Microsoft Word - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc€¦ · Web viewΒ.1.5 Τόπος και...

1

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμούγια το υποέργο 2 με τίτλο «Διάχυση και προβολή»

του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε

χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα»και Κωδ. ΟΠΣ 372969

Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων – Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)

Προϋπολογισμός: 58.302,00€ (με ΦΠΑ) - 47.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη, 06/02/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

www.ygeia-pronoia.gr

Με την συγχρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

1

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 2 με τίτλο «Διάχυση και προβολή» του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3

Α1. Συνοπτικά στοιχεία και περιβάλλον έργου του έργου 3

Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 3Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 3Α2.2. Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 4Α2.3 Χρονοδιάγραμμα έργου και παραδοτέα 6

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8

Β1. Γενικές Πληροφορίες 8Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 8Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 8Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 8Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 9Β.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 10Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 10Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 10

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά 11Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 11Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 11Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 12Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 17Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 17Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 20Β2.4.3 Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 23Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 27Β2.4.5 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 29

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 30

B2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 31Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 33

Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 34Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 34Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 36Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 37Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 38Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 39Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 39Β3.3 Ισχύς Προσφορών 39Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 40Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 40

Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών 41Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 41Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 41Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 43Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 44Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 45Β4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 45




www.espa.gr

1


Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 46Β4.3 Διοικητικές Προσφυγές 47Β4.4 Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 47

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης - Γενικοί Όροι Σύμβασης 47Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης - Εγγυήσεις 47Β5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 48Β5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 49Β5.4. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 51Β5.5 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 52Β5.6 Υπεργολαβίες 52Β5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 53

ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 54

Γ1.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 54Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 55Γ1.3 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 56Γ1.4 Υπόδειγμα σύμβασης 57




www.espa.gr

1


ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α1. Συνοπτικά στοιχεία και περιβάλλον έργου του έργου

Το υποέργο 2 «Διάχυση και Προβολή» έχει ως αντικείμενο την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή και η διάθεση έντυπου υλικού (αφίσες και οδηγίες υγιεινής σε κάδρο) και η παραγωγή των εγχειριδίων Υγιεινής και Ασφάλειας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Σημειώνεται ότι το υλικό των εγχειριδίων θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πολυμεσικού DVD. Στο DVD αυτό θα παρουσιάζονται τα θέματα των εγχειριδίων με ελκυστικό τρόπο, θα περιέχονται βιντεοσκοπήσεις με ομιλίες ειδικών και σε αρκετές περιπτώσεις θα οπτικοποιείται η πληροφορία με απεικονίσεις με κινούμενα σχέδια (animation) για καλύτερη κατανόηση. Πρόσθετα, για την ευαισθητοποίηση των παιδιών θα δημιουργηθούν διαδραστικά παιχνίδια σε έντυπη μορφή (Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, quiz, puzzle), για να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη σημασία των υγιεινών και ασφαλών φαγητών, αλλά και διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή (προσομοίωση). Πρόσθετα, θα λειτουργήσει από την αρχή του Προγράμματος, διαδικτυακός τόπος, ο οποίος αφού προβληθεί παράλληλα με το υλικό δημοσιότητας, θα περιλάβει το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων της Πράξης. Η ιδιαίτερη ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου θα παρουσιαστεί σε επιστημονικές και ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις και παράλληλα η προβολή του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσα από την πραγματοποίηση καταχωρήσεων/αρθρογραφήσεων σε ειδικά μέσα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969» από το Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου

Το υποέργο αυτό έχει ως αντικείμενο την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων. Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι πρωτίστως η δημιουργία του υλικού διάδοσης των αποτελεσμάτων, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό μετά από τη λήξη της πράξης και συνίσταται σε:

760 (5 για κάθε μονάδα, 132 νοσοκομεία & 20 γηροκομεία/ θεραπευτήρια) Αφίσες / οδηγίες υγιεινής (θα τοποθετηθούν σε μόνιμα πλαίσια στους χώρους παρασκευής τροφίμων, σερβιρίσματος και στο χώρο σίτισης των νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων).

έντυπα παιχνιδιών σε έντυπη μορφή DVDs διαδραστικών παιχνιδιών σε ηλεκτρονική μορφή Παραγωγή Διάθεση πρότυπου Εγχειριδίου Υγιεινής και ασφάλειας σε έντυπη μορφή (3 πρότυπα των 150 σελίδων –

σχεδίαση, παραγωγή διάθεση), 100 αντίτυπα Νοσοκομ., 50 αντίτυπα Γηροκομ., 50 αντίτυπα πρόνοια 150 έντυπα υλικού ευαισθητοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Στην κατεύθυνση αυτή, θα λειτουργήσει από την αρχή του Προγράμματος, διαδικτυακός τόπος (σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, www . teiath . gr ), ο οποίος αφού προβληθεί παράλληλα με το υλικό




www.espa.gr

http://www.teiath.gr/

1


δημοσιότητας, θα περιλάβει το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 και θα αναπτυχθούν τα διαδραστικά εργαλεία που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ίδιας Πράξης. Πρόσθετα, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού των χώρων μαζικής εστίασης στα νοσοκομεία, γηροκομεία και θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων θα πραγματοποιηθούν τρεις εξειδικευμένες ημερίδες (στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα).

Επιπλέον στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης και προβολής του έργου θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) δημοσιεύσεις/αρθρογραφήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

Α2.2. Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Τα βασικά στάδια του έργου και οι προβλεπόμενες επικοινωνιακές δράσεις για την διάχυση του προγράμματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και γενικότερα αποδεκτών του παρόντος έργου είναι:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας (έντυπο και ηλεκτρονικό) που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνει Δημιουργία-Σχεδιασμό (μακέτες, συγγραφή κειμένων κτλ), Εικαστική Επιμέλεια και διαμόρφωση του παραδοτέου δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων, μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κλπ).

Το υλικό δημοσιότητας θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του κυρίως έργου και να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά του. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και κατανοητό για τις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών προς τις οποίες απευθύνεται. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις επί του δημιουργικού σχεδιασμού (πρότυπα). Για την τελική διαμόρφωση των παραδοτέων, τα εγκεκριμένα πρότυπα θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα κείμενα, που θα παράγονται κατά τη χρονική στιγμή αξιοποίησης του εντύπου (π.χ. πριν από την οργάνωση των εκδηλώσεων). Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του δημιουργικού στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η πρόταση διαδικασίας τροποποίησης του υλικού προβολής σε σχέση με ανάγκες που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

(Ι) Αφίσες / οδηγίες υγιεινής Προβλέπεται η αναπαραγωγή εφτακοσίων εξήντα (760) (5 για κάθε μονάδα, 132 νοσοκομεία και 20 γηροκομεία/ θεραπευτήρια) Αφισών / οδηγιών υγιεινής, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε μόνιμα πλαίσια στους χώρους παρασκευής τροφίμων, σερβιρίσματος και στο χώρο σίτισης των νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων. Η διάθεσή των εντύπων θα γίνει σε σημεία κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι τελικές διαστάσεις θα είναι τουλάχιστον 80,0 x 130,0 εκατοστά με τετράχρωμη εκτύπωση, σε μία όψη. Η επιφάνεια εκτύπωσης θα είναι μεγέθους τουλάχιστον 80,0 x 115,0 εκατοστών. Τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

(ΙΙ) Διαδραστικά παιχνίδια σε έντυπη μορφήΠροβλέπεται η αναπαραγωγή χιλίων (1000) εντύπων με τη μορφή φυλλαδίων και θα περιλαμβάνει (Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, quiz, puzzle) με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη σημασία των υγιεινών και ασφαλών φαγητών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φυλλαδίου θα έχουν ως εξής: θα πρέπει να είναι τετράχρωμο και σε χαρτί ιλουστρασιόν ή βέλβετ (velvet). Τα έντυπα αυτά θα δοθούν στα νοσοκομεία Παίδων (Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία), καθώς και σε άλλα νοσοκομεία που διαθέτουν παιδιατρικό τμήμα.

(ΙΙΙ) Παραγωγή DVD με τα διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή




www.espa.gr

1


Παραγωγή τουλάχιστον χίλια (1.000) DVDs με τα διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή.

(IV) Παραγωγή Διάθεση πρότυπου Εγχειριδίου Υγιεινής και ασφάλειας σε έντυπη μορφή Προβλέπεται η αναπαραγωγή τριών (3) προτύπων των εκατόν πενήντα (150) σελίδων – σχεδίαση, παραγωγή διάθεση σε διακόσια (200) αντίτυπα εκ των οποίων τα εκατό (100) αντίτυπα θα διανεμηθούν σε Νοσοκομεία, τα πενήντα (50) αντίτυπα θα διανεμηθούν σε Γηροκομεία και τα υπόλοιπα πενήντα (50) αντίτυπα θα διανεμηθούν σε προνοιακές δομές μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

(V) Παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφήΠροβλέπεται η αναπαραγωγή του Πρότυπου Φακέλου Ευαισθητοποίησης (εκατόν πενήντα (150) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ο οποίος θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ίδιας Πράξης. Ο Πρότυπος φάκελος θα διανεμηθεί στους εργαζόμενους/συμμετέχοντες των παρεμβατικών προγραμμάτων της Πράξης (on job training) που εργάζονται στη μαζική εστίαση των νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων (διατροφολόγοι, αποθηκάριοι, μάγειρες, βοηθοί μάγειρες, λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμοι).

(VΙ) Ανάρτηση σε site των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα παραδοτέων – παραμετροποίηση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, ζητούνται τα ακόλουθα:

Ανάπτυξη web forum, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ζωντανής προγραμματισμένης on-line συζήτησης με κοινωνικές ομάδες και άτομα,

Ανάπτυξη Web – Blog, με στόχο την ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων, με δυνατότητα απαντήσεων και τοποθετήσεων των ηλεκτρονικών συνομιλητών,

Υποστήριξη δράσεων διασύνδεσης του site με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το fb, το twitter, κ.ά. On- line υποστήριξη χρηστών, με εξατομικευμένη ανταπόκριση σε ερωτήματα κοινωνικών φορέων/ αποδεκτών της

Πράξης. Ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων που θα προκύψουν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης Διασύνδεση (hyperlink) με βασικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Παραμετροποίηση του υπάρχοντος ιστότοπου, με στόχο την υποστήριξη των νέων λειτουργιών.

(VΙΙ) Αρθρογράφηση/Καταχώρηση του προγράμματος σε εξειδικευμένα έντυπα τα οποία διανέμονται στους αποδέκτες της Πράξης. Το περιεχόμενο της αρθρογράφησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Αναφορά στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης Αναφορά στον φορέα υλοποίησης του έργου Αναφορά στους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους του έργου Αναφορά στην ομάδα στόχο και τα οφέλη του έργου Αναφορά στις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση οροσήμων του έργου (λ.χ. οργάνωση εκδηλώσεων,

αποτελέσματα παρεμβατικών προγραμμάτων κ.α.)Οι δημοσιεύσεις/αρθρογραφήσεις, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30), θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολό του.

(VΙΙΙ) Διοργάνωση τριών (3)εκδηλώσεων Πρόσθετα, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού των χώρων μαζικής εστίασης στα νοσοκομεία, γηροκομεία και θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων θα πραγματοποιηθούν τρεις εξειδικευμένες ημερίδες (στην Αττική, στην Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα). Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

Α. Μίσθωση χώρου: Αίθουσα συνεδριάσεων, καθαριότητα, τεχνική υποστήριξη, κλιματισμό.




www.espa.gr

1


Β. ΕΛΤΑ – Courier: Αποστολή ανακοίνωσης, προγράμματος, προσκλήσεων ή σχετικών επιστολών σε ενδιαφερόμενους (συμμετέχοντες κ.λ.π)Γ. Τεχνική Κάλυψη: Powerpoint, video προβολή, φωτογράφιση, μικροφωνική εγκατάσταση Δ. Επισιτιστικά : 2 διαλείμματα καφέ, ελαφρύ γεύμαΕ. Αμοιβή Γραφείου

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια των ως άνω εκδηλώσεων:ΠΡΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ• Συμβουλευτική συνδρομή, που αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τον σχεδιασμό και εξέλιξη των εκδηλώσεων• Ετοιμασία και αποστολή εντύπων ή ηλεκτρονική πληροφόρηση σε αποδέκτες.• Έλεγχος και επίβλεψη τήρησης καλής λειτουργίας του κάθε χώρου, των τεχνικών οπτικοακουστικών μέσων, και γενικά όσων φορέων εμπλέκονται στην υλοποίηση των εκδηλώσεων • Επιμέλεια υλικού εκδηλώσεων• Μελέτη και επιμέλεια των αναγκών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό Μελέτη και υλοποίηση σηματοδότησης του χώρου εκδηλώσεων με επιγραφές και κατευθυντήριες πινακίδες.• Προετοιμασία των φακέλων για τους συμμετέχοντες με όλο το υλικό.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ• Διαχωρισμός των εισηγήσεων ανά θέμα.• Μετά την σύνταξη του προγράμματος δεύτερη ενημέρωση για ημέρα, αίθουσα και ώρα παρουσίασης της εργασίας.• Συνεννόηση για τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση της κάθε εργασίας και φροντίδα να είναι διαθέσιμος στην αντίστοιχη αίθουσα την ημέρα και ώρα που απαιτείται.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ• Έλεγχος προ-εγγραφέντων και νέες εγγραφές • Παράδοση υλικού εκδηλώσεων• Παροχή πληροφοριών • Ο αριθμός των ατόμων της γραμματείας καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί ένα άτομο ανά 50 προσκεκλημένους ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Απόδοση αρχείου εγγραφέντων με πλήρη στοιχεία. Παράδοση υλικού εκδηλώσεων. Στατιστικά στοιχεία εκδηλώσεων.

Α2.3 Χρονοδιάγραμμα έργου και παραδοτέα

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του οφείλουν την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την υλοποίηση του Έργου, σε

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ), τα ακόλουθα παραδοτέα:

Υποβολή Α’ Παραδοτέου, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό των παραδοτέων προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση έντυπου υλικού, CD και Newsletter).

Υποβολή Β’ Παραδοτέου (50% της συνολικής αμοιβής), εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

• Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα.




www.espa.gr

1


• Ανάρτηση σε ιστοσελίδα – παραμετροποίηση

• Παραγωγή και διανομή ποσότητας τουλάχιστον ίση με το 50% του έντυπου υλικού

• Παραγωγή και διανομή του συνόλου του προτύπου εγχειριδίου Υγιεινής και ασφάλειας

Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (40% της συνολικής αμοιβής), εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:


• Παραγωγή και διανομή ποσότητας του υπόλοιπου έντυπου υλικού.

• Παραγωγή 1.000 DVD με τα διαδραστικά παιχνίδια

• Παραγωγή του πρότυπου υλικού ευαισθητοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

• Διοργάνωση Εκδηλώσεων.

• Πραγματοποίηση υπόλοιπων καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα.




www.espa.gr

1


ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β1. Γενικές Πληροφορίες

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α' Μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. (Άξονας Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄βάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»), και υλοποιείται από το ΤΕΙ Αθήνας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 372969.

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ09180036.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των «πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δύο Ευρώ», € 58.302,00 συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € <47.400,00> + ΦΠΑ (23%) € <10.902,00>).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ-Α) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. - Αθήνας, Τηλέφωνο: 210 53.85.174, Fax: 210 53.85.185. Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 – Τ.Κ. 122 10 - Αιγάλεω, 2ος όροφος.

Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dtimbis @ teiath . gr .

Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς του Έργου οριοθετείται ενδεικτικά, από τα εξής:




www.espa.gr

mailto:[email protected]


1


1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β' 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α' 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α' 71/2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα, που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της Διακήρυξης.

3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β'/11-8-2010 σχετικά με την «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

4. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων».

5. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».7. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

8. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

10. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις».

11. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων.

12. Την με αριθμ. Πρωτ. 880/19.03.2012 Απόφαση για την Ένταξη της "ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓ-ΡΑΜΜΑΤΑ" με κωδικό MIS 372969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

13. Την με αριθμ. Πρωτ. 23/24.10.2013 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Διάχυση και Προβολή» του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969» στο πλαίσιο του υποέργου 2 προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ (58.302,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής www.teiath.gr την Παρασκευή, 17/01/2014.




www.espa.gr


1


Β.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Πέμπτη, 06/02/2014 και ώρα 10.30 π.μ. ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λπ.) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Τετάρτη, 05/02/2014 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, www.teiath.gr.

Η διάθεση του τεύχους του διαγωνισμού γίνεται και από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1, 2ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-14:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 53.85.174, Fax: 210 53.85.185.Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dtimbis @ teiath . gr .

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης το αργότερο έως τη Δευτέρα, 27/01/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις έως και την Τετάρτη, 29/01/2014.




www.espa.gr




1


Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Πρωτόκολλο, Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: eee @ teiath . gr , χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη

Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής Β2.1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου

τομέα. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι

υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου




www.espa.gr


1


β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, συντρέχει για ένα (1) τουλάχιστον μέλος τους.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση/Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα.

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, τα

ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις

ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το

αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β7. - Εγγύηση Συμμετοχής.

ΝΑΙ

2

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία ο συμμετέχων1 να δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

ΝΑΙ

1 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ο ίδιος. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δηλώνουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπός/οί του (Σημ/ση: Εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, και εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής).

www.espa.gr

1




1. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

3. Δεν τελεί σε πτώχευση, και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

4. Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

5. Δεν τελεί υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

6. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).

8. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα




www.espa.gr

1




3

ειδοποίησης-πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007.

9. Εφόσον πρόκειται για Συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

10. Δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

11. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

12. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.

13. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

NAIΤα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε:

1. ΦΕΚ σύστασης2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ

στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα

τροποποιητικά,2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των

τροποποιήσεων του καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της




www.espa.gr

1




χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά

Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου,

να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Σημ.: Όπου στον Πίνακα 1 γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 21, παρ. 4, Ν. 4111/2013, ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013).

Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του συμμετέχοντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση συμμετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον




www.espa.gr

1


συμμετέχων εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ/τος 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α' 290), να υποβάλει, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο («Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»), όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την οποία είχε καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο Ανάδοχο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.

Ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», τους παρακάτω Πίνακες κατάλληλα συμπληρωμένους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Β2.4.1 ΟιΈλληνεςΠολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43, παρ. 1 του

π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), για κάποιο από τα αδικήματα του

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας

και της δόλιας χρεοκοπίας.

NAI

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να ΝΑΙ




www.espa.gr

1



προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από

την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ


προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ


προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από




ΝΑΙ


προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το





ΝΑΙ


προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου, με το

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και διενέργειας

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν

ΝΑΙ




www.espa.gr

1



εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-



9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής, με την οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το

απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που

αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής


Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ΝΑΙ

11. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό

έγγραφο/πράξη προς εκείνον που υποβάλει τον «Φάκελο Δικαιολογητικών

Κατακύρωσης».

ΝΑΙ 2

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Β2.4.2 ΟιΑλλοδαποίΠολίτες


1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου

που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του

π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), για κάποιο από τα αδικήματα του

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της

ΝΑΙ

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.




www.espa.gr

1



απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας

και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται

στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να


της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του


ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης

σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία



ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης

ειδοποίησης-πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του


ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται

στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να




ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της

χώρας εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το



ΝΑΙ




www.espa.gr

1





να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική

διαδικασία εξυγίανσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους. Το πιστοποιητικό




ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά τους

και ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους κατά την ημέρα υποβολής της

Προσφοράς και διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης



ΝΑΙ


υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου

ή, ελλείψει αυτών,, υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

οργανισμού, με την οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το

απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.

ΝΑΙ








ΝΑΙ

11. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό


Κατακύρωσης».

ΝΑΙ 3

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.




www.espa.gr

1


Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Β2.4.3 Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά


1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου

που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας

εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), έκδοσης του

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης


Διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι ομόρρυθμοι εταίροι και

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) ο Πρόεδρος και

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, δ) οι νόμιμοι

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), για

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση

της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

NAI

2. Τυχόν σχετικά τροποποιητικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού) των

ήδη υποβληθέντων μαζί με τα δικαιολογητικά Συμμετοχής νομιμοποιητικών

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων, και εφόσον από την

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών Συμμετοχής έχει υπάρξει

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά (τα νομιμοποιητικά για τη

λειτουργία των νομικών προσώπων έγγραφα).

ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση

ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να




ΝΑΙ




www.espa.gr

1



4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη

κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση (πτώχευση – πτωχευτικός συμβιβασμός

– παύση πληρωμών), ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά

νομικά πρόσωπα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης



ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, ή υπό άλλη

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το





ΝΑΙ



διαχείριση, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται

στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης



ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή, ειδική ή αναγκαστική εκκαθάριση,

και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής,

ειδικής ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή

διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Τα πιστοποιητικά αυτό πρέπει να

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης



ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, περί μη

εκκίνησης διαδικασίας θέσης σε εκκαθάριση, ή υπό άλλη ανάλογη

κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το

ΝΑΙ




www.espa.gr

1








να προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της

χώρας εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το





ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσεως προπτωχευτικής

διαδικασίας εξυγίανσης, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά

νομικά πρόσωπα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης



ΝΑΙ

11. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή,

ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα), από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά τους και ότι

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα), κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και διενέργειας του

διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι



ΝΑΙ


υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου

ή, αν στη χώρα εγκατάστασής τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,

υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού (μόνο για

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους θα

ΝΑΙ




www.espa.gr

1



δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους

οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς

προσωπικό.








ΝΑΙ

14.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό


Κατακύρωσης». 4

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασής τους ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί


1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από


NAI

4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.




www.espa.gr

1



των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο να

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές τους, δεν έχουν

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ/τος 60/2007

(ΦΕΚ Α’ 64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας

χρεοκοπίας.

2. Τυχόν σχετικά τροποποιητικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού) των

ήδη υποβληθέντων μαζί με τα δικαιολογητικά Συμμετοχής νομιμοποιητικών

εγγράφων για τη λειτουργία του συνεταιρισμού, και εφόσον από την

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών Συμμετοχής έχει υπάρξει

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά (τα νομιμοποιητικά για τη

λειτουργία του συνεταιρισμού έγγραφα).

ΝΑΙ

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι λειτουργούν νόμιμα. ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να


της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησηςυποβολής των


ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη

κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση (πτώχευση – πτωχευτικός συμβιβασμός

– παύση πληρωμών). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης



ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό




ΝΑΙ



διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης


ΝΑΙ




www.espa.gr

1




8. Πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή, ειδική ή αναγκαστική εκκαθάριση,

και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής,

ειδικής ή αναγκαστικής εκκαθάρισης. Τα πιστοποιητικά αυτό πρέπει να

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης



ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, περί μη

εκκίνησης διαδικασίας θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία



ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το





ΝΑΙ


να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσεως προπτωχευτικής

διαδικασίας εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το




ΝΑΙ

12. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου, με το

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και διενέργειας

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν

εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-



ΝΑΙ

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους θα δηλώνει όλους τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους το νομικό πρόσωπο

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτό

ΝΑΙ




www.espa.gr

1



προσωπικό.





Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις



NAI

15.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό


Κατακύρωσης» 5.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ενορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Β2.4.5 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,

συνεταιρισμός).

* Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο. Το έγγραφο υποβολής κοινής προσφοράς υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ή από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.* Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής (επί του συνόλου της προσφοράς) κάθε εταιρείας στο έργο.* Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (σε περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο). Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της

ΝΑΙ

5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.




www.espa.gr

1


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

σύμβασης.* Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η αντικατάσταση ή παραίτηση μελών ενώσεων εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

2. H Ένωση/Κοινοπραξία υποβάλει:

Α) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:

- να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader),- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Β) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας

από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

- στην Ένωση/Κοινοπραξία, και- στο Διαγωνισμό.

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του Πίνακα 1 της παρούσας, δεν είναι απαραίτητο να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών (άρθρο 21, παρ. 4, Ν. 4111/2013, ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013).

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε

περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.




www.espa.gr

1


B2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων

προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας εντός του

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο Διαγωνισμό:


1

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας: Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα

στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων ή αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις (η τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισολογισμού ή υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 150% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών από την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο με το 100 % του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

ΝΑΙ

2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας:

Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το ιστορικό δραστηριοποίησης του, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου.

Αναλυτικά βιογραφικά των βασικών στελεχών που προτείνονται για το έργο, με ιδιαίτερη αναφορά στη γνώση και εμπειρία τους σε υπηρεσίες συναφείς με το περιεχόμενο του έργου (παραγωγή υλικού και δράσεων προβολής)-τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε Παράρτημα. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της ομάδας έργου ως Κύριο Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Σημειώνεται ότι ελάχιστη απαίτηση είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον στελέχους με 6ετή εμπειρία και δύο ακόμα τουλάχιστον στελεχών με 3ετή εμπειρία σε υπηρεσίες συναφείς με το περιεχόμενο του έργου (παραγωγή υλικού και δράσεων προβολής, εξειδίκευση σε θέματα διατροφής, κλπ) Εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει

ΝΑΙ




www.espa.gr

1


μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το

προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με αντίστοιχα παραστατικά, εφόσον προβλέπεται η έκδοσή τους ή με βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους.

3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και διαθέτει τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Δεδομένου του αντικειμένου της σύμβασης, αυτά αποδεικνύονται με την ύπαρξη εν ισχύ του Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ 1435 για την παροχή επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΝΑΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:i. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων

τεκμηρίωσης.ii. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο

τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.iii. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων,

καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική τεχνική,

επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να

προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, μπορούν να

στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν

δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να

διατηρούν με αυτούς σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του

αρμοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν πρόκειται για

φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της Παραγράφου Β2

(Δικαίωμα συμμετοχής-Δικαιολογητικά) της παρούσας προκήρυξης.

Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική

Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).




www.espa.gr

1


Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι «δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ και δέκα

λεπτά», € 2.915,10 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με

τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ

ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα

έκδοσης εγγυήσεων.

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα.

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει

εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής

Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1.5., ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη

υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση

Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της

Αναθέτουσας Αρχής.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης

ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης

Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της

απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ενδικοφανή μέσα από τον

υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε.

Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις

όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάρτιση και η υποβολή ενιαίου φακέλου προσφοράς σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά και σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων

προσφορών από τον ίδιο προσφέροντα απορρίπτονται όλες.

Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ένωση/Κοινοπραξία που υποβάλει προσφορά και

κανείς δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της




www.espa.gr

1


παρούσας διακήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλουν ενστάσεις. Ο προσφέρων,

εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α’ του π.δ/τος 118/2007 κατά της

διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές

διατάξεις του Ν. 2522/1997.

Προσφορές που περιέχουν επιφυλάξεις, όρους ή αιρέσεις ή αποκρούουν όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται

ως απαράδεκτες.

Με την υποβολή της Προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα, ότι ο προσφέρων είναι πλήρως ενήμερος από κάθε πλευρά σχετικά

με όλες γενικά τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης του έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία του

διαγωνισμού.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της.

Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο και δεν επιτρέπεται η αποκάλυψή της, μέσω των

λοιπών φακέλων της προσφοράς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την αποσφράγισή της από το αρμόδιο όργανο της

αναθέτουσας αρχής.

Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την κατάρτιση, το περιεχόμενο και την υποβολή της προσφοράς είναι ουσιώδεις και

κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου στο Πρωτόκολλο του Τμήματος

Ερευνητικών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. - Αθήνας, οδός Αγ. Σπυρίδωνος και Μήλου 1, Τ.Κ. 122 10 – Αιγάλεω, μέχρι την

Πέμπτη, 06/02/2014 και ώρα 10.30 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή,

ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λπ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται

στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Τετάρτη,

05/02/2014 και ώρα 14.30 μ.μ.

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των

φακέλων που τη συνοδεύουν.

Στον «ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα

ακόλουθα στοιχεία:




www.espa.gr

1


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ» της Πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και ΟΠΣ 372969

Αρ. Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 223/17-01-2014 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αγ. Σπυρίδωνος και Μήλου 1, 122 10 Αιγάλεω ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πέμπτη, 06/02/2014 και ΩΡΑ 11.00 π.μ.ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:……………..

ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου ένα (1) πρωτότυπο -ένα (1) αντίγραφο (σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή).

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου ένα (1) πρωτότυπο -ένα (1) αντίγραφο (σε έντυπη μορφή).

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες πρέπει να αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση και επωνυμία, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη




www.espa.gr

1


“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Προσφορές ενώσεων/κοινοπραξιών υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των μελών της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση όλων των μελών της που υποβάλλεται σε πρωτότυπο μαζί με την προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κ.λπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής

Επίσης ο φάκελος θα περιέχει:

Αίτηση συμμετοχής: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία ή




www.espa.gr

1


από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου.

Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει την προσφορά του η οποίας θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Ενότητα Α.2. της παρούσας.

Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περικλείεται η ανάλυση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου, παρουσιάζεται η κατανόηση του αντικειμένου κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, καθώς και η μεθοδολογία προσέγγισης του έργου. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες ενότητες:

1. Ενότητα 1: «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου»

Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» περιέχει πρόταση ανάπτυξης των δράσεων διάχυσης και προβολής του έργου, για τους σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. Επίσης αφορά την αναλυτική παρουσίαση του είδους των προτεινόμενων παραδοτέων ανά κατηγορία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία αν διαπιστώσει κατά την κρίση της μη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που συνάδουν με το έργο.

2. Ενότητα 2: «Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία»

Η ενότητα Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία, αφορά τον μεθοδολογικό σχεδιασμό και την ετοιμότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στους χρόνους που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Αναλυτικά η προσέγγιση του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης όλων των ενοτήτων παραδοτέων του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανά προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να υποστηριχθεί το έργο απρόσκοπτα.

3. Ενότητα 3: «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου»

Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου, έτσι ώστε οι στόχοι και τα παραδοτέα του έργου να επιτευχθούν στον δεδομένο χρόνο εκτέλεσης του έργου. Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία για τον ρόλο και τα καθήκοντα της Ομάδας Έργου, των υπεργολάβων που θα απαιτηθούν, καθώς και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τους προσδοκώμενους στόχους (αποτελεσματικότητα, ποιότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης).

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία όπου επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων.

Ο φάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως αυτός απεικονίζεται στην παρούσα (βλ. Γ1.3).




www.espa.gr

1


Η οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρει:

Την συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή σε ΕΥΡΩ

Τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Την συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Την αναφορά ότι στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα που προκύπτουν από την

εκτέλεση του έργου (αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής κλπ.).

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι <58.302,00>€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οικονομική

προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της

προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

Ο φάκελος με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β2.4 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».

Β3.3 Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών, οπότε οι προσφέροντες οφείλουν να παρατείνουν αντίστοιχα την ισχύ της εγγυήσεως συμμετοχής τους.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση -κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.




www.espa.gr

1


Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση όπου προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως αυτός απεικονίζεται στην παρούσα (βλ. Γ1.3).

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Αξιολόγηση Προσφορών

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την καταληκτική

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.




www.espa.gr

1


Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η

ημερομηνία.

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που

ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών

Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των

Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο.

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού

σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών

τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και

φυλάσσεται.

3. Η αρμόδια επιτροπή, σε κλειστή ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις, ελέγχει έναντι του πίνακα δικαιολογητικών

αν όλα τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχουν προσκομιστεί σύννομα και προσηκόντως και σύμφωνα με τους όρους

της διακήρυξης καθώς και αν ο υποψήφιος Ανάδοχος πληροί τους όρους της διακήρυξης για το στάδιο αυτό και τις

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου των

δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο γνωστοποιεί στους υποψήφιους

Αναδόχους. Ταυτόχρονα κοινοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα

δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών

Προσφορών.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην αρμόδια

Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει

των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι

Φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών

Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

6. Κατά την αποσφράγιση των Φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την

αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά φύλλο (εκτός των τεχνικών

φυλλαδίων).

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους

Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της




www.espa.gr

1


αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά

έχει γίνει αποδεκτή.

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για

όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά

επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

9. Κατά την αποσφράγιση των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την

αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά φύλλο.

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον

τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια

αξιολόγησης και ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του

Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος.

11. Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό της και γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του


12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική

Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν

καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν

το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική

ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο Β4.1.2, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η

φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.

14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, των

οποίων η γνωστοποίηση στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του προσφέροντος, τότε ο

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και

να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες

εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη

περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

15. Με την ολοκλήρωση του σταδίου της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και του σταδίου του ελέγχου των

δικαιολογητικών κατακύρωσης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει το πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο

όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. Μαζί με το πρακτικό της αξιολόγησης τεχνικών




www.espa.gr

1


προσφορών παραδίδεται και το πρακτικό σχετικά με την κάλυψη κριτηρίων συμμετοχής και αντίστοιχα μαζί με το

πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης παραδίδεται και το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών

προσφορών.

Σημείωση:

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει το μέσο (cd) που περιέχει τα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς αναφορικά με:

το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος

αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός

δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση.

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του

Διαγωνισμού, που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ανωτέρω Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά στα αρμόδια όργανα

που θα λάβουν και την σχετική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τελική Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:




www.espa.gr

1


Λi = (80) * ( Bi / Bmax ) + (20) * (Kmin / Ki)

όπου:

Bmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Bi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λi.

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα.

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β4.1.4. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους εκατό (100) βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:

είναι εκατό (100) όταν καλύπτονται σωρρευτικώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι],

δύναται να αυξηθεί έως και τους εκατόν δέκα (110) μόνο εφόσον, αφενός μεν, καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και, αφετέρου δε, υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑΣΑ Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης




www.espa.gr

1


Α1. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του

Έργου. Πρόταση ανάπτυξης υλικού διάχυσης και προβολής, για

τους σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων του έργου Αναλυτική

Παρουσίαση του είδους των προτεινόμενων παραδοτέων ανά

κατηγορία.

60% 60%

Β

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης

Β1. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία.

Β2. Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού

σχήματος της Ομάδας Έργου Αναδόχου - Αντιμετώπιση

προβλημάτων.

5%

35%40%

ΣΥΝΟΛΟ 100 100

Β4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Β3.2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή Τεχνική και Οικονομική Προσφορά.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική απόφασή του η οποία γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους με μέριμνα του ιδίου .

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.




www.espa.gr

1


Β4.2 Απόρριψη Προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.1.

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β2.3.

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β2.6.

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

9. Προσφορά που η προσφερόμενη Εγγύηση Συμμετοχής είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων.

12. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

13. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Β4.3 Διοικητικές Προσφυγές

Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007).

Β4.4 Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Ανάδοχο ή, αν η Προσφορά του Αναδόχου κρίνεται ως μη συμφέρουσα, τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ή χωρίς επανάληψή του.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει με ή χωρίς επανάληψη του, τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,




www.espa.gr

1


(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε

λόγο, άλλως παραιτούνται αυτής.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συμβάσεως. Κατά συνέπεια, η Αναθέτουσα Αρχή

δικαιούται, αζημίως και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να μην ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία, να διακόψει, να

ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό και να μην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου ή/και στην σύναψη της

Σύμβασης.

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης - Γενικοί Όροι Σύμβασης

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης - Εγγυήσεις

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση

για την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την

Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή

πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά

η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από

την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της

σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί

σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη

Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη

διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά

κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Γ1.2).




www.espa.gr

1


7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής

παραλαβής κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

8. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την

κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της

Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η

Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της

Ένωσης/Κοινοπραξίας.

9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της

πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα

από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να

αποδεχθεί, να τα προμηθευτεί αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη

οικονομική επιβάρυνση.

10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της

Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου

δημοσίων συμβάσεων. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό

αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του έργου και των παραδοτέων (βλ. αναλυτικά § Α2.3), ως ακολούθως:

Υποβολή Β’ Παραδοτέου (50% της συνολικής αμοιβής), εντός δύο (2) μηνών.

Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (40% της συνολικής αμοιβής), εντός τεσσάρων (4) μηνών.

Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός έξι (6) μηνών.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων παραστατικά και δικαιολογητικά:

1) Δελτίο Αποστολής –Τιμολόγιο και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών2) Πρακτικό οριστικής παραλαβής από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.3) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας4) Απόδειξη είσπραξης5) Εξουσιοδότηση




www.espa.gr

1


Το σύνολο της πληρωμής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α’ 151/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Η πληρωμή θα ενεργοποιηθεί εφόσον καταβληθεί ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του Υποέργου 2 από τον αρμόδιο

φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας.

Ο τρόπος αποστολής και τιμολόγησης των ειδών θα γίνονται από τον Ανάδοχο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή.

Β5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες),

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος ορίζει τον Κύριο Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ) καθώς και τα στελέχη της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) που θα

απασχοληθούν στο Έργο, καταρτίζοντας Πίνακα, ο οποίος θα υποβληθεί με την προσφορά του και θα αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά την εκτέλεση του Έργου, να χρησιμοποιεί όλα τα άτομα που θα αναφέρονται ως μέλη της

Ο.Ε. στην Προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του «Έργου».

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση

με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τον ΚΥΣΕ και από τα μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα

παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση, του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού,

καθώς επίσης και των συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με

άλλο πρόσωπο, ανάλογων προσόντων και εμπειρίας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν




www.espa.gr

1


αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας

Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την επικείμενη αντικατάσταση.

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί

του, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφενός, να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα

παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, και, αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με

άλλους ανάλογων προσόντων και εμπειρίας, μετά από προηγούμενη αντίστοιχη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως πριν από την επικείμενη αντικατάσταση.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.

9. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους

μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές

περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά. Σε καμία δε άλλη ή/και ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν

απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

10. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί από τον Ανάδοχο, εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, για λόγους που άπτονται στις

μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας σε

περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του τιμήματος από την υλοποίηση της

εν λόγω Σύμβασης (ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού

τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της Σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, συμβιβασμός κλπ.).

11. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει

υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά

μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

12. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε

είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει

εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά

την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

14. Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης του Αναδόχου, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο

πρόσωπο του διαδόχου οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε




www.espa.gr

1


καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε

αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι

από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών

από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους

έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των

άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

17. Εάν ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, εάν ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, σε

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που τον απαρτίζουν, η

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε

περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας

αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω

γεγονότων.

Β5.4. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή

συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους

συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:

ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά

κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου




www.espa.gr

1


ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού

αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο

Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης

απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει

οποιαδήποτε αποζημίωση.

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν

τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο

χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της

Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο

ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο

των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι

ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον

Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το

σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Β5.5 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,

έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση




www.espa.gr

1


αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση

τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της

Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην

Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της

συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου του, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και

εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή

έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις

της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:

α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή

γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το

Έργο.

β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι

δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας

εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση

της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει

αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας,

εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.

Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

Β5.6 Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά,

για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.




www.espa.gr

1


Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους,

όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να

χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια

επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο

Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το

αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των

κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη

όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση

αντικαταστάτη.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους

λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε

γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Β5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις

μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών,

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Ενωσιακό δίκαιο.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση

προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με

όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει

αποκλειστικά στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ




www.espa.gr

1


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ




www.espa.gr

1


Μέρος Γ: Υποδείγματα

Γ1.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: Τ.Ε.Ι. - Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων, οδός Αγίου Σπυρίδωνος & Μήλου 1, Τ.Κ. 12210 - Αιγάλεω

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ για ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ ,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) οδός αριθμός ΤΚ

β) οδός αριθμός ΤΚ

γ) οδός αριθμός ΤΚ

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ , για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) , σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της από την αναθέτουσα αρχή

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)




www.espa.gr

1


Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: Τ.Ε.Ι. - Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων, οδός Αγίου Σπυρίδωνος & Μήλου 1, Τ.Κ. 12210 - Αιγάλεω

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ για ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός Τ.Κ } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ

β) οδός αριθμός Τ.Κ

γ) οδός αριθμός Τ.Κ

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) , σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.





www.espa.gr

1


Γ1.3 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Έργο: Υποέργο 2 με τίτλο «Διάχυση και προβολή» του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς που αφορά στο σχεδιασμό (δημιουργικό), παραγωγή και διανομή του υλικού διάχυσης/ προβολής αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί.

ΠεριγραφήΠροσφερόμενη

ποσότητα

Τιμή ανά μονάδα (σε

Ευρώ)Καθαρή

Αξία ΦΠΑΣυνολική

Αξία(Ι) Παραγωγή και διάθεση έντυπου υλικού (Αφίσες και οδηγίες υγιεινής σε κάδρο)

760

(IΙ) Παραγωγή και διάθεση διαδραστικών παιχνιδιών σε έντυπη μορφή

1000

(ΙΙΙ) DVD πολυμέσα – διαδραστικά παιχνίδια

1000

(IV) Παραγωγή Διάθεση πρότυπου Εγχειριδίου Υγιεινής και ασφάλειας σε έντυπη μορφή (3 πρότυπα των 150 σελίδων – σχεδίαση, παραγωγή διάθεση), 100 αντίτυπα Νοσ., 50 αντίτυπα Γηρ., 50 αντίτυπα πρόνοια

200

(V) Παραγωγή πρότυπου υλικού ευαισθητοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

150

(VΙ) Web site & διαδραστικά εργαλεία

1

(VΙΙ) Καταχωρήσεις/ Αρθρογράφηση σε έντυπα μέσα

30

(VΙΙΙ) Διοργάνωση εκδηλώσεων 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Προσφέρων





www.espa.gr

1


Γ1.4 Υπόδειγμα σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Διάχυση και προβολή» του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969.

Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. 2014…, μεταξύ των συμβαλλομένων:

αφενός του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ, που εδρεύει στην Αγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 12210 - Αιγάλεω (Α.Φ.Μ. 090077522, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω-Χαϊδαρίου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο ……………………….. και στο εξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, Δ.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α) ……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… ………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ………/…-…-… Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα», με κωδικό MIS 372969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

2. Το εγκεκριμένο και εν ισχύ τεχνικό δελτίο του έργου.3. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. …/…-…-2013 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. ……./…-…-2014), για την επιλογή αναδόχου για την «…………………….» προϋπολογισμού ……………… ευρώ «……… €», συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ……/…-…-….. προσφορά του Αναδόχου.5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου …./…-…-…. Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ

ΑΘΗΝΑΣ, ως Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Αξιολόγησης των Προσφορών και κατακυρώθηκε η ανάθεση της Προμήθειας στον Ανάδοχο.

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:

ΑΡΘΡO 1 - Γενικοί Όροι

1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Έργου είναι η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου του Συνόλου των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης και στο Μέρος Α’ της σχετικής Διακήρυξης.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.




www.espa.gr

1


2.2 Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια της Σύμβασης

3.1 Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου

4.1 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4.3 Ο Ανάδοχος ορίζει τον Κύριο Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ) καθώς και τα στελέχη της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) που θα απασχοληθούν στο Έργο, καταρτίζοντας Πίνακα, ο οποίος θα υποβληθεί με την προσφορά του και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

4.4 Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά την εκτέλεση του Έργου, να χρησιμοποιεί όλα τα άτομα που θα αναφέρονται ως μέλη της Ο.Ε. στην Προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του «Έργου».

4.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τον ΚΥΣΕ και από τα μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4.6 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση, του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογων προσόντων και εμπειρίας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την επικείμενη αντικατάσταση.

4.7 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφενός, να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, και, αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογων προσόντων και εμπειρίας, μετά από προηγούμενη αντίστοιχη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως πριν από την επικείμενη αντικατάσταση.

4.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.

4.9 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές




www.espa.gr

1


περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά. Σε καμία δε άλλη ή/και ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

4.10 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί από τον Ανάδοχο, εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, για λόγους που άπτονται στις μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του τιμήματος από την υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης (ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της Σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, συμβιβασμός κλπ.).

4.11 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

4.12 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4.13 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

4.14 Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης του Αναδόχου, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

4.15 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

4.16 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

4.17 Εάν ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, εάν ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που τον απαρτίζουν, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν




www.espa.gr

1


εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

ΑΡΘΡΟ 5 - Αντικατάσταση του Υπεύθυνου και των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου

5.1. Αντικατάσταση του ΚΥΣΕ και των μελών της Ομάδας Έργου απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση επάρκεια και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου με τον αντικαθιστάμενο.

ΑΡΘΡΟ 6 - Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίζει πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο του. Κοινοποιεί δε σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του.

6.3 Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο όποτε χρειάζεται τον αναγκαίο χώρο και εξοπλισμό γραφείου για την υποβοήθηση του έργου του και την εγκατάσταση της ομάδας έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και την πρόταση του Αναδόχου.

6.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 7 - Έργο του Αναδόχου

Έργο του Αναδόχου είναι η υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Διάχυση και προβολή» του έργου «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» και Κωδ. ΟΠΣ 372969». Τα βασικά στάδια του έργου και οι προβλεπόμενες επικοινωνιακές δράσεις για την διάχυση του προγράμματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και γενικότερα αποδεκτών του παρόντος έργου είναι:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας (έντυπο και ηλεκτρονικό) που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνει Δημιουργία-Σχεδιασμό (μακέτες, συγγραφή κειμένων κτλ), Εικαστική Επιμέλεια και διαμόρφωση του παραδοτέου δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων, μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κλπ).

Το υλικό δημοσιότητας θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του κυρίως έργου και να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά του. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και κατανοητό για τις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών προς τις οποίες απευθύνεται. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις επί του δημιουργικού σχεδιασμού (πρότυπα). Για την τελική διαμόρφωση των παραδοτέων, τα εγκεκριμένα πρότυπα θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα κείμενα, που θα παράγονται κατά τη χρονική στιγμή αξιοποίησης του εντύπου (π.χ. πριν από την οργάνωση των εκδηλώσεων). Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του δημιουργικού στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η πρόταση διαδικασίας τροποποίησης του υλικού προβολής σε σχέση με ανάγκες που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

(Ι) Αφίσες / οδηγίες υγιεινής




www.espa.gr

1


Προβλέπεται η αναπαραγωγή 760 (5 για κάθε μονάδα, 132 νοσοκομεία & 20 γηροκομεία/ θεραπευτήρια) Αφισών / οδηγιών υγιεινής, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε μόνιμα πλαίσια στους χώρους παρασκευής τροφίμων, σερβιρίσματος και στο χώρο σίτισης των νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων. Η διάθεσή σων εντύπων θα γίνει σε σημεία κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι τελικές διαστάσεις θα είναι τουλάχιστον 80,0 Χ 130,0 εκατοστά με τετράχρωμη εκτύπωση, σε μία όψη. Η επιφάνεια εκτύπωσης θα είναι μεγέθους τουλάχιστον 80,0 Χ 115,0 εκατοστών. Τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

(ΙΙ) Διαδραστικά παιχνίδια σε έντυπη μορφή

Προβλέπεται η αναπαραγωγή χιλίων (1.000) εντύπων με τη μορφή φυλλαδίων και θα περιλαμβάνει (Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, quiz, puzzle) με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη σημασία των υγιεινών και ασφαλών φαγητών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φυλλαδίου θα έχουν ως εξής: θα είναι τετράχρωμο και σε χαρτί ιλουστρασιόν ή βέλβετ (velvet). Τα έντυπα αυτά θα δοθούν στα νοσοκομεία παίδων (Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία), καθώς και σε άλλα νοσοκομεία που διαθέτουν παιδιατρικό τμήμα

(ΙΙΙ) Παραγωγή DVD με τα διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή

Παραγωγή τουλάχιστον χιλίων (1.000) DVDs με τα διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή.

(IV) Παραγωγή Διάθεση πρότυπου Εγχειριδίου Υγιεινής και ασφάλειας σε έντυπη μορφή

Προβλέπεται η αναπαραγωγή τριών (3) προτύπων των 150 σελίδων – σχεδίαση, παραγωγή διάθεση σε 200 αντίτυπα εκ των οποίων τα 100 αντίτυπα θα διανεμηθούν σε Νοσοκομεία, τα 50 αντίτυπα θα διανεμηθούν σε Γηροκομεία και τα υπόλοιπα 50 αντίτυπα θα διανεμηθούν σε προνοιακές δομές μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

(V) Παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Προβλέπεται η αναπαραγωγή του Πρότυπου Φακέλου Ευαισθητοποίησης (150 αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ο οποίος θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ίδιας Πράξης. Ο Πρότυπος φάκελος θα διανεμηθεί στους εργαζόμενους/ συμμετέχοντες των παρεμβατικών προγραμμάτων της Πράξης (on job training) που εργάζονται στη μαζική εστίαση των νοσοκομείων, γηροκομείων και θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων (διατροφολόγοι, αποθηκάριοι, μάγειρες, βοηθοί μάγειρες, λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμοι)

(VΙ) Ανάρτηση σε site των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα παραδοτέων – παραμετροποίηση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, ζητούνται τα ακόλουθα:

Ανάπτυξη web forum, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ζωντανής προγραμματισμένης on-line συζήτησης με κοινωνικές ομάδες και άτομα,

Ανάπτυξη Web – Blog, με στόχο την ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων, με δυνατότητα απαντήσεων και τοποθετήσεων των ηλεκτρονικών συνομιλητών,

Υποστήριξη δράσεων διασύνδεσης του site με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το fb, το twitter, κ.ά.

On- line υποστήριξη χρηστών, με εξατομικευμένη ανταπόκριση σε ερωτήματα κοινωνικών φορέων/ αποδεκτών της Πράξης.

Ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων που θα προκύψουν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης

Διασύνδεση (hyperlink) με βασικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Παραμετροποίηση του υπάρχοντος ιστότοπου, με στόχο την υποστήριξη των νέων λειτουργιών.

(VΙΙ) Αρθρογράφηση/ Καταχώρηση του προγράμματος σε εξειδικευμένα έντυπα τα οποία διανέμονται στους αποδέκτες της Πράξης. Το περιεχόμενο της αρθρογράφησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:




www.espa.gr

1


Αναφορά στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης

Αναφορά στον φορέα υλοποίησης του έργου

Αναφορά στους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους του έργου

Αναφορά στην ομάδα στόχο και τα οφέλη του έργου

Αναφορά στις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση οροσήμων του έργου (λ.χ. οργάνωση εκδηλώσεων, αποτελέσματα παρεμβατικών προγραμμάτων κ.α.)

Οι αρθρογραφήσεις, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30), θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολό του.

(VΙΙΙ) Διοργάνωση τριών (3)εκδηλώσεων

Πρόσθετα, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού των χώρων μαζικής εστίασης στα νοσοκομεία, γηροκομεία και θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων θα πραγματοποιηθούν τρεις εξειδικευμένες ημερίδες (στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα). Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

Α. Μίσθωση χώρου: Αίθουσα συνεδριάσεων , καθαριότητα , τεχνική υποστήριξη, κλιματισμό.

Β. ΕΛΤΑ – Courier: Αποστολή ανακοίνωσης, προγράμματος, προσκλήσεων ή σχετικών επιστολών σε ενδιαφερόμενους (συμμετέχοντες κ.λ.π)

Γ. Τεχνική Κάλυψη: Powerpoint, video προβολή, φωτογράφιση, μικροφωνική εγκατάσταση

Δ. Επισιτιστικά : δύο (2) διαλείμματα καφέ, ελαφρύ γεύμα

Ε. Αμοιβή Γραφείου

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια των ως άνω εκδηλώσεων:

ΠΡΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

• Συμβουλευτική συνδρομή, που αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τον σχεδιασμό και εξέλιξη των εκδηλώσεων

• Ετοιμασία και αποστολή εντύπων ή ηλεκτρονική πληροφόρηση σε αποδέκτες.

• Έλεγχος και επίβλεψη τήρησης καλής λειτουργίας του κάθε χώρου, των τεχνικών οπτικοακουστικών μέσων, και γενικά όσων φορέων εμπλέκονται στην υλοποίηση των εκδηλώσεων

• Επιμέλεια υλικού εκδηλώσεων

• Μελέτη και επιμέλεια των αναγκών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό Μελέτη και υλοποίηση σηματοδότησης του χώρου εκδηλώσεων με επιγραφές και κατευθυντήριες πινακίδες.

• Προετοιμασία των φακέλων για τους συμμετέχοντες με όλο το υλικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Διαχωρισμός των εισηγήσεων ανά θέμα.

• Μετά την σύνταξη του προγράμματος δεύτερη ενημέρωση για ημέρα, αίθουσα και ώρα παρουσίασης της εργασίας.

• Συνεννόηση για τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση της κάθε εργασίας και φροντίδα να είναι διαθέσιμος στην αντίστοιχη αίθουσα την ημέρα και ώρα που απαιτείται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Έλεγχος προ-εγγραφέντων και νέες εγγραφές




www.espa.gr

1


• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων

• Παροχή πληροφοριών

• Ο αριθμός των ατόμων της γραμματείας καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί ένα άτομο ανά 50 προσκεκλημένους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Απόδοση αρχείου εγγραφέντων με πλήρη στοιχεία.

• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων.

• Στατιστικά στοιχεία εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8 - Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την υλοποίηση του Έργου, σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα ακόλουθα παραδοτέα:

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό των παραδοτέων προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση έντυπου υλικού, CD και Newsletter).

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου (50% της συνολικής αμοιβής), εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:





- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (40% της συνολικής αμοιβής), εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:





- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:



Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα αυτής. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των παραδοτέων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 9 - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του έργου




www.espa.gr

1


9.1 Την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή εκτέλεση του έργου έχει η Αναθέτουσα Αρχή. Το έργο του Συμβούλου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Επιτροπή οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.

9.2 Με απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10 - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής

10.1 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής «ΕΠΠΕ») (όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. …../…-….-…. απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ).

10.2 Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και ποιότητα αυτών. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες των ανωτέρω δικαιούται να προβεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών σε έγγραφες παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του Αναδόχου στις τυχόν παρατηρήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει με παρατηρήσεις, θέτοντας νέα προθεσμία συμμόρφωσης του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11 - Αμοιβή του Αναδόχου

11.1 Η αμοιβή του Συμβούλου αφορά όλες τις απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά :

Αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.

Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε κύρια και επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Η πλήρωση των κριτηρίων ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης του προσωπικού του αναδόχου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και θα εμπίπτει σε μηνιαίο έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου, επισύρει άμεση έκπτωσή του.

Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12 - Τρόπος πληρωμής

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό των παραδοτέων προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση έντυπου υλικού, CD και Newsletter).

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου (50% της συνολικής αμοιβής), εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:








www.espa.gr

1


- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (40% της συνολικής αμοιβής), εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:





- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:



Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα αυτής. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των παραδοτέων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή για το έργο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων παραστατικά και δικαιολογητικά:

1) Δελτίο Αποστολής –Τιμολόγιο και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2) Πρακτικό οριστικής παραλαβής από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

3) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

4) Απόδειξη είσπραξης.

5) Εξουσιοδότηση.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94

(ΦΕΚ Α’ 151/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο 4, παρ. 3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Το σύνολο της πληρωμής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η πληρωμή θα ενεργοποιηθεί εφόσον καταβληθεί ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του Υποέργου 3 από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας.

Ο τρόπος αποστολής και τιμολόγησης των ειδών θα γίνονται από τον ανάδοχο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13 - Εγγυήσεις




www.espa.gr

1


13.1. Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ……………………… ευρώ (…………………… €), που αντιπροσωπεύει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

13.2 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την λήξη του Έργου και εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωσή της.

ΑΡΘΡΟ 14 – Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών

14.1 Το σύνολο των Παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσα Αρχής, η οποία και μόνη θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβή τους.

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.

14.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 15 – Απαλλαγή Ευθύνης

15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16 - Καταγγελία – Λύση σύμβασης

16.1 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. Με την έκπτωση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .

16.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.

16.3 Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος:

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 17 – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου

17.1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:




www.espa.gr

1


17.2 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:

ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.

17.3 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

17.4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

17.5 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

17.6 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

17.7 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

17.8 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

17.9 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 18 - Εκχώρηση Δικαιωμάτων

18.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

ΑΡΘΡΟ 19 - Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια




www.espa.gr

1


επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 20 – Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου του, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:

α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Έργο.

β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.




www.espa.gr

1


Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.

Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

ΑΡΘΡΟ 21 - Έγγραφη Επικοινωνία

21.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο ………………………………….. συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση: ………………………………………..

21.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση :………………………………….…..

ΑΡΘΡΟ 22 - Ανωτέρα Βία

21.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

21.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 23 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

22.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο

22.2 Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια Αθηνών

22.3 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 24 – Τροποποίηση

23.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως, μετά από συμφωνία των μερών και θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

23.2 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ………………………, το δεύτερο ……………….. και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ




www.espa.gr

Microsoft Word - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc€¦ · Web viewΒ.1.5 Τόπος και...

Documents

Transcript of Microsoft Word - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc€¦ · Web viewΒ.1.5 Τόπος και...