NAROCILA/2019/G… · Web viewO pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema...

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Predmet javnega naročila:

GOI DELA PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI – PRENOVA SANITARIJ IN KOPALNIC V PRITLIČJU IN 1. NADSTROPJU STAVBE L

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 495280 IDRIJA

Št.: 462-00001/2019Datum: 22.8.2019

POVABILO PONUDNIKOM K ODDAJI PONUDBE

1. POVABILO

Na podlagi Zakona o javnem naročanju – (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v elektronski obliki v skladu s 47. členom ZJN-3.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je: GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti, ter se ne more prijaviti za izvajanje posameznih del iz predmetnega javnega naročila.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti.

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo na pogajanja vabil samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil, vendar vrednosti njihovih ponudb presegajo naročnikova zagotovljena sredstva.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN. Za roke morebitnih nadaljnjih pogajanj bo naročnik ponudnika k nadaljevanju pogajanj povabil s povabilom preko istega informacijskega sistema. Naročnik lahko izvede pogajanja tako, da se pogaja z vsemi ponudniki istočasno ali z vsakim posebej. V zadnjem krogu pogajanj bo naročnik vse ponudnike, ki so bili vabljeni k pogajanjem (ne glede na udeležbo na pogajanjih), povabil k oddaji končne ponudbe preko istega informacijskega sistema.

Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja oziroma ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo, v informacijskem sistemu e-JN predloženo ponudbo.

Naročnik se bo pogajal o ceni.

1

Naročnik bo, na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12654, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIK (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si,V skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudb izkaže voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v dokumentaciji naročila, razen, če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje dne 10.10 do 12:00 ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 dne 10.10.2019 ob 13:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2

https://ejn.gov.si/eJN2

https://ejn.gov.si/

https://ejn.gov.si/

https://ejn.gov.si/

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko gospodarski subjekti dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu https://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila.

7.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo za oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in pripravo ponudbe, poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacijo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dne 04.10.2019 do 14:00 ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Prav tako se naročnik ne bo odzival na komentarje.

7.3 Zeleno javno naročanje

Ponudnik mora dela, navedena v Predračunu – opisu del in materiala ter tehničnih specifikacijah, izvesti tako, da bo pri izvedbi del upošteval naročnikove zahteve za dosego ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l., RS št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba), kot izhaja iz obrazca »Zahteve za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.«

7.4 Ogled lokacije

Pred oddajo ponudbe naročnik ponudnikom omogoča ogled lokacije, ki je zgolj informativne narave (neobvezen) in ni pogoj za predložitev ponudbe.

Potencialni ponudnik, v primeru interesa za ogled lokacije, pošlje zahtevo za ogled preko vprašanj na portalu javnih naročil, najpozneje pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu. Naročnik bo, v primeru izkazanega interesa, na portalu javnih naročil v doglednem času objavil podatke o organiziranju ogleda.

8. SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe 2. Tehnične specifikacije,3. Obrazec »Zahteve za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju«,4. Obrazec »Ponudba « (OBR-1),5. Obrazec »Predračun – rekapitulacija« (OBR-2),6. Obrazec »Predračun -opis del, materiala in opreme« (OBR-3), iz popisa, ki je del

projektne dokumentacije7. Obrazec »Izjava za ponudnika« (OBR-4),8. Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi« (OBR-5),9. Obrazec »Referenčni posli« (OBR-6),10. Obrazec »Seznam ključnega strokovnega kadra« (OBR-6/1),

3

https://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila

11. Obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila)« (OBR-7),

12. Soglasje za pridobitev potrdil iz kazenske evidence (OBR-8 in OBR-8/1)13. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9),14. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-10),15. Vzorec pogodbe (OBR-11);16. Sporazum o skupnih ukrepih (OBR-12).

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz gospodarskega subjekta v zvezi s točkami 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 in 9.1.4 teh navodil, sprejel izpolnjen obrazec Izjava za ponudnika in ostale izjave, ki so zahtevane pri posamezni točki. V primeru, da ponudnik prijavi podizvajalca ali se sklicuje na zmogljivost drugega, je potrebno predložiti v ponudbi tudi dokazilo »Izjava za druge gospodarske subjekte«.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe, od ponudnika zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev, oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudbe.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteva, da predloži novejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil ter kot dokaz izpolnjevanja pogojev iz točk 9.1.2, 9.1.3 in 9.1.4 teh navodil. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente in do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni nič navedeno, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Vsi zahtevani dokumenti morajo vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor ponudnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in 11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil. Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov je potrebno upoštevati še točko 11.3.3 teh navodil.

4

9.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov, in sicer:

9.1.1.1. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 v kateremkoli trenutku med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje, ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma, če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z 9. odstavkom in ob upoštevanju 10. odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

Dokazila: - izpolnjen Obrazec »Izjava ponudnika« (OBR-4) in- izpolnjen Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi« (OBR-5), če

ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

9.1.1.2 Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.



9.1.1.3 Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazila: - izpolnjen Obrazec »Izjava ponudnika« (OBR-4) in- izpolnjen Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi« (OBR-), če


9.1.1.4 Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim

5

časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.



Naročnik bo v skladu z 8. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil ponudnika (gospodarski subjekt, gospodarski subjekt v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v eni od situacij iz točk 9.1.1.1 do vključno 9.1.1.4 teh navodil.

9.1.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (GOI dela), skladno z določili 1. odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), z veljavnostjo za čas trajanja javnega naročila.

Dokazilo: - izpolnjen Obrazec »Izjava ponudnika« (OBR-4)

9.1.3 Tehnična sposobnost

Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o predmetnem naročilu na portalu javnih naročil, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno izvedel vsaj dva referenčna projekta – GOI dela na poslovnih prostorih ali v primerljivih prostorih, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela. Zaključenost projektov pomeni končanje del z uspešno izvedeno primopredajo (tj. s primopredajnim zapisnikom) za referenčni projekt in v omenjeno vrednost niso vključeni morebitni aneksi za dodatna dela, temveč samo osnovna pogodba.

Dokazilo: - izpolnjen Obrazec »Izjava ponudnika« (OBR-4) in Obrazec »Referenčni posli« (OBR-6);Opombe:

- ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik;- naročnik bo preveril verodostojnost izjave pri navedeni kontaktni osebi in vpogled v

original pogodbe;- seštevanje pogodbenih vrednosti za različne posle oz. pogodbe ni dovoljeno.

9.1.4 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo enega vodjo del s področja gradbeništva, ki bo izvajal pogodbene storitve in, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

6

je vpisan v imenik vodij del pri pristojni poklicni zbornici, oziroma, če ni vpisan, izpolnjuje pogoje za vpis v navedeni imenik vodij del (kot vodja zahtevnega objekta), skladno z določili 14. člena GZ in

- je bil kot vodja del oz. odgovorni vodja del v zadnjih osmih letih, šteto od dneva objave obvestila o predmetnem naročilu na portalu javnih naročil, na vsaj enem uspešno zaključenem projektu, v vrednosti (projekta kot celote) najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: - izpolnjen Obrazec »Izjava kadra« (OBR-6/1)Opomba:V primeru, da kader (vodja del s področja gradbeništva ob oddaji ponudbe za predmetno naročilo še ni vpisan v ustrezen imenik vodij del pri pristojni zbornici, kot navedeno zgoraj), mora to biti najkasneje do uvedbe v delo, po sklenjeni pogodbi za predmetno naročilo.Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela.Ponudnik, ki ni vpisan v ustrezen imenik, lahko že v ponudbi predloži potrdilo institucije o izobrazbi.

10. MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost brez DDV, bo izbran ponudnik, ki bo imel najnižjo skupno ponudbeno vrednost za postavko z nazivom »Strojne instalacije« brez DDV v Obrazcu »Predračun – opis del, materiala in opreme«.

Če bo tudi v tem primeru več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost brez DDV, bo naročnik upošteval vrstni red prispelih ponudb, ki bo razviden na javnem odpiranju na portalu e-JN.

11. PONUDBA

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen Obrazec »Ponudba« (OBR-1);2. izpolnjen Obrazec »Predračun – rekapitulacija« (OBR-2); 3. izpolnjen Obrazec »Predračun – opis del, materiala in opreme« (OBR-3) iz popisa,

ki je del projektne dokumentacije;4. izpolnjen Obrazec »Izjava za ponudnika« (OBR-4); 5. izpolnjen Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi« (OBR-5);6. izpolnjen Obrazec »Referenčni posli« (OBR-6);7. izpolnjen Obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (če ponudnik

nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila)« (OBR-7);8. soglasje za pridobitev potrdil iz kazenske evidence (OBR-8 in OBR-8/1);9. izpolnjen obrazec »Vzorec pogodbe« (OBR-11);

7

10. izpolnjen Obrazec »Sporazum o skupnih ukrepih« (OBR-12).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisnikih le-teh.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru gospodarski subjekt naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

11.2 Sestavljanje ponudbe

11.2.1 Obrazec »Predračun – rekapitulacija in Obrazec Predračun – Opis del, materiala in opreme

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenih predračunih, in sicer na največ dve decimalni mesti:

- v Obrazcu »Predračun – rekapitulacija« (Word), (OBR-2) – skupno ponudbeno vrednost z DDV;

- v Obrazcu »Predračun – opis del, materiala in opreme« (Excel), (OBR-3) – ponudbeno vrednost na enoto brez DDV za vsako pozicijo. Skupna vrednost za posamezno postavko (cena/enoto x predvidena količina) v EUR z DDV, seštevek skupnih vrednosti za posamezno postavko v EUR z DDV, ter skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV.

Če ponudnik cene v posamezno postavko ponudbenega predračuna ne vpiše, ali pa vpiše nič (0) EUR, znak /, ali -, ali smiselno enak znak, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.Vsaka opisana pozicija v predračunu/opisu del, materiala in opreme, vsebuje vsa dela, material, opremo in transport za vgrajen oz. montiran material / izdelek.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik dokument »Predračun – rekapitulacija« naloži v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Predračun« (*.pdf obliko datoteke »Predračun – rekapitulacija«, dokument »Predračun – Opis del, materiala in opreme« (*.xls oblika) pa v zavihek »Druge priloge«. Na javnem odpiranju bo odprt dokument »Predračun – rekapitulacija«.

Morebitna razhajanja med podatki v Obrazcu »Predračun – rekapitulacija« (naloženim v razdelek »Predračun« in Obrazcem »Predračun – Opis del, materiala in opreme« (naloženim v razdelek »Drugi dokumenti« se štejejo kot veljavni podatki v »Predračun – Opis del, materiala in opreme«.

8

Naročnik bo štel za brezpredmetne morebitne dodatne dokumente s cenami, ki bi jih dal ponudnik skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenih predračunov, ki ju je predvidel naročnik. Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal skladno z 89. členom ZJN-3.V dokumentaciji javnega naročila je pri posameznih artiklih primeroma navedena blagovna znamka. Ponudnik mora za vse te primere ponuditi artikel, ki je naveden kot primer ali kakovostno in tehnično enakovreden artikel.

11.2.2 Obrazec »Izjava za ponudnika«

Ponudnik v Obrazec »Izjava za ponudnika« (OBR-4) vpiše zahtevane podatke. Obrazec »Izjava za ponudnika« predstavlja uradno izjavo ponudnika, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

S podpisom te izjave ponudnik sprejema tudi vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter prevzema kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in, da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih listin ustrezajo izvirniku.

Ponudnik, ki v sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisano »Izjavo za ponudnika« ali nepodpisano »Izjavo za ponudnika«, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

11.2.3 Drugi dokumenti ponudbe

Ponudnik mora druge dokumente ponudbene dokumentacije, navedene v nadaljevanju tega poglavja, naložiti v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«, so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr.: *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

11.2.3.1 Obrazec »Ponudba«

Ponudnik v Obrazec »Ponudba« (OBR-1) vpiše in izpolni zahtevane podatke na način, kot je to določeno v obrazcu.

Ponudnik v točki 2.3 vpiše zahtevane podatke o gospodarskem subjektu, v primeru udeležbe podizvajalcev in/ali v primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, s katerimi izpolnjuje kadrovski in/ali tehnični pogoj.

V točki 4. ponudnik vpiše zahtevane podatke glede tehnične sposobnosti (polje »naziv izvajalca« ponudnik izpolni v primeru, če izvajalec referenčnega posla ni bil ponudnik sam,

9

temveč za izpolnitev tehnične sposobnosti uporablja zmogljivost drugih gospodarskih subjektov (ponudnik v tem primeru vpiše identične podatke glede navedenega izvajalca, kot v točki 2.3). V točki 5. pa ponudnik vpiše zahtevane podatke glede kadrovske sposobnosti (polje »zaposlitev« ponudnik izpolni v primeru, če kader ni zaposlen pri ponudniku in nastopa v vlogi podizvajalca in/ali v primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru mora ponudnik v tem polju vpisati tudi delež podizvajanja, ki ga bo navedeni kader opravljal (podatki glede navedenega kadra morajo biti identični kot v točki 2.3).

11.2.3.2 Obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila«

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V tem primeru se izpolni obrazec ter ga podpiše odgovorna oseba podizvajalca.

11.2.3.3 Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«

Če ponudnik v svoji ponudbi prijavlja še druge gospodarske subjekte, mora za druge sodelujoče, ki nastopajo v ponudbi, vpisati zahtevane podatke in v razdelek »Izjava – drugi sodelujoči« naložiti izpolnjeno izjavo za vsak prijavljen gospodarski subjekt (fizično ali pravno osebo) posebej.

11.3 Druga določila za pripravo ponudbe

11.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1.1 navodil. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično (Obrazec »Izjava ponudnika«).

Pogoje, določene v točkah 9.1.3 in 9.1.4 (tehnična in kadrovska sposobnost), lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, morajo podati vsi ponudniki v skupni ponudbi. Pogoj pod točko 9.1.2 teh navodil pa mora izpolnjevati vsak ponudnik, ki bo v tem naročilu nastopal kot izvajalec gradbenih del. V primeru, da bo ponudnik v tem naročilu opravljal samo zaključna gradbena dela, mu tega pogoja ni potrebno izpolnjevati. Dokazila, ki se nanašajo na dokazovanje tega pogoja, predloži vsak posamezni ponudnik v skupni ponudbi, ki bo v tem naročilu izvajal gradbena dela.

Če skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročila izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da katerikoli izmed ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja, glede na storjena ali neizvedena dejanja, ni v enem izmed položajev iz točke 9.1.1 teh navodil. Če katerikoli izmed skupnih ponudnikov ne bo v položaju iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z 9., 10. in 11. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Obrazec »Ponudba« podajo skupaj vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi (en obrazec) in navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. V informacijskem sistemu e-JN mora ponudnik označiti, da gre za skupno ponudbo, ter navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

10

Ob morebitnih razhajanjih med navedbami, bo naročnik štel za pravilne podatke tiste, ki bodo vpisani v Obrazec »Ponudba«.

Obrazec »Predračun – rekapitulacija« in »Predračun – opis del, materiala in opreme« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj – po en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno določene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.3.2 Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v Obrazcu »Ponudba« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. V informacijskem sistemu e-JN mora označiti, da gre za ponudbo s podizvajalci in navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, oziroma ne bo izpolnjeval pogojev iz točk 9.1.1 navodil, bo naročnik zavrnil podizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«.

Če bo podizvajalec opravljal dela, navedena v predračunu, v več kot 60 % (šestdesetih odstotkih) od celotne vrednosti naročila, mora tudi podizvajalec, poleg ponudnika, izpolnjevati pogoj iz točke 9.1.3 teh navodil (tehnična sposobnost).

Pogoj pod točko 9.1.2 teh navodil pa mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo v tem naročilu nastopal kot izvajalec gradbenih del.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora predložiti podizvajalec (npr. Obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte«).

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3, so obvezna samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku 94. člena ZJN-3, sicer se upošteva šesti odstavek tega člena.

Če ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporablja zmogljivosti podizvajalca, je poleg zahtev iz te točke potrebno upoštevati še naslednjo točko navodil (11.3.3).

11

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehničnih in kadrovskih pogojev za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov (ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti) samo, če bodo le-ti izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Ponudnik, ki bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva (npr. s predložitvijo zagotovil teh subjektov) za ta namen – pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

Gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, lahko namesto ponudnika izpolnjuje tehnično sposobnost iz točke 9.1.3 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot izvajalec teh storitev v 70 % (sedemdesetih odstotkih) ali več.

Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z 2. odstavkom 81. člena ZJN-3. Ponudnik mora v ponudbi za te subjekte predložiti tudi njihove izpolnjene obrazce »Izjave za druge gospodarske subjekte«. Naročnik bo zavrnil te subjekte, če bodo pri njih obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil.

11.3.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

11.3.5 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik, ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema so certifikati, prospekti, katalogi in tehnični listi, ki so lahko v angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

1.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do vključno 31.1.2020.

Naročnik lahko v izjemnih okoliščinah zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudbe za določeno časovno obdobje.

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi za oddajo naročila, na način, predpisan v ZJN-3.

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

12

Naročnik lahko, skladno z določili 8. odstavka 90. člena ZJN-3, po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe, odstopi od izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali če zanj nima zagotovljenih sredstev, ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja, ali če bi nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti, ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je, ali bi, iz zgornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku.

14. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – UPB, v nadaljnjem besedilu: ZInPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se, glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, razen če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen ZInPK, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim gospodarskim subjektom. Enako velja za podizvajalca, če bo ta izvedel del predmeta pogodbe v vrednosti več kot desettisoč (10.000,00) EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik bo moral na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti pred škodo, na podlagi prve alineje 14. člena GZ.

Z oddanim obrazcem »Izjava za ponudnika« ponudnik potrjuje, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, če bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo ali prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

13

15. FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložiti finančno zavarovanje (v nadaljevanju zavarovanje). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Naročnik izrecno opozarja gospodarske subjekte, da mora biti izjava brezpogojna. Če izda banka ali zavarovalnica garancijo z izjavo kot npr., da bo izdala garancijo v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, ki jo bo naročnik štel za neustrezno.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

16. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/ 11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 60/17), lahko vloži v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI5601100100035882 – Taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Bogdan TušarDIREKTOR

14

ZAHTEVE ZA DOSEGO CILJEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila »GOI pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L«, upoštevati vse zahteve, določene v ponudbene predračunu/opis del, materiala in opreme, ter zahteve za dosego ciljev, kih jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 – ZJN-3; v nadaljevanju: uredba), ter zagotoviti da bodo dela in dobavljena / vgrajena oprema skladna z naslednjimi določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (kjer je to primerno - je predmet tega JN).

Mavčne stenske plošče:

1.

Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti:

100-odstotno reciklirani les/papir ali papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz

zakonito posekanih gozdov.

2.Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče, kar se izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za razžvepljevanje dimnih plinov (RDP).

3.

Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov, pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo:

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0.

Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0.

4. Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot:

rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);

15

strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362),

akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300),

kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412). I

Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);

mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341); strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F,

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362);

akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);

kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).

5.Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na način, ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi.

Stranišča na splakovanje in pisoarji:

1.Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

2.

Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na tlak vode.

Za opremo s senzorjem:

Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.

3. Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme

16

presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet

ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.

4.

Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj. .

5.

Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.

Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča

Število Naslov

EN 14055 Splakovalniki za WC in pisoarje

EN 12541 Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev –

Samozaporni PN10

EN 15091 Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje

sanitarnih armatur

6.Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN 997.

7.Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka.

Nakup opreme za pisoarje z učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)

1.Nominalni volumen splakovanja opreme za pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati dva l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

2. Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. Pisoarji morajo omogočati uporabo krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo imeti nameščen krmilnik splakovanja na

17

zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.

3.

Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati dva l/splakovanje.

4.

Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 2. Zahteve za merjenje nominalnega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 2 so izvzete iz te okoljske zahteve.

Preglednica 2. Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema pisoarja

Število Naslov

EN 14055 Splakovalniki za WC in pisoarje

EN 12541Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10

EN 15091Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur

5.Učinkovitost splakovanja pisoarnih kompletov in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13407.

6.Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo biti skladni z zahtevami iz Dodatka 2 k Sklepu Komisije (2013/641/EU).

7.

Za opremo za pisoarje na splakovanje velja za popravila ali zamenjavo vsaj petletna garancija. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.

8.

Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine. Poleg tega mora ponudnik navesti navodila o sistemu vzdrževanja za pisoarje brez vodnega splakovanja, vključno s časovnim načrtom za zamenjavo kartuše, če je to potrebno, in predložiti seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja za te izdelke.

9. embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:

18

– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi celotni volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za pisoarje in splakovalne sisteme za pisoarje, ki se dajo na trg posebej, s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo;

– napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;

– informacijami o celotnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;

– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno z navodili za vzdrževanje in uporabo, s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;

– informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.

Grelniki vode:

1. Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za:

grelnik 3 X S: ηwh ≥ 35; grelnik vode XXS: ηwh ≥ 35; grelnik vode XS: ηwh ≥ 38; grelnik vode S: ηwh ≥ 38; grelnik vode M: ηwh ≥ 65; grelnik vode L: ηwh ≥ 75; grelnik vode: ηwh ≥ 80; grelnik vode XXL: ηwh ≥ 85.

Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 90, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko

19

energijsko učinkovitost ηs ≥ 115, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) S ≥ 8,5 + 4,25 x V0,4, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti B ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Sanitarne armature:

1.

Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti:

Podskupina izdelka Pretok vode [l/min]

Kuhinjske pipe brez omejevalnika pretoka 6,0

z omejevalnikom pretoka 8,0

Kopalniške pipe brez omejevalnika pretoka 6,0

z omejevalnikom pretoka 8,0

Pršne glave ali prhe 8,0

2.

Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti:

Podskupina izdelka Pretok vode [l/min]

Kopalniške pipe 2,0

Pršne glave ali prhe 4,5

Električne prhe in nizkotlačne prhe 3,0

3.

Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki omogoča uravnavanje temperature, pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od naslednjih možnosti:

sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode; sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje; sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem

položaju.

Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se:

20

izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma

nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka).

Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitev časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.

4.

Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da ne ogrožajo zdravja.

5.Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata) morajo biti v skladu s standardom EN 248.

6.Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja.

Električne sijalke:

1.

Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.

Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.

Svetilke:

1.Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v prejšnji točki tega dokumenta.

21

Zasnova razsvetljave v notranjih prostorih:

1.

Kadar se razsvetljava namesti v posameznem prostoru ali delu stavbe, največja moč razsvetljave, porabljena v prostoru in deljena s skupno površino tal in njegovo osvetlitvijo v enotah 100 luksov, ne sme preseči vrednosti, navedenih v preglednici.

Vrsta prostora Gostota moči razsvetljave (W/m2 )

Umivalnice, stranišča, kopalnice 5

2.

Za razsvetljavo v redko uporabljanih prostorih mora sistem razsvetljave zagotavljati nadzor s senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, ko se prostor izprazni, razen če bi to ogrozilo varnost ali varovanje. Razsvetljava v prostorih, ki so nezasedeni ponoči ali ob koncu tedna in v katerih se lahko pomotoma pusti vključena razsvetljava, mora biti opremljena s časovnimi stikali ali senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, kadar je prostor ponoči ali ob koncu tedna nezaseden. V prostorih s stranskimi okni se zagotavlja nadzor razsvetljave v vrstah, ki so vzporedne oknom, tako da se lahko razsvetljava v vrstah bližje oknom ločeno izklopi. Razsvetljava v pisarnah, konferenčnih dvoranah, šolskih razredih in laboratorijih mora omogočati nadzor uporabnikom, ki uporabljajo dostopna stikala na primernih lokacijah. V območjih s komunikacijskimi potmi in sprejemnih območjih z dnevno svetlobo mora biti zagotovljen nadzor razsvetljave s samodejnim krmilnim sistemom, povezanim z dnevno svetlobo (ki izklaplja ali zatemnjuje).

Namestitev razsvetljave v notranjih prostorih:

1.

Namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave morajo opraviti osebe, ki imajo vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave oziroma ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih ali gradbenih storitev ali so članice strokovnega organa s področja razsvetljave.

Ponudnik mora v ponudbi (ponudbeni dokumentaciji) za izpolnjevanja zahtev iz uredbe, priložiti podpisan in izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«. Najkasneje v roku petnajst (15) dni od obojestranskega podpisa pogodbe za predmetno naročilo pa predložiti naročniku vsa dokazila za izpolnjevanje zahtev, ki jih je določil naročnik v skladu z uredbo za predmet te pogodbe.

Za podrobnejše informacije si lahko ogledate Primere okoljskih zahtev in meril za posamezne predmete, objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn

P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

22

P10 sanitarne armature

P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

P12 stenske plošče

P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

OBR-1PONUDBA

1. ŠT.: _______________ Z DNE: _______________

V zvezi z javnim naročilom: »GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« v ponudbi nastopamo kot

(ustrezno obkrožiti):1. ponudnik 2. vodilni partner 3. partner 4. podizvajalec

V skladu s Priporočili Komisije št. 2003/361/EC, izpolnjujemo kriterije za mikro, majhno oziroma srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) (ustrezno obkrožiti):

- smo MSP- nismo MSP

2. POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

2.1 Osnovni podatki o gospodarskem subjektu:Popoln naziv ponudnika:

23

Naslov ponudnika:

Matična številka:ID za DDV:Številka transakcijskega računa (IBAN):Kontaktna oseba:E-pošta kontaktne osebe:Telefon kontaktne osebe:Pooblaščena oseba oz. zakoniti zastopnik(i) za podpis ponudbe in pogodbe

2.2 Osebe, ki so člani/ce upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:Zap. št. Ime in priimek osebe Funkcija1.2.3.4.

2.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oz. kolektivni podpisniki:

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika1.2.3.4.

3. SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu: GOI pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« bomo sodelovali z naslednjimi gospodarskimi subjekti:

Zap. št. Naziv gospodarskega subjekta1.2.3.4.

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE*

24

3.1 Podatki o gospodarskem subjektu:Popoln naziv gospodarskega subjekta:Naslov gospodarskega subjekta:Matična številka:ID za DDV:Številka transakcijskega računa (IBAN):Kontaktna oseba:E-pošta kontaktne osebe:Telefon kontaktne osebe:


3.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oz. kolektivni podpisniki:

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika1.2.3.4.

*Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.

4. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu: GOI pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št. Popoln naziv in naslov podizvajalca1.2.3.4.

4.1 Podatki o gospodarskem subjektu (ponudnik izpolni to točko v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja):

25

Popoln naziv gospodarskega subjekta:Naslov gospodarskega subjekta:Matična številka:ID za DDV:Številka transakcijskega računa (IBAN):Kontaktna oseba:E-pošta kontaktne osebe:Telefon kontaktne osebe:Oseba, pooblaščena za zastopanje:


4.3 Podatki o delu prevzetega javnega naročila – izpolniti le, ko gospodarski subjekt nastopa kot eden izmed partnerjev v skupni ponudbi ali kot podizvajalec:

Opis dela naročila – vrsto posla, ki jo v zvezi s predmetnim naročilom prevzema gospodarski subjekt:Predmet izvedbe:Rok izvedbe:Vrednost prevzetega dela naročila v EUR brez DDV ____________________

EUR

Odstotek prevzetih del glede na celoten obseg del za predmetno javno naročilo: __________%

26

OBR-2PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA _____________ EUR brez DDV

B. OBRTNIŠKA DELA _____________ EUR brez DDV

C. ELEKTROINSTALACIJE ____________ EUR brez DDV

D. STROJNE INSTALACIJE ____________ EUR brez DDV

---------------------------------------------------------------------------------------------S K U PA J VREDNOST ______________ EUR brez DDV

+ DAVEK ________ (%) ______________ EUR

27

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ______________ EUR z DDV

Z besedo _______________________________________________________ (z DDV)

28

OBR-3

PREDRAČUN – OPISI DEL, MATERIALA IN OPREME INPROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenih predračunih, na največ dve decimalni mesti (glej točko 11.2.1 – »Sestavljanje ponudbe«).

Za celoten razpisani predmet javnega naročila nudimo izvedbo po enotnih pogodbenih cenah za posamezno vrsto del na podlagi, s strani nadzora, potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer in skladno z razpisnimi pogoji.

Celotna projektna dokumentacija PZI (načrti in popisi) je objavljena v elektronski obliki skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika.

