Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

download Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

of 140

Transcript of Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    1/140

    1

    SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

    S O P T R A V I

    DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PBLICAS

    DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

    PROYECTO:

    OOBBRRAASSDDEEPPRROOTTEECCCCIIOONNCCOONNTTRRAAIINNUUNNDDAACCIIOONNEESS,,EERROOSSIIOONNYYSSEEDDIIMMEENNTTOOSSEENNLLAACCUUEENNCCAADDEELLRROOCCAATTAACCAAMMAASS,,

    MMUUNNIICCIIPPIIOODDEECCAATTAACCAAMMAASS,,DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOODDEEOOLLAANNCCHHOO..

    DOCUMENTO DE LICITACIN PRIVADA(CONSTRUCCIN)

    LICITACION PRIVADA No. 01 OO. HH. - 07.

    AO 2007

    COMAYAGUELA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    2/140

    2

    INVITACION A LICITAR

    1.1 INVITACIONLa Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda de la Repblica de Honduras,

    invita a Compaas Nacionales previamente calificadas y debidamente registradas enel Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras a presentar sus propuestas de LicitacinPrivada No. 01 OO. HH. - 07, para el Proyecto: OOBBRRAASS DDEE PPRROOTTEECCCCIIOONNCCOONNTTRRAAIINNUUNNDDAACCIIOONNEESS,,EERROOSSIIOONNYYSSEEDDIIMMEENNTTOOSSEENNLLAACCUUEENNCCAADDEELLRROO CCAATTAACCAAMMAASS,, MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE CCAATTAACCAAMMAASS,, DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEEOOLLAANNCCHHOO....

    1.2 FINANCIAMIENTOEl proyecto ser financiado con Fondos Nacionales, limitada a la cantidadasignada al proyecto en el Presupuesto General de la Republica al ao 2007 atravs del Gobierno de la Repblica de Honduras.

    1.3 UNIDAD EJECUTORAEl trabajo debe ser ejecutado bajo Contrato a Precios Unitarios y tiempodeterminado, actuando como unidad ejecutora el Departamento de ObrasHidrulicas de la Direccin General de Obras Pblicas de la Secretara de ObrasPblicas, Transporte y Vivienda. (SOPTRAVI).

    1.4 ALCANCE DEL CONTRATOEl contrato consiste en suministrar en el sitio de la obra todos los materiales,mano de obra, equipo para ejecutar la construccin con estricto apego a lanormativa vigente al contrato, las especificaciones, reglamento de la obra y losplanos del proyecto.

    1.5 DOCUMENTOS DE LICITACIONLos Documentos de Licitacin, incluyendo el pliego de condiciones, anexos,planos, especificaciones especiales y generales del proyecto, podrn retirarseen forma digital en las oficinas del Departamento de Obras Hidrulicas de laDireccin General de Obras Pblicas, ubicados en el plantel principal deSOPTRAVI, Barrio La Bolsa, Comayagela, M.D.C. Honduras C. A. el da lunes26 de marzo del ao 2007,en el Horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m . El mismotendr un valor de L.500.00el cual ser pagado en la Tesorera General de laRepublica o banco autorizado, previo al retiro del documento.

    1.6 APERTURA DE PLICASLas propuestas de Licitacin sern abiertas y ledas pblicamente el da Martes10 de abril del 2007 a las 10:00 a. m., hora oficial de la Repblica deHonduras, en las oficinas de la Direccin General de Obras Pblicas de laSOPTRAVI, Barrio la Bolsa, Comayagela, M.D.C., Honduras C. A.

    La SOPTRAVI se reserva el derecho de posponer la fecha de Apertura de Plicassi lo estimare conveniente a sus intereses, esto de acuerdo a lo sealado en el

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    3/140

    3

    Artculo 50 de la Ley de Contratacin del Estado; toda modificacin de fechas deApertura de Plicas ser comunicada a cada participante mediante el respectivoAddendum.

    1.7 PLAZO DE CONSTRUCCION

    El trabajo motivo de este contrato comenzar en la fecha que se especifique enla orden de inicio y deber ejecutarse completamente dentro del plazo deconstruccin de: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

    1.8 INFORMACION GENERAL A LOS OFERENTESLos formularios de propuestas especificarn el lugar al cual stas debern serremitidas, la fecha, hora y lugar de apertura de propuestas y descripcin delproyecto que ser construido, e indicar las cantidades aproximadas de trabajoa ejecutarse, los materiales que se deben suministrar, el plazo estimado por laDireccin General de Obras Pblicas para la terminacin del proyecto, el montode las garantas de propuestas, as como los requerimientos especiales conrelacin a un proyecto determinado que varen o que no estn incluidos en lasespecificaciones Standard. Todos los documentos unidos o adjuntados alformulario de propuestas, son parte necesaria de ste y no debern serseparados.

    Los formularios de propuestas y los planos, sern suministrados, previa solicitudescrita y con la correspondiente constancia de precalificacin, por la DireccinGeneral de Obras Pblicas. Para conveniencia de los proponentes, los planos,podrn ser vistos en el Departamento de Obras Hidrulicas de la DireccinGeneral de Obras Pblicas.

    Todas las propuestas debern presentarse foliadas empastadas y en elorden que aparecen en las bases de licitacin (original y copia).

    Datos Generales de la Convocatoria

    DATOS GENERALES

    Licitacin No. LPR 01 OO.HH. 07

    Fundamento Legal: Licitacin Pblica de conformidad con elArtculo 38 de la Ley de Contratacin delEstado y las Disposiciones GeneralesVigentes de Presupuesto.

    Objeto del Contrato: Obras de Proteccin contraInundaciones, Erosin y Sedimentos enla Cuenca del Ro Catacamas.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    4/140

    4

    Ubicacin: Municipio de Catacamas, a la Altura delpuente que conduce al municipio.

    Visita de Obra: Viernes 30 de marzo de 2007, a las11:00 a.m. en la alcalda municipal de

    Catacamas.Junta de Aclaraciones: Lunes 2 de abril de 2007, a las 10:00

    a.m. en las oficinas de la DireccinGeneral de Obras Publicas,Departamento de Obras Hidrulicas.

    Fecha de Apertura de Propuestas: Martes 10 de abril de 2007, a las 10:00a.m. en las oficinas de la DireccinGeneral de Obras Publicas

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    5/140

    5

    II. DEFINICIONES GENERALES

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    6/140

    6

    CAPITULO II

    DEFINICIONES GENERALESQueda sobreentendido y acordado que el contenido de estas Condiciones Generales,as como la adjudicacin y/o administracin de las obras y los requisitos especiales

    forman parte de este documento.2.1 DEFINICION DE TERMINOS

    Los trminos contenidos en estas Condiciones Generales, Especificaciones y / ocualquier documento relacionado con la ejecucin de las obras o trabajos,debern interpretarse como a continuacin se definen, en los que respecta a suespritu y significado.

    2.1.1 El Gobierno: La Repblica de Honduras, C. A.

    2.1.2 El Ministerio: La Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda,(SOPTRAVI).

    2.1.3 La Direccin: La Direccin General de Obras Pblicas.

    2.1.4 El Director: El Director General de Obras Pblicas, actuando en persona o porintermedio de un representante debidamente autorizado por l mismo.

    2.1.5 El Departamento: El Departamento de Obras Hidrulicas dependiente de laDireccin General de Obras Pblicas.

    2.1.6 El Jefe del Departamento: El Jefe del Departamento de Obras Hidrulicas.

    2.1.7 Oferente: Profesional, Sociedad, Empresa o Consorcio que acte directamenteo por medio de un representante debidamente autorizado que haya sometidouna propuesta para los trabajos proyectados. Las palabras Licitador, Licitante oProponente, tendrn el mismo significado que la palabra Oferente en estasespecificaciones.

    2.1.8 Comit de Licitacin: Comisin integrada por un delegado de la Secretara deObras Pblicas Transporte y Vivienda (El Secretario General o su representanteque coordinar la Comisin), un representante de la Direccin General de ObrasPblicas (El Director General o su representante) el Jefe del Departamento alque corresponde el proyecto, un representante del Tribunal Superior deCuentas, un representante de la Direccin Legal de la SOPTRAVI (comoobservador) y un representante de la Auditoria Interna de la SOPTRAVI (comoobservador) y un representante de la Procuradura General de la Republica(como observador).

    2.1.9 Comisin Evaluadora y Anlisis de Ofertas:Comisin Especial de Evaluaciny Anlisis de Ofertas, nombrada por la Direccin General en apego alcumplimiento del Artculo 33 de la Ley de Contratacin del Estado.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    7/140

    7

    2.1.10 Contratista: Persona, Sociedad o Empresa calificada, que mediante contratocelebrado con el Estado tome a su cargo la ejecucin de la obra, actuandodirectamente o por medio de representantes autorizados (Ingenieros CivilesColegiados). Siendo directamente responsables por la calidad totalmenteaceptable de los trabajos contratados, por el plazo y todas las deudas legales

    derivadas del trabajo.2.1.11 El Supervisor: Un Consultor, Empresa Consultora o Ingeniero Colegiado

    designado por la Direccin, con presencia permanente en el sitio de la obra,responsable del buen desarrollo del proyecto, ante la Direccin General y conautoridad suficiente para decidir sobre la ejecucin de la obra previaautorizacin de la Direccin.

    2.1.12 Coordinador del Proyecto:Un Ingeniero Civil perteneciente al Departamentode Obras Hidrulicas y asignado por el Jefe del Departamento para coordinarlas actividades de Diseo, Construccin y Supervisin del Proyecto, el que condelegacin del Jefe del Departamento podr suplantar todas las asignacionesque hacia l se hagan en estas provisiones generales.-

    2.1.13 Fiador:La Corporacin o los Individuos que se responsabilizan por medio de lagaranta del contrato y la fianza de pago con y por el Contratista, para elcompleto y satisfactorio cumplimiento del contrato y pago de todas las deudasque se incurran en el cumplimiento del contrato.

    2.1.14 Propuesta: La oferta escrita, debidamente firmada y sellada, del Oferentepresentada en el formulario de propuestas o documento de licitacinsuministrado por la Direccin, para ejecutar los trabajos proyectados ysuministrar los materiales necesarios de acuerdo con los requisitos de losplanos, grficos y especificaciones.

    2.1.15 Garanta de Propuesta: Es la fianza para asegurar la seriedad de lasproposiciones en los concursos que celebra la Secretara, misma que elproponente podr garantizar mediante cheque certificado expedido por elmismo, a favor de la Tesorera General de la Repblica, o la fianza otorgada porInstituciones Aseguradoras o Garanta Bancaria a favor de la Secretara deObras Pblicas, Transporte y Vivienda.

    2.1.16 Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, normas,disposiciones y requisitos relativos a la buena ejecucin de las obras.

    2.1.17 Especificaciones Tcnicas: Las especificaciones que contiene estedocumento y las especiales que determine La Direccin para esas obrasespecficas en el proyecto o el proyecto en todo su conjunto.

    2.1.18 Otras Especificaciones Suplementarias: Agregaciones a lasespecificaciones tipo, que son adaptadas posteriormente a la publicacin deldocumento escrito.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    8/140

    8

    2.1.19 Apndices: Aadidura y revisiones a las especificaciones Standardsuplementarias que abarcan las condiciones peculiares de una obra individual.

    2.1.20 Planos: Todos los planos o reproducciones de los mismos, relativos a laconstruccin del proyecto, previamente autorizados por la Direccin General

    para su construccin.2.1.21 Proyecto: Conjunto de obras especficas determinadas por los planos o

    grficos necesarios donde se estipulen todas las caractersticas de las obras,mismos que se debern de proporcionar a los Licitantes para que preparen suOferta.

    2.1.22 Contrato: El Acuerdo suscrito entre el Gobierno a travs de la ProcuraduraGeneral de la Repblica o de la Secretara de Obras Pblicas, Transporte yVivienda, segn sea el caso, y el Contratista, relacionado con la ejecucin de laobra: Suministro de materiales, mano de obra y equipo.

    Queda claro al Contratista, que forman parte del Contrato: Propuesta, Planos,Documento de Licitacin, Apndices, Garanta de Contrato, Garanta delAnticipo, Orden de Inicio Oficial, Bitcora, Especificaciones, Maquinaria,Materiales, Recursos Humanos, Anexos, Reportes de Control de Calidad,Autorizaciones y Reglamento de Seguridad, Informes de Avance de Obras delSupervisor, Programa de Ejecucin, as como todos los acuerdoscomplementarios que razonablemente puedan ser requeridos para completar laconstruccin del proyecto de manera correcta para ser recibida.

    2.1.23 Garanta o Fianza de Cumplimiento de Contrato: La Garanta provista por elContratista y su fiador, para garantizar su capacidad como Contratista paraejecutar las obras de acuerdo con los planos, grficos, especificaciones ytrminos del contrato.

    2.1.24 Orden de Inicio: Comunicacin por escrito emitida por la Direccin General, lacual ser librada al finalizar los tramites de certificacin de fianza decumplimiento de contrato debiendo el contratista comenzar la construccindentro de los quince das calendario posterior a la fecha de dicha orden la queser dirigida al Contratista por el Director General, notificndole la fecha en quedeber iniciar la obra para la cual se le ha contratado. (Artculo 72 reformado,Ley de Contratacin del Estado).

    2.1.25 Da Calendario: Cada da que muestre el calendario.

    2.1.26 Da Hbil: Das laborables administrativos todos los que labora laadministracin pblica (Artculo 46, Ley de Procedimiento Administrativo.)

    2.1.27 Acta de Recepcin: Es el documento emitido por la comisin nombrada alefecto, en el que se constata que todo trabajo especificado, dentro de losalcances del contrato ha sido terminado y aceptado por la Direccin de acuerdo

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    9/140

    9

    a los planos, especificaciones y toda la documentacin integrada al contrato,previo Informe Tcnico Final del Supervisor, aprobado por la Direccin, Informede la Auditoria Interna de la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienday previa a la comprobacin legal del Contratista de tener saldados suscompromisos pendientes con terceras personas naturales jurdicas involucradas

    directa o indirectamente en la satisfactoria ejecucin del proyecto.Este documento ser firmado por el Jefe del Departamento, Coordinador delProyecto, Supervisor y Contratista.

    2.1.28 Estimacin Final: Es la estimacin presentada junto al Informe Final delSupervisor, aprobada por el Director General, el Jefe del Departamento yCoordinador del Proyecto, despus de efectuadas todas las obras, cmputoslegales, equitativos y de conciliacin de obra.

    2.1.29 Aprobado: Significa aprobado por escrito, inclusive la confirmacin escritasubsiguiente de una aprobacin verbal anterior a Aprobacin, significaaprobacin por escrito, inclusive lo antedicho.

    2.1.30 Condiciones de Recepcin: Durante la ejecucin de la obra y hasta queexpire el perodo de garanta de la misma, el Contratista ser responsable de lasfaltas y desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo elcaso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificadas; ser tambin responsablede los daos y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

    Una vez terminada sustancialmente la obra o trabajos contratados, previo elDictamen de la Supervisin, la Direccin proceder a su recepcin, siempre queestn de acuerdo con los planos, especificaciones y dems documentoscontractuales.

    El Contratista a su costo y conforme a las instrucciones que imparta el rganoadministrativo competente, deber efectuar las correcciones y detalles quefiguren en el Acta de Recepcin Sustancial.

    Una vez cumplida esta fase se proceder, dentro del plazo que seale elContrato, a la recepcin definitiva de la obra o trabajos, elaborndose al efectoel Acta correspondiente.

    2.1.31 Garanta o Fianza de Calidad de Obra: La garanta provista por el Contratistay su fiador, para garantizar que el contratista en caso de acreditrsele laexistencia de vicios o defectos ocultos en las obras ejecutadas, estar obligadoa su reparacin, sin perjuicio de que la administracin proceda a ejecutar estagaranta.

    2.1.32 Bitcora: Es el documento oficial emitido por el Colegio de Ingenieros Civilesde Honduras que forma parte del contrato y se utiliza para anotar cualquiersituacin que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construccin o

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    10/140

    10

    de servicios, que sea diferente a lo establecido en los anexos tcnicos delcontrato, siendo este un medio oficial de comunicacin entre las partes quefirman el contrato. Libro con el nmero de folios requeridos, en el cual se llevaescrito da a da la vida de ejecucin del proyecto.- Oficializando su apertura yutilizacin, con las firmas del Jefe del Departamento, Coordinador del Proyecto,

    Supervisor del Proyecto y el Contratista, en la pgina indicada para ello.- Cadafolio debe contar con una hoja original y tres (3) copias: original para elpropietario, una copia para el Contratista, una copia para el Supervisor y unaltima copia para el Departamento Ejecutor, La compra de la Bitcora estar acargo del contratista que despus de terminada la obra deber presentar elcuaderno bitcora al CICH para su registro de finalizacin.

    2.1.33 Informe de Avance de Obra del Supervisor: Son los informes tcnicosperidicos mensuales que est obligado a elaborar el Supervisor sobre elAvance Fsico Financiero del proyecto, sealando los atrasos existentes ascomo las alternativas para reducir estos, acompaado obligatoriamente defotografas y con referencia a los programas de trabajo presentados previamentepor el Contratista para formar parte de este Contrato, los mismos sernremitidos al Jefe del Departamento con copia al Director General.

    2.1.34 Otros Contratistas: El Gobierno se reserva el derecho de realizar trabajosmediante otros Contratistas o por Administracin Directa del Gobierno, as comoel de permitir a otras Compaas, Empresas o Individuos de servicio pblicopara que hagan los trabajos conexos, durante el avance de la obra, dentro delos lmites o zonas adyacentes al proyecto; siempre y cuando aquellos realicensu trabajo ocasionando un mnimo posible de interferencia con el proyecto.

    2.1.35 Equipo: Todo el equipo de construccin que aporte el Contratista, deberconsiderarse, cuando haya sido trado a la zona de trabajo, comoexclusivamente destinado a la construccin y terminacin de las obras y elContratista deber abstenerse de alejar los mismos o parte de ellos (salvo con elobjeto de pasarlos a otro lugar dentro de la zona de trabajo), sin elconsentimiento escrito del Supervisor.

    Se usar solo equipo adecuado, el cual deber estar en buenas condicionespara el trabajo y ser aprobado por el Supervisor. La cantidad de equipo que seutilizar ser el necesario a fin de asegurar la terminacin del trabajo en el plazoestipulado en el Contrato. Se operar el equipo de tal manera, que no caucedaos a la propiedad pblica y privada. Todo el equipo estar sujeto a laaprobacin de la Direccin General previo informe yo consulta con el supervisor.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    11/140

    11

    III. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTAY REQUISITOS

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    12/140

    12

    III. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS

    Podrn participar todas la Compaas Constructoras originarias de Honduraspreviamente calificadas e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras(CICH) y en la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (ONCAE)

    y que de acuerdo con su capacidad para este tipo de obra determin la Secretara,conforme a la Pre-Calificacin vigente realizada para proyectos con fondos nacionales.

    Todo Licitante deber presentar Declaracin Jurada debidamente autenticada de noestar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artculo 15 y 16 de laLey de Contratacin del Estado.

    Todo Licitante deber acreditar adems, el cumplimiento de las obligaciones previstasen las regulaciones de los Colegios Profesionales correspondientes y otros, mediantela presentacin de la siguiente documentacin y requisitos, mismos que en cualquiermomento podrn ser objeto de comprobacin por parte de la comisin evaluadora deofertas:

    a) Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por laProcuradura General de la Repblica.

    b) Constancia original de Inscripcin y Cumplimiento de las obligaciones en elColegio de Ingenieros Civiles (Del Representante y la Empresa)

    c) Constancia de Inscripcin y Solvencia extendida por la Cmara de Comercio eIndustria (C.C.I.) de la localidad y la Cmara Hondurea de la Industria de laConstruccin (CHICO)

    d) Copia autenticada de la Escritura Pblica de Constitucin de la Empresa, susreformas si las hubiere, inscritas en el Registro de la Propiedad, Inmueble yMercantil.

    e) Poder del Representante legal.Los Representantes Legales debern exhibir poder suficiente para la suscripcinde contratos (debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, Art. 20 L.C.E.En el caso de empresas extranjeras debern cumplir con los requisitosestablecidos en la Legislacin Civil y Mercantil de Honduras Art. 21 L. C. E.

    f) Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa (Tarjeta deIdentidad, R. T. N., Solvencia Municipal y Constancia de Solvencia con la D.E.I.)

    g) Garanta de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%)como mnimo del total Ofertado incluido monto del Reconocimiento de MayoresCostos e Imprevistos indicado en el cuadernillo de Cantidades del Proyecto, silos hubiese. Lo anterior conforme a lo establecido al Articulo 99 de la Ley deContratacin del Estado.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    13/140

    13

    h) Copia de Permiso de Operacin vigente, extendido por la Municipalidad de sulocalidad.

    i) Declaracin Jurada garantizando la calidad de servicio y materiales a usar,debidamente autenticadas.

    j) Constancia de Precalificacin vigente extendida por la SOPTRAVI.

    k) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureo de Seguridad Social (I. H. S.S.), Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP).

    l) Constancia de inscripcin en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativade Contratacin y Adquisiciones del Estado (ONCAE) adscrita al Ministerio de laPresidencia o Constancia de presentacin de solicitud de inscripcin ante dichoRegistro (articulo 57 del Reglamento de la Ley de Contratacin del Estado)

    m) Listado y Curriculum Vitae del personal de la Empresa que ser asignado alProyecto, conforme al Organigrama que deber acompaar.

    n) Listado del Equipo y Mano de Obra disponible de la Empresa para ejecutar elProyecto.

    ) Tabla de Alquiler de Equipo y Mano de Obras, para realizar trabajos porAdministracin Delegada si los hubiere.

    o) Programa de trabajo, Diagrama de Barras.

    p) Constancia de Visita (efectuada por ingeniero civil colegiado, que presenteconstancia de solvencia al CICH) obligatoria de Campo, emitida por elDepartamento de Obras Hidrulicas.

    q) Informacin sobre la capacidad financiera de los ltimos dos aos. (Artculo 67del Reglamento de la Ley de Contratacin del Estado).

    Debern ser presentados para su anlisis los siguientes datos financieroscertificados por un contador colegiado o firma profesional.

    1) Pasivo Total Aos 2005 y 20062) Activo Total Aos 2005 y 20063) Activo Circulante Aos 2005 y 20064) Pasivo Circulante Aos 2005 y 2006

    NOTA: Las ofertas que no cumplan u omitan cualquier elemento delanlisis indicado en el cuadro siguiente sern objeto de descalificacin.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    14/140

    14

    Cuadro 3.1 ndices de Capacidad Financiera.

    No. CONCEPTONivel de endeudamientoPasivo Total/Activo Total ( datos 2005)

    Pasivo Total/ Activo Total (datos 2006)< 1 Cumple

    1

    > 1 No CumpleCapital de Trabajo >= Lps.750,000.00 (Anexarcertificado de Deposito o Lnea de Crdito actualizaday a la vez emitida por institucin Bancaria).Activo Circulante Pasivo Circulante (datos 2005)

    2

    Activo circulante Pasivo Circulante (datos 2006)ndice de solvenciaActivo Circulante/ Pasivo Circulante (datos 2005)

    Activo Circulante/ Pasivo Circulante (datos 2006)> 1: Cumple

    3

    < 1: No Cumple

    r) Equipo Mnimo de TrabajoLa empresa participante deber acreditar queel equipo a ser asignadoen las obras es de su propiedad, o tener la disponibilidad de inmediatoarrendamiento, el equipo deber encontrarse en buen estado y estar libre decompromisos con otros proyectos cuya finalizacin se traslape con el iniciode los trabajos objeto de esta licitacin, la comisin tendr acceso libre acomprobar lo antes descrito.

    Para este proyecto se exigir el siguiente equipo, indicando la ubicacin delmismo:

    Cantidad Descripcin

    1 tractor D6-140 HP con riper o su equivalente

    1 cargadora frontal 930-150 HP o su

    3 volquetas de 10M

    Equipo de Topografa (Trnsito y Nivel)

    1 Vehiculo Pick Up

    El Supervisor esta autorizado a solicitar equipo extra al Contratista, adescartar aquel que sufra desperfectos y ordenar la restitucin del mismo porotro en buen estado comunicndolo por escrito al Contratista.

    s) Dos referencias Bancarias.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    15/140

    15

    t) Acreditar experiencias en trabajos similares (copias de actas de recepcin)

    u) Los documentos presentados en fotocopia deben estar debidamenteautenticados.

    v) SUBSANACIN:Se permitir subsanar errores u omisiones contenidos enlas ofertas, de conformidad a lo establecido en el Artculo 5, prrafo segundoy Articulo 50 de la Ley de Contratacin del Estado y Articulo 132 delReglamento de la misma Ley.

    No son subsanables los documentos de carcter tcnico, la carta propuesta,fichas de precios unitarios ni documentos de garanta (Fianza).

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    16/140

    16

    IV. PLIEGO DE INSTRUCCIONESA LOS POSTORES

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    17/140

    17

    IV. PLIEGO DE INSTRUCCIONES A LOS POSTORES

    ACLARACION

    Se deber presentar el equipo necesario que tendr disponible para la ejecucin

    del proyecto, la no presentacin solicitada, le dar potestad a la Direccin Generalde Obras Pblicas para que la propuesta no sea aceptada.

    4.1 ACLARACION A LOS LICITANTESCualquier aclaracin que deseen los licitantes acerca del significado ointerpretacin de los planos y documentos de licitacin, deber ser solicitada porescrito por lo menos cinco (5) das hbiles antes de la fecha de apertura de lasofertas, para que la respuesta llegue a todos ellos antes de su presentacin. Larespuesta ser efectuada por la Direccin General de Obras Pblicas con nomenos de tres (3) das hbiles de anticipacin a la fecha de apertura de la oferta,en forma de enmienda (addendum) a los planos o a cualquiera de los documentosde licitacin, copia de lo cual ser enviada a cada una de las empresas que sehayan inscrito como licitante y que hayan adquirido los documentos de licitacin.

    Si hubiera discrepancias u omisiones en los planos o en los documentos delicitacin, los licitantes estarn en la obligacin de notificar a la Direccin Generalde Obras Pblicas, solicitando laaclaracin correspondiente. Las explicaciones oinstrucciones verbales dadas por cualquier funcionario o empleado no tendrnningn valor compromisorio.

    4.2 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

    Es entendido que el licitante tiene conocimiento de todas las leyes y regulacionesde la Repblica de Honduras que son aplicables a esta licitacin y su respectivoContrato. El Gobierno de Honduras considerar que este conocimiento es unhecho, y por consiguiente los licitantes no podrn alegar ignorancia en ningncaso.

    4.3 CONOCIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LICITAR YDE LAS CONDICIONES QUE AFECTAN EL TRABAJONingn licitante podr alegar omisiones en su oferta o interpretacinerrnea de losdocumentos de licitacin.Los licitantes debern:

    a. Estudiar detenidamente todos y cada uno de dichos documentos.

    b. Inspeccionar el lugar de la construccin y familiarizarse con todas lascondiciones y caractersticas del proyecto; adems debern prever todoslos problemas y sus soluciones, que pudieran presentarse durante laejecucin de la obra, especialmente la situacin del trfico circulante y lascondiciones climatolgicas de la zona del proyecto.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    18/140

    18

    Se dar como un hecho que el licitante conoce todas esas condiciones alformular su oferta. La omisin de ese paso por parte de los licitantes, no losrelevar de la responsabilidad de estimar adecuadamente la dificultad ocosto de la ejecucin satisfactoria del trabajo. El Gobierno no asumirresponsabilidad alguna por las declaraciones hechas por cualquiera de sus

    funcionarios o agentes antes de la ejecucin del contrato.4.4 GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

    Como garanta que los proponentes mantendrn la oferta hasta la suscripcin delcontrato e iniciacin de la obras, cada oferta deber ser acompaada de undocumento de garanta de oferta por una suma igual o mayor, pero no menor, deldos (2 %) del valor de la oferta. Si el Gobierno se viera obligado a hacer efectivaesta garanta, dicho contratista no podr participar en ninguna licitacin delGobierno de Honduras, durante el transcurso de un ao a partir de la fecha de lapresente licitacin. Cualquier oferta que a la hora fijada en la convocatoria no lleveadjunta la garanta de oferta por la suma correspondiente, ser rechazada.

    La garanta de oferta podr ser una fianza de compaa aseguradora solvente conel Gobierno de Honduras o una garanta bancaria a favor de la Secretara deObras Pblicas, Transporte y Vivienda, o una carta de crdito irrevocable, ocheque certificado a nombre de La Tesorera General de la Repblica.

    Estos documentos debern ser redactados en espaol y debern ser vlidos porun perodo de noventa (90) das hbiles a partir de la fecha de apertura de ofertas,y los mismos debern contener la siguiente Clusula: "La presente fianza se harefectiva mediante simple requerimiento que haga la Direccin General deObras Pblicas. Sern nulas todas las Clusulas que contravengan estadisposicin". Los documentos de garanta sern devueltos a los oferentes que noresultasen ganadores en un plazo de noventa (90) das despus de la apertura delas ofertas, excepto al primero y segundo suplente de la adjudicacin del proyecto.

    Si el licitante cuya oferta ha sido la ganadora, retirara la misma dentro del perodode validez especificado para la garanta de la oferta, o si una vez adjudicada nosuscribiera el Contrato dentro del perodo de diez (10) das hbiles contados apartir de la fecha que fuera notificado que ser firmado el Contrato por el Ministro,previa comprobacin de la existencia de los fondos asignados para la ejecucindel proyecto, el gobierno podr hacer efectivo el monto de la garanta desostenimiento de oferta . En caso de que el licitante al que se le adjudique elContrato no pudiera cumplir con los requisitos establecidos en el numeral cuatropunto doce (4.12) de estas instrucciones, el Gobierno se reserva el derecho deadjudicar las obras, o de adjudicarlas al haya ocupado el segundo lugar y assucesivamente a otro licitante que haya presentado una oferta favorable.

    4.5 PRESENTACION DE OFERTASa) Las ofertas debern ser presentadas en este documento suministrado por

    el Gobierno que se titula "DOCUMENTOS DE LICITACION", debiendofirmar a mano el Formulario de Propuesta, La Declaracin Jurada y los

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    19/140

    19

    dems documentos donde se solicite la firma. Todas las dems hojas dedicho documento debern llevar las iniciales (firma corta) de las personasque firman la oferta y el sello de la empresa.

    La oferta del proyecto deber hacerse en los cuadros de cantidades y

    precios unitarios en este documento.Si la informacin mostrada en los cuadros de cantidades y precios unitariospresentara borrones, correcciones o cambios, cada borrn, correccin ocambio deber tener la firma de las personas que suscriben la oferta.

    La oferta y toda la correspondencia y documentos relacionados a la misma,que sea intercambiada entre el Ofertante y la Direccin o presentada a laDireccin deben ser escritos totalmente en espaol.

    b) No sern aceptadas ofertas alternativas a menos que en otro acpite deeste documento as se solicite.

    c) La persona que firme la oferta deber presentar debidamente legalizado unpoder dado por un Notario en el cual conste su respectiva capacidad legalpara representar a la Empresa y para presentar la oferta.

    d) La oferta deber ser presentada en Lempiras, moneda oficial de Honduras,tanto en sus precios unitarios como para los totales. Asimismo el anlisis deprecios unitarios solicitado en el numeral 4.23 del Pliego de Instrucciones.

    e) La oferta ser llenada a tinta usando letra de molde y los sobres quecontengan la oferta debern estar sellados, lacrados y rotulados en la formasiguiente:

    Parte Central: Oficina Director GeneralDireccin General de Obras Pblicas

    Secretara de Obras Pblicas,Transporte y Vivienda.

    Comayagela, M.D.C.Honduras, C.A.

    Esquina SuperiorIzquierda: Nombre y Direccin del Licitante

    Esquina Inferior "Obras de Proteccin contra Inundaciones,Izquierda erosin y Sedimentos en la Cuenca del Ro

    Catacamas, Municipio de Catacamas,Departamento de Olancho.

    Esquina InferiorDerecha: Fecha y hora de apertura

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    20/140

    20

    f) La oferta se presentar con su respectivo cuadro de cantidades estimadasy precios unitarios, incluido en este documento.

    g) La oferta deber ser presentada en la fecha y hora establecida en lainvitacin, la Secretara puede a su discrecin, extender la fecha lmite de

    recepcin de ofertas por medio de addendums, en cuyo caso, todos losderechos y obligaciones de la Secretara y los Ofertantes previamentesujetos a la fecha lmite original en lo subsiguiente estarn sujetos a lafecha, tal y como se extendi.

    4.6 RETIRO DE OFERTASLas ofertas pueden ser retiradas personalmente por el representante autorizadodel licitante o por solicitud escrita, siempre que tal comunicacin sea recibida departe de los licitadores, antes de la hora fijada para la apertura de las mismas. Lanegligencia o errores por parte del licitante al preparar la oferta no le confiere elderecho de retirar su propuesta despus de haber sido abierta.

    4.7 APERTURA DE LAS OFERTASA la hora fijada en la convocatoria para la recepcin y apertura de las ofertas, eldelegado de la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda anunciar alos presentes que la recepcin de las ofertas se inicia en ese momento; actoseguido cada uno de los interesados entregar al delegado o representante de laSecretara el sobre conteniendo su oferta. Se recibirn ofertas solamente dequienes hayan sido calificados, registrados y adquirido los Documentos deLicitacin respectivos, en la forma establecida en la convocatoria.

    Seguidamente, las ofertas sern abiertas en pblico y sus contenidos sern dadosa conocer a los asistentes al acto para informacin de los Licitantes y otrosinteresados que pudieran estar presentes, ya en persona, ya por medio derepresentantes.

    Se levantar un acta de la apertura de las ofertas en que se dejar constancia delas empresas que participaron en la Licitacin, del monto de cada una de lasofertas, y observaciones como ser la presencia o ausencia de Documentos, etc.,que la Secretara estime conveniente.Las ofertas recibidas despus del plazo y hora establecidas se considerarn comoofertas demoradas y no sern consideradas, sino que sern devueltas sin serabiertas.

    El acta podr ser firmada por los participantes en la Licitacin que estuvieranpresentes y por los funcionarios que el Gobierno haya designado para el caso.

    4.8 OFERTAS IRREGULARESUna oferta ser considerada irregular y ser rechazada por las siguientes razones:

    a) Si no ofrece precio por concepto de pago, indicado en el cuadro decantidades y precios unitarios, as como su desglose.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    21/140

    21

    b) Si los precios base de los materiales estn alterados con relacin a losprecios que privan en el comercio, a fin de obtener ajustes de preciosindebidos.

    c) Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas por la

    convocatoria, o bien, irregularidades de cualquier clase que tiendan a hacerla oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado.

    d) Si el licitante agrega cualquier provisin por la cual se reserva el derecho deaceptar o rechazar la adjudicacin o condiciona su oferta a un cambio enlos documentos de licitacin.

    e) Si el licitante presenta ms de una oferta para el mismo trabajo ya seacomo individuo o dentro de una sociedad o corporacin bajo el mismo obajo diferentes nombres.

    f) Si hay evidencia de colusin o convenios dolosos entre los licitantes, losparticipantes en tales arreglos quedarn adems descalificados para futuraslicitaciones.

    g) Si la oferta no est acompaada de la correspondiente garanta de oferta,en este caso la oferta ser inmediatamente devuelta.

    h) Si no est presentada en la forma solicitada por el Gobierno.

    i) Si tiene borrones, correcciones o cambios que no lleven la firma de lapersona que suscribe la oferta.

    j) Por estar presentada en hojas separadas del documento suministrado porel Gobierno.

    k) Si los precios unitarios o globales mostrados en el pliego de Licitacin estnevidentemente desbalanceados, ya en exceso, ya en defecto de lo quearroja el anlisis de costos.

    l) Por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estedocumento.

    El Gobierno se reserva el derecho de dispensar cualquier irregularidad de forma yno de fondo en las ofertas, siempre que convenga a sus intereses. Asimismo sereserva el derecho de revisar las operaciones aritmticas que comprenda la ofertay hacer las correcciones del caso.

    4.9 DESIGNACION DE SUPLENTES DE ADJUDICACIONLa Comisin Evaluadora encargada del anlisis de las ofertas debe dejar claraconstancia en su dictamen de adjudicacin, de la o las empresas que recomiendacomo ganadoras para efectos de adjudicacin del Contrato, por haber presentadola oferta evaluada como la ms baja. En el mismo dictamen deber quedar

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    22/140

    22

    constancia de cual o cuales empresas, en orden de mritos podrn serconsideradas "Suplentes de Adjudicacin", para el caso en que la empresaaceptada como ganadora no cumpliera con lo establecido en el numeral 4.12 deese aparte.

    A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicacin" y "SegundoSuplente de Adjudicacin", se les retendr la garanta de oferta por el tiempo quedure la legalizacin del Contrato de Construccin junto con la de la empresaganadora. De ser necesario, se requerir de los "Suplentes de Adjudicacin", unarenovacin o ampliacin en el plazo de sus garantas de ofertas hasta tanto no sefiniquite la contratacin.

    4.10 ANALISIS DE LAS OFERTASLa ejecucin de las obras objeto de la presente licitacin se adjudicar al licitantecuya oferta, presentada de acuerdo con la invitacin a licitacin, los documentosde licitacin y particularmente con lo establecido en el numeral 4.31 de este Pliegode Instrucciones, sea la ms ventajosa para el Gobierno, considerando ademsdel precio indicado en la oferta, los ajustes necesarios para corregir erroresaritmticos.

    La adjudicacin se har al licitador que cumpliendo las condiciones departicipacin, incluyendo su solvencia e identidad para ejecutar el contrato ofertams baja, o se considera la ms econmica o ventajosa y por ello mejorcalificacin, salvo que por circunstancias sobrevinientes, al postor a la fecha de lalicitacin, se le haya adjudicado uno o ms Contratos que llenen la capacidad deejecucin de dicho postor de acuerdo a su precalificacin

    4.11 ADJUDICACIONEl Gobierno adjudicar el proyecto y dar a conocer la adjudicacin de las obras yla designacin del primero y segundo suplente de adjudicacin, notificndolo porescrito al licitante o licitantes que hayan resultado favorecidos y a los demslicitantes, a ms tardar sesenta (60) das despus de la fecha de apertura de lasofertas.

    Como mximo noventa (90) das despus de la licitacin, el Gobierno devolver alos participantes los documentos de garanta de la oferta, con excepcin dellicitante favorecido y de los suplentes de adjudicacin, los cuales constituirngaranta de mantenimiento de las ofertas, hasta la legalizacin del contrato ypresentacin de fianzas.

    El oferente que pretenda impugnar o iniciar un procedimiento que retrase laadjudicacin de un proyecto o los trmites de legalizacin del contrato, deberacompaar con su escrito de iniciacin una garanta o caucin a favor de laHacienda Pblica por un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual sehar efectiva en caso de que la impugnacin o cualquier pretensin del oferenteresulte infundada o improcedente.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    23/140

    23

    4.12 CONTRATO Y GARANTIAEl oferente al que se le adjudique la ejecucin del proyecto deber suscribir elcontrato de construccin y rendir las fianzas, conforme lo establecido en elnumeral 4.19 de estas Instrucciones.

    Si el licitante al que se le adjudiquen las obras en referencia, no cumpliera concualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones,el Gobierno cobrar la o las garantas de oferta, aplicar la o las multascorrespondientes de acuerdo al numeral 4.24 MULTASde estas instrucciones, ypodr adjudicar la ejecucin de las obras al primero o segundo suplente de orden.

    4.13 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIONLas especificaciones a utilizar en la construccin de este proyecto sern lasEspecificaciones Generales adjuntas a este documento y preparadas para tal finpor la Direccin General de Obras Pblicas a travs de Unidad Ejecutora .

    4.14 GASTOSTodos los gastos en que incurran los licitantes con motivo de la presente licitacin,sern realizados a su cuenta y riesgo y no sern reembolsables.

    4.15 AUMENTO DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES POR CAUSAIMPREVISTAEl Gobierno reconocer al Contratista los aumentos que sufrieran en el mercadolos precios de los siguientes materiales: Cemento gris Portland, Acero, Tuberas(Concreto y PVC), as mismo, los servicios usados y consumidos directamente enel Proyecto, comprobado mediante la presentacin de los documentoscorrespondientes aprobados por el Supervisor conforme a lo dispuesto en losArtculos 74,75 y 76 de la Ley de Contratacin del Estado. La metodologa para elclculo de mayores costos se har en base al procedimiento por frmula queaparece en el Decreto 29-90 del Gobierno de la Repblica de fecha 26 deDiciembre de 1990, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el da 12 de Enero de1991 en la edicin No. 26337 y las incorporaciones que haya efectuado oefectuase en un futuro la Direccin General de Carreteras, segn la facultad que lefuere otorgada en el referido Decreto.

    En anexo a este documento de licitacin, los licitantes sometern ante laSecretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda, el ofertante deber presentaruna lista certificada por la Cmara Hondurea de la Industria de la Construccin(CHICO) de los materiales solicitados y/o los servicios indicados en el plan depropuesta que sirvieron de base en su oferta. Al no poder certificar dicho listadopor parte de la CHICO, el ofertante deber entregar una lista reciente, verificada yfirmada con las cotizaciones sobre dichos materiales que utiliz en la preparacinde su oferta, los cuales debern ser los que racionalmente priven en el mercado.

    Los materiales que no estn incluidos en la lista anterior y que directa oindirectamente incidan en la realizacin de la obra, debern ser analizados en

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    24/140

    24

    todas sus proyecciones por el Contratista y su costo distribuido en los preciosunitarios correspondientes.

    En caso de producirse una disminucin en los precios de dichos materiales, sehar una reduccin favorable al Gobierno que se calcular en la misma forma que

    los aumentos y se rebajar de las estimaciones mensuales de pago presentadaspor el Contratista.

    Las cantidades de obra estarn sujetas al respectivo escalamiento deprecios, conforme al programa de trabajo presentado por el Contratista yautorizado por la Direccin previo al inicio de la obra. En tal sentido, en elreconocimiento de mayores costos se emplearn los ndices de alzaincluidos en el Decreto Ejecutivo 29-90 que corresponden al perodo en queefectivamente el contratista debe ejecutar tales cantidades de obra deacuerdo al programa de trabajo autorizado. De haber cambio al DecretoEjecutivo 29-90 se usar el nuevo a partir de la vigencia establecida en elmismo.

    Para el cumplimiento de la anterior estipulacin, el supervisor llevar un fiel controlde las cantidades de obra realmente ejecutadas de cada tem y de aquellas queconforme al programa de trabajo aprobado debern ejecutarse en cada perodo.

    Si el atraso de una actividad es imputable al contratista su escalamiento serconforme al que le corresponde basado en el programa de trabajo.

    4.16 AUMENTO DE LOS COSTOS POR NUEVAS LEYESEl Gobierno reconocer al Contratista cualquier aumento directo que se produzcapor aplicacin de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidasdespus de la fecha de licitacin de este proyecto. El reembolso al Contratista seefectuar por medio de los certificados mensuales de pago, previa verificacin quehar el Gobierno.Se reconocern los aumentos en salarios nicamente cuando stos prevengan deincremento en el salario mnimo decretado por el Gobierno.

    No debe existir ningn tipo de ajuste por Clusula Escalatoria en el renglnde mano de obra en el perodo comprendido entre la fecha de Licitacin orecepcin de oferta y la fecha en que acontece el primer aumento al salariomnimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal perodo no se habrnvariado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, deacuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes alproyecto.

    4.17 TIEMPO DE EJECUCIONEl plazo considerado por el Gobierno para la ejecucin de este proyecto es de:Noventa (90) das calendario a partir de la fecha establecida en la Orden deInicio emitida por la Direccin General de Obras Pblicas.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    25/140

    25

    Los licitantes en todas sus opciones debern ajustar sus ofertas al plazo deejecucin establecido para el proyecto. No sern elementos a considerarse en laevaluacin comparativa de las ofertas, reducciones a dicho plazo.

    4.18 INFORMACION ADICIONAL

    Los pagos al contratista se harn con los fondos que para tal fin sean asignadospor el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de laRepblica.

    Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo delcontrato, el compromiso del Gobierno durante el ao 2006 se limita a la cantidadque aparece en la asignacin presupuestaria del Presupuesto General deIngresos y Egresos de la Repblica a que se refiere la Clusula III del Modelo delContrato.El Gobierno podr solicitar aclaracin o informacin adicional a cualquiera de loslicitantes sobre sus ofertas, pero stas en ningn caso podrn ser modificadas.

    4.19 CAUCIONES Y SEGUROSEl o los licitantes cuyas ofertas sean aceptadas, debern presentar las siguientescauciones:a) Garanta de Sostenimiento de Oferta

    Para asegurar la seriedad de la Oferta y garantizar la aceptacin de laadjudicacin y suscripcin del Contrato respectivo, el licitante presentarcon la Oferta, una Garanta de Sostenimiento de Oferta por un valorequivalente al Dos (2%) POR CIENTOdel importe total de misma.- EstaGaranta podr consistir en una Fianza, Garanta Bancaria o ChequeCertificado a favor de SOPTRAVI, emitida por un Banco o por unaCompaa de Seguros establecida legalmente en Honduras, por un plazono menor de NOVENTA (90) DIAS hbiles. (Artculo 99 Ley deContratacin del Estado).Cualquier Oferta que se presentare sin acompaar GarantaSostenimiento de la misma o que su monto sea inferior al establecido enel prrafo anterior o que sea extendida por una Compaa Aseguradoraextranjera, ser rechazada.- Esta Garanta se extender sustancialmentede acuerdo con el formato adjunto.

    b) Garanta de Cumplimiento de ContratoDentro de los NOVENTA (90) das despus de la fecha de la apertura delas Ofertas, SOPTRAVI, devolver las Garantas de Sostenimiento deOferta a todos los licitantes con excepcin de los tres (3) ms bajosaceptables y dentro de los VEINTE (20) das hbiles subsiguiente a laFirma del Contrato, devolver la Garanta de Sostenimiento de Oferta alas que se no resultaron favorecidas, con la adjudicacin.

    NOTA:Al Oferente seleccionado se le devolver la Garanta de Sostenimiento deOferta hasta que haya entregado la Garanta de Cumplimiento del

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    26/140

    26

    Contrato y firmado el Contrato.- La Garanta de Cumplimiento de Contratoes por un valor equivalente al QUINCE (15 %) POR CIENTOdel importetotal del Contrato (Artculo 100 Ley de Contratacin del Estado), con unavigencia hasta Tres meses despus del plazo previsto para la ejecucinde la obra conforme a lo establecido al Articulo 101 de la Ley de

    Contratacin del Estado.c) Garanta por Calidad de Obra

    El Contratista otorgar a SOPTRAVI una vez que se haya efectuado larecepcin final de la obra, la Garanta o Caucin de Calidad de Obra (contratrabajo defectuoso), para garantizar el reemplazo de todo trabajo o materialdefectuoso que resultase dentro de un perodo de doce (12) mesesdespus de la recepcin final de la obra por la Direccin General de ObrasPblicas. El monto de esta caucin ser por una suma igual al cinco porciento (5%) del monto del contrato. La duracin de esta caucin ser por unperodo igual a doce (12) meses contados a partir de la fecha oficial de larecepcin final de los proyectos. (Artculo 104 Ley de Contratacin delEstado).

    d) Seguros de Responsabilidad Civil y AccidentesEl Contratista, deber presentar dos plizas de seguros, una deresponsabilidad civil y daos a terceros por el importe mnimo de CIEN MILLEMPIRAS (Lps.100,000.00), con una vigencia de hasta tres mesesdespus del plazo previsto para la ejecucin de la obra; y la otra deaccidentes personales por un monto mnimo del TRES por ciento (3%) delvalor total del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucin de la obra

    Las cauciones o garantas que se mencionan, podrn ser depsitos en efectivo,bonos del estado, cheques certificados, caucin de una compaa aseguradorasolvente con el estado, carta de crdito irrevocable o garanta bancaria a favor dela Tesorera General de la Repblica.

    Tales documentos debern ser redactados en espaol y debern ser vlidos porlos perodos que se mencionan anteriormente.

    Las presentes cauciones se harn efectivas mediante simple requerimiento quehaga la Direccin. Sern nulas todas las clusulas o condiciones quecontravengan esta disposicin.

    La caucin establecida en el literal b) , deber ser presentada en un plazo nomayor de diez (10) das hbiles despus de haberse suscrito el correspondientecontrato; el oferente favorecido deber efectuar las diligencias pertinentes a efectode cumplir con esta obligacin, y las contenidas en el numeral 4.4 de este Pliegode Instrucciones.

    Si el licitante al que se adjudique las obras en referencia no cumpliera concualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones,

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    27/140

    27

    el Gobierno cobrar la o las garantas de oferta y podr adjudicar la ejecucin delas obras al primero o segundo suplente de adjudicacin.

    4.20 PROGRAMA DE TRABAJO Y DESEMBOLSOSEl oferente deber acompaar a su Oferta el Programa de Trabajo y Desembolsos

    en base a un diagrama de barras porcentual por tem, de manera que las cifrasporcentuales de cada tem sumen 100%, que indique el tiempo de programacin yavance estimado para el proyecto, para esto deber considerar las condicionesclimticas de la zona, con datos estadsticos, en vista que el no cumplimiento conel tiempo programado incurrir en multa.

    Para cada mes deber indicar la inversin correspondiente a ese perodo por cadaactividad que desarrolle durante la ejecucin de todo el proyecto.

    4.21 PRECIOS UNITARIOSSe debern presentar las Ofertas en precios unitarios de cada concepto,acompaada del desglose de cada precio en sus elementos componentes:Materiales, Equipo y Mano de Obra con sus respectivos rendimientos;Administracin; Imprevistos; Utilidad y Gastos Generales.- El desglose deprecios unitarios lo constituye la ficha de precios unitarios.

    Los Oferentes entregarn junto con su propuesta los anlisis de preciosunitarios con su correspondiente desglose y que servirn como respaldo a losprecios incluidos en su Oferta.- Los anlisis de precios unitarios deberncontener en detalle todos los precios que constituyen cada una de lasactividades contractuales, la no presentacin de alguno de los conceptosmencionados ser motivo de descalificacin.- Los formatos pueden serpresentados en hojas computarizadas y debern incluir lo siguiente:

    a) Costos Horarios.- De cada uno de los Equipos a utilizarse en esteproyecto.Estos costos debern contener el equipo, su depreciacin, suseguro, su rendimiento, sus combustibles y lubricantes, as como losgastos de operacin entre otros.

    b) Costo de la Mano de Obra.- Este debe estar basado en lo establecidoen los salarios mnimos vigentes y debern contener todas lasprestaciones y cargos sociales que marca la ley y sus respectivosrendimientos.

    c) Costo de Materiales.- Estos debern estar basados en los precios demercado y se tomarn como referencia tambin los establecidos en elltimo boletn emitido por la Cmara Hondurea de la Industria de laConstruccin, a la fecha de la licitacin, o por cotizaciones actualizadas.Se debern incluir rendimiento de los mismos.

    d) Factor de Indirectos

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    28/140

    28

    e) Factor de Utilidad

    El ente Contratante examinar las ofertas para determinar si satisfacensustancialmente los requisitos especificados en estos documentos deLicitacin.- En caso de detectar errores aritmticos, el Ente Contratante los

    corregir de la siguiente manera:a. En caso de que exista una discrepancia entre los montos en cifras y en letras

    prevalecern los montos en letras.

    b. En caso de que exista una discrepancia entre un precio unitario y sub-totalque resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad, prevalecer elprecio unitario indicado, a menos que en la opinin del Ente Contratanteexista un error evidente en la colocacin de la coma decimal del preciounitario, en cuyo caso el sub-total indicado prevalecer y se corregir elprecio unitario.

    c. En caso de que exista discrepancia entre el precio unitario de la propuesta yel precio unitario de la ficha de costos, prevalecer este ltimo.

    El Ente Contratante ajustar el monto indicado en el formulario de la Oferta deacuerdo con el procedimiento descrito anteriormente para la correccin de loserrores y, con el consentimiento del licitante, se considerar obligatorio para elmismo.- Si el licitante no acepta el precio de oferta corregido, su oferta serrechazada y el licitante perder su garanta de sostenimiento de la oferta.En el anexo IV se desglosa el Precio Unitario de actividad para que seapresentado as para todos los conceptos.

    4.22 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRALa fecha de visita al proyecto ser el da Viernes 30 de marzo del 2007 a las11:00 a.m. en la Alcalda Municipal del Municipio de Catacamas, Departamentode Olancho.

    Los sobres conteniendo los documentos de ofertas y toda otra informacinrequerida debern llevar adems una constancia de que la empresa concursanteha visitado por intermedio de funcionarios propios y gubernamentales autorizados,el sitio de la obra, con el objeto de que los precios unitarios de su oferta sean loms ajustados a las condiciones reales del proyecto.

    Tal constancia ser extendida por el Jefe de Departamento y deber contenercomo informacin mnima la siguiente:

    a. Nombre del Proyectob. Fecha de la visitac. Nombre del delegado de la empresa interesadad. Funcionario o delegado de la Direccin General de Obras Pblicas que

    acompa al interesado.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    29/140

    29

    e. Nombre de Empresa Constructora solicitante.f. Fecha de extensin de la Constancia.g. Firma del Coordinador del Proyecto.h. Sello del Coordinador.

    Los sobres que no contengan la Constancia respectiva, no sern tomados

    en cuenta en la licitacin.4.23 RECONOCIMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA

    Los pagos se harn en Lempiras, moneda oficial de la Repblica de Honduras, yno se establece para esta licitacin reconocimiento alguno en moneda extranjera.

    4.24 MULTAS

    a) El Contratista deber presentar ante la Secretaria General de SOPTRAVI, losdocumentos requeridos de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) das hbilesposteriores a la notificacin de adjudicacin del contrato; por cada da de demoraen la presentacin de dicha documentacin se le aplicar una multa de CIENLEMPIRAS (L.100.00)por milln o fraccin del monto del contrato, deducibles delpago de la primera Estimacin de Obra.

    b) Sin perjuicio de lo establecido en el ltimo prrafo del numeral 4.4 (GARANTIA DESOSTENIMIENTO DE OFERTA) de estas instrucciones el contratista deberproceder a la firma del contrato a ms tardar cinco (5) das despus de habrselecomunicado por la Direccin General de Obras Pblicas que su contrato est listopara ser firmado; por cada da de demora en la firma del contrato se le aplicaruna multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00)por milln o fraccindel monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

    c) El contratista est obligado a presentar las garantas descritas en la Clusula XI:CAUCIONES, inciso 1 del contrato a suscribirse, a ms tardar diez (10) dasdespus de suscrito el contrato; por cada da de demora en la presentacin de lafianza despus del plazo sealado, se le aplicar una multa de DOSCIENTOSLEMPIRAS (L.200.00) por cada milln o fraccin del monto del contrato,deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

    d) El contratista deber dar inicio a los trabajos a ms tardar dentro de los quince (5)das posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada da dedemora en el inicio de los trabajos se le aplicar una multa de DOSCIENTOSLEMPIRAS (L.200.00) por cada milln o fraccin del monto del contrato,deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

    e) El contratista estar obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado enla Clusula IV ORDEN DE INICIO Y PLAZOdel contrato a suscribirse; por cadada de demora en la ejecucin y entrega de la obra, dar derecho al Gobierno adeducir hasta la debida entrega y recepcin de la obra por concepto de multa lacantidad establecida por el Reglamento de las Disposiciones Generales delPresupuesto Vigente en la siguiente tabla:

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    30/140

    30

    Monto Entre (Lps) Multa0.01 - 500,000.00 Lps. 500.00/da

    500,000.01 - 2,500,000.00 Lps. 750.00/da2,500,000.01 - 5,000,000.00 Lps. 1,000.00/da5,000,000.01 - 10,000,000.00 Lps. 2,000.00/da

    10,000,000.01- 20,000,000.00 Lps. 3,000.00/da20,000,000.01- 30,000,000.00 Lps. 4,000.00/da30,000,000.01- 40,000,000.00 Lps. 5,000.00/da40,000,000.01- en adelante Lps. 8,000.00/da

    O como lo dispongan las enmiendas a la misma que se emitan antes de lasuscripcin del Contrato.

    f) El contratista est obligado a mantener un Ingeniero Residente, colegiado ysolvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucin de lasobras de conformidad a la Clusula XIII: PERSONALdel contrato a suscribirse. Elincumplimiento de esta disposicin dar lugar a que el Gobierno deduzca enconcepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00)mensuales.Para garantizar la aplicacin de esta Clusula el Supervisor deber adjuntar concada solicitud de pago mensual del contratista una constancia en que seestablezca que el Superintendente est realizando sus actividades en el proyecto.

    Las multas descritas en los literales anteriores sern deducibles automticamentey sin requerimiento alguno.

    g) "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecucin deobra.

    El Gobierno tendr la facultad de verificar si las obras objeto de estecontrato se estn ejecutando por el Contratista de acuerdo con elprograma de ejecucin de obra aprobado, para lo cual el Departamento deObras Hidrulicas comparar mensualmente el avance de las obras con elrespectivo programa de obra; si como consecuencia de la comparacinanterior el avance de las obras es menor con lo que debi realizarse, elGobierno en su caso proceder a aplicar una multa econmicaconvencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obrano ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicar enbeneficio del Gobierno a ttulo de pena convencional por el simple retardoen el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

    Es entendido que la multa proceder cuando las causas del retraso en laejecucin de las obras sean imputables al Contratista. Independientemente delpago de la multa convencional sealada en el prrafo anterior, el Gobiernopodr exigir el cumplimiento del Contrato.

    Para efectos de aplicacin de la multa, el Departamento de Obras Hidrulicasnotificar por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecucin

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    31/140

    31

    de obra. El escrito har alusin a aspectos tales como: Perodo deincumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada,especificada por cada tem y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; elvalor de la multa ser deducible de cualquier cantidad que se le adeude alContratista.

    La notificacin al Contratista se har en un trmino de diez (10) das hbilesdespus de haber sido realizados por parte del Departamento la comparacinmensual de la obra programada y la obra ejecutada.

    2). El programa de ejecucin de la obra deber ser presentado en trminosporcentuales por cada tem del Contrato, de manera tal que las cifrasporcentuales de cada tem sumen un 100%; para efectos de este procedimientoadministrativo estamos adjuntando la pro forma recomendada con un ejemplohipottico, ver Anexo VI.

    Las recomendaciones anteriores se hacen en virtud de que se ha observadoque a los programas de trabajo no se les est dando la seriedad del caso,existiendo en la actualidad proyectos que se ejecutan totalmente desfasadoscon respecto a los programas aprobados.

    3). En lo que respecta a la bitcora (s) para la ejecucin de proyectos stas sedebern regir por las disposiciones legales contenidas en el ReglamentoEspecial de Bitcora para Diseo y Ejecucin de Proyectos,emitido por elColegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y publicado en la Gaceta el 5de julio de 1997.

    4.25 BANCOS DE MATERIALESEl Gobierno no se responsabiliza por la cantidad ni la calidad de losagregados,ya que la informacin que se suministra a los oferentes en la visita escon el propsito de que tengan un marco de referencia, por lo tanto debern hacerpor sus cuentas una inspeccin minuciosa.

    Los licitantes debern considerar dentro de sus precios unitarios, que se pagarpor cada metro cbico en bruto extrado de cualquiera de las fuentes de materialesde ro a explotar, una tasa por concepto de Impuesto de Explotacin de Recursosde acuerdo al Articulo 80 de la Ley de Municipalidades, este valor deber serpagado por el Contratista a la Municipalidad que tenga la jurisdiccin del bancoexplotado.

    El Contratista deber establecer claramente este valor enel desglose de preciosunitarios que presente para la Licitacin.

    Del resultado obtenido de la negociacin con la Municipalidad correspondientedepender el reconocimiento o no por parte de la Direccin del pago de dichovalor al Contratista.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    32/140

    32

    Si durante la ejecucin de la obra se presentasen variaciones en ms o en menosrespecto al valor de la citada tasa, se realizarn los ajustes pertinentes.

    4.26 CONDICIONES DE TRABAJOEl Contratista est obligado a considerar en sus precios unitarios, si la carretera

    estar en servicio durante el proceso de construccin y por consiguiente, no tendrderecho a indemnizacin ni a ningn otro pago por los atrasos, daos y perjuiciosocasionados por el trfico circulante, el cual no deber ser detenido totalmentesino que se idear la forma de darle paso aunque sea en forma parcial y por turnode sentido de circulacin.

    Para su conveniencia, el Contratista podr a su cuenta y riesgo habilitarla zonade derecho de va para dar paso al trnsito, previa aprobacin del supervisor y dela Direccin General de Obras Pblicas.

    El Contratista est obligado a mantener por su cuenta seales permanentes,tanto de da como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad altrnsito, incluir los tipos de seales que debern tener, as como laaproximacin para los empleados. Estas seales sern aprobadas por elsupervisor y debern ser suficientemente grandes y claras, para que losconductores de vehculos las perciban a tiempo. Adems el Contratista colocarpor su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las seales adicionales que a

    juicio de la Direccin se requieran para la seguridad de los usuarios de la carreteray ser responsable por los daos y perjuicios que por su culpa o negligencia o lade sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto yque sufrieran accidentes por falta de seales adecuadas. (si se aplicare).

    4.27 RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALESEl Gobierno reconocer hasta un Noventa y tres punto sesenta y cinco por cientoadicional como Factor de Beneficios Sociales, por toda la mano de obra que elContratista facilite para la ejecucin de trabajos por Administracin Delegada(Factor =1.9365).

    Es entendido que este reconocimiento implica el estricto cumplimiento delcontratista de todos los derechos laborales que las leyes contemplan, tales como:sptimo da, dcimo tercer y dcimo cuarto mes, IHSS, INFOP, FOSOVI, preaviso,cesanta, vacaciones, feriados, licencias legales y seguros contra accidentes, ascomo el suministro de herramientas menores sin motor y el transporte para elpersonal solicitado.

    Cualquier incidencia adicional que el Contratista estime por sobre el porcentajeestablecido para esta Mano de Obra, deber considerarla dentro de sus costosindirectos para el proyecto.

    El Gobierno podr efectuar las averiguaciones que juzgue necesarias paraverificar el cumplimiento en el pago de tales beneficios y el Contratista seobliga a proporcionar toda la informacin requerida.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    33/140

    33

    4.28 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTASLas ofertas se presentarn en forma individual para el proyecto que nos ocupa,con su respectivo cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios, de acuerdoa su correspondiente capacidad otorgada en la precalificacin.La adjudicacin se decidir de acuerdo a las propuestas individuales para el

    proyecto que presente el monto ms bajo.4.29 EQUIPO MINIMO Y PROGRAMA DE INGRESO DE EQUIPO A LA OBRA

    El Contratista deber poseer el siguiente equipo mnimo para ejecutar la obra:

    Cantidad Descripcin

    1 tractor D6-140 HP con riper o su equivalente

    1 cargadora frontal 930-150 HP o su

    3 volquetas de 10M

    Equipo de Topografa (Trnsito y Nivel)

    1 Vehiculo Pick Up

    En caso de no contar con equipo de su propiedad, demostrar fehacientementeque podr contar con equipo rentado.

    El Contratista estar obligado a presentar, un programa con el calendario defechas para ingresar al sitio de la obra del equipo requerido para la ejecucin delos trabajos, una vez firmado el respectivo contrato de construccin.

    Se vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en este numeral.

    4.30 LICITACION DESIERTA

    La entidad licitadora puede declarar desierta la Licitacin, cuando ninguna de lasofertas cumpla con los requisitos exigidos en el Documento de Licitacin, o cuandosea evidente la falta de competencia y/o que exista colusin. Adems se podrnrechazar todas las ofertas si son substancialmente superiores o inferiores alpresupuesto base, debidamente autorizado.

    Tambin se declarar Licitacin desierta cuando no se presente ninguna oferta ala hora y da sealado para la licitacin.

    4.31 ASIGNACION DE PROYECTOSLa Secretaria tiene la potestad de adjudicar solo uno o hasta dos proyectos en el

    caso de que una Empresa gane ms de uno o este tenga mas proyecto enejecucin con esta Secretaria. Se adjudicara de acuerdo a los intereses delGobierno.

    4.32 OFERTA UNICACuando en una Licitacin se presentase una sola propuesta, el Gobierno podr ono adjudicar el Contrato, de acuerdo a sus mejores intereses.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    34/140

    34

    4.33 ROTULOSEl Contratista colocar dos (2) rtulos informativos (en la entrada principal demunicipio y al inicio del proyecto), de acuerdo a lo que le indique la DireccinGeneral de Obras Pblicas, las dimensiones sern de 2.00 Mts. en su longitudmayor por 1.00 Mts. en su longitud ms corta.

    Previo al cobro de la primera estimacin el Contratista deber colocar el rtulorespectivo para identificar el proyecto.

    Se adjunta Anexo I, el cual muestra el diseo del rtulo informativo que debecolocarse al inicio del proyecto.

    4.34 PROTECCION DE PERSONAS Y PROPIEDAD4.34.1 Precauciones y Programa de Seguridad

    a.1 El Contratista ser responsable por la iniciacin, mantenimiento ysupervisin de todas las Precauciones y Programas de Seguridaden relacin con el trabajo.

    4.34.2 Seguridad de Personas y Propiedadb.1 El Contratista deber tomar las precauciones de seguridad

    razonables y proporcionar toda la proteccin necesaria paraprevenir dao, lesin o prdidas para:Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan serafectadas por el mismo (Terceros).

    Todo el trabajo, materiales y equipo a ser incorporados al mismo,ya sea almacenados en la Obra bajo el cuidado custodia o controlde El Contratista.Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendorboles, arbustos, prados, senderos, pavimento, calzadas,estructuras y servicios no indicados para ser retirados, recolocadoso sustituidos en el curso de la construccin.

    b.2 El Contratista deber cumplir con todas las Leyes, rdenes yReglamentos aplicables, as como rdenes emanadas deAutoridad Competente para la Seguridad de Personas oPropiedad, o para protegerlas de dao, lesin o prdida. Debercolocar y mantener tal como lo exijan las condiciones y el progresodel trabajo, todas las salvaguardas razonables para seguridad yproteccin, incluyendo rtulos y otras advertencias contra peligros,dando a conocer los Reglamentos de Seguridad y notificando a losPropietarios usuarios de servicios vecinos.

    b.3 Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso parala ejecucin del trabajo, El Contratista deber ejercer mximocuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la supervisin depersonal debidamente calificado.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    35/140

    35

    b.4 Todo dao o prdida a cualquier propiedad, causados total oparcialmente por El Contratista, o alguien directa o indirectamenteempleado, o por alguien por cuyos actos cualquiera de ellos debaser responsable, ser absorbido por El Contratista, exceptuando eldao o la prdida atribuibles a Especificaciones equivocadas o de

    algn empleado o persona cuyos actos cualquiera de ellos searesponsable, y no atribuibles a la falta o negligencia de ElContratista.

    b.5 El Contratista designar a un miembro responsable de suorganizacin en la Obra, cuya obligacin ser desempearse comoSuperintendente de El Contratista.

    4.34.3 EmergenciasEn cualquier Emergencia que afecte la Seguridad de Personas opropiedad, El Contratista actuar segn lo estime conveniente paraprevenir amenazas de dao, lesin o prdida.

    4.35 SEGUROS4.35.1Seguro Contra Responsabilidad Civil de El Contratista

    El Contratista deber comprar y mantener Seguro suficiente para que loproteja de aquellos reclamos establecidos ms adelante, que puedansurgir como resultado de sus operaciones en relacin con el Contrato.

    4.35.2 Reclamos por accidente de trabajo, beneficios de incapacidad u otrosbeneficios laborables similares.

    4.35.3 Reclamos por daos debido a lesin corporal, enfermedad profesional omuerte de su empleado y reclamos asegurados por medio de coberturacorriente de responsabilidad por daos personales.

    4.35.4 Reclamos por daos debido a lesin o destruccin de propiedad concretaincluyendo prdida del uso como resultado del mismo.

    4.35.5 El Seguro requerido deber extenderse por lo menos dentro de cualquierlmite de responsabilidad requerido por la ley y deber incluir Seguro deResponsabilidad Contractual, tal como se aplica a las obligaciones de ElContratista.

    4.36 REGISTRO DEL CONTRATOUna vez firmado EL CONTRATO, este deber obligatoriamente ser registradoen la Cmara Hondurea de la Industria de la Construccin (CHICO) (ArtculoNo.35 Prrafo Segundo de la Ley de Contratacin del Estado).

    4.37 LIMPIEZA FINALEl Contratista se obliga a efectuar por su cuenta una limpieza final del proyectoprevia a la recepcin final del mismo.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    36/140

    36

    V. PRESENTACION DE LA OFERTA

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    37/140

    37

    V. PRESENTACION DE LA OFERTA

    5.1 MODELO DE LA OFERTA

    Estimado Seor Ministro:

    De conformidad a las instrucciones a los Licitantes elaborados y que rigen para laejecucin del Proyecto OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES,EROSION Y SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RO CATACAMAS, MUNICIPIODE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO , el suscrito certifica y ofrececonstruir lo licitado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales,Especificaciones Tcnicas correspondientes y cuadro de Precios Unitarios respectivosy acepta que de resultar las ms conveniente a los intereses del Estado, rendir laFianza correspondiente dentro de los diez (10) das hbiles siguientes a la fecha de laFirma del Contrato.

    El suscrito acepta, en caso de que se adjudique el Contrato, entregar la obra en elplazo establecido en el numeral 4.17 y se contar a partir de la fecha de emisin de laOrden de Inicio.

    Tambin el suscrito CERTIFICA que adems de la presente FORMA DE OFERTA,recibi la siguiente documentacin:

    * Aviso de Licitacin* Definiciones y Generalidades* Instrucciones a Licitantes, Documento de Licitacin del Proyecto* Formato de Oferta* Forma de Garanta de Mantenimiento de Oferta* Forma de Contrato de Construccin* Forma de Garanta de Cumplimiento de Contrato* Forma de Garanta de Calidad de la Obra* Condiciones Generales del Contrato* Condiciones Especiales de Contrato* Desglose de Oferta* Desglose de Precios de Oferta* Formato de Cantidades de Obra y Planos* Addendum (si los hubiere)* Anexos

    En fe de lo cual firmo esta OFERTA para construir la obra en referencia por un valor deLempiras

    ___________________________________________________________________(NUMEROS)

    _____________________________________________________________________(LETRAS)

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    38/140

    38

    Los cuales incluyendo los costos de materiales, mano de obra y otros se desglosan enel listado de Precios Unitarios que se acompaan a la presente.

    Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a comenzar los trabajos en la fechaque se indique en la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro.

    _____________________________________________________________________(NMERO Y LETRAS)

    das calendario consecutivos despus de iniciar el trabajo.- Se adjunta la Garanta deSostenimiento de Oferta a favor de la Secretara de Obras Pblicas, Transporte yVivienda (SOPTRAVI), Direccin General de Obras Pblicas, por valor del Dos (2%)POR CIENTO del total de la Oferta o sea por la cantidadde___________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(NUMEROS Y LETRAS)Garantizando que el suscritos suscribir el Contrato, si esta Oferta es aceptada.- Elvalor de la Garanta de Sostenimiento de Oferta pasar a ser propiedad de SOPTRAVI,si el firmante rehsa firmar el Contrato despus de recibida la notificacin oficial deadjudicacin.- El suscrito se compromete a pagarle a SOPTRAVI, una multa deacuerdo al monto ofertado, (Artculo 72 de la ley de Contratacin del Estado), por cadada calendario de atraso en la entrega de la Obra debidamente terminada. (Verformulario VII. que se anexa).

    Es entendido que esta Oferta estar vigente y tendr plena validez y efecto hasta losNOVENTA (90)DIAShbiles siguientes a la fecha en que se presenta esta OFERTA.

    Adjunto a la presente una copia de los planos, original y UNA (1) copias de la Oferta ydems documentos que se requieren para la presentacin de esta Oferta.

    (LUGAR Y FECHA)

    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGALAUTORIZADO AUTORIZADO

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    39/140

    39

    VI. DECLARACION JURADA CONCUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS

    Y PRECIOS UNITARIOS

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    40/140

    40

    6. DECLARACION JURADA

    AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS:

    El suscrito Licitante declara:

    El suscrito como licitante declara y asegura:

    a. Que su estado financiero est solvente y que tiene reconocida capacidad yexperiencia para ejecutar el proyecto: OBRAS DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL ROCATACAMAS, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHOque se est licitando dentro de los trminos y condiciones estipulados en losdocumentos del Contrato.

    b. Que ha examinado cuidadosamente los documentos de licitacin, que acepta entodas sus partes el mismo, que est de acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza ycondiciones generales de la construccin, las caractersticas y especificacionestcnicas descritas y la forma del Contrato.

    c. Que la nica persona o personal interesado en esta oferta como principales, est oestn nombrados en ella y que nadie distinto de los que aqu aparecen ya seapersonal, compaas o empleados de SOPTRAVI, tiene inters alguno en estaOferta o en el Contrato a celebrarse; que hace esta Oferta independiente y sinconexin con otro u otros grupos participantes en la licitacin y que en todo aspectola Oferta es honrada y de buena fe, sin conclusin ni intentos de defraudar.

    d. Que se compromete a construir la obra por los precios unitarios y globales realescontenidos en el formato de cantidades de obra que forma parte de esta Oferta.

    e. Que no se encuentra inhabilitado, ni incluido dentro de las prohibiciones (Artculos15 y 16 de la Ley de Contratacin del Estado) tal y como lo establece el Artculo 18de la misma ley.

    f. Adems, el suscrito acepta que por cada da calendario que el trabajo no haya sidoterminado despus del tiempo especificado, le sea deducida de los pagos que se leadeuden, la suma establecida por el Reglamento de las Disposiciones Generalesdel Presupuesto Vigente o como lo dispongan las enmiendas a la misma que seemitan antes de la suscripcin del contrato, como multa por liquidacin de daos yperjuicios a favor del Estado.

    g. Que aceptar como pago completo por todos los trabajos autorizados y ejecutados deconformidad con los trminos contractuales los precios establecidos en los cuadros decantidades y precios unitarios de la siguiente oferta:

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    41/140

    41

    CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS

    PROYECTO: OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOSEN LA CUENCA DEL RO CATACAMAS, MUNICIPIO DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO

    No. Concepto Unidad Cantidad1 Construccin de bordo con material Lateral M3 7,686.12

    2 Proteccin con gavin Caja M3 591.00

    3 Proteccin con gavin Colchoneta M3 543.72

    4 Proteccin Geotextil M3 3,546.00

    5 Rotulo del Proyecto c/u 2.00

    TOTAL DE ESTA OFERTA ENLETRAS______________________________________________________________________________

    ** Los costos por concepto de Escalamiento y Administracin Delegada sern determinados por laUnidad Ejecutora, previo a la legalizacin del Contrato.

    DESCRIPCIN DE ALCANCE DE LAS OBRAS RI CATACAMAS

    Construccin de bordo, con material lateral, en ambos mrgenes el material lateral proviene delcause del Ri Catacamas y as se estara realizando adems obras de canalizacin dndole al ri unamayor capacidad hidrulica.

    La longitud a construirse seria 239 m.l y representa un volumen de 6,214 m3. Las dimensiones del

    bordo sern las siguientes: ancho de corona 3.50 metros, talud interno 1:1, talud externo 2:1 y laaltura de rasante variable en un promedio de dos m de acuerdo a las condiciones topogrficas y eldiseo.

    Dicho bordo deber ser protegido en la base en una longitud de 239 m.l mediante el colocado de ungavin caja de 1 m de ancho por 1 m de altura.El talud externo deber ser protegido con gavin colchoneta de 0.23 m de espesor en una altura de 4m.l y 2 m en la base del gavin caja totalizando 6 m de proteccin.

    Colocacin del Geotextil en un rea de 2,868 m2 en el talud del bordo exterior previamente a lacolocacin del gavin colchoneta y el gavin caja para evitar la erosin del material fino.

    Dicha longitud estar ubicada de la estacin 0 + 000 a la 0 + 239

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    42/140

    42

    VII. FORMULARIO DE GARANTIADE OFERTA

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    43/140

    43

    OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOS EN LACUENCA DEL RO CATACAMAS, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DEOLANCHO.

    VII. FORMULARIO DE GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

    GARANTA O FIANZA No.

    EMITIDA POR:

    DEL DOMICILIO DE,

    MUNICIPIO DE ESTABLECE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS

    PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y POR CUENTA DE LA, CONSTRUCTORA

    GARANTA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA No. . POR

    UN MONTO DE LPS. . (LEMPIRAS EXACTOS), PARA

    GARANTIZAR EL DOS POR CIENTO (2%) EN LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROYECTO:

    LA SUMA ARRIBA MENCIONADA SER PAGADERA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

    TRANSPORTE Y VIVIENDA AL PRIMER REQUERIMIENTO QUE SE EFECTU; UNA VEZ QUE ESTE

    FIRME EL ACUERDO DE RESOLUCIN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SIN

    DISPUTAS, NI OPOSICIN ALGUNA DE PARTE DE QUIEN SOLICITO LA EMISIN DE ESTA

    GARANTA Y SIN NECESIDAD DE QUE EL RECLAMANTE PRUEBE LOS MOTIVOS PARA EXIGIR LA

    SUMA ESPECIFICADA, SIEMPRE Y CUANDO EL COBRO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE

    VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PRRAFO SIGUIENTE:

    ESTA GARANTA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL ________ DE______ DEL 200_____

    HASTA _________ ________ DE______ DEL 200_____

    DAS DE VIGENCIA: (NOVENTA DAS HBILES (90), A PARTIR DE LA FECHA DE LICITACIN)

    COMAYAGELA, M.D.C.________________2007

    FIRMA AUTORIZADA

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    44/140

    44

    VIII. CUESTIONARIO PLAN DE TRABAJOY EQUIPO

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    45/140

    45

    VIII. CUESTIONARIO PLAN DE TRABAJO Y EQUIPO

    PROYECTO:__________________________________________________________________

    LONGITUD APROXIMADA MTS LINEALES.

    El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de todas las declaraciones yrespuestas a las preguntas que en adelante se hacen. Este cuestionario deberpresentarse junto al Formulario de Propuesta. El no presentar este cuestionariopodr ser causa para rechazar la propuesta.

    1. Explique brevemente su plan general y distribucin para la ejecucin deltrabajo propuesto.

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    2. Piensa usted sub-contratar cualquier porcin del trabajo propuesto?(Detallar cuales).

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    3. Que instalacin y equipo de su propiedad est disponible para usarse en eltrabajo propuesto?

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++NO. DETALLE CAPACIDAD ESTADO AOS LUGAR DONDE

    TAMAO ACTUAL USO SE ENCUENTRA+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    4. Si se le adjudicara el Contrato Que equipo piensa usted comprar, quesea indispensable para el trabajo propuesto?

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++NO. DETALLE DESCRIPCION TAMAO COSTO

    CAPACIDAD, ETC APROXIMADO+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    NOTA: Esto no constituye un compromiso del Gobierno a otorgar lasrespectivas divisas, si comprara equipo fuera del pas tiene que comprarlo con

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    46/140

    46

    antelacin en vista que esta demora y esto no podr ser excusa para paralizar elproyecto

    5. De qu manera y cuando pagar usted el equipo que adquiera?__________________________________________________________________:

    ________________________________________________________________

    6. Tiene intenciones de alquilar algn equipo para este trabajo?Si as fuera, d el tipo, cantidad y razones para alquilarlo.

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________

    7. Ha ejecutado usted contratos o ha recibido ofertas serias para todos losmateriales dentro de los precios usados en el clculo de su propuesta Indique losartculos, pero no d los nombres de representantes o fabricantes.

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________

    8. Presentar adjunto, Programa de Trabajo Propuesto para los principalesconceptos de obra (diagrama de barras y red de ruta crtica que lo respalda).

    9. Presentar adjunto programa de Estimaciones Mensuales para pagos en funcindel Programa de Trabajo.

    Fecha: ______________________________________

    ____________________________________________Nombre de la organizacin

    ____________________________________Firma

    ______________________________________Nombre y Ttulo de la persona que firma

    Observaciones:- Si necesitara ms espacio, adjunte pginas adicionales. Escriba la invitacin,fecha y nombre de la organizacin en cada pgina.

    -Proporcione tabla separada para cada tipo de equipo, use lnea separada paracada tem de mayor importancia. Si es necesario utilice pginas adicionales.

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    47/140

    47

    IX. FORMATO DE CAUCION DE FIELCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

  • 7/24/2019 Lic15LPR01 OOHH 07200 PliegooTerminosdeReferencia

    48/140

    48

    IX. FORMATO DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT