HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMhonvedelmibeszerzes.kormany.hu/download/5/2d/01000/… · Web view2. Az...

Dokumentáció 1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő neve1P:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

2. Az ajánlat tárgya: „Energiahatékonysági fejlesztéssel összefüggő koncepcionális fázis projekt-előkészítési és tervezési feladatok elvégzése” a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal KEOP 7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázata keretében”

3. Ajánlati ár:

1. részajánlati kör: Nettó ár (Ft)

ÁFA27%

Bruttó ár(Ft)

A. MH EK II. telephely I. számú kórházépület:- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai- Tervezési feladatok elvégzése

Összesen:B. MH EK II. telephely II. számú kórházépület:

- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai- Tervezési feladatok elvégzése

Összesen:C. MH EK II. telephely C. jelű kórházépület:

- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladataiÖsszesen:D. MH EK II. telephely A. jelű kórházépület:


Összesen:E. MH EK II. telephely B. jelű kórházépület:


Összesen:F. MH EK I. telephely I. számú kórházépület:

- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladataiÖsszesen:G. MH EK I. telephely IV. számú kórházépület:

1TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.


Összesen:A, B, C, D, E, F, G sorok összesen rovata

mindösszesen:

2. részajánlati kör: Nettó ár (Ft)

ÁFA27%

Bruttó ár(Ft)

A. MH Altiszti Akadémia 5. számú irodaépület:- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai- Tervezési feladatok elvégzése

Összesen:B. MH Altiszti Akadémia 6.C-D jelű oktatási épület:


Összesen:C. MH Altiszti Akadémia 6.E-F jelű irodaépület:


Összesen:D. MH Altiszti Akadémia 6.G-H jelű oktatási épület:


Összesen:E. MH Altiszti Akadémia 6.I-L jelű oktatási épület:


Összesen:A, B, C, D, E sorok összesen rovata

mindösszesen:

3. részajánlati kör Nettó ár (Ft)

ÁFA27%

Bruttó ár(Ft)

A. MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 47. számú irodaépület:- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai

B. MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 172. számú irodaépület:- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai

C. MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 144. számú irodaépület:- Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatai

A, B, C mindösszesen:

Kelt:

______________________Cégszerű aláírás

2

Dokumentáció 2. sz. melléklet HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMVÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL

Nyt.szám: Szerződés azonosító:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET

mely létrejött a

HM Védelemgazdasági Hivatal

és a

vállalkozó neve

között

- 2015 -

3

A szerződés alanyai:

Megrendelő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági HivatalCíme: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37Képviselő: Nagy Zoltán, főigazgatóTelefon: 236-5114Telefax: 236-5128Számlaszáma: MÁK 10023002 – 00333520–00000000Adószám: 15714015-2-51azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) PIR: 714019.

(Továbbiakban: Megrendelő)

Vállalkozó: ***Címe: ***Képviselő: *** Telefon: ***Telefax: ***Pénzforgalmi jelzőszám: ***Adószám: ***cégjegyzékszám: ***

(Továbbiakban: Vállalkozó)

A Vállalkozási szerződés létrejött a Megrendelő és a Vállalkozó (továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

PreambulumFelek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.Megrendelő az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül „KEOP – 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” tárgyú pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be 2015. július 28-án.

A szerződés tárgya szerinti szolgáltatás a KEOP 7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázat keretében valósul meg.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a szerződés tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.

Vállalkozó köteles a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott, a szerződés tárgyát képező feladatot az Ajánlati felhívásban és Ajánlati Dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett teljesíteni. Vállalkozó köteles a KEOP 7.14.0/15 jelű pályázati konstrukció pályázati

4

felhívásában és a KEOP általános pályázati útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az Ajánlati felhívás és Ajánlati Dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

1. A szerződés tárgya

„Energiahatékonysági fejlesztéssel összefüggő koncepcionális fázis projekt-előkészítési és tervezési feladatok elvégzése” a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal KEOP 7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázata keretében, melyhez kapcsolódó részletes feladatleírást az Ajánlati Dokumentáció, illetve a nyertes Vállalkozó ajánlata tartalmazza.

2. A szerződés tárgyának főbb feladatkörei

2.1. Vállalkozónak a „KEOP – 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című pályázati felhívásra vonatkozó KEOP szabályrendszer előírásai szerint kell feladatait ellátnia.

2.2. A Vállalkozó feladata a Megrendelő által az adott konstrukcióban benyújtásra került pályázathoz szükséges alábbi feladatok végrehajtása:

1. részajánlati kör esetén:

A. Épület megnevezés: MH EK II. telephely I. számú kórházépület Cím: Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 101. Hasznos alapterület: 3 379 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos

hőszigetelése, a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre történő cseréje, valamint opcionálisan megújuló energiaforrás hasznosítás.

Becsült nettó beruházási költségigény: 152 Mft.Tervezői feladat: - koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak elvégzése

- kiviteli tervdokumentáció elkészítése a szükséges engedélyek, hatósági nyilatkozatok, szolgáltatói hozzájárulások beszerzése

B. Épület megnevezés: MH EK II. telephely II. számú kórház épület Cím: Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 101. Hasznos alapterület: 3 979 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




5

C. Épület megnevezés: MH EK II. telephely C. jelű kórház épület Cím: Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 101. Hasznos alapterület: 4 649 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos



D. Épület megnevezés: MH EK II. telephely A. jelű kórház épület Cím: Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 101. Hasznos alapterület: 3 719 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




E. Épület megnevezés: MH EK II. telephely B. jelű kórház épület Cím: Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 101. Hasznos alapterület: 1 111 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




F. Épület megnevezés: MH EK I. telephely I. számú kórház épület Cím: Budapest XIII. kerület Róbert K. krt. 44. Hasznos alapterület: 3 710 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos



G. Épület megnevezés: MH EK I. telephely IV. számú kórház épület Cím: Budapest XIII. kerület Róbert K. krt. 44. Hasznos alapterület: 3 710 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




6


A. Épület megnevezés: MH Altiszti Akadémia 5. számú irodaépületCím: Szentendre, Dózsa György u. 12-14. Hasznos alapterület: 2768 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos

hőszigetelése, a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre történő cseréje, fűtés korszerűsítése, valamint opcionálisan megújuló energiaforrás hasznosítás.



B. Épület megnevezés: MH Altiszti Akadémia 6.C-D jelű oktatási épületCím: Szentendre, Dózsa György u. 12-14. Hasznos alapterület: 1547 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




C. Épület megnevezés: MH Altiszti Akadémia 6.E-F jelű irodaépületCím: Szentendre, Dózsa György u. 12-14. Hasznos alapterület: 1547 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




D. Épület megnevezés: MH Altiszti Akadémia 6.G-H jelű oktatási épület Cím: Szentendre, Dózsa György u. 12-14. Hasznos alapterület: 1577 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos




7

E. Épület megnevezés: MH Altiszti Akadémia 6.I-L jelű oktatási épület Cím: Szentendre, Dózsa György u. 12-14. Hasznos alapterület: 2953 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos





A. Épület megnevezés: MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 47. számú irodaépület Cím: Tata, Bacsó Béla u. 66. Hasznos alapterület: 832 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos



B.Épület megnevezés: MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 172. számú irodaépület Cím: Tata, Bacsó Béla u. 66. Hasznos alapterület: 630 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos



C.Épület megnevezés: MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya 144. számú irodaépület Cím: Tata, Bacsó Béla u. 66. Hasznos alapterület: 1104 m2Fejlesztési cél: az épületek külső falainak, zárófödémének és lábazatának utólagos

hőszigetelése, a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre történő cseréje külső árnyékoló technológia alkalmazásával, valamint opcionálisan megújuló energiaforrás hasznosítás.


2.3. Vállalkozónak az energetikai fejlesztéssel összefüggő koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatok dokumentáció készítésénél a következő tartalmi követelményeket kell betartania:

- Kiinduló adatoko Az adatok forrásainak ismertetése (mérés, statisztikai adatok, modellszámítás,

stb.)o Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata

8

o A koncepcionális fázis projekt–előkészítési tevékenységhez felhasznált adatok- A jelenlegi állapot ismertetése

o Foto dokumentációo A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírásao Építészeti felmérési tervek (1:200 méretarányban) épületenként: szintenkénti

alaprajz, tető felülnézeti rajz, homlokzati rajzok o Épületgépészeti felmérési tervek (primer és szekunder elemek az építész

felmérési terveken feltüntetve)o Épületvillamossági felmérési tervek (megújuló energiaforrás érdekében

csatlakozási feltételek jelölése az építész felmérési terveken feltüntetve)o A berendezések típusa, életkora, állapota, hatásfokao Anyag és energia mérlegek bemutatása

- A fejlesztés céljának, indokoltságának bemutatásao Előzetes vizsgálatok és azok eredményeineko A megoldandó probléma bemutatása

- A javasolt fejlesztés részletes ismertetése o A javasolt fejlesztés kiválasztásának szöveges indoklásao A műszaki tartalom, technológia leírásao A telepítés bemutatásao A területiség elvének való megfelelés, szabályozási környezet ismertetéseo A javasolt fejlesztés, kiemelten a megújuló energia alkalmazás

megvalósíthatóságának igazolására releváns építészeti-, épületgépészeti- illetve épületvillamossági tervek (primer és szekunder elemek az építész terveken feltüntetve, berendezések, tervezett nyomvonalak)

o Fejlesztésre vonatkozóan fő műszaki paraméterek, fő berendezések, alkalmazandó anyagok, szerkezetek és jellemzőik (hőszigetelés, nyílászárók, árnyékolók, az energiatermelés, -átalakítás, -elosztás és végfelhasználás berendezései, stb.) bemutatása

o A fejlesztés beruházási költségvonzatának becslése, piaci viszonyok vizsgálatao A fejlesztés eredményeként becsült energia-megtakarítás, üvegházhatású gázok

(ÜHG) kibocsátás-csökkentésének várható éves átlagos mértéke bemutatása

2.4. A feladat kiterjed a tervezési munkák során legalább 10 munkanaponkénti (min. 2 alkalom) Megrendelői tervközi egyeztetés lefolytatására, a hatósági és szolgáltatókkal történő egyeztetések lefolytatására és a szükséges engedélyeztetési eljárások kezdeményezésére. Megrendelő vállalja, hogy a bejelentési dokumentációk benyújtásához szükséges Vagyonkezelői meghatalmazást megadja.

2.5. A dokumentációnak tartalmaznia kell az épületek jelen állapotra illetve a tervezett állapotra vonatkozó energetikai jellemzőinek tanúsítását, melyet a 176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet szerint a „Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületenergetikai szakértői részszakterület” szakterület/részszakterület megnevezésű, „SZÉS6” szakterület/részszakterület jelölésű (SZÉS6/SZÉSZ8; TÉ – a szakterület/részszakterület korábbi jelölése) épületek energetikai szakértés végzésére vonatkozó jogosultsággal rendelkező szakembernek kell készítenie.

2.6. Vállalkozó feladata a fejlesztés szabályozási környezetének megállapítása, a fejlesztés megvalósíthatóságát befolyásoló helyi (önkormányzat, építési hatóság) előírások, szabályozások bemutatása, hatósági állásfoglalások beszerzése.

9

2.7. Vállalkozó feladata a fejlesztéssel érintett épületek/telephelyek energiaigényének meghatározása a kapott közműadatok, a helyszíni felmérések és az elvégzett vizsgálatok alapján.

2.8. Vállalkozó feladata a projekt energiahatékonysági fejlesztést célzó műszaki koncepciójának összeállítása, változatelemzések készítése a Megrendelő igényeinek, a vonatkozó jogszabályoknak, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvek figyelembevételével. A tervezés során elsődlegesen olyan megoldás tervezhető, mely a KEHOP 2014-2020 időszakban energiahatékonysági pályázat keretében elszámolható tevékenység.

2.9. A fejlesztések műszaki igényszintjét Vállalkozó köteles a tervezés során Megrendelővel folyamatosan egyeztetni. Tervezés során csak a Megrendelő által jóváhagyott gyártmányok és típusok alkalmazhatók.

2.10. Vállalkozó feladata az induló és a cél állapot bemutatásával a fejlesztés várható energia megtakarítás adatainak számítása, a fejlesztések költségvonzatának illetve a fajlagos értékek becslése.

2.11. Vállalkozó feladata amennyiben szükséges a projektek megvalósításához az engedélyes tervek elkészítése és (szak)hatósághoz történő benyújtása, továbbá amennyiben szükséges az elektromos hálózat átalakításához a tervek elkészítése.

2.12. Vállalkozó feladata a jelenlegi állapotról fotódokumentáció készítése. Fotódokumentációban épületenként maximum 10 fotó szükséges és egy külön dokumentumban mindegyik fényképhez egymondatos leírást kell táblázatos formában összeállítani. Az épületekről nézeti- és jellemző részletekre vonatkozó képeket kell készíteni.

2.13. Amennyiben a 2.2. pontban meghatározásra került Vállalkozó feladata a projekt megvalósításához a részletes kiviteli tervdokumentáció készítése szakáganként, részletes és tételes árazott költségvetéssel: építész, épületgépészeti tervdokumentációk a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szabályozottak szerint a következő kiegészítésekkel:

- Építész munkarész: a célállapotra legalább 1:100 méretarányban tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli - alaprajzi - szintbeli) elrendezését és homlokzati rendszerét, valamint a szakági kiviteli tervezése során kialakított megoldásokat, szerkezeteket, technológiákat, és valamennyi eltérő rétegrendi és csomóponti kialakítást az egyértelmű ábrázoláshoz szükséges méretarányban, továbbá lakatosszerkezetek és nyílászárók konszignációját, továbbá árazott és árazatlan tételes költségvetést.

- Épületgépészeti munkarész: a célállapotra tartalmazza az érintett épületek megújuló energiaforrás alkalmazásához szükséges épületgépészeti terveket, gépészeti vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és szerelési terveit - legalább 1:100 méretarányban – számításokkal és műszaki leírással, továbbá árazott és árazatlan tételes költségvetést.

10

- Épületvillamossági munkarész: a célállapotra tartalmazza az érintett épületek megújuló energiaforrás alkalmazásához szükséges villamos tervet, valamint az elektromos vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és szerelési terveit - legalább 1:100 méretarányban - számításokkal és műszaki leírással, továbbá árazott és árazatlan tételes költségvetést.

- A dokumentációnak tartalmaznia kell a hatályos 176/2008.(VI.30.) Korm. rendeletnek megfelelő az épület tervezett állapotára vonatkozó energetikai jellemzőinek tanúsítását.

- A műszaki leírásban be kell mutatni a fejlesztés megvalósítási és az üzemeltetési időszakára becsült keletkező hulladék anyagok fajtáit, mennyiségét, és a lehetséges ártalmatlanítás módját, továbbá az fejlesztésből adódó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátás-csökkentésének várható éves átlagos mértékét.

3. Vállalkozó kötelezettségei:

3.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges tapasztalattal és szakértelemmel.

3.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy a jelen szerződés szerinti minden, a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet a jelentős, Megrendelő által az Ajánlati felhívásban meghatározott tapasztalattal rendelkező vállalkozótól elvárható szakértelemmel és gondossággal a legjobb tudása szerint, a legnagyobb körültekintéssel a magyar jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai előírásoknak, illetve a jelen szerződésben, annak mellékleteiben és az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó, átadott dokumentumoknak megfelelően teljesíti.

3.3. Vállalkozó feladatait a székhelyén vagy a telephelyén, a megvalósítás helyszínén, illetve a szerződés 2.4. pontjában meghatározott konzultációs kötelezettségének teljesítése esetén a Megrendelő Infrastrukturális Igazgatóság telephelyén (1095 Budapest, Soroksári út 152. szám 7. számú épület) látja el.

3.4. Vállalkozó önmaga biztosítja a feladat ellátásához szükséges általános irodai infrastruktúrát és logisztikai feltételeket (iroda, számítógép, telefon, fénymásolás, postai kézbesítés, autó, szállítási költség, stb.), amelyért őt a vállalkozási díjon felül költségtérítés nem illeti meg.

3.5. Vállalkozó a szerződés 7. pontban meghatározott időtartama alatt a Megrendelő képviselőjé(i)vel előzetesen egyeztetett időpontokban rendelkezésre áll, és végzi a szerződés 2. pontjában, illetve a 8. pontjában meghatározott feladatokat.

3.6. Vállalkozó a feladat ellátása során köteles Megrendelővel együttműködni, Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, kapcsolatot tartani jelen szerződésben meghatározott módon, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

3.7. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző

11

szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles.

3.8. A Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely a Támogatási Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben érinti.

3.9. A Vállalkozó a vállalkozói szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

3.10. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, akkor a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a tevékenységét folytatni.

3.11. Vállalkozónak együttműködési kötelezettsége okán a jelen szerződés teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul és maradéktalanul Megrendelő tudomására kell hoznia.

3.12. A Vállalkozó a pályázati felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, a koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak végzése, energetikai vizsgálat, változat elemzés készítése és a tervezési munkák során birtokába jutott információkat, dokumentumokat és terveket minősített anyagként kezeli, melyről harmadik félnek adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. Az energetikai vizsgálat, a változatelemzés készítése és a tervezési munkák során a Vállalkozó birtokában lévő dokumentációt, annak részeit vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint a szerződés szerinti tanulmány és tervdokumentáció elkészítésére.

3.13. A koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak végzése, energetikai vizsgálat, változatelemzés készítése és tervezési munkák során a biztonsági intézkedések betartását a szerződő felek által kijelölt személyeken kívül a feladat kapcsán érintett katonai szervezet (MH Egészségügyi Központ, MH Altiszti Akadémia, MH 25 KGYLDD Klapka György laktanya) által kijelölt személyek ellenőrizhetik.

4. Vállalkozó köteles betartani a honvédségi területen történő munkavégzés alábbi szabályait:

4.1. Az érintett intézménybe/objektumba történő belépés csak belépési engedéllyel rendelkezők részére lehetséges.

4.2. Belépési engedély biztosításához a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt az érintett intézmény/objektum vezetője részére az alábbi adatok írásban történő leadása szükséges:

4.2.1. személyi adatok (név, születési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz.)4.2.2. gépjárművek adatai (típus, szín, rendszám)

12

4.2.3. belépési engedéllyel nem rendelkező személyeknek, illetve járműveknek az intézmény/objektum területére történő beengedését a katonai szervezet megtagadja, ezért a Vállalkozó többletköltséget nem számíthat fel, akadályoztatást nem eszközölhet.

4.3. Vállalkozó részéről az érintett intézményben/objektumban csak olyan munkavállaló tartózkodhat, aki a Vállalkozó, illetve alvállalkozója alkalmazásában áll, betartva az intézményre/objektumra vonatkozó rendszabályokat.

4.4. Vállalkozó a munkaterületre történő ki-be közlekedése során a közlekedési és a kapcsolódó balesetvédelmi-, munkavédelmi előírásokat kötelesek betartani és alkalmazottaival betartatni.

4.5. Vállalkozó vállalja, hogy az érintett katonai szervezet alaprendeltetésében meghatározott feladatai végrehajtása során a Vállalkozó helyszíni vizsgálatait időszakonként akadályozhatja. A ténylegesen felmerült akadályoztatás időpontját és időtartamát az érintett katonai szervezet kijelölt képviselője igazolja.

4.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni vizsgálat "működő intézményben/objektumban" történik, ezért a munkáját úgy szervezi és végzi, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott lévő állományt.

4.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó minősített információ védelmét.

5. Megrendelő kötelezettségei:

5.1. A projektek teljes körű előzményeire vonatkozóan Megrendelő tételes átadási-átvételi jegyzőkönyvvel együtt egy elektronikus példányban Vállalkozóval egyeztetett módon átadja a pályázat Támogatói szerződését és a benyújtott pályázatot a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül.

5.2. Megrendelő köteles a feladat teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben igényelt adatokat, információkat, nyilatkozatokat, engedélyeket és egyéb szükséges dokumentumokat - amennyiben ezek Megrendelő rendelkezésére állnak és nem tartoznak a Vállalkozó elvégzendő feladatai közé - 5 munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Az átadott dokumentumok helyességéért és valóságtartalmáért Megrendelő vállal felelősséget, a Vállalkozónak feladata azok ellenőrzése és a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos észrevételezése amennyiben azok a felmérési, tervezési feladatok elvégzéséhez kötődnek.

5.3. Megrendelőnek együttműködési kötelezettsége kapcsán az esetlegesen felmerülő, jelen szerződés teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul Vállalkozó tudomására kell hoznia.

5.4. Megrendelő – figyelemmel a szerződés 8. pontjára - köteles a részére véleményezésre, vagy jóváhagyásra átadott, elkészített munkaanyagokat véleményezni, illetve dönteni

13

azok jóváhagyásáról a munkaanyagok átadásától – amely történhet személyesen, e-mailen, faxon, illetve postai úton is, a Vállalkozó döntésétől függően - számított 3 munkanapon belül, a jelen szerződés 7. és 9. pontjában meghatározott teljesítési és fizetési ütemtervnek megfelelően. Megrendelő köteles a munkaanyagokról történt döntését követően – maximum 2 munkanapos határidő tűzésével - módot adni Vállalkozónak arra, hogy a szükséges változtatásokat átvezesse. Amennyiben releváns, Megrendelő gondoskodik arról, hogy a fenti határidők alatt az elkészült és a Vállalkozó által átadott dokumentáció véleményezése és felülvizsgálata az Irányító hatóság által is megtörténjen.

5.5. Megrendelő vállalja, hogy részt vesz a szerződés teljesítéséhez szükséges folyamatos kommunikációban, a projektben szereplő partnerekkel, annak saját részi tárgyi feltételeivel együtt, kifejezetten a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

5.6. Vállalkozó vállalja, hogy az auditor, az auditori tevékenységre vonatkozó, a projekt előkészítés fenntartási időszakáig érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek másolati példányát a vállalkozási szerződés aláírásakor a Megrendelő részére átadja.

6. A kapcsolattartás módja, tájékoztatás rendje:

6.1. Vállalkozó köteles a feladat elvégzése során Megrendelő 6.7 pontban megjelölt képviselőit és az általuk megjelölt, közreműködő személyeket folyamatosan tájékoztatni a feladat állásáról.

6.2. Vállalkozó Megrendelő igénye, illetve szükség szerint – figyelemmel a szerződés 2.4. pontjára – Megrendelő Infrastrukturális Igazgatóság telephelyén konzultációt köteles tartani, amelyre a Megrendelő által megjelölt szakértőket is meg kell hívnia.

6.3. A konzultációkon Vállalkozó köteles a teljesítési folyamatban elkészült munkarészeket, munkaanyagokat bemutatni, a Megrendelő és meghívott szakértőinek észrevételeit a további munkarészeknél figyelembe venni. Vállalkozó a továbblépés szempontjából lényeges kérdésekben köteles tájékoztatást és állásfoglalást kérni Megrendelőtől, különös tekintettel azon kérdések eldöntésére, amelyek Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhatnak, vagy a majdani megvalósítási költségek becsült szintjének emelkedését idézhetik elő. Megrendelő jóváhagyásával készült megoldás megváltoztatására vonatkozó igényének – amennyiben Vállalkozó figyelmeztetése ellenére Megrendelő fenntartja - következményeit Megrendelő viseli.

6.4. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve az azt konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban, rövid úton (Fax: 06-1/358-6148; email cím: hm.vgh.ifko@ hm. gov.hu) Megrendelőt értesíteni.

6.5. Amennyiben a Vállalkozónak fel nem róható akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők megtartása veszélybe kerül, vagy annak módosítása

14

merül fel, a Vállalkozó köteles ezt, illetve ezen igényét az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban, az alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával Megrendelőnek bejelenteni, aki a Kbt. 132.§-ában foglaltak alapján a szerződésmódosítás érdekében intézkedik.

6.6. Akadályoztatás esetén a Vállalkozó azonnal köteles tájékoztatni a Megrendelőt az akadályoztatás elhárítása érdekében lehetséges lépésekről, bemutatva az akadály fennállásának a teljesítésre várható következményeit.

6.7. Felek kijelölt képviselői:

6.7.1. Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személyek:

Név:Cseppentő József ezredes infrastrukturális és fejlesztési főigazgató helyettesTel: 06-1/358-6120, 06-30/900-0341Fax: 06-1/358-6122E-mail: cseppentő[email protected]

Név: Dundics Ferenc alezredes infrastrukturális igazgatóTel: 06-1/358-6121, 06-30/815-0865Fax: 06-1/358-6122E-mail: [email protected]

6.7.2. Megrendelő részéről kapcsolatot tartó személy:

Név: Székelyné Bártfai Zsaklin alezredesTel: 06-1/358-6147, 06-30/777-5282Fax: 06-1/358-6148E-mail: [email protected]

6.7.3. Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

Név:Tel:Fax:E-mail:

6.7.4. Vállalkozó részéről az Auditor adatai:

Név:címe:adószáma:névjegyzékszám:

6.7.5. Vállalkozó részéről a szakágankénti tervezők adatai:

Építész tervező:Név:

Névjegyzékszám:

Épületgépész tervező:Név:névjegyzékszám:

15

mailto:cseppent%C5%[email protected]

Villamos tervező:Név:névjegyzékszám:

7. A szerződés hatálya, teljesítési határidők:

7.1. Szerződés hatálya:

A szerződés határozott időtartamra jött létre.

A szerződés hatálybalépésének feltétele a pozitív támogatói döntés megléte. Amennyiben a KEOP IH a pályázat értékelése folyamán a pályázat pozitív támogatói döntését legkésőbb 2015. szeptember elejéig nem hozza meg, a vállalkozói szerződés feltétel nélkül hatályát veszti.

7.2. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatokat az alábbiak szerint köteles teljesíteni:

- A koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak elvégzése és a dokumentáció Megrendelő részére jóváhagyásra történő benyújtásának határideje: 2015. október 12.

- Kiviteli tervek elkészítése, engedély kérelmek benyújtása határideje: 2015. november 26. (Amennyiben a 2.2. pontban meghatározásra került)

7.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

7.4. A részteljesítések kifizetésének, illetőleg a projekt zárás feltétele, a határidőkre elvégzendő feladatok teljesítésének, illetve a feladatok elvégzése során elkészített dokumentumok Megrendelő, illetve Irányító hatóság részéről történő elfogadása.

8. A teljesítés módja:

Az elkészült koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak dokumentációját, valamint a kiviteli terveket (Amennyiben a 2.2. pontban meghatározásra került) és egyéb dokumentumokat az alábbi példányban kell leszállítani:

8.1. Koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak dokumentációja, A4 méretben 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban (Word és PDF formátumban) digitális adathordozón (1 CD)

8.2. Amennyiben szükséges engedélyezési tervdokumentáció hatóság által előírt, nyomtatott példányszámban és egy elektronikus példányban (1 CD).

8.3. Kiviteli tervdokumentáció 4 nyomtatott és egy elektronikus példányban (Word formátumban és PDF formátumban) digitális adathordozón (1 CD)

8.4. Fejlesztésekre vonatkozó építészet-, épületgépészet- és épületvillamos feladatrészek részletes, tételes árazott és árazatlan költségvetés kiírása 4 nyomtatott és 1 elektronikus példányban (Excel formátumban) digitális adathordozón (1 CD).

16

9. A vállalkozó díj

9.1. Vállalkozót jelen szerződésben foglalt valamennyi foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén összesen nettó ***,- Ft + …% ÁFA (***,- Ft), bruttó ***,- Ft, azaz bruttó *** Forint vállalkozó díj illeti meg az alábbiak szerint:

9.1.1. Koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatok dokumentációjának elkészítési díja: nettó ***,- Ft + …% ÁFA (***,- Ft), bruttó ***,- Ft, azaz bruttó *** Forint

9.1.2. Kiviteli tervek elkészítésének a díja: nettó ***,- Ft + …% ÁFA (***,- Ft), bruttó ***,- Ft, azaz bruttó *** Forint (Amennyiben a 2.2. pontban meghatározásra került)

9.2. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a bruttó ár változatlanul hagyása mellett.