Projektna dokumentacija PZI obsega:

- Projekt Prenove sanitarij, tuša in kopalnice v pritličju in 1. nadstropju v stavbi L (PZI): ATELJE - ARHITEKT d.o.o., Tacenska cesta 123a, Ljubljana;

- Načrt elektroinstalacij in opreme, PZI: PRO-ELEKT d.o.o., Podmilščakova 57a, Ljubljana

29

OBR-4IZJAVA ZA PONUDNIKA

Naziv gospodarskega subjekta: _______________________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: _________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. da sprejemamo vse pogoje in druge zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, katerega predmet so »GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L«;

2. da naša ponudba izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih specifikacij (projektne dokumentacije) in Predračuna – opis del, materiala in opreme;

3. da predmet, ki ga ponujamo, izpolnjuje vse zahteve naročnika za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 51/17; v nadaljevanju Uredba);

4. da bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev le-teh, oziroma podatkov, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev, oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

5. da so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi resnični in, da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter, da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

6. da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe, ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3;

7. da na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma, vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več;

8. da imamo na dan oddaje ponudbe, predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe;

9. da naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

10. da naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države, ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

11. da izpolnjujemo zahtevane pogoje, določene v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v predmetnem javnem naročilu;

30

12. da bomo naročniku na njegov poziv, v roku petih (5) dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe, v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu;

13. da bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce, v kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višji od 10.000 EUR brez DDV;

14. da imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (GOI dela), skladno z določili 1. odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);

15. da bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmeta tega naročila predložili naročniku, pred podpisom pogodbe, na njegov poziv, kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, na podlagi prve alineje 14. člena GZ;

16. da bomo ob morebitni izbiri za izvedbo tega javnega naročila v 15 dneh od obojestranskega podpisa pogodbe, posredovali naročniku tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve in da je izvajalec izpolnil zahteve za dosego ciljev iz Uredbe, določene v dokumentaciji za to javno naročilo.

31

OBR-5

IZJAVA ZA DRUGE GOSPODARSKE SUBJEKTE V PONUDBI

Naziv gospodarskega subjekta: _______________________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: _________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe, ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma, vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več;

- da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- da naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- da pri naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države, ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe:_____________________ __________________________

Žig

__________________________

32

Podpis odgovorne osebe

OBR-6REFERENČNI POSLI

Javno naročilo: GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L«

Št. javnega naročila: 462-00001/2019 (k točki 9.1.3 Navodil gospodarskim subjektom)

*Naziv referenčnega naročnika:

Vpiše se št. pogodbe, naročilnice, druge pravne podlage in datum sklenitve:

Kratek opis in vrednost projekta v EUR brez DDV:

Izvajalec referenčnega posla:

Datum začetka in končanja posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto posla):

Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu:

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco

Ime in priimek:

E-pošta:

Telefon:

Izvajalec (vpiše se naziv izvajalca, v primeru, če izvajalec ni bil ponudnik):

* kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, kateremu so bila GOI dela opravljena.

33

Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo (tabelo ustrezno prekopira glede na število referenc (zahtevani sta dve (2)).

OBR-6/1SEZNAM KLJUČNEGA STROKOVNEGA KADRA

(izpolni ponudnik)

PONUDNIK ______________________________________________________ ,

Odgovorni vodja pogodbenih del: ___________________________, zaposlen ______________________________ (ponudnik izpolni v primeru, če kader ni zaposlen pri ponudniku)

Odgovorni vodja del mora izpolnjevati naslednje POGOJE:

imeti višjo strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri; izpolnjevati pogoje skladno z določili 14. člena GZ; biti član in vpisan v imenik pri pristojni poklicni zbornici.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

Odgovorni vodja del mora izpolnjevati naslednje POGOJE (če kader ni vpisan v pristojni poklicnih zbornici):

- smer in stopnja strokovne izobrazbe: ___________________________

Odgovorni vodja del:

Ime in priimek: ____________________________________,Državljanstvo: __________________________,Zaposlen pri: _______________________________________,Delovne izkušnje -v letih, (skupno),: _________ pri ponudniku___________, na razpisanem področju __________________________ .Izobrazba: ________________________.

Kot ponudnik izjavljamo, - da je imenovani kader v zadnjih osmih letih, šteto od dneva objave obvestila o

predmetnem naročilu na portalu javnih naročil, kot vodja del oz. odgovorni vodja del, na vsaj enem uspešno zaključenem referenčnem projektu, v vrednosti (projekta kot celote) najmanj 50.000,00 EUR brez DDV ___________________________________ (vpiše se referenčni naročnik), na podlagi

34

pogodbe _________________________(vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage), sklenjene dne ___________ (vpiše se datum sklenitve pogodbe).

To navedbo je mogoče preveriti pri osebi referenčnega naročnika ___________________ , na telefonski številki ______________ in elektronskem naslovu ____________________ .

OBR-7

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca:

____________________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca:

____________________________________________________________________

S podpisom te izjave zahtevamo, da naročnik javnega naročila, katerega predmet je, »GOI, pri

katerih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« namesto ponudnika

_____________________________________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca:

_____________________ _____________________________________

Žig

______________________________Podpis odgovorne osebe podizvajalca

35

OBR-8

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCEZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasjenaročniku, Psihiatrični bolnišnici Idrija , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju- ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da

zapotrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »GOI, prikaterih se upoštevajo okoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1.nadstropju stavbe L«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje injavno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo izkazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj,ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Kraj in datum:___________________________

Pooblastitelj:_______________________________

36

OBR-8/1

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCEZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov

(ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Psihiatrično bolnišnico Idrija , da za potrebe preverjanjaizpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »GOI, pri katerih se upoštevajookoljski vidiki - Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« popostopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor zaizvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, dakot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj,ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:EMŠO:

Ime in priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:Ulica in hišna številka:

Pošta in poštna številka:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

37

Kraj in datum:___________________________

Pooblastitelj:_______________________________

Podpis:_______________________________

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

OBR-9

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za: PSHIATRIČNO BOLNIŠNICO IDRIJA, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija Datum: ______________________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)_____________________________

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA: __________ (vpiše se številka garancije)

GARANT: _______________ (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice) v kraju izdaje)

NAROČNIK: ________________________________________________ (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

OSNOVNI POSEL: Pogodba št. ___________, sklenjena na podlagi postopka za javno naročilo z oznako 462-00001/2019, za GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki – Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« z dne _______________(vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK V EUR: ______________ (10% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ______________ (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT* sistemu na naslov _______________ (navede se SWIFT* naslova garanta)

38

KRAJ PREDLOŽITVE: _________________ (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov).

Ne glede na naslov podružnic, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: _____________________ (vpiše se datum veljavnosti garancije).

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ________________________ (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije** na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

*Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

39

OBR-10

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSEKM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za: PSHIATRIČNO BOLNIŠNICO IDRIJA, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija Datum: ______________________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)_____________________________

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA: __________ (vpiše se številka garancije)

GARANT: _______________ (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice) v kraju izdaje)

NAROČNIK: ________________________________________________ (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

OSNOVNI POSEL: Pogodba št. ___________, sklenjena na podlagi postopka za javno naročilo z oznako 462-00001/2019, za »GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki – Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« z dne _______________(vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK V EUR: ______________ (5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ______________ (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT* sistemu na naslov _______________ (navede se SWIFT* naslova garanta)

40

KRAJ PREDLOŽITVE: _________________ (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov).

