licitacion modelo

download licitacion modelo

of 25

Transcript of licitacion modelo

REPBLICA DE CHILE GOBIERNO REGIONAL REGIN DE VALPARASO

I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE PROVINCIA DE QUILLOTA REGIN DE VALPARASO

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES (BAG) LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIN DE VALPARASO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

1.

GENERALIDADES Las presentes Bases norman el proceso para la Propuesta Privada que efectan en forma conjunta EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIN DE VALPARASO en su calidad de Proveedor de los fondos transferidos por el FONDO REGIONAL INICIATIVA LOCAL y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE EN SU CALIDAD DE MANDANTE para la contratacin de las Obras Civiles y equipamiento del Proyecto CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO El presente Dossier de Licitacin compuesto por las Bases Administrativas Generales (BAG), Bases Administrativas Especiales (BAE), y Antecedentes Tcnicos del Proyecto se refieren a las condiciones generales que se exigen para que Licitantes habilitados puedan presentar sus ofertas en este proceso de contratacin privado. En conjunto con lo anterior, el Proceso de Licitacin y su posterior Contrato se regularn por las Presentes BAG, BAE y dems antecedentes que formen parte del dossier de licitacin. 1.0. DEL MANDANTE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE representada por su ALCALDE SR. LUIS R. MINARDI DE LA TORRE, ambos domiciliados en Avda. Palmira Romano Sur 340, Limache. 1.1. DE LA UNIDAD TCNICA DIRECCIN DE OBRAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, quien en representacin del Mandante ser responsable de la mantencin administrativa y ejecucin del proyecto a contar de la suscripcin de su Contrato, mientras las obras contratadas se encuentren en faena y hasta la Recepcin Definitiva de ellas quien para ello designar, en forma oficial y previo a la suscripcin del contrato, a un funcionario de su dependencia para que oficie como Inspector(a) Fiscal de la obra, siendo responsabilidad de ste(a) fiscalizar tcnica y administrativamente la ejecucin del proyecto, controlando el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato, respetando para ello las presentes Bases, la Ley General de Urbanismo y Construccin y su respectiva OGUC y en general todas a aquellas normativas, leyes y reglamentos que afecten las obras a ser ejecutadas con cargo a los fondos del proyecto, velando con ello por resguardar los intereses de la Comuna, del Gobierno Local y del Estado en general.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

1.2 DE LA INSPECCIN TCNICA DE LA OBRA LA INSPECCIN TCNICA DE LA OBRA (ITO) SER RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TCNICA, quien para ello individualizar al Inspector Fiscal que le represente en forma permanente y constituya el nexo oficial entre el contratista y la Unidad Tcnica. La ITO deber ejercer la labor fiscalizadora diaria de la faenas de las obras, controlando el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del Contratista, del objeto del contrato, respetando para ello las presentes Bases, la Ley General de Urbanismo y Construccin y su respectiva OGUC y en general todas aquellas Normativas, Leyes y Reglamentos que afecten las obras a ser ejecutadas con cargo a los fondos del Proyecto. En caso de producirse cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales (BAG), las Bases Administrativas Especiales (BAE), el Contrato, las Especificaciones Tcnicas (ET) y dems documentos que forman parte del dossier de licitacin ser facultad del Mandante resolver tales discrepancias en la forma que mejor beneficie al Proyecto.DE LICITACIN AQUELLOS CONTRATISTAS INTERESADOS EN LA EJECUCIN DE LAS OBRAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEALADOS EN LAS BAE.

1.3. DE LOS PARTICIPANTES PODRN PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCESO

1.4. DE LA MODALIDAD DE LICITACIN PROCESO DE LICITACIN PRIVADO ADMINISTRADO LIMACHE.

POR LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE

1.5. DEL PROCESO DE LICITACIN El presente Proceso de Licitacin Privado tiene por objeto regular la contratacin de las obras civiles requeridas y consultadas por el diseo de la iniciativa de inversin denominada CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO de la Comuna de Limache, Regin de Valparaso y del cual se adjunta al presente dossier de licitacin sus respectivos antecedentes tcnicos. 1.6. DEL EJERCICIO DE LA UNIDAD TCNICA La Unidad Tcnica inicia el ejercicio de sus funciones y responsabilidades sobre el proyecto adjudicado desde la fecha en que la adjudicacin del Proyecto haya sido oficializada por medio de la suscripcin del contrato respectivo. 2. OBJETO Y DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA Las presentes Bases tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Privada para la contratacin y ejecucin de las obras que se singularizan en las BAE y dossier de antecedentes tcnicos, las mismas que han sido sealadas, precedentemente, en estas BAG. 3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA Podrn participar del presente proceso de licitacin aquellos Contratistas que cumplan con las exigencias establecidas en el PUNTO REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las BAE, las que forman parte del presente dossier de antecedentes.

SECPLA BAG PGINA 2 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

4. CARACTERSTICAS DEL CONTRATO La ejecucin de las obras, materia del presente proceso de licitacin, ser llevada a efecto a travs del sistema de suma alzada, sin reajuste y su pago se har en la forma indicada en el Acpite DEL SISTEMA DE PAGO. Para los efectos anteriores se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obra, cuya determinacin corresponde y es responsabilidad del proponente y cuyos valores unitarios son inamovibles sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacin por concepto o motivo alguno. Por tanto el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucin se encomienda, asumiendo el Contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucin, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye adems el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos segn corresponda tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantas y en general el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. Asimismo, se deber tener presente que el precio de las obras no incluir ningn tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Elctricos, Agua Potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes sern cargo del Contratista. 5. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIN DE LAS OBRAS Las obras debern ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segn corresponda: Las presentes BAG, Las BAE, Las ET y el itemizado de partidas a ejecutar, Planimetras, La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC, La Legislacin vigente relativa a trnsito, electrificacin, etc., Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacin (INN), Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente, Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere, Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que hubiese efectuado la Comisin de Licitacin de la Unidad Tcnica y el Mandante, El contrato de obra y En general todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las tcnicas de construccin, la previsin social, el contrato de trabajadores y los dems aspectos que digan relacin con el desarrollo de una obra de construccin o provisin de alguna especie. Todos los cuales se entendern plenamente conocidos por parte del Proponente o Contratista, segn corresponda.

SECPLA BAG PGINA 3 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCIN La obra deber ser ejecutada en el plazo establecido para tal efecto en el Punto PLAZO DE EJECUCIN de las BAE. Estos plazos sern computados por la Unidad Tcnica a contar de la fecha de firma del Contrato respectivo, salvo que la ENTREGA DE TERRENO fuese llevada a efecto por parte de la Unidad Tcnica, en fecha posterior a la firma de ste. Ello por causa ajena a la voluntad del Contratista. En tal evento, el plazo de ejecucin de las obras ser computado desde la fecha en que haya sido suscrita la respectiva acta de ENTREGA DE TERRENO. La Unidad Tcnica har efectiva la Entrega de Terreno al Contratista a la firma del Contrato, o bien, en un plazo no superior a cinco das corridos contados desde la firma del contrato. EL PLAZO DE EJECUCIN DE LAS OBRAS DECLARADO EN LAS BAE Y SOBRE EL CUAL LOS PROPONENTES DEBERN OFERTAR, SE ENCUENTRA EXPRESADO EN DAS CORRIDOS. 7. ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES CORRESPONDE A LOS OFERENTES EL ESTUDIO DE LAS MEDIDAS Y CLCULOS DE LAS CANTIDADES DE OBRAS A SER EJECUTADAS. ELLO EN CONFORMIDAD A LAS ET, PLANIMETRAS ADJUNTAS Y DEMS ANTECEDENTES QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, WWW.LIMACHE.CL. En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes Bases surgieran dudas u objeciones que formular, los Oferentes podrn solicitar aclaraciones en los plazos y forma para ello establecidas en las BAE. Con motivo de dichas aclaraciones el Mandante podr rectificar, aclarar o modificar las BAG, BAE, ET y dems antecedentes que formen parte del dossier de licitacin. Enmiendas que pasarn a formar parte integral del instrumento de licitacin y/o del contrato de obra respectivo y sern informadas por escrito a todos los interesados que participen del proceso de licitacin. Ser obligatorio para seguir participando del proceso de licitacin retirar el Archivo con las Aclaraciones, documento que deber ser impreso, suscrito e incorporado en la Carpeta Documentos Anexos a ser presentada por cada Oferente. NOTA RELEVANTE N 1 EL PROPONENTE ENCONTRAR EN EL DOSSIER DIGITAL DE ANTECEDENTES, LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS QUE LE PERMITIRN EVALUAR EL PROYECTO, TANTO EN RELACIN A LOS ASPECTOS ECONMICOS COMO TCNICO-CONSTRUCTIVOS. POR TANTO EL PROCESO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES TIENE POR OBJETO PERMITIR AL PROPONENTE, TRAS LA VISITA A TERRENO Y HABIENDO ESTUDIADO LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO, FORMULAR CONSULTAS EN RELACIN A MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y/O TCNICAS QUE LE RESULTEN DUDOSAS O INCOMPRENSIBLES.

SECPLA BAG PGINA 4 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

8. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS Y GARANTAS Las propuestas de cada licitante debern ser presentadas, en tres sobres cerrados y caratulados DOCUMENTOS ANEXOS, PROPUESTA TCNICA y PROPUESTA ECONMICA respectivamente. Para ello el licitante deber ajustar su presentacin a las siguientes exigencias: a) Cada uno de los sobres deber presentar un rtulo (segn cartula adjunta en carpeta digital Extras) con los siguientes antecedentes: Nombre de la Propuesta Nombre del Oferente Domicilio Firma del Representante Legal. Cada uno de los sobres deber contener todos los antecedentes solicitados por el Mandante. b) Todos los documentos sern presentados en un expediente ORIGINAL, salvo los documentos que se indicarn, ms un expediente copia, en idioma espaol, foliado o numerado, sin enmiendas ni borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa o por quien reciba esta responsabilidad a travs de documento notarial. Las copias de los documentos legales y bancarios podrn ser fotocopias. c) No debern ser firmados por el representante legal del proponente los originales de los documentos bancarios. d) Las medidas se expresarn en las unidades que correspondan segn la partida y los valores en moneda nacional (pesos chilenos). e) Los antecedentes presentados debern permitir la completa revisin y comprensin del proyecto ofertado. f) Todos los documentos que componen los distintos sobres sealados en estas bases, debern ser archivados en carpetas individuales tamao oficio en ORIGINAL Y UNA COPIA. 8.1 CONTENIDO SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS En el sobre DOCUMENTOS ANEXOS preparado por el licitante manteniendo el orden secuenciado posteriormente, deber incluir los siguientes antecedentes: 1 Identificacin completa del oferente y de su representante legal cuando corresponda, incluyendo los domicilios y los nmeros de RUT. En caso de ser persona jurdica se adjuntarn copias autorizadas del extracto de la sociedad y sus modificaciones, copia de su publicacin en el Diario Oficial, Certificado de Vigencia de la Sociedad y copia autorizada del documento en que conste la representacin legal, todo con una antigedad no superior a 30 das corridos computados retroactivamente respecto de la fecha de apertura del presente Proceso de Licitacin. Se adjunta FORMULARIO TIPO N 1 "IDENTIFICACIN DEL OFERENTE". 2 Declaracin Jurada Notarial, en la que el Oferente declare estar en conocimiento de las caractersticas generales del servicio que deber ejecutar, de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y que acepta sta en todas sus partes, as como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra. Se adjunta FORMULARIO TIPO N 2 "DECLARACIN JURADA NOTARIAL".

SECPLA BAG PGINA 5 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

3 Certificado de Inscripcin Vigente en cualquiera de los registros indicados en las BAE con una vigencia no superior a 30 das corridos computados stos regresivamente a partir de la fecha de apertura de la propuesta. 4 Caucin bancaria por seriedad de la oferta extendida a la orden del Mandante segn lo indicado en el Punto DE LAS GARANTAS A SER ENTERADAS POR EL CONTRATISTA establecido en estas Bases Administrativas Especiales. 5 Copia DECLARACIN DE IMPUESTOS A LA RENTA del ltimo ao (fotocopia autorizada ante notario pblico). 6 Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por DICOM o Cmara de Comercio con vigencia no superior a 30 das corridos computados retroactivamente a contar de la fecha de Apertura de la Propuesta. 7 Certificado por el cual se acredite no tener pendiente juicios y/o deudas laborales. El Certificado podr ser extendido por DICOM y/o Inspeccin del Trabajo no podr ostentar una fecha inferior a la de apertura de la propuesta (computada sta retroactivamente a contar de la fecha del ltimo hito del proceso de licitacin). 8 Copia del documento que contiene las aclaraciones, el que deber ser suscrito pgina a pgina por el Oferente y/o su Representante. 9 Declaracin Jurada con la relacin de las obras contratadas y/o en ejecucin, en los ltimos 3 aos, sealando los montos de cada uno de los contratos, el Mandante y la Comuna. Se adjunta FORMULARIO TIPO N 3 DECLARACIN DE OBRAS CONTRATADAS Y/O EN EJECUCIN. 10Equipo Humano de Trabajo del que dispondr el Contratista, indicando organigrama del equipo humano a ser utilizado en la obra, sealando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi y no calificada a ocupar en ella. 11Actualizacin de la Capacidad Econmica segn FORMULARIO TIPO N 4 "ACTUALIZACIN DE LA CAPACIDAD ECONMICA DEL OFERENTE", adjunto al presente instrumento, indicando en ste el Capital Efectivo de la empresa. El Capital Efectivo de la empresa ser entendido como la resultante de la resta entre el Capital que acredite el Proponente segn certificado extendido por una Institucin Bancaria autorizada para operar en territorio nacional menos el 25% del saldo valorizado de obras que tenga comprometidas. La acreditacin de capacidad econmica debe ser presentada en moneda nacional (pesos chilenos). 12Certificado o Constancia Bancaria de Capital Comprobado en pesos chilenos segn balance del ltimo ejercicio contable anterior al ao en curso o balance superior, excepto cuando la apertura de la Propuesta ocurra dentro de los primeros 4 meses del ao. 13Currculum y Ttulo Profesional autentificado ante notario pblico del profesional que se encontrar a cargo de la obra. 14Copia del documento que contiene las aclaraciones, el que deber ser firmado pgina a pgina por el oferente y/o su representante. 15Certificado o Constancia Bancaria de Capital Comprobado en pesos chilenos segn balance del ltimo ejercicio contable anterior al ao en curso o balance superior, excepto cuando la apertura de la Propuesta ocurra dentro de los primeros 4 meses del ao.

