MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX … · fascicule 70 du CCTG et à l’article 2 du fascicule 71 du CCTG,...
-
Upload
hoangtuyen -
Category
Documents
-
view
275 -
download
2
Transcript of MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX … · fascicule 70 du CCTG et à l’article 2 du fascicule 71 du CCTG,...
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations
PIECE N° 3 - 1
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Raccordement de la lagune de Maslives à la station d’épuration de
Saint-Dyé-sur-Loire
Lot n° 1 : Canalisations
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
Entité adjudicatrice : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD
Comptable assignataire des paiements : M. Le Receveur municipal – Trésorerie de Bracieux
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
S O M M A I R E
1. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................ 4
1.1. Objet des travaux .................................................................................................................................. 4
1.2. Consistance des travaux....................................................................................................................... 4
1.3. Description des ouvrages ..................................................................................................................... 5
1.4. Conditions de service, résistance aux charges et surcharges .............................................................. 6
2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ..................................................................................................... 7
2.1. Généralités ........................................................................................................................................... 7
2.2. Travaux à ciel ouvert ............................................................................................................................ 7
3. CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES ............................................................................................ 11
3.1. Généralités ......................................................................................................................................... 11
3.2. Raccordement du réseau à écoulement forcé au réseau existant ...................................................... 11
3.3. Justification de la tenue mécanique des ouvrages ............................................................................. 11
4. PRESTATIONS PREALABLES .................................................................................................................... 12
4.1. Plan topographique ............................................................................................................................. 12
4.2. Etude géotechnique ............................................................................................................................ 12
4.3. Conditions d’accessibilité au chantier ................................................................................................. 12
4.4. Organisation des chantiers ................................................................................................................. 16
4.5. Conditions d'acceptation des produits sur chantier ............................................................................. 18
4.6. Conditions de manutention et de stockage des produits .................................................................... 18
5. EXECUTION DES TRAVAUX ....................................................................................................................... 19
5.1. Généralités ......................................................................................................................................... 19
5.2. Elimination des venues d'eaux ........................................................................................................... 19
5.3. Exécution des fouilles ......................................................................................................................... 19
5.4. Amiante ciment ................................................................................................................................... 22
5.5. Pose des tuyaux et autres éléments ................................................................................................... 22
5.6. Exécution des travaux spéciaux ......................................................................................................... 24
5.7. Remblaiement ..................................................................................................................................... 25
6. CONDITIONS DE RECEPTION ..................................................................................................................... 30
6.1. Généralités ......................................................................................................................................... 30
6.2. Prestations préalables à la réception .................................................................................................. 30
7. CONTENU DES PRIX - MODE D'APPLICATION ......................................................................................... 32
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 3
7.1. Généralités ......................................................................................................................................... 32
7.2. Dispositions d’ensemble ..................................................................................................................... 33
7.3. Mode d'application des prix ................................................................................................................ 34
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 4
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet des travaux
Le présent CCTP fixe, dans le cadre des fascicules n° 70 et 71 du CCTG, les
conditions techniques particulières d'exécution des travaux d'assainissement relatifs
au transfert des effluents de la lagune de Maslives vers la station d’épuration de
Saint-Dyé-sur-Loire.
Les dispositions de l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des
agglomérations du (des) fascicule(s) n° 70, 71 et 65A (ouvrages en G.C.) sont
applicables pour tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent CCTP.
1.2. Consistance des travaux
1.2.1. Prestations dues
L'entreprise comprend l'ensemble des prestations mentionnées à l'article 1.3.1. du
fascicule 70 du CCTG et à l’article 2 du fascicule 71 du CCTG, étant précisé que les
examens, essais et épreuves indiqués à ces mêmes articles ne concernent que les
opérations nécessaires à l'autocontrôle de l'entreprise. Le contrôle de la qualité
d'exécution des ouvrages est réalisé dans les conditions indiquées au chapitre 6.
1.2.2. Prestations complémentaires
L'entreprise comprend en outre :
les installations de chantier décrites au PGCSPS, le cas échéant,
la fourniture et la mise en place sur le chantier d'un panneau 3 m x 2 m minimum,
précisant la nature des travaux, l'indication du Maître de l'Ouvrage, du Maître
d'Oeuvre et autres indications éventuelles imposées par le Maître de l'Ouvrage,
la fourniture d'une ou plusieurs photographies du panneau ci-dessus
photographié sur le chantier en cours,
L’analyse des sols existants sur le linéaire du projet (1 analyse pour 500mètres) afin
de définir la classe GTR des matériaux et leur réemploi en remblai. La teneur en
eau devra être définie.
la note de calcul justifiant le choix des fournitures,
l'exécution des travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des
canalisations de branchement (percement de murs, etc...),
la réfection de la signalisation horizontale,
un constat d’huissier en domaine public sous la demande du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’œuvre,
les frais pour déviation des Routes Départementales et des voies communales
avec l’accord des Services concernés (schéma de déviation, création des
panneaux, entretien de la signalisation pendant toute la durée des travaux et
démontage des panneaux en fin de chantier).
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 5
1.2.3. Prestations exclues
Ne fait pas partie de l'entreprise, le déplacement éventuel des conduites d'eau et
de gaz et des câbles électriques ou téléphoniques (mais leur soutien et les sujétions
entraînées par leur voisinage sont inclus dans l'entreprise). De même le soutien et les
sujétions entraînées par le voisinage d'autres ouvrages d'assainissement conservés
sont inclus dans l'entreprise.
1.3. Description des ouvrages
Les ouvrages à réaliser sont définis par les divers documents, plans, profils en long,
dessins figurant dans le Dossier de Consultation et désignés par le marché
comportant l’acte d’engagement comme pièces servant de base aux marchés.
1.3.1. Tracés des ouvrages d'écoulement
Les voies empruntées sont les suivantes :
Chemin rural n°9 dit chemin chaussée,
Voie communale n° 3 dite de L’Ecuelle,
Chemin rural n°36 de Longevault à Saint-Dyé-sur-Loire.
1.3.2. Longueur des ouvrages d'écoulement
Ces travaux donnent lieu à la mise en place des ouvrages ci-après :
Canalisation à écoulement
libre et forcé Diamètre
Longueur
approximative
Effluents
transités
Nature
des matériaux
(mm) (m)
- Conduite de refoulement 110 1 750 Eaux usées PEHD
1.3.3. Ouvrages annexes
Les travaux incluent la réalisation des ouvrages annexes ci-après :
Quantité
- Raccordement au réseau existant (nombre) 1
- Vidange sur refoulement (point bas) (nombre) 2
- Ventouse sur refoulement (point haut) (nombre) 2
1.3.4. Ouvrages particuliers
Sans objet.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 6
1.4. Conditions de service, résistance aux charges et surcharges
1.4.1. Nature de l'effluent
Le réseau d'eaux usées reçoit les eaux vannes, eaux domestiques, eaux résiduaires
et eaux industrielles répondant aux exigences du règlement sanitaire
départemental.
Le réseau d'eaux usées ne doit recevoir ni eaux de pluie ni eaux de drainage, ni
eaux de nappe.
1.4.2. Résistance aux charges et surcharges
Les ouvrages (canalisations, ouvrages annexes et ouvrages particuliers) préfabriqués
ou construits en place seront calculés pour tenir compte, notamment, de ce que :
la pression intérieure sera limitée :
- pour les conduites à écoulement forcé à la pression de 1 MPA (10 bars).
la nappe extérieure peut atteindre le niveau du sol fini pour un ouvrage vide,
à l'opposé, la nappe extérieure peut s'abaisser au-dessous du radier d'un ouvrage
plein,
tous les ouvrages devront être calculés pour résister à une masse volumique de
remblai non inférieure à 1 800 kg/m3, à la surcharge maxima des chaussées
actuellement en vigueur (qu'ils soient ou non établis sous chaussées).
La justification de tous ces ouvrages ainsi que des ouvrages d'écoulement choisis ou
exécutés « in situ » sera appréciée dans les conditions indiquées au fascicule n° 70.
L'enrobage minimal (enduit non compris) imposé pour toute armature de béton
armé (cadres et étriers compris) des ouvrages annexes ou particuliers sera de 0,03 m.
L'Entrepreneur demeurera seul responsable de la bonne tenue en service ultérieur
de tous ses ouvrages (ouvrages d'écoulement, ouvrages annexes et ouvrages
particuliers).
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 7
2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
2.1. Généralités
2.1.1. Matériaux et produits normalisés
Les produits et composants fournis par l'Entrepreneur devront être conformes aux
normes européennes, sinon aux normes françaises NF. Il est fait application du décret
84.74 du
26 Janvier 1984, modifié par décret 90.653 du 18 Juillet 1990, et de la circulaire du
premier Ministre du 13 Février 1991 : selon les prescriptions de l’AFNOR, et selon les
textes cités ci-avant, il sera fait obligatoirement référence aux normes françaises NF,
pour les matériaux en bénéficiant, ou aux autres normes reconnues équivalentes.
Cependant, il appartient au candidat de justifier l’équivalence de normes par un
document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de
normalisations ou entre les autorités administratives compétentes et relatif à
l’équivalence entre les spécifications étrangères invoquées et les normes françaises
citées ci-après.
2.1.2. Matériaux et produits non normalisés
(Chapitre II 2.3.2. du CCTG fascicule 70.)
En cas d'absence de normes ou d'avis techniques sur les produits, les propositions de
l'Entrepreneur seront soumises à l'approbation du Maître d'Oeuvre.
2.2. Travaux à ciel ouvert
2.2.1. Tuyaux préfabriqués Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisations seront
conformes à la norme NFP 16.100 (NF EN 476 de Novembre 1997).
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 8
2.2.1.1. Les tuyaux circulaires préfabriqués pour les ouvrages à écoulement libre (collecteurs et branchements) seront :
Sans objet
2.2.1.2. Les tuyaux ovoïdes préfabriqués pour les ouvrages à écoulement libre, seront :
Sans objet.
2.2.1.3. Les tuyaux circulaires et pièces de raccord pour les ouvrages à écoulement forcé seront :
en Polyéthylène haute densité conforme à la norme NF EN 12 201 série 10 bars.
Les tuyaux et pièces de raccord des ouvrages à écoulement forcé devront être
conformes aux prescriptions du fascicule n° 71 et être titulaire de la marque NF ou
bénéficier d’un avis technique et de la certification associée CSTBat ou équivalent.
Les canalisations seront résistantes aux agressions rencontrées dans les égouts, avec
notamment une résistance à une gamme de pH allant de 1 à 9 et une bonne
résistance à l’H2S.
2.2.1.4. Les ventouses pour les ouvrages à écoulement forcé
Les ventouses seront réalisées aux points précisés sur les plans et les profils en long
(points hauts).
Les ventouses dites à « 3 fonctions » devront permettre de réaliser automatiquement
les trois opérations suivantes :
évacuation de l’air pendant le remplissage des canalisations,
rentrée d’air pendant la vidange,
purge de l’air chaque fois qu’une poche d’air se crée,
En fonctionnement, le mécanisme d’évacuation et d’admission d’air sera isolé de
tout effluent par un volume d’air comprimé.
Elles seront fixées à bride ISOPN avec un diamètre minimum de :
60 mm pour les canalisations inférieures ou égales à 250 mm,
100 mm pour les canalisations de diamètre supérieur à 250 mm.
Elles seront munies d’un robinet d’arrêt ou, à défaut, montées sur vannes. Elles seront
éprouvées à la même pression que les canalisations.
L’Entreprise devra également fournir sans plus-value et à la demande du Maître
d’Oeuvre (cas spécifiques) un clapet anti retour sur l’admission d’air pour empêcher
l’introduction d’air dans la canalisation en cas de dépression.
Les ventouses seront montées en regards (à fournir) munis de tampons ventilés si
nécessaire.
Les regards de ventouses seront protégés contre l’H2S.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 9
2.2.1.5. Vidanges pour les ouvrages à écoulement forcé
Le dispositif de vidange comprend :
Té à bride tuyau,
coude à bride,
robinet à opercule caoutchouc,
tuyau P.V.C. débouchant dans un regard à fournir,
un raccord-pompier sur tuyau P.V.C. en arrivée du regard.
Prévoir un dispositif :
60 pour des canalisations de 60 à 100 mm,
100 pour des canalisations de 125 à 150 mm,
150 pour des canalisations de 175 à 300 mm,
200 pour des canalisations supérieures à 300 mm.
2.2.2. Pièces de raccords pour ouvrage à écoulement forcé
Les pièces de raccords de la conduite de refoulement seront réalisées en manchons
thermosoudés.
2.2.3. Les vannes pour les ouvrages à écoulement forcé
Les robinets-vannes seront du type opercule caoutchouc. Le corps des robinets-
vanne sera en fonte revêtue époxy et les opercules seront en matières inaltérables.
Les robinets-vanne montés en regard seront équipés d’un volant de manœuvre
avec indication d’ouverture.
2.2.4. Ouvrages annexes préfabriqués
Les ouvrages annexes préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur, à
savoir :
NF EN 1917 ............................................... Regards de visite et boîtes de branchement en
béton non armé, béton fibré acier et béton
armé
NF P16-346-2 ........................................... Regards de visite et boîtes de branchement ou
d'inspection en béton non armé, béton fibré
acier et béton armé - Partie 2 : Complément à
NF EN 1917 (P16-346-1)
Ils proviendront obligatoirement d’usines concessionnaires de la marque de
conformité.
Les échelons de descente des regards de visite seront en aluminium, ou en acier
galvanisé, ou résine polyester, à chevilles étanches. Les premiers échelons seront
fixés à - 0,50 ml du niveau fini du tampon. La canne d’égoutier devra obligatoirement
être fournie sans plus-value.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 10
2.2.5. Désignation des ouvrages
2.2.5.1. Regard et ouvrage béton
Regards de visite :
Les ouvrages seront composés d'éléments préfabriqués en usine, y compris l'élément
de fond
« à joints souples intégrés de type « B » pour la prescription jusqu’au 200 PVC (joints
de sortie intégrés à la cunette à la fabrication) » et assemblés par un joint
d’étanchéité souple.
Tous les percements, dans la mesure où ils sont prévisibles, seront réalisés en usine.
Ceux réalisés sur chantier, de même que dans le cas de raccordement sur regard
existant, le seront par carottage de la paroi de regard et mise en place d'un joint
souple d'étanchéité de modèle adapté et agréé.
Ils comprendront un cône décentré en tête de regard.
L'ensemble des dispositifs sera mis en place dans le respect des prescriptions du
fascicule 70.
Tout raccordement par scellement au mortier sera proscrit.
2.2.6. Organes de fermeture métalliques
Les organes de fermeture métalliques devront résister aux charges roulantes seront
munis d’un joint d’étanchéité et répondront à la norme NF EN124.
Ils seront de types suivants :
Désignation des ouvrages Types Résistance mécanique
Regard de visite en fonte ductile 400 KN
Regard de visite avec trappe étanche en fonte ductile à cadre rond Ø 0,85 m ou à cadre carré
400 KN
Bouches d'égout : en fonte ductile 250 KN
Boîte de branchement sous trottoir Boîte de branchement sur chemin d’accès des véhicules aux parcelles Boîte de branchement sous chaussée (cas exceptionnel)
Ø 250 mm en fonte ductile sans trou débouchant Ø 250 mm en fonte ductile sans trou débouchant Ø 600 mm idem regard de visite
125 KN
400 KN
400 KN
Par dérogation à la Norme NF EN 124, le poids total cumulé cadre + tampon sera au
minimum de 82 kg.
A la demande du Maître d’Oeuvre et sans plus-value, l’Entreprise fournira au besoin
des tampons de type articulé pour regards de visite et boîte de branchement.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 11
3. CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES
3.1. Généralités
Le Maître d'Oeuvre accrédité par le Maître de l'Ouvrage est ARTELIA – Agence de
TOURS – 3 cour du 56, avenue Marcel Dassault - BP 20516 - 37205 TOURS CEDEX 3 - à
qui est confié un contrat d'ingénierie suivant les dispositions de la Loi MOP (85-704)
du 12 Juillet 1985 modifié par la Loi (88-1090) du 1er Décembre 1988 et
conformément aux Décret 93-1268 du 29 Novembre 1993 et Arrêté du
21 Décembre 1993.
Ce contrat n'inclut pas les études d'exécution et les spécifications de chantier qui
relèvent de la responsabilité de l'Entreprise : toutes les reconnaissances préalables
aux travaux (profondeur, cote de branchement, croisements avec les autres
réseaux, etc...) sont à faire par l'Entreprise, laquelle, en cas de modifications
indispensables (des tracés et profils des collecteurs ou des spécifications concernant
les matériaux) devra produire les plans et justifications nécessaires à l'approbation
préalable du Maître d'œuvre dix jours calendaires au moins avant l’expiration de la
période de préparation. De même, il appartient à l'Entreprise de fournir tous les plans
d'exécution de Génie Civil.
