Inde Enlaces de Comunicacion Vf 08-04-15 (1)

EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGA ELCTRICADEL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIN

Invitacin a Ofertar para la Contratacin del:

SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE

INVITACIN A OFERTAR No. ETCE/B01-2015-0003

GUATEMALA, ABRIL 2,015


Empresa de Transporte y Control de Energa Elctrica

Invitacin a Ofertar No.ETCE/B01-2015-0003


TABLA DE CONTENIDO

Pgina 2 de 58

TABLA DE CONTENIDO

CAPTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECFICAS ........................ 5

1. Generalidades ...................................................................................... 5

1.1. Objeto de la Invitacin a Ofertar .............................................................................. 5 1.2. Organizacin de los Trminos de Referencia ............................................................. 5 1.3. Definiciones........................................................................................................ 5

2. Instrucciones Generales .......................................................................... 8

3. Cronograma de Presentacin de las Ofertas ................................................ 10

4. Consulta y Derecho de Participacin ......................................................... 10

5. Idioma ............................................................................................... 11

6. Contenido de la Oferta ........................................................................... 11

6.1. Contenido del Sobre A (Oferta Tcnica) ............................................................... 11 6.2. Contenido del Sobre B (Oferta Econmica) ........................................................... 15

7. Categora de Documentos ....................................................................... 15

7.1. Documentos Fundamentales ................................................................................ 15 7.2. Documentos Formales ........................................................................................ 15

8. Precio ................................................................................................ 16

9. Aclaraciones anteriores a la Presentacin de Ofertas .................................... 16

10. Seguros de Caucion .............................................................................. 17

10.1 Seguro de Caucin de Sostenimiento de Oferta ........................................................ 17 10.2 Seguro de Caucin de Cumplimiento ..................................................................... 18 10.3 Seguro de Responsabilidad Civil Contractual ........................................................... 18

11. Recepcin, Apertura, Evaluacin y Adjudicacin de Ofertas ............................ 19

11.1. Recepcin de Ofertas ......................................................................................... 19 11.2. Apertura de Oferta Tcnica .................................................................................. 19 11.3. Evaluacin de la Oferta Tcnica ............................................................................ 20 11.4. Apertura y Evaluacin de Oferta Econmica ............................................................ 20 11.5. Adjudicacin ..................................................................................................... 21

12. Forma de Pago..................................................................................... 21

12.1 Documentos a presentar para trmite de pago del Servicio ......................................... 22

13. Normas de Interpretacin ....................................................................... 22





TABLA DE CONTENIDO

Pgina 3 de 58

14. Incumplimiento y Sanciones .................................................................... 22

14.1. Generalidades ..................................................................................... 22

14.2. Sanciones .......................................................................................... 23

15. Contrato ............................................................................................. 23

15.1. Generalidades ..................................................................................... 23

15.2. Vigencia y Plazo contractual .................................................................... 24

15.3. Prrroga, Gastos Adicionales de la Prrroga Contractual, Ampliacin y

Variaciones del Contrato ........................................................................ 24

16. Lugar de Entrega y Recepcin del Servicio ................................................. 26

16.1. Lugar de Entrega .................................................................................. 26

16.2. Recepcin y Documentacin ................................................................... 26

17. Fuerza Mayor y Caso Fortuito .................................................................. 27

18. Controversias ...................................................................................... 27

19. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................. 28

20. Prohibiciones de Cesin......................................................................... 28

21. Obligaciones del Contratista ................................................................... 28

22. Prohibiciones del Contratista ................................................................... 29

23. Condiciones de Subcontratacin .............................................................. 29

24. REPRESENTACIONES ........................................................................... 30

CAPTULO II. DISPOSICIONES TCNICAS ....................................................... 31

1. Objetivo ............................................................................................. 31

2. Alcance de la Contratacin ..................................................................... 31





TABLA DE CONTENIDO

Pgina 4 de 58

3. Especificaciones Tcnicas ...................................................................... 31

MINUTA CONTRATO ............................................................................ 38 ANEXOS 47



Invitacin a Ofertar No. ETCE/B01-2015-0003


CAPITULO I

Pgina 5 de 58

CCAAPPTTUULLOO II.. DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS GGEENNEERRAALLEESS YY EESSPPEECCFFIICCAASS

11.. GGeenneerraalliiddaaddeess

Como principio general de transparencia, toda compra que efecte el INDE, sus Empresas y Gerencias ser pblica y deber asegurar condiciones de competitividad. La adjudicacin deber ser tcnicamente razonada. 1.1. Objeto de la Invitacin a Ofertar

El Instituto Nacional de Electrificacin -INDE- a travs de la Empresa de Transporte y Control de Energa Elctrica est interesado en recibir ofertas para la realizacin de los trabajos en el SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE, de acuerdo a lo indicado en el Captulo II. El objeto de estos Trminos de Referencia es proveer suficiente informacin de ndole administrativo-legal y tcnica a todos los interesados en presentar ofertas, as como unificar la informacin, a efecto de garantizar la competitividad que beneficie los intereses del Instituto Nacional de Electrificacin -INDE- y de los oferentes. Estos Trminos de Referencia se enmarcan en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificacin-INDE-. 1.2. Organizacin de los Trminos de Referencia

Los Trminos de Referencia de esta Invitacin a Ofertar estn integrados por los siguientes captulos: Captulo I: Disposiciones Generales y Especficas Captulo II: Disposiciones Tcnicas Captulo III: Minuta de Contrato Anexos

1.3. Definiciones Siempre que se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuacin, tanto en estos Trminos de Referencia como en los documentos contractuales, su objeto y significado deber ser entendido de la manera siguiente:





CAPITULO I

Pgina 6 de 58

a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIN: En adelante INDE. Es una

entidad estatal, autnoma y descentralizada, la cual goza de autonoma funcional, patrimonio propio, personalidad jurdica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia.

b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE. c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del

INDE. d) GERENCIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGA

ELCTRICA DEL INDE: En adelante GERENCIA. Es el rgano ejecutivo del INDE quien tendr a su cargo la ejecucin y administracin del CONTRATO.

e) DIVISIN DE PLANEACIN E INGENIERA: En adelante UNIDAD EJECUTORA.

Es la Unidad que ejecuta y recibe el objeto de la contratacin. f) JUNTA DE INVITACIN A OFERTAR: En adelante JUNTA. Es la encargada de

recibir las ofertas, evaluarlas, calificarlas, solicitar aclaraciones, descalificar, adjudicar y elevar a la autoridad correspondiente para su aprobacin, as mismo puede declarar desierto el proceso.

g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA: En adelante

COORDINADOR. Miembro de la JUNTA, designado por la GERENCIA GENERAL, encargado de coordinar las acciones administrativas.

h) OFERENTE: Es la persona individual o jurdica que presenta una OFERTA. i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociacin.

j) COMISIN RECEPTORA: En adelante COMISIN. Conformada por tres miembros

que la GERENCIA nombra para la verificacin, inspeccin final del servicio. k) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurdica con quien se suscribe un

CONTRATO o acepta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. l) SUPERVISOR DEL CONTRATO: Trabajador del INDE que la GERENCIA nombra

como responsable de la administracin y supervisin de la ejecucin del CONTRATO.





CAPITULO I

Pgina 7 de 58

m) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

conformidad con los Trminos de Referencia. n) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIN -INDE-: En adelante REGLAMENTO. Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones del INDE.

o) CONSULTA: Son las preguntas que efectan los distintos oferentes sobre el

contenido de los Trminos de Referencia a travs del Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

p) ACLARACIN: Respuestas dadas por la GERENCIA a las consultas planteadas

por los oferentes, a travs del Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, las cuales no modifican los Trminos de Referencia.

q) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

modificar cualquier requisito y/o situacin relacionada con los Trminos de Referencia, publicada a travs del Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

r) CONTRATO: Es el documento legal suscrito o la Orden de Compra y Pago Matriz

aceptada por el ADJUDICATARIO y el INDE, por medio del cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes.

s) PLAZO CONTRACTUAL: Perodo en das hbiles, meses o aos de que dispone el

CONTRATISTA para el cumplimiento del CONTRATO. t) VIGENCIA DEL CONTRATO: Perodo comprendido de la fecha de suscripcin del

CONTRATO hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales. u) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Establece los plazos dentro de los cuales el

CONTRATISTA se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales. v) RECEPCIN DEL SERVICIO: La fecha en que el INDE recibir en forma definitiva

el objeto y alcances del CONTRATO. w) COLUSIN: Es la existencia de acuerdo entre dos o ms oferentes para lograr en

forma ilcita la adjudicacin.





CAPITULO I

Pgina 8 de 58

x) SISTEMA DE INFORMACIN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO: En adelante GUATECOMPRAS. Es el sistema que deber ser utilizado para la publicacin de todo proceso de compra, venta y contratacin de bienes, suministros, obras y servicios que requiere el INDE.

22.. IInnssttrruucccciioonneess GGeenneerraalleess

El Instituto Nacional de Electrificacin -INDE- a travs de la Empresa de Transporte y Control de Energa Elctrica solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades y requisitos para la elaboracin de su OFERTA: a) Podrn presentar ofertas las personas individuales o jurdicas, nacionales, que

cumplan con las condiciones establecidas en estos Trminos de Referencia. Cada OFERENTE deber presentar una sola OFERTA.

b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparacin y presentacin de su OFERTA sern a su exclusiva cuenta y riesgo, razn por la cual el INDE no reconocer suma alguna, ni efectuar reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.

c) La OFERTA deber presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada, por legajos, debidamente foliada, incluyendo el ndice de la misma, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera gil y sin dar lugar a dudas o contradicciones.

d) La OFERTA no deber contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a menos que estn debidamente salvadas.

e) La OFERTA deber presentarse en dos (2) sobres debidamente cerrados, en un (1)

original firmado por el OFERENTE o Representante Legal y cuatro (4) copias, que correspondan exactamente al original. Asimismo una copia digital (PDF) de la OFERTA Tcnica. En el caso de discrepancia entre la OFERTA original y las copias, prevalecer para todos los efectos el original.

Sobre A denominado Oferta TCNICA Sobre B denominado Oferta ECONMICA

f) Para su mejor identificacin, el OFERENTE deber colocar en la OFERTA una etiqueta que seale con claridad el nombre completo del OFERENTE, en caso de ser persona individual o la razn o denominacin social y nombre comercial de las





CAPITULO I

Pgina 9 de 58

personas jurdicas, Nmero de Identificacin Tributaria (NIT), lugar y direccin, nmeros de telfonos fijos, celulares y fax, direccin de correo electrnico y el nombre del Representante Legal. Para lo cual puede tomar como base el siguiente modelo:

g) Las ofertas recibidas y abiertas, no sern devueltas. Una copia quedar en poder de la JUNTA, y permanecer en sus archivos durante el tiempo que sta estime razonable y pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limitar a la evaluacin de la misma y como referencia a lo actuado.

h) El INDE se reserva el derecho y la facultad de verificar, a travs de quien considere pertinente, la autenticidad de los documentos presentados; as como la veracidad de la informacin que contenga la OFERTA.

i) El INDE podr dejar sin efecto en forma razonada la negociacin en cualquier

momento, cuando as lo considere conveniente, sin responsabilidad de su parte, siempre que no se haya suscrito CONTRATO. La decisin corresponder a la autoridad respectiva en razn del monto y deber comunicarlo a los interesados. Contra la decisin que se adopte no cabr recurso alguno.

j) El INDE no asume ninguna obligacin con las personas individuales o jurdicas que

presenten ofertas.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIN Empresa de Transporte y Control de Energa Elctrica

Invitacin a Ofertar No. ETCE/B01-2015-0003 Nombre completo del oferente o denominacin social: __________________ Nombre Comercial: ___________________________________________ Nombre del Representante Legal: _____________________________________ Nmero de Identificacin Tributaria NIT-:_______________________ Direccin: __________________________________________________ Nmeros de Telfono Fijo: _____________ Celular: _________ Fax: _________

Correo Electrnico: ________________________________________________





CAPITULO I

Pgina 10 de 58

33.. CCrroonnooggrraammaa ddee PPrreesseennttaacciinn ddee llaass OOffeerrttaass

La ejecucin del proceso Invitacin a Ofertar se realizar de acuerdo con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA / HORA

Inicio de la Difusin Pblica del Evento, publicacin en GUATECOMPRAS:

viernes, 10 de abril de 2015

Fecha lmite para Pago del Derecho de Participacin: jueves, 07 de mayo de 2015

Fecha lmite de Visita Tcnica : Segn Programacin de Unidad Ejecutora

Fecha lmite para la Formulacin de Consultas: lunes, 27 de abril de 2015

Fecha lmite por parte del INDE para dar respuesta a consultas efectuadas: lunes, 04 de mayo de 2015

Fecha y hora para la Recepcin de Ofertas: mircoles, 13 de mayo de 2015

09:00 Hrs

Fecha para Apertura de Oferta Tcnica: mircoles, 13 de mayo de 2015

09:30 Hrs

44.. CCoonnssuullttaa yy DDeerreecchhoo ddee PPaarrttiicciippaacciinn

Los oferentes interesados en presentar ofertas debern considerar y tener en cuenta lo siguiente:

a) Los Trminos de Referencia podrn ser consultados en la pgina WEB del Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, www.guatecompras.gt a partir de la fecha de difusin.

b) El derecho de participacin para este proceso es de quinientos Quetzales exactos (Q500.00). Este pago no es reembolsable y deber ser cancelado en la Tesorera General del INDE, ubicada en la Planta Baja (PB) del Edificio Central, en donde le extendern el comprobante correspondiente, dicho pago deber efectuarse de la forma siguiente:

Presentarse a las oficinas de la Divisin Administrativa Financiera de la ETCEE en horario de 8:00 a 12:00 y 13:30 a 15:30 horas de lunes a viernes, sin





CAPITULO I

Pgina 11 de 58

excepciones, ubicadas en el Stano 2 (Nivel -2), del Edificio Central, Departamento Financiero, para que emita la Factura Correspondiente.

Con la factura deber realizar el pago respectivo en la Tesorera General del INDE Planta Baja (PB) del Edificio Central, luego dirigirse a la Divisin Administrativa Financiera de ETCEE, para ser registrado como Oferente del Presente Evento mediante la presentacin del recibo de pago.

Con la constancia de haber efectuado la cancelacin, el OFERENTE podr retirar los planos o cualquier otro documento que no se pueda elevar a GUATECOMPRAS en soporte magntico en la Seccin de Compras de la Divisin Administrativa Financiera de la ETCEE.

55.. IIddiioommaa

a) Todos los documentos requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6)

de este Captulo, debern estar redactados en idioma espaol o su traduccin jurada por un Traductor Jurado autorizado en Guatemala, cuando se presente en otro idioma.

b) Cuando se trate de manuales, folletos y/o cualquier otra documentacin

complementaria, podrn presentarse en el idioma espaol o ingls.

c) Cuando se trate de documentos que sean expedidos en el extranjero y que deban

surtir sus efectos en Guatemala para el presente proceso, debern cumplir con los Artculos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, siendo estos los que deben inscribirse en algn registro pblico.

66.. CCoonntteenniiddoo ddee llaa OOffeerrttaa

EL OFERENTE, deber acompaar la siguiente documentacin:

6.1. Contenido del Sobre A (Oferta Tcnica)

a) Carta de Presentacin, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante

Legal, en la que se indique lo siguiente:

Nombre completo y datos de identificacin personal.

Referencia al nmero de la Invitacin a Ofertar.





CAPITULO I

Pgina 12 de 58

Nmero de Operacin GUATECOMPRAS (NOG) correspondiente al Evento (en

letras y nmeros).

Nombre y razn o denominacin social del OFERENTE; direccin, para el envo de correspondencia, nmeros telefnicos fijos, celulares, fax, correo electrnico.

Nmero de Identificacin Tributaria (NIT).

Nmero de registro de proveedor en la base de datos del Sistema GUATECOMPRAS.

Breve descripcin del perfil del OFERENTE.

b) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pblica de constitucin de sociedad, si el OFERENTE es persona jurdica y de la Patente de Comercio de Empresa, si es empresa individual.

c) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, segn corresponda.

d) Acreditar la calidad del Representante Legal o propietario con los documentos

siguientes:

Si el OFERENTE es persona jurdica: Fotocopia legalizada del acta notarial de su nombramiento o fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pblica de mandato vigente y debidamente registrada en las dependencias respectivas y fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificacin del Representante Legal.

Si el OFERENTE es persona individual: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificacin o de pasaporte en caso de ser extranjero.

e) Fotocopia simple del recibo 63A emitido por la Tesorera General del INDE a

nombre del OFERENTE. f) Declaracin Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que:

Conoce, ley y acepta el contenido de los Trminos de Referencia, el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, sus adendas y la Minuta de CONTRATO.

El OFERENTE y/o su Representante Legal, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el Artculo 80 del Reglamento de





CAPITULO I

Pgina 13 de 58

Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificacin -INDE-.

Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y envos de correspondencia a la direccin sealada, nmero de fax y direccin de correo electrnico indicados en su carta de presentacin.

En el Sobre B que contiene la OFERTA Econmica, se encuentra la pliza del Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA y el Documento de Cotizacin de Precios firmado por el OFERENTE o su Representante Legal.

g) El OFERENTE, deber incluir en su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de

Inscripcin actualizada en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, correspondientes al perodo ms reciente.

h) De conformidad con las Normas de Transparencia en los procedimientos de compra o contratacin pblica, adjuntar los documentos siguientes:

Declaracin Jurada que haga constar que toda la informacin y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Pblicas esta actualizado y es de fcil acceso.

Fotocopia legalizada de la Certificacin extendida por el Registro Mercantil en donde se establezca que la Sociedad Mercantil cuenta con acciones nominativas.

Fotocopia legalizada de la Certificacin Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee el OFERENTE con una vigencia mxima de dos meses de la fecha de su emisin. Para el efecto deber contener la informacin siguiente: (Ver modelo en Anexo III).

- Identificacin del Cuentahabiente; - Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; - Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee; - Tiempo de manejo de cuenta; - Clase de cuentahabientes; - Determinacin si posee crditos; - Saldo del deudor y





CAPITULO I

Pgina 14 de 58

- Clasificacin o categora del deudor de conformidad con la normativa

correspondiente.

Declaracin Jurada sobre la inexistencia de conflicto de inters entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

i) Descripcin detallada de los servicios ofertados, de acuerdo a cada uno de los renglones y a lo estipulado en el Captulo II, Disposiciones Tcnicas de estos Trminos de Referencia y Anexos.

j) Experiencia del OFERENTE: Acreditar haber realizado trabajos de Servicios de

caractersticas similares o superiores a las requeridas; adjuntando la documentacin de respaldo (fotocopias de contratos, actas de recepcin, rdenes de compra y pago, cartas de referencia, finiquitos, entre otros) y completando la informacin requerida segn formato en Anexo II.

k) Plan Preliminar de Trabajo, que incluya la Metodologa de trabajo, Esquema

Estructural de la Organizacin de los Recursos y Cronograma de Actividades, con los plazos dentro de los cuales el OFERENTE se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales de los renglones ofertados.

l) Constancia de visita tcnica extendida por el responsable de la Unidad Ejecutora.

m) Deber presentar el listado del personal calificado con que dispondr para la

ejecucin de los trabajos ofertados, este personal deber contar con la experiencia de haber ejecutado Servicios iguales o superiores a los descritos en estos Trminos de Referencia, comprobado mediante hoja de vida del (los) profesional (es) y tcnicos que tendrn a su cargo la implementacin del Servicio a realizar, donde acredite haber ejecutado dichos trabajos.

n) Capital de trabajo: Deber presentar certificacin contable que compruebe la

capacidad financiera de la Empresa, de acuerdo al (los) rengln(es) Ofertado(s).

o) Adicionar cuadros de anexos debidamente llenos y otros documentos o requerimientos que sean necesarios para la contratacin.

Todas las declaraciones juradas solicitadas se pueden presentar en una sola acta notarial.





CAPITULO I

Pgina 15 de 58

6.2. Contenido del Sobre B (Oferta Econmica)

El sobre de la Oferta Econmica deber contener lo siguiente: a) Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA, de acuerdo a lo establecido

en los numerales 10 y 10.1 del Captulo I, Disposiciones Generales y Especficas.

b) Documento de Cotizacin de Precios firmado por el OFERENTE o su

Representante Legal segn formato en Anexo.

77.. CCaatteeggoorraa ddee DDooccuummeennttooss

Los documentos solicitados en estos Trminos de Referencia se han definido en dos categoras:

Documentos Fundamentales

Documentos Formales

7.1. Documentos Fundamentales

a) El Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA.

b) El documento de Cotizacin de Precios.

El OFERENTE que en la presentacin de su OFERTA no haya incluido los documentos fundamentales o incluyndolos no cumplen con los requisitos exigidos, ser descalificado por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte.

Cualquier documento o condicin adicional que no corresponda y altere o modifique el contenido de los documentos fundamentales se tendr por no presentado, y no

generar obligacin alguna por parte del INDE.

7.2. Documentos Formales

Son todos los detallados en el numeral 6.1 de este Captulo.

La Junta conceder si es necesario, un plazo no mayor de cinco (5) das para que completen la documentacin faltante o requisitos omitidos establecidos en los Trminos de Referencia.





CAPITULO I

Pgina 16 de 58

Si el OFERENTE no presenta la documentacin formal solicitada por la JUNTA requerida en los Trminos de Referencia, la JUNTA descalificar la OFERTA sin responsabilidad alguna de su parte.

88.. PPrreecciioo

El OFERENTE deber cotizar precios unitarios y totales, con dos (2) decimales, de acuerdo con lo requerido en el Documento de Cotizacin de Precios, expresado en Quetzales.

El OFERENTE deber considerar en el precio ofertado, todos los gastos en que incurrir para la realizacin de los trabajos de Servicio de Enlaces de Comunicacin para ETCEE-INDE. Debiendo incluir adems transporte, seguros, impuestos del IVA e ISR, tasa Municipal y Cuota Laboral IGSS, etc., de acuerdo con la Oferta y Cronograma de Actividades presentado. De acuerdo con lo dispuesto en el Artculo 10, Decreto 27-92 del Congreso de la Repblica de Guatemala, el precio cotizado deber incluir el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

S surgiese diferencia entre el valor numrico consignado en la OFERTA y la cifra en letras, se considerar como vlida y para todos los efectos la cifra en letras. S la diferencia surgiere entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de los precios unitarios por las cantidades requeridas, se considerara como valido para todo efecto, los precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas. De las situaciones anteriores, la JUNTA deber aplicar lo que ms favorezca al INDE.

99.. AAccllaarraacciioonneess aanntteerriioorreess aa llaa PPrreesseennttaacciinn ddee OOffeerrttaass

Los interesados en participar en el proceso, podrn presentar sus preguntas o solicitar aclaraciones a travs del Sistema de GUATECOMPRAS, dentro del periodo sealado en el Cronograma de Presentacin de las Ofertas establecido en el numeral 3 de este Captulo. Las cuales sern respondidas por ese mismo medio. La totalidad de preguntas o aclaraciones realizadas, se trasladarn a la UNIDAD EJECUTORA para su atencin, las que sern analizadas, evaluadas y resueltas. Si luego de este anlisis, se determina que, se requiere ampliar, modificar o retirar algn concepto, la UNIDAD EJECUTORA podr proponer las modificaciones necesarias a





CAPITULO I

Pgina 17 de 58

travs de una ADENDA, la que previa aprobacin por la Autoridad correspondiente, se publicar en el Sistema de GUATECOMPRAS. Cuando el contenido de la ADENDA modifique sustancialmente las condiciones del objeto de la compra, se deber prorrogar el plazo para la presentacin de ofertas para que los oferentes cuenten con el debido tiempo para preparar su oferta. nicamente las preguntas que fueron formuladas dentro del plazo establecido en el Cronograma de Presentacin de las Ofertas, sern respondidas y se adjuntarn al expediente formado.

1100.. SSeegguurrooss ddee CCaauucciioonn

Los oferentes debern presentar los seguros que se le requieran. Los mismos debern formalizarse mediante pliza extendida a favor del Instituto Nacional de Electrificacin INDE por una institucin Aseguradora debidamente autorizada para operar en la Repblica de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en Quetzales, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o CONTRATISTA (segn el caso), el mismo se har efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trmite administrativo o actuacin judicial. El Administrador de Contrato y el Supervisor del Contrato, sern responsables de solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepcin del Seguro de Caucin de Sostenimiento de Oferta. 10.1 Seguro de Caucin de Sostenimiento de Oferta

El OFERENTE deber garantizar su OFERTA mediante la constitucin de un Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA, su vigencia ser de ciento cincuenta (150) das hbiles contados a partir de la recepcin de la OFERTA, con obligacin para el ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el Seguro de Caucin de Cumplimiento.

El Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA deber estar constituido por el dos por ciento (2%) del valor total de la OFERTA. El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, proceder a ejecutar el Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA en las siguientes circunstancias:





CAPITULO I

Pgina 18 de 58

Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA.

Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir el CONTRATO.

Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caucin de Cumplimiento en el plazo sealado.

10.2 Seguro de Caucin de Cumplimiento

El CONTRATISTA deber constituir y presentar un Seguro de Caucin de Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en el CONTRATO que se suscriba. Este Seguro de Caucin deber ser presentado dentro de los cinco (5) das siguientes de la entrega de la fotocopia del CONTRATO con su nmero de registro de control interno, el cual deber estar constituido por el diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO y estar vigente desde la fecha de suscripcin del Contrato hasta por cuatro (4) meses posteriores al plazo del CONTRATO, en el entendido que en caso el plazo contractual se prorrogue, el CONTRATISTA deber prorrogar la presente garanta.

Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contradas en el CONTRATO que oportunamente suscriba, el Seguro de Caucin de Cumplimiento se ejecutar con base al informe del Supervisor del Contrato, presentado por la GERENCIA a la GERENCIA GENERAL, por medio de quien sta designe. 10.3 Seguro de Responsabilidad Civil Contractual

El CONTRATISTA deber adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil Contractual, por un valor de ciento cincuenta mil (Q 150,000.00) Quetzales por rengln adjudicado, que cubra daos a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso deber indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deber indemnizar al INDE por cualquier costo de daos a que ste se viere obligado a pagar por tal infraccin en cualquier tiempo durante la ejecucin del Contrato. Este seguro deber estar vigente durante el plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caucin de Cumplimiento.





CAPITULO I

Pgina 19 de 58

1111.. RReecceeppcciinn,, AAppeerrttuurraa,, EEvvaalluuaacciinn yy AAddjjuuddiiccaacciinn ddee OOffeerrttaass

11.1. Recepcin de Ofertas

La recepcin de ofertas se llevar a cabo en las oficinas de la JUNTA, ubicadas en la Planta Baja (PB) del Edificio Central del INDE, 7 avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentacin de las Ofertas, numeral 3 de este Captulo. No se aceptarn ofertas presentadas por fax, enviadas por correo, por correo electrnico, ni presentadas extemporneamente. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora sealada para la presentacin y recepcin de ofertas, no se aceptar ninguna ms y se proceder al acto pblico de apertura de ofertas.

Cada persona individual o jurdica, nacional o extranjera, podr presentar una sola OFERTA. Si un OFERENTE participara en ms de una OFERTA la JUNTA descalificar a la totalidad de ofertas involucradas.

La JUNTA recibir las ofertas y emitir una constancia de haber recibido la OFERTA correspondiente. 11.2. Apertura de Oferta Tcnica

La JUNTA efectuar en un acto pblico la apertura de los sobres que contiene la Oferta Tcnica (Sobre A) de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentacin de las Ofertas, numeral 3 de este Captulo; quedando en custodia bajo la responsabilidad de la JUNTA y sin abrir, en la caja de seguridad de Auditora Interna Corporativa, el Sobre B que contiene la Oferta Econmica. La JUNTA elaborar el acta de apertura de las Ofertas Tcnicas, la cual deber contener el listado de los oferentes que presentaron ofertas.

El acta ser suscrita por los miembros de la JUNTA, los observadores y/u oferentes que as lo deseen. La Auditora Interna Corporativa podr designar un delegado en carcter de observador.





CAPITULO I

Pgina 20 de 58

11.3. Evaluacin de la Oferta Tcnica

La JUNTA proceder a la evaluacin de la Oferta Tcnica verificando que el OFERENTE haya cumplido con las condiciones establecidas en el Captulo 2 de los trminos de referencia bajo la condicin de CUMPLE/NO CUMPLE.

La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el OFERENTE y descalificar la OFERTA que no cumpla con alguna de las disposiciones tcnicas. 11.4. Apertura y Evaluacin de Oferta Econmica

a) Apertura de Oferta Econmica

La JUNTA luego de haber calificado y evaluado las Ofertas Tcnicas, a travs del COORDINADOR convocar por medio del Sistema de GUATECOMPRAS, al acto de apertura de las Ofertas Econmicas de los oferentes que hayan cumplido con los requisitos solicitados y calificado tcnicamente. El acta de apertura de Oferta Econmica deber contener como mnimo:

Nombre de los comparecientes

Nombre de los oferentes

Nombre de la entidad que emiti el Seguro de Caucin de Sostenimiento de OFERTA y monto del mismo

Monto de la Oferta Econmica

El acta ser suscrita por los miembros de la JUNTA, adems de los observadores presentes que as lo deseen. Al finalizar el acto de apertura de la Oferta Econmica, a los oferentes presentes que no hayan satisfecho los requisitos tcnicos se les devolver, sin abrir, el sobre que contenga la Oferta Econmica, situacin que se har constar en el acta.

b) Evaluacin de Oferta Econmica La JUNTA, posterior a la apertura de la Oferta Econmica proceder a evaluar los documentos fundamentales sealados en el numeral 7.1, descalificando las ofertas que hayan omitido su presentacin o que no contengan la informacin completa requerida.





CAPITULO I

Pgina 21 de 58

El OFERENTE con menor precio ofertado y que habiendo cumplido con cada una de las especificaciones tcnicas del Servicio requerido y que convenga a los intereses del INDE ser al que se proceder a adjudicar segn lo indicado en el numeral 11.5. 11.5. Adjudicacin

La JUNTA adjudicar la negociacin parcial por subestaciones a los oferente (s) que habiendo satisfecho lo requerido en estos Trminos de Referencia y que haya presentado la oferta TCNICA Y ECONMICA que convenga a los intereses del INDE, para el efecto la JUNTA elaborar el Acta respectiva, dejando constancia de todo lo actuado. Toda adjudicacin estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia o empresa del INDE que en cada caso corresponda. Sin embargo, en aquellos casos en que la misma resulte insuficiente, la GERENCIA, deber tramitar la Transferencia Presupuestaria correspondiente. Si a juicio de la JUNTA los precios ofertados no se ajustaren a la disponibilidad presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del INDE, la misma proceder a no adjudicar. La resolucin de la aprobacin o no aprobacin de la adjudicacin, ser notificada por parte de la Asesora Jurdica Corporativa del INDE a todos los participantes y publicada en el Sistema de GUATECOMPRAS.

1122.. FFoorrmmaa ddee PPaaggoo

El pago del SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE se efectuar mensualmente por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales, por el valor del servicio mensual contra entrega a entera satisfaccin del INDE. En caso el Contratista incurra en atraso en el plazo de entrega, se proceder de acuerdo a lo indicado en el Artculo 85 del Reglamento.





CAPITULO I

Pgina 22 de 58

12.1 Documentos a presentar para trmite de pago del Servicio El CONTRATISTA deber presentar a la Seccin de Compras de la Divisin Administrativa Financiera de ETCEE-INDE, la siguiente documentacin:

Factura en original y copia a nombre del Instituto Nacional de Electrificacin, NIT 245540-4, Direccin 7. Avenida 2-29 Zona 9, indicando el rgimen afecto al Impuesto Sobre la Renta.

Fotocopia del CONTRATO.

Fotocopia de los seguros de caucin correspondientes y aceptacin de los mismos.

Copia de las certificaciones de las actas correspondientes. La DAF deber aceptar o rechazar la factura presentada. El pago de la factura se har dentro del plazo de veinticinco (25) das, posteriores a la fecha en que fuere aceptada la documentacin completa.

1133.. NNoorrmmaass ddee IInntteerrpprreettaacciinn

En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen estos Trminos de Referencia, previa a la adjudicacin y con el fin de efectuar una adecuada preparacin de la OFERTA as como su evaluacin, el orden de prevalencia ser el siguiente:

a) REGLAMENTO b) Trminos de Referencia, Adendas (si las hubiere) c) OFERTA presentada

1144.. IInnccuummpplliimmiieennttoo yy SSaanncciioonneess

1144..11.. GGeenneerraalliiddaaddeess

El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas, ser sancionado de acuerdo a lo que se establece en los Artculos 84, 85 y 86 del REGLAMENTO.

Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor sern ejecutadas, a requerimiento de la GERENCIA por la autoridad que corresponda.





CAPITULO I

Pgina 23 de 58

1144..22.. SSaanncciioonneess

a) Si se determina la existencia de colusin entre oferentes, sern rechazadas las ofertas involucradas y a los oferentes se les aplicar la sancin prevista en el Artculo 86 del REGLAMENTO. Asimismo los oferentes que se comuniquen con los miembros de la JUNTA, con el nimo de influenciar en la decisin de la adjudicacin, se les aplicar la sancin prevista en el Artculo citado anteriormente y se proceder inmediatamente a descalificar la OFERTA presentada.

b) El retraso del CONTRATISTA en la entrega del Servicio, por causas imputables a l dentro del plazo previsto, se sancionar dentro de los cinco (5) das posteriores a que se haya certificado el incumplimiento, con el pago de una multa por cada da de atraso del uno punto cinco (1.5) por millar del valor de la compra o contratacin del servicio mensual, en que se diera el retraso, el porcentaje de la sancin sumado no podr exceder del cinco por ciento (5%) del valor total de la negociacin la que ser calculada e impuesta a responsabilidad directa de la Gerencia. Para el efecto el cmputo del retraso se har en base a das de atraso lo que se deber hacer constar en las actas correspondientes. A requerimiento por escrito del CONTRATISTA, la multa podr ser deducida del pago correspondiente. El clculo es responsabilidad directa de la Unidad Ejecutora con el visto bueno de la GERENCIA.

c) Sern inhabilitados por la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24) meses para participar en cualquier proceso que convoquen las Gerencias, Dependencias o Empresas del INDE, sin perjuicio de la ejecucin de los seguros de caucin que correspondan y el reclamo de daos y perjuicios que se ocasionen de conformidad con el Artculo 86 del REGLAMENTO, a los oferentes o contratistas:

Que incumplan con el sostenimiento y condiciones de la OFERTA.

Que no se presenten a suscribir el CONTRATO.

Que incumpla en la entrega de lo contratado.

1155.. CCoonnttrraattoo

1155..11.. GGeenneerraalliiddaaddeess El ADJUDICATARIO con la notificacin de la aprobacin de la adjudicacin, deber presentarse dentro de los diez (10) das siguientes para la suscripcin del CONTRATO respectivo.





CAPITULO I

Pgina 24 de 58

Estos Trminos de Referencia y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarn parte del CONTRATO que se suscriba. El CONTRATO ser adaptado segn la OFERTA adjudicada y naturaleza de la contratacin tomando en cuenta lo regulado en el artculo 27 del Reglamento ltimo Prrafo. El CONTRATO suscrito prevalecer sobre los Trminos de Referencia. Una copia del contrato debidamente formalizada, ser enviada por Asesora Jurdica, al Administrador de Contratos, para que ste proceda a entregarle formalmente la copia respectiva al Contratista, dando iniciado por esta forma el control administrativo que deber llevar en la administracin del mismo.

1155..22.. VViiggeenncciiaa yy PPllaazzoo ccoonnttrraaccttuuaall

a) Vigencia: Desde la fecha de su suscripcin hasta dar por concluidas las

obligaciones contractuales.

b) El plazo del servicio contratado ser de 2 aos, a partir de la puesta en operacin de los Enlaces de comunicacin en la primera Subestacin, la cual ser asignada por el supervisor del contrato.

El plazo del contrato podr prorrogarse con un simple cruce de notas entre las partes, siempre que el Servicio haya sido prestado a satisfaccin de INDE.

1155..33.. Prrroga,, GGaassttooss AAddiicciioonnaalleess ddee llaa PPrrrrrrooggaa CCoonnttrraaccttuuaall,, AAmmpplliiaacciinn yy VVaarriiaacciioonneess ddeell CCoonnttrraattoo

1155..33..11.. PPrrrrrrooggaa

A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo contractual para la ejecucin del CONTRATO, podr prorrogarse por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, que les imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo establecido. Debiendo cumplirse con lo establecido en el Artculo 64 del REGLAMENTO.





CAPITULO I

Pgina 25 de 58

Para el efecto el CONTRATISTA deber presentar solicitud escrita dentro del plazo de diez (10) das de acaecido el hecho en que fundamenta la prrroga, adjuntando toda la documentacin que justifique su solicitud. La prrroga ser autorizada por la GERENCIA, con base al informe tcnico que justifique la misma, emitido por el Supervisor del Contrato con el visto bueno del Administrador de Contratos, bajo su estricta responsabilidad; en el caso de autorizarse la prrroga el CONTRATISTA deber constituir o prorrogar los seguros de caucin que se requieran.

1155..33..22.. GGaassttooss AAddiicciioonnaalleess ddee llaa PPrroorrrrooggaa CCoonnttrraaccttuuaall Todos los gastos en que se incurra, para la legalizacin de la Prrroga contractual, corrern por cuenta del CONTRATISTA.

1155..33..33.. AAmmpplliiaacciioonneess

Las ampliaciones en el valor de los contratos pueden efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) de su valor original, cuya aprobacin corresponder a la autoridad que aprob la negociacin original. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una ampliacin mayor, sta ser autorizada por el Consejo Directivo hasta por un monto mximo del cuarenta por ciento (40%) del valor original del CONTRATO.

1155..33..44.. VVaarriiaacciioonneess

Las variaciones en el monto del CONTRATO podrn efectuarse a travs de los siguientes documentos:

a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en el CONTRATO.

b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratacin de renglones de trabajo no contemplados en el CONTRATO original. Los precios sern negociados entre las partes.

c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reduccin de los renglones contratados que no sea necesario ejecutar.

Estos documentos de variacin debern contar con la aceptacin de las partes.





CAPITULO I

Pgina 26 de 58

1155..33..55.. TTeerrmmiinnaacciinn ddeell CCoonnttrraattoo

Sern causas de terminacin del CONTRATO, las siguientes:

En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA.

Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por las dems causas previstas en la legislacin vigente.

Por mutuo acuerdo.

Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantas establecidas, el INDE puede dar por terminado el CONTRATO en cualquier momento sin responsabilidad de su parte.

En los casos mencionados en los puntos anteriores previa certificacin en la que se haga constar la causal por parte de la Unidad Ejecutora.

1166.. LLuuggaarr ddee EEnnttrreeggaa yy RReecceeppcciinn ddeell SSeerrvviicciioo

1166..11.. LLuuggaarr ddee EEnnttrreeggaa

El lugar de entrega de los servicios ser el indicado en el cuadro de los anexos IV. El lugar de entrega administrativo para la recepcin de los servicios ser en la seccin de comunicaciones del Sistema Central en la subestacin Guatemala Sur, ubicada en el Km 14.5 carretera al Pacifico San Jos Villa Nueva, departamento de Guatemala.

1166..22.. RReecceeppcciinn yy DDooccuummeennttaacciinn

Cuando el Servicio est terminado, el Contratista dar aviso por escrito al Supervisor de Contrato que corresponde, a efecto de dar por finalizado el plazo de ejecucin, siempre y cuando a criterio del Supervisor de Contrato estn totalmente terminados informando a la Empresa o Gerencia que corresponda. La GERENCIA, nombrar una Comisin Receptora integrada por tres (3) miembros, debiendo el supervisor del contrato actuar como apoyo tcnico de la comisin; quin har la verificacin e inspeccin final del servicio procediendo a su recepcin. Si el servicio no estuviese ejecutado conforme al CONTRATO suscrito, la Comisin rendir informe dentro del plazo de diez (10) das a la autoridad que corresponda quien





CAPITULO I

Pgina 27 de 58

notificar al contratista para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del plazo que se le seale. Cuando la Comisin establezca que el servicio se encuentra conforme al contrato celebrado, suscribir el Acta de Recepcin respectiva.

1177.. FFuueerrzzaa MMaayyoorr yy CCaassoo FFoorrttuuiittoo

Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra ndole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcnicas, inundaciones, crecidas de ros, acciones hostiles, guerras, ser considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situacin como las indicadas anteriormente, est obligada a:

a) Informar a la otra parte, por el medio ms expedito posible, sobre las

circunstancias y el impacto ocasionado. b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de

los recursos afectados. c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicacin la superacin, reduccin o

desaparicin de las causas que la provocaron. d) Solicitar, si procediere, prrroga del plazo, dentro de los diez (10) das de

acaecido el hecho, conforme a lo establecido en el Artculo 64 del REGLAMENTO.

En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretacin y duracin de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas sern resueltas de acuerdo a lo establecido en estos Trminos de Referencia en el numeral dieciocho (18) de este Captulo.

1188.. CCoonnttrroovveerrssiiaass

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretacin, aplicacin y efectos del contrato celebrado con motivo de la aplicacin del REGLAMENTO, agotada la fase





CAPITULO I

Pgina 28 de 58

conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someter a la jurisdiccin del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la controversia, siempre que as se convenga entre las partes.

1199.. LLuuggaarr ppaarraa RReecciibbiirr NNoottiiffiiccaacciioonneess

El OFERENTE deber indicar lugar y direccin para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, nmero de fax y direcciones de correo electrnico, las cuales se tendrn por bien hechas por medio de estas vas de comunicacin. En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, deber hacerlo del conocimiento por escrito a la GERENCIA, en caso contrario se dar por bien notificado. Queda obligado el Contratista a dar aviso a la Gerencia de cualquier cambio que fuera objeto su Representada, en cuanto a su Razn o Denominacin Social.

El CONTRATISTA deber renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales que el INDE elija. El INDE recibir notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA, ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Nivel Menos Dos (N-2), Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala.

2200.. PPrroohhiibbiicciioonneess ddee CCeessiinn

El CONTRATISTA no podr ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma del CONTRATO, total o parcialmente; modificar la calidad de lo contratado y requerir ayuda a la Unidad Ejecutora, para la realizacin de sus tareas especficas.

2211.. OObblliiggaacciioonneess ddeell CCoonnttrraattiissttaa

Cumplir con toda la legislacin vigente en la Repblica de Guatemala.

Ceirse al CONTRATO firmado.

Suministrar informacin que le sea requerida por el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y/O SUPERVISOR del CONTRATO.

Presentar la documentacin solicitada en el CONTRATO.





CAPITULO I

Pgina 29 de 58

Presentarse a retirar la copia del CONTRATO con su nmero de registro de

control interno en el plazo establecido.

Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido.

El CONTRATISTA es totalmente responsable de la seguridad operativa y fsica de las instalaciones existentes involucradas del INDE durante la ejecucin del SERVICIO. El INDE no asumir ninguna responsabilidad civil, penal o de cualquier otra ndole por daos personales y/o materiales con el CONTRATISTA o terceros, derivados de accidentes o eventos que puedan suceder durante la ejecucin del SERVICIO, pero se reserva el derecho de suspenderlo si detecta actos inseguros durante su ejecucin.

Atender y resolver todos y cada uno de los reclamos y/o aclaraciones que se le presenten dentro del plazo contractual y de garanta del SERVICIO contratado, que por alguna razn el SUPERVISOR DEL CONTRATO le reporte de forma escrita, respondiendo al reclamo y/o aclaracin en un plazo no mayor a diez (10) das hbiles a partir de que le sea notificado, caso contrario se le har efectivo el respectivo Seguro de Caucin.

Presentar los informes de avances del SERVICIO segn el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES aprobado.

En caso de presentar atraso en la ejecucin del SERVICIO, deber realizar las acciones necesarias y presentar el plan de contingencias al SUPERVISOR DEL CONTRATO para definir el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES quedando sujeto a las sanciones establecidas en este Termino de Referencia.

2222.. PPrroohhiibbiicciioonneess ddeell CCoonnttrraattiissttaa

Modificar la calidad de lo contratado.

Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realizacin de sus tareas especficas.

Ceder derechos de contratacin total o parcialmente.

Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA.

Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentacin y transporte que pudieran necesitar para la ejecucin de este CONTRATO.

2233.. CCoonnddiicciioonneess ddee SSuubbccoonnttrraattaacciinn

El CONTRATISTA podr subcontratar partes determinadas del CONTRATO, con la condicin que as haya sido establecido en su OFERTA y as haya sido adjudicado, siendo el CONTRATISTA principal, el nico responsable ante el INDE. Los





CAPITULO I

Pgina 30 de 58

subcontratistas no debern estar comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Artculo 80 del REGLAMENTO.

2244.. RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS

a. REPRESENTANTE DEL INDE: Durante la ejecucin del contrato el INDE estar representado ante el CONTRATISTA, por un Supervisor del contrato, quien ser nombrado por la Gerencia de ETCEE del INDE, dentro de un plazo de cinco (5) das despus de que sta reciba la copia de este contrato con el nmero de registro de control interno del INDE, lo cual se har del conocimiento por escrito a EL CONTRATISTA en forma inmediata;

b. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA estar representado en sus actuaciones por su Representante Legal y en los trabajos por un delegado que lo represente, con las facultades necesarias para tomar decisiones de carcter tcnico, cuyo nombramiento ser comunicado por escrito al INDE por medio de una nota simple firmada por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) das despus de haber recibido la copia del contrato con el nmero de registro de control interno del INDE.





CAPITULO II

Pgina 31 de 58

CCAAPPTTUULLOO IIII.. DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS TTCCNNIICCAASS

11.. OObbjjeettiivvoo El objetivo de estas disposiciones tcnicas es proveer informacin suficiente a todos los interesados en la contratacin del SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE.

As mismo se proporcionar a los OFERENTES, los lineamientos generales para asegurar a cabalidad los requisitos tcnicos deseados, de modo que con la experiencia del personal, herramientas y equipos del contratista, el Servicio se ejecute a entera satisfaccin de la ETCEE-INDE.

22.. AAllccaannccee ddee llaa CCoonnttrraattaacciinn Los oferentes debern presentar ofertas para la prestacin del servicio de telecomunicaciones en las Subestaciones indicadas en el Anexo 4, utilizando enlaces de su propiedad, nica y exclusivamente por fibra ptica incluyendo la ltima milla, no se aceptar otro medio de comunicacin, los oferentes que presenten otros medios tales como enlaces satelitales, sistemas inalmbricos, o combinaciones fibra cobre, etc sern descalificados. El Oferente deber considerar dentro de su oferta todos los costos inherentes para el servicio solicitado, de acuerdo a los requerimientos de ETCEE-INDE.

33.. EEssppeecciiffiiccaacciioonneess TTccnniiccaass

33..11 EEssppeecciiffiiccaacciioonneess TTccnniiccaass

a) El servicio de enlaces de comunicacin en cada subestacin deber ser de

dos enlaces independientes (VLANs) con una capacidad de 512 Kbps, a excepcin de los enlaces siguientes que debern tener nicamente un canal de 512 Kbps: Enlace hacia Sala de Control de Ufinet zona 10 y enlace hacia oficinas centrales ETCEE-INDE zona 9.

b) El enlace hacia Sala de Control de Ufinet zona 10 deber tener el equipo

necesario para transmitir datos y un enlace de voz (hotline) entre Guatemala





CAPITULO II

Pgina 32 de 58

Sur y la Sala de Control de Ufinet zona 10. El equipo necesario deber ser proporcionado por el contratista.

c) Ambos enlaces debern tener la posibilidad de utilizarlos como canales

Ethernet (conectividad capa 2) o canales seriales, lo que se deber realizar con el cambio o adicin de convertidores de medios, de acuerdo a las necesidades de ETCEE-INDE.

d) Uno de los enlaces de 512 Kbps en todas las subestaciones ser para

operacin del sistema SCADA por medio de la unidad terminal remota propia de cada subestacin, por lo que un canal de comunicacin deber contar con interface fsica RS232C en ambos extremos del enlace, con capacidad de migrar a Ethernet de ser necesario en ETCEE-INDE.

e) Uno de los enlaces en las subestaciones de Escuintla I y Tactic deber tener

cuatro (4) puertos RS232 con capacidad de 128 Kbps cada puerto. Este canal deber tener la capacidad de migrar a 512 Kbps Ethernet (conectividad capa 2).

f) Un canal en las subestaciones Brillantes y La Esperanza deber tener tres (3)

puertos RS232 con capacidad de 128 Kbps cada puerto y un puerto Ethernet de 128 Kbps. Este canal deber tener la capacidad de migrar a 512 Kbps Ethernet (conectividad capa 2).

g) Un canal en las subestaciones Guatemala Este y Guatemala Norte deber

tener dos (2) puertos RS232 con capacidad de 128 Kbps y un puerto Ethernet de 256 Kbps. Este enlace deber tener la capacidad de migrar a 512 Kbps Ethernet (conectividad capa 2).

h) En las subestaciones en donde no se indica el tipo de interfaces que debe

tener uno de los canales, se deber dejar interface Ethernet para conectividad hacia Guatemala Sur.

i) Debido a que ETCEE-INDE necesita canales RS232C, se aceptan

conversiones Fibra ptica/Ethernet/Serial y viceversa.





CAPITULO II

Pgina 33 de 58

j) Todos los enlaces convergen en la subestacin Guatemala Sur, por lo que el

equipo instalado en Guatemala Sur deber tener la capacidad de conectar todos los canales de forma independiente en Guatemala Sur.

k) ETCEE-INDE no reconocer ningn gasto efectuado por la instalacin de los

canales de comunicacin, nicamente por el valor de servicio activo en cada sitio contratado.

l) El equipo instalado deber contar con la posibilidad de agrupar varios canales

de comunicacin en una sola interface, si as es requerido por ETCEE-INDE. m) Para el monitoreo a distancia de unidades terminales remotas, equipos de

proteccin, medidores de calidad de energa, en Guatemala Sur se deber instalar y configurar un canal dedicado con acceso a servicio de internet. Deber proveer cinco IPs pblicas con opcin de crecimiento. El ancho de banda deber ser mnimo de 10 Mbits con capacidad de ampliacin, comprobable mediante portal va web, el cual tambin deber desplegar estadsticas de servicio. La administracin de seguridad y acceso a este servicio ser a cargo del contratista a requerimientos especficos del supervisor del contrato. El contratista deber dejar habilitado todo lo necesario para el acceso a este servicio en la oficina de protecciones y comunicaciones en Guatemala Sur. Cualquier cambio en gestin de permisos de acceso, claves, paswords, etc., que requieran nicamente cambios en configuracin de equipos, solicitado por el supervisor de ETCEE deber ser realizado en un tiempo mximo de una hora posterior a la solicitud. El contratista deber proveer el software y hardware necesario para brindar este servicio, al igual que personal de soporte con quien comunicarse para realizar estos cambios.

n) La conexin en ambos extremos de los enlaces de comunicacin, entre el

equipo de telecontrol/protecciones y el equipo terminal de comunicacin del contratista ser responsabilidad del contratista, debiendo hacer las conexiones necesarias para que los enlaces operen de acuerdo a las necesidades de ETCEE-INDE.

o) Los cableado necesarios para la conexin entre el equipo del contratista y

equipo de ETCEE ser responsabilidad del contratista, por lo que deber





CAPITULO II

Pgina 34 de 58

tomar en consideracin los materiales necesarios para esto, los cuales deben ser suministrados por el contratista.

p) Todos los equipos, convertidores, fuentes de alimentacin, accesorios, cables,

necesarios para la prestacin del servicio ser responsabilidad del contratista. q) El contratista dejar disponible puertos adicionales para usos futuros de

interrogacin remota de dispositivos inteligentes IED, tales como Relevadores de Proteccin digital de lneas, Concentradores de datos o medidores multifuncionales, habilitacin de disparos transferidos de protecciones etc.

r) El servicio se empezar a pagar mensualmente al mes siguiente que se haya

realizado la conexin y esta funcione satisfactoriamente para INDE ETCEE en cuanto a la operacin remota de las Subestaciones (SCADA) se refiere.

s) Cuando el INDE ETCEE lo requiera pedir el apoyo del contratista para la

conexin de los servicios de telecomunicacin de otros dispositivos siempre respetando el ancho de banda y puertos contratados.

t) Es responsabilidad del contratista el suministro, instalacin y mantenimiento

de los equipos terminales a usarse los cuales sern de su propiedad debiendo incluir en sus costos del servicio mensual, los costos de mantenimiento de los mismos o sustitucin de los mismos en caso de fallas. El mantenimiento de los equipos deber realizarse por lo menos dos veces al ao.

u) En la oferta debe detallarse las marcas y origen de todos los equipos a utilizar

para la prestacin del servicio (equipos terminales de fibra ptica, equipo de alimentacin, convertidores de medios, etc).

v) Los equipos debern ser de las ms alta calidad para garantizar un servicio

con alta disponibilidad, disponibilidad mnima 99.5 % mensual. w) En caso de presentarse una falla en el servicio, el contratista ser el

responsable de reparar dicha falla en el menor tiempo posible para cumplir en la disponibilidad mnima solicitada. El contratista deber llevar una bitcora del control de fallas, en donde conste la fecha, hora de inicio de la falla, fecha y hora de solucin de la falla, acciones realizadas, tiempo de duracin de la





CAPITULO II

Pgina 35 de 58

falla, y otros datos tcnicos solicitados por el supervisor del contrato. Esta informacin deber ser enviada al supervisor del contrato por cada falla ocurrida o reportada en el menor tiempo posible, no pudiendo ser este tiempo mayor a 36 horas despus de solucionada la falla.

x) El tiempo de duracin de la falla ser medido en horas, dando inicio con el

primer reporte que reciba el contratista por medio del Supervisor del Contrato y concluyendo cuando el supervisor del contrato confirme el restablecimiento del servicio. Este procedimiento se podr realizar por medio del servicio de soporte permanente, dando seguimiento con el Ingeniero de soporte asignado a INDE.

y) El contratista reconocer a INDE un crdito equivalente al porcentaje de

disponibilidad del servicio prestado, cuando este sea menor al 99.5% mensual, medido en horas totales del mes en que se report la falla, siempre y cuando la falla no se haya producido por situaciones atribuibles al INDE o situaciones de fuerza mayor, tales como: incendios, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, sabotajes, rebeliones, terremotos, erupciones volcnicas, inundaciones, accidentes de trnsito, acciones hostiles o guerras.

z) Este crdito se aplicar, de acuerdo a la siguiente tabla:

Porcentaje de Disponibilidad

del Servicio al Mes Porcentaje de Mensualidad a ser

acreditada

Por debajo del 99.5% 10%






aa) Todos los servicios contratados tendrn como punto final la subestacin

Guatemala Sur. La alimentacin de los equipos en Guatemala Sur necesarios para la prestacin del servicio podr ser tomada de los servicios propios de la subestacin.





CAPITULO II

Pgina 36 de 58

bb) En los puntos remotos la alimentacin de los equipos necesarios para la

prestacin del servicio podr ser tomada de los servicios propios de la subestacin, los cuales son de 125 VDC y/o 125 VAC, la continuidad del servicio VAC no se garantiza, por lo que ser responsabilidad del contratista garantizar la operacin por ocho (8) horas mnimo del equipo involucrado en la prestacin del servicio, instalando los equipos de energa in-interrumpida necesarios (UPS). De ser necesario otro voltaje el contratista deber instalar sus propias fuentes y convertidores de voltaje.

cc) Se requiere que el oferente sea empresa de reconocido prestigio en

Guatemala como operadora de servicios de telecomunicaciones, con presencia de redes de fibra ptica propias en la Repblica de Guatemala, debern indicar en su oferta la cantidad de kilmetros de fibra ptica instalada y servicios ofrecidos. No se aceptaran empresas intermediarias que no tengan en propiedad los enlaces de fibra ptica.

dd) El oferente deber presentar la ruta estimada para cada enlace ofertado,

informacin como cantidad de saltos o equipos intermedios en cada enlace es necesario.

ee) El contratista deber tener un Centro de Gestin y Mantenimiento operando

las 24 horas del da, para lo cual en su oferta deber describir el mismo, indicar su ubicacin, cuanto personal profesional y tcnico cuenta y tiempos estimados de respuesta a fallas en los enlaces o proceso de escalonamiento de fallas.

ff) El contratista deber tener disponible personal tcnico de campo, para la

atencin de fallas 24 horas los 365 das del ao. La atencin de fallas deber ser inmediata para contar con la disponibilidad solicitada del enlace.

gg) El contratista deber designar un Ingeniero de soporte, que ser el enlace

directo entre ETCEE y el contratista para darle seguimiento y solucin a las fallas presentadas. Este ingeniero de soporte deber estar en disponibilidad 24 horas los 365 das del ao.

hh) El contratista deber proporcionar a ETCEE-INDE una herramienta de

monitoreo en lnea de la totalidad de los enlaces contratados, en la cual se





CAPITULO II

Pgina 37 de 58

deber desplegar como mnimo el trfico actual en cada enlace, el estado actual de los mismos (down/up), historial de trfico de cada enlace (en las ltimas horas/diario/mensual/anual) y dems aspectos importantes para el monitoreo.

4. Plazo de Instalacin El plazo para la instalacin del equipo necesario para prestar el servicio no deber ser mayor a treinta (30) das, contados a partir de la entrega al contratista de la copia de Contrato firmado por ambas partes.

5. Rechazos El INDE estar, en todo momento, en su derecho de rechazar cualquier informe, material, repuesto, equipo o servicio que no satisfaga las especificaciones tcnicas requeridas en estos Trminos de Referencia, o bien, si el contratista present mejores especificaciones y luego no cumpliere con las mismas, ser tambin motivo de rechazo, debiendo de cualquier forma cumplir con lo establecido u ofrecido.





CAPTULO III

Pgina 38 de 58

MMIINNUUTTAA CCOONNTTRRAATTOO

PROYECTO DE CONTRATO DE SERVICIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

En la ciudad de Guatemala el _____________ NOSOTROS: _____________________________, de

_________________ aos de edad, _________, ________________, guatemalteco, de este domicilio,

me identifico con Documento Personal de Identificacin DPI- nmero

____________________________________, emitido por el Registro Nacional de las Personas

RENAP-, de la Repblica de Guatemala, acto en mi calidad de GERENTE GENERAL INTERINO y

REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIN, Institucin que en el

curso del presente instrumento se denominar tambin como EL INDE, personera que acredito con

los siguientes documentos: a) Certificacin de la Resolucin contenida en el punto __________ del acta

nmero ___________________, de la sesin celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el

_______________________________, a travs de la cual se me nombra en el cargo de Gerente

General Interino; b) Certificacin del Acta de toma de posesin del cargo de Gerente General,

______________________________, de fecha _______________________, asentada en el Libro de

Actas del Departamento de Reclutamiento y Seleccin de Personal de la Divisin de Recursos Humanos

del INDE, con registro nmero ___________________________, autorizado por la Contralora General

de Cuentas, ________________________________________________; c) Certificacin de la

Resolucin contenida en el punto ________ del acta nmero _______________________________,

correspondiente a su sesin celebrada el _____________________________, por medio del cual se

delega en el Gerente General del INDE la Representacin legal de la Institucin; y ___________, de

______ aos de edad, (estado civil) _________, (nacionalidad) _____ , (profesin) _______, de este

domicilio, me identifico con _______________________________________ extendida por

_______________, acto en mi calidad de ____________________, de ___________________,

nombre con el cual se me podr denominar en el transcurso del presente instrumento el

CONTRATISTA, entidad que fue constituida por medio de escritura pblica nmero______ ( ),

autorizada en ____________, por el/la notario/a ______, inscrita en el Registro Mercantil General de la





CAPTULO III

Pgina 39 de 58

Repblica bajo el nmero ________ ( ), folio nmero _____ ( ), del libro ____ ( ) de _______, acredito

mi personera con acta notarial en donde se hace constar mi nombramiento, de fecha __________,

autorizada en______ por el/la Notario/a, documento debidamente inscrito en el Registro Mercantil

General de la Repblica con el nmero ______ ( ), folio nmero ______ ( ), del libro nmero _____ ( )

de Auxiliares de Comercio, con fecha ______, por un plazo de ____. Los comparecientes hacemos

constar: a) Ser de los datos de identificacin antes consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de

nuestros derechos, que las representaciones que ejercitamos son suficientes conforme a la ley para la

celebracin del presente CONTRATO DEL SERVICIO consistente en SERVICIO DE ENLACES DE

COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE de conformidad con las siguientes clusulas: PRIMERA:

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: Uno punto uno (1.1) ANTECEDENTES. El Instituto Nacional de

Electrificacin -INDE- convoc a ofertar el SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA

ETCEE-INDE, por medio de _______ de la ____, para el efecto se elaboraron los Trminos de

Referencia de la Invitacin a Ofertar numero ETCE/B01-2015-0003, se realizaron las publicaciones

correspondientes y la Junta de Invitacin a Ofertar, recibi las ofertas y luego del anlisis y calificacin

realiz la adjudicacin a _____________, segn consta en acta nmero _______, contenida en el Libro

nmero _______________. Esta adjudicacin fue aprobada por ________________ del INDE, mediante

resolucin identificada con el nmero________, de fecha _______. Uno punto dos (1.2) BASE

LEGAL. Este contrato tiene su base legal en lo establecido en los Artculos nmeros dos (2), veintisiete

(27), sesenta (60), sesenta y uno (61) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del

Instituto Nacional de Electrificacin -INDE-. SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

PRESENTE CONTRATO. Forman parte del presente Contrato: a) Los Trminos de Referencia

aprobados para la presente contratacin y sus adendas y aclaraciones si hubiere; b) El expediente

formado para el efecto y c) La OFERTA presentada por el CONTRATISTA al INDE; en caso de existir

controversia y/o diferencia en algn aspecto entre los documentos anteriormente descritos, debe

prevalecer en su orden, este Contrato, la OFERTA original, los Trminos de Referencia y sus adendas y

aclaraciones, si las hubiere y el expediente respectivo. TERCERA: OBJETO Y ALCANCES DEL

CONTRATO: Tres punto uno (3.1). OBJETO: Tanto el INDE como el CONTRATISTA, manifestamos





CAPTULO III

Pgina 40 de 58

que el objeto de este Contrato es SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE,

de la Empresa de Transporte y Control de Energa Elctrica del Instituto Nacional de Electrificacin

INDE-. Tres Punto Dos (3.2) ALCANCES: El CONTRATISTA se compromete a efectuar los trabajos de

conformidad con los Trminos de Referencia y la OFERTA adjudicada, siguiente: SERVICIO DE

ENLACES DE COMUNICACIN PARA ETCEE-INDE , deber suministrar todos los materiales y equipo

de pruebas en el lugar del servicio, la mano de obra calificada y necesaria para la realizacin de los

trabajos; as como hospedaje, alimentacin y movilizacin de su personal. Adicionalmente, deber tomar

todas las medidas de seguridad e higiene industrial para garantizar la integridad fsica de su personal.

El CONTRATISTA debe cumplir los plazos de ejecucin, as como de todas las actividades propuestas

en el Programa de Trabajo presentado en su oferta. Los cambios en las especificaciones tcnicas

siempre que no varen la calidad, cantidad o precio del Servicio, pueden ser aprobados por la Gerencia

de ETCEE. CUARTA: VIGENCIA, PLAZO, PRORROGA Y LUGAR DE EJECUCION DEL

CONTRATO: Cuatro punto uno (4.1) VIGENCIA. Desde la fecha de su suscripcin hasta dar por

concluidas las obligaciones contractuales. Cuatro punto dos (4.2.) PLAZO: El Plazo del presente

Contrato es (como se estipula en el inciso b) del numeral 15.2 en el Captulo I del presente Trmino de

Referencia). Cuatro punto tres (4.3.) LUGAR DE ENTREGA El Lugar de Entrega del presente

Contrato es (como se estipula en el numeral 16.1 en el Captulo I del presente Trmino de

Referencia) Cuatro punto cuatro (4.4.) PRORROGA: La Prorroga del presente Contrato es

(como se estipula en el numeral 15.3.1 en el Captulo I del presente Trmino de Referencia).

QUINTA: PRECIO. El precio total de la presente contratacin es de ___________________________

(Q.-_______), el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). SEXTA: FORMA DE PAGO: (como

se indica en el numeral 12 del Captulo I en el presente Trmino de Referencia). SPTIMA: PARTIDA

PRESUPUESTARIA: Los pagos que se deriven del presente contrato se efectuarn con cargo a la

partida presupuestaria nmero ___________________de la Unidad Ejecutora_______________ del

presupuesto vigente y/o las que se designen en los prximos ejercicios presupuestarios. OCTAVA:

SEGUROS DE CAUCIN: Los oferentes debern presentar los seguros de caucion que se requieren,

los mismos debern formalizarse mediante pliza extendida a favor del Instituto Nacional de





CAPTULO III

Pgina 41 de 58

Electrificacin INDE por una institucin aseguradora debidamente autorizada para operar en la

Repblica de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en

Quetzales, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA,

el mismo se har efectivo por la aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de

trmite administrativo o actuacin judicial. El Administrador de Contrato y el Supervisor del Contrato,

sern responsables de solicitar y velar por la vigencia de los seguros siguientes: a) Seguro de Caucin

de Cumplimiento: El CONTRATISTA deber constituir y presentar un Seguro de Caucin de

Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en el

CONTRATO que se suscribe. Este Seguro de Caucin deber ser presentado dentro de los cinco (5)

das siguientes de la entrega de la fotocopia del CONTRATO con su nmero de registro de control

interno, el cual deber estar constituido por el veinte por ciento (10%) del valor del CONTRATO y estar

vigente desde la fecha de suscripcin del Contrato hasta por cuatro (4) meses posteriores al plazo del

CONTRATO, en el entendido que en caso el plazo contractual se prorrogue, el CONTRATISTA deber

prorrogar la presente garanta. Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contradas en el

CONTRATO, el Seguro de Caucin de Cumplimiento se ejecutar con base al informe del Supervisor del

Contrato, presentado por la GERENCIA a la GERENCIA GENERAL, por medio de quien sta designe.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Contractual: El CONTRATISTA deber adquirir un Seguro de

Responsabilidad Civil Contractual, por un valor de ciento cincuenta mil (Q 150,000.00) Quetzales por

rengln adjudicado, que cubra daos a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el

CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso deber indemnizar a los afectados y

dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir

debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con

derechos reservados y deber indemnizar al INDE por cualquier costo de daos a que ste se viere

obligado a pagar por tal infraccin en cualquier tiempo durante la ejecucin del Contrato. Este seguro

deber estar vigente durante el plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con el Seguro de

Caucin de Cumplimiento. NOVENA: IMPUESTOS: El Contratista est obligado al pago de los

impuestos a que est afecto el presente contrato de conformidad con las Leyes de la Repblica de

INSTITUTO NAC

Inde Enlaces de Comunicacion Vf 08-04-15 (1)

Documents

Transcript of Inde Enlaces de Comunicacion Vf 08-04-15 (1)