METRO CALI S.A. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ... filed. construcciÓn del patio y taller valle...

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones

METRO CALI S.A.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No 915.108.2.03.2016

CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI SITM-MIO:

A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.

B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN CORREDOR TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO. C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Santiago de Cali, 12 de Octubre de 2016


METRO CALI S.A. Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]

Tabla de contenido

I. RECOMENDACIONES INICIALES .................................................................................. 2

II. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................... I-1

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN ..................................................................................... II-2

IV. CRONOGRAMA ........................................................................................................... III-2

V. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................... IV-3

VI. DEFINICIONES ............................................................................................................. V-5

VII. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ...................................................................... VI-8

VIII. REQUISITOS HABILITANTES. ................................................................................. VII-19

IX. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ............................................................................... VIII-34

X. OFERTA ..................................................................................................................... IX-40

XI. PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ................ X-49

XII. DECLARATORIA DE DESIERTA. .............................................................................. XI-49

XIII. RETIRO DE LA OFERTA .......................................................................................... XII-49

XIV. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA ............................................................................ XIII-49

XV. DEVOLUCIÓN DE LA OFERTA .............................................................................. XIV-50

XVI. RECHAZO DE LA OFERTA ..................................................................................... XV-50

XVII. ACUERDOS COMERCIALES ................................................................................. XVI-51

XVIII. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN. ................................................... XVII-51

XIX. RIESGOS. ............................................................................................................. XVIII-53

XX. GARANTÍAS............................................................................................................ XIX-54

XXI. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. ...................................................................... XX-55

XXII. TABLA DE ANEXOS Y PROFORMAS. ................................................................. XXIII-59

RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

mailto:[email protected]




2. Tenga en cuenta que no puede estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad generales ni especiales para contratar.

3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

5. Siga las instrucciones que se imparten en estos Pliegos de Condiciones para la elaboración de su propuesta.

6. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que:

Sea otorgada a favor de METRO CALI S.A. NIT 805.013.171-8 Como tomador, figure su razón social completa, de ser un proponente plural, la razón social de

todos sus integrantes; El valor asegurado corresponda al fijado en este documento; El Objeto y el número de la misma, coincida con el de la presente Convocatoria. Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.

7. Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este documento.

8. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO SE

RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. Nota : Se verificará con la Hora Legal Colombiana, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co

9. Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del METRO CALI S.A. antes o después de la firma del contrato podrá modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

10. Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda la información que en ella suministren.

11. Cuando se presente falta de veracidad en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, METRO CALI S.A., podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes; esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

12. Toda comunicación enviada por los proponentes de este documento deberá ser electrónica, y dirigida

a la oficina de contratación a los correos [email protected]

13. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que estos Pliegos de Condiciones son completos, compatibles y adecuados para identificar el alcance


http://www.sic.gov.co/





del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.

14. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.

15. Verifique previamente que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales, y contrato de aprendizaje ya que METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información suministrada.

16. El uso del logo de la entidad es privativo de la misma, por lo tanto le sugerimos abstenerse de presentar ofertas con papel que lo contenga

17. METRO CALI S.A se reserva el derecho de verificar la información suministrada., por cualquier medio idóneo.



I. CONVOCATORIA METRO CALI S.A., es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden Municipal bajo la forma de Sociedad Anónima de carácter comercial con aportes 100 % públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de febrero de 1999 registrada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, bajo el número 01507, quién actúa en su calidad de Entidad Contratante. METRO CALI S.A., como empresa titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros para la ciudad de Santiago de Cali, está encargado de entregar para la operación del sistema, la infraestructura correspondiente y todos los demás componentes requeridos para su correcta utilización.

De acuerdo con lo anterior, METRO CALI S.A. pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del o de los Contratistas encargado(s) de ejecutar los contratos de obra pública para la construcción de las siguientes obras de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali SITM-MIO:

A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.

B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN CORREDOR TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO. C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus Anexos y PROFORMAS están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– www.colombiacompra.gov.co.

http://www.colombiacompra.gov.co/




II. MODALIDAD DE SELECCIÓN De acuerdo a las características del contrato a celebrarse, la modalidad de selección aplicable será la de LICITACIÓN PÚBLICA, atendiendo a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993 y numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. Es procedente adelantar este proceso mediante la modalidad descrita, debido a que es aquella la que permite la selección de contratista mediante convocatoria pública, pues Metro Cali S.A., en consideración a su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, no obstante encontrarse en las excepciones al régimen contractual del derecho público, ha adoptado por virtud de su manual de contratación las normativas del Estatuto de Contratación Estatal, ateniéndose por lo tanto a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias de éstas. En consecuencia, el presente proceso de selección está sometido a los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993; así mismo, se exigirán las responsabilidades de que trata el Decreto 1082 de 2015.

III. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Publicación aviso convocatoria pública, estudios y documentos previos, y Proyecto de Pliego de

condiciones Octubre 12 de 2016

www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Publicación Segundo Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

Octubre 14 de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Publicación Tercer Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)


Plazo máximo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones

Octubre 26 de 2016

Email: [email protected]

Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección


Publicación Pliego de condiciones definitivo Octubre 28 de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Jornada de capacitación a los interesados para el manejo de las herramientas informáticas y tecnológicas a ser utilizadas para formular la

propuesta económica y el plan de trabajo.

Noviembre 2 de 2016 8:00 am

Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali. También se

habilitará acceso vía Skype a través de cuenta: Gestión Proyectos Metrocali

para absolver preguntas a la Capacitación

Audiencia de Aclaración de Pliegos y asignación de riesgos.

Noviembre 2 de 2016 a las 10:00 a.m.

Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Cali. Piso 3.

Plazo Máximo para presentación de observaciones al pliego de condiciones

definitivo Noviembre 21 de 2016

Email: [email protected]


http://www.contratos.gov.co/

http://www.metrocali.gov.co/














Nota 1: Se verificará con la Hora Legal Colombiana, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co. Nota 2: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

IV. ASPECTOS GENERALES

a. Invitación a las veedurías ciudadanas: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, METRO CALI S.A. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso.

b. Compromiso anticorrupción: Los Oferentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO No 5 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Oferente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o, para la terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Plazo máximo para expedir Adendas Noviembre 22 de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Plazo para la presentación de Ofertas (cierre) Noviembre 28 de 2016

9:00 am Dirección Física: Av. Vásquez Cobo

Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.

Publicación Informe de evaluación de Ofertas 1 de Diciembre de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Término para presentar observaciones y/o subsanación de requisitos habilitantes

Desde el 1 de diciembre hasta el 9 de diciembre

de 2016

Email:

[email protected]

Publicación del informe final de verificación de requisitos habilitantes

Diciembre 13 de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Audiencia de Adjudicación Diciembre 14 de 2016

10:00 am Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº

23 N – 59, Piso 3. Cali.

Publicación acto administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierto

Diciembre 14 de 2016 www.contratos.gov.co www.metrocali.gov.co

Firma del Contracto Diciembre 14 de 2016

Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº

23 N – 59, Piso 3. Cali.

Presentación pólizas de cumplimiento y requisitos de perfeccionamiento del contrato

Diciembre 16 de 2016 Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº

23 N – 59, Piso 3. Cali.

Suscripción acta de inicio del contrato Diciembre 19 de 2016 Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº

23 N – 59, Piso 3. Cali.


http://www.sic.gov.co/













En caso que METRO CALI S.A., advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Oferente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 5 del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las sanciones penales aplicables.

c. Costos derivados de participar en el proceso de contratación: Los costos y gastos en que los

interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, el cumplimiento la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes. METRO CALI S.A. no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.

d. Comunicaciones: Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio electrónico a [email protected]. La comunicación además debe contener: a. los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; b. identificación de los Anexos presentados con la comunicación. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a METRO CALI S.A. solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. METRO CALI S.A. responderá únicamente las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección electrónica señalada en la comunicación que responde.

e. Idioma: Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los

Oferentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus Anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Oferentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano de manera oficial y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el Contrato, el Oferente que resulte Adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización.

f. Legalización de documentos otorgados en el exterior: Los documentos presentados por el

Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público. El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de






la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.

g. Conversión de monedas: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: Tomar el valor de los estados financieros en la moneda de origen y convertirlo a dólares americanos utilizando para tal fin la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre de 2015. Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. Para el caso de los contratos relacionados dentro de la experiencia del proponente, cuando el valor de un contrato esté dado en dólares americanos, se convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente en la fecha de terminación del respectivo contrato. Para el caso de contratos que están dados en cualquier otra moneda diferente al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y posteriormente al peso colombiano.

V. DEFINICIONES

a. El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado armónicamente como un solo cuerpo

dispositivo que tiene como fin máximo el cumplimiento de los fines Estatales previstos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia; por tanto sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por ello, se entienden integrados a él los Anexos que lo acompañan y Adendas que posteriormente se expidan.

b. Se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de condiciones:

El orden de los títulos, numerales, literales y viñetas de este Pliego no implica que exista prelación o prevalencia entre los mismos.

Los títulos y/o notas al margen utilizadas en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.

Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.





Los plazos dados en meses establecidos en el presente Pliego se computarán en Meses Calendario, salvo indicación expresa en contrario.

Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un Día Inhábil para METRO CALI S.A., o cuando METRO CALI S.A. no ofrezca durante ese día por cualquier razón, atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado hasta el primer día hábil siguiente.

Las palabras que se relacionan en el literal B “DEFINICIONES” siguiente, deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda.

A las palabras que no estén definidas en el literal B “DEFINICIONES”, se les dará el sentido natural y obvio, según su uso común o el lenguaje técnico respectivo según corresponda.

En cualquier diferencia que se encuentre entre el pliego de condiciones y alguno de sus Anexos o Apéndices, primará lo contenido en el pliego de condiciones.

c. En la interpretación del pliego de condiciones, se dará aplicación a los términos que se relacionan

en el siguiente glosario conforme a la respectiva definición:

GLOSARIO

Acuerdos comerciales

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero.

Adenda Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.

Adjudicación Es la decisión final de la Entidad, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Adjudicatario Es el Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación.

Anexos Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

Conflicto de intereses

Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a conocer a la Entidad Estatal y que considera pueden tener incidencia en la imparcialidad con la que se deben adoptar las decisiones en el curso del proceso.

Contratista Es el Oferente que resulte Adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación.

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

Día(s) Calendario

Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil.

Día(s) Hábil(es)

Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la República de Colombia.

Día(s) No Hábil(es)

Se considerarán Días no hábiles todos los sábados y los domingos que figuren en el calendario sin excepción, y los días festivos determinados por ley en la República de Colombia.

Documentos del Proceso

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) el pliego de condiciones; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) las Ofertas presentadas; (g) el informe de evaluación, junto con las observaciones al mismo y respuestas; (h) el Contrato, (i) el registro presupuestal, (j) la resolución de apertura de la licitación, (k) Las actas de las audiencias que se surtan en el proceso licitatorio ; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.





GLOSARIO

Edificación (es)

Se entiende como aquella cuya conformación estructural sea en concreto armado, acero estructural o mixta. Edificaciones en áreas bajo alta presión del entorno (tráfico de personas y vehicular y redes de servicios públicos)

Estación Intermedia

Son estaciones ubicadas en puntos sobre los corredores principales en los que los usuarios pueden realizar transbordos entre rutas alimentadoras urbanas y rutas troncales.

Homogenizar Ajustar las ofertas de los oferentes a las condiciones de definición de los ítems y las mediciones del presupuesto de licitación. Estos conceptos, que forman parte de la metodología TCQ2000, serán motivo de la capacitación que Metro Cali proporcionará a todos los oferentes

Interventoría La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y legal que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por METRO CALI S.A.

METRO CALI S.A.

Es la entidad pública que adelanta el presente proceso licitatorio, definida en el Capítulo I del presente documento.

Oferta Es la propuesta presentada a METRO CALI S.A. por los interesados en ser el Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Oferentes deben formular su propuesta para participar en el Proceso de Selección del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Plazo del Contrato (Plazo de ejecución)

Es el lapso durante el cual se puede dar cumplimiento al objeto contractual, es decir, el plazo comprendido entre la fecha de cumplimiento de la totalidad de los requisitos de ejecución del Contrato (aprobación de las garantías del Contrato y el registro presupuestal) y el plazo o fecha máxima estipulada en el Contrato para tales efectos. Este plazo puede ser modificado de común acuerdo entre las partes mediante documentos modificatorios.

Primer orden de elegibilidad

Es la posición que ocupa el Oferente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Pre construcción

Periodo anterior a la etapa de Construcción, durante el cual el contratista deberá preparar la ejecución de las actividades de construcción objeto del contrato, conforme a los lineamientos definidos en los Anexos técnicos del presente pliego de condiciones.

Oferente o Proponente

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio o unión temporal que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

Oferente Plural o Proponente Plural

Es el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras jurídicas de Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, quienes presentan de forma conjunta, una Propuesta para participar en el Proceso de Contratación que se convoca a través del presente Pliego. Cuando en este Pliego se haga referencia a Oferente de forma general, sin hacer referencia específica a Oferente Plural se entenderá en todos los casos que también incluye al Oferente Plural.

Partida alzada de abono íntegro

Corresponden al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y Plan de Manejo de Tránsito cuyos montos están incluidos en el presupuesto.

Propuesta u Oferta

Se entiende por tal la presentación de una Oferta con carácter irrevocable para sus suscriptores, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

Propuesta Admisible

Es aquella Propuesta presentada por un Oferente singular o Plural que cumple con los requisitos habilitantes señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones.

Propuesta No Admisible

Es aquella Propuesta presentada por un Oferente o Oferente Plural que NO cumple con los requisitos habilitantes señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones.





GLOSARIO

Saldos de apropiación disponibles para el proyecto

Monto incluido en el presupuesto que no está a libre disposición del contratista sino que sólo podrá ser utilizado para pagar actividades no previstas que surjan durante la ejecución de las obras, previa justificación por parte de la Interventoría y aceptación de Metro Cali.

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO

Es el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali, denominado Masivo Integrado de Occidente.

TRM La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co

Metodología TCQ

La metodología TCQ se define como una propuesta metodológica para el establecimiento y seguimiento de los valores de los parámetros de Tiempo, Costo y Calidad, basada en la integración de la información generada durante el proceso constructivo y de las herramientas que la gestionan.

Vía Urbana

Se entenderá por tal la sección de vía comprendida dentro del área urbana definida por el POT o la norma equivalente aplicable según la localización de la vía. También serán válidas las vías que presten o sirvan para la prestación de un servicio público urbano, tales como vías para la movilización de los SITM y las pistas y vías de aeropuertos. Así mismo serán válidas como vías urbanas los puentes vehiculares, túneles y/o viaductos, siempre que se encuentren en zonas urbanas. Para el efecto, NO serán válidas como vías urbanas: las carreteras de interconexión entre ciudades o municipios (interurbanas, intermunicipales e interdepartamentales), las vías férreas, las vías de uso privado, urbanizaciones, ni parqueaderos.

Vigencia del Contrato

Es el plazo comprendido entre la suscripción del Contrato y la fecha máxima prevista para la liquidación unilateral del Contrato, el cual se compone por el plazo de ejecución del Contrato (plazo del Contrato) y seis (6) meses más.

VI. OBRAS PÚBLICAS A CONTRATAR

a. Las obras se contratarán por módulos, así:

MODULO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.

MODULO 2. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN CORREDOR TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO. MODULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.


http://www.superfinanciera.gov.co/




MODULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

b. La descripción técnica y alcance de cada uno de los Módulos se encuentra en los siguientes

anexos del presente pliego de condiciones:

ANEXO 1 – Ficha técnica del proyecto de Construcción de la Terminal de Guadalupe

ANEXO 2 – Ficha técnica del proyecto de Construcción de la Terminal del Sur ANEXO 3 – Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio Taller Valle de LILI

ANEXO 4 – Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio Taller Aguablanca

c. Los contratos de obra, por su parte, se desarrollarán en los términos y condiciones previstos en

la Minuta del Contrato de Obra que se incorpora al presente pliego de condiciones como ANEXO 6, haciendo parte del mismo.

d. La documentación que se facilitará a los proponentes será:

o Este pliego y sus anexos. o Las Proformas o Propuesta del Plan de Obras Orientativo (diagrama de barras) ANEXO 9 o El proyecto de la obra de cada módulo

e. El proyecto de cada uno de los módulos está constituido bajo los siguientes componentes:

PROYECTO TERMINAL GUADALUPE:

DOCUMENTO ARCHIVOS CARPETAS

Apéndice 1 Alcance y Parámetros para el Plan de Ejecución

4 0

Apéndice 2 Estudio Topográfico 3 1

Apéndice 3 Diseño Arquitectónico 72 13

Apéndice 4 Diseño de Urbanismo y Paisajismo 15 2

Apéndice 5 Cartillas de Espacio Público 1 0

Apéndice 6 Elementos señaléticas 1 0

Apéndice 7 Estudios Geotécnicos, Cimentación y Diseño Estructural

102 18

Apéndice 8 Diseños geométricos de vías 33 4





Apéndice 9 Diseño de Pavimentos 6 0

Apéndice 10 Diseño de señalización y demarcación vial

11 2

Apéndice 11 Diseño de redes hidrosanitarias 44 8

Apéndice 12 Diseño de redes secas 58 10

Apéndice 13 Plan de Manejo Ambiental 2 0

Apéndice 14 Plan de Gestión Social 2 0

Apéndice 15 Plan de Calidad 1 0

Apéndice 16 Estudio de Transito y Plan de Manejo de Transito

8 3

Apéndice 17 Especificaciones Técnicas

Apéndice 18 Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG

1 0

Apéndice 19 Parámetros de no afectación al sistema

1 0

Apéndice 20 Presupuesto en Formato TCQ

PROYECTO TERMINAL SUR


Apéndice 1 Parámetros del plan de Ejecución 1 0

Apéndice 2 Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación

3 0

Apéndice 3 Estudio Topográfico 95 11

Apéndice 4 Diseño Arquitectónico 99 6

Apéndice 5 Diseño de Urbanismo y Paisajismo y manejo forestal

201 8

Apéndice 6 Guía de Diseño de Espacio Público y mobiliario urbano

1 0

Apéndice 7 Diseño de Estructuras 168 16

Apéndice 8 Estudios y Diseños geométricos 115 15

Apéndice 9 Estudio de Tránsito - PMT 30 10

Apéndice 10 Estudios geotécnicos 40 7

Apéndice 11 Diseño de Pavimentos 50 6

Apéndice 12 Diseño de redes hidrosanitarias 161 38

Apéndice 13 Diseño de redes secas, voz y datos 122 15

Apéndice 14 Plan de Manejo Ambiental 1 0

Apéndice 15 Plan de Gestión Social 1 0


Apéndice 17 Parámetros de entrega de archivos en plataforma sig

1 0





Apéndice 18 Parámetros de no afectación al sistema

1 0

Apéndice 19 Plan de Calidad 1


PROYECTO PATIO TALLER VALLE DE LILI


Apéndice 1 Estado del arte de la infraestructura del patio taller

6 0

Apéndice 2 Parámetros de adecuación de la infraestructura existente

1 0

Apéndice 3 Parámetros de ajuste y complementación de diseños para la construcción

1 0

Apéndice 4 Parámetros para el plan de ejecución 2 0

Apéndice 5 Topografía 3 2

Apéndice 6 Estudio de tránsito y pmt 16 2

Apéndice 7 Diseño geométrico y esquema funcional 5 3


Apéndice 9 Diseño de pavimentos 63 13

Apéndice 10 Diseño de estructuras 118 40

Apéndice 11 Diseños arquitectónicos, paisajísticos y manejo forestal

69 15

Apéndice 12 Guía de diseño de espacio público y mobiliario urbano

3 0

Apéndice 13 Redes de energía, voz, datos (red sico) y gas internas

18 2

Apéndice 14 Redes de energía, voz, datos (red sico) y gas externas

2 0

Apéndice 15 Redes húmedas internas 25 10

Apéndice 16 Redes húmedas externas 28 10

Apéndice 17 Diseño de señalización y demarcación vial

3 2

Apéndice 18 Plan de manejo ambiental 2 0

Apéndice 19 Plan de gestión social 2 0



1 0

Apéndice 22 Parámetros de no afectación del sistema 1 0

Apéndice 23 Plan de calidad 1 0






PROYECTO PATIO TALLER AGUABLANCA


Apéndice 1 Estado del arte de la infraestructura existente 6 0

Apéndice 2 Parámetros de adecuación de la infraestructura existente

1 0

Apéndice 3 Parámetros de ajuste y complementación de diseños para la construcción

1 0

Apéndice 4 Parámetros para el plan de ejecución 1 0

Apéndice 5 Topografía 8 3

Apéndice 6 Estudio de tránsito y pmt 3 2

Apéndice 7 Diseño geométrico y esquema funcional 10 3


Apéndice 9 Diseño de pavimentos 4 2

Apéndice 10 Diseño de estructuras 104 37

Apéndice 11 Diseños arquitectónicos, paisajísticos y manejo forestal

75 17

Apéndice 12 Guía de diseño de espacio público y mobiliario urbano

2 0

Apéndice 13 Redes de energía, voz, datos (red sico) y gas internas

10 1

Apéndice 14 Redes de energía, voz, datos (red sico) y gas externas

9 2

Apéndice 15 Redes húmedas internas 24 8

Apéndice 16 Redes húmedas externas 238 23

Apéndice 17 Diseño de señalización y demarcación vial 3 2

Apéndice 18 Plan de manejo ambiental 1 0

Apéndice 19 Plan de gestión social 1 0



1 0

Apéndice 22 Parámetros de no afectación del sistema 2 0

Apéndice 23 Plan de calidad 1 0


La información de los apéndices de cada proyecto podrá ser descargada en las siguientes direccones:





o Proyecto de Construcción de la Terminal de Guadalupe que se podrá consultar en el siguiente link:

http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-obra

o Proyecto de Construcción de la Terminal del Sur que se podrá consultar en el siguiente link: http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-obra

o Proyecto de Construcción del Patio Taller Valle de LILI, que se podrá consultar en el siguiente link: http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-obra

o Proyecto de Construcción del Patio Taller Aguablanca, que se podrá consultar en el siguiente link:

http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-obra

f. Los proyectos de construcción se desarrollarán en tres etapas: (i) etapa de preconstrucción (ii) etapa de construcción y (iii) liquidación.

Durante la etapa de pre-construcción, el contratista deberá adelantar la revisión técnica y

pormenorizada de todos los componentes suministrados por el contratante. Como producto de esta revisión deberá presentar un informe de observaciones encontradas a la interventoría y al contratante proponiendo acciones de mejora a los componentes suministrados.

Adicionalmente el contratista debe cumplir con todas las obligaciones inherentes al desarrollo de la ejecución del proyecto, tales como la implementación del plan de manejo de tráfico, la implementación del plan de gestión social, implementación del plan de manejo ambiental y demás obligaciones contractuales. De igual forma deberá elaborar la estructuración de información cartográfica y de base de datos de acuerdo con las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de conformidad con los parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG. Todo lo anterior de conformidad con los anexos y apéndices que forman parte del pliego de condiciones. Durante la etapa de construcción, el contratista deberá cumplir con el desarrollo de la obra según el tiempo, calidad y precio pactados, cumpliendo la programación del proyecto y realizando la construcción como obligación de resultado. La liquidación del contrato se realizará conforme a lo previsto al efecto en el contrato de obra a suscribir.

g. Clasificación UNSPSC

Las obras públicas objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla; que el proponente se encuentre inscrito en las clasificaciones presentadas a continuación no es un requisito habilitante.


http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-obra

http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-obra

http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-obra




Tabla 1 – Codificación de la obra en el sistema UNSPSC:

Código UNSPSC

Descripción

72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas

72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras

72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras

72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras

72141105 Servicio de construcción y reparación de aceras

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados

h. Valor de licitación

El valor de licitación de los módulos a contratar es el siguiente:

MÓDULO PROYECTO VALOR MÁXIMO DE

LICITACIÓN (VML)

VML EXPRESADO EN SMLMV 2016

Módulo 1 Construcción de La Terminal De Guadalupe

$43.982.559.357 63.793,32

Módulo 2 Construcción de la Terminal del Sur

$62.226.695.348 90.255,04

Módulo 3 Construcción del Patio Taller Valle de LILI

$30.711.814.985 44.545,13

Módulo 4 Construcción del Patio Taller Aguablanca

$32.339.155.414 46.905,46

Estos valores constituyen el Presupuesto máximo destinado para cada Contrato de obra que se celebre con ocasión del presente Proceso de Selección, entendiéndose por tanto que incluye los valores totales en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto del mismo, incluyendo cualquier ajuste que se produzca por cambio de vigencia. El valor total del presupuesto remunerará toda actividad que se despliegue para el desarrollo del Objeto del Contrato durante todo el plazo que se requiera para la terminación completa de las obras.





Como los contratos se ejecutarán en varias vigencias, METRO CALI S.A. elaboró los presupuestos teniendo en cuenta los valores de mercado del año 2016 y las proyecciones por ajustes salariales por cambio de vigencia para los años subsiguientes. Por lo anterior, los ajustes salariales correspondientes a las vigencias posteriores deberán ser estimados y contemplados por el proponente para la elaboración de su oferta económica. METRO CALI S.A. no reconocerá reajustes con fundamento en el cambio de vigencia.

i. Disponibilidad de Recursos: Para la atención del compromiso derivado del presente proceso se

cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

MÓDULO/PROYECTO DISPONIBILIDAD No.

VALOR FECHA

Módulo 1: Terminal Guadalupe

2016278 $ 9.870.623.525 12/08/2016

2017008 $20.858.676.128 12/08/2016

2018004 $15.830.245.276 12/08/2016

Módulo 2: Terminal del Sur 20160314 $15.155.779.300 30/09/2016

2017013 $17.679.607.558 30/09/2016

2018008 $38.654.138.142 30/09/2016

Módulo 3: Patio Taller Valle del Lili

20160315 $ 7.265.273.739 30/09/2016

2017014 $25.634.079.041 30/09/2016

2018009 $ 1.370.806.366 30/09/2016

Módulo 4: Patio Taller Aguablanca

20160316 $ 7.997.867.235 30/09/2016

2017015 $28.218.890.055 30/09/2016

2018010 $ 1.509.031.554 30/09/2016

j. AIU del proyecto: El AIU de los proyectos fue calculado conforme a los valores del mercado, a

partir de los cuales se elaboró el presupuesto oficial por parte de la Entidad; el valor estimado en el AUI, se encuentra compuesto de la siguiente forma:

A: La Administración, que está compuesta por dos valores:

o A1: es un Valor fijo establecido en cada proyecto, con destino a remunerar la implementación de la herramienta de gerencia, control, seguimiento y apoyo transversal a la supervisión del proyecto que requiere METRO CALI para estandarizar la administración de todos sus proyectos de infraestructura y para conformar conjuntamente con todos los intervinientes en el proyecto un repositorio único documental para el mejor seguimiento y control de la gestión contractual tanto para el contratista como para el interventor, los supervisores, la entidad contratante, y los Ministerios de Transporte y Hacienda en lo que compete al seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos; y

o A2: es el Valor que cubre los demás gastos de administración de la obra, costos de servicios públicos, costos de legalización del contrato, costos de campamentos, dotaciones, costos relacionados con la implementación de los Planes de Manejo





Ambienta, Plan de Manejo de Trafico, Plan de Gestión Social, Plan de Control de Calidad, gastos de oficinas administrativas, gastos en producción de documentos e informes, gastos en producción de planos, señalización, fianzas, seguros, impuestos, costos financieros y los demás inherentes a este tipo de proyectos.

I: Los Imprevistos: Valor que corresponde a los imprevistos, entendidos como aquellos riesgos propios y previsibles de la actividad de construcción, es decir que hacen parte de la alea normal del proyecto, a cuyo cargo se cubrirán únicamente los costos que sean previamente aprobados por METRO CALI como imprevistos, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

U: La Utilidad, es el Valor que se paga entendido como el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la correcta y diligente ejecución del contrato en tiempo, calidad y costo.

Nota: La propuesta que supere el valor del AIU establecido en el presupuesto para cada proyecto, relacionado en la información específica de cada proyecto según los ANEXOS 1, 2, 3, y 4 será rechazada.

k. Mecanismo de administración de Recursos del proyecto

El contrato de obra a celebrar contará con un mecanismo de administración de recursos del proyecto que deberá implementar el contratista, en orden a garantizar que los recursos que se suministren para su ejecución se destinen exclusivamente al pago de los costos directos e indirectos de la obra, en forma específica y conforme a autorización previa del Interventor. Para estos efectos, se entiende por recursos del contrato todos los recursos, cualquiera sea su fuente u origen, destinados a realizar cualquier tipo de pagos asociados o destinados a la ejecución de los contratos, incluidos los pagos anticipados y pagos que efectúe METRO CALI S.A. como remuneración del contrato de obra celebrado.

Para el manejo de los recursos el contratista deberá cumplir con los criterios establecidos en el Anexo No.7 denominado: ANEXO PARA LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO.

l. Forma de pago del contrato.

METRO CALI S.A. ha establecido que el presente contrato se pagara así: a. Un Pago anticipado, b. Pagos Parciales durante la ejecución del proyecto; c. Un Pago Final.

Pago Anticipado: METRO CALI S.A. hará desembolso a la Fiduciaria que el contratista constituya de conformidad a los criterios establecidos en el presente pliego de condiciones.

Pagos Parciales: METRO CALI S.A. pagará mediante actas parciales el valor estipulado por cada uno de los proyectos de conformidad al siguiente procedimiento:





o Medición y preparación del acta parcial: La Interventoría del contrato preparará mensualmente, a la fecha del día 15 de cada mes, la relación valorada en la que consten las mediciones parciales, en función de todas y cada una de las actividades realizadas de conformidad al Plan de Trabajo.

o Valoración del acta parcial: La valoración de las obras se realizará aplicando a las

unidades de obra ejecutadas los precios unitarios pactados. Las actividades u obras elementales no terminadas podrán ser valoradas también por la dirección facultativa que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado, la interventoría con aprobación de METRO CALI S.A. En el caso del PMA, el PGS y el PMT, al valor cobrado en las actas parciales le será descontado un porcentaje de acuerdo con la calificación del desempeño socio ambiental efectuado por la interventoría a partir de las listas de chequeo de los distintos programas de manejo

o Conformidad del Contratista: El contratista dispondrá de cinco (5) días calendario

para expresar sus observaciones técnicas a la Interventoría sobre la medición y preparación del acta, y a la valoración del acta. La Interventoría tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario deberá emitir su informe argumentando los puntos de disconformidad para que METRO CALI S.A., en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por parte del contratista, pueda contestar a este a las reclamaciones que hayan sido formuladas.

o Pago del Acta parcial: METRO CALI S.A. emitirá la conformidad del Acta de obra

mensual a partir de las observaciones del contratista y de las consideraciones de la interventoría, estableciendo la cantidad de obra objeto de pago y su respectivo valor a reconocer (de acuerdo al precio unitario fijo pactado) y se procederá con la autorización para iniciar el trámite administrativo correspondiente de pago.

o Restricciones: No será objeto de valoración cualquier aumento de obra sobre lo

previsto en los planos y anexos técnicos correspondiente debido a la forma y condiciones de la ejecución por parte del Contratista. Asimismo si el Contratista ejecutara obras de dimensiones mayores de las previstas en el Proyecto, o ejecutase, sin previa autorización, obras no previstas en el Proyecto -con independencia de la facultad del equipo de Interventoría de poder optar entre obligarle a efectuar las correcciones que procedan o decidir que lo construido no tendrá derecho a que se le abone ninguna cantidad por los excesos cometidos.

Nota: Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución, el Contratista hubiera ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el Contrato, y dentro del Plan de Trabajos establecido, le será reconocida la parte ejecutada, tomándose como base única para la valoración de las obras elementales incompletas el correspondiente informe de la Interventoría siempre y cuando sea aprobado por Metro Cali. En caso de que el Metro Cali no aceptara la propuesta, las obras no serían reconocidas.





Pago Final: METRO CALI S.A. ha establecido un diez punto cero por ciento (10,0 %) del valor total de cada proyecto como pago final, el cual se reconocerá en el acta de liquidación del contrato.

m. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución de cada uno de los contratos que se deriven de esta licitación, se discrimina a continuación:

MÓDULO/PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO PLAZO

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE GUADALUPE

PRE CONSTRUCCIÓN Uno (1) mes

CONSTRUCCIÓN Diecisiete (17) meses

LIQUIDACIÓN Uno (1) mes

TOTAL Dieciocho (19) meses


CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DEL SUR


CONSTRUCCIÓN Veintidós (22)

LIQUIDACION Uno (1) mes

TOTAL Veinticuatro (24)


CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER VALLE

DE LILI


CONSTRUCCIÓN Once (11)


TOTAL Trece (13) meses


CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER AGUABLANCA


CONSTRUCCIÓN Doce (12) meses


TOTAL Catorce (14) meses

METRO CALI S.A. rechazará aquellas propuestas en las cuales el plazo del plan de trabajo sea mayor al plazo establecido en el presente literal tanto en total como en cualquiera de sus etapas.

n. Lugar de ejecución del contrato.

Municipio: Santiago de Cali

o. Convocatoria limitada a Mipymes

De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria NO se limitará a la participación de Mipymes nacionales, toda vez que no se cumple con lo establecido en numeral 1 del artículo citado.





VII. REQUISITOS HABILITANTES. METRO CALI S.A. debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de constitución de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y cinco años más. METRO CALI S.A también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. En cumplimiento del artículo 05 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección. Por otra parte y de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 en el cual se establece que: “La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”. Se establecen los siguientes requisitos habilitantes en el presente proceso de selección:

FACTORES DE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado

CONDICIONES DE EXPERIENCIA Habilitado/No habilitado

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado





CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilitado/No habilitado

a. Capacidad Jurídica.

Presentación de la Oferta: El proponente debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el PROFORMA 1 – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado conforme se indica; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito.

El proponente, debe actuar a través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación. La carta de presentación de la propuesta debe venir acompañada de la cédula de ciudadanía del representante legal o de quien firma la propuesta, y debe estar avalada por un arquitecto o ingeniero civil quien deberá anexar fotocopia del documento de identidad, copia de la matrícula o tarjeta profesional y del certificado vigente de antecedentes profesionales expedido por el Consejo Profesional respectivo. Cuando el proponente (persona natural) o su representante legal (persona jurídica), tengan la condición de Arquitecto o Ingeniero Civil, podrá avalar la propuesta. En el caso de consorcio o unión temporal se exigirá el aval en las mismas condiciones que para las personas naturales o jurídicas según el caso. NOTA: Si el proponente no incluye la carta de presentación de la propuesta o si incluyéndola no está suscrita por el proponente o por su representante legal o viene incompleta y en la oferta no se puede extraer la información allí solicitada, se pedirá aclaración al proponente sin que implique en ningún caso modificación o adición a la propuesta, so pena de ser RECHAZADA.

Existencia y Representación Legal: Si se trata de una persona natural, cédula de ciudadanía y tarjeta de profesional vigente. Si se trata de una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, la existencia y representación legal se acreditará mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal original expedido por la Cámara de Comercio máximo con un (01) mes de anticipación a la fecha de cierre de este PROCESO LICITATORIO, o hasta cuando éste haya sido prorrogado. El proponente debe suscribir la PROFORMA No. 2. – ACREDITACIÓN CAPACIDAD JURIDICA

Cuando el proponente sea plural, cada una de las personas que los integre, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal y el Certificado de inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP cuyo objeto social este directamente relacionado con el objeto del presente proceso contractual. NOTA: Para el caso en que uno o varios de los miembros del Consorcio sea persona natural deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional vigente y Certificado de inscripción,





Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP cuyo objeto social este directamente relacionado con el objeto del presente proceso contractual. Cuando se trate de una Institución de Educación Superior, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, deberá presentar un documento que acredite su existencia y representación legal, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento expedido dentro de los tres (3) meses anteriores al cierre del proceso de selección, en los que se acredite su existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se genere del presente proceso de selección y un (1) año más. El proponente deberá diligenciar la PROFORMA 2A denominada ACREDITACIÓN REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA NOTA: No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, caso en el cual deberán dar cumplimiento al literal a) del presente pliego. Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

o El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla.

o Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado

deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar.

o En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante

quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento.

o Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de

existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las Leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las Leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes





diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul.

Objeto Social: Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica proponente que se circunscribe a que el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social tanto del proponente como de cada uno de los miembros que integren proponente plurales, sea directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Constitución y Vigencia: La constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso LICITATORIO o de cada uno de sus miembros si se trata de proponente plural será de por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal.

La duración de la persona jurídica proponente o de cada uno de sus miembros si se trata de proponente plural no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y cinco (5) años más, contado a partir del cierre del proceso LICITATORIO

Autorización para Contratar: Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes del oferente plural requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe el proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentar propuesta y contratar, mínimo, por el valor estimado.

Constitución del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura: Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura en el cual deberá cumplirse lo siguiente o Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de documento

de identificación.

o Expresar si la participación es a título de Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del METRO CALI S.A.

o Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del proponente plural.

o Señalar que la duración del proponente plural no será inferior a la del plazo de ejecución y

liquidación del contrato y cinco (5) años más.





o Se deberá indicar el nombre del proponente plural, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del proponente asociativo.

o Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las

empresas integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del proceso.

o Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los

requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso, en relación al presente acápite denominado “Capacidad Jurídica”.

Inhabilidades e Incompatibilidades : Los proponentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con METRO CALI S.A., de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y normas especiales. METRO CALI S.A. verificará la información que obra en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, la relativa a los antecedentes disciplinarios que obra en la Procuraduría General de la Nación y además se verificará la información que aporta el Registro Único de proponentes sobre multas y sanciones de los cinco (5) últimos años a efecto de determinar, la existencia de inhabilidad por incumplimiento reiterado. La inhabilidad por incumplimiento reiterado se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquéllos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. El proponente, y cada uno de sus miembros, cuando sea el caso, no deben tener deuda alguna con el Estado colombiano. Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento: a) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no es deudor moroso del Estado Colombiano con ocasión de obligaciones contraídas con éste, o que siendo deudor moroso del Estado Colombiano en los términos de la Ley, tiene un acuerdo de pago vigente al momento del cierre del Proceso de Selección. b) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no ha sido declarado responsable fiscal mediante fallo ejecutoriado. En el evento de haber sido declarado responsable fiscal, deberá acreditarse que se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el fallo correspondiente.

Información Confidencial: Aunque la información que se solicita para la presentación de propuesta puede no ser constitutiva de amparo bajo reserva o secreto protegido por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario; en el caso en que las propuestas tuvieren información confidencial privada o que configure secreto industrial de acuerdo con la Ley colombiana, el proponente debe indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales: El proponente deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de y deberá diligenciar o Pago de los aportes parafiscales a favor del SENA.





o Cuota de contrato de aprendizaje cuando los empleadores tengan asignada cuota de aprendizaje por resolución, deberán estar cumpliendo con la misma, o en su defecto deberán estar cancelando mensualmente el valor de la monetización, de acuerdo con lo reglamentado en el artículo 34 de la ley 789 de 2002, para lo cual deberán acreditar los respectivos pagos antes del cierre del presente proceso.

o Aportes fondo de la industria de la construcción fic (para el sector de la construcción- decreto 2375 de 1974)

o En el evento que no se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y/o cuota de aprendizaje por algún periodo, deberá indicar dicha circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos.

o En el evento que no se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la reforma tributaria (ley 1607 de 2012 – impuesto cree), deberá indicar dicha circunstancia.

o Declarar el cumplimiento de las obligaciones generadas por sus nóminas de sus empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones); aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

o Multas expedidas por el Ministerio de Trabajo. o Todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto

de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de aprendizaje, FIC (para los empleadores del sector de la construcción) o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, no podrán participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. En este caso deberán manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

NOTA: En todo caso METRO CALI S.A. se reserva la revisión de las últimas cinco (5) vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones de experiencia que se acrediten en las mismas vigencias. La Entidad de igual forma se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran los proponentes. o Firma Certificación a presentar: Si el proponente es una persona natural, la acreditación de este

pago se hará mediante declaración juramentada del mismo Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, lo harán mediante certificación expedida y firmada por el Revisor Fiscal si lo tiene o Contador Público, éste deberá aportar copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado disciplinario de la Junta Central de Contadores. Cuando el proponente sea un proponente plural, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran, deberán certificar que se encuentran cumpliendo con las obligaciones antes citadas, al momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento de suscribir el contrato correspondiente. Cuando la certificación de pago de aportes allegada con la propuesta, se encuentre suscrita por el Revisor Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión





temporal, deberá acompañarla de copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado disciplinario de la Junta Central de Contadores. Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal responsable de la suscripción de la certificación de aportes (Aportes, Cuota de contrato de Aprendizaje, FIC y Ministerio de Trabajo), se establece que no se encuentra vigente la inscripción o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE. La no presentación de la Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, multas Ministerio de Trabajo, Cuota de Aprendizaje y/o FIC ocasionará que la propuesta sea declarada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE. NOTA: De acuerdo a la Circular emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley, no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con METRO CALI S.A. por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado.

Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento a favor de METRO CALI S.A cuyo Nit., es 805.013.171-8, de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. El proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo,

cualquiera de las clases de las garantías señaladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.6. del

Decreto 1082 de 2015. El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y su vigencia será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la LICITACIÓN. Cuando la propuesta sea presentada por un oferente plural, en la póliza de garantía deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales). Su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurra cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. La garantía se adjuntará a la carta de presentación de la propuesta y solo será devuelta a solicitud de los proponentes no seleccionados, quienes deberán retirarla en Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59. Cuando un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente favorecido no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, METRO CALI S.A hará efectiva esta garantía. En este último evento METRO CALI S.A exigirá al proponente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para METRO CALI S.A, conforme a lo previsto en este pliego de condiciones.





La no presentación de la garantía de seriedad de manera simultánea con la propuesta, dará lugar a que la propuesta será causal de RECHAZO de esta última.

Registro Único de Proponentes (RUP): El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, en firme, con máximo 01 mes de anticipación a la fecha de cierre de este proceso. El proponente deberá encontrarse clasificado en las siguientes actividades de conformidad a la siguiente descripción:

Código UNSPCS Descripción

72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas

72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras

72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras

72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras

72141105 Servicio de construcción y reparación de aceras

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados

NOTA: Si llegare a presentarse una diferencia entre el código de la actividad solicitada y la descripción del mismo código, prevalecerá el texto de la inscripción. En caso de propuestas presentadas por oferente plural, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, clasificación y calificación en las actividades señaladas. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el RUP. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. No estar inscrito, calificado y clasificado en las actividad, especialidad y grupo solicitado en el presente pliego de condiciones dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA.

Copia del Registro Único Tributario: El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN.

Certificación Vinculación Personal Discapacitado : El proponente deberá presentar certificación en la que acredite si tiene o no, personal vinculado laboralmente en las condiciones de discapacidad y/o





con los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997. En caso de tenerlo, la certificación deberá contener el porcentaje del personal discapacitado en su empresa, el tiempo de vinculación y una manifestación expresa de que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. En caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal, dicho requisito deberá ser presentado por cada uno de los integrantes.

Contrato de Obra y Contrato Fiduciario Suscrito: De conformidad al Anexo No. 6 denominado Minuta de Contrato y al Anexo No 7 denominado Anexo Fiduciario, el proponente deberá presentar dichos contratos con los espacios en blanco diligenciados y debidamente suscritos, lo cuales tendrán efectos jurídicos en la medida que la licitación les sea adjudicada. Los espacios a diligenciar en el contrato de obra deben ser coherentes con la oferta técnica y económica presentada por el proponente, su inexactitud o modificación del clausulado propuesto por METRO CALI S.A. dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA. En relación al contrato de fiducia, el proponentes deberá presentar el contrato que suscriba con la fiduciaria de acuerdo al Anexo No.7 denominado Anexo Fiduciario, su inexactitud, no inclusión o inclusión inexacta de las condiciones establecidas en dicho anexo, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA .

b. Condiciones de Experiencia

Experiencia Específica en Construcción del Proponente: Entendida como la experiencia en aquellos contratos celebrados con entidades estatales y/o privadas, cuyo objeto sea o esté relacionado con el objeto del presente proceso contractual. La anterior experiencia debe estar soportada en máximo tres (3) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y liquidados dentro de los últimos quince (15) años a partir del cierre del presente proceso.

Las certificaciones deberán demostrar lo siguiente:

Construcción de edificaciones cuya área sea igual o superior a los veinte mil metros cuadrados (20.000 mts2), bajo cubierta y diferente a vivienda y oficinas.

Construcción, o adecuación, o rehabilitación, o reconstrucción de vías urbanas en ciudades con más de quinientos mil (500.000) habitantes, en pavimentos flexibles y/o rígidos: La sumatoria total de los contratos aportados con el fin de acreditar este componente de la experiencia deberá dar cuenta que se hicieron intervenciones iguales o superiores a 50.000 m2. Para efectos de validar los Contratos cuya intervención de pavimentos rígidos y/o flexibles se certifique en m3, y cuando no sea posible de los documentos aportados realizar la conversión a m2, se tomará como espesor de los pavimentos el siguiente:

Para pavimentos rígidos (0,2m).

Para pavimentos flexibles (0,075m).

Para pavimentos flexibles expresados en medidas de peso (2,4 Ton/m3).

La suma del valor acreditado en las certificaciones debe ser igual o superior al doble del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.





Al menos una de las certificaciones aportados debe acreditar el área en construcción de edificaciones de diez mil metros cuadrados (10.000 m2)

Condiciones para acreditar la experiencia:

o En el caso de oferente plural, la experiencia certificada en valor y área, se tendrá en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación de dicho integrante en el contrato certificado.

o La experiencia certificada en valor y área del oferente plural será la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural en relación al porcentaje de participación que tenga en el presente proceso

o Cuando se trate de certificaciones que incluyan el diseño, construcción y suministro de equipos, las mismas deberán contener el valor discriminado correspondiente a construcción. Por lo tanto en estos casos, las certificaciones deben diferenciar explícitamente este valor.

o Por valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor pagado al contratista. Para calcular el valor

ejecutado, se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente si el contrato que se acredita, se realizó a través de un proponente plural. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

o Para el caso de proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes deberá participar

y acreditar el cincuenta por ciento (50 %) de los requisitos establecidos en valor y área, y los demás miembros deberán acreditar al menos el veinte por ciento (20 %) de los requisitos establecidos en valor y área.

o Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las

certificaciones expedidas por las entidades que contrataron el servicio, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y NIT de la empresa y/o entidad contratante. Nombre del contratista. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de

quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.

Si se trata de sociedades en las cuales el proponente haya tenido o tenga participación, indicar el porcentaje de participación.

Número del contrato. Link del contrato en el SECOP (si es obra pública). Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la

experiencia requerida: descripción de las actividades desarrolladas, productos





entregados de los Proyectos objeto del Contrato, tipo y/o uso de las edificaciones y naturaleza de las (adecuaciones, ampliaciones, modificaciones o construcción).

Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) Las fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de ejecución,

cuando este haya sido suspendido. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) Valor total del contrato Valor ejecutado del contrato Área construida del proyecto de acuerdo a las condiciones de experiencia solicitada

en el presente proceso. Cargo y firma de quien expide la certificación. Firma del funcionario competente.

o En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor

adicional se sumara al valor del contrato u orden principal, quedando esta como una sola certificación.

o Para contabilizar el valor de los contratos se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente que corresponde la fecha del contrato tomando el año de suscripción del mismo.

o Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los requisitos

exigidos, la entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en la respectiva comunicación, proceda a subsanarla.

o Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá

a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente para el día que corresponda a la fecha de suscripción del respectivo contrato.

o No se aceptarán: 1. Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se

realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado; 2. Certificaciones de contratos en donde se acredite que el contrato de obra se realizó bajo el sistema de Administración Delegada, por cuanto en este tipo de contratos el contratista obra como representante o delegado de la entidad contratante y todos los gastos de la obra se hacen por cuenta y riesgo de la entidad contratante, lo cual difiere de la construcción por precios unitarios, en la que el contratista asume la responsabilidad del costo de los precios unitarios pactados y de administración de los recursos entregados por la Entidad contratante; 3. Certificaciones de Interventoría; 4. Certificaciones suscritas por supervisores o interventores.

o En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación,

el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el

porcentaje de participación mediante copia del acuerdo respectivo.





La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.

La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia

del acta de recibo final a satisfacción, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.

El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el

documento que haga sus veces).

o Si a partir de la certificación y de los documentos de soporte de la misma el proponente no acredita toda la información solicitada, METRO CALI S.A pedirá la documentación que considere conveniente. La no presentación de la (s) certificación (es) que acredite (n) la experiencia será motivo para que la propuesta sea INHABILITADA TÉCNICAMENTE.

o METRO CALI S.A se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar documentación adicional que considere conveniente a efecto de determinar el cumplimiento de este requisito.

o En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar

su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso.

NOTA: La documentación debe expresar los datos de forma clara e inequívoca de tal forma que la entidad no tenga que realizar deducciones o inferencias de su contenido,

c. Capacidad Financiera

Cumpliendo con lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP del proponente, vigente a la fecha de cierre del proceso. La fecha de corte de la información financiera deberá ser el 31 de diciembre de 2015 o posterior, so pena de declarar la propuesta como INHABILITADA. Las condiciones financieras y el comportamiento financiero del sector se evaluaron a través de la muestra de cincuenta (50) empresas del sector, tomadas del Sistema de Información y Riesgo Empresarial – SIREM, publicado por la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de 2015. La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. Los indicadores financieros se definieron teniendo en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el documento denominado “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. Así mismo se cumple con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. El oferente deberá diligenciar la PROFORMA No. 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL





El Oferente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP: Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1,8

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 65 %

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 3.0

CAPITAL DE TRABAJO* Mayor o Igual 10. 000 SMMLV por cada

módulo para el que presente oferta

*Teniendo en cuenta las condiciones contractuales, la entidad considera importante establecer un indicador adicional, el cual será el Capital de Trabajo, el cual Refleja la capacidad financiera que tiene el proponente para responder en el corto plazo por las obligaciones contraídas, mostrando su independencia financiera frente a los recursos financieros entregados por el proceso de contratación. Se deberá acreditar al capital de trabajo exigido, mediante certificación de cupo de crédito en firme expedida por entidad bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si el proponente no iguala o supera el nivel de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo mínimo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. Para esto, se utilizará el método de “ponderación de los componentes de los indicadores”. Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador “cobertura de intereses”, caso en el cual, el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE el indicador de cobertura de intereses.

d. Capacidad Organizacional La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado cuando es rentable. Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional


RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Positiva






RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Positiva

En caso de que el oferente no cumpla con lo requerido para alguno(s) de los indicadores, la propuesta será considerada como “no habilitada”. Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. Para esto, se utilizará el método de “ponderación de los componentes de los indicadores”.

Información financiera para proponentes extranjeros: Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo con la normatividad vigente del país de origen:

o Estados Financieros: Las personas naturales y jurídicas que no tengan residencia no domicilio en Colombia, deberán presentar estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, los cuales deben ser preparados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera u de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2015.

o Las cifras contenidas en los estados financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para la conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se realice el corte de balance general del estado y resultados o sus similares.

o Certificación de contador Público: Los estados financieros de personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia deberán venir acompañados de una certificación de contador público inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que se confirmó la veracidad de la información contenida en lo estados financiero presentados, de acuerdo con la misma se informe los siguiente ítem en pesos colombianos:

Fecha de corte de los estados financieros. Activo Total. Activo Corriente Pasivo Corriente Pasivo Total Patrimonio Utilidad Operacional

NOTA: Para el caso de las propuestas presentas por consorcios o uniones temporales,. Cada uno de sus integrantes deberá allegar la documentación requerida en el presente pliego de condiciones, según corresponda.





Tarjeta profesional y certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente acompañara su oferta con fotocopias claras y legibles de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público que emite la certificación. La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para los participantes en el proceso de selección y no otorgará puntaje alguno.

e. Capacidad Residual La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. El proponente deberá diligenciar la PROFORMA No. 5 denominada CAPACIDAD RESIDUAL De conformidad con el artículo 72 de la ley 1682 de 2013, el Decreto 791 de 2014 y la guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los proceso de contratación de obra, se establece como capacidad residual del presente proceso de contratación es el resultado de la siguiente operación, teniendo en cuenta que el plazo es superior a 12 meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratación

=

Presupuesto oficial del Módulo – Pago anticipado

_______________________________ X 12

meses

Plazo estimado contrato (meses) Si el proponente no demuestra que su capacidad residual supera el valor determinado la oferta será INHABILITADA. El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.

La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.





El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

Nota: El proponente debe leer con atención el documento denominado Guía Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Proceso De Contratación De Obra Pública (Versión 1) publicado en el portal de Colombia Compra Eficiente para establecer su capacidad residual.

VIII. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

METRO CALI S.A. evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.

La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos mínimos habilitantes y presente la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio de la siguiente manera:

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Oferta Económica 100 50%

Oferta Técnica 100 50%

TOTAL 200 100%

p. Factores de Evaluación – Oferta Económica (Máximo 100 Puntos)

En el proceso de evaluación de la oferta económica METRO CALI S.A. realizará el siguiente procedimiento:

Se homogeniza las propuestas presentadas: El proceso de homogenización de propuestas consiste en la verificación y coherencia con el presupuesto de licitación.





Se calcula el porcentaje de baja de cada oferta económica i BOi:

Ofi = Importe de la oferta presentada por el oferte,

PC = Presupuesto de licitación.

Se calcula la media (BM) de este porcentaje de bajas (BOi)

Se calcula la desviación estándar:

Entre las n ofertas presentadas se escogerán aquellas n’ ofertas que, además, cumplan la condición:

El conjunto de ofertas n ' se obtiene únicamente con el fin de obtener la baja de referencia (BR), siendo n´ las ofertas que cumplen con la condición de desviación estándar

Se entenderá que una oferta (de entre todas las n ofertas admitidas) es presuntamente anormal o desproporcionada cuando su porcentaje de baja respecto del presupuesto de licitación (PC) sea superior a los siguientes valores:





Si n es igual o superior a 5, se deberá obtener el valor BR (Baja de referencia ) para determinar el límite de la presunción de valores desproporcionados o anormales :

o Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta a la que BOi > BR +

2,

- Si n 'es inferior a 5:

o Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta para la obra a la que BOi > BM + 2

Evaluación y ponderación: Superado el anterior procedimiento, se procede a realizar la evaluación y ponderación de las ofertas económicas de conformidad a la siguiente fórmula:

PEi = 100 - 0,75 * ( Bmax - Bi ) ( Para Bi => Bd ) PEi = Pd - 1,50 * ( Bd - Bi ) ( Para Bi < Bd )

Donde Bd = baja de referencia (BR) o baja media (BM ) según n sea igual o superior a 5, o inferior a 5 , de acuerdo con la definición de n prevista en el apartado anterior: Realidad de la Oferta Económica Bi = baja de la oferta y respeto tipo licitación (expresada en % ) B = baja máxima respecto tipo de licitación (expresada en % ) PEi = Puntuación económica de la oferta y en base 100 Pd = Puntuación económica en base a la Bd

Causales de rechazo de la oferta económica.

i) Por presentar una oferta anormal o artificialmente baja. ii) Por modificar la estructura de los capítulos del presupuesto en la oferta presentada, descripción

de los ítems y especificaciones técnicas o cantidades asociadas. iii) Por cualquiera otra de las causales de rechazo indicadas en el presente pliego de condiciones

q. Factores de Evaluación – Oferta Técnica (Máximo 100 Puntos)

Criterio Descripción Rango de

Ponderación

Plan de Obra y Memoria Constructiva

Se puntuará teniendo en cuenta la fiabilidad de la propuesta con base a la calidad del estudio del proceso constructivo , la

justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos ; su coherencia ; el buen conocimiento que denoten del

0 – 58





proyecto y del terreno donde será ejecutada la obra , la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. Se

valorará también, la minimización de las afecciones al tráfico, la garantía de suministros y vertidos de los materiales y la capacidad de respuesta frente a imprevistos por disponibilidad de recursos

propios libres a asignar a la obra en licitación

Plan de Control Aseguramiento del Plan de Medio Ambiente y Plan de

Gestión Social

Se valorará la propuesta de implementación y seguimiento de los planes de Manejo Ambiental, y Plan de Gestión Social y el respectivo cumplimiento de las normas técnicas existentes.

0 – 17

Inversiones en el Plan de Control de Calidad (Ensayos)

Se valorará la inversión en el Plan de Control de Calidad que presente el contratista, y del que asumirá los costos y será llevado a

cabo por un laboratorio homologado, para asegurar la correcta ejecución de las actividades incluidas en el Plan de Obras de

acuerdo a la Normatividad colombiana

0 – 14

Memoria de Seguridad Industrial Por la memoria de cada propuesta, se valorará el sistema interno de

Seguridad Industrial que se proponga aplicar a la obra. 0 – 7

Aportaciones de mejoras tecnológicas

Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra. En este sentido se

valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I + D + i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico

de la obra, y qué justificación pueda ser debidamente documentada

0 - 4

TOTAL 100

# DESCRIPCIÓN PUNTAJE

2 VALORACIÓN TÉCNICA [0-100]

2.1 Plan de Obras y Memoria Constructiva [0-58]

2.1.1 Plan de Obras [0-20]

2.1.1.1 Coherencia del plan de obras en relación a la oferta [0-10]

El plan de trabajos es amplio y coherente con la obra a ejecutar y denota un conocimiento excelente de la obra a realizar

(8-10]

El plan de trabajos es coherente con la obra a ejecutar y denota un conocimiento adecuado de la obra a realizar

(5-8]

El plan de trabajos es limitado en relación con la obra a ejecutar (2-5]

El plan de trabajos es muy incompleto y escaso (0-2]

2.1.1.2 Red de precedencias [0-5]

La red de precedencias contemplada en la planificación es coherente con la obra a ejecutar y denota un excelente conocimiento de la obra

(4-5]

La red de precedencias contemplada en la planificación es coherente con la obra a ejecutar (2-4]

La red de precedencias presentada manifiesta alguna incoherencia en relación con la obra a ejecutar (0-2]

2.1.1.3 Coherencia en la asignación de presupuestos [0-5]






La asignación de presupuestos es muy detallada y coherente con la obra a ejecutar (4-5]

La asignación de presupuestos contemplada es coherente con la obra a ejecutar (2-4]

La asignación de presupuestos contemplada manifiesta alguna incoherencia en relación con la obra a ejecutar

(0-2]

2.1.2 Memoria descriptiva del proceso de ejecución [0-15]

2.1.2.1 Estudio del proceso constructivo [0-5]

Proceso constructivo descrito de manera muy clara, exhaustiva y plenamente adaptado a la obra (4-5]

Proceso constructivo descrito adecuadamente y adaptado a la obra (2-4]

Proceso constructivo descrito de manera limitada y genérica (0-2]

2.1.2.2 Mejoras y ventajas respecto del proceso constructivo [0-5]

Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de elevado interés (4-5]

Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de notable interés (3-4]

Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de interés limitado (2-3]

Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de interés muy limitado (0-2]

2.1.2.3 Minimización de les afectaciones al tráfico [0-5]

Propone medidas adicionales a les del proyecto que son de interés (3-5]

Propone medidas adicionales a les del proyecto que son de interés limitado (2-3]

Cumple con lo previsto en el proyecto y la normativa vigente (0-2]

2.1.3 Estructura organizativa del equipo humano destinado en obra [0-10]

Estructura adecuada (6-8]

Estructura limitada (3-6]

Estructura poco adecuada (0-3]

La puntuación podrá ser completada si:

Indicación de las dedicaciones +(0-2]

2.1.4 Calidad de las propuestas de ejecución [0-5]

Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, para el 100 % de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata

(4-5]

Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, entre el 50% y el 100 % de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata

(2-4]

Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, para menos del 50% de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata.

(0-2]

2.1.5 Disponibilidad de Proveedores y escombreras [0-4]

Dispone de la red de proveedores necesarios (3-4]






Dispone de los escombreras necesarias (1-2]

2.1.6 Disponibilidad en la proximidad de la obra de recursos [0-4]

Dispone de instalaciones propias cercanas a la obra, a menos de 10 km. (3-4]

Dispone de instalaciones propias cercanas a la obra, entre 10 km y 50 m (1-3]

Dispone de instalaciones propias cercanas a la obra, a más de 50 km. (0-1]

2.2 Plan de Control Aseguramiento del Plan de Medio Ambiente y Plan de Gestión Social [0-17]

2.2.1 Propuestas de implementación del PMA [0-9]

Descripción exhaustiva de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. (7-9]

Descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. (4-7]

Descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. (2-4]

Escasa descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. (0-2]

2.2.2 Propuestas de implementación del PGS [0-8]

Descripción muy detallada y adaptada a la obra de las propuestas para la implementación del PGS (6-8]

Descripción adecuada de las propuestas para la implementación del PGS (3-5]

Descripción genérica de las propuestas para la implementación del PGS (0-2]

2.3 Inversiones en el Plan de Control de Calidad (Ensayos) [0-14]

Se detallan exhaustivamente los recursos humanos y físicos empleados. (10-12]

Se detallan adecuadamente los recursos humanos y físicos empleados (5-9]

Se detallan limitadamente los recursos humanos y físicos empleados. (0-4]

La puntuación podrá ser completada si:

Se cuantifica la inversión total 2

2.4 Memoria de Seguridad Industrial [0-10]

2.4.1 Sistema de gestión de la prevención y la seguridad en obra [7-10]

Muy amplia descripción adaptada a la obra del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra (4-6]

Amplia descripción adaptada a la obra del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra. (2-3]






Descripción genérica del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra (0-1]

2.4.2 Análisis de las posibles situaciones de emergencia [0-3]

Se analizan posibles situaciones de emergencia. El análisis se adapta a la obra objeto de licitación. (2-3]

Se analizan las posibles situaciones de emergencia de manera genérica (0-1]

2.4.3 Sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas [0-3]

Se describen sistemas de participación de manera exhaustiva y específica. (2-3]

Se describen sistemas de participación de manera genérica (0-1]

2.5 Aportaciones de mejoras tecnológicas [0-4]

Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de elevado interés

(3-4]

Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de notable interés

(1-2]

Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de interés limitado

(0-1]

IX. OFERTA

a. Presentación

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos del pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIII, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XI-A del presente Pliego de Condiciones. Los proponentes podrá presentar su oferta para uno o varios de los módulos en licitación. Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. METRO CALI S.A. podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico; los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía de seriedad de la Oferta. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta. Para la elaboración de la propuesta, METRO CALI S.A realizará jornadas de capacitación y socialización de las herramientas informáticas, tecnológicas y metodológicas que deberán ser utilizadas para formular la propuesta económica. Así mismo se explicarán a profundidad los métodos de verificación y evaluación de la propuesta económica garantizando así la transparencia, publicidad y responsabilidad en el presente proceso de





contratación. Las jornadas de capacitación y socialización descrita, se realizará en las fechas establecidas en el Cronograma al que se refiere la sección XIII del presente pliego. El proponente deberá diligenciar LA PROFORMA No. 6 CAPACITACIÓN Los Proponentes deben presentar la Oferta y los Anexos en los formatos indicados (contenidos en los Anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y/o Excel) y en medio físico y magnético. El Proponente presentará tres (3) sobres: SOBRE No 1: Acreditación de requisitos habilitantes; SOBRE No 2: Propuesta Técnica; SOBRE No 3: Propuesta Económica. Cada sobre debe contener: Tres (3) carpetas A-Z tamaño carta, Una con la propuesta original y las otras dos copia, indicando el número de copia (Copia No. 1 o Copia No 2). Los sobres deberán presentarse cerrados y exhibir leyendas bien visibles en las que únicamente debe constar la siguiente información:

LICITACIÓN PUBLICA Nº MC-915.108.2.03.2016 OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES MÓDULOS: A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL GUADALUPE; B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DEL SUR; C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER VALLE DE LILI; D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER AGUABLANCA, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI SITM-MIO MÓDULO O PROYECTO: ________________________________

SOBRE [No.1] [No.2] / [ORIGINAL] / [COPIA N° 1] / [COPIA Nº 2]

PROPONENTE: ________________________________ DIRECCIÓN: ________________________________ TELÉFONO: ________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ FECHA: ________________________________

CONTENIDO

No DE FOLIOS: ________________________________ CDS: ________________________________

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.





El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, METRO CALI S.A. publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.

Ofertas parciales: Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los bienes y/o servicios y actividades requeridas en el presente pliego.

Ofertas condicionadas: No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este

Pliego de condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la oferta respectiva.

Reserva durante el proceso de evaluación: A pesar de que la naturaleza de la información que

se solicita para la presentación de las propuestas no constituye información reservada o protegida por la ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas presenten información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, La Entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que La Entidad, comunique a los primeros que el informe de evaluación se encuentra disponible para que presenten las observaciones correspondientes.

Proyecto / Módulos: El proponente se puede presentar a los cuatro (4) proyectos / módulos que hacen parte del objeto de la presente licitación. Sin importar el número de proyecto / módulos se deberá presentar un único sobre los requisitos habilitantes. En relación a la propuesta técnica y propuesta económica, deberá presentar los sobres respectivos por cada proyecto / módulo al que desee presentarse.

b. Acreditación de requisitos habilitantes (SOBRE No. 1)

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

Capacidad Jurídica:

o Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural).

o Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.





o Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

o Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

o En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

o Carta de presentación de la Oferta

o Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

o Garantía de seriedad Registro Único Tributario

o Certificado personal Discapacitado

Experiencia:

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA NO. 3 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE.

o Formato de acreditación de la experiencia.

o Se debe aportar certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, si el Proponente es plural. En dicho documento se debe verificar la existencia del contrato aportado como experiencia.

o Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva

certificación y acta de liquidación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso).

o Para el caso de nacionales y extranjeros, los contratos celebrados con personas de

naturaleza privada, y ejecutados en Colombia, estos contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la obra realizada.

o Para el caso de nacionales y extranjeros, los contratos celebrados con personas de

naturaleza privada y ejecutados en el exterior por personas nacionales deberá entregarse copia del contrato o acto en el que conste el negocio jurídico y venir acompañado de las





facturas, estas últimas deberán cumplir con los requisitos del ente fiscalizador del país donde se ejecutó el contrato.

o Estos requisitos son obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita

dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante la evaluación.

o Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad pública contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso).

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional:

o El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA No. 4

o Se debe aportar certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, si el Proponente es plural.

o Si la sociedad (en el caso de proponentes persona jurídica o como integrante del proponente

plural) tiene fecha de constitución posterior al 31 de diciembre de 2015, deberá presentar la información con corte al último día del mes anterior a aquel en que se abre este proceso de selección. Este Anexo deberá contener la información correspondiente al plazo comprendido entre la fecha de constitución de la sociedad y el último día del mes anterior a la apertura de este proceso de selección.

Capacidad Residual: El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA NO. 5, incluyendo la información solicitada en las tablas 1 a 4 según se explica a continuación:

o El proponente o cada integrante del proponente plural deberá relacionar en la tabla 1 los

contratos inscritos en el RUP en el segmento 72, y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV, así como el porcentaje de participación como individual (100%) o dentro del proponente plural.

o Para acreditar la capacidad técnica, el proponente o cada integrante del proponente plural deberá diligenciar en la Tabla 2, los socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.

o El proponente o cada integrante del proponente plural deberá relacionar en la tabla 3, todos

los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y entidades privadas (incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios) tanto individualmente como cuando haga parte de sociedades, consorcios o





uniones temporales. Adicionalmente, para cada contrato, deberá consignar el valor, la fecha de inicio, el plazo, la forma de participación en el contrato (individual o como parte de una sociedad), el porcentaje de participación en tal caso, e indicar si el contrato se encuentra suspendido y en caso tal, registrar la fecha de suspensión.

o El oferente deberá, además, entregar junto con la propuesta el Estado de resultados del año

en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

o Si se trata de proponentes no obligados a tener RUP, deberán también entregar junto con la propuesta el balance general auditado del año inmediatamente anterior. En todo caso, los estados financieros deberán estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.

o Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá diligenciar la PROFORMA

NO. 5 Capacidad residual de contratación, separadamente.

c. Propuesta técnica (SOBRE No. 2)

Debe presentar un sobre No. 2 por cada módulo para el cual presente oferta, identificando en el sobre el módulo al que corresponde.

Todas las hojas de la documentación a incluir en la propuesta técnica (SOBRE No. 2) que se relaciona a continuación, deberán estar firmados por el representante del proponente.

En toda la documentación que contenga este sobre no podrá figurar ninguna información económica que permita conocer el contenido de la oferta económica incluida en el SOBRE NO. 3 ya sea en relación con la oferta económica del proponente o con el presupuesto de licitación (a no ser que se indique explícitamente que se hace referencia al presupuesto de licitación), siendo este hecho motivo de exclusión de la licitación.

En este sobre se deberán adjuntar los siguientes documentos debidamente suscritos por el proponente:

o Declaración responsable relacionando los principales equipos de maquinaria y medios

auxiliares necesarios y adecuados para la correcta ejecución de las obras de conformidad con la PROFORMA NO. 7. DECLARACIÓN RESPONSABLES DE MEDIOS Y MATERIALES

o Declaración responsable relacionando los medios personales y equipo técnico que se adscribirán a la ejecución de las obras de conformidad con LA PROFORMA NO. 7. DECLARACIÓN RESPONSABLES DE MEDIOS Y MATERIALES

o Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como Ingeniero

Director de Obra un titulado con la capacidad suficiente para representarla en todo aquello que afecte la ejecución de la Obra. El titulado propuesto como Ingeniero Director de Obra





deberá tener la titulación académica y profesional idónea a las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el ejercicio de las funciones que debe desarrollar el Ingeniero Director de Obra objeto de la licitación.

o Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como responsable de

la seguridad industrial el titulado propuesto que debe tener la titulación académica y profesional idónea.

o Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como responsable de

calidad y responsable de la gestión ambiental los titulados propuestos que deben tener la titulación académica y profesional idónea.

En los documentos en los cuales el proponente y se compromete a tener los diferentes profesionales mencionados se deberá indicar el nombre y la cédula de ciudadanía de los profesionales nombrados y deberán ir firmados por el proponente y los profesionales propuestos aceptando el nombramiento. Dichos nombramientos pueden recaer en el mismo o en diferentes profesionales. El proponente en caso de ser adjudicatario del contrato, no podrá sustituir el Ingeniero Director de Obra sin la previa conformidad escrita de Metro Cali, S.A.

Estructura organizativa del equipo técnico destinado a la obra para cada una de sus fases o especialidades: titulaciones y dedicaciones.

Plan de Obra que se presentará en impresión en hojas de tamaño DIN-A4 del diagrama de barras de la planificación, del histograma de previsión mensual de certificaciones en porcentajes y zona de previsión de certificaciones en porcentajes, elaborados con el programa TCQ 2000. Este Plan reflejará la construcción de las obras asegurando su ejecución en los plazos totales y parciales y se obtendrá a partir de una red de precedencias que contemplará como mínimo las obras elementales y las actividades que la conforman.

Memoria descriptiva y justificativa de los sistemas constructivos empleados en la ejecución de cada una de las obras elementales detalladas en el punto anterior, haciendo referencia a la implantación en obra, minimización de la afectación a las vías de circulación y en las edificaciones vecinas, calidad y mantenimiento de los cierres de la obra, organización de los cortes y actividades estudiando las necesidades y prioridades en función de la Planificación Técnica, coordinación de las actividades a desarrollar por los equipos y organizaciones que intervienen en la obra, etc., con indicación de cuáles serán objeto de subcontratación (un documento que no supere las 15 hojas).

En este apartado incluirá un estudio para minimizar las posibles afecciones al tráfico y los recursos propios de que dispone en la proximidad de la obra, tanto fijos (canteras, plantas, parques de maquinaria, etc.) como provisionales. También presentará documentación referente a la disponibilidad de materiales de préstamo (granulares) y / o vertederos (escombreras) y su incidencia para hacer la obra. Adicionalmente, para los subsistemas indicados en el anexo técnico adjunto a este pliego de condiciones, los proponentes podrán indicar si las obras o instalaciones se ejecutarán con medios propios o subcontratados; en este último supuesto, se aportará en cada caso una declaración responsable firmada por el proponente y por el representante legal de la empresa subcontratista con





el compromiso mutuo de colaboración en la ejecución de las actuaciones y en la que se relacionarán los medios que se pondrán a disposición para la correcta ejecución de las mismas.

Plan de Aseguramiento de la Calidad en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y Plan de Manejo de Tráfico de la obra, que la empresa mantendrá directamente durante la ejecución de la misma, y que será de su responsabilidad con indicación de la sistemática de control de ejecución que el contratista deberá llevar a cabo. El proponente presentará un documento, con una extensión máxima de 15 hojas que permita valorar el alcance del Plan de Aseguramiento de la Calidad y que, en caso de resultar adjudicatario de la obra, aplicará y que reflejará la aplicación del Sistema de Calidad de la empresa a la obra en cuestión.

Sistemas y medios de Seguridad Industrial aplicados a los sistemas constructivos, definidos en el proyecto y Memoria de Seguridad Industrial que comprenderá: sistema de gestión de la Prevención y seguridad en la obra, sistema de participación del personal del contratista y subcontratistas, revisión de los estudios de seguridad industrial, y análisis de posibles situaciones de emergencia.

Plan de control de calidad (Ensayos) de los materiales que serán empleados en la obra y de la bondad de los métodos constructivos utilizados

Declaración responsable mediante la cual la Empresa hace constar expresamente su opinión sobre la viabilidad del Proyecto, teniendo en cuenta la realidad física de los terrenos donde se llevarán a cabo las obras.

Documento indicando las innovaciones tecnológicas que, en su caso, aplicará en la ejecución de la obra.

Cualquier aclaración específica o compromiso que se estime de interés para una adecuada apreciación de la propuesta.

d. Propuesta económica (SOBRE No. 3)

La propuesta económica de la oferta, formulada de acuerdo con el modelo que se adjunta como PROFORMA NO. 8. PROPUESTA ECONOMICA a este Pliego de Condiciones, indicando, en su caso, el número de ofertas variantes y su plazo de validez, que en todo caso no podrá ser inferior a la vigencia de la oferta presentada por el proponente. Debe presentar un SOBRE 3 u oferta económica independiente por cada módulo para el cual presente oferta, debidamente identificado. Los criterios para la realización y presentación de la propuesta económica son:

Presupuesto (TCQ 2000) en soporte informático con los precios unitarios ofertados por el proponente,

y los listados correspondientes al “Presupuesto” y “Resumen de Presupuesto”. Dentro del precio

ofertado estarán incluidos todos los gastos indicados en el presente pliego, y en especial los gastos generales y de empresa del contratista, su utilidad y todo tipo de gastos que se originen por motivo del contrato y de la ejecución de la obra, así como todos los gastos en concepto de control de calidad, por





lo que no será de abono ninguna partida de control de calidad, aunque esté específicamente señalada en el proyecto. Metro Cali SA suministrará con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto de proyecto, y los proponentes deberán ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en la codificación y descripción de los precios unitarios, ni en los materiales de las justificaciones de precios ni en las mediciones y estructura del presupuesto, en lo referente a la oferta base. El proponente tampoco podrá modificar, en ningún caso, el importe de las partidas alzadas a justificar. El proponente asume como propios todos los precios unitarios ofertados, aunque mantenga los precios de proyecto suministrados por Metro Cali, S.A.

Respecto de la oferta económica, por tratarse de un sistema informático que debe ser diligenciado por los proponentes, se le concederá al proponente licencia de uso sin costo alguno, la cual debe ser solicitada por el proponente mediante el diligenciamiento del formato de solicitud anexo a la PROFORMA 8. El proponente obtendrá dicha licencia siguiendo las instrucciones contenidas en el documento “Información CALI.pdf” que se encuentra incorporado en las instrucciones para el diligenciamiento de la PROFORMA 8. Para el uso de dicho software se capacitará a los posibles oferentes en la fecha indicada en el cronograma del proceso, dentro del término para presentar ofertas. Una vez completada/s la/s oferta/s grabará cada una de ellas en un CD y junto con una copia en papel del contenido de cada una de ellos las pondrá en el SOBRE 3. Cabe señalar que el diligenciamiento de los campos correspondientes a dicha oferta económica utilizando el software facilitado a los proponentes que lo soliciten, carece de dificultad y guarda un gran parecido al uso de una hoja Excel previamente programada, tal y como se acreditará en el momento de la capacitación.

Para ofertar el presupuesto de proyecto suministrado por Metro Cali, S.A y confeccionar la oferta base, el proponente deberá utilizar el programa informático TCQ 2000.

Los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las diferentes unidades de obra, incluyen los costos y gastos necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo establecido en el proyecto de la obra y el Contrato tipo de adjudicación.

Los Análisis de Precios Unitarios (APU), su descomposición y justificación, así como los precios

básicos que figuran en el proyecto de licitación de la obra figuran tan sólo a efectos informativos. De acuerdo con la definición de los precios unitarios y de lo establecido en los documentos del Proyecto, el proponente deberá establecer su mejor oferta.

El Presupuesto del Contrato se obtendrá añadiendo el AIU a los Costes Directos. Se ofertará poniendo, ítem a ítem, el precio que decida el oferente. El ítem “Saldos de apropiación disponibles para el proyecto” y el PMA, el PGS y el PMT no podrán ser modificados. En caso de ser modificados, en el proceso de homogeneización se adoptará el valor inicial del proyecto. En este supuesto, que deberá ser adecuadamente identificado a la oferta, los Costes Directos se obtendrán mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones respectivas del presupuesto del Proyecto; y el Presupuesto de Contrato resultará de añadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al AIU.

Cualesquiera datos o informes que se estimen de interés para una adecuada apreciación de la propuesta.





X. PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Luego del vencimiento del plazo para presentar Ofertas, METRO CALI S.A. verificará en audiencia la existencia de los tres sobres por cada proponente.

Dentro del proceso de verificación y evaluación, se realizara la apertura de cada sobre de manera consecutiva, es decir, primero se abrirá el sobre No 1 denominado: Acreditación de requisitos habilitantes, la entidad procederá a realizar la verificación que corresponda en los plazos contemplados en el cronograma, el informe de la verificación se le comunicará a los proponente para que en el plazo estipulado en el cronograma realicen sus observaciones. Agotado el termino de traslado del informe de verificación de la Acreditación de requisitos habilitantes se publicará el nuevo informe y se procederá a realizar la apertura del segundo sobre denominado: Propuesta Técnica, y la entidad procederá a realizar la verificación y evaluación que corresponda en los plazos contemplados en el cronograma, el informe de la verificación y evaluación se le comunicará a los proponente para que en el plazo estipulado en el cronograma realicen sus observaciones. Agotado el termino de traslado del informe de verificación y evaluación de la Propuesta Técnica se publicará el nuevo informe y se procederá a realizar la apertura del tercer sobre denominado Oferta Económica, la entidad procederá a realizar la verificación y evaluación que corresponda en los plazos contemplados en el cronograma, el informe de la verificación y evaluación se le comunicará a los proponente para que en el plazo estipulado en el cronograma realicen sus observaciones.

XI. DECLARATORIA DE DESIERTA. METRO CALI S.A. declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de METRO CALI S.A. o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.

XII. RETIRO DE LA OFERTA Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por METRO CALI S.A. antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

XIII. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA





En caso de que el Proponente deba aclarar o adicionar documentos a su propuesta, podrá hacerlo presentando los documentos, en original y dos copias, en la ventanilla única de radicación de METRO CALI S.A. antes de la hora límite de cierre del proceso. No será permitido que ningún Oferente modifique o adicione su propuesta después de que el proceso de contratación haya sido cerrado.

XIV. DEVOLUCIÓN DE LA OFERTA Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la Adjudicación del Contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de Adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, se procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de las copias.

XV. RECHAZO DE LA OFERTA En adición a otras causas previstas por la ley, se rechazarán las Ofertas presentadas por los Proponentes que:

o Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma.

o No hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan

cumplido durante el Proceso de Contratación.

o La presentación de varias Ofertas por parte del mismo Proponente para la presente Licitación (por sí o por interpuesta persona).

o Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural) incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución y la Ley.

o Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural) registrado en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscal.

o Cuando se compruebe que los documentos presentados por el Proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad o induzcan a METRO CALI S.A. a error, para beneficio del Proponente.

o Cuando la Oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.

o Cuando el valor de la Oferta supere el valor del presupuesto oficial, o el valor del AIU supere al valor oficial.

o Cuando el Proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de las Ofertas, o en el acto de Adjudicación del Contrato, o de informarse indebidamente del mismo.





o Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

o Cuando se omitan requisitos, contenidos o formularios que impidan la comparación objetiva de las Propuestas.

o Cuando el plazo propuesto en la Oferta para la ejecución del Contrato sea mayor al establecido en el pliego de condiciones

o Por el incumplimiento por parte del proponente, o de cualquiera de sus miembros cuando se trate de un proponente plural, del requisito de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en Colombia, en la fecha de presentación de la propuesta.

o Cuando la Oferta económica y la carta de presentación de la Oferta no se encuentren firmadas

por el proponente o su representante legal.

o En todos los demás casos establecidos como causales de rechazo en este pliego de condiciones.

XVI. ACUERDOS COMERCIALES METRO CALI S.A. por ser una entidad municipal de orden descentralizado, esta cobijada por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, Estados AELC y la Unión Europea, conforme al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, versión M-MACPC-07, de Colombia Compra Eficiente:

Acuerdo Entidad estatal

incluida

Presupuesto del proceso de contratación superior al

valor del Acuerdo Comercial

Excepción aplicable al proceso de

contratación

Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial

Chile SI SI NO SI

Guatemala SI SI NO SI

Comunidad Andina de Naciones

SI SI NO SI

Estados AELC SI SI NO SI

Unión Europea SI SI NO SI

XVII. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN.

a. El orden de elegibilidad se establecerán y realizará, para cada uno de los Módulos objeto del presente proceso de contratación, iniciando por el Módulo en el cual haya el menor número de Proponentes hábiles y de manera sucesiva hasta el Módulo en el cual haya el mayor número de Proponentes hábiles.





b. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá a establecer el Módulo respecto del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad y posterior Adjudicación mediante sorteo o por balota.

c. Se otorgará el primer orden de elegibilidad al proponente que obtenga mayor puntaje para el Módulo de su mayor preferencia; sin embargo, se le asignará el primer orden de elegibilidad prioritariamente en el Módulo en el cual haya menor número de proponentes hábiles.

d. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá a establecer el Módulo respecto del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad asignándoselo a quien tenga el mayor puntaje; de estar los proponentes de mayor puntaje en empate, se definirá el mismo asignándoselo a quien le haya otorgado mayor orden de preferencia, y si tienen el mismo orden de preferencia, mediante la aplicación de los criterios de desempate previstos en el presente pliego de condiciones.

e. Acto seguido se presentará el orden de elegibilidad de las Propuestas para el Módulo que se adjudicará en primer lugar, se abrirá la Oferta Económica de dicha Propuesta y se verificará que el valor de la Oferta Económica no exceda el máximo valor licitado en la Hoja de Datos del Módulo respectivo.

f. Si la Oferta Económica cumple con lo señalado en el numeral anterior, se verificará la consistencia de la Oferta Económica respecto de las actividades descritas en la Oferta Técnica. Para establecer la consistencia de la Oferta Económica se deberá tener en cuenta que el valor de la Oferta Económica deberá integrar de manera global la ejecución total de las actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego, el Contrato y sus anexos respectivos, mediante la aplicación TCQ en la que habrán sido formuladas las ofertas económicas, mecanismo tecnológico que hará en forma automática la verificación de consistencia de las ofertas económicas.

g. Una vez verificada y aprobada la Oferta Económica se procederá a adjudicar el Módulo correspondiente. Adjudicado el Módulo ubicado en el primer lugar, se continuará con el Módulo ubicado en el segundo lugar para Adjudicación y así sucesivamente, hasta completar la Adjudicación de los cuatro (4) Módulos.

h. Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente numeral, se resalta que en principio un mismo Proponente sólo podrá ser Adjudicatario de un (1) Módulo, salvo en el evento en que en el orden consecutivo de Adjudicación de Módulos se establezca que el Adjudicatario de un primer Módulo es un Proponente opcionado para cumplir con los Requisitos Habilitantes habiendo obtenido el mayor puntaje de ponderación para la Adjudicación de un segundo Módulo y así sucesivamente, caso en el cual se podrá efectuar la Adjudicación de un segundo, tercer y cuarto Módulo.

4.9 FACTORES DE DESEMPATE En el evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más propuestas, se aplicarán los criterios de desempate, sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015





NOTA: La acreditación de la condición de vinculación laboral de personal en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997 y para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá́ efectuar al momento de la presentación de la oferta, no será ́ subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.

XVIII. RIESGOS.

En la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIII, se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, METRO CALI S.A. se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas, y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de METRO CALI S.A., únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

La Audiencia pública de estimación, tipificación y asignación definitiva de riesgos, se llevará a cabo observando el siguiente procedimiento:

Instalación de la audiencia y registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual actúa.

Lectura del procedimiento de la audiencia pública de estimación, tipificación y asignación definitiva de riesgos.

En la audiencia los Oferentes podrán pronunciarse sobre la estimación y tipificación de los riesgos previstos por la entidad. Se concederá la palabra a cada proponente para que realice las observaciones.

Consideraciones de la entidad respecto de la asignación y distribución de riesgos.

Establecimiento de la asignación de riesgos definitiva.

Cierre de la audiencia. NOTA: El Contratista, de conformidad con la normatividad vigente, tiene como obligación contractual, realizar el seguimiento a la matriz de riesgos del contrato que se derive del presente proceso de contratación. Por lo tanto, deberá realizar todas las acciones señaladas por el interventor, encaminadas a evitar, mitigar, tratar, monitorear y revisar los diferentes riesgos del proceso de contratación. NOTA: El análisis del riesgo en el presente proceso de contratación, elaborado por METRO CALI S.A., y que sirve de soporte para elaborar la Matriz de riesgos, no eximen al proponente que resulte adjudicatario de





ejecutar las actividades contractuales con base en su experiencia y en las buenas prácticas de ingeniería, utilizando medios y mecanismos que resulten más efectivos que los propuestos en la Matriz de riesgos para evitar, mitigar, tratar, monitorear y revisar los diferentes riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. Ver Anexo No. 8A – Análisis de Riesgos

XIX. GARANTÍAS

Las garantías que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1) Contrato de seguro contenido en una póliza, 2) patrimonio autónomo, 3) garantía Bancaria, los cuales se constituirán de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o sub-Contratistas solamente puede ser amparada con un Contrato de seguro.

La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible.

Cuando la Oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por METRO CALI S.A., el valor de la garantía se reduzca, el Contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía.

Cuando el Contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista ampliará el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

En el evento que el Contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía, METRO CALI S.A. procederá a realizar el trámite respectivo de manera directa con la aseguradora, cubriendo los costos en que se incurra del saldo remanente ejecutado del contrato.

Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente.

Garantía de seriedad de la oferta : El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de METRO CALI S.A., de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, para el caso de la presente licitación, se establece que el valor mínimo será del 10% del valor del presupuesto oficial. (Decreto 1082 de 2015).

La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta deberá ser mínimo noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, término que de ser necesario se solicitará al proponente sea ampliado si las condiciones del proceso así lo exigen. En todo caso, la vigencia de la garantía deberá ser hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del Contrato.





En caso de que se amplíen los términos y plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente prorrogará la garantía de seriedad de la propuesta en los términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el Contrato.

Responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de METRO CALI S.A., de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, y por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato.

Garantía única de cumplimiento: El Contratista debe presentar una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de METRO CALI S.A. La garantía única de cumplimiento, que deberá constituirse de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, debe tener los siguientes amparos:

Tabla 9 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Devolución del pago anticipado. 100% del valor total de pago

Anticipado Hasta la liquidación del Contrato.

Cumplimiento del Contrato 20% del valor total del

Contrato. Hasta la liquidación del Contrato.

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

10% del valor total del Contrato.

Por el plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.

Estabilidad y calidad de la obra 20% del valor total del

Contrato.

Por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la última fecha

de recibo a satisfacción de las obras.

Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes

3% del valor total del Contrato.

Por un plazo de tres (3) años, contados a partir de la última fecha de recibo a satisfacción de las obras

XX. FÓMULA DE REAJUESTE DE PRECIOS

En el caso de causas no imputables al Contratista, la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: ALTERNATIVA No 1 - AJUSTES PARA LAS OBRAS CIVILES SEGÚN PRECIOS DE REFERENCIA Los ajustes se reconocen únicamente sobre los materiales básicos a relacionados a continuación:

Símbolo Material

B Asfalto.

C Cemento.





R Arenas y material granular.

S Aceros.

El cálculo del coeficiente de revisión que se aplica a las fórmulas de ajuste, se realiza según los subíndices descritos a continuación que aplican para cada uno de los ítems descritos a continuación. Kt: Coeficiente de revisión Subíndice t Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del último día de cierre). Subíndice o Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada. Los Ítems según materiales básicos a los cuales les aplica el cálculo del coeficiente de revisión se describen en la siguiente tabla

N° CONCEPTO FORMULA

VÍAS

1 MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS K t = 0,50 Bt/Bo + 0,30 Rt/Ro + 0,20

2 CONCRETOS HIDRÁULICOS PARA PAVIMENTOS K t = 0,40 Ct/Co + 0,30 Rt /Ro + 0,20 St/So + 0,10

N° CONCEPTO FORMULA

EDIFICACIONES

1 OBRAS EN GENERAL ELABORADAS CON CONCRETO REFORZADO

K t = 0,30 Ct/Co + 0,20 Rt /Ro + 0,30 St/So + 0,10

2 OBRAS EN GENERAL ELABORADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA

K t = 0,15 Ct/Co + 0,10 Rt /Ro + 0,50 St/So + 0,25

El precio ajustado Pi será igual al precio básico Po multiplicado por el coeficiente Kt

Pi = Po x Kt ALTERNATIVA No 2 - AJUSTES PARA LOS MATERIALES BÁSICOS SEGÚN ÍNDICE ICCP Los ajustes se reconocen únicamente sobre los materiales básicos a relacionados a continuación:

Símbolo Material

B Asfalto.

C Cemento.

S Aceros.





El cálculo del precio del insumo que se aplica a las fórmulas de ajuste, se realiza según la expresión descrita a continuación:

𝑃𝑖 = 𝑃𝑜(1 +𝐷𝐼

100) Donde:

Pi: Valor ajustado del insumo para el periodo de referencia.

Po: Valor del insumo en el cierre del proceso.

DI: Variación del Índice ICCP calculado por el Dane correspondiente al periodo entre el mes del Cierre del proceso y .el periodo de corte para ajuste del Insumo en porcentaje.

XXI. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Metro Cali, S.A podrá modificar este Contrato, por razones de interés público cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Falta de adecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato debido a errores u omisiones sufridos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

2. Falta de adecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contracto, aplicando toda la diligencia que requiere la buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

3. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que lo mejoren notoriamente

4. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas o de seguridad

5. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

XXII. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. METRO CALI S.A. ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un Interventor independiente de la Entidad contratante y del Contratista, que posea experiencia en la materia y que verificará la ejecución y cumplimiento de las actividades del Contratista de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.





El Interventor debe ejercer un control integral con enfoque técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá exigir en cualquier momento al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del Contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, METRO CALI S.A. supervisará la correcta ejecución del objeto contratado a través de uno o varios supervisores que designará METRO CALI S.A. para tal fin, en este sentido y de conformidad a lo expuesto en la parte introductoria del presente documento, METRO CALI S.A en el marco del convenio de cooperación técnica con el ITEC, se apoyará en éste para la seguimiento y control del proyecto. La supervisión consiste en el seguimiento de orden administrativo sobre el cumplimiento del objeto del Contrato. El Contratista debe acatar las órdenes que le impartan por parte del interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al Interventor, con copia a METRO CALI S.A., antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para METRO CALI S.A.





XXIII. TABLA DE ANEXOS Y PROFORMAS.

TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

ANEXO 1 Ficha técnica del proyecto de Construcción de la

Terminal de Guadalupe

ANEXO 2 Ficha técnica del proyecto de Construcción de la

Terminal del Sur.

ANEXO 3 Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio

Taller Valle de LILI

ANEXO 4 Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio

Taller Aguablanca

ANEXO 5 Compromisos Anticorrupción

ANEXO 6 Minuta del Contrato

ANEXO 7 Anexo Fiduciario

ANEXO 8A Análisis de Riesgo

ANEXO 9 Plan de Obra Orientativo (diagrama de barras)

PROFORMA 1 Presentación de la Oferta

PROFORMA 2 Acreditación de capacidad jurídica

PROFORMA 2A Acreditación de requisitos Habilitantes Proponente

Extranjero

PROFORMA 3 Acreditación de Experiencia Habilitante del

proponente

PROFORMA 4 Capacidad Financiera y Organizacional

PROFORMA 5 Capacidad Residual

PROFORMA 6 Capacitación

PROFORMA 7 Formato de declaración responsable de medios

personales y materiales

PROFORMA 8 Propuesta Económica - AIU


METRO CALI S.A. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ... filed. construcciÓn del patio y taller valle...

Documents

Transcript of METRO CALI S.A. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ... filed. construcciÓn del patio y taller valle...