Ces plans d’exécution devront faire l’objet du VISA du Maître d’Ouvrage et du
Maître d’œuvre pendant la période de préparation, et ce, avant tout démarrage
de travaux.
3.2. Raccordement du réseau à écoulement forcé au réseau existant
Les collecteurs projetés se raccorderont aux réseaux existants suivant les niveaux
portés aux profils en long. Les directives générales ci-dessus sont, par ailleurs,
applicables sauf dans le cas de raccordements spéciaux qui s'effectueront
conformément aux dessins particuliers du projet.
La chute accompagnée de l’arrivée du refoulement dans le réseau gravitaire
existant devra faire l’objet d’un soin particulier afin de diriger les effluents vers le fil
d’eau de la canalisation gravitaire sans aspersion de la cunette du regard. Le plan
joint à la consultation décrit le principe à mettre en place.
3.3. Justification de la tenue mécanique des ouvrages
L'Entrepreneur devra justifier dans tous les cas la tenue mécanique des tuyaux
conformément aux indications figurant au fascicule 70 en fonction de la nature du
sous-sol, de la nature des matériaux et des conditions de mise en oeuvre.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 12
4. PRESTATIONS PREALABLES
4.1. Plan topographique
Les fonds de plan topographiques servant de base aux plans projet et profils en long
fournis sont rattachés au système RGF 93 CC 47 en planimétrie et au canevas de
nivellement IGN 69 (altitudes normales) en altimétrie.
Il appartient à l’Entreprise de vérifier les côtes du projet et ce sous son entière
responsabilité.
4.2. Etude géotechnique
L'étude géotechnique est jointe en annexe. L'Entrepreneur devra s'y reporter pour
justifier la tenue mécanique des ouvrages et les conditions de mise en oeuvre.
Les renseignements concernant l’état des lieux en surface comme en sous-sol
donnés au présent C.C.T.P. et dans les documents du projet ne constituent que les
éléments d’information qu’il appartient à l’Entreprise de compléter sous sa
responsabilité.
Avant le début des travaux l'Entrepreneur devra procéder à quelques sondages
pour définir les propriétés géotechniques des sols et les conditions hydrauliques
pouvant influencer l'exécution des travaux à ciel ouvert.
Dans un délai de 5 jours calendaires après l'exécution des sondages, l'Entrepreneur
devra confirmer au Maître d'Oeuvre les dispositions à prévoir sur le mode d'appui au
sol des canalisations et sur la méthode d'exécution les mieux adaptés à
l'environnement géotechnique.
De même, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, l'Entrepreneur devra
prévenir dans les 48 heures le Maître d'Oeuvre des natures de sols différentes
rencontrées et susceptibles d'engendrer une modification des conditions de pose. En
l'absence d'information du Maître d'Oeuvre les modifications des conditions de pose
ne donneront lieu à aucune plus-value.
4.3. Conditions d’accessibilité au chantier
4.3.1. Travaux en domaine public
L'Entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maître d'Ouvrage.
Il devra soumettre au Maître d'Oeuvre un programme détaillé d'exécution des
travaux et un projet d'installation de ses chantiers dans un délai de 15 jours
calendaires à dater de l'Ordre de Service qui prescrira de commencer les travaux et
cela compte tenu des délais d’exécution définis dans le marché comportant l’acte
d’engagement.
Avant l'ouverture du chantier sur le domaine public, l'Entrepreneur devra en donner
avis un mois au moins à l'avance au représentant local du Service Gestionnaire de la
Voirie et aux différents Services Publics ou Sociétés Concessionnaires intéressés par la
réalisation des travaux.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 13
A titre indicatif les adresses des principaux services sont indiquées ci-après :
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 14
4.3.2. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
Préalablement, et en cours d’exécution des travaux, le Titulaire devra prendre les
mesures définies au Décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 relatif à l’exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.
En application de ces dispositions, le Titulaire doit :
prendre en compte l’ensemble des éléments fournis par le Maitre d’Ouvrage
concernant les réponses aux DT et les éventuelles investigations complémentaires,
consulter, avant l’exécution des travaux, le téléservice du guichet unique en
indiquant l’emprise des travaux envisagés par chacune des communes
concernées, préalablement à tout travaux et faire une DICT auprès de chaque
exploitant indiqué par le guichet unique, en utilisant le formulaire réglementaire
conjoint DT-DICT, dont le volet DT est déjà rempli par le Maitre d’Ouvrage,
prendre en compte les clauses techniques et financières particulières fixées, le cas
échéant, dans le marché ou lorsqu’il n’est pas réalisé d’investigations
complémentaires,
prendre en compte l’ensemble des réponses faites par les exploitants aux DICT
pour la préparation du chantier. Le Titulaire ne doit pas commencer les travaux
avant de s’être fait communiquer les récépissés de DICT de tous les exploitants de
réseaux sensibles,
maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans l’ensemble de l’emprise
où il intervient,
s’assurer que ses employés chargés d’encadrer ou d’exécuter les travaux
disposent des compétences nécessaires et des autorisations d’intervention à
proximité des réseaux lorsque celles-ci sont obligatoires,
prendre connaissance des recommandations générales du guide technique
relatif à l’encadrement des techniques de travaux et des recommandations
spécifiques indiquées dans les récépissés de DICT et appliquer strictement les
prescriptions fixées par ce guide,
informer ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux de la
localisation des réseaux et de leurs organes de sécurité, des mesures de
prévention et de protection qui doivent être mise en œuvre lors des travaux,
surseoir aux travaux en cas de découverte fortuite de réseaux souterrains non
identifiés au préalable ou de constat d’une position des réseaux non conforme à
celle indiquée dans les réponses aux DT ou aux DICT,
signaler à l’exploitant et au Maitre d’Ouvrage, dans les plus brefs délais, tout
endommagement même superficiel d’un réseau, tout déplacement supérieur à
10 cm d’un réseau flexible, ou toute autre anomalie en établissant un constat
contradictoire,
conserver sur le chantier les récépissés de DICT.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 15
4.3.3. Absence de réponse d’un exploitant à une DICT
A défaut de réponse d’un exploitant à une DICT dans le délai fixé à l’article R554-22
du Code de l’Environnement, le Titulaire doit renouveler sa déclaration par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de réponse de l’exploitant, le Titulaire doit surseoir à l’engagement des
travaux jusqu’à l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des
ouvrages sensibles en service.
Aucune pénalité de retard ne pourra être appliquée au Titulaire en cas de retard
dans l’exécution des travaux du fait de l’absence de réponse d’un exploitant après
la relance dûment faite par le Titulaire.
Le Titulaire a droit à une indemnisation pour le préjudice subi du fait du retard dans
l’engagement des travaux.
4.3.4. Découverte ou modification d’ouvrages
En cas de retard dans le démarrage des travaux suite à des modifications,
extensions ou création de réseaux intervenues après la signature du marché ou en
cas d’arrêt des travaux du fait de la découverte d’un réseau susceptible d’être
sensible pour la sécurité qui n’avait pas été identifié au préalable ou situé à un
endroit différent de celui indiqué par les plans et susceptible d’entrainer un danger
lors des travaux, le Titulaire ne pourra pas se voir appliquer de pénalités.
Le Titulaire a droit à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’arrêt des
travaux ou du retard au démarrage des travaux.
4.3.5. Constat des lieux
Avant le début des travaux, l'Entrepreneur fera établir à ses frais un constat des lieux
par huissier de justice et au besoin un état des limites séparatives des propriétés en
faisant appel à un Homme de l'Art.
4.3.6. Signalisation
L'Entrepreneur prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police étant
entendu que les dépenses afférentes à l'installation des barrages, clôtures
d'efficacité suffisante, signaux à établir ou à éclairer rentrent dans les faux frais de
l'Entreprise et sont comprises implicitement dans les prix. Les chantiers situés sous la
voie publique devront être éclairés pendant la durée des travaux. La signalisation
sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de l'exécution des
travaux.
L'Entrepreneur devra permettre le passage de la circulation générale ou locale
(avec garde-corps suffisants sur les ponts pour accès), l'exécution des services
publics (ramassage des ordures, nettoyage des rues, etc...).
4.3.7. Protection des chantiers
L'Entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses chantiers et de l'efficacité du
type de clôture.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 16
L'Entrepreneur sera responsable, jusqu'à l'expiration du délai de garantie du maintien
en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature,
publiques ou privées, affectés par ses propres travaux.
Il devra, de ce fait, procéder, à ses frais, à tous travaux de réparation, de réfection
ou de nettoyage nécessaires.
L'Entrepreneur ne saurait se prévaloir, à l'encontre des responsabilités résultant du
présent article, des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du
présent dossier, lesquels sont réputés n'être fournis qu'à titre indicatif.
4.4. Organisation des chantiers
4.4.1. Généralités
L'Entrepreneur n'occupe les terrains qu'après s'être assuré que le Maître de l'Ouvrage
a bien obtenu les autorisations de passage et de voirie et s'est enquis des servitudes
correspondantes.
4.4.2. Reconnaissance du chantier - piquetages
Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
sont effectués avant le commencement des travaux par l'Entrepreneur, sous sa
responsabilité et à ses frais, contradictoirement avec le Maître d'Oeuvre.
Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements
fournis par les Services Publics ou les Concessionnaires des réseaux sont indiqués sur
les plans et profils en long du marché.
Ces renseignements donnés à titre purement indicatif n'engagent pas la collectivité.
L'Entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en cas de différence avec
la position réelle de ces réseaux. Il pourra en résulter des modifications dans le profil
en long des fonds de fouille conformément aux directives notifiées par le Maître
d'Oeuvre.
Des piquets dont les cotes seront rattachées à la cote du repère provisoire indiqué
au projet seront posés à proximité des regards par les soins de l'Entrepreneur.
L'emplacement et la cote des piquets, les emplacements et les cotes des
canalisations et ouvrages souterrains existants seront reportés sur un plan remis au
Maître d'Oeuvre en deux exemplaires. Si ce plan n'a pas fait l'objet d'observation de
la part du Maître d'Oeuvre dans le délai de 15 jours, il est réputé accepté.
L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de
leurs conséquences.
4.4.3. Période de préparation
Voir article 7.1. du C.C.A.P.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes par les soins du
Titulaire :
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 17
établissement et présentation au visa du Maître d’Œuvre (si cette mission est
confiée au MOE), dix jours au moins avant l’expiration de la période de
préparation, du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires éventuels, prévu à
l’article 28.2. du CCAG-TX.
Ce programme d’exécution fera ressortir, dans le calendrier d’exécution, les
délais d’établissement et les dates de remise, s’il y a lieu, du dossier de
demande de permis de construire, et des documents de projet et d’exécution
laissés à la charge de l’Entreprise ;
établissement (si le Maître d’Œuvre n’en est pas chargé lui-même – voir article
1.6. du C.C.A.P.) et remise au Maître d’Œuvre des plans d’exécution, notes de
calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues à l’article 29 du CCAG-TX et à l’article 8.3. ci-après du
C.C.A.P. ;
le cas échéant, établissement et remise à l’examen du Maître d’Œuvre du Plan
d’Assurance Qualité exigé par l’article 8.11. du présent C.C.A.P. ;
établissement du (des) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS), après inspection commune organisée par le Coordonnateur SPS.
Cette obligation est applicable à chaque opérateur (co-traitant ou sous-
traitant).
Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent être remis
au Coordinateur SPS dans un délai de 30 (TRENTE) jours à compter du début de
la période de préparation, au moins pour les lots intervenant dès le démarrage
des travaux. Pour les autres lots, les PPSPS doivent être remis au Coordonnateur
SPS 15 (QUINZE) jours avant les dates respectives prévisionnelles d’interventions,
telles qu’elles sont définies dans le calendrier d’exécution.
Le Maître d’Œuvre après avoir :
1. visé les documents remis par les Entreprises pendant la période de
préparation,
2. été informé par le Coordonnateur SPS de l’intégration des PPSPS des
Entreprises dans le Plan Général de Coordination (PGC SPS),
3. s’il y a lieu, vérifié que les obligations édictées à l’article R 4533-1 du Code
du Travail sont remplies (VRD de chantiers de bâtiment supérieurs à 760
000 €),
avise par écrit le Maître d’Ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il
notifie au Titulaire du marché copie de ce document qui vaut autorisation de
commencer les travaux.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 18
4.5. Conditions d'acceptation des produits sur chantier
4.5.1. Produits fournis par le Maître de l'Ouvrage
Il n'y a pas de matériaux ni de produits fournis par le Maître de l'Ouvrage.
4.5.2. Produits fournis par l'entrepreneur
4.5.2.1. Vérifications générales
Tous les matériaux prévus d’être employés devront faire l’objet d’une demande
d’agrément auprès du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre.
Tous les matériaux et produits seront vérifiés et reçus avant leur emploi. La vérification
portera sur les quantités, l'aspect et le contrôle de l'intégrité, le marquage ou à
défaut la conformité aux spécifications.
Ces vérifications sont exécutées par l'Entrepreneur en présence du Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur aura à supporter tous les frais relatifs à la vérification et à la réception
des matériaux et produits, notamment aussi les frais des analyses que le Maître
d'Oeuvre pourrait ordonner.
4.5.2.2. Cas des produits refusés
L'Entrepreneur sera tenu de faire enlever à ses frais et sur le champ les produits qui
seront rebutés et d'en approvisionner d'autres. S'il ne se conforme pas à cette
prescription, le Maître d'Oeuvre pourra, aux frais de l'Entrepreneur, faire transporter
d'office aux décharges publiques, le sable, les ciments, pierres et cailloux, etc.,
rebutés et marquer à la peinture les tuyaux, etc. qui, ayant été rebutés, seront
maintenus sur le chantier.
4.6. Conditions de manutention et de stockage des produits
4.6.1. Généralités
Les produits doivent être manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles
de les détériorer. En particulier, leur manutention sera effectuée avec des outils
adaptés conformément aux indications du fabricant.
4.6.2. Stockage provisoire des tuyaux sur chantier
Les produits devront être déposés sans brutalité sur le sol et ne pas rouler sur des
pierres ou sur sol rocheux mais sur chemin de roulement.
Les produits fabriqués en polychlorure de vinyle et en polyéthylène haute densité
devront être protégés du soleil lors du stockage de façon à éviter les déformations.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 19
5. EXECUTION DES TRAVAUX
5.1. Généralités
L'Entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du Maître d'Oeuvre tout
élément qui, en cours de travaux, lui apparaîtrait susceptible de compromettre la
tenue des ouvrages.
Si, au cours des travaux, l'Entrepreneur décèle une impossibilité d'exécution, il la
signale immédiatement par écrit au Maître d'Oeuvre, et, au cas où ce dernier le lui
demande, soumet à son agrément les pièces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressé.
5.2. Elimination des venues d'eaux
5.2.1. Ecoulement des eaux
L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de
manière que l'écoulement des eaux dans les caniveaux et les ouvrages soit
maintenu en permanence et cela quelle que soit l'importance des venues d'eau.
5.2.2. Drainage et consolidation du fond de fouille
Si l'assainissement du fond de fouille nécessite un drainage particulier, le Maître
d'Oeuvre devra, par ordre de service, en fixer les conditions. Ce drainage ne
donnera lieu à aucune plus-value.
5.2.3. Epuisements - Evacuation des eaux captées
L'Entrepreneur doit assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, l'épuisement et
l'évacuation des eaux de toute nature pour que ses travaux soient réalisés à sec et
cela quel que soit le débit de ces eaux.
5.3. Exécution des fouilles
5.3.1. Généralités
L'Entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la
sécurité du personnel, conformément aux règlements en vigueur, si nécessaire, en
talutant, en étayant, blindant ou confortant la fouille par tous moyens adaptés à la
nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, jointif, doublement jointif, palplanches et
blindages mécaniques...).
5.3.2. Travaux en zone rurale ou peu encombrée
5.3.2.1. Décapage et remise en place de la terre végétale
L'Entrepreneur devra, sans plus-value, sur toute la surface où cela lui sera demandé,
prévoir une mise à part des terres végétales (épaisseur minima 0,30 m) pour
reconstitution, dans les meilleures conditions, des parcelles empruntées.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 20
5.3.2.2. Découpage du gazon en mottes et remise en place
Lorsqu'il y aura lieu, le gazon sera découpé non seulement dans l'emprise de la
tranchée, mais également dans celle des chemins de service. Les mottes seront
rangées en tas réguliers pour être remises en place en fin de chantier.
5.3.2.3. Abattages et essouchages
Après débroussaillement sur toute la surface à utiliser par l'Entrepreneur, dans la limite
du terrain mis à sa disposition, il sera procédé à l'abattage des arbres et à
l’essouchage nécessaires avec transport aux lieux fixés par le Maître d'Ouvrage de
tous les bois susceptibles de constituer des bois d'Oeuvre ou de chauffage et le
brûlage, sur place, des autres.
Les arbres à abattre et à essoucher seront définis sur place avec le Maître d’Oeuvre
et marqués à la peinture. Tout arbre abattu sans autorisation du Maître d’Oeuvre
fera l’objet d’une pénalité de 200 Euros HT/unité.
5.3.2.4. Dispositions complémentaires
L'Entrepreneur devra également, si cela lui est demandé, établir des clôtures
provisoires le long des prairies empruntées. Le type de ces clôtures provisoires est
laissé à l'initiative de l'Entrepreneur, mais il devra recevoir l'agrément du Maître
d'Oeuvre. Ces clôtures provisoires seront établies de telle sorte qu'elles immobilisent
pour un temps minimum les parcelles empruntées et qu'elles réservent, si besoin est,
une possibilité d'accès aux animaux vers les abreuvoirs. En cas d'accidents causés à
ces clôtures provisoires par les engins durant les travaux, l'Entrepreneur devra les
réparer, à ses frais, immédiatement.
Toutes les sujétions quelles qu'elles soient et tous les frais liés aux travaux décrits aux
présents articles sont implicitement compris dans les prix. Aucune plus-value ne sera
consentie à ce sujet même en ce qui concerne les clôtures provisoires. Seuls les
abattages et essouchages seront payés.
5.3.3. Travaux en milieu urbain ou encombré
5.3.3.1. Démontage des chaussées et trottoirs
Lorsque l'Entrepreneur ouvrira une tranchée, il devra démonter le revêtement de la
chaussée ou du trottoir, ainsi que la fondation, sans ébranler les parties voisines. Les
matériaux provenant de ces opérations seront triés et ceux conservés seront mis
soigneusement de côté pour être remployés. L'entrepreneur sera responsable de leur
conservation. Les pavés et bordures de trottoir seront démontés avec soin de façon
à ne pas les épaufrer.
5.3.3.2. Démontage de chaussée en béton et de fondation de chaussée ou de trottoir en béton
Les éléments de béton provenant de ces opérations seront évacués aux décharges
dès leur extraction.
NOTA
1) Les revêtements des chaussées et trottoirs en enrobé ou en béton seront au préalable découpés à la scie ou au marteau piqueur sur toute leur épaisseur.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 21
2) Les largeurs prises en compte pour le démontage et le rétablissement sont définis ci-après et au bordereau des prix :
5.3.4. Exécution des tranchées (selon fascicule 70)
Les tranchées seront établies à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de
l'épaisseur prévue pour la fondation, le radier des ouvrages d'écoulement se trouve
aux cotes de niveau fixées par les profils en long ou les ordres du Maître d'Oeuvre.
La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages, est au moins égale au diamètre
extérieur du tuyau avec des surlargeurs de 0,30 m à 0.70 m (selon profondeur) de
part et d'autre pour les diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 600 et de 0,40 m
au-delà de cette valeur (application du fascicule n° 70).
Le fond de la tranchée sera soigneusement nivelé, sans saillie ni flache ; en
particulier, il sera purgé de pierres afin d'assurer un aplomb parfait des ouvrages
d'écoulement, les alignements de la tranchée devant être respectés avec le plus
grand soin.
L'Entrepreneur fera son affaire de l'obtention des accords nécessaires de la part des
tiers intéressés et de toutes indemnités correspondantes, de la création éventuelle
de chemins d'accès aux lieux de décharges, de l'entretien de ceux existants, etc...
L'Entrepreneur fera également son affaire de toutes les sujétions et de tous les frais
entraînés par une modification intervenant dans la situation des lieux de décharge.
Aucune réclamation ne sera admise à ce sujet.
L'Entrepreneur devra se conformer aux mesures de sécurité figurant dans les
documents officiels en vigueur au moment des travaux.
L'Entrepreneur sera seul responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir,
de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les
monuments, ouvrages d'Art, ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations
de toutes sortes, des détériorations survenant aux revêtements du sol et des
accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit le motif.
Il réglera les dommages correspondants sans l'intervention de la Collectivité.
L'exécution des tranchées sera réalisée quelle que soit la nature du terrain rencontré,
même le rocher. Les prix consentis par l'Entrepreneur doivent inclure toutes les
sujétions d'exécution y compris l'emploi éventuel d'un BRH ou d'explosifs.
Les canalisations abandonnées de diamètre < 500 mm et présentes dans la fouille
seront évacuées aux décharges sans aucune plus-value (non considérées comme
rocher), sauf s’il s’agit de canalisations en amiante-ciment qui doivent faire l’objet
d’un plan de retrait spécifique.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 22
5.3.5. Conditions particulières d’exécution
5.3.5.1. Limitation d'emploi d'engins mécaniques
Il pourra être exigé par le Maître d'Oeuvre, sans plus-value, l'emploi de brise-béton à
commande hydraulique ou commandé par un groupe moto-compresseur dont le
niveau sonore sera limité conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 Avril 1972
du Ministère de l'Environnement et des textes réglementaires postérieurs.
5.4. Amiante ciment
Les conduites existantes en amiante ciment seront systématiquement enlevées,
conformément au code de l’environnement (L 541-2), et le pétitionnaire devra
fournir le bordereau d’élimination à la délégation de l’aménagement.
Pour celles qui ne sont pas en amiante ciment, attestées par une déclaration sur
l’honneur du pétitionnaire, elles seront soit déposées, soit maintenues sur place mais
impérativement comblées si le diamètre est égal ou supérieur à 150 mm.
5.5. Pose des tuyaux et autres éléments
5.5.1. Manutention des tuyaux
La manutention des tuyaux et autres éléments préfabriqués se fera avec les plus
grandes précautions ; on évitera les chocs et les chutes. On les déposera sans
brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. On évitera de les rouler sur des
pierres ou un sol raboteux sans qu'on ait, au préalable, constitué des chemins de
roulement à l'aide de madriers. La descente dans les fouilles s'effectuera avec toutes
précautions utiles.
Tout tuyau qu'une fausse manoeuvre aurait laissé tomber, de quelque hauteur que
ce fût, sera immédiatement sondé au marteau dans toutes ses parties et il sera
rebuté si cette épreuve ne donne pas un résultat absolument probant.
5.5.2. Préparation
5.5.2.1. Examen des éléments de canalisation avant la pose
Au moment de leur mise en place, tous les tuyaux seront examinés à l'intérieur et
soigneusement débarrassés de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été
introduits. L'Entrepreneur aura l'entière responsabilité de cette vérification.
5.5.2.2. Coupe des tuyaux
Selon les exigences de la pose, l'Entrepreneur aura la faculté de procéder à des
coupes de tuyaux mais il prendra toutes dispositions pour que l'opération soit de
nécessité absolue et aussi peu fréquente que possible. Il veillera notamment, dans la
partie utilisée, à ce que la tranche du bout uni, après la coupe, soit aussi plane que
possible et permette l'exécution d'un joint étanche.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 23
5.5.3. Pose des canalisations en tranchée
5.5.3.1. Réalisation du lit de pose
Le fond des tranchées sera arasé à 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue
pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, sous
réserve des stipulations de l'article 5.2., le lit de pose est constitué de matériau
contenant moins de 5 % de particules inférieure à 0,1 mm et ne contenant pas
d'élément de diamètre supérieur à 30 mm. En terrain aquifère, le lit de pose est
constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 et 30 mm.
En cas de risque d’entraînement de fines issues du sol environnant, le lit de pose sera,
sans plus-value, enveloppé d'un film géotextile.
Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée et
compactée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil
des assemblages les rend nécessaires des niches sont aménagées dans le lit de
pose.
Après exécution du lit de pose, l'Entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la
pente fixée au projet et en informe le Maître d'Oeuvre pour qu'il la vérifie lui-même,
s'il le juge utile.
Il est précisé que la pose des canalisations devra suivre le profil en long définit par
les plans d’exécution et avoir une pente ascensionnelle pour permettre l’évacuation
de l’air dans les canalisations de refoulement. Cette pose devra être constatée par
un géomètre indépendant de l’entreprise en tranchée ouverte.
Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur
un lit de pose pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles.
Dans le cas de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec les
caractéristiques des tuyaux.
5.5.3.2. Mise en place des canalisations en tranchées
Les éléments sont posés à partir de l'aval et l'emboîture des tuyaux est dirigée vers
l'amont.
Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe
de l'élément précédemment posé, emboîté, réaligné et calé.
L'emboîtement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant l'axe de
l'élément précédemment posé et de l'élément en cours d'assemblage, en s'assurant
que les abouts restent propres.
L'emboîtement par poussée d'un godet de pelle lorsqu'elle agit par saccades
brutales est interdit, sans protection de l'extrémité de l'élément.
Les raccords des canalisations en polyéthylène seront thermosoudables. Chaque
manchon sera repéré en X, Y et Z en tranchée ouverte et reporté sur les plans de
récolement.
Après assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu
dans les tolérances indiquées par le fabricant.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 24
Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, à l'aide de cales. Le
calage au moyen de matériaux durs est interdit.
A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose
sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.
5.5.4. Butées – Ancrages pour canalisations en charge
Article 54 (Référence au CCTG – Fascicule 71)
Par dérogation à l’article 67 du Fascicule 71, il est précisé que :
la confection de butées est dans les prix de fourniture et pose de canalisations,
l’Entrepreneur s’assurera dans quelle mesure il est possible de faire intervenir la
résistance du terrain dans le calcul des massifs de butée ou d’ancrage.
Il en étudiera les dimensions, et au besoin des plans, et en remettra les calculs au
Maître d’Oeuvre en temps utile pour vérification et accord, ce qui ne dégage en
rien la responsabilité de l’Entrepreneur.
5.5.5. Dépose et évacuation des canalisations
La dépose des conduites anciennes s’effectue sans récupération des conduites et
des matériaux. Les conduites déposées seront à évacuer aux décharges par
l’entreprise.
Les canalisations en amiante ciment rencontrées lors des travaux et qui doivent être
évacuées devront faire l’objet d’un plan de retrait spécifique conformément aux
règlements sanitaires en vigueur (en particulier avec une protection par fibre
plastique).
Si un Coordonnateur Sécurité a été désigné pour l’opération, l’Entrepreneur devra se
soumettre à ses exigences concernant le plan de retrait.
5.6. Exécution des travaux spéciaux
5.6.1. Travaux par fonçage
Sans objet.
5.6.2. Travaux par forage direct ou par forage d'une gaine
Sans objet.
5.6.3. Travaux par forage dirige
Sans objet
5.6.3.1. Documents à fournir par l’Entreprise
5.6.4. Pose de canalisations en élévation
Sans objet
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 25
5.6.5. Calorifugeage des canalisations en charge
Article 57 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générale - Fascicule 71)
Sans objet.
5.7. Remblaiement
Après pose des tuyaux et autres éléments, le remblaiement sera entrepris suivant les
modalités indiquées ci-après.
On distingue dans le remblaiement :
l'enrobage de la canalisation constitué :
du lit de pose (voir article 5.5.3.1.),
de l'assise,
du remblai de protection latéral,
et du remblai de protection supérieur,
le remblai proprement dit.
5.7.1. Exécution de l'assise et du remblai de protection
L'exécution de l'assise et du remblai de protection est effectuée avec tous matériaux
(sable, gravier, tout venant, ...) agréés par le Maître d'Oeuvre, compatibles avec les
caractéristiques des tuyaux.
Si les déblais extraits des fouilles sont réutilisables, ils sont purgés de tous éléments
susceptibles de porter atteinte aux canalisations et à leur aptitude au compactage.
5.7.1.1. Exécution de l'assise
Au-dessus du lit de pose et jusqu'à la hauteur de l'axe de la canalisation, le matériau
de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de façon à
éviter tout mouvement de celle-ci et à lui constituer l'assise prévue.
Afin d'assurer à la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il
convient de réaliser l'assise après relevage partiel des blindages, s'ils existent.
Si l'assise peut être amenée à une décompression, l'Entrepreneur apprécie
l'importance de cette décompression et en tient compte en fonction de la
résistance des tuyaux pour adapter éventuellement le choix des matériaux
constitutifs de l'assise.
5.7.1.2. Exécution du remblai de protection
Au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches
successives, symétriquement puis uniformément, jusqu'à une hauteur d'au
moins 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de l'assemblage (manchon,
collerette, ...), de façon à parfaire l'enrobage.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 26
5.7.1.3. Cas particulier des canalisations de petits diamètres
Pour les canalisations de petits diamètres, l'assise et le remblai de protection pourront
être réalisés en une seule fois.
5.7.2. Exécution du remblai proprement dit
5.7.2.1. Reconstitution des sols en terrain de culture
En terrain libre ou de culture, le remblai est poursuivi à l'aide d'engins mécaniques
avec la terre des déblais. Cette terre est répandue par couches successives et
régulières, et elle est légèrement damée.
Les blocs de roche, gravois, débris végétaux ou animaux sont triés et exclus des
terres ou matériaux destinés au remblaiement. La reconstitution des espaces verts ou
prairies est réalisée avec la terre végétale, préalablement, mise en cordon lors des
déblais ou par mise en place des mottes de gazon (voir article 5.3.2.).
5.7.2.2. Remblai sous voirie
Lorsque la canalisation est placée sous voirie ou à l'emplacement d'une future voirie,
le remblai est poursuivi en grave ou en tout venant 0/31,5 d’apport à l'aide d'engins
mécaniques, par couches successives, régulières et compactées.
L'épaisseur des couches et les modalités de compactage sont à définir par
l'Entrepreneur qui doit obtenir, après emploi convenable d'engins, un compactage
au niveau de la fondation des chaussées, égal à 95 % du Maximum Proctor Modifié.
Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de soumettre, pour vérification à un laboratoire
qualifié, des échantillons des remblais compactés.
Tous les frais entraînés par ces vérifications sont à la charge de l'Entrepreneur.
Les dispositifs de blindage sont enlevés au fur et à mesure de la progression du
remblai et du compactage.
A tout moment, l'écoulement des eaux de ruissellement est assuré ; les saignées sont
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toute boue.
5.7.3. Cas particuliers des remblais hydrauliques
Lorsque le remblaiement est exécuté hydrauliquement, il est réalisé en une seule fois,
et en aucun cas au-dessus d'un remblai compacté mécaniquement.
5.7.4. Qualité de mise en oeuvre
Un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maître d'Oeuvre et
l'Entrepreneur avec les matériels dont dispose l'Entreprise. Au cours de cet essai,
l'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins sont déterminés pour
assurer le degré de compacité recherché.
L'épaisseur des couches et la cadence de mise en oeuvre sont celles retenues au
cours des essais.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 27
5.7.5. Réfections provisoires et définitives des chaussées, trottoirs et accotement
A. Tous les rétablissements se feront conformément aux prescriptions ci-après, ainsi
qu'aux indications, en cours de travaux, du Maître d'Oeuvre et du Service
compétent ayant la charge normale des revêtements (pour le domaine public
routier, national et départemental se reporter, en outre, au dernier Arrêté
Préfectoral).
Les prix consentis par l'Entrepreneur tiennent implicitement compte de ces
sujétions et des conséquences qui peuvent en résulter. La Collectivité se réserve
le droit, en cas de non-observation des prescriptions ci-dessus, de faire effectuer
les revêtements aux frais de l'Entrepreneur du présent lot par une tierce
entreprise choisie par elle.
Les prix consentis par l'Entrepreneur incluent la fourniture de tous les matériaux
neufs nécessaires. Ces matériaux neufs ne pourront être mis en oeuvre qu'après
accord du Maître d'Oeuvre sur leur qualité. L'Entrepreneur remplacera, en outre,
à ses frais par des pavés ou bordures neufs de même qualité et échantillon ceux
et celles qu'il aurait fendus, épaufrés ou perdus dans les opérations de
démontage ou rétablissement des revêtements et bordures.
B. L'Entrepreneur assurera l'entretien de tous les rétablissements (même ceux
restant provisoires) en cours de travaux et jusqu'à la fin du délai de garantie. Les
prix du bordereau tiennent implicitement compte des opérations de reprise
nécessaires suivant indications du Maître d'Oeuvre.
C. Le rétablissement provisoire de revêtement des chaussées, caniveaux et trottoirs
se fera sans flache sur l'ancien profil ; les saillies ne seront admises que si elles sont
inférieures à 3 cm et arrondies pour être non dangereuses. Le rétablissement
définitif se fera sans flache, ni saillie sur l'ancien profil.
D. Les rétablissements de chaussées, accotements et trottoirs seront exécutés
conformément aux prescriptions imposées par les autorités compétentes et
suivant le tableau ci-après avec application suivante aux voies du projet :
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 28
TYPE DE CHAUSSEE FONDATION ET RETABLISSEMENT PROVISOIRE RETABLISSEMENT DEFINITIF
CHAUSSEE ROUTE
DEPARTEMENTALE
1er cas :
Une couche de GNTb = G.R.H. 0/31,5 de 0,20 m et une
couche de GB = grave bitume 0/14 de 0,15 m
2ème cas :
2 couches de GB = grave bitume 0/14 de 0,15 m
chacune
3ème cas :
1 couche de béton de Tranchée
Béton bitumineux 0/6 ou 0/10
épaisseur 0,06 m
Béton bitumineux 0/6 ou 0/10
épaisseur 0,06 m
Béton bitumineux 0/6 ou 0/10
épaisseur 2 couches x 0,05 m
CHAUSSEE ROUTE
COMMUNALE
1er cas et 2ème cas :
2 couches de GNTb = GRH 0/31,5 de 0,20 m + émulsion
et gravillonnage
E.S. = enduit bicouche (1er cas)
ou
Béton bitumineux (2ème cas)
0/6 ou 0/10 épaisseur 0,05 m
ACCOTEMENTS OU TROTTOIR
EN BORDURE DE ROUTE
DEPARTEMENTALE
1er cas :
1 couche de GNTb 0,25 m
2ème cas :
1 couche de GNTb 0,25 m
3ème cas :
2 couches de GNTb 0,25 m
Béton bitumineux épaisseur 0,03
m
Identique à l'existant
Sablage
ACCOTEMENTS OU TROTTOIR
EN BORDURE DE ROUTE
COMMUNALE
1er cas :
1 couche de GNTb 0,25 m
2ème cas :
1 couche de GNTb 0,25 m
Enduit bicouche
Sablage
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 29
Provisoire
RECONSTITUTION DE L’ASSISE ET DE LA COUCHE DE ROULEMENT
CHAUSSEE
Type Voie Communale Type Route Départementale
1er Cas 2ème Cas 1er Cas 2ème Cas 3ème Cas
ES BB 6 cm BB 6 cm BB 6 cm BB 2 x 6 cm
Emulsion +
gravillonnage
Emulsion +
gravillonnage
GB 0,15 m
GB 0,15 m
Béton de
tranchée 0,30
m GNTb 0,20 m GNTb 0,20 m
GNTb 0,20 m GNTb 0,20 m GNTb 0,20 m GB 0,15 m
GNTb = GRH 0/31,5 ES = enduit bicouche
BB = béton bitumineux 0/6 ou 0/10 GB = grave bitume 0/14
ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS
Type Voie Communale Type Route Départementale
1er Cas 2ème Cas 1er Cas 2ème Cas 3ème Cas
ES Sablage Identique à
l’existant
Sablage
GNTb 0,25 m
GNTb 0,25 m BB 3 cm
GNTb 0,25 m GNTb 0,25 m
GNTb 0,25 m GNTb 0,25 m
NOTA IMPORTANT
Dans le cas de marché sur bordereau de prix, pour la définition de ses prix,
l'Entrepreneur tiendra compte des exigences relatives à la mesure de surfaces des
revêtements démontés et rétablis figurant à l'article 7.3.
5.7.6. Remise en état du sol et des clôtures
Avant l'achèvement des travaux, il sera procédé à la remise en état du sol et les
clôtures déposées seront reconstituées dans un état au moins équivalent à leur état
initial.
Définitif
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 30
6. CONDITIONS DE RECEPTION
6.1. Généralités
En application de l'arrêté du 22 Juin 2007, les ouvrages de collecte et de transfert
font l'objet avant mise en service d'une procédure de réception prononcée par le
Maître de l'Ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la réalisation d'essais et d'épreuves à
un opérateur accrédité indépendant de l'Entreprise chargée des travaux.
Les frais inhérents à cette opération sont à la charge du Maître de l’Ouvrage si les
résultats sont positifs. Les travaux de reprises seront à la charge de l’Entreprise. De
même que les nouveaux essais réalisés après reprises des travaux. Ces nouveaux
essais étant réalisés par l’opérateur accrédité.
Cette réception comprend notamment :
le contrôle de l'étanchéité,
la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement,
l'état des raccordements,
la qualité des matériaux,
le dossier de récolement.
6.2. Prestations préalables à la réception
L'Entrepreneur est tenu d'établir en liaison avec le Maître d'Oeuvre et l'opérateur
chargé du contrôle de la qualité d'exécution un planning prévisionnel des essais et
épreuves préalables à la réception. Il est également tenu d'assister ou de se faire
représenter lors de chaque essai.
Sont précisées ci-après pour chaque nature d'essai ou d'épreuve, les conditions de
réalisation et les prestations préalables dues par l'Entreprise chargée des travaux.
6.2.1. Essais de compactage
Les exigences de compacité du remblai seront fixés par le gestionnaire de la route,
la régularité de la mise en oeuvre des remblais et leur compacité seront vérifiées.
Il sera procédé aux essais lorsque la totalité ou une partie seulement du linéaire des
tranchées sera complètement remblayée, et avant la réfection définitive des
chaussées, trottoirs et accotements.
Les travaux de reprise sont à la charge de l'Entreprise, de même que les nouveaux
essais réalisés après reprise des travaux.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 31
6.2.2. Epreuve d’étanchéité
Les ouvrages à écoulement forcé seront éprouvés, aussitôt après leur pose, à une
pression correspondant à la pression de 1 MPA (10 bars). Les essais se feront à l'eau
et suivant les modalités fixées à l’article 63 du fascicule 71 du CCTG, la fourniture
d’eau étant à la charge de l’Entreprise chargée des travaux de canalisations.
A la suite des épreuves, les travaux de réparation ou de remplacement qui seraient
reconnus nécessaires seront effectués par l'Entrepreneur et à ses frais et il sera
procédé aux frais de l'Entreprise à une deuxième épreuve comme ci-dessus et ainsi
de suite jusqu'à satisfaction complète de l'épreuve ; le Maître d'Oeuvre se réserve la
possibilité d'ordonner d'effectuer à la charge de l'Entreprise des inspections
télévisées par caméra vidéo des parties de réseau ne donnant pas des résultats
d'essais satisfaisants après plusieurs réparations infructueuses.
Tous les frais nécessités par les nouvelles épreuves (matériel, main-d'oeuvre,
fourniture d'eau, etc...) par suite d'exécution imparfaite sont à la charge de
l'Entreprise chargée des travaux de canalisations.
6.2.3. Dossier de récolement
Les plans seront conformes au cahier des charges de BOURGES PLUS.
L'Entrepreneur chargé du marché canalisations devra fournir au Maître d'Oeuvre les
documents en 5 exemplaires de plans papiers et 1 CD rom format DXF ou DWG natif :
Les plans sont établis sur les fonds des plans issus de fichiers Autocad fournis par le
Maître d’œuvre et seront en référenciel RGF93 LAMBERT 93 (X, Y) et IGN 69 (Z).
Sauf dispositions particulières imposées par le Maître d’œuvre, les dossiers de
récolement comprennent, pliés sous format A4 les documents suivants :
1. Plans conformes à l'exécution au 1/200ème
Le plan de situation et date de réalisation,
les longueurs de tronçons avec indication du matériau et nature des
travaux,
le repérage des ouvrages (regards, manchons, coudes, etc...) avec
indication de matériau,
les rapports de relevé hebdomadaires du géomètre indépendant de
l’entreprise de travaux,
le TN et le fond des regards nivelés (cotes Système IGN69) pour chaque
arrivée et départ de canalisation,
le nom du Maître d’Ouvrage, Maître d’Oeuvre et entreprises concernées.
2. Ouvrages spéciaux
L'Entreprise devra fournir les plans, coupes et élévations détaillées et les notes de
calculs de tous les ouvrages enterrés ou non, visitables ou non.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 32
Les relevés devront impérativement être exécutés par un géomètre et seront
rattachés au système RGF 93 CC 47 en planimétrie et au canevas de nivellement
IGN69 (altitudes normales) en altimétrie.
7. CONTENU DES PRIX - MODE D'APPLICATION
7.1. Généralités
L’ensemble des prix du marché est hors TVA et comprend notamment :
les frais d'acquisition, de livraison et de rangement des fournitures à pied d'œuvre,
les frais de main-d’œuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de toutes
natures, primes, frais de déplacement et de transport),
le bénéfice de l'Entrepreneur ainsi que tous droits, impôts, taxes, etc...,
les frais d'outillage et de matériel,
les frais de force motrice,
les frais d'assurances,
les frais d'indemnisation de tous dommages résultant de l'exécution des travaux et
des accidents qui peuvent en être la conséquence,
les frais de piquetage et de nivellement,
les frais de sondage,
les dépenses engagées pour satisfaire aux mesures de police et de sécurité
(éclairage, signalisation), aux sujétions de circulation, aux exigences des services
responsables quant à la traversée ou l'emprunt des voies...
les frais correspondant à l’application des mesures d’hygiènes imposés ou non par
le coordonnateur,
les dépenses liées aux dispositifs de protection complémentaire des canalisations
(extérieurement et intérieurement),
les frais résultant des étaiements et blindages même jointifs des fouilles quelles
qu'en soient l'importance et la nature, poursuivis à une profondeur telle qu'ils
s'opposent à tout soulèvement du fond de fouille,
les frais résultant de l'évacuation ou de l'épuisement des venues d'eau quelles
qu'en soient l'importance et la nature (y compris arrivées d'eau venant des cours
d'eau, ruisseaux, fossés, canalisations, longés ou franchis ou venant des égouts
existants),
les dépenses attachées au travail en terrain privé, et d'une façon générale, toutes
les dépenses relatives aux travaux, fournitures et sujétions nécessaires à l'obtention
des ouvrages entièrement terminés et en parfait état de réception.
Les prix comprennent encore la conservation des bornes, repères, poteaux,
canalisations souterraines, regards, tampons, etc... Ils s'appliquent d'une façon
forfaitaire à l'unité définie quelles que soient les difficultés rencontrées dans la nature,
la situation des ouvrages, les accès des lieux, les sujétions dues à l'encombrement du
sous-sol, etc.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 33
Les prix sont établis en considérant que les intempéries et autres phénomènes
naturels devront être constatés par le Maître d'Oeuvre et recevoir son agrément, la
signature par lui des feuilles d'intempéries en faisant foi.
Les indemnités correspondant à l'acquisition ou l'occupation des terrains et des
servitudes de passage nécessaires aux travaux ainsi que l'indemnisation des
dommages causés à ces terrains sur la bande mise à la disposition de l'Entrepreneur
sont à la charge du Maître de l'Ouvrage, dans la limite des emprises définies au
présent CCTP ou au Bordereau des prix ou dans la Décomposition du prix global et
forfaitaire.
Par contre, les indemnités pour occupation de terrains autres que ceux visés ci-
dessus ainsi que l'indemnisation des dommages causés aux terrains en dehors de la
bande mise à la disposition de l'Entrepreneur restent à la charge de l'Entrepreneur.
Dans le cas de dépose d’éléments de conduite ou d'ouvrages ou parties
d’ouvrages en amiante ciment, l'Entrepreneur devra effectuer son intervention
conformément aux règles de sécurité imposées par les textes en vigueur.
Il fera également son affaire de l’évacuation et la mise en décharge des produits
concernés. Tous les frais correspondants sont à charge de l'Entreprise, compris dans
le prix du marché.
7.2. Dispositions d’ensemble
L’ensemble des prix tient compte de l'obligation de maintenir la circulation ou
l'accès aux immeubles par l'aménagement de passerelles provisoires au-dessus des
fouilles et d'assurer le maintien en service des conduites et canalisations, des
étaiements et blindages même jointifs nécessaires quelle qu'en soit la nature et aussi
importants qu'ils puissent être, des frais relatifs aux venues d'eau quelles qu'en soient
l'importance et la nature - notamment eaux de pluie, fluctuations de la nappe,
variations du plan d'eau des cours d'eau, venues d'eaux transitées par les différents
réseaux d’assainissement et leurs accessoires existants, fuites de conduites, etc...
La longueur de tous les ouvrages d'écoulement sera mesurée en projection
horizontale suivant la ligne des points les plus bas du radier, sur toute la longueur de
celui-ci (en particulier, l'extrémité pour un ouvrage d'écoulement affluent sera
l'intersection de la ligne des points bas du radier par le parement intérieur de
l'ouvrage d'écoulement principal ou par la paroi intérieure verticale de l'ouvrage
annexe dans lequel cet affluent débouche).
NOTA
1) Pour les branchements des riverains (et pour ces branchements seulement) le bordereau des prix prévoit, quant aux prix de base, surprofondeur et rocher, des prix différents suivant que la zone intéressée est agglomérée ou en cours d'aménagement (lotissements, etc...).
2) Dans l'établissement de ses prix relatifs aux ouvrages d'écoulement, l'Entrepreneur doit tenir compte du gain résultant de la mise en fouille commune des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales lorsque cela se produit.
3) L'Entrepreneur doit tenir compte aussi du fait qu'aucune réduction n'est apportée à un prix de base lorsque la profondeur moyenne de radier est inférieure à la profondeur définie au bordereau de prix.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 34
4) En cas de variation de hauteur de rocher dans le profil transversal de la fouille, le Maître d'Oeuvre déterminera sur place, par tronçon de canalisation, la hauteur moyenne de rocher devant permettre l'application de la plus-value.
5) Il ne sera fait application d'aucune plus-value ou moins-value au cas où le niveau des remblais après exécution des ouvrages d'écoulement serait, conformément aux données du projet ou aux indications du Maître d'Oeuvre, différent du niveau du sol existant avant ouverture des fouilles.
7.3. Mode d'application des prix
Démontage des chaussées, accotements, pavage, trottoirs, bordures et chemin
Le démontage des chaussées (et de leurs fondations) et le démontage des
trottoirs seront payés au mètre carré. Ils incluent le découpage à la scie ou au
marteau piqueur des revêtements en enrobé ou en béton.
Le démontage des bordures sera payé au mètre linéaire de bordure.
Le prix de démontage des chaussées, accotement, pavages, trottoirs, bordures et
chemin comprennent en outre, l'enlèvement éventuel des détritus et boues qui se
trouvent sur les chaussées et trottoirs, le nettoyage, la mise en dépôt et
l'emmétrage de tous les matériaux pouvant être réutilisés, le transport aux
décharges de tous les autres matériaux et de tous les détritus.
Rétablissement des chaussées, accotement, pavage, trottoirs, bordures et chemin
Les rétablissements des pavages, accotement, chaussées, trottoirs et chemins
seront payés au mètre carré. Les prix des rétablissements provisoires incluent les
fondations. Les prix des rétablissements définitifs correspondant aux travaux
venant en complément des précédents.
Le rétablissement des bordures sera payé au mètre linéaire de bordure.
NOTA
La surface appliquée à la réfection provisoire et à la réfection définitive d’une chaussée ou d’un trottoir devra être appliquée à la surface de démontage + 0.20 m.
Déblais pour fouille et jet sur berge et déblais repris sur berge et remis en remblai
ou évacué aux décharges
Le prix de base concerne les déblais pour fouille en terrain ordinaire.
Une plus-value sur ce prix est prévue pour tenir compte du rocher rencontré. Elle
s'applique quel que soit le mode d'extraction employé qui devra, en outre, être
soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.
NOTA
1) Ces prix s'appliquent quels que soient la profondeur atteinte par le fond de fouille et les obstacles rencontrés et tiennent implicitement compte en outre, des frais relatifs aux venues d'eau, quelles qu'en soient l'importance et la nature (notamment eaux de pluie, fluctuations de la nappe, variations du plan d'eau des cours d'eau, venues d'eaux transitées par les égouts et leurs accessoires existants, fuites de conduites, etc...).
Les prix s'entendent au m3 mesuré au vide de la fouille.
CCTP – Lot n° 1 : Canalisations Page n° 35
Ils comprennent aussi, en tant que besoin, les étaiements et blindages des fouilles, même jointifs, par tous moyens quels qu'ils soient.
2) La plus-value pour démontage de rocher définie ci-dessus sera, en outre, appliquée en cas de rencontre, dans les fouilles relatives aux ouvrages objet de prix composés forfaitaires ou hors sol, de maçonnerie ou d'anciens égouts à démonter.
Les autres prix s’appliquent tel que défini au bordereau des prix et aux éventuelles
stipulations du présent CCTP.
VU ET ACCEPTE LU ET ACCEPTE
A .................. A
Le Le
La Personne Représentant le pouvoir Le(s) Opérateur(s) Economique(s),
adjudicateur