Ne glede na naslov podružnic, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: _____________________ (vpiše se datum veljavnosti garancije).

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ________________________ (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije** na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

*Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

41

OBR-11VZOREC POGODBE

Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, ki ga zastopa direktor Bogdan Tušar, matična številka: 5053668, ID številka: ID SI73393789in

Izvajalec: ___________________________________ , naslov: ____________________________ , pošta: _______________________ , ki ga zastopa: ____________________________ , matična številka: ______________ , ID številka: ___________________

sklepata naslednjo

POGODBO ŠT. _________ ZA GOI, PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKIVIDIKI – PRENOVA SANITARIJ IN KOPALNIC V PRITLIČJU IN 1. NADSTROPJU STAVBE L«

1. UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:1.1 da je bil na podlagi izvedenega postopka naročil male vrednosti po določilih Zakona o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za izvedbo javnega naročila »GOI, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki – Prenova sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« , ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ______ , pod št. objave ___________ , izbran izvajalec _____________________.

1.2 da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. _________ z dne ___________ in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izvajalca.

2. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2.1 Predmet pogodbe je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki za prenovo sanitarij in kopalnic v pritličju in 1. nadstropju stavbe L« Psihiatrične bolnišnice Idrija.

2.2 Obseg pogodbenih del je opredeljen v PZI projektni dokumentaciji s popisi del, ki sta jo izdelala: - ATELJE - ARHITEKT d.o.o., Tacenska cesta 123a, Ljubljana - Projekt prenove sanitarij, tuša in kopalnice v pritličju in 1. nadstropju v stavbi L (PZI); št.10/2019; junij 2019 in- PRO-ELEKT d.o.o., Podmilščakova 57a, Ljubljana - Načrt elektroinstalacij in opreme, PZI.

3. NAČIN IZVAJANJA POGODBE 42

3.1 Pogodbena dela se izvajajo po navedeni projektni dokumentaciji (PZI), enako tudi vsa nepredvidena in nujno potrebna dodatna dela ter manj dela, ne glede na njihovo vrsto in obseg.

3.2 Pogodbena dela se izvajajo tako, da se upošteva okoljske, zdravstvene in higienske zahteve, še posebej pa tiste, ki se nanašajo na: vplive na okolje (zrak, vodo, tla); izvajanje del z gradbenimi stroji, ki ustrezajo predpisom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem; trajnostne zahteve glede izbora gradbenih materialov, energetske učinkovitosti.

3.3 Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, da :

- pred pričetkom del opozori naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteva dodatna navodila;- izdela in izroči naročniku v dveh (2) izvodih varnostni načrt z organizacijo gradbišča in navodili koordinatorja za varnost in zdravje pri delu Bureau Veritas d.o.o., Ljubljana ter nadzornika, ki ga določi investitor;- izdela in izroči naročniku v treh (3) izvodih PID (Projekt izvedenih del) za ureditev obstoječega parkirišča kot dopolnjen PZI – čistopis, v obliki projektnih map; - izvede tudi vsa občasna in začasna in tudi vsa morebitna druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, določenega v točki 3.1, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so, ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in tehničnih specifikacijah;- na svoje stroške zagotovi primerno embalažo in transport, ter zaščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi poškodbami in odgovarja za varno delo vse do zapisniške primopredaje pogodbenega blaga, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;- pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, dokazila o skladnosti, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenega blaga, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine, vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano pogodbeno blago in opremo. Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le teh v dogovorjenih rokih v tej pogodbi;- upošteva navodila naročnikove nadzorne osebe;- sodeluje in koordinira dela z ostalimi izvajalci in dobavitelji opreme na gradbišču;- izdela in preda dokazila o zanesljivosti objekta za pogodbeni obseg del;- ravna v skladu s sprejetim Sporazumom o skupnih ukrepih.

3.4 Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, da izvede vse transportne in druge pomožne storitve, ter dobavi vse materiale, opremo in proizvode, potrebne za izvedbo pogodbenih del, kot tudi prevzame vsa zavarovanja, odgovornost za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe.

3.5 Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, da pridobi in izroči vse potrjene listine oziroma potrebna soglasja, mnenja, ekspertize, garancijske listine in druge listine, ki se nanašajo na objekt, oziroma dele objekta, vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, ki so predmet te pogodbe.

3.6 Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene so tudi naslednja opravila, določena s predpisi o graditvi objektov: pripraviti gradbišče skladno s predpisi za varnost in zdravje pri delu ter drugimi predpisi, ki urejajo ureditev gradbišča, dopolniti z varnostnim načrtom obstoječe ureditve gradbišča, upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki ga je imenoval naročnik, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, voditi gradbeni dnevnik, v skladu s splošnimi pogoji tudi knjigo obračunskih izmer, izdelati PID, zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešno primopredajo izvedenih del ter izvedbo tehničnega pregleda.

43

4. ROKI ZA IZVEDBO

4.1 Rok izvedbe vseh del po pogodbi in predaje vse potrebne (zahtevane) dokumentacije je (izpolni ponudnik) _______ dni (največ 90 koledarskih dni) od uvedbe izvajalca v delo.

4.2 Pred sprejemom terminskega plana se obvezno uskladi potek del z pooblaščenim nadzornikom naročnika, s skrbnikom pogodbe naročnika in s strokovnim osebjem naročnika. Potek del se mora prilagoditi uporabniku glede na naravo dela in tehnologiji dela s strani izvajalca.

4.3 Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik uvede izvajalca v delo najkasneje v petih (5) dneh po podpisu pogodbe.4.4 Za dokončanje pogodbenih del se smatra dan, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:- uspešno opravljen kakovostni in količinski pregled nad izvedbo pogodbenih del, - odprava vseh pomanjkljivosti s kakovostnega pregleda,- predana vsa zahtevana projektna in dokazna dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,- uporabniku predana dokumentacija (PID, garancijske listine idr. skladno z razpisno dokumentacijo,- uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom zadnje faze in celotnega pogodbenega obsega,- opravljen in potrjen dokončni obračun.

4.5 Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenih rokov.

4.6 O primopredaji se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolžan dokončanje del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank natančno ugotovijo:- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in določilom stroke;- datume prevzema del, začetka del in končanja del;- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;- morebitna odprta vprašanja tehnične narave med predstavniki pogodbenih strank;- ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov.

4.7 Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku desetih (10) dni, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki nedokončana dela izvede na izvajalčev račun, oziroma naročnik uveljavlja garancijo za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih del.

4.8 Pogodbeni rok se lahko v dogovoru z naročnikom spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

4.9 V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z rokom veljavnosti, ki ga bo določil naročnik.

5. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

5.1 Za celoten predmet pogodbe, ki obsega vse obveznosti izvajalca, bo naročnik izvajalcu, oziroma podizvajalcem, plačal pogodbeno vrednost za izvedbo naročila, v skupnem znesku ________________ EUR brez DDV, oz. ____________________ EUR z DDV ( z besedo ________________________________________________________/100).

5.2 Pogodbena vrednost vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oziroma dajatvami. Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna ostanejo

44

nespremenjene. V cenah na enoto mere so zajeta in upoštevana tudi vsa pomožna in druga pripravljalna dela.

5.3 Pogodbena vrednost vsebuje tudi stroške vse projektne in dokazne dokumentacije (PID) o izvedbi del vključno s potrebnimi listinami, meritvami, elaborati, garancijami.

