MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD …€¦ · d’ouvrage et l’entrepreneur...
Transcript of MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD …€¦ · d’ouvrage et l’entrepreneur...
€
€
€
Pour obtenir le paiement du solde du marché, l’entrepreneur établit un projet de décompte final qui sert de base au maître d’œuvre pour établir le décompte général. Celui-ci prend le nom de décompte général et définitif lorsque le maître d’ouvrage et l’entrepreneur l’ont signé. À partir de ce moment, les parties ne peuvent plus le contester.
MARCHÉS PUBLICS
Le paiement du solde par le DGD ou le DGD tacite
DOSSIER
21 FÉVRIER 2018 — N° 3
Bâtiment actualitéLE JOURNAL DES ARTISANS ET DES ENTREPRENEURS FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
La procédure pour obtenir un DGD (CCAG-Travaux)
Procès-verbal de réception
Décompte général
Projet de décompte final
Décompte général signé sans réserves
=DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF
DESTINATAIRE
Entrepeneur
Maître d’œuvre et maître de l’ouvrage
Maître de l’ouvrage et copie au maître d’œuvre
Art. 13.4.2Maître de l’ouvrage
Art. 13.3.2Entrepreneur
ÉMETTEUR
Paiement du solde 1
Art. 13.3.1
1. Hors révision de prix définitive.
30 jours
30 jours
30 jours (forclusion)
30 jours
Art. 13.4.3Entrepreneur
Décompte général signé avec réserves ou refus de signer
+MÉMOIRE EN RÉCLAMATION
Art. 13.4.3Maître de l’ouvrage
Paiement du montant admispar le maître d'ouvrage 1
Entrepeneur
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite2d o s s i e r
La procédure du DGD tacite (CCAG-Travaux modifié en 2014)
Envoi par l'entrepreneur du projet de décompte final au maître de l'ouvrage (MO)
Si le MO n'a pas notifié le décompte général, dans les 30 jours, l'entrepreneur doit lui notifier par LRAR un projet de décompte général composé : – du projet de décompte final,– d'un projet d'état du solde 1,– d'un projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde
30 jours
10 jours
Le MO établit le décompte général et le notifie à l’entreprise
En cas de silence du MO, le projet de décompte général devient le DGD (tacite) 1
30 jours
L’entreprise : – signe et envoie le DG 1 qui devient le DGD – ou fait un mémoire en réclamation
30 jours
L’entreprise est payée du solde demandé 1
30 jours
1. Hors révision de prix définitive
L’entreprise est payée du solde admis par le maître de l’ouvrage 1
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite 3 d o s s i e r
Le CCAG-Travaux 2009 prévoit, pour le règlement final des travaux, des procédures bien précises qu’il convient de suivre pour ne pas encourir la forclusion et voir, le cas échéant, ses demandes rejetées devant le tribunal administratif.
Depuis 2014, des dispositions permettent à l’entrepreneur d’obtenir un DGD tacite en l’absence de notification d’un décompte général par le maître de l’ouvrage.
Le CCAG-Travaux s’applique s’il est prévu comme pièce contractuelle dans le marché.
Délai de production du projet de décompte finalDans un délai de 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal de réception, l’entrepreneur doit établir et remettre simulta-nément au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage un projet de décompte final.Cette transmission se fait par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Un document transmis par l’entre-prise avant la date de réception ne saurait valablement être considéré comme un projet de décompte final 1. À défaut de réception des travaux, le maître d’œuvre ne peut procéder au contrôle du projet de décompte transmis par le titulaire du marché 2.
Contenu et effet du projet de décompte finalLe projet de décompte final est la demande de paiement finale de l’entreprise titulaire du marché. Il établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend pour l’exécution du marché dans son ensemble ; son évaluation est faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Selon le CCAG-Travaux 2009, l’entrepreneur doit récapituler, dans le projet de décompte final, les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de forclusion.
Sanction en cas de retard dans la production du projet de décompte
Si, malgré une mise en demeure,
l’entrepreneur n’établit pas
son projet de décompte
final, le maître d’œuvre peut
l’établir d’office aux frais de
l’entrepreneur titulaire du
marché. Ce décompte final sera
notifié à l’entrepreneur avec le
décompte général.
Mais l’absence de mise en
demeure empêche que le
décompte dressé ensuite
par le maître d’œuvre ait une
quelconque conséquence
juridique vis-à-vis de
l’entrepreneur, qui ne peut
être considéré comme
ayant tacitement accepté ce
décompte 5.
Le projet de décompte final dressé par l’entrepreneur va définitivement le lier quant aux indications qu’il contient et il ne pourra plus deman-der de sommes supplémentaires 3.
Après avoir remis son projet de décompte final, l’entrepreneur ne peut plus, notamment à l’occasion de son mémoire en réclamation relatif au décompte général, réclamer le paiement d’une somme due en exécution du marché ne figurant pas au projet de décompte final, qu’elle corresponde aux prévisions initiales du marché ou à des travaux supplémentaires. Dans ce cas, il est réputé y avoir définitivement renoncé 4.
Doivent notamment être inscrits, sur le projet de décompte final, les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement des acomptes, et ce, même si l’entreprise ne les a pas réclamés avant, ainsi que le coût des travaux supplémentaires.
Néanmoins, l’entrepreneur pourra toujours invoquer les éléments impossibles à chiffrer lors de l’éta-blissement du projet de décompte final tels que : – la clause de révision des prix si les indices correspondant au mois d’exécution ne sont pas connus ;
– les éventuels intérêts moratoires relatifs au paiement du solde.
Notification décision de réception de travaux
Envoi PDF par l’entrepreneur au MO et au MŒ
30 JOURS 30 JOURS
Réception du projet de décompte final (PDF) de l’entrepreneur par le MŒ et le MO
Le projet de décompte final
€
1. CE, 15 février 2012, commune de Souclin, req. n° 346255.2. CE 17 mars 2010, commune d’Issy-les-Moulineaux, req. n° 308676.3. CAA Nancy, 3 février 2015, centre hospitalier de Chaumont, req. n° 13NC01240. 4. CAA Nancy, 28 mai 2009, Sté Locatelli, req. n° 08NC00637.5. CE, 30 janvier 2008, Office public d’aménagement et de construction de la Ville de Clermont-Ferrand, req. n° 278770, CAA de Bordeaux, 6 octobre 2009, n° 08BX00541 et CAA de Lyon, 25 novembre 2010, SARL Charrion et fils, n° 08LY02844.
6. CAA Nancy, 2 août 2012, req. n° 11NC00584.7. CE, 28 septembre 2001, Sté Quillery, n° 182761.8. CAA Lyon, 28 février 2013, Sté Henri Germain, n° 12LY00477.9. CE, 27 mai 1988, SA Nicoletti, n° 128094 et CE 8 août 2008, Sté Bleu Azur, n° 90051.10. CAA Paris, 6 juin 2006, Impresa Pizarrotti.
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite4d o s s i e r
€
€
Le décompte général
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par l’entrepreneur ; ce projet accepté ou rectifié devient le décompte final. Puis le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître de l’ouvrage, qui le signe ; ce document devient alors le décompte général.
Notification du décompte généralLe décompte général est signé par le maître de l’ouvrage et notifié à l’entrepreneur.
La notification du décompte général doit intervenir à la plus tardive des deux dates suivantes : – 30 jours à compter de la récep-
tion par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
– 30 jours à compter de la récep-tion par le maître de l’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si le marché est révisable et que les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues lors de l’établissement du décompte général, le maître de l’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les 10 jours qui suivent leur publication.
>>> Une cour d’appel rappelle que
le maître de l’ouvrage a intérêt à
notifier le décompte général par
lettre recommandée avec accusé de
réception pour établir la date exacte à
laquelle l’entreprise le réceptionne.
En l’absence d’un document
mentionnant la date et le cachet
des services postaux, le maître de
l’ouvrage ne peut pas établir que le
délai de 45 jours (maintenant 30 jours),
à l’expiration duquel le décompte
général est réputé accepté par
l’entrepreneur, est dépassé 6.
Pour être opposable à l’entrepre-neur, le décompte général doit être signé par le maître de l’ouvrage 7.
De même, pour être opposable à l’entrepreneur, le décompte général doit être notifié par le maître de l’ouvrage et non par le maître d’œuvre 8.
Signature du décompte général par le titulaire = le DGDPour les marchés qui se réfèrent au CCAG-Travaux 2009, l’entrepreneur dispose de 30 jours, à compter de la notification du décompte général, pour le signer, avec ou sans réserves, ou pour faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.Il doit le renvoyer au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Le décompte général devient alors le décompte général et définitif s’il est signé sans réserves. Cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires sur le solde.
Absence de notification d’un décompte général
Selon la jurisprudence rendue sur la base du CCAG-Travaux de 1976,
l’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage
à l’entreprise n’avait pour seule conséquence que de faire courir les
intérêts moratoires à partir du dépassement du délai jusqu’à notification
du décompte. Le retard dans la notification du décompte n’entraînait ni
nullité de ce décompte, ni surtout acceptation tacite du décompte final
proposé par l’entrepreneur 9.
De même, la jurisprudence a considéré que l’entrepreneur était irrecevable
à réclamer le solde de son marché en l’absence de décompte général
ou de mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage d’établir un tel
décompte 10.
Après plusieurs années de négociation avec l’Administration,
la FFB a obtenu en 2014 l’inscription d’une procédure de DGD tacite
dans le CCAG-Travaux.
Décompte général et définitif tacite (modification du CCAG-Travaux en 2014)
En 2014 (arrêté du 3 mars 2014), le CCAG-Travaux 2009 a été modifié. En cas
d’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage,
l’entreprise doit prendre l’initiative de la procédure.
En effet, si le maître de l’ouvrage ne notifie pas à l’entrepreneur le
décompte général dans les délais (30 jours), l’entreprise envoie au maître
de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte
général signé comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du
solde (hors révision de prix) et le projet de récapitulation des acomptes
mensuels et du solde.
Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce document, si le
maître de l’ouvrage notifie le décompte général à l’entrepreneur, celui-ci
l’accepte ou le conteste.
Mais si, dans ce délai de 10 jours, le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au
titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par
le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement
du solde (hors révision de prix définitive), sur la base de ce que réclame
l’entrepreneur, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
La réception par le maître de l’ouvrage du décompte général signé (ou contesté par l’entre-preneur) est le point de départ du délai de paiement de 30 jours du solde du marché.
Notification du décompte général par le MO à l’entrepreneur
Durant les 30 jours : établissement du projet de décompte général par le MŒ et envoi au MO
Envoi par l’entrepreneur du décompte général SIGNÉ SANS RÉSERVES = DGD au MO et copie au MŒ
Paiement du solde du marché à l’entrepreneur
30 JOURS 30 JOURS
DGD intangible
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite 5 d o s s i e r
La contestation du décompte général
L’entreprise ayant reçu le décompte général doit se montrer vigilante et faire des réserves sur tous les points sur lesquels elle n’est pas d’accord avec le décompte qui lui est transmis. Ces réserves doivent prendre la forme d’un mémoire en réclamation.
Le CCAG-Travaux assimile les réserves partielles à une accepta-tion de tous les autres éléments du décompte non affectés par les réserves. L’acceptation est quasi irrévocable 11.
L’entrepreneur doit respecter le formalisme prévu par le CCAG-Travaux 2009.
Le mémoire en réclamationLe CCAG-Travaux 2009 prévoit que le mémoire en réclamation est envoyé au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général.
Lorsqu’il y a désaccord sur les sommes dues, le maître de l’ouvrage doit régler les sommes admises par le décompte général, dans un délai de 30 jours (à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par l’entreprise ou des motifs du refus de signer le décompte général). Après réso-lution du désaccord, le maître de l’ouvrage procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par l’entreprise.
Le mémoire en réclamation doit être « motivé et chiffré », sinon il n’empêchera pas l’acceptation tacite du décompte général 12.
Le Conseil d’État a rappelé que l’entreprise ne peut former directe-ment un recours contentieux contre le décompte général devant le juge administratif sans avoir présenté de réclamation préalable, comme le prévoit le CCAG-Travaux 13.
Contenu du mémoire en réclamationDans le mémoire de réclamation, l’entrepreneur doit exposer les motifs de son refus de signer le décompte général ou les réserves partielles qu’il fait à ce décompte général.
Il faut : – une motivation en fait (sur ce
qui s’est passé, notamment une demande de travaux supplé-mentaires) ;
Le mémoire en réclamation doit être « motivé et chiffré », sinon il n’empêchera pas l’acceptation tacite du décompte général.
Décompte général
Projet de décompte final 1
Réclamation motivée et chiffrée
Art. 13.4.3 et 50.1.1Entrepreneur
DESTINATAIRE
Entrepreneur
Maître d’œuvre et maître de l’ouvrage
Maître de l’ouvrage et copie au maître d’œuvre
Entrepreneur
Saisine du tribunal administratif ou du CCRA
Art. 13.4.2Représentant du
maître de l’ouvrage
Art. 13.3.2Entrepreneur
Art. 50.1.2Maître de l’ouvrage(après avis du MŒ)
ÉMETTEUR
Décision du maître de l'ouvrage
Art. 50.3.1Entrepreneur
1. La révision de prix du solde du marché doit être notifiée par le maître de l’ouvrage dans les 10 jours qui suivent la publication des index permettant le calcul de cette révision.
30 jours
30 jours (forclusion)
30 jours
6 mois (forclusion)
Notification du décompte général par le MO à l’entrepreneur
30 JOURS
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite6d o s s i e r
11. CE, 1er août 2012, Sté Barbot-CM, n°352525.12. CE, 26 mars 2003, Sté Deniau, n° 231344.13. CE, 2 avril 2008, SA BPVR, n° 277302.14. CE, 5 octobre 2005, SNC Quillery Centre, n° 266368.15. CE, 3 octobre 2012, Sté Valterra, Sté Champagne Épandage, n° 349281.
C. Chiffrage
Évaluation des travaux supplémentaires.
En annexe, mettre tout justificatif : par exemple, les comptes rendus de chantier, les lettres de réserves ou références des lettres, les ordres de service, les réponses positives ou plus ou moins évasives du maître d’œuvre ou/et du maître de l’ouvrage, les justificatifspermettant de confirmer les calculs.
Chapitre II - Immobilisation du personnel et du matériel
Du fait des retards de l’exécution d’autres corps d’état, le personnel et le matériel ont été immobilisés du .................... au .................. Cette immobilisation a engendré pour l’entreprise ou le groupement des frais très importants que nous justifions et chiffrons dans ce présent chapitre.
A. Exposé des faits
B. Chiffrage
Chapitre III
MODÈLE DE MÉMOIRE DE RÉCLAMATIONà adresser au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre
Recommandée ARDestinataire :Maître de l’ouvrageavec copie au maître d’œuvre
PRÉSENTATION
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS CHAPITRES DE LA DEMANDE
I - PRÉSENTATION DU MARCHÉ
Marché n°……………..Lot n° ……………………..Lieu d’exécution des travaux : ………………………..
Mandataire du groupement, le cas échéant : ……………………………….
Le marché consiste en l’exécution de : ………………………………………….
II - PRÉSENTATION DES CHAPITRES DE LA DEMANDE
Chaque chapitre, après un rappel des faits, détaille les conséquences financières, directes ou indirectes, des modifications des conditions d’exécution indépendantes de l’entreprise ou du groupement.
Exemple :Chapitre I - Travaux supplémentaires
A. Exposé des faits
Au cours de la réalisation du chantier, un certain nombre de travaux supplémentaires nous ont été demandés. Ils n’étaient pas prévus initialement, ni dans le CCAP, ni dans le CCTP,ni dans les plans fournis à l’appui du dossier d’appel d’offres. Seuls certains de ces travaux ont été acceptés à ce jour, d’autres refusés dans les conditions suivantes :
Toutes justifications nécessaires figurent en annexe au présent mémoire.
Nous maintenons donc notre demande relative à ces travaux supplémentaires refusés jusqu’à maintenant.
B. Le droit
Citer les articles adéquats du CCAP-CCTP, du CCAG, du Code des marchés publics, citer la jurisprudence du Conseil d’État adéquate.
Ne pas omettre systématiquement les aspects défavorables.
L’entreprise doit se montrer vigilante et faire des réserves sur tous les points sur lesquels elle n’est pas d’accord avec le décompte qui lui est transmis.
– et une motivation en droit (réfé-rence aux articles du CCAG, par exemple à l’article 15 pour une demande d’indemnisation à la suite d’une augmentation des travaux, à l’article 16 pour une demande d’indemnité en cas de diminution des travaux, à l’article 20 pour une contestation des pénalités de retard...) ;
– préciser le montant des sommes dont il revendique le paiement ;
– fournir toutes les justifications nécessaires, notamment en reprenant, sous peine de for-clusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement définitif.
La jurisprudence sur le mémoire en réclamation est très stricte
• Une lettre exprimant en termes vagues un désaccord sur le décompte
général ne saurait remplacer un mémoire en réclamation.
• Le simple renvoi dudit décompte assorti de la mention « refusé »
ne suffit pas pour valoir réclamation.
• L’absence de chiffrage de la réclamation correspond à une acceptation
tacite du décompte général 14.
• Un mémoire établit par l’entrepreneur ne peut être considéré comme
une réclamation au sens des CCAG que s’il comporte l’énoncé d’un
différend et expose, de façon précise et détaillée, les montants des
sommes dont le paiement est demandé, ainsi que les motifs de ces
demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées 15.
Exemple de mémoire de réclamation
Ce document est téléchargeable sur le site Internet de votre fédération, dans l’espace adhérent
Envoi par l’entrepreneur du DG, signé avec réserves ou non signé, accompagné d’un mémoire en réclamation au MO et copie MŒ
30 JOURS
Notification décision du MO sur réclamation de l’entrepreneur ou non réponse du MO
ETPaiement du solde admis par le MO
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite 7 d o s s i e r
© g
eniy
a7 -
Brad
Pict
- ke
lly m
arke
n - A
nton
ioDi
az/A
dobe
Stoc
k • I
mpr
imé
sur p
apie
r cer
tifié
PEFC
ave
c des
enc
res v
égét
ales
Le maître de l’ouvrage répond à la réclamation de l’entrepreneur Après avis du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur sa décision motivée sur la réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la réception du mémoire en réclamation.
Si le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à la demande de l’entrepreneur, celui-ci, sous peine de forclusion, peut saisir le tribunal administratif ou le comité consultatif de règlement amiable (CCRA) dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision du maître de l’ouvrage. La saisine du CCRA ou d’un média-teur suspend le délai de recours. Le Conseil d’État a rappelé que l’entrepreneur doit saisir le tribu-
nal administratif compétent dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations contestant le décompte général. À défaut, il est considéré comme ayant accepté ladite décision, ce qui rend toute réclamation irrecevable 16.
Le maître de l’ouvrage ne répond pasL’absence de notification par le maître de l’ouvrage d’une déci-sion sur la réclamation, dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation, équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.
Le CCAG-Travaux 2009 prévoit que, dans ce cas aussi, l’entrepre-neur, sous peine de forclusion, dispose d’un délai de six mois
L’entrepreneur dispose d’un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif ou le comité consultatif de règlement amiable.
Les suites données à la réclamation de l’entrepreneur
Le caractère intangible du décompte général et définitif
Dès lors que le décompte général a acquis un caractère définitif, toute réclamation ultérieure relative à l’exécution du marché est interdite, y compris sur les intérêts moratoires courant sur les acomptes.
En revanche, le principe d’intangi-bilité ne s’applique pas aux intérêts moratoires courant sur le solde du décompte 17.
Un décompte accepté par les deux parties est définitif et ne peut être revu sauf :
Un décompte accepté par les deux parties est définitif et ne peut être revu, sauf en cas d’accord de volonté des parties de modifier le DGD.
pour saisir le tribunal adminis-tratif ou le comité consultatif de règlement amiable.
– en cas d’accord de volonté des parties de modifier le décompte général et définitif ;
– ou si cette révision de compte est présentée en vue d’un redresse-ment en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte 18.
La jurisprudence est très stricte quant à l’application de cette dérogation à la règle d’intangibilité du décompte accepté.
À titre d’exemple, elle a pu être utilisée :
– en cas d’oubli d’une prestation prévue et exécutée ;
– lorsque la même prestation a été comptée deux fois ;
– ou lorsqu’une erreur de calcul purement matérielle a été com-mise.
En revanche, le maître de l’ouvrage ne peut pas se prévaloir d’une erreur matérielle pour invoquer une clause de pénalités de retard non intégrée dans le décompte 19.
Paiement du solde admis par le MO
Saisine médiation, CCRA ou TA
6 MOIS
ET
30 JOURS
Notification décision du MO sur réclamation de l’entrepreneur ou non réponse du MO
16. CE, 27 janvier 2017, Tahitienne de construction, req. n° 396404.17. CE, 28 septembre 2001, Entreprise de construction et de prestations de services, req. n° 213395.18. Article 1269 du Code de procédure civile.19.CAA Lyon, 12 juillet 2012, communauté de communes d’Oyonnax, req. n° 11LY00924.
Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018
mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite8d o s s i e r