9.3. 1. és 2. részajánlati körök esetén:

A vállalkozói díj egy rész-számlával és egy végszámlával kerül elszámolásra egyösszegű átalányárban, mely a feladat végrehajtása során felmerülő minden költséget tartalmaz. A rész-számla benyújtásának feltétele a koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak dokumentáció készítés 100%-os teljesítése és a Megrendelő általi teljesítés igazolása. Végszámla benyújtásának feltétele a Kiviteli tervek Megrendelő részére történő benyújtása, a szükséges engedélykérelmek (szak)hatóság részére történő benyújtása és annak igazolása, építéshatósági engedély nélküli tevékenységekre vonatkozó hatósági igazolások beszerzése és a Megrendelő általi teljesítés igazolása.


A vállalkozói díj egy végszámlával kerül elszámolásra egyösszegű átalányárban, mely a feladat végrehajtása során felmerülő minden költséget tartalmaz. A végszámla benyújtásának feltétele a koncepcionális fázis projekt-előkészítési feladatainak dokumentáció készítés 100%-os teljesítése és a Megrendelő általi teljesítés igazolása.

10. A pénzügyi feltételek :

10.1. A teljesítésigazolás kiadására Megrendelő részéről Dundics Ferenc alezredes infrastrukturális igazgató, távolléte esetén az általa kijelölt képviselő jogosult. Megrendelő maximum 15 nap alatt, de legkésőbb 2015.11.30-án kiállítja a teljesítés igazolást.A teljesítésigazolás során figyelemmel kell arra is lenni, hogy az Irányító hatóságnak jelen szerződés eredményeképpen elkészülő dokumentációt és kiviteli tervdokumentációt véleményezni és jóváhagyni kell.

17

10.2. A Megrendelő teljesítés-igazolása alapján Vállalkozó a számlá(ka)t köteles a teljesítés igazolás kiadását követően haladéktalanul kiállítani és Megrendelő részére átadni.

10.3. A rész- és végszámlát 3 példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a szerződés azonosító számát fel kell tüntetni. A számlát az általános forgalmi adóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) szerint kell kiállítani. Minden számla példányhoz csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét befolyásolhatja.

10.4. A számla ellenértékét Megrendelő (a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájáról) a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A végszámla benyújtásának véghatárideje 2015.11.30.

10.5. A számlán az alábbi kifizetőhelyet kell feltüntetni:

HM Védelemgazdasági Hivatal Számlaszáma: 10023002 – 00333520–00000000Adószám: 15714015-2-51Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

10.6. A számlát a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani. A számlát az alábbiak szerint kell kitölteni:

a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁOR száma mellett a projekt megnevezését, a Támogatási Szerződés azonosító számát és a beszerzési azonosító számát;

a számlán fel kell tüntetni a projektazonosító számot, bankszámla számot és a bank nevét, adószámot;

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén pedig a „rész-számla” kifejezést.

A fentieken kívül szerepelnie kell1. A számla eredeti példányán:o „támogatás elszámolására benyújtásra került” felirat

10.7. Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem felel meg, akkor a Megrendelő hiány pótlására a számlát Vállalkozónak visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában halasztó hatályú. A Vállalkozó részéről ismételten kiállított és a Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes.

10.8. Megrendelő a kifizetésnél az Art. 36/A.§-ában foglaltak szerint jár el az alábbiak szerint:

18

10.8.1. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, haa) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

10.8.2. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

10.8.3. A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg.

10.8.4. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

10.8.5. Amennyiben a kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

19

10.8.6. A fenti rendelkezéseket a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

10.8.7. Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

10.8.8. Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

10.9. Jelen szerződés egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt része. A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A támogatás kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik, a támogatás intenzitása 100%.

10.10. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az ezzel kapcsolatos ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.11. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezettel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

10.12. A szerződés 16.2. pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

20

11. Szerzői jogok

11.1. Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a rendelkezési jogát kiköti azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, felek az ellenszolgáltatás erre is figyelemmel alakították ki.

11.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra – azaz a művek/szellemi alkotások teljes védelmi idejére kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a tervek és dokumentációk, illetve az elkészítésük során létrejött művek, mű részletek, szellemi alkotások tekintetében.

11.3. Továbbá a Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű(vek) felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

11.4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

a) a mű(vek) tetszőleges példányban, analóg vagy digitális adathordozón tetszőleges alkalommal történő többszörözésére, a többszörözött példányok terjesztésére, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére

b) a terjesztési jog magában foglalja a többszörözött példányok bármely ismert módon történő nyilvánossághoz való közvetítésre való jogot is

c) az átdolgozás, illetve átdolgoztatás jogára, amely magában foglalja különösen a mű(vek) vagy azok részleté(i)nek bármilyen módosítását, megváltoztatását, át- illetve továbbtervezését, új (terv)dokumentációba, tanulmányba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

11.5. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak, bővülnek, hogy jelen szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel, vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

11.6. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a műv(ek)et, vagy azoknak bármely munkarészét, illetve adhat harmadik félnek nyilatkozatot a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásáról, beleértve azt, hogy szerződés sikeres teljesítését követően a Megrendelő nevét, a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között nyilvánosságra hozhassa.

21

11.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét, beleértve a felhasználási jogok díját is a vállalkozási díj tartalmazza.

12. Minőség, szavatosság:

12.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, illetve, hogy szerzője a szerződés teljesítésével keletkező dokumentációnak, amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása.

12.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, és szavatol azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott minden kötelezettséget, különösen a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladat teljesítésére irányuló tevékenységet, jelentős gyakorlattal rendelkező, a vállalkozótól elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint, a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben és az annak elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi dokumentációnak és KEOP útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően teljesíti.

12.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

12.4. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek, dokumentációk illetve a munkaanyagok vagy részletük felhasználását/kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.

12.5. A Vállalkozó az esetleges tervezési, kidolgozási hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket és a dokumentációt elfogadta, és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából azokat továbbadta. Vállalkozó felelőssége kizárólag az átadott anyagra vonatkozik, annak a Megrendelő vagy 3. fél/személy által továbbdolgozott változatára nem. A Vállalkozó jótállását, szavatossági kötelezettségét és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott és részletezett feladat elvégzése során, illetőleg a tervek és dokumentációk átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

12.6. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetve műszaki előírások, a szerződés egyéb pontjában részletezett dokumentumok bármelyike módosul, és a tervek és dokumentációk annak hatálya alá esnek, úgy a felmerült, szükséges módosításokat valamennyi dokumentumon a Vállalkozónak kötelessége átvezetni, ezért Vállalkozónak többlet költség felszámítása nem áll módjában. Jelen szerződés végteljesítési időpontjáig már elkészült, és Megrendelő által jóváhagyott részteljesítések, illetve munkaanyagok vonatkozásában a Vállalkozó köteles a változással szükségessé vált módosításokat elvégezni.

22

12.7. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy az esetlegesen engedményezés útján helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, amely a Vállalkozó bármely okból bekövetkezett az általa készített munkarészeit érintő hibájából fakad.

13. Alvállalkozó igénybevétele:

13.1. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében - a 13.4 pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

13.2. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

13.3. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.

13.4. A Kbt. 128.§ (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

13.5. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

14.1. Kötbér

23

a) A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség kezdő napja a Megrendelő által a szerződésben előírt teljesítési véghatáridőt követő nap.

b) Késedelmi kötbér: - Koncepcionális fázis projekt előkészítési feladatok tekintetében a

szerződés szerinti határidő elmulasztása esetén a késedelmi kötbér mértéke ezen feladat áfa nélkül számított nettó vállalkozói díjának 1% -a/nap minden késedelmes napra, amennyiben a késedelem olyan okból következik, amelyért Vállalkozó felelős.

- Tervezési feladatok elvégzése tekintetében a szerződés szerinti határidő elmulasztása esetén a késedelmi kötbér mértéke ezen feladat áfa nélkül számított nettó vállalkozói díjának 1% -a/nap minden késedelmes napra, amennyiben a késedelem olyan okból következik, amelyért Vállalkozó felelős.

c) Meghiúsulási kötbér: Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult az alábbi esetekben

- Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt szünteti meg felmondással a vállalkozási szerződést

- Amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződést jogellenesen felmondja

A meghiúsulási kötbér alapja a teljes (általános forgalmi adó nélküli) nettó vállalkozói díj, mértéke annak 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja.

d) A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett tényleges és igazolt kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

e) Ha a Vállalkozó késedelme a kötbérterhes határidő vonatkozásában a 30 naptári napot meghaladja, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződést felmondhatja és a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül a tényleges és igazolt kárainak és felmerült költségeinek megtérítését is követelheti.

f) A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt ezen esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről sem.

g) Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó nem a szakmai ajánlatában foglaltak szerint jár el a szerződésben foglalt feladatok teljesítése során, azaz a szakmai ajánlatban foglaltakat nem teljesíti, úgy a nem megfelelő teljesítéssel érintett szerződés szerinti, áfa nélkül számított nettó vállalkozási díj 3%-nak megfelelő összegű kötbér Megrendelő részére történő megfizetésére köteles.

24

Az Ajánlatkérőnek joga van az esedékes kötbéreket a vállalkozói díjból levonni a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározottak betartásával.

Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

14.2. Jótállási kötelezettség

Vállalkozó jótállást vállal jelen szerződés hibátlan teljesítésért jelen szerződés teljesítésétől számított 24 hónapra. A jelen szerződés alapján elkészülő kiviteli tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

15. Irányadó jogszabályok:

- Új Széchenyi Tervre keretében KEOP 7.14.0/15 pályázati konstrukció pályázati felhívása és általános pályázati útmutatója. (Letölthető: http://www.nfm.hu/doc)

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja;

- az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX törvény;- a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet;

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.- 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek

tanúsításáról;- 2013/1998 (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.

törvény végrehajtásáról;- 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondiciónáló

rendszerek energetikai felülvizsgálatáról;- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek

meghatározásáról;- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő

szakmagyakorlási tevékenységekről;- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;- 17/2008 (Viii.30) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a

telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet módosításáról;

- 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról;

- Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK, valamint a 2006/32/EK irányelvei;

25

- 40/2002. (III. 21). Kormányrendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól;

- 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- CM (2002) 49 NATO Biztonság Politikai és kapcsolódó direktívák;- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről és kapcsolódó

kormányrendeletek;- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra

vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009 (I.30.) HM rendelet

- Egyéb, a tervezésre vonatkozó jogszabályok, előírások.

16. A szerződés megszűnése:

16.1. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni, amely alapján Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

16.2. A vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő köteles a Vállalkozót szerződésszegés tudomására jutásától számított 5 munkanapos határidő tűzésével a jogsértés elhárítására írásban felszólítani, és a határidő eredménytelen letelte esetén a Megrendelő az érdekmúlás bizonyítása nélkül is jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

16.3. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére visszaadni minden, a Megrendelő által a Vállalkozó számára a szerződés 17.1. pontjában meghatározott, illetve az azokon felül átadott dokumentumot, adatot és azok másolatait, valamint a Megrendelő részére a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése kapcsán már elkészült munkaanyagot. Vállalkozó jogosult minden átadott példányból egyet megtartani.

17. Záró rendelkezések:

17.1. A Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbiakban felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők:

Ajánlati dokumentáció Vállalkozói ajánlat KEOP útmutatók Támogatói szerződés A Kbt. 127.§ (7) bekezdése szerinti külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő

meghatalmazása (csak adott esetben)

17.2. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés

26

érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

17.3. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével, a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembe vételével történhet a KEOP IH jóváhagyását követően.

17.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az elkészült munkarészek felhasználása tekintetében a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17.5. Amennyiben szerződő feleknek jelen szerződésből eredően jogvitájuk keletkezik, úgy azt elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kívánják megoldani. Ennek sikertelensége esetére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik.

Melléklet:1. számú: Felelősségbiztosítási kötvényről szóló igazolás másolata

Jelen szerződés 5 példányban készült magyar nyelven és *** számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

………………….., 2015. ………………….., 2015.

Megrendelő VállalkozóHonvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

képviseletébenph.

***

képviseletébenph.

Készült: 5 példányban

27

Egy példány: lapKészítette:Kapják: 1- 2. sz.pld.: HM VGH II

3. sz.pld.: HM BH 4-5. sz.pld: Vállalkozó

28

Dokumentáció 3. sz. melléklet

AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

1. sz. minta

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS III.2.1) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pont és 57. § (1) d) pont szerinti kizáró okokról

„Energiahatékonysági fejlesztéssel összefüggő koncepcionális fázis projekt-előkészítési és tervezési feladatok elvégzése” a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal KEOP

7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázata keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés a)-k) pontban foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

29

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdés d) pontban foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

Kelt:

30

………………………………cégszerű aláírás

2.sz.minta


a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokról


7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázata keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban



Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kbt. 56. § (2) bekezdés:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.1.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.)

Korm. rendelet (Kr.) 2. § i) pont ib) alpontja, illetve a 4. § f) pont fc) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek/jegyeznek2.

2.a) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett3 ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:1.…

Amennyiben tényleges tulajdonos nincs, úgy a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselőjének megadása szükséges.

Vezető tisztségviselő neve Vezető tisztségviselő állandó lakóhelye:1.…

2 A megfelelő rész aláhúzandó!3 Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát.

31

3.a) A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom, hogy a ………… ajánlattevőben nincs olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

VAGY*

3.b) A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom, hogy a ………… ajánlattevőben van olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezek a szervezetek a következők:

Név: …………….........(székhely: ……………………………………………..) Név: …………….........(székhely: ……………………………………………..) Név: …………….........(székhely: ……………………………………………..)

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel nyilatkozom ugyanakkor, hogy ezen megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

Kelt:

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

32

………………………………cégszerű aláírás

3. sz. minta


a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint


7.14.0/15 konstrukció szerinti pályázata keretében”


n y i l a t k o z o m

hogy a ………………. (ajánlattevő) a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok

hatálya alá.

Kelt: ………………, 2015. …………… „…”

………………………………

cégszerű aláírás

33

4. sz. minta


a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerint




n y i l a t k o z o m

hogy a ………………. (ajánlattevő) a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d)

pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2015. …………… „…”

………………………………


………………………………


34

5. sz. minta

NYILATKOZATaz erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján



tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás szerint].

Kelt: ………………, 2015. …………… „…”

………………………………


35

6. sz. minta

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről

Alulírott ...................................................., mint a(z) ..................................................................(székhely: ............................................................... cégbejegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) ........................................................................ a nemzeti vagyonrólszóló 201l. évi CXCV törvény 3. § ( l ) bekezdésének 1. pontja4 alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

................................................... cégjegyzésre/aláírásra jogosult

4 3. § (1) E törvény alkalmazásában1. átlátható szervezet:a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

36

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot4

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot3

Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban

meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCV törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és

b) [a megfelelő aláhúzandó], az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős

adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

és ez az ország: ……………………………………………………………… [ország megnevezése] , és

c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám

Tényleges tulajdonos Születési hely és idő

Anyja neve Részesedés mértéke %-ban

Kelt:P. H.

................................................... cégjegyzésre/aláírásra jogosult

37

7. sz. minta

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS V.4) 1-15. PONTJÁBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK





1. Nyilatkozom, hogy az ajánlat, illetve a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására _______________________ jogosult. A szerződés aláírására jogosult azonos a cégjegyzésre jogosulttal /A szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazását csatoltam.

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

3. Tudomásul veszem, hogy a dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes.

4. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

5. A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján alvállalkozót:

- nem kívánok igénybe venni. - igénybe kívánok venni.

Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzésnek az a része, amelyre igénybe kívánja venni: ……………………………………………………………………………

Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése és a közbeszerzésnek az a része és százalékos aránya, amelyre igénybe kívánja venni: ……..

6. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánom igénybe venni:

38

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve,

címe

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó

szervezet erőforrására támaszkodik

A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények

ismertetése

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet, úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

7. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapján, kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8. Nyilatkozom a Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:

- mikrovállalkozásnak- kisvállalkozásnak- középvállalkozásnak minősül.- nem tartozik a törvény hatálya alá.

9. Nyilatkozom, hogy számláimat az alábbi pénzügyi intézmények vezetik:

Számlavezető pénzintézet(ek): ............................................................................................

A kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma):……………………………………………………………………………………

10. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.

11. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszék a 2011.évi LXVI. tv.5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

12. Nyilatkozom az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)36/A § elfogadásáról.

13. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy, vagy szervezet.

14. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.

39

15. Nyilatkozom, hogy az ajánlatomban megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.

16. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.

17. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a műszaki követelményekben meghatározott feladatokra vonatkozó (mérnöki szolgáltatás, tervezés) tevékenységi körrel.

18. Nyilatkozom annak tudomásvételéről, hogy a szerződés teljesítése során Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa készített elemzések, tervek és dokumentációk tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért. Ez alól nem mentesíti a tanulmányok, tervek és dokumentációk Megrendelő által történő elfogadása.

19. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. (Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani).

20. Nyilatkozom, hogy az Ajánlati Dokumentáció mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezetet változtatás nélkül elfogadom.

21. Nyilatkozom arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt: ………………, 2015. …………… „…”

………………………………


Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni.

40

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMhonvedelmibeszerzes.kormany.hu/download/5/2d/01000/… · Web view2. Az...

Documents

Transcript of HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMhonvedelmibeszerzes.kormany.hu/download/5/2d/01000/… · Web view2. Az...