5.4 Končni obračun izvedenih del se opravi na osnovi dejansko opravljenih del in enotnih cenah iz predračuna. Dejanske količine vgrajenega materiala in opravljenih del ugotovita pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca na podlagi knjige obračunskih izmer, ki jo je izvajalec dolžan voditi v skladu s predpisi na področju gradbeništva.

5.5 Izvajalec je dolžan izvesti dela v skladu s predloženimi Projekti za izvedbo del in navodili projektanta oziroma pooblaščene osebe naročnika za nadzor. Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana projektna dokumentacija s popisi del in, da je naročnika pred začetkom izvedbe del opozoril na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti, ter v zvezi s tem od njega zahteval ustrezna pisna navodila.

6. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL IN NAČIN PLAČILA

6.1 Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računov oz. začasnih in končne situacije. Pri izstavitvi računov oz. situacij se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec bo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil.

6.2 Izvajalec bo začasne situacije dostavil naročniku najkasneje do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec, končno obračunsko situacijo pa najkasneje v tridesetih (30) dneh po končanju del. Rok za plačilo situacije prične teči z dnem, ko je situacija potrjena s strani naročnika in izvajalca. Situacije je potrebno dostavljati na naslov naročnika (Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija). Kot merodajen datum za prejem situacije se upošteva da prejema situacije na naslov naročnika.

6.3 Naročnik oz. njegov nadzorni organ situacijo pregledata in jo potrdita v petih (5) delovnih dneh po prejemu. Če se naročnik oz. njegov nadzorni organi ne strinjata z določenimi postavkami v situaciji, potrdita nesporni delež, sporne postavke pa pismeno obrazložita izvajalcu. Morebitne sporne postavke razčistita izvajalec in naročnik do izdaje naslednje situacije.

6.4 Če naročnik oz. njegov nadzorni organ ne pregledata in potrdita mesečne situacije v navedenem roku in ne ugovarjata, se šteje, da je situacija potrjena brez pripomb.

6.5 Kumulativne vrednosti začasnih mesečnih situacij se izstavljajo največ do 90% vrednosti pogodbenih del. Končna situacija mora znašati najmanj 10% pogodbene vrednosti in se lahko izda po uspešno opravljeni primopredaji izvedenih del naročniku, odpravljenih vseh pomanjkljivosti, zapisanih v zapisniku o primopredaji del in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

6.6 Naročnik oz. njegov nadzorni organ pregledata končno situacijo v roku petih (5) delovnih dni od datuma dospetja na naslov naročnika. Če se naročnik oz. njegov nadzorni organ ne strinjata z določenimi postavkami v končni situaciji, potrdita nesporni delež, morebitne sporne postavke pa pismeno razčistita izvajalec in naročnik najkasneje v roku petih (5) dni od predložitve naročniku.

6.7 V primeru, da bo izvajalec zamudil z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od računa s končno situacijo odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko. Končni situaciji mora biti priložen spisek in potrjeni račun (situacije) vseh podizvajalcev.

6.8 Naročnik bo potrjene zneske mesečnih začasnih situacij in končne situacije plačeval v roku 30 (trideset) dni od končnega roka za potrditev situacij na transakcijski račun izvajalca:

45

- št. računa _______________________________________________ ,- banka __________________________________________________oziroma na transakcijske račune podizvajalcev skladno z ZJN-3:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.9 Sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena v proračunu (finančnem načrtu) Psihiatrične bolnišnice Idrija na kontu 980000 Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju.

6.10 Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

7. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Obveznosti naročnika so:- ob uvedbi v delo izvajalcu predložiti projektno dokumentacijo in ostale podatke in dokumentacijo, potrebno za realizacijo pogodbe,- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane, s strani nadzornika, usklajene spremembe, - zagotoviti finančna sredstva, potrebna za realizacijo predmeta pogodbe,- zagotoviti gradbeni in projektantski nadzor po GZ nad izvajanjem del, - zagotoviti sodelovanje pogodbenega koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

8. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8.1 Obveznosti izvajalca so:- deset (10) dni po podpisu pogodbe z naročnikom uskladiti in mu predložiti časovni načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki),- koordinirati in usklajevati terminski načrt napredovanja del z naročnikom oziroma pooblaščeno osebo naročnika za nadzor gradbeno – obrtniških del,- naročniku predložiti v soglasje podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, - naročniku predložiti načrt o ureditvi gradbišča, ki mora biti usklajen z odgovornim nadzornikom, - urediti gradbišče na način, da ne ogroža varnosti zdravja in varnosti oseb, ki se nahajajo na zdravljenju v bolnišnici, njihovih svojcev in zaposlenih v bolnišnici,- urediti gradbišče in transportne poti skladno z načrtom o ureditvi gradbišča, varnostnim načrtom in Sporazumom o skupnih ukrepih, na način, da se dejavnost naročnika izvaja nemoteno,- pogodbene storitve, določene s to pogodbo, izvesti kakovostno, strokovno, pravočasno in v skladu z veljavnimi predpisi ter splošnimi pogoji razpisa in posebnimi pogoji pogodbe,- skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega gospodarja,- na zahtevo naročnika zamenjati gradbeno vodstvo ali posameznika iz vodstva gradbišča, v kolikor ne bodo izvajalci del upoštevali zahtev naročnika, oziroma nadzornika, ali pa malomarno in nekakovostno izvajali dela,- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila,- za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornika in naročnika, - opravljati delo skladno s časovnim načrtom,- dela izvajati na način, da zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti naročnika, - delo izvajati skrbno in ob upoštevanju dejstva, da se delo izvaja na območju psihiatrične bolnišnice, v kateri se nahajajo osebe s težjimi in lažjimi oblikami duševne bolezni, - upoštevati navodila in zahteve uporabnika in nadzornika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem del,

46

- po opravljenih delih prostore in okolico očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del,- upoštevati vse zahteve, navedene v PZI in Sporazumu o skupnih ukrepih (OBR-12) iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

9. ZAVAROVANJA

9.1 Izvajalec je dolžan predložiti naslednje garancije:- dokazilo o zavarovanju odgovornosti za nastalo škodo, ki bi utegnila nastati pri opravljanju njegove dejavnosti. Dokazilo se dostavi naročniku ob podpisu pogodbe;- ob podpisu pogodbe, ali najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje (brezpogojno in plačljivo na prvi poziv), za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo garancije najmanj še 30 dni po dokončanju del;- nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje (brezpogojno in plačljivo na prvi poziv), v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za brezhibno delovanje oziroma za odpravo napak v garancijski dobi.

9.2 Veljavnost garancije mora biti najmanj še 30 dni po preteku garancijskega roka. Kot začetek veljavnosti garancije mora biti naveden datum primopredaje. Brez predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja del ni opravljena.

9.3 Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa obeh pogodbenih strank o uspešni primopredaji in so po tej pogodbi:

- _________ (najmanj 3 leta) za vgrajeni material in- _________ (najmanj 10 let) za vsa gradbena dela.

Opomba: roke navede ponudnik.

10. POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

10.1 Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s časovnim načrtom in določili iz točke Poglavja 3.

10.2 V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni, in sicer za vsak koledarski dan v višini 0,3 % (tri desetinke odstotka), vendar skupno največ 5% (pet odstotkov) od pogodbene cene. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

11.1 Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu na delovišču so obveznost izvajalca. Izvajalec izrecno soglaša, da prevzame nase tudi odgovornost za zdravje in varnost pri delu, ki je s predpisi in pravilniki naložena naročniku.

11.2 Naročnik je imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki na delovišču zagotavlja in usklajuje dosledno upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu delavcev, ki jih predpisi nalagajo delodajalcem.

11.3 Izvajalec je dolžan upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in elaborat varnostnega načrta. V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj, oziroma opustitve ravnanj v zvezi z

47

zdravjem in varnostjo pri delu na gradbišču, ki so v nasprotju z navodili odgovorne osebe za zdravje in varnost pri delu, bremenijo izključno izvajalca.

12. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe, navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

12.1 Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu »Ponudba «, ki je priloga Pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

12.2 Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti naslednje podatke in dokumente: - kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;- izpolnjene obrazce »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi« novih podizvajalcev in ostala zahtevana dokazila za nove podizvajalce, v skladu z razpisno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu;- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

12.3 V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

12.4 Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tej točki, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

12.5 (Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila): Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

12.6 (Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila): Izvajalec mora naročniku (PB Idrija) najpozneje v 60. (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

13. POOBLAŠČENE OSEBE

13.1 Za naročnika Robert Jereb, GSM: 041 499 164; e-pošta: [email protected]; za izvajalca ________________________ (tel.: ___________, e-pošta ______________ ); Pooblaščena oseba za gradbeni in projektantski nadzor, ki jo določi naročnik: ______________________ (tel.: ___________, e-pošta _______ ).

13.2 Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbeni stranki v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

13.3 Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati s pogodbo navedene zastopnike, oziroma predstavnike. O spremembi se morata obvestiti.

48

mailto:[email protected]

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, aliza sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

15. SOCIALNA KLAVZULATa pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

16. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bosta stranki spor poskušali rešiti v postopku mediacije. V primeru neuspešne mediacije bosta stranki spor predložili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču po sedežu naročnika.

17. KONČNE DOLOČBE

17.1 Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev, oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način, ki je opredeljen v 94. členu ZJN-3 in določili te pogodbe, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

17.2 Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Zakona o javnem naročanju, Zakona o javnih financah, Posebnih gradbenih uzanc, Gradbenega zakonika, Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

17.3 V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti ostali stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

49

17.4 Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

17.5 Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega pisnega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika, oziroma po pooblastilu naročnika.

18. VELJAVNOST POGODBE

18.1 Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži naročniku pravilno izpolnjeno garancijo za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti.

18.2 Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastniških sprememb.

18.3 Sestavni deli pogodbe so:- razpisna dokumentacija s projektno dokumentacijo,- sporazum o skupnih ukrepih,- ponudbena dokumentacija izvajalca,- časovni in finančni načrt izvajalca.

18.4 Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec dva (2) izvoda.

Štev.: ___________ Štev.: ______________ Datum: _________ Datum: ____________

Izvajalec: Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija Bogdan Tušar, univ. dipl. prav.

Direktor

50

OBR-12SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja in podpisati Sporazum o skupnih ukrepih, s čimer potrjuje, da se strinja z njegovo vsebino).

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) se med

NAROČNIKOM: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJAPot sv. Antona 49, 5280 IDRIJA

IN

IZVAJALCEM: firma: ___________________________________

naslov:___________________________________

pošta: ___________________________________ ,

ki ga zastopa: ______________________________

sklene pisni SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču

Vsak posamezni podpisnik je dolžan:

1. izvajati dela na delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, ter s tem sporazumom, tako da zagotovita varnost in zdravje bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija, ter da se ne ogroža njihovega zdravja in varnosti;

2. zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba objektov, prostorov in drugih površin namenjenih za izvajanje bolnišnice, ter

51

zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost objektov in površin bolnišnice;

3. zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

4. zagotoviti, da bo izvajalec imel na delovišču s pogodbo o zaposlitvi zaposlene, zdravstveno in invalidsko zavarovane, strokovno usposobljene, zdravstveno sposobne in s področja varnosti in zdravja pri delu poučene delavce, ki bodo po potrebi uporabljali ustrezno osebno varovalno opremo;

5. zagotoviti, da bo delo na delovišču potekalo pod ustreznim nadzorstvom strokovnega vodje del, ki svojim delavcem izdaja ustrezna navodila za varno delo;

6. zagotoviti, da bodo vsa delovna sredstva, ki ji bodo uporabljali na delovišču, ustrezno pregledana in brezhibna;

7. ustrezno zavarovati in označiti delovišče, kjer se bodo izvajala dela in preprečiti dostop nepooblaščenim osebam;

8. na delovišču hraniti oz. uporabljati nevarne in zdravju škodljive snovi (vnetljive snovi, kemikalije, pline) le v dnevno, za nemoteno delo, potrebnih količinah, v skladu s tehničnimi listi za posamezne nevarne snovi;

9. pred vsakim posegom v obstoječe instalacijsko omrežje naročnika je izvajalec dolžan obvestiti in dobiti njegovo soglasje za poseg;

10. upoštevati veljavni hišni red PB Idrija;11. zagotoviti strokovni nadzor v zvezi z izvajanjem preventivnih varnostnih ukrepov za

dela, ki jih opravlja; 12. seznaniti svoje delavce in morebitne podizvajalce s potrebnimi varnostnimi ukrepi z

zahtevami tega sporazuma;13. ustrezno zaščititi površine ter preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z

območja gradbišča ter prašenje z gradbišča;14. po zaključku gradbenih del sanirati vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine

in jih povrniti v prvotno stanje;15. sanirati na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki so prizadete z

gradnjo;16. zagotoviti, da bo v času gradbenih, instalacijskih in drugih posegov, v skladu s tem

naročilom, delo v bolnišnici potekalo nemoteno;17. zagotavljati transportne in evakuacijske poti, ki jih bolnišnica potrebuje za svojo

dejavnost, stalno ovir proste in prehodne oz. prevozne.

Podpisnika se dogovorita, da:1. je izvajalec odgovoren za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del,

nezgodami, poškodbami, zdravstvenimi okvarami bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija, ter za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih zaposlenih oziroma svojih podizvajalcev, če le ti niso podpisniki sporazuma o skupnih ukrepih s PB Idrija;

2. za koordinatorja na delovišču imenujeta odgovornega nadzornika s strani naročnika, z naslednjimi pravicami:

- ustavi delo v primeru kršenja predpisov in navodil varnosti in zdravja pri delu, ali ogrožanja varnosti in zdravja bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija,

- zahteva takojšnjo odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti,- zahteva odstranitev z delovišča vsakega kršitelja varnostnih ukrepov,- kontrolira dokumentacijo izvajalcev na gradbišču,

52

3. vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave in objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem Sporazumu in stroške, ki bi nastali zaradi ukrepov iz vsebine tega Sporazuma.

_______________, dne _______________ Idrija, dne ________________

Za izvajalca: Za naročnika: ___________________________ Bogdan Tušar, univ. dipl. prav. Direktor

53

NAROCILA/2019/G… · Web viewO pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema...

Documents

Transcript of NAROCILA/2019/G… · Web viewO pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema...