correcto funcionamiento de

los bienes

Póliza de seguros


Término de duración del contrato y 1 año más, contados a partir de la

suscripción.

X

ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES FUTURA CONTRATACIÓN: EL MUNICIPIO ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los

42

procesos de contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. Con base en el anterior contexto, se han identificación de los riesgos que a continuación se exponen, como aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre, según la Matriz de Riesgos. La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción que del mismo se ha hecho.

MATRIZ DE RIESGOS

N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO

DESCRIPCI

ÓN(Qué

puede pasar

y cómo

puede

ocurrir)

CONSECUENCIA DE LA

OCURRENCIA DEL EVENTO

PROBA

BILID

AD

IMP

ACT

O

VALO

RACI

ÓN

CATE

GORÍ

A

A

quién

se le

asign

a?

1 Específico Externo E j e c u c i ó n Operacional Accidentes de

trabajo Retraso en la obra 3 2 5 Riesgo medio Contratista

2 General E x t e r n o Ejecución Operacional

Incumplimient

o total o

parcial de las

obligaciones

surgidas

Incumplimiento del objeto

contractual 1 2 3 Riesgo bajo Contratista


Incumplimien

to de las

obligaciones

laborales

Incumplimiento del

objetoContractual en la parte

social y académica; violación

de los derechos laborales por

parte delContratista.

2 2 4 Riesgo bajo Contratista

4 Específico E x t e r n o Ejecución Operacional

Modificació

n de

especificacion

es técnicas

Deficiente calidad en el

cumplimiento del objeto

contractual

2 3 5 Riesgo medio Contratista


Incumplimiento al

programa de

trabajo

Retraso en la entrega de la

obra 2 3 5 Riesgo medio Contratista

6 General E x t e r n o Contratación Operacional

No aporte del

adjudicatario

de la garantía

de

cumplimiento

No legalización del contrato 1 2 3 Riesgo bajo Contratista

43

7 General E x t e r n o Contratación Operacional

Retirar la oferta

después del

cierre del

proceso

Retrasos en la etapa

precontractual 1 2 3 Riesgo bajo Contratista


Falta de

calidad en el

suministro de

los materiales

Obra que incumple con los

requerimientos exigidos 1 3 4 Riesgo bajo Contratista


Insuficiente

suministro de

los materiales

Brigadas Especiales sin

insumos suficientes y

requeridos para la Excelente

prestación del Servicio.

2 3 5 Riesgo medio Contratista

1 0 Específico E x t e r n o Ejecución Operacional

Recurso

humano

insuficiente

Retrasos en la obra

2 2 4 Riesgo bajo Contratista

1 1 Específico I n t e r n o Ejecución Operacional Presupuesto

insuficiente


contractual 1 1 2 Riesgo bajo Entidad

1 2 Específico I n t e r n o Ejecución Operacional Plazo

insuficiente


contractual 1 1 2 Riesgo bajo Entidad

N° Tratamiento/Controles implementados

Impacto

después del

tratamiento

Afe

cta

el

eq

uilib

rio

eco

nó

mic

o d

el

co

ntr

ato

?

Persona

responsable

por

implementar

el

tratamiento

Monitoreo y revisión

Pro

ba

bil

ida

d d

Im

pa

cto

Ca

lifi

ca

ció

n t

ota

l

Có

mo

se

Re

ali

za

el

mo

nit

ore

o?

Pe

rio

dic

ida

d

¿C

uá

nd

o?

1 Garantía de responsabilidad civil

extracontractual 3 2 5 No

Supervisor del

contrato

Info

rme

de

superv

isió

n

Mensu

al

2 Garantía de cumplimiento 1 2 3 Si Supervisor del

contrato

Info

rme

de

superv

isi

ón

Mensu

al

3 Garantía de Pago de salarios y prestaciones

sociales 2 2 4 Si

Supervisor del

contrato

Info

rme d

e

superv

isió

n

Mensu

al

4

Realizar seguimiento periódico al cumplimiento

del contrato y en caso de incumplimiento

realizar requerimiento oportuno al contratista

para que realice las actividades de acuerdo a

los términos contratados. (Revisión más

estricta en las brigadas de mantenimiento)

2 3 5 Si Supervisor del

contrato

Info

rme d

e

superv

isió

n

Mensu

al

44

5

Realizar seguimiento periódico al cumplimiento

del contrato y en caso de incumplimiento

realizar requerimiento oportuno al contratista

para que realice las actividades de acuerdo a

los términos contratados


contrato

Informe de

supervisión

Mensu

al

6 Garantía de seriedad de la oferta 1 2 3 No contrato

Aport

e d

e la

gara

ntía d

e

cum

plim

iento

Una s

ola

vez

7 Garantía de seriedad de la oferta 1 2 3 No Supervisor del

contrato

Hace

r efe

ctiv

a

la g

ara

ntía d

e

seriedad d

e la

ofe

rta

Una s

ola

vez

8

Verificación en el informe de supervisión y en

los informes de gestión mensuales enviados

por el contratista


contrato

Info

rme d

e

superv

isió

n

Mensu

al

9

Verificación en el informe de supervisión y en

los informes de gestión mensuales enviados

por el contratista


contrato

Info

rme d

e

superv

isió

n

Mensu

al

10

Planillas del personal contratado y evidencia a

través de visitas a las Instituciones Educativas


contrato

Info

rme d

e

superv

isió

n

Mensu

al

11

Verificación de la etapa de planeación durante

la ejecución en términos de recursos

financieros


contrato

Est

udio

s

pre

vio

s

apro

bados

Mensu

al

12 Verificación de la etapa de planeación durante

la ejecución en términos de tiempo 1 1 2 No

Supervisor del

contrato

Est

udio

s pre

vio

s

apro

bados

Mensu

al

45

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA, PROPUESTA ECONÓMICA: La Propuesta económica deber ser presentada en el siguiente formato, el cual contiene la descripción del ítem, unidad de medida, cantidad, valor unitario y costos parciales y totales.

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMIDO

ITEM DESCRIPCION UND Cantidad VR/UNIT VR/TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -ZONA CANCHA

1,1 Localización, replanteo y seguimiento en todos las etapas de la obra con equipo topográfico

incl. entrega de planos definitivos m² 6.710,0 $ 1.750 $ 11.742.500

1,2 Demolición de placa de piso concreto hasta e=0.10 m., incluye retiro m² 263,0 $ 12.380 $ 3.255.940

1,3 Demolición de placa de piso concreto e=0.10 - 0,15 m., incluye retiro m² 300,0 $ 16.500 $ 4.950.000

1,4 Demolición muros e=0.12 - 0.15m, con retiro m² 72,0 $ 9.906 $ 713.232

1,5 Demolición manual de sardinel existente, con retiro a sitio autorizado ml 171,0 $ 3.139 $ 536.769

1,6 Desmonte cerramiento existente incl. malla, alambre puas, columnas reforzadas acero

concreto, muro en ladrillo tolete, todo factor con bote de material en sitio autorizado m² 1680,0 $ 9.154 $ 15.378.720

1,7 Excavación manual sin clasificar - todo factor - incl. retiro a sitio autorizado m³ 499,0 $ 25.950 $ 12.949.050

1,8 Nivelación y compactación mecánica subrasante Esp: 230 Invias m² 4.361,5 $ 5.049 $ 22.021.214

1,9

Tala de árboles h>9m de altura follaje y raiz, con personal certificado para trabajos en altura,

incluye, permisos ante autoridad competente, compensacion ambiental, equipo de seguridad

en altura, corte, retiro y disposición final.

und 5,0 $ 1.462.558 $ 7.312.790

1,10

Poda de árboles , Con personal certificado para trabajo en altura, con personal certificado para

trabajos en altura, incluye, permisos ante autoridad competente, compensación ambiental,

equipo de seguridad en altura, corte, retiro y disposición final.

und 45,0 $ 80.000 $ 3.600.000

SUBTOTAL CAPITULO $ 82.460.215

2 OBRAS DE URBANISMO SENDEROS

2,1 Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 3,000 PSI de 1,00 x 0,17 x

0,45 mts. redondo. incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas. ml 501,0 $ 30.486 $ 15.273.486

2,2 Construcción de bordillo fundido en sitio h= 0,10 x 0,20 mts. en concreto de 3000 psi. incluye

formaleta y acabado liso dilatado c/ 1,20 mt. ml 1.255,0 $ 13.947 $ 17.503.485

2,3

Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color gris claro a cuadros de e=

.06 mts. de .40x.40. incluye: concreto 2500 PSI e=.04cms, colchón de arena e=.03, sello

juntas, cargue, transporte, descargue y todo lo necesario para su correcta instalación

m² 448,0 $ 56.661 $ 25.384.128

2,4

Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color rojo a cuadros de e= .06

mts. de .40x.40. incluye: concreto 2500 psi e=.04cms, colchón de arena e=.03, sello juntas,

cargue, transporte, descargue y todo lo necesario para su correcta instalación

m² 112,0 $ 61.911 $ 6.934.032

2,5 Suministro e instalación de adoquín de e=.04 mt. de .20x.10. tipo corbatín incluye: concreto de

2500psi e=.08 cms, colchón de arena e=.03 y sello juntas m² 230,0 $ 45.457 $ 10.455.110

2,6 Concreto estampado de 3000 psi, e=0,10. para rampa y pasos peatonales para personas en

condición de discapacidad. según diseño. m² 55,0 $ 40.091 $ 2.205.005

2,7 Placa de piso en concreto de 2.500 psi - e=0.08 mts m² 150,0 $ 31.828 $ 4.774.200

2,8 Carpintería metálica cal. 20 para puertas lamina llena incl. anticorrosivo, pintura, chapa yale,

pasador, candado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. m² 63,0 $ 188.241 $ 11.859.183

2,9

Suministro e instalación puerta tipo cortina en perfil enchape aluminio incl. soldadura, resorte,

angulo 1/2*1/8, tubo galv. 2", rueda de hierro, manija 1/2", anticorrosivo y todo lo necesario

para su correcto funcionamiento.

m² 30,0 $ 326.055 $ 9.781.650

2,10 Explanación corte extendida. Incl. Retiro M3 192,7 $ 13.337 $ 2.569.506

2,11 Sub-Base Granular (SBG-1) - ESP. 320-07 INV. M3 256,9 $ 67.333 $ 17.296.905

2,12 Base Granular Gradacion-2 Estabilizada (BG-2) - comprende suministro, extendida y

compactada del material - ESP. 330-07 INV. M3 192,7 $ 82.351 $ 15.866.114

2,13 Placa en concreto de 3500 PSI para parquadero de 0,15 mts de espesor. Incluye: dilataciones

de junta y todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras m2 198,4 $ 517.862 $ 102.766.832

46


3 VALLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

3,1 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante m³ 83,0 $ 25.950 $ 2.153.850

3,2 Construcción de zapatas en concreto de 3.000 psi de 0,6*0,6*0,6 m m³ 39,0 $ 400.362 $ 15.614.118

3,3 Construcción columneta en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta y todo lo

necesario para su correcta ejecución. ml 89,0 $ 40.570 $ 3.610.730

3,4 Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta ml 531,0 $ 40.077 $ 21.280.887

3,5 Construcción de alfajía sobre muro en concreto de 3.000 psi de 0,3 * 0,10, incl. formaleta y

todo lo necesario para su correcta ejecución. ml 531,0 $ 35.944 $ 19.086.264

3,6 Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras de 1/2" y 3/8" para flejes Kg 7855,0 $ 3.959 $ 31.097.945

3,7 Concreto ciclópeo cimentación 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 psi m³ 22,0 $ 262.828 $ 5.782.216

3,8

Construcción valla de protección incl. malla eslabonada cal 10 hueco 5*5, tubo aguas negras

1 1/2" cal 3,5mm, tubo 3" cal 3 mm primera, varilla ø 1/2" lisa, platina 1*1 1/8", angulo marco

1 1/4" * 3/16", anticorrosivo, esmalte, soldadura.

m² 1062,0 $ 81.368 $ 86.412.816

3,9 Construcción de muro en ladrillo prensado macizo a la vista 5,5*24,5*12 cm m² 266,0 $ 69.832 $ 18.575.312

3,10 Suministro e instalación apoyo en tubo aguas negras 3" cal 2,3mm, incl. anticorrosivo, esmalte,

soldadura. ml 495,6 $ 36.157 $ 17.919.409

3,11 Suministro e Instalación de Consertina sencilla Incluye accesorios y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. ml 850,0 $ 37.178 $ 31.601.300

3,12 CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN

3,12,1 Construcción de muro en ladrillo prensado macizo a la vista 5,5*24,5*12 cm m² 780,0 $ 69.832 $ 54.468.960

3,12,2 Concreto ciclópeo para bases 2500 PSI - (176 KG/CM2) m³ 37,4 $ 262.828 $ 9.840.280

3,12,3 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI m³ 12,5 $ 459.044 $ 5.728.869

3,12,4 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) m³ 13,0 $ 559.795 $ 7.277.335

3,12,5 Viga aerea en concreto de 3000 PSI m³ 12,5 $ 578.404 $ 7.218.482

3,12,6 Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras de 1/2" y 3/8" para flejes Kg 6.799,0 $ 3.959 $ 26.917.241


4 CONSTRUCCIÓN CONTROL DE ACCESO

4,1 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante m³ 43,5 $ 25.950 $ 1.128.458

4,2 Demolición Muros E=0.12 - 0.15M, con retiro M2 60,0 $ 9.906 $ 594.360

4,3 Demolición de placa de piso concreto hasta - E=0.10 M. incluye retiro M2 20,0 $ 12.380 $ 247.600

4,4 Demolición de columna de concreto reforzado y cimiento. incluye retiro a sitio autorizado ml 10,0 $ 3.139 $ 31.390

4,5 Escafilado manual sobre estructura concreto elevada según diseño M2 9,5 $ 12.000 $ 114.120

4,6 Solado de limpieza - 1700 psi (140kg/cm2) - e: 0,05 mts M2 194,5 $ 20.140 $ 3.917.230

4,7 Concreto ciclópeo para bases 2500 PSI - (176 KG/CM2) m3 7,8 $ 262.828 $ 2.050.058

4,8 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI M3 7,8 $ 459.044 $ 3.580.543

4,9 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 6,6 $ 559.795 $ 3.703.044

4,10 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) voladizo acceso. M3 1,4 $ 578.404 $ 825.093

4,11 Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta ml 19,8 $ 37.686 $ 746.183

4,12 Placa mesón en concerto 3000 psi acabado en granito pulido e=.07m M2 4,2 $ 151.678 $ 635.531

4,13 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30) M2 92,3 $ 24.438 $ 2.254.894

4,14 Pañete muros 1:4 M2 184,5 $ 11.663 $ 2.152.290

4,15 Suministro e instalación fachaleta tipo bloque split M2 20,2 $ 42.190 $ 850.972

4,16 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 M2 15,0 $ 32.782 $ 491.730

4,17 Piso en Baldosa de granito 0.33*0.33m incl. Pulida, y brillada según diseño M2 15,0 $ 73.094 $ 1.096.410

4,18 Guarda escoba en media caña prefabricado 8mm incluye bosel de dilatación en bronce para

junta con baldosin según detalle ML 27,0 $ 28.996 $ 782.892

4,19 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante M2 21,8 $ 35.928 $ 783.949

47

4,20 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios. ML 30,0 $ 52.401 $ 1.572.030

4,21

Suministro e instalación de recámara de 0,6*0,6*0,6 m en ladrillo tolete común, pañetada,

impermeabilizada, cañuela incl. tapa con 4 hierros de 1/2", concreto 3000 psi y angulo 1/8" * 1"

marco y contra marco.

UN 1,0 $ 159.379 $ 159.379

4,22 Punto Desague Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios UN 2,0 $ 79.794 $ 159.588

4,23 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño UN 1,0 $ 9.287 $ 9.287

4,24 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Valvula, cheque y todo lo

necesario para su Correcto Funcionamiento UN 1,0 $ 150.349 $ 150.349

4,25 Suministro e Instalación de Punto de Agua Fría de ½"" Incl. Accesorios y todo lo necesario

para su correcto funcionamiento. UN 2,0 $ 33.022 $ 66.044

4,26 Tubería presión PVC ½", incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. ML 30,0 $ 7.367 $ 221.010

4,27 Suministro e Instalación de Sanitario de Fluxómetro Línea Institucional, Incluye Accesorios y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UN 1,0 $ 597.998 $ 597.998

4,28 Suministro e Instalación De Lavamanos de Incrustar Blanco tipo Corona o Similar Incl. Grifería

Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UN 1,0 $ 202.332 $ 202.332

4,29 Placa impermeabilizada concreto 3.000 PSI E=0.12m Incluye Malla Electro soldada hueco 15

* 15 cal 4 mm M2 18,0 $ 82.005 $ 1.476.090

4,30 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Kg 220,0 $ 3.959 $ 870.980

4,31 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos) M2 184,5 $ 11.500 $ 2.122.210

4,32 Esgrafiado en Graniplast M2 184,5 $ 13.500 $ 2.491.290

4,33

Suministro e Instalación de Ventana en aluminio REF. Proyectante con pisa vidrio a presión y

persianas ALN - 317, Incluye Accesorios y todo lo Necesario para su correcto

Funcionamiento.

M2 9,0 $ 215.500 $ 1.939.500

4,34 Suministro e Instalación de Puertas interiores en aluminio REF. 1101. Tipo pesado Incluye

Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento. M2 6,6 $ 200.000 $ 1.320.000

4,35 Portón 2,5*6,54m de Entrada en aluminio REF. 11-02 tipo pesado. Pisa vidrio a presión vidrio

de 6mm y chapa de seguridad M2 33,4 $ 295.000 $ 9.838.250


5 CONSTRUCCIÓN SALON - AUDITORIO

5,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

5,1,1 Localización y replanteo M2 885,5 $ 1.750 $ 1.549.625

5,1,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro M2 666,7 $ 13.513 $ 9.009.522

5,1,3 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante M3 88,9 $ 25.950 $ 2.305.917

5,2 ESTRUCTURA – CONCRETOS

5,2,1 Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I. M2 10,9 $ 33.280 $ 364.083

5,2,2 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I. M3 55,5 $ 400.362 $ 22.200.073

5,2,3 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI M3 31,2 $ 459.044 $ 14.326.763

5,2,4 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 35,9 $ 559.795 $ 20.085.445

5,2,5 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 15,8 $ 578.404 $ 9.115.647

5,2,6 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 5,7 $ 611.067 $ 3.483.082

5,2,7 Placa Aérea Maciza en Concreto de 3000 PSI (e: 0,10 - 0,30 mts) M3 29,4 $ 642.771 $ 18.888.211

5,2,8 Acero de Refuerzo de 37.000 PSI KG 9.537,0 $ 3.959 $ 37.756.983

5,3 MAMPOSTERIA

5,3,1 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30) M2 355,8 $ 23.465 $ 8.348.847

5,3,2 Pañete muros 1:4 M2 711,6 $ 11.663 $ 8.299.391

5,4 PISOS Y ENCHAPES

5,4,1 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 M2 530,4 $ 32.782 $ 17.387.573

5,4,2 Alistado de Piso en Mortero - e: 4 cm M2 530,4 $ 16.250 $ 8.619.000

5,4,3 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla M2 530,4 $ 38.705 $ 20.529.132

5,4,4 Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla ML 176,8 $ 5.114 $ 904.155

48

5,4,5 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante M2 85,2 $ 35.928 $ 3.061.066

5,5 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

5,5,1 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios. ML 12,5 $ 52.401 $ 655.013

5,5,2




UN 1,0 $ 159.379 $ 159.379

5,5,3 Suministro e Instalación De Tubería Pvc Sanitaria De (Ø4") Incl. Transporte, Accesorios,

Limpiador Y Soldadura ML 25,0 $ 28.875 $ 721.875

5,5,4 Punto Desague Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios UN 8,0 $ 79.794 $ 638.352

5,5,5 Punto de desagüe en pvc 3" Incluye Accesorios UN 8,0 $ 63.250 $ 506.000

5,5,6 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño UN 8,0 $ 9.287 $ 74.296

5,5,7 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Valvula, cheque y todo lo


5,5,8 Suministro e Instalación de Punto de Agua Fría de ½"" Incl. Accesorios y todo lo necesario


5,5,9 Tubería presión PVC ½", incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto


5,5,10 Suministro e Instalación de Sanitario de Fluxómetro Línea Institucional, Incluye Accesorios y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UN 8,0 $ 597.998 $ 4.783.984

5,5,11 Suministro e Instalación de Orinal Institucional, Incl.: Accesorios y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento UN 1,0 $ 185.000 $ 185.000

5,5,12 Suministro e Instalación De Lavamanos de Incrustar Blanco tipo Corona o Similar Incl. Grifería

Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UN 7,0 $ 202.332 $ 1.416.324

5,5,13 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados UN 2,0 $ 147.738 $ 295.476

5,6 CUBIERTA

5,6,1 Cubierta en Teja Termo acústica M2 395,8 $ 44.333 $ 17.547.001

5,6,2 Cercha para cubierta en ángulo ML 79,8 $ 332.550 $ 26.537.490

5,6,3 Correas perfil Cajón PHR - 120 x 60 x 15 (2.0mm) ML 212,4 $ 19.215 $ 4.081.266

5,7 ACABADOS

5,7,1 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos) M2 187,8 $ 11.500 $ 2.159.700

5,7,2 Esgrafiado en Graniplast M2 216,0 $ 13.500 $ 2.915.595

5,7,3 Suministro e Instalación de Cielo raso en Drywall, Incluye estructura y Pintura a Tres manos

Tipo 1 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. M2 500,9 $ 36.500 $ 18.282.850

5,7,4



Funcionamiento.

M2 148,7 $ 215.500 $ 32.044.850

5,7,5 Suministro e Instalación de Puertas interiores en aluminio REF. 1101. Tipo pesado Incluye

Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento M2 11,0 $ 200.000 $ 2.200.000

5,7,6

Suministro e Instalación de Portón de Entrada en aluminio REF. 11-02 tipo pesado Incluye

Pisa vidrio a presión vidrio de 6mm y chapa de seguridad y todo lo Necesario para su correcto

Funcionamiento ( Ver Ficha Técnica)

UN 13,2 $ 280.000 $ 3.696.000


6 CONSTRUCCIÓN SALON - CULTURAL


6,1,1 Localización y replanteo M2 310,0 $ 1.750 $ 542.500

6,1,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro M3 155,0 $ 13.513 $ 2.094.515

6,1,3 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante M3 46,5 $ 25.950 $ 1.206.675

6,1,4 Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente M3 46,5 $ 31.607 $ 1.469.726


6,2,1 Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I. M2 32,0 $ 33.280 $ 1.064.960

6,2,2 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I. M3 48,0 $ 400.362 $ 19.217.376

6,2,3 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI M3 12,2 $ 459.044 $ 5.600.337

49

6,2,4 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 5,2 $ 559.795 $ 2.910.934

6,2,5 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 11,6 $ 578.404 $ 6.709.486

6,2,6 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 2,9 $ 611.067 $ 1.741.541

6,2,7 Placa Aérea Maciza en Concreto de 3000 PSI (e: 0,10 - 0,30 mts) M3 14,7 $ 642.771 $ 9.444.106

6,2,8 Acero de Refuerzo de 37.000 PSI KG 10.940,0 $ 3.959 $ 43.311.460

6,3 MAMPOSTERIA

6,3,1 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30) M2 177,9 $ 23.465 $ 4.174.424

6,3,2 Pañete muros 1:4 M2 355,8 $ 11.663 $ 4.149.695


6,4,1 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 M2 244,5 $ 32.782 $ 8.014.216

6,4,2 Alistado de Piso en Mortero - e: 4 cm M2 244,5 $ 16.250 $ 3.972.638

6,4,3 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla M2 244,5 $ 38.705 $ 9.462.211

6,4,4 Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla ML 81,5 $ 5.114 $ 416.740

6,4,5 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante M2 42,6 $ 35.928 $ 1.530.533


6,5,1 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. Accesorios. ML 6,3 $ 52.401 $ 327.506

6,5,2


impermeabilizada, cañuela incl. Tapa con 4 hierros de 1/2", concreto 3000 psi y Angulo 1/8" *

1" marco y contra marco.

UN 1,0 $ 159.379 $ 159.379



6,5,4 Punto Desagüe Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios UN 5,0 $ 79.794 $ 398.970

6,5,5 Punto de desagüe en pvc 3" Incluye Accesorios UN 4,0 $ 63.250 $ 253.000

6,5,6 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño UN 1,0 $ 9.287 $ 9.287

6,5,7 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Válvula, cheque y todo lo







todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UN 3,0 $ 597.998 $ 1.793.994


correcto Funcionamiento UN 1,0 $ 185.000 $ 185.000


Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UN 3,0 $ 202.332 $ 606.996

6,5,13 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados UN 1,0 $ 147.738 $ 147.738

6,6 CUBIERTA

6,6,1 Cubierta en Teja Termo acústica Incluye Tornillos Auto perforantes y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. M2 265,0 $ 44.333 $ 11.748.245

6,6,2 Cercha para cubierta en ángulo ML 43,8 $ 332.550 $ 14.565.690

6,6,3 Correas perfil Cajón PHR - 120 x 60 x 15 (2.0mm) ML 131,4 $ 19.215 $ 2.525.235

6,7 ACABADOS

6,7,1 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos) M2 109,9 $ 11.500 $ 1.263.850

6,7,2 Esgrafiado en Graniplast M2 126,4 $ 13.500 $ 1.706.198


Tipo 1 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. M2 248,2 $ 36.500 $ 9.059.300

6,7,4



Funcionamiento.

M2 68,0 $ 215.500 $ 14.654.000


Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento M2 13,2 $ 200.000 $ 2.640.000

50

6,7,6



Funcionamiento

M2 26,4 $ 280.000 $ 7.392.000


7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÁQUINAS BIOSALUDABLES - PARQUES INFANTILES

7,1 Elíptica: Largo 1,00 mt, X 1,6 X 086. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”,2”, 1/ ½”, bujes

tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos ¾, terminado en pintura electrostática. Und 2,0 $ 2.896.500 $ 5.793.000

7,2

Caminador Aéreo: Alto 1,20 mts x 1,00 de ancho, Tubo tipo estructural calibre 14, de

4”,2”,1/1/2”, lamina calibre 18, bujes tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos de ¾,

terminado en pintura electrostática.

Und 2,0 $ 2.896.500 $ 5.793.000

7,3

Remo sentado: Alto 1,16 mts, x 0,70 x 1,20. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 2”,1/1/2”,

reforzado con perfil 2/1/2 x 5/16, sillas en lamina calibre 18, bujes darkchup, anclado en

tornillos expansivos de ¾, terminado en pintura electrostática.

Und 2,0 $ 1.452.300 $ 2.904.600

7,4

Twister: Alto 1,20mts x 1,20 de ancho. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 1/1/2”, platina

calibre 18, balinera reforzada, anclado en tornillos expansivos de ¾, terminado en pintura

electrostática.

Und 2,0 $ 3.012.500 $ 6.025.000

7,5

Prensa Horizontal: Alto 1,46 MTS X 1,60 X 0,60. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 2”,

1/1/2”, laminas calibre 18, bujes tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos de ¾,


Und 2,0 $ 3.592.500 $ 7.185.000

7,6

Banco para abdominales: Largo 1,70 mts x 0,60 x 0,86. Tubo tipo Estructural calibre 14, de

4”, 1/ ½, Anclado con tornillos expansivos ¾, reforzado con platinas 5/16 terminado en pintura

electrostática, anclado con tornillos expansivos ¾.

Und 2,0 $ 2.896.500 $ 5.793.000

7,7

Bicicleta estática. Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura

electrostática de poliéster para intemperie. (Colores Definido por DDR). Tornillerías 3/4 x 1"

galvanizadas. Bases con 7 agujeros de fijación con bridas superior e inferior de 240 mm.

Protectores principales de caucho que soportan intemperie.

Und 2,0 $ 2.514.260 $ 5.028.520

7,8

Remo de Espalda - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




Und 2,0 $ 2.614.260 $ 5.228.520

7,9

Doble swing - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura electrostática

de poliéster para intemperie. (Colores Definido por DDR). Tornillerías 3/4 x 1" galvanizadas.

Bases con 7 agujeros de fijación con bridas superior e inferior de 240 mm. Protectores

principales de caucho que soportan intemperie.

Und 2,0 $ 2.614.260 $ 5.228.520

7,10

Pectoral sentado. - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




Und 1,0 $ 4.514.260 $ 4.514.260

7,11

Escalador. - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura electrostática




Und 1,0 $ 3.114.260 $ 3.114.260

7,12

Barras Paralelas: Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




Und 1,0 $ 1.814.260 $ 1.814.260

7,13

Ruedas de Suspensión. Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




Und 1,0 $ 2.814.260 $ 2.814.260

7,14 Suministro e Instalación de Parque Infantil Forest Series Ref.: WD-FR195 según Diseño

Dimensiones 10585x7255x3540 mm. (Ver Ficha Técnica) Und 1,0 $ 49.132.889 $ 49.132.889


8 CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA POLIDEPORTIVOS

8,1 Localización y Replanteo Polideportivos M2 1.744,00 $ 884 $ 1.541.696

8,2 Excavación manual sin clasificar - todo factor - incl. retiro a sitio autorizado m³ 233,05 $ 25.950 $ 6.047.518

8,3 Solado de limpieza - 1700 psi (140kg/cm2) - e: 0,05 mts M2 82,00 $ 20.140 $ 1.651.480

8,4 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I. M3 32,00 $ 400.362 $ 12.811.584

8,5 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI M3 60,00 $ 459.044 $ 27.542.640

51

8,6 Pedestales Para Estructuras En Concreto De 3000 Psi. M3 12,00 $ 522.812 $ 6.273.744

8,7 Acero de refuerzo A-60 fy= 4200 kg/cm2, incl. Figurado, amarre y colocación Kg 11.700,00 $ 3.959 $ 46.320.300

8,8 Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente M3 225,80 $ 31.607 $ 7.136.861

8,9 Placa de Piso en Concreto de 3.000 PSI - e=0.10 mts - Incl. Malla Electro soldada m² 1.367,00 $ 48.773 $ 66.672.691

8,10 Suministro e Instalación de Platinas de conexión pórticos, apoyos, anclajes Incluye

Anticorrosivo, Pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UND 10,00 $ 323.678 $ 3.236.780

8,11 Suministro e Instalación de Correas en perfil en tipo C -205*80*2.5 Incluye Anticorrosivo y

Pintura kg 12.359,00 $ 8.500 $ 105.051.500

8,12 Pórticos en acero estructural (TUBO 80*40*3.00 ; TUBO DE 80*40*2.00; TUBO DE

100*40*2.5; 60*40*3.00; ANGULO 2L 3*1/4") Incluye Anticorrosivo y Pintura kg 15.890,00 $ 10.400 $ 165.256.000

8,13 Suministro e Instalación de Contravientos en Acero Estructural Incluye Anticorrosivo y Pintura kg 998,00 $ 6.259 $ 6.246.482

8,14 Suministro e Instalación de Templetes en Acero Estructural incluye Anticorrosivo y Pintura kg 482,00 $ 5.900 $ 2.843.800

8,15 Cubierta en Teja Termo acústica Incluye Tornillos Auto perforantes y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. M2 1.744,00 $ 44.333 $ 77.316.752

8,16 Suministro E Instalación De Canal Metálico Cal 18 D= 1,10 M Y Todo Lo Necesario Para Su

Correcto Funcionamiento. ML 91,00 $ 61.410 $ 5.588.309

8,17 Bajante A. LL. 4" PVC, incl. Accesorios ML 160,00 $ 37.544 $ 6.007.040

8,18 Demarcación De Cancha De Juego En Pintura Tráfico Con Medidas Reglamentarias De

Cancha Múltiple. ML 752,00 $ 2.125 $ 1.598.000


9 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS

9,1

Suministro e instalación de tubería Ø 1-1/2" RDE 21 unión mecánica, Incluye: arreglo del fondo

de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, soldadura, instalación de accesorios y

demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

ML 388,00 $ 10.462 $ 4.059.256

9,2

Suministro e instalación de tubería Ø 3/4" RDE 21 unión mecánica, Incluye: arreglo del fondo



ML 53,00 $ 3.624 $ 192.072

9,3




ML 197,00 $ 2.871 $ 565.587

9,4 Instalación Acometida de 1-1/2". Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micro medidor y todo lo

relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO UND 1,00 $ 401.689 $ 401.689

9,5 Suministro e Instalación De Tubería Pvc Sanitaria De (Ø4") Incl. Transporte, Accesorios,

Limpiador Y Soldadura UND 100,00 $ 28.875 $ 2.887.500

9,6 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. Accesorios.

UND 231,00 $ 52.401 $ 12.104.631

9,7

Suministro e instalación de tubería 200mm de pared estructural y sello hermético. Incl.

Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de

material orgánico) hasta cota clave.

ML 126,00 $ 67.550 $ 8.511.300

9,8




UND 16,00 $ 159.379 $ 2.550.064

9,9

Suministro e instalación de macromedidor para tubo 1-1/2" con acoples incl. Cajilla en concreto

de 3.000 psi e=0,08m 4 acero A-60 3/8" en ambos sentidos, marco y contramarco en angulo

1 1/4" * 1/8, esmaltado

UND 1,00 $ 902.500 $ 902.500

9,10 Suministro e instalación de acometida para servicio de gas incl. Conexión a red, cajilla,

medidor, acoples, murete en ladrillo prensado. UND 2,00 $ 2.771.250 $ 5.542.500

9,11 Red distribución para gas en 3/4 en tubería flexible polipropileno, incl. Accesorios, acoples ML 223,00 $ 6.499 $ 1.449.277

9,12 Red interna para gas en 1/2 en tubería flexible polipropileno incl. Accesorios, acoples ML 52,00 $ 4.485 $ 233.220


10 CAFETERIA Y BAÑOS PLAZOLETA

10,1 Localización y replanteo M2 50,61 $ 1.750 $ 88.568

10,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro M2 50,61 $ 13.513 $ 683.893

10,3 Excavación manual a todo Factor, Incluye retiro material. M3 57,00 $ 25.950 $ 1.479.150

10,4 Concreto ciclópeo cimentación 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 psi M3 7,00 $ 262.828 $ 1.839.796

52

10,5 Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 3,00 $ 459.044 $ 1.377.132

10,7 Placa mesón en concerto 3000 psi acabado en granito pulido e=.07m ML 5,85 $ 151.678 $ 887.316

10,8 Suministro e Instalación de Muro En Bloque Split 0.14 M Abusardado Incl. Mortero 1:4 M2 123,18 $ 63.669 $ 7.842.747

10,9 Suministro e Instalación de Fachaleta tipo bloque Split Color Ocre M2 12,00 $ 51.370 $ 616.440

10,10 Suministro e Instalación de Perfil metálico PHR 4"x1,5" , 1.9mm. Incluye anticorrosivo y pintura ML 22,68 $ 44.077 $ 999.666

10,11 Viga aérea en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 3,00 $ 578.404 $ 1.735.212

10,12 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 1,00 $ 611.067 $ 611.067

10,13 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3 7,00 $ 559.795 $ 3.918.565

10,14 Acero de refuerzo de 60000 PSI (Fy=4200 Kg/cm2) Kg 1619,00 $ 3.959 $ 6.409.621



10,16 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño UN 3,00 $ 9.287 $ 27.861

10,17


impermeabilizada, cañuela incl. Tapa con 4 hierros de 1/2", concreto 3000 psi y angulo 1/8" *


UN 5,00 $ 159.379 $ 796.895

10,18 Suministro e Instalación de Registro de paso directo 1" Incluye Todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. UN 1,00 $ 38.807 $ 38.807

10,19 Suministro e Instalación de Registro de paso directo 3/4" Incluye Todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. UN 4,00 $ 28.749 $ 114.996

10,20 Suministro e Instalación de Llave Terminal de ½". Incluye Todo lo necesario para su correcto

Funcionamiento. UN 4,00 $ 401.689 $ 1.606.756

10,21 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Válvula, cheque y todo lo




10,23 Tubería presión PVC de 3/4" ML 15,00 $ 9.279 $ 139.185

10,24 Bajante A. LL. 4" PVC, incl. Accesorios ML 12,00 $ 37.544 $ 450.528

10,25 Suministro e Instalación de Tanque plástico de 1000 litros, Incluye accesorios y todo lo

necesario para su correcto funcionamiento. UND 1,00 $ 23.449 $ 23.449

10,26 Estructura metálica alero remate en platina de 3/16 * 2" con perforación según diseño m2 3,40 $ 170.001 $ 578.003

10,27 Suministro e Instalación Correa en perfil Cold Rolled 4"*1-1/2" Cal 20. Anticorrosivo y anclaje a

Viga o Columna Incluye ML 20,00 $ 44.077 $ 881.540

10,28 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 M2 558,08 $ 32.782 $ 18.294.979

10,29 Enchape de pared 0.20x0.25 M2 70,90 $ 35.928 $ 2.547.295

10,30 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla M2 38,2 $ 38.705 $ 1.479.692

10,31 Suministro e Instalación de Ventana tipo Luceta metálica cal 18 y tubo cuadrado 1". M2 4,61 $ 23.433 $ 108.025

10,32

Carpintería Metálica Cal. 20 Para Puertas Lamina Llena Incl. Anticorrosivo, Pintura, Chapa

Yale, Pasador, Candado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Puerta en lamina

cold rolled galv.cal 18 con marco metálico 2,20x.85

M2 14,96 $ 192.121 $ 2.874.130

10,33 Suministro e instalación de Divisiones en carpintería Metálica Cal 18 para baños y todo lo

necesario para su correcto funcionamiento. M2 12,50 $ 56.562 $ 707.023

10,34 Pañete impermeabilizado muros 1:4 M2 85,34 $ 11.663 $ 995.320

10,35 Estuco y pintura vinilo muros M2 34,08 $ 11.500 $ 391.920

10,36 Pintura vinilo muros M2 34,08 $ 8.800 $ 299.904

10,37 Pintura coraza exterior M2 117,86 $ 10.250 $ 1.208.065


Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UND 5,00 $ 202.332 $ 1.011.660


todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UND 5,00 $ 597.998 $ 2.989.990

10,40 Suministro e Instalación de Orinal Institucional, Incl.: Accesorios y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento UND 1,00 $ 185.000 $ 185.000

10,41 Suministro e Instalación de Espejos de 3mm para Baños, Incluye accesorios y todo lo

necesario para su Instalación. M2 4,32 $ 61.619 $ 266.194

10,42 Suministro e instalación de lavaplatos en Acero Inoxidable, Incluye Grifería Monocontrol,

Accesorios y todo lo necesario para su correcto Funcionamiento UND 1,00 $ 169.546 $ 169.546

53

10,43 Suministro e instalación de estufa a gas de empotrar UND 1,00 $ 424.800 $ 424.800

10,44 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados UND 1,00 $ 147.738 $ 147.738

10,45 Teja arquitectónica incluye tornillo autoperforante y toda lo necesario para su instalación M2 89,40 $ 59.229 $ 5.295.073


11 ADECUACIÓN PISCINA

11,1 Recuperación y Adecuación general de la Piscinas y zonas de vestier y accesos. Incluye: todo

lo necesario para su correcto Funcionamiento. M2 294,27 $ 547.599 $ 161.141.958


12 INSTALACIONES ELECTRICAS - Ver Presupuesto anexo $ 379.423.813

VALOR COSTOS DIRECTOS $ 2.575.950.914

ADMINISTRACIÓN 18% $ 463.671.164

IMPREVISTOS 3% $ 77.278.527

UTILIDAD 4% $ 103.038.037

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 643.987.728

VALOR COSTOS OBRA CIVIL $ 3.219.938.642

NOTA: LOS COSTOS INDIRECTOS HAN SIDO FIJADOS DE MANERA ESTIMATIVA POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO EL PROPONENTE PODRÁ FIJAR LOS MISMOS A SU CRITERIO SIEMPRE QUE ESTOS NO SOBRE PASEN EL 25 % FIJADO POR LA ADMINISTRACIÓN.

54

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva, ___ de __________ de 20 Señores: OFICINA DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE NEIVA. Carrera 5 Nro.9-74 Piso 3º Neiva Referencia: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________________. El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de __________________ de acuerdo con las condiciones generales de los Pliegos de Condiciones y especificaciones del PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXXX cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, presento la siguiente propuesta. En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. Declaro así mismo que:

1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta. 2. Esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse solo comprometen a la sociedad que legalmente

represento. 3. Conozco la información general y específica y demás documentos del Procesos de LICITACIÓN PÚBLICA. 4. Tengo en mi poder los documentos que integran las condiciones de contratación y adendas. 5. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato en el plazo señalado en las

condiciones de los Pliegos de Condiciones. 6. La sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen. 7. Me comprometo a ejecutar el contrato en un plazo de: __________________________________________. 8. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar la Garantía única, y a suscribir ésta y

aquel dentro de los términos señalados para ello. 9. Que el valor de la propuesta es de:______________________________($ ) 10. Que la presente propuesta consta de________________ ( ) folios debidamente

La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con este proceso de selección es ______________________________ Me comprometo a informar al Municipio de Neiva todo cambio de residencia o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del proceso precontractual y hasta su liquidación final. Atentamente, Nombre del proponente o de su Representante Legal____________________________ C. C. No. _____________________ de _______________ Matrícula Profesional No. ___________________________________ (anexar copia) No. del NIT [Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] _______ [anexar copia (s)] Dirección de correo _______________________________________

55

Dirección electrónica _______________________________________ Telefax _______________________________________ Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

56

ANEXO 2A MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores: OFICINA DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE NEIVA. Carrera 5 Nro.9-74 Piso 3º Neiva Referencia: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________________- 20__ Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 1. La duración de este Consorcio será de: ____________________________________________________ 2. El Consorcio está integrado por: NOMBRE PARTICIPACIÓN

(%) (1) _________________________ ______________ _________________________ ______________ _________________________ ______________

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%. 3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No.______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________. 6. La sede del Consorcio es: Dirección de correo ___________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________ Telefax ___________________________________________ Ciudad ___________________________________________ En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. ______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) ______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

57

ANEXO 2B MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores: OFICINA DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE NEIVA. Carrera 5 Nro. 9-74 Piso 3º Neiva Referencia: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________________20__ Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 1. La duración de la Unión Temporal será: _______________________________________________ 2. La Unión Temporal está integrada por: NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)

____________ ____________________________ _______________ ____________ ____________________________ _______________ (1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de referencia, para cada uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%. 3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, 6. La sede de la Unión Temporal es: Dirección de correo ___________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________ Telefax ___________________________________________ Ciudad ___________________________________________ En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. ______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) ______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal

58

ANEXO 3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ________________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de 20__

______________________________________ Firma

Identificación No. ____________________________________________ En calidad de ___ ____________________________________________ Ciudad y fecha ______________________________________________ NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma.

59

ANEXO 4

PERSONAS NATURALES DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ________________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

______________________________________ Firma

Identificación No. ____________________________________________ Ciudad y fecha ______________________________________________

60

ANEXO 6

EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

HOJA DE VIDA (PERFIL__________________)

NOMBRE:

TITULO PROFESIONAL:

TARJETA PROFESIONAL No.

FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS: NOTA: DEBE ANEXARSE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES SEGÚN CADA CASO. CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN EL PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, ASI MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN ENTIDADES DEL ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON LA CUAL ME PRESENTO. _______________________________________________ FIRMA PROFESIONAL O PERSONAL. NOMBRE: C. C.: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA OFERENTE: C. C. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: NOTA: 1. El contenido del presente formulario podrá ser modificado de conformidad con las exigencias

del pliego y deberá ser diligenciado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y

deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte. 3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de

intención.

61

ANEXO 5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

INTEGRANTE o PROPONENTE SINGULAR:

CONTRATO CONTRATANTE

(RAZON SOCIAL)

FORMA DE EJECUCIO

N1

FECHA INICIACIO

N

FECHA TERMINACI

ON

VALOR DEL CONTRATO

(sin IVA) NUMERO OBJETO

MES AÑO MES AÑO EN PESOS

1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT) 2. PARA EFECTOS DE LA EVALUACION A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO TENDRA EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS * ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES * EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA PODRA REPRODUCIRSE.

FIRMA: FECHA:

62

ANEXO 7 CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

DATOS CONTRATO 1

Plazo (meses):

Valor (pesos $) :

Fecha de Inicio:

Porcentaje de Participación (%):

Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación

Días ejecutados

Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:

El Contrato se encuentra suspendido?:

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. Firma representante legal del Oferente Nombre: _________________________________ Cargo: _________________________________ Documento de Identidad: _________________________________

Se debe diligenciar un cuadro, por cada contrato en ejecución. Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

63

ANEXO 8

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA – CAPACIDAD RESIDUAL

OFERENTE: _____________________________________________

Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC

% Participación del proponente en el contratista plural

Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato

ponderado por la participación en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. Firma representante legal del Oferente Nombre: _________________________________ Cargo: _________________________________ Documento de Identidad: _________________________________

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

64

ANEXO 9

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

OFERENTE: _____________________________________________

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura,

ingeniería o geología Profesión

N° de matrícula profesional

Número y año del Contrato laboral o de prestación de

servicios profesionales

Vigencia del Contrato

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal Nombre: _________________________________ Nombre: _________________________________ Cargo: _________________________________ Cargo: _________________________________ Documento de Identidad: _______________________ Documento de Identidad: _______________________

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

65

ANEXO No.

MODELO DE MINUTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Entre los suscritos de una parte CARLOS FERNANDO PUENTES RAMÍREZ, mayor de edad, vecino de la ciudad Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxxx expedida en la ciudad de Neiva, obrando en nombre y en representación del Municipio de Neiva, en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación, debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal xxx del xxxxxxx, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO DE NEIVA, y por la otra parte la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato Estatal de Suministro y Mantenimiento, el cual se regirá por la Ley 80 de l.993 y demás normas reglamentarias y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalen previa las siguientes consideraciones: a) Que el contratista declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y Artículo 49 de la ley 617 del 2000, y demás normas constitucionales y legales; b) Que el presupuesto oficial fue elaborado por la Secretaria de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cual forma parte integrante al presente Contrato de Suministro. Por todo lo anterior, las Cláusulas del presente contrato son las siguientes: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete para con el Municipio de Neiva a ejecutar el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutar éste Contrato, que se ha enterado de sus requisitos y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará, además que cumplirá con sus Obligaciones de acuerdo a su propuesta que para éste efecto presentó al Municipio, la cual forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: VIGENCIA.- El presente contrato estará vigente por el término de doce (12) Meses Contados a partir de la fecha del acta de iniciación. EJECUCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a ejecutar la totalidad del Contrato en un plazo de XXXXXXXXXXXXXXXXX meses, Contados a partir de la fecha del acta de iniciación que será suscrita entre el interventor y el contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la legalización del contrato. Por cada día de mora (incumplimiento injustificado) en la entrega de los elementos a suministrar, se cobrará al Contratista la suma de hasta el uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato. El Municipio de Neiva se reserva el derecho de aplicar multas parciales por el incumplimiento parcial e injustificado de la programación del Contrato. Por cada día de atraso en el cronograma de actividades, se cobrará al Contratista una multa de hasta del uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato, si el atraso fuere imputable al Contratista. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA acepta desde ya la reposición que por daños o por razones de calidad o por defectos del producto a adquirir observe el MUNICIPIO, quien, en todo caso deberá recibir a satisfacción. En todo caso saldrá a garantizar la indemnidad del MUNICIPIO, indemnizándolo si es menester. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme a la propuesta y puja realizada por el contratista. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- El MUNICIPIO DE NEIVA pagará al contratista así: xxxxxxxxxxxxxx, es decir, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, que le será cancelado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suscritas conjuntamente entre el contratista y el supervisor y/o interventor en las cuales se relacione claramente los elementos, su cantidad, valor unitario y valor total, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, etc.).En todo caso, el acta final se cancelará una vez el Contratista entregue a El Municipio de Neiva, con aprobación del interventor: a) Una relación completa de

66

los suministros b) El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. c) Acta de Liquidación con sus correspondientes anexos (Informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de las veedurías, certificado de la veeduría, entre otros). PARÁGRAFO: El valor del Contrato será cancelado por la Tesorería Municipal en la Cuenta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del BANCO XXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA QUINTA: GARANTIAS.- Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor del Municipio de Neiva en compañía de seguros legalmente establecida en el país, una póliza única que cubra los siguientes amparos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLAUSULA SEXTA: CADUCIDAD.- El Municipio de Neiva, mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente a la ejecución del contrato o de que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, y no dará lugar a indemnización alguna para el CONTRATISTA y lo hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas por la misma Ley. CLAUSULA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del CONTRATISTA, o de declaratoria de caducidad, éste pagará al MUNICIPIO DE NEIVA a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, valor que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el Municipio de Neiva, por el incumplimiento. El valor de la cláusula penal pecuniaria, se podrá deducir de las sumas que se adeuden al CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: OTRAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Este contrato se rige por las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLAUSULA NOVENA: MULTAS.- En caso de mora ó incumplimiento parcial de sus obligaciones, EL MUNICIPIO DE NEIVA podrá imponer al CONTRATISTA, mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder del diez (10%) de dicho valor, incumplimientos que solo se excusarán por razones de fuerza mayor o caso fortuito. De igual forma, se aplican todas las multas establecidas en el Pliego de condiciones. CLAUSULA DECIMA.-CESIONES Y SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago del valor del presente contrato se imputará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2013 al artículo presupuestal XXXXXXXXXXXXXXXXXX denominado “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, fuente de financiación “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO especialmente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCLAUSULA DECIMA TERCERA-. INDEMNIDAD.-El contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva contra todo reclamo, demanda o acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato. Si se llegare a presentar algún tipo de acción contra el municipio, el contratista será notificado por este, lo mas pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley para tener indemne al Municipio y adelante las gestiones del caso a fin de llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose, que, en caso de que el Municipio de Neiva sea condenado judicialmente, el contratista deberá responder por la satisfacción y pago de la Condena. PARÁGRAFO.- Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo directamente , previa notificación escrita al contratista, quien pagara todos los gastos en que el Municipio incurra por tal motivo, para la cual el municipio podrá descontar el valor de tales gastos, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejercida por el Secretario de Infraestructura y vías o a quien el delegue, y será la encargada de velar por el control técnico sobre la ejecución del objeto del contrato y la correcta aplicación de las estipulaciones del mismo, de lo cual se dará aviso oportuno al CONTRATISTA al igual que cualquier cambio que en este sentido se produzca y quien actuará en coordinación con el xxxxxxxxxxxxxxx para el cumplimiento del objeto. PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contratista cumpla a cabalidad con sus obligaciones contractuales; 2) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo

67

para el pago; 3) Elaborar el proyecto de acta de liquidación y suscribirla; 4) Formular las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas en el Manual de Contratación. 5) Las demás inherentes a la función asignada.PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se requieran ensayos de laboratorio para la determinación de la calidad del producto terminado o de las materias primas utilizadas, el CONTRATISTA correrá con los costos que generen los mismos. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes, habiéndose realizado previamente el registro presupuestal correspondiente. Para la ejecución requiere pago de publicación en gaceta, Paz y Salvo Municipal, pago de estampillas Pro- Electrificación Rural, Pro- Universidad y Pro-deporte, pago de impuesto de timbre nacional, y demás impuesto pertinentes al objeto y cuantía del presente contrato, así como la aprobación por parte del MUNICIPIO DE NEIVA de las pólizas indicadas en el presente contrato, cuyos costos estarán a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- GASTOS: Todos los gastos que origine la legalización del presente contrato corren por cuenta del contratista. En constancia se suscribe a los,

POR EL MUNICIPIO: CARLOS FERNANDO PUENTES RAMIREZ Jefe de la Oficina de Contratación.

POR EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

68

Anexo 10

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND Cantidad VR/UNIT VR/TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -ZONA CANCHA

1,1 Localización, replanteo y seguimiento en todos las etapas de la obra con equipo topográfico

incl. entrega de planos definitivos

1,2 Demolición de placa de piso concreto hasta e=0.10 m., incluye retiro

1,3 Demolición de placa de piso concreto e=0.10 - 0,15 m., incluye retiro

1,4 Demolición muros e=0.12 - 0.15m, con retiro

1,5 Demolición manual de sardinel existente, con retiro a sitio autorizado

1,6 Desmonte cerramiento existente incl. malla, alambre puas, columnas reforzadas acero

concreto, muro en ladrillo tolete, todo factor con bote de material en sitio autorizado

1,7 Excavación manual sin clasificar - todo factor - incl. retiro a sitio autorizado

1,8 Nivelación y compactación mecánica subrasante Esp: 230 Invias

1,9

Tala de árboles h>9m de altura follaje y raiz, con personal certificado para trabajos en altura,

incluye, permisos ante autoridad competente, compensacion ambiental, equipo de seguridad

en altura, corte, retiro y disposición final.

1,10

Poda de árboles , Con personal certificado para trabajo en altura, con personal certificado para

trabajos en altura, incluye, permisos ante autoridad competente, compensación ambiental,

equipo de seguridad en altura, corte, retiro y disposición final.

SUBTOTAL CAPITULO

2 OBRAS DE URBANISMO SENDEROS

2,1 Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 3,000 PSI de 1,00 x 0,17 x

0,45 mts. redondo. incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.

2,2 Construcción de bordillo fundido en sitio h= 0,10 x 0,20 mts. en concreto de 3000 psi. incluye

formaleta y acabado liso dilatado c/ 1,20 mt.

2,3

Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color gris claro a cuadros de e=

.06 mts. de .40x.40. incluye: concreto 2500 PSI e=.04cms, colchón de arena e=.03, sello

juntas, cargue, transporte, descargue y todo lo necesario para su correcta instalación

2,4

Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color rojo a cuadros de e= .06

mts. de .40x.40. incluye: concreto 2500 psi e=.04cms, colchón de arena e=.03, sello juntas,

cargue, transporte, descargue y todo lo necesario para su correcta instalación

2,5 Suministro e instalación de adoquín de e=.04 mt. de .20x.10. tipo corbatín incluye: concreto de

2500psi e=.08 cms, colchón de arena e=.03 y sello juntas

2,6 Concreto estampado de 3000 psi, e=0,10. para rampa y pasos peatonales para personas en

condición de discapacidad. según diseño.

2,7 Placa de piso en concreto de 2.500 psi - e=0.08 mts

2,8 Carpintería metálica cal. 20 para puertas lamina llena incl. anticorrosivo, pintura, chapa yale,

pasador, candado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2,9

Suministro e instalación puerta tipo cortina en perfil enchape aluminio incl. soldadura, resorte,

angulo 1/2*1/8, tubo galv. 2", rueda de hierro, manija 1/2", anticorrosivo y todo lo necesario


2,10 Explanación corte extendida. Incl. Retiro

2,11 Sub-Base Granular (SBG-1) - ESP. 320-07 INV.

2,12 Base Granular Gradacion-2 Estabilizada (BG-2) - comprende suministro, extendida y

compactada del material - ESP. 330-07 INV.

2,13 Placa en concreto de 3500 PSI para parquadero de 0,15 mts de espesor. Incluye: dilataciones

de junta y todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras

SUBTOTAL CAPITULO

3 VALLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

3,1 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante

69

3,2 Construcción de zapatas en concreto de 3.000 psi de 0,6*0,6*0,6 m

3,3 Construcción columneta en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

3,4 Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta

3,5 Construcción de alfajía sobre muro en concreto de 3.000 psi de 0,3 * 0,10, incl. formaleta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

3,6 Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras de 1/2" y 3/8" para flejes

3,7 Concreto ciclópeo cimentación 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 psi

3,8

Construcción valla de protección incl. malla eslabonada cal 10 hueco 5*5, tubo aguas negras

1 1/2" cal 3,5mm, tubo 3" cal 3 mm primera, varilla ø 1/2" lisa, platina 1*1 1/8", angulo marco

1 1/4" * 3/16", anticorrosivo, esmalte, soldadura.

3,9 Construcción de muro en ladrillo prensado macizo a la vista 5,5*24,5*12 cm

3,10 Suministro e instalación apoyo en tubo aguas negras 3" cal 2,3mm, incl. anticorrosivo, esmalte,

soldadura.

3,11 Suministro e Instalación de Consertina sencilla Incluye accesorios y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento.

3,12 CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN

3,12,1 Construcción de muro en ladrillo prensado macizo a la vista 5,5*24,5*12 cm

3,12,2 Concreto ciclópeo para bases 2500 PSI - (176 KG/CM2)

3,12,3 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI

3,12,4 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

3,12,5 Viga aerea en concreto de 3000 PSI

3,12,6 Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras de 1/2" y 3/8" para flejes

SUBTOTAL CAPITULO

4 CONSTRUCCIÓN CONTROL DE ACCESO

4,1 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante

4,2 Demolición Muros E=0.12 - 0.15M, con retiro

4,3 Demolición de placa de piso concreto hasta - E=0.10 M. incluye retiro

4,4 Demolición de columna de concreto reforzado y cimiento. incluye retiro a sitio autorizado

4,5 Escafilado manual sobre estructura concreto elevada según diseño

4,6 Solado de limpieza - 1700 psi (140kg/cm2) - e: 0,05 mts

4,7 Concreto ciclópeo para bases 2500 PSI - (176 KG/CM2)

4,8 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI

4,9 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

4,10 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) voladizo acceso.

4,11 Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 psi de 0,2*0,2m, incl. formaleta

4,12 Placa mesón en concerto 3000 psi acabado en granito pulido e=.07m

4,13 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)

4,14 Pañete muros 1:4

4,15 Suministro e instalación fachaleta tipo bloque split

4,16 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08

4,17 Piso en Baldosa de granito 0.33*0.33m incl. Pulida, y brillada según diseño

4,18 Guarda escoba en media caña prefabricado 8mm incluye bosel de dilatación en bronce para

junta con baldosin según detalle

4,19 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante

4,20 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios.

4,21




70

4,22 Punto Desague Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios

4,23 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño

4,24 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Valvula, cheque y todo lo

necesario para su Correcto Funcionamiento



4,26 Tubería presión PVC ½", incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.


todo lo necesario para su correcto funcionamiento.


Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

4,29 Placa impermeabilizada concreto 3.000 PSI E=0.12m Incluye Malla Electro soldada hueco 15

* 15 cal 4 mm

4,30 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.

4,31 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos)

4,32 Esgrafiado en Graniplast

4,33



Funcionamiento.

4,34 Suministro e Instalación de Puertas interiores en aluminio REF. 1101. Tipo pesado Incluye

Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento.

4,35 Portón 2,5*6,54m de Entrada en aluminio REF. 11-02 tipo pesado. Pisa vidrio a presión vidrio

de 6mm y chapa de seguridad

SUBTOTAL CAPITULO

5 CONSTRUCCIÓN SALON - AUDITORIO


5,1,1 Localización y replanteo

5,1,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro

5,1,3 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante


5,2,1 Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I.

5,2,2 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I.



5,2,5 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

5,2,6 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

5,2,7 Placa Aérea Maciza en Concreto de 3000 PSI (e: 0,10 - 0,30 mts)

5,2,8 Acero de Refuerzo de 37.000 PSI

5,3 MAMPOSTERIA

5,3,1 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)

5,3,2 Pañete muros 1:4


5,4,1 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08

5,4,2 Alistado de Piso en Mortero - e: 4 cm

5,4,3 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla

5,4,4 Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla

5,4,5 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante


5,5,1 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios.

71

5,5,2





Limpiador Y Soldadura

5,5,4 Punto Desague Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios

5,5,5 Punto de desagüe en pvc 3" Incluye Accesorios

5,5,6 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño

5,5,7 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Valvula, cheque y todo lo





funcionamiento.




correcto Funcionamiento



5,5,13 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados

5,6 CUBIERTA

5,6,1 Cubierta en Teja Termo acústica

5,6,2 Cercha para cubierta en ángulo

5,6,3 Correas perfil Cajón PHR - 120 x 60 x 15 (2.0mm)

5,7 ACABADOS

5,7,1 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos)

5,7,2 Esgrafiado en Graniplast


Tipo 1 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

5,7,4



Funcionamiento.


Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento

5,7,6



Funcionamiento ( Ver Ficha Técnica)

SUBTOTAL CAPITULO

6 CONSTRUCCIÓN SALON - CULTURAL


6,1,1 Localización y replanteo

6,1,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro

6,1,3 Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante

6,1,4 Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente


6,2,1 Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I.

6,2,2 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I.



6,2,5 Viga en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

6,2,6 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2)

72

6,2,7 Placa Aérea Maciza en Concreto de 3000 PSI (e: 0,10 - 0,30 mts)

6,2,8 Acero de Refuerzo de 37.000 PSI

6,3 MAMPOSTERIA

6,3,1 Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)

6,3,2 Pañete muros 1:4


6,4,1 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08

6,4,2 Alistado de Piso en Mortero - e: 4 cm

6,4,3 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla

6,4,4 Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla

6,4,5 Enchape de pared 0,20x0,25 calidad primera brillante


6,5,1 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. Accesorios.

6,5,2






6,5,4 Punto Desagüe Pvc Sanitario Ø 4" Incl. Accesorios

6,5,5 Punto de desagüe en pvc 3" Incluye Accesorios

6,5,6 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño

6,5,7 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Válvula, cheque y todo lo





funcionamiento.




correcto Funcionamiento



6,5,13 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados

6,6 CUBIERTA

6,6,1 Cubierta en Teja Termo acústica Incluye Tornillos Auto perforantes y todo lo necesario para su


6,6,2 Cercha para cubierta en ángulo

6,6,3 Correas perfil Cajón PHR - 120 x 60 x 15 (2.0mm)

6,7 ACABADOS

6,7,1 Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos)

6,7,2 Esgrafiado en Graniplast


Tipo 1 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

6,7,4



Funcionamiento.


Accesorios y todo lo Necesario para su correcto Funcionamiento

6,7,6



Funcionamiento

SUBTOTAL CAPITULO

73

7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÁQUINAS BIOSALUDABLES - PARQUES INFANTILES

7,1 Elíptica: Largo 1,00 mt, X 1,6 X 086. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”,2”, 1/ ½”, bujes

tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos ¾, terminado en pintura electrostática.

7,2

Caminador Aéreo: Alto 1,20 mts x 1,00 de ancho, Tubo tipo estructural calibre 14, de

4”,2”,1/1/2”, lamina calibre 18, bujes tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos de ¾,


7,3

Remo sentado: Alto 1,16 mts, x 0,70 x 1,20. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 2”,1/1/2”,

reforzado con perfil 2/1/2 x 5/16, sillas en lamina calibre 18, bujes darkchup, anclado en

tornillos expansivos de ¾, terminado en pintura electrostática.

7,4

Twister: Alto 1,20mts x 1,20 de ancho. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 1/1/2”, platina

calibre 18, balinera reforzada, anclado en tornillos expansivos de ¾, terminado en pintura

electrostática.

7,5

Prensa Horizontal: Alto 1,46 MTS X 1,60 X 0,60. Tubo tipo estructural calibre 14, de 4”, 2”,

1/1/2”, laminas calibre 18, bujes tipo darkchup, anclado en tornillos expansivos de ¾,


7,6

Banco para abdominales: Largo 1,70 mts x 0,60 x 0,86. Tubo tipo Estructural calibre 14, de

4”, 1/ ½, Anclado con tornillos expansivos ¾, reforzado con platinas 5/16 terminado en pintura

electrostática, anclado con tornillos expansivos ¾.

7,7

Bicicleta estática. Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




7,8

Remo de Espalda - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




7,9

Doble swing - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura electrostática




7,10

Pectoral sentado. - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




7,11

Escalador. - Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura electrostática




7,12

Barras Paralelas: Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




7,13

Ruedas de Suspensión. Estructura en 2 ¼ - 4 y el tubo de hoja de 14 "- 12 placas. Pintura




7,14 Suministro e Instalación de Parque Infantil Forest Series Ref.: WD-FR195 según Diseño

Dimensiones 10585x7255x3540 mm. (Ver Ficha Técnica)

SUBTOTAL CAPITULO

8 CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA POLIDEPORTIVOS

8,1 Localización y Replanteo Polideportivos

8,2 Excavación manual sin clasificar - todo factor - incl. retiro a sitio autorizado

8,3 Solado de limpieza - 1700 psi (140kg/cm2) - e: 0,05 mts

8,4 Construcción zapatas en concreto 3.000 P.S.I.

8,5 Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI

8,6 Pedestales Para Estructuras En Concreto De 3000 Psi.

8,7 Acero de refuerzo A-60 fy= 4200 kg/cm2, incl. Figurado, amarre y colocación

8,8 Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente

8,9 Placa de Piso en Concreto de 3.000 PSI - e=0.10 mts - Incl. Malla Electro soldada

74

8,10 Suministro e Instalación de Platinas de conexión pórticos, apoyos, anclajes Incluye

Anticorrosivo, Pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

8,11 Suministro e Instalación de Correas en perfil en tipo C -205*80*2.5 Incluye Anticorrosivo y

Pintura

8,12 Pórticos en acero estructural (TUBO 80*40*3.00 ; TUBO DE 80*40*2.00; TUBO DE

100*40*2.5; 60*40*3.00; ANGULO 2L 3*1/4") Incluye Anticorrosivo y Pintura

8,13 Suministro e Instalación de Contravientos en Acero Estructural Incluye Anticorrosivo y Pintura

8,14 Suministro e Instalación de Templetes en Acero Estructural incluye Anticorrosivo y Pintura

8,15 Cubierta en Teja Termo acústica Incluye Tornillos Auto perforantes y todo lo necesario para su


8,16 Suministro E Instalación De Canal Metálico Cal 18 D= 1,10 M Y Todo Lo Necesario Para Su

Correcto Funcionamiento.

8,17 Bajante A. LL. 4" PVC, incl. Accesorios

8,18 Demarcación De Cancha De Juego En Pintura Tráfico Con Medidas Reglamentarias De

Cancha Múltiple.

SUBTOTAL CAPITULO

9 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS

9,1

Suministro e instalación de tubería Ø 1-1/2" RDE 21 unión mecánica, Incluye: arreglo del fondo



9,2




9,3




9,4 Instalación Acometida de 1-1/2". Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micro medidor y todo lo

relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO



9,6 Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. Accesorios.

9,7

Suministro e instalación de tubería 200mm de pared estructural y sello hermético. Incl.

Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de

material orgánico) hasta cota clave.

9,8




9,9

Suministro e instalación de macromedidor para tubo 1-1/2" con acoples incl. Cajilla en concreto

de 3.000 psi e=0,08m 4 acero A-60 3/8" en ambos sentidos, marco y contramarco en angulo

1 1/4" * 1/8, esmaltado

9,10 Suministro e instalación de acometida para servicio de gas incl. Conexión a red, cajilla,

medidor, acoples, murete en ladrillo prensado.

9,11 Red distribución para gas en 3/4 en tubería flexible polipropileno, incl. Accesorios, acoples

9,12 Red interna para gas en 1/2 en tubería flexible polipropileno incl. Accesorios, acoples

SUBTOTAL CAPITULO

10 CAFETERIA Y BAÑOS PLAZOLETA

10,1 Localización y replanteo M2

10,2 Explanación corte extendida. Incl. Retiro M2

10,3 Excavación manual a todo Factor, Incluye retiro material. M3

10,4 Concreto ciclópeo cimentación 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 psi M3

10,5 Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3

10,7 Placa mesón en concerto 3000 psi acabado en granito pulido e=.07m ML

10,8 Suministro e Instalación de Muro En Bloque Split 0.14 M Abusardado Incl. Mortero 1:4 M2

10,9 Suministro e Instalación de Fachaleta tipo bloque Split Color Ocre M2

75

10,10 Suministro e Instalación de Perfil metálico PHR 4"x1,5" , 1.9mm. Incluye anticorrosivo y pintura ML

10,11 Viga aérea en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3

10,12 Viga canal en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3

10,13 Columnas en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) M3

10,14 Acero de refuerzo de 60000 PSI (Fy=4200 Kg/cm2) Kg


Limpiador Y Soldadura ML

10,16 Suministro e Instalación De Rejilla De Piso Para Baño UN

10,17


impermeabilizada, cañuela incl. Tapa con 4 hierros de 1/2", concreto 3000 psi y angulo 1/8" *


UN

10,18 Suministro e Instalación de Registro de paso directo 1" Incluye Todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. UN

10,19 Suministro e Instalación de Registro de paso directo 3/4" Incluye Todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento. UN

10,20 Suministro e Instalación de Llave Terminal de ½". Incluye Todo lo necesario para su correcto

Funcionamiento. UN

10,21 Suministro e Instalación de Acometida General de 1/2" Incl. Codo, Válvula, cheque y todo lo

necesario para su Correcto Funcionamiento UN


para su correcto funcionamiento. UN

10,23 Tubería presión PVC de 3/4" ML

10,24 Bajante A. LL. 4" PVC, incl. Accesorios ML

10,25 Suministro e Instalación de Tanque plástico de 1000 litros, Incluye accesorios y todo lo

necesario para su correcto funcionamiento. UND

10,26 Estructura metálica alero remate en platina de 3/16 * 2" con perforación según diseño m2

10,27 Suministro e Instalación Correa en perfil Cold Rolled 4"*1-1/2" Cal 20. Anticorrosivo y anclaje a

Viga o Columna Incluye ML

10,28 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 M2

10,29 Enchape de pared 0.20x0.25 M2

10,30 Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla M2

10,31 Suministro e Instalación de Ventana tipo Luceta metálica cal 18 y tubo cuadrado 1". M2

10,32

Carpintería Metálica Cal. 20 Para Puertas Lamina Llena Incl. Anticorrosivo, Pintura, Chapa

Yale, Pasador, Candado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Puerta en lamina

cold rolled galv.cal 18 con marco metálico 2,20x.85

M2

10,33 Suministro e instalación de Divisiones en carpintería Metálica Cal 18 para baños y todo lo

necesario para su correcto funcionamiento. M2

10,34 Pañete impermeabilizado muros 1:4 M2

10,35 Estuco y pintura vinilo muros M2

10,36 Pintura vinilo muros M2

10,37 Pintura coraza exterior M2


Accesorios Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UND


todo lo necesario para su correcto funcionamiento. UND

10,40 Suministro e Instalación de Orinal Institucional, Incl.: Accesorios y todo lo necesario para su

correcto Funcionamiento UND

10,41 Suministro e Instalación de Espejos de 3mm para Baños, Incluye accesorios y todo lo

necesario para su Instalación. M2

10,42 Suministro e instalación de lavaplatos en Acero Inoxidable, Incluye Grifería Monocontrol,

Accesorios y todo lo necesario para su correcto Funcionamiento UND

10,43 Suministro e instalación de estufa a gas de empotrar UND

10,44 Juego de incrustaciones en barras para batería de baños de Discapacitados UND

10,45 Teja arquitectónica incluye tornillo autoperforante y toda lo necesario para su instalación M2

SUBTOTAL CAPITULO

76

11 ADECUACIÓN PISCINA

11,1 Recuperación y Adecuación general de la Piscinas y zonas de vestier y accesos. Incluye: todo

lo necesario para su correcto Funcionamiento.

SUBTOTAL CAPITULO

12 INSTALACIONES ELECTRICAS - Ver Presupuesto anexo

VALOR COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS OBRA CIVIL

Firma proponente o Representante legal ________________________________

OBJETO: CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA MIRADOR ...€¦ · 1 proyecto - pliego de...

Documents

Transcript of OBJETO: CONSTRUCCIÓN FASE I - PARQUE BIBLIOTECA MIRADOR ...€¦ · 1 proyecto - pliego de...