SECPLA BAG PGINA 6 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

16 CD ROM con el contenido completo de la propuesta en formato Word, Excell, PowerPoint y Archivos con extensin JPG. El Proponente deber preparar en su CD ROM los respaldos de todos los documentos presentados en papel en su propuesta, creando para ello carpetas que contengan Documentos Anexos y Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica. 8.2 CONTENIDO SOBRE PROPUESTA TECNICA En el Sobre Propuesta Tcnica el licitante manteniendo el orden secuenciado posteriormente, deber incluir lo siguiente: 1 ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, desglosando claramente los costos por tipo de mano de obra (calificada, semi-calificada y no calificada) y uso de maquinaria cuando corresponda segn FORMULARIO TIPO N 5 "ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS". 2 DECLARACIN JURADA SIMPLE, indicando la procedencia y el nmero de trabajadores a ser contratados como promedio mensual directamente en la Comuna, en la Provincia y en el resto de la Regin en forma excluyente unas de otras, para la mano de obra semi-calificada y no calificada. Ello segn FORMULARIO TIPO N 6 DECLARACIN CONTRATACIN MANO DE OBRA. 3 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIN DETALLADO POR PARTIDA, consignando en l la cantidad de obra a ser ejecutada y la cantidad de mano de obra requerida para ello, identificando en forma separada la mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada y su precio total en pesos, incluidos gastos generales y utilidades que contempla el proyecto. Ello segn el FORMULARIO TIPO N 7 "PRESUPUESTO DETALLADO" adjunto tambin al presente documento. 4 FLUJO DE CAJA: Especificando claramente los estados de pago, segn FORMULARIO TIPO N 8 FLUJO DE CAJA DETALLADO Y FORMULARIO TIPO N 9 PROGRAMACIN FINANCIERA. 5 CARTA GANTT, sealando en ella cada una de las partidas consignadas en el presupuesto detallado y la ruta crtica que las afecta. Tanto el Programa de Trabajo como el Flujo de Caja debern ser concordantes y coherentes con ella, 6 Declaracin Jurada Simple indicando los profesionales a cargo de la obra. En este caso se considerarn slo los profesionales que tengan directa relacin con las obras, debiendo adjuntar Currculum de cada uno de ellos y fotocopia legalizada ante Notario Pblico del certificado de ttulo profesional. En caso que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales presentados en la propuesta no puedan participar de ella y deban ser reemplazados, sus sustitutos debern cumplir con las mismas exigencias del profesional que abandone el proyecto, situacin que deber ser solicitada por escrito a la Unidad Tcnica. Ello con el objeto que la SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN proceda a comunicar oficialmente al Mandante los cambios en la plantilla de personal ofertada primitivamente por el adjudicatario de la propuesta,

SECPLA BAG PGINA 7 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

8.3 CONTENIDO SOBRE PROPUESTA ECONMICA En el Sobre Propuesta Econmica el licitante deber incluir lo siguiente: 1 FORMULARIO TIPO N 10 OFERTA ECONMICA adjunto al presente dossier de licitacin, conteniendo la informacin requerida por ste.

NOTA LA NO INCLUSIN DE CUALQUIERA DE LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS POR LOS SOBRES DOCUMENTOS ANEXOS, PROPUESTA TCNICA Y PROPUESTA ECONMICA, CONSTITUIR CAUSAL INMEDIATA PARA DEJAR FUERA DE CONCURSO A CUALQUIERA DE LOS PROPONENTES QUE NO HAYA CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES EXIGIDAS. 9. DE LAS GARANTAS A SER ENTERADAS POR EL CONTRATISTA

Las Garantas debern ser tomadas por el oferente en favor de la Ilustre Municipalidad de Limache (Mandante) segn instrucciones impartidas en las presentes BAG y BAE. De esta forma los documentos bancarios no podrn ser tomados por un tercero, a excepcin que ste sea Propietario y/o Representante Legal de la Empresa que se est presentando a la propuesta, cuya identificacin deber ser coincidente con la indicada en los documentos solicitados en el Numeral 8.1. Literal 1 de las presentes Bases. 9.1 GARANTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA a) Al presentar su oferta el proponente deber hacer entrega de un VALE VISTA Bancario que garantice la seriedad de su oferta por un valor total expresado en pesos chilenos segn el monto y condiciones sealadas en las BAE. El instrumento bancario deber ser extendido en favor del Mandante segn las condiciones establecidas en las BAE. b) El Vale Vista de aquellos oferentes que no resulten seleccionados, ser devuelto a cada uno de los oferentes no favorecidos, una vez que el contrato de la propuesta haya sido suscrito por las partes interesadas o en caso que el Proceso de Licitacin sea declarado desierto, una vez dictado el Decreto Alcaldicio para tal efecto. c) Respecto del proponente que resulte adjudicatario de la licitacin, su Vale Vista ser mantenido en custodia en Tesorera Municipal hasta la fecha en que ste suscriba el Contrato y solicite paralelamente a la Unidad Tcnica (DIRECCIN DE OBRAS MUNICIPALES) su canje por la Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento del Contrato. 9.2 GARANTA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a) El Contratista Adjudicatario deber entregar en la Direccin de Obras de la Ilustre Municipalidad de Limache, al momento de suscripcin de contrato, un documento bancario segn las especificaciones sealadas en las BAE con la finalidad de garantizar la correcta y oportuna ejecucin de la obra. b) Esta garanta ser restituida por la Direccin de Obras Municipal una vez efectuada la recepcin provisoria de la Obra Sin Observaciones, previa entrega del documento de Garanta Bancaria por Buen Comportamiento de la Obra.TENGA EN CUENTA QUE PARA CAUCIONAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, LE ES EXIGIDO LA PRESENTACIN DE UN VALE VISTA POR EL MONTO SEALADO EN LAS BAE Y NO UNA BOLETA DE GARANTA DE LIQUIDEZ INMEDIATA. NO CONFUNDA LOS INSTRUMENTOS BANCARIOS. ES RECOMENDABLE SE ASESORE POR EL EJECUTIVO BANCARIO PARA LA TOMA DEL VALE VISTA. SECPLA BAG PGINA 8 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

c) En caso de producirse variaciones contractuales y/o de plazo, ya sea por modificacin de especificaciones o por atrasos justificados del Contratista, segn instrucciones impartidas por la Direccin de Obras Municipal deber efectuar los canjes de las Garanta mantenidas en custodia por el Mandante, modificando las fechas de vencimiento de stas en igual cantidad de das a los de aumento de plazo. En caso de presentarse modificacin de contrato y ello implique una alteracin en los montos primitivos de la inversin, la Garanta deber ser modificada con el objeto de respetar y mantener el porcentaje establecido para ello en las BAE. Slo en aquellos casos en que se produzca un aumento de obra y no de plazo, podr ser aceptada una Boleta complementara a la original. 9.3 GARANTA POR CORRECTA EJECUCIN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA a) Para recibir el ltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcin Provisoria de las Obras Sin Observaciones, o bien con las Observaciones resueltas, el Contratista deber entregar junto a la correspondiente factura una Boleta de Garanta Bancaria de acuerdo a las especificaciones sealadas en las BAE. b) Esta Boleta de Garanta ser devuelta por la Direccin de Obras Municipales al Contratista una vez efectuada la Recepcin Definitiva de las Obras. c) El Mandante, segn informe evacuado por la Unidad Tcnica, podr hacer efectiva esta Boleta de Garanta en aquel caso que fuesen detectadas fallas en la obra y el Contratista no se hiciere cargo de ellas. O bien si a la fecha de vencimiento de ella no hubiere sido protocolizada la Recepcin Definitiva de las Obras y el Documento Bancario no hubiere sido renovado. d) Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Cdigo Civil. SI EL CONTRATISTA HICIERE ENTREGA DE LAS GARANTAS EXIGIDAS CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS PRECEDENTES, O BIEN NO PROCEDIERE A SU ACTUALIZACIN. LA DOM EN REPRESENTACIN DEL MANDANTEPROCEDER A LA APLICACIN DE UNA MULTA EQUIVALENTE AL CERO COMA TRES POR MIL DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DA DE ATRASO.

9.4 DE LAS PLIZAS DE SEGURO 9.4.1 PLIZA DE SEGURO PROGRESIVA POR LAS OBRAS El contratista deber asegurar contra todo riesgo los trabajos ya ejecutados mediante la contratacin de una pliza de seguros progresivo. Esta pliza deber estar vigente durante toda la ejecucin de la obra. Por tanto la pliza de seguros contratada por el contratista deber asegurar la obra contra riesgo de incendio y sismos que puedan deteriorar o destruir la construccin, la instalacin de faenas y los materiales acopiados para la obra. EL VALOR DEL SEGURO SER DE UN MONTO IGUAL AL 100% DE LA OBRA Y DEBER SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO JURDICO A LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO. LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL SEGURO, SER LA MISMA QUE LA FECHA DE RECEPCIN PROVISORIA DE LA OBRAS.

SECPLA BAG PGINA 9 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

9.4.2 PLIZA DE SEGURO PROGRESIVA POR DAOS A TERCEROS Durante la ejecucin de las obras el Contratista deber contratar un seguro de responsabilidad civil por daos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raz o con ocasin de su ejecucin. Esta pliza deber ser progresiva y del valor de las obras ejecutadas. Esta pliza deber ser entregada al momento de la firma del contrato y su duracin deber ser igual a la fecha de recepcin Provisoria de las Obras. 9.4.3 SEGURO CONTRA ACCIDENTES LABORALES Ser requisito imprescindible la contratacin, por parte del Contratista, de Seguros contra Accidentes del Trabajo para todo el personal que labore en las faenas. Por tal motivo, el Contratista deber disponer como mnimo de las medidas de seguridad y prevencin de riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate, dotando adems de elementos de seguridad como cascos, zapatos, chalecos reflectantes, etc., segn las normas impuestas por las leyes y reglamentos que regulan las condiciones de seguridad y accidentes de trabajo. La ITO podr no dar curso al Estado de Pago si a su juicio considera que las medidas tomadas son insuficientes para la seguridad del personal. 10. RECEPCIN, APERTURA Y REVISIN DE LAS PROPUESTAS 10.1 APERTURA Y REVISIN DE LAS PROPUESTAS a) La Recepcin y Apertura de las Propuestas se llevar a efecto en el lugar, da y hora establecido por las BAE, ocasin en la que se reunir la Comisin de Licitacin convocada para tal efecto. En caso de producirse alteraciones de las fechas de los hitos aprobados por el Proceso de Licitacin, los oferentes sern informados oportunamente de ello. b) No se recibirn propuestas despus de la hora de apertura, a partir de la cual, los oferentes no podrn retirar ni modificar sus ofertas. c) Se abrir en primer lugar el sobre DOCUMENTOS ANEXOS, devolvindose sin abrir el sobre PROPUESTA ECONMICA a todos aquellos proponentes que no hayan incluido cualquiera de los antecedentes y certificados exigidos en el Punto Documentos Anexos, de las presentes BAG, perdindose con ello el derecho a participar en la etapa de evaluacin y adjudicacin de la propuesta. d) En segundo lugar, y cuando corresponda, se abrirn los sobres PROPUESTA TCNICA Y PROPUESTA ECONMICA. Aquellos oferentes que no incluyan cualquiera de los antecedentes y certificados exigidos en el Punto de las presentes Bases, perdern el derecho de participar en la etapa de evaluacin y adjudicacin de la propuesta, quedando sus sobres en posesin de la Comisin de Licitacin. e) La Comisin de Licitacin rechazar aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases de la licitacin. Podr; sin embargo admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisin o errores menores siempre que stos no sean sobre cuestiones de fondo ni su correccin altere el principio de igualdad de los proponentes. En todo caso esta correccin no alterar el monto de la oferta presentada por el oferente.

SECPLA BAG PGINA 10 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

f) Asimismo, no sern sometidas a evaluacin aquellas ofertas cuyo precio total resulte ser superior al presupuesto con que cuenta el Municipio para contratar las obras objeto de la presente licitacin. g) Desde que su oferta ha sido abierta, el Proponente queda obligado a mantener su monto durante el perodo de vigencia de la boleta de garanta por seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garanta por Seriedad de la Oferta. h) Si el proceso de licitacin es declarado desierto el oferente queda libre de todo compromiso, pudiendo recuperar el documento bancario entregado en favor del Mandante para caucionar la Seriedad de la Oferta. 11. DE LA EVALUACIN DE LA PROPUESTA Las propuestas sern evaluadas por la SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN y ratificadas por la Comisin de Evaluacin, ello en estrecho apego a la Pauta de Evaluacin. Se propondr al Alcalde la adjudicacin o rechazo de ellas mediante un informe de adjudicacin en el que se indicarn las razones tcnicas, financieras y/o jurdicas del rechazo o de la adjudicacin de cada una de las ofertas analizadas, la resolucin de adjudicacin de la Propuesta ser comunicada al adjudicatario de las obras/equipamiento, una vez que ello haya sido oficializado a travs de un Decreto Alcaldicio. La evaluacin de las propuestas se realizar mediante la aplicacin del siguiente protocolo: a) La pauta de evaluacin con su correspondiente ponderacin y frmulas de clculo que ha sido fijada en las BAE. b) El Mandante podr rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas satisfaga el propsito de la Propuesta y/o los intereses del proyecto o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusin. c) Toda informacin entregada en los DOCUMENTOS ANEXOS u otros que la Unidad Tcnica requiera, que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los Oferentes, ser estimada fraudulenta siendo causal de eliminacin del Oferente del proceso de Licitacin. d) Se rechazarn aquellas ofertas que sobrepasen los recursos asignados para la contratacin de las obras del Proyecto como tambin aquellas que sean inferiores al 90% de ste. Con lo que el Contratista deber efectuar a precio mercado, un estudio acabado de las partidas consultadas por los antecedentes tcnicos del Proyecto. 11.1 INFORME DE EVALUACIN La SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN deber preparar para posterior presentacin al Alcalde de la Comuna de Limache un informe de evaluacin de las propuestas, en el que ser detallado el anlisis y comparacin de las ofertas, exponiendo en l las razones precisas en que se fundamenta la seleccin de la propuesta evaluada como la ms conveniente.

SECPLA BAG PGINA 11 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

La Comisin de Licitacin en base al informe de evaluacin preparado por la SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN, recomendar al Alcalde de la Comuna de Limache una propuesta de adjudicacin. El Alcalde de la Comuna de Limache teniendo a su disposicin lo acordado por la Comisin de Licitacin y el informe de evaluacin ser quien resuelva la adjudicacin de la propuesta, reservndose para ello el derecho de adjudicar o no al oferente mejor evaluado o bien a la oferta ms econmica. En definitiva ser el Alcalde quien definir la adjudicacin correspondiente. 11.2 PAUTA DE EVALUACIN 11.2.1 PRIMERA FASE La Unidad Tcnica a travs de su SECPLA verificar el cumplimiento de los requisitos tcnicos exigidos en las Bases de la presente Licitacin, debiendo velar porque la oferta cumpla con las siguientes condiciones: a) Que la Oferta se ajuste a las condiciones esenciales descritas en las presentes Bases. b) Que el contenido de los documentos solicitados para la presentacin de las ofertas en el Numeral 8 de las presentes Bases, se ajuste a los requerimientos del dossier de antecedentes que regula el proceso de licitacin. c) Que la oferta no supere el plazo mximo indicado en el presente dossier de licitacin. d) Que la oferta no sobrepase el LMITE SUPERIOR y que no sea menor al LMITE INFERIOR del porcentaje de los recursos disponibles para la contratacin de las obras. e) Que la oferta no sea presentada en un formato distinto al entregado para este efecto y que no contenga enmiendas u omisiones. f) Que se respete en forma irrestricta lo dispuesto y exigido para los bloques digitales DOCUMENTOS ANEXOS, PROPUESTA TCNICA y PROPUESTA ECONMICA en los que se advierte el orden y documentos que deben ser levantados en cada bloque digital del Portal MercadoPblico. Aquella oferta que no cumpla con cualquiera de estas condiciones ser declarada fuera de base, lo que la inhabilitar para continuar con su evaluacin. 11.2.2 SEGUNDA FASE La SECPLA propondr al Alcalde de la Comuna la adjudicacin del Contratista que cumpliendo con los requisitos tcnicos y administrativos de esta propuesta, obtenga la mejor calificacin de acuerdo al puntaje obtenido de la evaluacin de su oferta, considerando los factores objeto de evaluacin fijados para ello en las BAE. 11.3 OFERTA NICA Cuando a la apertura de una propuesta se presentase una nica oferta, la SECPLA proceder a redactar Informe, indicando al Alcalde de la Comuna la situacin ocurrida, pudiendo ser propuesto al Edil su adjudicacin o rechazo segn conveniencia de los intereses del Mandante.

SECPLA BAG PGINA 12 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

12. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA a) El Proceso de Licitacin se entender adjudicado, cuando el Mandante se pronuncie oficialmente respecto de la seleccin llevada a efecto en base a la propuesta de adjudicacin que emita la SECPLA, la que a su vez guardar estrecha relacin con el anlisis de evaluacin de los Oferentes. b) El Mandante podr rechazar todas o algunas de las ofertas con expresin fundada de causa y sin que los Proponentes puedan pretender indemnizacin alguna por este hecho. En el caso que rechace todas las ofertas, se proceder a declarar nula la propuesta para la obra o proyecto respectivo, lo que ser comunicado a los Oferentes a travs de la SECPLA. En este caso y si correspondiese se efectuar una nueva propuesta. c) En el caso de no haberse presentado ofertas, la propuesta ser declarada desierta. En tal evento se efectuar una nueva licitacin. d) Una vez que se conozca la resolucin del Mandante el resultado de la propuesta se comunicar por escrito a cada uno de los participantes, cuyas ofertas hayan sido evaluadas. e) Una vez resuelta la adjudicacin, las empresas o personas naturales Proponentes que hayan participado en el Proceso de Licitacin se encontrarn inhabilitadas para ejercer funciones de Asesora e Inspeccin de la obra en cuestin. 13. DEL CONTRATO Suscribirn el contrato: a) El Contratista que ejecutar las Obras hasta su total finalizacin, de acuerdo a las presentes BAG, BAE, ET, Planos, Consultas y Aclaraciones a las Bases, e instrucciones impartidas por la Unidad Tcnica en terreno, las que siempre debern quedar por escrito. b) El Mandante representado por el Alcalde de la Comuna de Limache, quien gestionar el pago al Contratista del precio convenido de acuerdo a la modalidad propuesta por el Oferente conforme a las BAE. c) El Contrato ser redactado por el Mandante. El Proponente adjudicado tendr un plazo de 8 das hbiles contados desde la fecha de notificacin de la adjudicacin, para suscribirlo y entregar en la Direccin de Obras Municipal la Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato. La notificacin de adjudicacin ser efectuada, por parte de la SECPLA, a travs de algn medio que permita su certificacin. d) Todos los gastos generados por la celebracin y protocolizacin del Contrato sern cargo exclusivo del Adjudicatario del Proyecto. e) El Precio del Contrato corresponder al sistema de suma alzada sin reajuste ni intereses de ninguna especie, el que incluir el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, as como todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento sea indirecto, directo o a causa de l. f) Si el Adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, el Departamento Jurdico Municipal informar de ello a la SECPLA para que sta proceda a solicitar al Alcalde instruya hacer efectiva la Garanta por Seriedad de la Oferta y sin llamar a nueva Licitacin, podr proponer adjudicar a los otros Proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

SECPLA BAG PGINA 13 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

14. DEL INICIO DE OBRAS En un plazo no superior a 2 das corridos contados desde la fecha de suscripcin del contrato, se le comunicar por escrito al Contratista, el da y la hora que tendr lugar la entrega de terreno. Suscribiendo ambas partes la correspondiente ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. Si el Contratista se negare a suscribir en el plazo indicado el acta antes sealada, por razones no imputables al Municipio, ste le otorgar otro plazo no superior a 8 das. Expirado este nuevo plazo y si el Contratista no concurriere a la entrega de terreno, la adjudicacin podr ser anulada y proceder el Mandante a una nueva adjudicacin, teniendo como adjudicatario al segundo oferente mejor evaluado o bien al llamado de una nueva propuesta si sus intereses as lo requiriesen. 15. DEL SISTEMA DE PAGO La ejecucin del proyecto objeto de la presente Licitacin Pblica NO PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA OBRA.

CONSIDERA

15.1 DE LOS ESTADOS DE PAGO (EP) El Contratista Adjudicatario de la obra deber cursar Estados de Pago (EP), cumpliendo para cada uno de ellos con las formalidades y antecedentes exigidos para tales efectos en el presente Dossier de Licitacin. Se adoptar el sistema de Estados de Pago, por avance fsico de la obra. De cada EP se retendr un 10% de su valor (IVA incluido), incluido sus aumentos HASTA ENTERAR EL 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Estas retenciones podrn ser canjeadas por Boletas de Garanta, previa solicitud aprobada por la Unidad Tcnica, en conformidad del Mandante, con una vigencia equivalente al plazo pendiente de contrato ms 90 das corridos. Se podr solicitar la devolucin de estas retenciones, una vez efectuada la recepcin provisoria sin observaciones. Los EP se presentarn en duplicado (Original y Copia) a la Direccin de Obras, toda vez que haya sido ejecutada la cantidad de obra que sea especificada en cada EP, y su tramitacin se har presentando los antecedentes que posteriormente se detallan por medio de oficio conductor dirigido al Mandante. La documentacin a ser incluida en cada EP, corresponde a la que se detalla a continuacin: a) Factura a nombre del Mandante (I. Municipalidad de Limache). b) Formulario de Estado de Pago segn Formato a ser entregado al Contratista, oportunamente, por la Unidad Tcnica el que deber incluir en porcentaje el avance fsico y financiero ofertado as como tambin efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en das corridos desde la firma de ste.

SECPLA BAG PGINA 14 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

c) Certificado emitido por la Direccin Provincial del Trabajo, en el que conste que no existen deudas laborales por parte del Contratista con los trabajadores que se han desempeado en la ejecucin de esta obra. d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempeado en la obra. e) Contrato de ejecucin de obras subcontratadas (en caso de que las hubiere). f) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigir la documentacin sealada en los puntos c) y d) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista. TRATNDOSE DEL PRIMER EP, SE DEBER ACOMPAAR LO SIGUIENTE: 1. Acta Entrega Terreno, 2. Fotocopia de ambas Plizas de Seguro segn se seala en las BAE, 3. Contrato (copia) y 4. Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de contrato. TRATNDOSEDEL LTIMO EP O DE LA SOLICITUD POR DEVOLUCIN DE LAS RETENCIONES SE DEBER ACOMPAAR LO SIGUIENTE:

1. Un ejemplar del Acta de Recepcin Provisoria. En caso que sta haya sido suscrita "Con Observaciones" se deber acompaar de un documento, por el cual la Unidad Tcnica de cuenta de su resolucin en un plazo determinado para ello, 2. Boleta de Garanta por Correcta Ejecucin y Buen Comportamiento de la Obra. 3. Certificado de Direccin Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones. 4. Adems deber entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 17 de las presentes Bases.

EL MONTO DEL LTIMO EP NO PODR SER INFERIOR AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO. PREVIA AUTORIZACIN DE CADA EP PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EL (LA) INSPECTOR(A) FISCAL DE LA OBRA SER RESPONSABLE DE COMPARAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FSICO ACUMULADO PROGRAMADO V/S EL PORCENTAJE DE AVANCE FSICO REAL DE LA OBRA. SI LA OBRA EVIDENCIA ATRASO Y LA DIFERENCIA ENTRE AVANCES ES MAYOR QUE UN 15% POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA O BIEN POR NICA VEZ ES MAYOR QUE UN 20% ES CAUSAL SUFICIENTE PARA QUE LA UNIDAD TCNICA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, PROCEDA A LIQUIDAR EN FORMA ANTICIPADA EL CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRAS, SALVO SEA PRESENTADO POR LA UNIDAD TCNICA UN INFORME RAZONADO YJUSTIFICADO QUE EXPLIQUE QUE LAS RAZONES DEL RETRASO SON AJENAS A LA RESPONDABILIDAD DEL CONTRATISTA.

= LA UNIDAD TCNICA SER RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE LAS EVENTUALES ANOTACIONES QUE PUDIESE REGISTRAR EL CERTIFICADO DEL CONTRATISTA NO CORRESPONDAN A DENUNCIAS O JUICIOS PENDIENTES CON TRABAJADORES QUE SE HAYAN DESEMPEADO O SE DESEMPEEN EN LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIN.SECPLA BAG PGINA 15 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

15.2 CERTIFICADOS DE LA INSPECCIN DEL TRABAJO Para el cobro de cada Estado de Pago el Contratista deber presentar certificacin vigente de la Inspeccin del Trabajo. En caso de tener reclamos por parte de los trabajadores se retendr el monto que indique el Certificado hasta que la observacin haya sido aclarada y debidamente certificada ante la ITO de la Unidad Tcnica. En el caso de Certificados que registren imposiciones no declaradas, solo se aceptarn aquellos que indiquen mximo 2 meses declarados, exceptundose desde el penltimo Estado de Pago, en el cual se deber adjuntar Certificado en que conste que no hay deuda por imposiciones. Ser responsabilidad de la ITO, previo curso del EP para gestin de su pago, aclarar por escrito cada una de las anotaciones o juicios pendientes que registra el Certificado. Ello con el objeto de asegurar que no se trate de obligaciones relacionadas con los trabajadores de la obra. 15.3 CERTIFICADOS REQUERIDOS PARA LA RECEPCIN DE OBRAS Certificado de la Inspeccin del Trabajo que acredite que no existen reclamos pendientes de ndole laboral y certificado de las correspondientes instituciones previsionales de los trabajadores, que acrediten la no existencia de deudas impagas por tal concepto. Ello comprende tanto las cotizaciones de salud como tambin AFP o INP segn sea el caso. Certificado con la nmina de todos los trabajadores que fueron contratados para dicha obra, indicando perodo trabajado y fecha de trmino de la relacin contractual. Declaracin Jurada Notarial por la cual el Contratista reconoce tener al da el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de caera, arriendos de viviendas y terrenos por instalaciones de faena y servicios de laboratorios autorizados utilizados en el autocontrol, si procediere. Dar cumplimiento a las Certificaciones y antecedentes que dispone el D.S. N 137 (V. y U.) de 1998, Manual de Inspeccin Tcnica de Obras del MINVU. Copia de Finiquitos de los trabajadores que prestaron labores en la obra contratada. 16. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 16.1 DE LOS EVENTUALES DAOS Y MODIFICACIONES A INSTALACIONES DE SERVICIOS QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCIN DE LAS OBRAS El Contratista ser responsable de todo dao a instalaciones existentes o modificacin que deba efectuarse a instalaciones existentes (superficiales o subterrneas) estn o no catastradas y que eventualmente, por la ejecucin de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas. Se eximen de esta obligacin las siguientes situaciones: a) Modificaciones que las Compaas de Servicios interesadas deseen materializar aprovechando la ejecucin de las obras. b) Cambios que las Compaas de Servicios deseen hacer por existir instalaciones con vida til terminada y/o en mal estado antes de la ejecucin de los trabajos.SECPLA BAG PGINA 16 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

c) En tales casos el Contratista no ser responsable de dichos trabajos, pero deber dar las facilidades del caso para su oportuna realizacin, para lo cual la Unidad Tcnica desempear el rol de Coordinador entre el Contratista y la Empresa de Servicios y dispondr los plazos y las oportunidades en que estas Compaas deban realizar tales obras. 16.2 PAGOS DE PERMISOS Y DERECHOS Ser responsabilidad del Contratista la tramitacin, ante los Servicios Pblicos, de los permisos y aprobaciones correspondientes, como asimismo el pago de los derechos o aportes si ello procediera. Especialmente en lo que se relacione a la suspensin de trnsito y sealizacin, permisos municipales, permisos o derechos por intervencin de canales de regado, etc. 16.3 PROHIBICIN DE REALIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO La Empresa Contratista no podr introducir unilateralmente ninguna modificacin al proyecto durante la ejecucin de las obras. En caso de producirse alguna situacin que requiera un anlisis del proyecto en algn aspecto especfico, ello ser responsabilidad de la ITO quien en representacin de la Unidad Tcnica deber adoptar las decisiones previa consulta formulada a la SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN. 17. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 17.1 DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al Contratista, ste responder directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daos que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcin Provisoria Sin Observaciones de la misma y soportar de igual manera la prdida de materiales, an cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garanta de buen funcionamiento de la obra, el contratista ser responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle. Finalmente el contratista responder por todos los daos y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasin de defectos de construccin o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. El contratista deber adems: a) Someterse a la fiscalizacin e instrucciones que disponga la Direccin de Obras a travs de su Inspector(a) Fiscal a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucin. b) EL CONTRATISTA DEBER ASEGURAR CONTRA TODO RIESGO LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS MEDIANTE LA CONTRATACIN DE UNA PLIZA DE SEGUROS PROGRESIVO. Esta pliza deber estar vigente durante toda la ejecucin de la obra. Por tanto la Pliza de Seguros contratada por el Contratista deber asegurar la obra contra riesgo de incendio, sismos y actos terroristas que puedan deteriorar oSECPLA BAG PGINA 17 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

c)

d) e)

f) g) h) i)

j) k)

l) m)

destruir el edificio, la instalacin de faenas y los materiales para la obra. El valor del seguro ser de un monto igual al 100% de la obra y su Pliza deber ser entregada a la Unidad Tcnica junto con la Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato al momento de suscripcin del Contrato. La fecha de vencimiento del seguro ser la misma que la fecha de Recepcin Provisoria de la Obras. Mantener permanentemente en la faena un Responsable Tcnico de Obras, quien ser el nexo entre el Contratista y el(la) Inspector(a) Fiscal designado(a) por la Unidad Tcnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete al Contratista en la direccin de la misma. La funcin de dicho Responsable Tcnico de Obras podr ser desempeado por el Jefe de Obra. Si el monto del contrato de la obra supera las 5.000 UF el responsable tcnico en la obra, por parte del Contratista deber ser un Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o un profesional competente en las materias exigidas por la naturaleza del proyecto. Reemplazar al Responsable Tcnico de Obra cuando la Unidad Tcnica fundadamente lo requiera. Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el que ser visado por el Inspector Fiscal de la DOM y estar destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, el que no deber salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Instalar en el lugar de las faenas, segn indicaciones del Inspector Fiscal y en un plazo de 15 das corridos de recibido el terreno el(los) Letrero(s) de Obras segn modelo que le ser entregado oportunamente. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la DOM, cuyo costo ser de su exclusiva responsabilidad, haciendo entrega de los respectivos certificados. Mantener en la obra Libro de Asistencia del personal para la fiscalizacin que har el Inspector Fiscal de la Unidad Tcnica. Ser tambin obligacin del Contratista, segn le instruya oportunamente la Direccin de Obras Municipal, mantener vigentes las boletas de garanta de los distintos perodos de la obra hasta tramitar la correspondiente Acta de Recepcin Provisoria y Definitiva. Entregar mensualmente a la Direccin de Obras Municipal un set de 6 fotografas color formato de 12x18 cm. que muestren en forma clara el progreso semanal de las obras. Junto al ltimo Estado de Pago el Contratista deber remitir a la SECRETARA COMUNAL DE PLANIFICACIN CD o DVD-ROM en el que debern ser almacenadas fotografas en formato JPG, en carpetas separadas, permitiendo ellas verificar los niveles de avance que experiment la obra desde su inicio hasta su trmino. El registro fotogrfico deber ser concebido como una Bitcora, por la cual se evidencie claramente el avance fsico que registr la obra segn su programacin. Al trmino de las obras el Contratista deber despejar y retirar del sitio todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones. Sin perjuicio de lo sealado en la letra b) precedente y durante la ejecucin de las obras el Contratista deber contratar un seguro de responsabilidad civil porSECPLA BAG PGINA 18 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

daos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raz o con ocasin de su ejecucin. Esta pliza deber ser progresiva y cubrir la totalidad de las obras ejecutadas en el Proyecto. La pliza deber ser entregada al momento de la firma del contrato y su duracin deber ser igual a la fecha de Recepcin Provisoria de las Obras. 18. DE LA OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TCNICA E INSPECCION TECNICA DE LA OBRA La Inspeccin Tcnica de la Obra (ITO) estar a cargo y ser responsabilidad de la DOM (Unidad Tcnica), quin designar para tales propsitos a un profesional de su tuicin como Inspector(a) Fiscal a cargo de tales materias. Parte de las responsabilidades de la Direccin de Obras mientras el proyecto se encuentre en ejecucin y hasta su Recepcin Definitiva correspondern a la siguientes: 1. Protocolizar, en representacin del Mandante, Acta de Entrega de Terreno, la que deber ser suscrita entre las partes interesadas. Ser responsabilidad de la ITO remitir a Secretara Comunal de Planificacin, en la fecha de suscripcin de este documento, un ejemplar original de esta acta protocolizada. 2. A la fecha de suscripcin del Contrato, en representacin del Mandante, recepcionar y entregar en custodia la Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato, chequeando que sta cumpla con las condiciones y plazos exigidos por el presente dossier de licitacin. 3. Remitir al Mandante en forma mensual un Informe de la Supervisin Tcnica de la Obra. 4. Remitir a la Secretara Comunal de Planificacin informe de avance de la obra cuan do sta haya alcanzado un 50% efectivo en el progreso de sus faenas. El informe de avance deber ser hecho por cada una de las partidas que forman parte del presupuesto oficial de la obra y deber ser acompaado de carta gantt y registro fotogrfico de las obras. 5. Solicitar al contratista el canje y/o devolucin de los instrumentos de caucin requeridos por el Dossier de Licitacin que ha regulado la contratacin de las obras del Proyecto, para posteriormente ingresarlos a custodia del Mandante. La DOM ser responsable por efectuar canje, o segn sea el caso, la devolucin del instrumento bancario todo vez que ello sea pertinente. 6. Informar oportunamente, cada vez que por razones fundadas los plazos, clusulas y obligaciones contractuales se vean sometidas a variaciones que afecten los plazos primitivamente establecidos para la ejecucin del Proyecto. 7. Efectuar canje de los instrumentos bancarios de caucin, mantenidos en custodia por el Mandante, adecundolos a los nuevos plazos establecidos (en caso de aumento de contrato y/o plazo de ejecucin), respetando para ello las condiciones exigidas para las Boletas Bancarias en las Bases de Licitacin. 8. Informar al Mandante, en forma oportuna, la necesidad de hacer efectiva las cauciones bancarias del proyecto que ste mantiene en custodia. 9. En la eventualidad de aplicacin de Multas, informar al Mandante fundando las razones de tal medida administrativa. 10. Informar, a ms tardar al da siguiente hbil de recepcionada la solicitud presentada por el Contratista, la fecha de la Recepcin Provisoria de las obras.

SECPLA BAG PGINA 19 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

11. Remitir a la Secretara Comunal de Planificacin un original del acta de Recepcin Provisoria Sin Observaciones una vez que sta haya sido sucrita por las partes interesadas. 12. Remitir a la Secretara Comunal de Planificacin: copia del expediente completo del proyecto construido (planos As Built), incluidas la totalidad de las modificaciones, Copia de los certificados de recepcin de las instalaciones contempladas en las especificaciones tcnicas aprobadas, Fotocopia de la Garanta por Correcta Ejecucin y Buen Compotamiento de la Obra y Certificado original de recepcin municipal definitiva de las obras. 13. Y en general cumplir con todas las exigencias y responsabilidades que le asigna la Ley General de Urbanismo y Construccin y su OGUC. No obstante lo anterior el Contratista deber disponer en la faena, de un responsable tcnico de obras, quien ser el nexo del contratista con la DOM. La funcin de dicho responsable podr ser desempeada por el Jefe de Obras. En el caso de obras cuyo contrato supere las 5000 UF, el responsable tcnico tendr que ser un ser Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor. 19. MULTAS 19.1 POR ATRASO EN EL TRMINO DE LA OBRA a) Por cada da de atraso, respecto del plazo ofertado para el trmino de la obra, el Contratista deber pagar una multa de 3 por mil del valor total contratado. Esta multa ser aplicada por la Direccin de Obras Municipal, va administrativa, y se descontar del ltimo EP y/o de las retenciones. b) Para efectos del clculo de das sujetos a multas, se considerar como atraso la diferencia existente entre el plazo efectivo de ejecucin de la obra y el ofertado cmo trmino de la obra ms las ampliaciones que se otorgasen. c) Si para superar las observaciones indicadas en el 24.1.2 de las BAG, el Contratista requiere de un plazo que exceda al plazo de trmino de obra, ste ser considerado como atraso para los efectos sealados en el punto 24.1.1 a). 19.2 POR INCUMPLIMIENTO EN LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL Si el Contratista no cumpliere con la oferta que ste presentare en relacin con el equipo profesional. Se le aplicar una multa de 3 UTM por equipo incompleto por cada perodo de ms de una semana. 19.3 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ITO El contratista deber someterse a las instrucciones de la inspeccin tcnica de obras, las que se impartirn siempre por escrito, conforme a los trminos y condiciones del contrato. El incumplimiento de cada instruccin impartida por la ITO ser sancionada con una multa diaria de 1,0 UTM, por el perodo que se mantenga la trasgresin a dichos preceptos, suma que ser deducida del siguiente estado de pago.

SECPLA BAG PGINA 20 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

El contratista podr apelar ante el mandante dentro de un plazo de 5 das hbiles desde la fecha en que la inspeccin tcnica de obras haya formulado una instruccin. El mandante resolver en un plazo no mayor a 5 das hbiles desde su recepcin en la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual reiteracin de ste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra. Si el contratista no apelare o si su apelacin fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, el mandante o la Unidad Tcnica podrn, previa notificacin, suspender la tramitacin de los estados de pago o, segn la gravedad del caso y previa notificacin hecha con 10 das hbiles de anticipacin al contratista, poner trmino anticipado al contrato de ejecucin de obras, por causas imputables a ste. 19.4 POR NO INSTALACIN DE LETRERO DE OBRAS Se aplicar una multa de 1 UF diaria por la no instalacin del letrero de obra o por no mantenerlos en buen estado. 19.5 DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS La Unidad Tcnica podr restar de cualquier estado de pago los valores que correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes Bases y el contrato. Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucin de retenciones), dicha diferencia ser cubierta con las boletas bancarias de garanta que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la que quede vigente por concepto del anticipo otorgado. Si an quedase un saldo por recuperar de multa, se proceder mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad. Si el estado de Pago al cual se efectuarn los descuentos no corresponde al final y el monto de las multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podr solicitar formalmente a la Unidad Tcnica que el monto de la multa se parcialice en no ms de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluar los antecedentes y se pronunciar en un plazo no superior a 5 das hbiles. 19.6 SANCIN ADMINISTRATIVA En caso de trmino anticipado del contrato por causas imputables al contratista, adems de las sanciones contempladas en estas bases, la Unidad Tcnica deber informar tal situacin al Mandante y a la o las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminacin del mismo. 20. RECEPCIN DE LAS OBRAS 20.1 RECEPCIN PROVISORIA 20.1.1 Una vez terminadas totalmente las obras, el Contratista deber comunicarlo por escrito al Inspector Fiscal de la Unidad Tcnica, solicitando la recepcin provisoria de las obras y acompaando los siguientes antecedentes: a) Copia autorizada de Permisos Municipales de las Obras contratadas, b) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz a la fecha de hacer la solicitud, c) Certificados de recepcin de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccin de Vialidad u otros Servicios, segn corresponda, o en su defecto, la solicitud de recepcin que se hiciera a estos servicios,SECPLA BAG PGINA 21 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

d) Certificado de la Inspeccin del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas administrativas por incumplimiento de legislacin laboral respecto de esta obra. 20.1.2 Una Comisin conformada por el Inspector Fiscal de la DOM y el Contratista, debern constituirse dentro de los 10 das corridos siguientes de recibida la solicitud del Contratista para efectuar las siguientes gestiones: a) Verificar que la etapa est terminada de acuerdo al proyecto y dems disposiciones contractuales, b) Levantar un Acta de Recepcin Provisoria que consigne lo verificado c) De no cumplirse el literal a) anterior, la Comisin registrar las observaciones fijando un plazo para que stas sean subsanadas. 20.1.3 Si el Contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la DOM, sta podr llevar a efecto la ejecucin de dichos trabajos por cuenta del Contratista con cargo a las garantas, previa autorizacin del Mandante, dejando constancia del hecho y aplicndose las multas que por atraso correspondiere. 20.1.4 Una vez subsanados los defectos observados se proceder a la recepcin provisoria fijndose como fecha de trmino la fecha en que stos se han subsanado. Se levantar una Acta de Recepcin Provisoria en el mismo terreno. 20.1.5 En ningn caso podr el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista. 20.1.6 En el Acta de Recepcin Provisoria se consignar, entre otros aspectos: a) Fecha Entrega Terreno, b) Aumento de plazo (s correspondiere), c) Aumento de obras (si correspondiere), d) Fecha de Trmino Contractual, e) Monto total del contrato, f) Das que se otorgaron para subsanar observaciones, g) Das de atraso, h) Multas desagregadas por causales justificadas, i) Fecha de trmino efectivo y j) Fecha de recepcin definitiva. 20.1.7 El plazo efectivo de ejecucin de la obra ser el utilizado por el Contratista para la ejecucin de sta, ms el utilizado para la solucin de las observaciones requeridas por la DOM. 20.1.8 El Acta de Recepcin Provisoria ser firmada por el Contratista, el Inspector Fiscal de la Direccin de Obras Municipales y el Director de Obras en representacin del mandante.

SECPLA BAG PGINA 22 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

20.1.9. Si durante el perodo de tiempo que transcurra entre la Recepcin Provisoria y la Definitiva se presentaren defectos en la obra producto de mala ejecucin o materiales defectuosos, la DOM deber instruir al Contratista por Oficio (enviado por algn medio que certifique su entrega efectiva), otorgndole un plazo para resolver estos problemas, cuyo costo ser cargo del Contratista. Si ste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la DOM deber solicitar el cobro de la Boleta de Garanta correspondiente acto que una vez solicitado tendr carcter irreversible. 20.2 RECEPCIN DEFINITIVA 20.2.1 Transcurrido el plazo "365 DAS CORRIDOS" a contar de la fecha de la Recepcin Provisoria "SIN OBSERVACIONES", la DOM proceder a la Recepcin Definitiva de las Obras. 20.2.2 Aprobada la Recepcin Definitiva se proceder a la liquidacin final del contrato por parte de la Unidad Tcnica y cumplidas estas formalidades se devolver al Contratista la garanta pendiente. Tanto la recepcin provisoria como la definitiva se entendern perfeccionadas una vez que hayan sido dictados por parte del Mandante, las resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas. 21. AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS Todo aumento de obras requerir un estricto cumplimiento de las BAG, BAE, ET y dems antecedentes de la Propuesta. Si alguna imprecisin se originara en alguno de los Planos y/o ET as como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracin de algn detalle de la propuesta, el Mandante lo interpretar de la mejor forma en beneficio del proyecto. La DOM, previa autorizacin del Mandante, podr disponer la ejecucin de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo y dems condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista y el aumento o disminucin de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado en el contrato original. Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacin de obra, el Contratista deber solicitarlo por escrito y a travs del Libro de Obras a la DOM, la cual deber evaluarlo. Con la aprobacin de la DOM se remitir un informe y la solicitud respectiva al Mandante quien deber aprobarlo previo a cualquier modificacin y/o ejecucin de obras. En cualquier caso todo aumento queda condicionado a la autorizacin previa del Mandante. No se aceptarn ampliaciones de plazo, a menos que stos se funden en causas ajenas al Contratista y cuenten con la previa aceptacin de la DOM y del Mandante. En los eventos anteriores el Contratista, bajo la supervisin de la DOM estar obligado dentro del trmino de 5 das hbiles a aumentar el monto de la garanta del contrato en el mismo porcentaje que el establecido en las BAE para esta boleta y a prorrogar la vigencia de la misma en los das en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

SECPLA BAG PGINA 23 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

20. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO El trmino anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sealados en las presentes bases facultar al Mandante, sin llamar a una nueva licitacin para adjudicar las obras remanentes por su costo equivalente a los Proponentes que se presentaron a la licitacin original en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso previa conformidad del Mandante. Por instrucciones del Mandante la DOM tendr derecho a ordenar la paralizacin de las obras cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando as lo aconsejen sus necesidades. El aviso sobre el particular deber ser comunicado, por escrito, al Contratista con una anticipacin de 30 das. 21. RESCILIACION Corresponder resciliar el contrato cuando, de comn acuerdo, la DOM previa conformidad del Mandante y el Contratista decidan ponerle trmino y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en resciliarlo deber formular una presentacin por escrito a la otra parte y sta podr aceptarlo o no. Se perfeccionar esta resciliacin mediante la formalizacin del acuerdo respectivo. 22. RESOLUCIN DEL CONTRATO El contrato quedar resuelto por disposicin del Mandante si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos: a) Si el Contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva, b) Por quiebra, cesin de bienes o notoria insolvencia del Contratista, c) Si el Contratista no concurre a la recepcin del terreno dentro del plazo establecido por el Mandante en el momento que le sea notificada de la adjudicacin de la obra, d) Si el Contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de siete das corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, e) Si paraliza las obras por ms de cinco das corridos, salvo justificacin aceptada por la DOM, f) Si no se acatan las rdenes e instrucciones que imparta el Inspector Fiscal en representacin de la DOM, g) Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra (no disponindolo en la obra) por un plazo superior a quince das, h) Si por error del Contratista las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, i) Por modificacin o alteracin de las obras sin la debida autorizacin, j) Por traspaso, a cualquier ttulo, del contrato de obra, k) Si el Contratista demostrara incapacidad tcnica para ejecutar los trabajos y l) En general, si el Contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacin. En cualquiera de estos eventos el Contratista perder como sancin, tan pronto como se ponga trmino anticipado al contrato, las garantas que avalan el cumplimento de ste.

SECPLA BAG PGINA 24 DE 25

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES BAG LLAMADO A PROPUESTA PRIVADA N 04 DE 2009 CONSTRUCCIN GALPN CLUB DEPORTIVO LIMACHITO

23. FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA En caso de fallecimiento del Contratista o disolucin de la sociedad en caso que la empresa constructora sea persona jurdica, se proceder a la terminacin del contrato y si existiera saldo a favor ste ser girado a sus herederos, conjuntamente con las garantas y retenciones previa suscripcin del finiquito. 24. INSPECCIN TCNICA DE LA OBRA Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccin Tcnica de las obras ser ejecutada por el(la) Inspector(a) Fiscal que designe la Unidad Tcnica. Por su parte, el Contratista designar a un profesional arquitecto o constructor civil que desempee la labor de Responsable Tcnico de Obras por cuenta de aquel, quien ser de su exclusiva dependencia y responsabilidad, segn lo indica el nmero 16, letra c) de estas bases. 25. DOMICILIO, JURISDICCIN Y ARBITRAJE Para todos los efectos derivados de la licitacin a que se refieren estas Bases as como los que se deriven del contrato, segn corresponda, las partes fijan domicilio en la Ciudad de Limache y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia. Lo anterior es sin perjuicio del acuerdo de las partes en orden a someter cualquiera dificultad que se suscite a raz de la ejecucin, cumplimiento, resolucin, terminacin y dems efectos del contrato a la decisin de un rbitro designado de comn acuerdo o por la justicia, en caso de desacuerdo respecto de la persona del rbitro, quien resolver en calidad de arbitrador sin forma de juicio y en nica instancia cualquiera de tales dificultades.

LUIS R. MINARDI DE LA TORRE ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

C:\LICITACIONES 2009\GALPON CD LIMACHITO\01 BASES\01 BAG.DOC SECPLA BAG PGINA 25 DE 25