Guayaquil Ecológico PROYECTO: K023 MIDUVI - Generación y ... · "Guayaquil Ecológico" es un...

Ficha Informativa de Proyecto 2015

08/07/2015 9:49 AM GPR | 1/24

MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y ViviendaSubsecretaría Hábitat y AsentamientosDirección de Hábitat y AsentamientosPROYECTO: K023 MIDUVI - Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil -Guayaquil Ecológico

Líder del Proyecto: Alvarado Argudo, Jorge Antonio ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Guevara Urquizo, Luis Felipe Programas Relacionados: GENERACIÓN YRESTAURACIÓN DEÁREAS VERDES PARA LACIUDAD DE GUAYAQUIL -"GUAYAQUIL ECOLÓGICO",Provincia - Guayas, SECTORDESARROLLO SOCIAL

Titular: Toral Valdivieso, José Antonio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 40400000.724.5446 TIR: 18.00 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 78,212,063.65

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 34,040,640.58

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 21/05/2010 - 31/12/2015

Fecha de última actualización: 03/07/2015 Fecha de Fin Base: 12/12/2013

Modificado por: Alvarado Argudo, Jorge Antonio Fecha del siguiente Hito: 30/07/2015

DATOS GENERALESDescripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO"Guayaquil Ecológico" es un proyecto que busca la recuperación y restauración del Estero Salado; este proyecto generará beneficiosambientales para la ciudadanía: dotará de áreas verdes y servicios que provean de espacios para un permanente contacto con lanaturaleza y su entorno. Los resultados del proyecto serán visibilizados a partir del 2014, fecha en la que se estima una recuperación delárea descrita en el presente proyecto.Este proyecto se viene ejecutando desde el 2010 y se ejecutará hasta el 2017.

PRODUCTO / SERVICIOPuentes para vincular la Isla Santay a la ciudades de Guayaquil y Durán.5000 viviendas para las familias reubicadas en el Estero Salado.Construirán 14,48 km de camineras en la Isla Santay.Construirán 20 Km de parques lineales de las riberas del Estero Salado en el cantón Guayaquil.

LINEA BASEDurante el año 2012 se entregaron a los comuneros dos obras para el desarrollo de la isla: sistema de energía eléctrica fotovoltaica y laconstrucción de la planta potabilizadora de agua.Se reubicó 56 familias que habitan en la denominada Ecoaldea.En cuanto a las formas predominantes de eliminación de basura en la ciudad de Guayaquil: el "carro recolector" ocupa el 98,8% seguidodel 0,7% de los hogares que quema la basura.En cuanto a la recuperación de cobertura vegetal se han reforestado hasta Febrero de 2013 aproximadamente cuatro hectáreas demangle, en las zonas de Esmeraldas Chiquita, Independencia II y Nigeria.En lo que respecta a las campañas de educación ambiental se ha llegado a más de 20.000 personas de comunidades y escuelasprincipalmente de sectores influenciados directamente por el Estero Salado.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITORestaurar social y ecológicamente a la Isla Santay, Isla Gallo, Estero Salado y Samanes para brindar a las ciudades de Guayaquil, Durány visitantes, de espacios públicos naturales, recreativos con la dotación de infraestructura necesaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS1.Desarrollar áreas eco turísticas, para mejorar la capacidad local de la Isla Santay y desarrollar sustentablemente las áreas debiodiversidad y pulmones naturales.


08/07/2015 9:49 AM GPR | 2/24

DATOS GENERALESDescripción2.Mejoramiento de la calidad de agua y sedimento, recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal, gestión de desechos sólidos,identificación y monitoreo de descargas, recuperación de riberas, eliminación de estrangulamientos y sedimentos y campañas deeducación ambiental.3.Realizar convenios para intervenciones interinstitucionales en las zonas de influencia del proyecto.4.Desarrollar la infraestructura y equipamientos en el Área Nacional de Reserva Isla Santay e Isla Gallo.5.Ejecutar la construcción de parques lineales, equipamiento y viviendas para las familias que se proyecta reubicar fuera de las riberasdel Estero.6.Diseño y Construcción del parque multicultural y plurinacional en el Área Nacional de Recreación Los Samanes

Beneficios Cualitativos

Reducción de enfermedades respiratorias, lo cual, estará reflejado en la disminución de enfermedades respiratorias generando beneficioseconómicos para los habitantes de Guayaquil por el ahorro de no enfermarse.

Tipo de Beneficiario

Beneficiará a los habitantes de los cantones Guayaquil, Durán, Samborondón, Tarqui y sus alrededores.Estero Salado: Los beneficiarios directos para el Componente Estero Salado - MIDUVI son 5.000 familias que se encuentran en lasriberas del Estero Salado que corresponden a un promedio de 25.000 personas según el bono de vivienda hasta el año 2015.Santay: Los beneficiarios directos del proyecto son 226 habitantes de la Isla, congregados en la "Asociación de Comuneros San Jacintode Santay", además de los visitantes y usuarios del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo que según proyección al2022 sería de 356.169.00.Samanes: La población que requiere y demanda efectivamente del proyecto es de 419.824.21 habitantes que corresponde al área deinfluencia directa del proyecto.

Restricciones

COSTO: El proyecto requiere una inversión 322.272.354,80 USDTIEMPO: El total de familias deben ser reasentadas en 2 añosCALIDAD: Se han implementado las buenas prácticas ambientales, tales como: energía renovable y fotovoltaica; es decir, elaprovechamiento de la energía solar a través de paneles solares, donde las baterías se cargan durante el día y en la noche utiliza laenergía acumulada. Otra práctica amigable con la naturaleza es el reciclaje de desechos sólidos, la planta de tratamiento de aguasresiduales, y el muelle multipropósito

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 91.37 %Fecha de Inicio: 21/05/2010 Fecha de Fin: 31/12/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

Estado

2015


08/07/2015 9:49 AM GPR | 3/24

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

JUNIO 2015Con fecha 6 de Junio del presente año, se acogieron al Plan de Contingencia en Monte Sinaíseis familias del Tramo 6 que se encontraban después del 2010.Con fecha 9 de junio, se inició la firma de los contratos de alquiler para las familias del tramo 6que serán reubicadas en situs.

AlvaradoArgudo, JorgeAntonio

03/07/2015 -08:43 AM

MAYO 2015Con fecha 6 de mayo del presente año, se realizó la socialización con las familias del tramo 6 quese encuentran antes del 2010, para la implementación del bono de alquiler.Se está socializando con la totalidad de las familias desalojadas del Tramo 6 de la Isla Trinitariaasentadas después del 2010, para que se acojan al Plan de Contingencia en el proyecto LasMarías de Monte Sinaí donde se construyen 67 viviendas, de las cuales se entregaran en laprimera semana del mes de Junio a 7 beneficiarios que cuentan con el ahorro para la asignaciónde sus respectivas viviendas.


03/06/2015 -02:19 PM

ABRIL 2015Se realizó la socialización en el tramo 6 con las familias que se encuentran en el Plan deContingencia, asentados después del censo del 2010.Socialización con las familias del tramo 6, que se encuentran antes del 2010; recolección dedatos para la implementación del bono de alquiler.Se ubicaron terrenos para la reubicación in situ de las viviendas afectadas, asentadas antes delcenso del 2010, por la construcción del parque lineal.


05/05/2015 -02:37 PM

MARZO 2015Mediante memorando Nro. MIDUVI-CZM5-PGE-2015-0126-M de fecha 11 de Marzo del 2015,enviada por el Gerente del Proyecto Guayas Ecológico al Sr. Econ. Luis Felipe GuevaraSubsecretario de Hábitat y Asentamientos Humamos, solicitando que se consulte al SeñorArq. Marcelo Javier León Director General del Servicio de Contratación de Obras (SECOB),las medidas a tomar y la fecha en que estará culminada la obra de la caminería del tramo II(terraplén).Con fecha 26 de Marzo se realizo inspección entre la Gobernación del Guayas y técnico delProyecto Guayas Ecológico en los tramos 4,5 y 6.

Triviño Delgado,Luigi Christian

02/04/2015 -03:24 PM

ENERO 2015En reunión de comité de obra, realizada con fecha , el SECOB manifestó respecto a laterminación del contrato de mutuo acuerdo, que el Departamento Jurídico de dicha entidad seencuentra revisando el proceso en busca de una alternativa.Se solicitó al SECOB mediante oficio que especifique las medidas a tomar y la fecha en queestará culminada la obra Islay Santay Ciclovia .

FEBRERO 2015Se entregó a la comunidad el Parque lineal de los tramos 2 y 3 con fecha 20 de Enero del 2015.


03/03/2015 -03:01 PM

1- ESTERO SALADO (ES): La construcción de los parques lineales en los Tramos 1, 2 y 3finalizaron en su totalidad sin embargo se realiza el mantenimiento de las áreas verdes yrepintado de postes y pasamanosREUBICACION DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.477 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 42,53%.

2. - ISLA SANTAY (IS) IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY:-Mediante oficio SECOB-STZ8-2014-0565-O de fecha 17 de octubre del 2014, SECOB indicaque el contratista BUENO & CASTRO ha retomado los trabajos y por su retraso en la culminacióndel terraplén (caminería en tierra), se está aplicando las respectivas multas a partir del 29 deagosto de 2014. A la fecha el Administrador de contrato ha manifestado verbalmente que enreunión mantenida el 25 de noviembre de 2014 con el Sr. Presidente y las autoridades máximasde la institución (SECOB), se decidió dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo. Seencuentran a la espera de la documentación formal para proceder a notificar a la Fiscalizaciónpara que paralice los trabajos de obra. Mientras tanto se continúa con los trabajos de extracciónde material de las canteras y su acopio para el posterior traslado a la Isla. El porcentaje deavance físico del tramo II(terraplen) se mantiene en 37,50%.


30/12/2014 -02:32 PM

1- ESTERO SALADO (ES): La construcción de los parques lineales en los Tramos 1 y 3finalizaron en su totalidad sin embargo se realiza el mantenimiento de las áreas verdes yrepintado de postes y pasamanos. En el Tramo 2 se encuentran en la colocación de mobiliariourbano como bancas, juegos infantiles y juegos biosaludables y la instalación de luminarias.Avance total de la obra 95% (HITO 52)REUBICACION DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.474 familias en el Plan HabitacionalSocio Vivienda con un avance del 42,50%.


03/12/2014 -09:54 AM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 4/24



2. - ISLA SANTAY (IS) IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 2.- Conoficio MIDUVI-SHAH-2014-0427-O de fecha 8 de octubre del 2014, se solicita a la máximaautoridad del SECOB, Arq. Marcelo León, se establezcan las fechas oficiales de entrega de obray se remita un informe detallado sobre el estado de ejecución de la caminería. Mediante oficioSECOB-STZ8-2014-0565-O de fecha 17 de octubre del 2014, SECOB indica que el contratistaha retomado los trabajos y por su retraso a la culminación del terraplén (caminería en tierra), seestá aplicando las respectivas multas a partir del 29 de agosto/2014. A la fecha el Administradorde contrato ha manifestado verbalmente que en reunión mantenida el 25 de noviembre/2014con el Sr. Presidente y las autoridades máximas de la institución se decidió dar por terminadoel contrato. Se encuentran a la espera de la documentación formal para proceder a notificar a laFiscalización para que paralice los trabajos de obra. Mientras tanto se continúa con los trabajosde extracción de material de las canteras y su acopio para el posterior traslado a la Isla. (HITO43).-Obras complementaria Isla Santay: el 30 de octubre finaliza la obra de adecuación delparqueadero para el puente peatonal Guayaquil- Isla Santay. (HITO 49)-El 5 noviembre finaliza la obra de la Implementación de áreas verde en el arranque del puentepeatonal Guayaquil- Isla Santay. (HITO 50)

OCTUBRE 2014

1- ESTERO SALADO (ES): La construcción de los parques lineales en los Tramos 1 y 3finalizaron en su totalidad sin embargo se realiza el mantenimiento de las áreas verdes yrepintado de postes y pasamanos. Tramo 2 Se realiza la colocación de bordillos para el continuoinstalado de adoquín y aceras. Suministro de instalación de agua potable, instalación delsistema eléctrico soterrado (bajo tierra) e implementación de postes de iluminación además secontinúa con la instalación y conformación de áreas verdes. Avancé total de la obra 85% (HITO53)REUBICACION DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.474 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 42,50%.

2. - ISLA SANTAY (IS) IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 2.- Conoficio MIDUVI-SHAH-2014-0427-O de fecha 8 de octubre del 2014, se solicita a la máximaautoridad del SECOB, Arq. Marcelo León, se establezcan las fechas oficiales de entrega de obray se remita un informe detallado sobre el estado de ejecución de la caminería. Mediante oficioSECOB-STZ8-2014-0565-O de fecha 17 de octubre del 2014, SECOB indica que el contratista haretomado los trabajos y por su retraso a la culminación del terraplén (caminería en tierra), se estáaplicando las respectivas multas a partir del 29 de agosto/2014. A la fecha el Administrador decontrato ha manifestado que las Camineras en la isla Santay mantiene el avance físico de obradel 44%, debido a que se trabaja es la extracción de material de las canteras y su acopio para elposterior traslado a la Isla. (HITO 43).

-Obras complementaria Isla Santay: el 23 de septiembre se suscribe el contrato para laImplementación de áreas verde en el arranque del puente peatonal Guayaquil- Isla Santay. (HITO48)

Rivas Portilla,Liliana Elizabeth

05/11/2014 -03:14 PM

SEPTIEMBRE 2014

1- ESTERO SALADO (ES): Tramo 2 Se continúa con la construcción de bordillos y aceras.Tramo 3 se realiza la instalación de adoquines y áreas verdes a lo largo del parque. Avancé deobra 68% (HITO 44)

-Con 10 de septiembre se suscribe el contrato para los Diseños en los espacios públicos bajo lospuentes vía Perimetral en la ciudad de Guayaquil. (HITO 48)

REUBICACION DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.474 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 42,50%.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: 100% (HITO 45)P.D-S: El 16 de septiembre del 2014, el presidente de la republica realiza la inauguración delPuente peatonal Durán -Isla Santay. Avance de obra 100% (HITO 45)

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1.- El presidente de la republicarealiza la inauguración y recorrido a lo largo de la caminera hasta el puente peatonal Durán-IslaSantay Avance de obra 100% (HITO 43).Sin embargo está pendiente la culminación del tramo 2el cual tiene un avance del 44 % (HITO 43)

Con fecha 10 de septiembre del 2014 se solicita al SECOB mediante oficio MIDUVI-CZ5-M-2014-0936-O, las nuevas fechas de termino de las obras: Puente Durán-Isla Santay y

VillamarSánchez, GinaDaniela

01/10/2014 -04:43 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 5/24



Camineras dentro de la Isla Santay tramo 1 y 2. De igual manera mediante oficio MIDUVI-CZM5-PGE-2014-0209-O de fecha 20 de septiembre del 2014, se solicita la nueva fecha de terminoCamineras dentro de la Isla Santay tramo 2.

AGOSTO 2014

1- ESTERO SALADO (ES): Tramo 2 se realiza la colocación de bordillos y aceras además sehan iniciado los trabajos de implementación de áreas verdes. Tramo 3 se efectúan trabajos deinfraestructura con la finalidad de realizar las instalaciones de Aguas lluvias, Aguas Servidas yAgua Potable. Avancé de obra 67%REUBICACIÓN DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.473 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 42,48%.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: 100%P.D-S: Se realiza trabajos de pintura en la estructura en la rampa de la Isla Santay y se efectúanpruebas en el basculante. Avance de obra de 99,05 %.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1.-Continúan realizando lainstalación de barandas para pasamanos. Avance del 72%Tramo 2: Instalación de piso WPC (compuesto de fibra vegetal y polímero) en tramo elevadounión Guayaquil-Durán, paralelo a esto se efectúa el tendido de material en segunda capa deterraplén (tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel).Avance de obra 43,85%.

Con oficio Nro. MIDUVI-CZM5-PGE-2014-0186-O de fecha 14 de agosto se solicito ha SECOBlas fechas de termino de las obras Puente peatonal Durán- Isla Santay /Camineras en las IslaSantay, (Anexo: HITO 43 Y 45 Solicitud de fechas de termino de las obras Puente peatonal Durán-Isla Santay y Camineras en la Isla Santay 14-ago-14)

Mediante correo electrónico emitido por el administrador de contrato (SECOB), indica que enreunión mantenida el 13 de agosto de 2014 entre el personal del contratista, fiscalización ySECOB, se pudo establecer que la fecha de entrega del puente peatonal Durán -Isla Santaycon el sistema basculante operativo será el 25 de agosto de 2014; y la fecha tentativa pararecorrer los senderos de Durán hasta Guayaquil, el 08 de septiembre del 2014, sin embargo estainformación no ha sido oficializada.


03/09/2014 -12:23 PM

JULIO 2014

1- ESTERO SALADO (ES): Tramo 2 se efectúan trabajos de relleno y confinamiento del terreno.Tramo 3 se continua colocando adoquines a lo largo del parque de igual manera se realiza laimplementación de áreas verde y la instalación de cableado eléctrico de postes. Avancé deobra 65%

REUBICACIÓN DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.454 familias en el Plan HabitacionalSocio Vivienda con un avance del 42,25%.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.D-S: Se realizó la instalación de lonas y pasamanos en paradasde descanso además de la instalación del sexto cable de seguridad a lo largo del puente. Seefectúan trabajos de pintura e instalación de pasamanos en escalera de la rampa de accesoDurán. Avance de obra de 92,05 %.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1.-Continúan realizando lainstalación de módulos de aluminio y WPC (compuesto de fibra vegetal y polímero) en caminaríaelevada además de la instalación de barandas para pasamanos .Avance del 71.50%Tramo 2:Se funden cabezales en tramo elevado de los senderos además se realizan trabajos de tendidode material importado en terraplén se tiene un avance de obra del 22,35%

En inspecciones técnicas realizadas, se ha evidenciado que los trabajos en el Puente peatonalDurán -Isla Santay, no han concluido en la fecha establecida (15 de julio), sin embargo se hasolicitado al SECOB se indique las fechas de termino de las obras Puente peatonal Durán- IslaSantay /Camineras en las Isla Santay, mediante oficio Nro. MIDUVI-CZM5-PGE-2014-0154-Ode fecha 29 de julio del 2014 (Anexo: HITO 43 Y 45 Solicitud de fechas de termino de las obrasPuente peatonal Durán -Isla Santay /Camineras en la Isla Santay)


01/08/2014 -02:39 PM

JUNIO 2014 VillamarSánchez, GinaDaniela

02/07/2014 -05:11 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 6/24



1- ESTERO SALADO (ES): La construcción del parque lineal tramo 1 finalizó en su totalidadasí también la escuela de canotaje ubicada en el sector de Trinitaria. Tramo 2 y 3: Se continúacon la construcción de bordillos y la implementación de áreas verdes paralelo a esto se realizantrabajos en las instalaciones sanitarias.Avance de obra 63%

REUBICACION DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.443 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 42,12%.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: 100%P.D-S: Se realizan trabajos de instalación de pasamanos en rampa Duran, finalizó elhormigonado de todas las losas del puente paralelo a esto se realiza la instalación de mástiles encada descanso. Avance de obra de 92,05 %.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1.-Continúan los trabajos debarrenado y fundición de pilotes además se realiza la instalación de módulos de aluminio y WPC(compuesto de fibra vegetal y polímero) en caminaría elevada. Con fecha 30 de junio del 2014 sereanudaron los trabajos de los senderos o terraplenes en camineras tramo II. Avance de la obraciclo vía en la Isla Santay es 43,91%

MAYO 20141- ESTERO SALADO (ES): Tramo 1: Se culmina con los trabajos en el sistemas eléctrico enel sector de Malvinas y Esmeralda Chiquito. Se continúa con los trabajos en la escuela decanotaje en el sector Trinitaria. Tramo 2 y 3: Se continúa con la construcción de bordillos, acerasy colocación de adoquines y la instalación del sistema sanitario. Avance de obra 58%

REUBICACIÓN DE FAMILIAS: A la fecha se han reubicado 3.412 familias reubicadas en elPlan Habitacional Socio Vivienda con un avance del 41,74%. Se espera que SECOB realice laentrega de 536 planes habitacionales en Proyecto Socio Vivienda 2.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: Finalizo la construcción del Puente Peatonal Guayaquil - IslaSantay. Con fecha 03 de junio del 2014 se realizo la apertura del tramo Puente peatonalGuayaquil-Isla Santay-Ecoaldea.

P.D-S: Se realiza la instalación de piso Deck y malla electro soldada en puente además seconstruye empate metálico entre rampa y basculante. Puente Durán - Isla Santay avance de obra87,04%.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1 Se continúa con los trabajos debarrenado y hormigonado de pilotes en la rampa Santay y conexión de senderos con un avancede obra del 64%. Tramo 2 Los trabajos aún se encuentran suspendidos por época invernal yaguajes. Se espera que SECOB indique la fecha en la que se reanudarán los trabajos. Avance deobra 16,39%

Mediante informes semanales de obras presentados el 2 de junio del 2014, remitidos por losAdministradores de contratos (SECOB), señalan que la nueva fechas de término de las obraPuente Durán - Isla Santay culminarán el 15 de julio del 2014.

Gálvez Izquieta,Paola Cecilia

03/06/2014 -05:12 PM

ABRIL 20141- ESTERO SALADO (ES): Tramo 1: Se efectúan trabajos de acabado en la obras de lossectores Malvinas y Esmeraldas Chiquito, como también han iniciado trabajos en la construcciónde la escuela de canotaje en el sector Trinitaria. Tramo 2 y 3: Se continúa con la construcciónde bordillos, aceras y colocación de adoquines; también se realiza la instalación del sistema deriego en áreas verdes. Avance de obra 53%

REUBICACiÓN DE FAMILIAS: Se mantiene el número de 3.400 familias reubicadas en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 41,60%. Se espera que SECOB realice laentrega de 536 planes habitacionales en Proyecto Socio Vivienda 2.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: - Con fecha 31 de marzo del 2014 se concluyó la conexión delPuente peatonal Guayaquil-Isla Santay-Ecoaldea, tal como se había acordado con SECOB,sin embargo no se ha concluido con la instalación de barandas de pasamanos en el sendero(tramo Puente Guayaquil- Ecoaldea).Se realiza la instalación de mobiliario urbano en las áreasde descanso del puente y en paralelo se realizan los trabajos de acabados en el basculante.Estamos a la espera del inicio de la ejecución de los trabajos adicionales, como son la instalacióndel 6to cable (protección) a lo largo del puente peatonal. . Puente Guayaquil - Isla Santayavance de obra 99%.


02/05/2014 -05:37 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 7/24



P.D-S: Se concluyó con el hormigonado del piso Deck en la rampa a la Isla Santay, comotambién se realiza la instalación del piso Deck en los tres de cuatro pisos en la rampa de Durán.En el puente peatonal, se realiza la instalación de las vigas en el área del basculante. A lafecha se ejecuta la conexión entre la rampa de la Isla Santay y el sendero. Con la finalidadde continuar con los trabajos se realiza la fundición de pilotes, para construcción del tramo decaminera elevada. Puente Durán - Isla Santay avance de obra 84,35%.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1 En el tramo Puente Guayaquil-Ecoaldea / Isla Santay se realiza la instalación de barandas de pasamanos. Como también enel tramo Puente Guayaquil -Puente Durán (camineras del sector norte de la Isla Santay) serealiza la instalación de módulos de aluminio y WPC (compuesto de fibra vegetal y polímero).Secontinúa con los trabajos de barrenado y hormigonado de pilotes, logrando un avance de 682pilotes de los 1.045 programados (avance: 65,26%).A la fecha se han fundido 469 cabezalesde los 940 programados (avance: 49,89%) Avance de obra 58%. Tramo 2 Los trabajos aún seencuentran paralizados por época invernal. Se espera que SECOB indique la fecha en la que sereanudarán los trabajos. Avance de obra 12%.

Mediante inspecciones técnicas realizada por funcionarios del Proyecto Guayaquil Ecológico; seha podido evidenciar que los trabajos en el Puente peatonal Guayaquil - Santay, no han sidoconcluidos en su totalidad en la fecha establecida (31 de marzo del 2014), de igual manera enel Puente peatonal Durán - Santay no se han finalizado los trabajos en la fecha comprometida(30 de abril del 2014). Estamos a la espera de la confirmación de fechas de término por parte deSECOB.

MARZO 2014

1- ESTERO SALADO (ES): Tramo 1: Se efectúan trabajos de acabado en las obras yaejecutadas y se realiza la instalación del mobiliario urbano a lo largo del sendero. Concluyo laconstrucción de la cancha de uso múltiple y escalinatas situada en el sector Trinitaria. Tramo 2 y3: Se construyen los bordillos y aceras también se han iniciado la instalación del sistema de riego.Avance de construcción 41%.

REUBICACIÓN DE FAMILIAS: Hasta la fecha han sido reubicadas 3.400 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 41,60%. El SECOB está construyendo 536soluciones habitacionales en el Proyecto Socio Vivienda 2 las cuales serán entregadas al MIDUVIaproximadamente en junio del 2014.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: Se completó la conexión del tramo Puente Guayaquil-Isla Santay-Eco aldea, sin embargo la reprogramación realizada por SECOB en el cual se establecíacomo fecha de término el 31 de marzo no se cumplió. A la fecha el avance de obra del PuenteGuayaquil -Isla Santay es 98%. Actualmente se están instalando las toldas a lo largo del puenteparalelo a esto se realiza la colocación de barandas en la caminera elevada que une la llegadade Guayaquil con la Eco aldea.P.D-S: Se continúa trabajando en la Rampa de Acceso en la Isla Santay, hasta la actualidad seha instalado un 70 % del deck. Como también se trabaja en la colocación de las vigas en el áreade basculante. Puente Durán - Isla Santay avance de obra 80,10%.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1.- Se continúa con los trabajosde barrenado y hormigonado de pilotes. A la fecha se han ejecutado 647 de los 1045programados, señalando un avance de obra del 46%.Tramo 2.- Los trabajos se encuentranparalizados por época invernal. Avance de obra 12%.

Mediante informes semanales de obras presentados el 17 de marzo del 2014, remitidos por losAdministradores de contratos (SECOB), señalan que las nuevas fechas de término de las obras:-Puente peatonal Guayaquil- Isla Santay-Eco Aldea el 31 de marzo del 2014-Puente peatonal Durán - Isla Santay el 30 de abril del 2014.Esta información fue corroborada con los cronogramas valorados presentados por la mismaentidad (SECOB), sin embargo indican que debido a la época invernal los trabajos del tramo 2del ciclovía dentro de la Isla Santay se encuentran paralizados, por lo tanto SECOB aún no haestablecido una fecha de término para cada uno de los trabajos en ejecución.


03/04/2014 -04:51 PM

FEBRERO 2014

1- ESTERO SALADO (ES): Tramo 1: Se continúa con el mantenimiento de las áreas verdescolocación de adoquines y construcción de bordillos y acera. Tramo 2 y 3: Se construyen


06/03/2014 -09:08 AM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 8/24



muros escollera y se continúa con la definición de niveles para posteriormente continuar con laconstrucción de bordillos y aceras. Avance de construcción 40%.Se continúa avanzando en la limpieza del tramo 4 con un avance del 27%; y tramo 5 avance del63%.

REUBICACION DE FAMILIAS: Hasta la fecha han sido reubicadas 3350 familias en el PlanHabitacional Socio Vivienda con un avance del 40,73%. Mediante Oficio Nro. MIDUVI-PGE-CRM5-2014-0025-O de fecha 18 de febrero de 2014 se solicito al Municipio de Guayaquillos avalúos catastrales de los predios ubicados a orillas del Estero para cuantificar el rubropor expropiación. Presidencia aprobó la ampliación de fecha término del compromiso hastadiciembre del 2015.

2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: Se realiza la fijación con soldadura de planchas metálicas en pisode puente basculante además la instalación de luminarias y cables de acero entre barandas delpuente conjuntamente se ejecutan trabajos de mampostería en la cabina de control del puentebasculante. Puente Guayaquil-Santay avance de obra 93%.P.D-S: Se culmina la colocación de vigas y nervios de estructura metálica en la rampa de accesoen la isla Santay además se continua realizando trabajos en la en rampa de acceso de Durantambién se efectúan trabajos en el exterior de la bascula. Puente Duran -Santay avance de obra79,47%.

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo 1 se mantiene el número depilotes ejecutados de 550 debido a que se realizan los trabajos de implementación de estructurade aluminio y colocación de tablones a lo largo del tramo. Se ha priorizado los trabajos deinstalación de módulos en el sector de unión del puente peatonal Guayaquil - Isla Santay, conla finalidad se completar el circuito entre la ciudad de Guayaquil y Ecoaldea (Isla Santay) con unavance de obra del 41%. Tramo 2 Los trabajos se encuentran paralizados por época invernal.Avance actual tramo 2 es del 12%.

La inauguración de las obras en la Isla Santay prevista para el 20 de febrero, no se realizódebido a retrasos en las obra ejecutadas. Por lo cual se solicitó al SECOB mediante MemorandoNro. MIDUVI-PGE-CRM5-2014-0119-M y Oficio Nro. MIDUVI-SHAH de fechas 12 y 21 defebrero de 2014, la actualización de los cronogramas definitivos. Una vez que SECOB establezcalas fechas definitivas de entrega de las obras, las mismas serán reportadas.

Debido que el Ministerio del Ambiente es co-ejecutor del proyecto Generación y Restauración deÁreas Verdes para la ciudad de Guayaquil - Guayaquil Ecológico; en el mes de Febrero se realizala Transferencia de USD. 4.243.244,83.

ENERO 141.-ESTERO SALADO (ES): Ejecución de obra en Tramo 1: En Malvinas se realiza elmantenimiento de las áreas verdes se continua con los trabajos eléctricos, en el sector deEsmeralda Chiquito se están colocando adoquines y se construyen bordillos y acera.Tramo2 y 3: Se construyen muros escollera, trabajos topográficos y definición de niveles paraposteriormente continuar con la construcción de bordillos y aceras con un avance de construccióndel 38%. Se continúa con la obra de limpieza y reconformacion de talud con respecto al tramo 4se tiene un avance de limpieza del 20,11% y del tramo 5 avance del 50%.REUBICACIÓN DE FAMILIAS: A la fecha han sido reubicadas en el programa habitacionalSocio Vivienda un total de 3.309 familias El equipo técnico del Proyecto Guayaquil Ecológico(PGE) realizó la recepción de documentación de las familias a ser reubicadas correspondiente altramo 10 y parte del tramo 5. En los primeros quince días del mes de enero 2014 en las oficinasde PGE se brindó información a los ciudadanos sobres los planes habitacionales que brinda elMiduvi y bonos a los que pueden acceder. El PGE se encuentra a la espera del cronograma deentrega de viviendas por parte la Subsecretaria de Habitad, el avance de reubicación de familiases del 40%.2. - ISLA SANTAY (IS) P.G-S: Se solicitó a la empresa constructora continuar con la obtencióndel permiso de construcción en el Municipio de Guayaquil. Se continúa con el hormigonado dela rampa de acceso al puente desde la Isla Santay. La fiscalización plantea al constructor elincremento de grupos de trabajo en obra. Puente Guayaquil-Santay: 89%P.D-S Se han iniciado los trabajos en la losa de la rampa de acceso de la Isla Santay en elcual el contratista indica que incrementará los grupos de trabajo, además se continúa conla colocación de columnas metálicas. Puente Durán-Santay: 74%. En relación a La LicenciaAmbiental se ingreso al Ministerio de Ambiente con Oficio Nro.MIDUVI-PGE-CRM5-2014-0010-Ode fecha 24 de enero la documentación con las correcciones solicitada. IMPLEMENTACIÓN DECICLO VÍA EN ISLA SANTAY: Tramo1 : Se están realizando los trabajos de barrenado e hincadode pilotes hasta la fecha se han ejecutado 550 de los 870 programados. Tramo 2 Se realizantrabajos de tendido de material y mejoramiento en la primera capa del terraplén considerandoun avance del 28%.Se solicitó al Contratista aumentar el personal de trabajo, con la finalidad de


04/02/2014 -05:21 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 9/24



poder cumplir con la fecha de entrega de la obra. Construcción de Camineras y Ciclo vía Tramo 1-2 avance 23%.

DICIEMBRE 2013.- 1.- ESTERO SALADO (ES): Ejecución de obra en: -Tramo 1: Se ejecutantrabajos de construcción de cisternas y relleno, como también se continúa con la construcciónde bordillos, instalación de tuberías de aguas lluvias y se realiza el mantenimiento de las áreasverdes. -Tramo 2: Se realiza trabajos de confinamiento de las riberas e inicio de la construcciónde camineras, realizando la compactación del terreno. -Tramo 3: Se realiza la excavación dezanjas para la instalación de tuberías del sistema de riego. Fiscalización recomienda al contratistaponer más frentes de trabajo para continuar con la ejecución de obras de acuerdo al cronogramade obra establecido. En relación a la contratación de los trabajos de limpieza de los tramos 4 y5 es necesario indicar que los mismos se encuentran en ejecución. - Porcentaje de avance deconstrucción Parque Lineal Tramo 1,2 y 3 : 13%. -REUBICACIÓN DE FAMILIAS: Recepción dedocumentación de las familias a reubicar del tramo 10 y un fragmento del tramo 5. Recepciónde llaves de las viviendas por parte del Proyecto Habitacional Socio Vivienda. Asignación desoluciones habitacionales a beneficiarios para posterior entrega. En la actualidad se reporta690 viviendas recibidas por parte del Proyecto Habitacional Socio Vivienda, para realizar ladebida asignación de las mismas. Una vez entregadas las llaves al área del Proyecto GuayaquilEcológico, el equipo técnico realizó la entrega de villas y departamentos a las familias reubicadasdel Estero Salado, correspondiente a los tramos 10 y un fragmento del tramo 5. Con esta últimaentrega realizada en el mes de diciembre 2013, se ha alcanzado la cantidad de 3.236 metaestablecida para el 2013, familias beneficiadas con el proyecto de reubicación. Dicha actividad secumple en relación a uno de los objetivos principales del Proyecto Guayaquil Ecológico, el mismoque consiste en mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes en las orillas delos Esteros.

2.- ISLA SANTAY(IS): P.G-S: Se solicitó a la empresa consultora Geoestudios los planosarquitectónicos y sanitarios firmados para continuar con el trámite ante ECAPAG y la obtenciónpor parte del M.I. Municipio de Guayaquil del permiso de construcción de obra. Así también semanifestó en la última reunión de trabajo, que fue presentada la orden de trabajo al SECOB,la misma que no fue aprobada por existir diferencias de precios. La fiscalización plantea alconstructor la necesidad de contratar otra barcaza o grúa, como también se indicó que esnecesario incrementar la fuerza de trabajo en los apoyos pot. Ademas en obra se realizanpruebas de ultrasonido y pintura en soldadura de las vigas en cada una de las plantas defabricación. Puente Guayaquil-Santay: 84%P.D-S: CENEL de Durán aprueba el proyecto eléctrico del Puente Peatonal Durán-Santaymediante el informe técnico No.- IGC-13-0057. En relación a la licencia ambiental se ha indicadoque el trámite ingresado al Ministerio de Ambiente se encuentra en etapa de revisión. Porsolicitude de la fiscalización y debido a diversas observaciones en relación al ritmo de trabajo,contratista indica que incrementará los grupos de trabajo en la losa de Santay, con la finalidadavanzar con los trabajos de la rampa de acceso. Puente Durán-Santay: 68%


07/01/2014 -04:40 PM

NOVIEMBRE 20131.- ESTERO SALADO (ES):Con fecha 25 de octubre se resuelve adjudicar a favor deCONSORCIO URBA-GAME el contrato del procedimiento de Cotización de obras, para lacontratación de Limpieza y Reconformación de Taludes del Tramo 4, con un presupuestoreferencial de USD. $ 217.807,84 (COTO-DPMG-012-2013).Con fecha 31 de octubre se resuelvela adjudicación a favor de RIFER S.A., para la limpieza y reconformación de taludes del Tramo5 con un presupuesto referencial de USD $ 360.937,16 (COTO-DPMG-015-2013). Se recibiócon fecha 26 de noviembre el primer producto de consultoría de los tramos 4,5 y 6. Con relaciónconstrucción de parques lineales del tramo 1,2 y 3, se realiza trabajos de confinamiento de lasriberas en los tramos 2 y 3. En el tramo 1 se realiza las excavaciones para las instalaciones detuberías de aguas lluvias, de agua potable y así mismo para los sistemas de riego. Fiscalizadorrecomienda al contratista poner más frentes de trabajo para continuar con la ejecución de obrasde acuerdo al cronograma de obra establecido. Avance de obra es del 12,35 %. En los tramo 4limpieza se encuentra en la fase de entreguen garantias y que se forme el consosrcio para poderrealizar el contrato. Referente al tramo 5 limpieza y reconformación, se firmo contrato para laejecución de la obra. En tramo 6 limpieza y reconformación se realiza la revisión de ofertas.2.- ISLA SANTAY(IS): P.G-S: Se recibió el producto final de la consultoría de Asesoría deDesarrollo de Infraestructura Fluvial y Marítima y Análisis de Riesgo de Puente Guayaquil-Santay,la misma que fué entregada a la DIRNEA. Mediante Oficio Nro. MIDUVI-PGE-CRM5-2013-0124-O de fecha 14 de noviembre 2013 y MUDUVI-PGE-CRM5-2013-0125-O, se solicitó al SECOBnuevo cronograma de obra de los puentes. Mediante oficio Nro.- MIDUVI-PGE-CRM5-2013-0081-O de fecha 06 de noviembre 2013, se entrega planos al SECOB para tramitar el Permiso Contraincendio. porcentaje de avance al 03 diciembre 2013 Guayaquil- Santay 80% y Durán-Santay59% Camineras en Isla Santay 0,25 %


05/12/2013 -10:17 AM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 10/24



OCTUBRE 2013 1.- ESTERO SALADO (ES): Con fecha 21 de octubre se recibió las ofertastécnicas y económicas en relación a la contratación (COTO-DPMG-012-2013) para la limpiezaen tramo 4, del Tramo 5 (COTO-DPMG-015-2013) se entregaron las ofertas el 24 de octubre2013. En relación a los diseños de los Parques Lineales de los tramos 4-5 y 6, con fecha 16de octubre 2013 en Quito se realizó con el consultor el acto de negociación. Del Tramo 7-8y 9 se encuentran en el departamento Legal para ser subido al Portal de Compras Públicas. El22 de octubre del 2013 se suscribió el contrato con el contratista Suarez & Salas Asociados,para la ejecución de construcción de los Parques Lineales en las riberas del Estero Salado,correspondiente a los tramos 1,2 y 3, con un valor de USD 7,042.989,24. - Los Estudios yDiseños de los parques lineales de los Tramos 4-5-6 se ecuentran en un avance del 10% ysobre la Limpieza, demolición y re conformación de taludes de los tramos 4 10%. En relación ala reubicación de las familias del Estero Salado, se coordina con gerencia del Proyecto SocioVivienda para realizar la entrega de soluciones habitacionales en las mz. 16/02-04-06-08dentro del Proyecto Socio Vivienda. Hasta la fecha se cuenta con un total de 2.551 familiasreubicadas. ISLA SANTAY(IS): P.G-S: De acuerdo con el cronograma de obra se sigue conlos avances de construcción del puente Avance físico es 71 %. El 30 de Octubre se recibió elIforme Final Provicional por parte del Consultor Diego Mantilla, sobre la asesoria de Desarrolode Infraestructura Fluvial y Marítima y Análisis de Riesgo Integrales del Puente Peatonal y Ciclovia. P.D-S: La fiscalización ha reiterado en varias ocasiones al Contratista B&C, que la fecha deentrega de obra es el 16 de Diciembre del 2013, también indicó de no cumplir con esta fecha seaplicarán las sanciones estipuladas en los contratos. Según reporte de administrador de contratono se incrementa avance de obra, avance físico es el 56%.


05/11/2013 -09:16 AM

SEPTIEMBRE 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):En relación a la contratación de los Estudiosy Diseños de los Tramos 4-5-6, el 17 de septiembre 2013 es publicado en el portal de compraspúblicas el proceso mediante código LCC-MIDUVI-SHA4-2013.Con fecha 24 de septiembre 2013por medio del portal de compras públicas es elevado el proceso de contratación del trabajo parala limpieza, demolición y re conformación de taludes de los tramos 4 mediante código COTO-DPMG-010-2013. El administrador de contrato Arq. Cristian Moreira elaboró el informe técnico derevisión de la consultoría "Estudios, Diseños Arquitectónicos e Ingeniería para el desarrollo de losParques Lineales en las riberas del Estero Salado, correspondiente a los tramos 1,2 y 3", en elcual señala las observaciones y correcciones que debe realizar el consultor antes de la entregadefinitiva del producto, como también a la fecha el personal técnico del SECOB realiza la revisióndel producto final con la finalidad de respaldar los precios unitarios establecidos por el consultor.PORCENTAJE DE AVANCE- Estudios y Diseños de los parques lineales de los Tramos 4-5-6 5%- Limpieza, demolición y re conformación de taludes de los tramos 4 5%- Estudios diseños, arquitectónicos e Ingeniería del Parque lineal Tramo 1,2 y 3 98%El 19 de septiembre 2013 se hizo la entrega de 156 viviendas unifamiliares a las familiasasentadas a orillas del Estero Salado. Mediante el cronograma de entrega de solucioneshabitacionales de Guayaquil Ecológico desde el 23 al 27 de septiembre se realizó la entrega de30 departamentos en los bloque multifamiliares en el Plan Habitacional Socio Vivienda 1., conestas entregas al 27 de septiembre 2013 se registra un total de 2.349 soluciones habitacionalesentregadas. PORCENTAJE DE AVANCEReubicación de 8175 familias del Estero Salado 28,73 %ISLA SANTAY(IS):P.G-S: Se aprueba el uso de los apoyos POT para las vigas del puentepeatonal. Con fecha 19 de septiembre 2013 se recibió la 1era fase "Levantamiento deinformación " del estudio de Movilidad para el puente peatonal y ciclo vía, en los que incluye:- Vías involucradas- Conteos vehiculares- Encuesta en sitios similaresP.D-S: La administración de contrato y la fiscalización realiza el seguimiento de la fabricaciónde elementos estructurales del puente como mono tubos, vigas y cabezales, mediante uncronograma presentado por la constructora Bueno & Castro e Imeteco.PORCENTAJE DE AVANCE:Puente Guayaquil-Santay 62%Puente Durán-Santay 54,02%

RobalinoManotoa, BorisDavid

30/09/2013 -08:28 AM

AGOSTO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):Con fecha 2 de agosto 2013, se recibió por partedel consultor Leonardo Jácome Añasco el anteproyecto de estudios y diseños arquitectónico eingeniería del Parque Lineal con lo siguiente: memoria técnica y conceptual con la descripciónde la intervención, estudios topográficos y de suelo, anteproyecto urbanístico -arquitectónico- paisajístico. Con Memorando Nro. MIDUVI-PSC-CRM5-2013-0146-M y MIDUVI-PSC-CRM5-2013-0145-M fecha 21 de Agosto del 2013 se entregaron tdr y pliegos a la Dirección


29/08/2013 -10:17 AM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 11/24



Provincial, para la limpieza demolición y re conformación de taludes de los tramos 4. LosPliegos para la contratación de los Estudios y Diseños de los Tramos 4-5-6 se entregaron conmemorando MIDUVI-PSC-CRM5-2013-0147-M; 21 de Agosto del 2013, a la Subsecretaria deHábitat y Asentamientos Humanos. Según el cronograma de entrega de viviendas del mes deagosto de Guayaquil Ecológico, se realizó la entrega de 64 casas el 21 de agosto, 63 casas el22 agosto, 29 casas el 23 agosto, 72 casas el 24 agosto, y 31 casas el 25 de agosto, con untotal de 273 soluciones habitacionales entregadas, completando 2.060 familias reubicadas enel Plan Habitacional Socio Vivienda, avance de reubicación de familias es del 25,2 %2.- ISLASANTAY(IS): P.G-S: La constructora Bueno & Castro se comprometió a entregar el plan deseguridad, también indicó que hay nuevos grupos de trabajo para los trabajos de armado debásculas, y otros se encargan del armado de vigas, avance del 56,17% P.D-S: Se ha solicitado ala Constructora Bueno & Castro incrementar frentes de trabajos en el campamento de Duran paracubrir la tercera jornada, se cubre tercera jornada también con trabajos en EMETECO, KUBIEC,MARQUIS Y TECNAC. Se confirmó que los cabezales se están realizando en EMETECO y enKUBIEC, la fiscalización solicitó al contratista que envíe la programación de lo que se va elaboraren cada una de estas empresas, avance del 44,61%.

JULIO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):Con fecha 19 de julio se firmó Contrato de EmergenciaNo.- 002-2013, con el Consultor Cesar Leonardo Jácome para prestar servicios para los EstudiosDiseños, Arquitectónicos e Ingeniería para el Desarrollo de los Parques Lineales en las Riberasdel Estero Salado correspondiente a los tramos 1,2 y 3. Mediante memorando Nro. MIDUVI-PSC-CRM5-2013-0123-M fecha 11 de julio, se anexa el informe de entrega de 150 viviendas elcual indica que en fechas 2, 3 y 4 de julio se realizó la entrega de llaves a los beneficiarios dela zona 4, de la misma manera con memorando MIDUVI-PSC-CRM5-2013-0130-M 29 de julio2013, se realizó la entrega de 33 casas de las zonas 2,3,4 y 5. Debido que la empresa eléctricano confirmó la energización de 16 viviendas no se realizó la entrega. Se han reubicado hastael mes de julio 1.787 familias del Estero Salado. 2.- ISLA SANTAY(IS) P.G-S: La consultoraGeoestudios entregó planos de rampa de acceso lado de Guayaquil para que procedan contrabajos de losa de rampa, que será con prefabricado. Se tomaron muestras de hormigón de losade cubierta cilindros, para pruebas de laboratorio para rotura a diferentes días para comprobaciónde resistencia, avance de obra es del 53,73 % P.D-S: Se le ha solicitado al Ing. Xavier Verade Geoestudios la información de los estudios de Batimetría, mareas, corrientes, transporte desedimentos e impacto ambiental para entregar al MTOP y definir eje y tramo basculante delPuente Duran - Santay. En reunión mantenida en Quito sobre los avances de obra se levantó unacta de compromiso de incrementar frentes de trabajo y a la vez los Sub-contratistas de Bueno& Castro, incrementen su producción de mono tubos, pilotes de hormigón, súper estructurabarandas. Avance del 21 %


02/08/2013 -08:52 AM

JUNIO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):Con fecha 18 de junio del 2013 se presenta ResumenEjecutivo, con el fin de actualizar el compromiso presidencial 17652, en el cual se indica lacantidad de 8175 familias del Estero Salado a rehubicar, contemplando los censos del 2010(2869)familias a reubicar y 2013 50306 familias a reubicar. el mismo que fue aprobado porel Sr. Viceministro Arq. Marcelo León. De acuerdo al cronograma de entregas de viviendasdel Proyecto Guayaquil Ecológico, se realizó la entrega a 328 familias de la zona 4 al PlanHabitacional Socio Vivienda. De esta manera se completa 1604 familias reubicadas, con unporcentaje de 20,06 %. 2.- ISLA SANTAY(IS): P-G-S: La consultora Geoestudio entregó planosde rampa de acceso lado de Guyaquil para que procedan con trabajos de losa de rampa que serácon prefabricado. Se tomaron muentras de hormigón de losa de cubierta de cilindro, para pruebasde laboratorios para rotura a diferentes dias para comprobación de resistencia. Avance de obra42,95 % P-S-D: El día 9 de junio 2013, se realizo la tercera perforación de comprobación, parael hincado de pilotes en Santay, la que indicará la longitud de pilotes de hormigón a hincar. Laconsultora Geoestudio envia informe para el empalme de los pilotes de 13m. a utilizar en losade acceso a Durán y confirma que los pilotes de 0,50x 0,50x 0,25 m , se los utilice en accesoGuayaquil Santay. Avance de obra 7%


31/07/2013 -10:39 AM

MAYO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):Se realizó la revisión del segundo Censo SocioEconómico de las viviendas asentadas en las riberas del Estero Salado, el cual indica que seobtuvo el registro correspondiente de un total de 5306 familias. Al 31 de mayo del 2013 se hanreubicado 1276 familias de 2200 que es el compromiso presidencial Nro. 17652 las mismas quefueron identificadas en el Censo Socioeconómico de las viviendas asentadas en las riberas delEstero Salado 2010. El 17 de mayo se recibe por parte del Programa Socio Vivienda un nuevocronograma de entregas de viviendas para las reubicaciones de familias dentro del marco delproyecto Guayaquil Ecológico. Fecha de cumplimiento del compromiso 31 de agosto del 2013,el porcentaje de avance es del 58 %, Cumpliendo con el cronograma del compromiso VisistasZonas Frágiles,hastas fin de mayo se ha socializado 350 familias de 450 (meta del compromiso)que corresponden a las Coop.: Fuerza de los Pobres y Santiago Roldós. Las siguientes visitasse realizarán los días 7 y 14 de junio se culminará la socialización el 14 de junio de 2013 conu porcentaje de avance del 97,76 %. Se están elaborando los Términos de Referencia de losParques Lineales, que estarán listos para el 7 de junio de 2013, para el proceso de contratación


04/06/2013 -05:06 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 12/24



del Tramo 1 (1997 ml) y Tramo 2(1100 ml), que corresponde al estero El Muerto y Estero elSalado respectivamente. El MAE está ejecutando el contrato (CBS-SGMC-002-2012) para laadecuación y reconformación de la ribera del Estero del Muerto y Estero Las Ranas, se estánelaborando los Términos de Referencia para el inicio de la contratación para la ejecución dela Adecuación y Reconformación de la Ribera de la Zona 2 (Suburbio) que estarán listos parael 7 de junio de 2013. 2.- ISLA SANTAY(IS): P-G-S: El ICO está realizando la gestión para laobtención de los permisos de construcción y rotura de calles, se colocó señalización lumínicaen los pilotes y barcaza en el rio Guayas. Con fecha 3 de Junio se realizó la Audiencia Pública ,requisito para obtención de la Licencia Ambiental. Se encuentran aprobados los términos deReferencia para la contratación de riesgo marítimo y fluvial del puente peatonal y ciclovía.Se aprobó los Términos de Referencia para el proceso de contratación para los estudios deMovilidad y Transito. Se están elaborando los Términos de referencia para la contratación de losdiseños arquitectónicos e ingenierías para las obras complementarias de las áreas aledañas alpuente que estarán listos para el 7 de junio de 2013. Porcentaje de avance es del 39,60 % P-D-S: El contratista Bueno & Castro realizó los trabajos preliminares, en arranque desde Durán.Desde el martes 21 de mayo se están ejecutando trabajos para realizar las perforaciones decomprobación. El ICO, con el fin de no superar el costo referencial de la obra que es de $ 11`682.577,62 realizó modificaciones en los diseños de la plataforma de arranque en Durán, lamisma ya fueron aprobados por el Municipio de Durán. Se le entregó al ICO los diseños de lasCamineras del Tramo 1 (5.5 km), estudio contratado por el MIDUVI, actualmente el ICO estárevisando dichos estudios y elaborando los diseños del Tramo 2 (8.98 km).

ABRIL 2013 1.- ESTERO SALADO (ES):Se está reconformando y realizando limpieza depalafitos en las riberas del Estero Salado en tramo 1 y 2 por parte del MAE. Se espera del MAEentregue las riberas reconformadas para continuar los diseños de los parques lineales. Secontinua realizando los censos adicionales para determinar cuantas familias mas tienen quereubicarse, el numero de 5000 familias es un numero preliminar que correspondía solo a unsector del Estero salado, como se lo informo al señor presidente el dia 26 de marzo 2013. Setiene programado el 2 de Mayo del 2013 con la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil energizarlas 78 viviendas que se entregarán a los beneficiarios de la zona 3, hasta la presente fecha estánreubicadas 1.158 familias del Estero Salado en el plan habitacional socio Vivienda 2. 2.- ISLASANTAY(IS): El 8 de abril se otorga el permiso al ingreso provisional al Parque Abel Gilbeth deDurán al contratista Bueno & Castro, quien realiza trabajos preliminares de trazado, replanteo,remoción de adoquin, barandas, desmontaje de cerramiento del parque, se gestiona el permisomunicipal y licencia ambiental. El ICO presentó nueva solicitud al Municipio de Guayaquil, conel objeto de obtener permiso para rotura de calle para instalaciones sanitarias. Se colocó laseñalización de seguridad a los pilotes y barcaza en el rio Guayas, se está coordinando el eventopara la audiencia pública del proyecto, que es un requisito para la obtención de la LicenciaAmbiental, el contratista Bueno & Castro solicitará permiso a Capitanía de Puerto por el tiempoque dure los trabajos de soldadura en las aguas del rio Guayas, se realizó prueba de ultrasonidoa soldadura de mono tubos. Se realizan trabajos de rediseños de losa llegada lado Santay. El3 de abril se reunen los representante del ICO , Gobernación, MIDUVI y MAE, analizan lapropuesta del ICO sobre las camineras en Isla Santay y se la presentan al Sr. Presidente elmismo que aprueba la propuesta del ICO con un monto de USD$10.000.000.


02/05/2013 -08:18 AM

MARZO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES): En el informe sobre el Plan Maestro de Recuperacióne Intervención del Estero Salado, se ha divido en 60 tramos de todo el Estero en cada unoconsta la descripción y las acciones sugeridas, junto con las sugerencias de intervención enestos tramos, se ha elaborado una matriz de priorización, misma que podrá ser modificada porlas autoridades encargadas de la planificación variando los valores o coeficientes asignados acada variable. Se realizó la entrega de 241 viviendas unifamiliares villas en socio vivienda 2 a lasfamilias de la zona 2 y 3. Se está gestionando la firma del contrato complementario al consultorque realizó el Plan Masa del Estero Salado, el mismo que entregará los diseños del tramo 1 afines del mes de Mayo. 2.- ISLA SANTAY(IS): Con fecha 20 de marzo 2013 se ingresó al SistemaÚnico de Impacto Ambiental, el borrador del estudio de Impacto Ambiental. La ejecución de obradel puente Guayaquil - Santay tiene un avance de 26%, se fundió la losa de la plataforma dearranque de la rampa en Guayaquil, se está trasladando la estructura metálica desde fabricahasta la obra para proceder a realizar el montaje de la estructura de la rampa, se han incado 8pilotes en rio Guayas, es decir 4 pilas del puente.Licencia Ambiental se encuentra en etapa derevisión por parte del MAE del borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).


02/04/2013 -09:55 AM

FEBRERO 2013 1.- ESTERO SALADO (ES): Se recibió la Consultoría del Plan Integral deIntervención Urbana en las Riberas del Estero Salado, se realizó el recorrido en la zona 4comprende Isla Trinitaria y Guasmo para determinar la cantidad de familias a reubicar, se entregóel informe a la Secretaría de Asentamientos Humanos las zonas desocupadas para el respectivocontrol. 2.- ISLA SANTAY(IS): El avance de la construcción del puente Guayaquil Santay seencuentra en el 23% , mediante licitación de Obras LICO-ICO-012-2013 con fecha 25 de FebreroDEL 2013 se adjudicó la Construcción del Puente Peatonal y Ciclo Vía Durán- Santay al oferente


01/04/2013 -12:38 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 13/24



Bueno & Castro CIA. LTDA. por el monto de USD. 11`682.577,62 el plazo de ejecución es de274 días.

ENERO 2013 1.- ESTERO SALADO(ES): Se realizó la reubicación de 877 familias del Tramo1 y 2 que comprende las zonas de Malvinas y Trinitaria en las unidades habitacionales deSocio Vivienda 1 y Socio Vivienda 2. Se realiza el Censo 2 para la identificación y cuantificaciónen las zonas de Suburbio y Guasmo, y está en proceso la Consultoría del Plan Integral deIntervención Urbana en las Riberas del Estero Salado 2.- ISLA SANTAY (IS): Se recibió departe de la consultora los Estudios Definitivos del Tramo 1 Ciclo vía . El MAE presentó unapropuesta de anteproyecto del Tramo 2 de la de las caminerias y se está socializando. Serealizó el hincamiento de los primeros 12 pilotes del puente peatonal Guayaquil- Santay. Se estárealizando los trámites para la Licencia Ambiental de la Isla Santay. Se presentó la reformulaciondel proyecto a los Ministros del MIDUVI y MAE.

Plua Molina,Galo Eduardo

06/02/2013 -12:00 PM

DICIEMBRE / 2012 1.- ESTERO SALADO (ES): Entró en funcionamiento dos estaciones desuperoxigenación en Estero Salado, una en Puerto Lisa y la otra en Estero de Mogollón, laasignación de 178 viviendas habitacionales en Socio Vivienda 2 sumando un total de 878 familiasse anexa listado fefinitivo de los beneficiarios. 2.- ISLA SANTAY (IS): Se entregó documentacióntécnica con requisitos que exige la DIRNEA para la solicitud de la conseción, con el MAE sedeterminó que se realizará una sola Licencia Ambiental por todo el Proyecto Isla Santay. El MAEempezará con la revisión de los TDR,s de Impacto Ambiental para su correción y aprobación.


05/02/2013 -04:23 PM

NOVIEMBRE / 20121.- ESTERO SALADO (ES):Se ha completado la verificaciòn y actualizaciòn del censo en tramo 2( sector Coop. 30 de Abril )y tramo 3 ( sector Trinipuerto y Banapuerto ). Se esperan habilitar las viviendas con serviciosbásicos en Socio-Vivienda para reubicar al resto de familias en tramo 1 (Malvinas, Isla Trinitaria,Esmeraldas Chiquita).

2.- ISLA SANTAY (IS):Se entregó el anteproyecto de las caminerías del tramo I. Se firmó el contrato del puenteGuayaquil-Santay con la constructora Bueno&Castro. Estàn listos los pilotes para el puente. Seprepara el terreno de arranque en el lado de Guayaquil. Se espera terminar la licencia ambientalde la Isla Santay.


04/12/2012 -12:26 PM

OCTUBRE 2012

1.- PARQUE LOS SAMANES (PS):Se completò el 100% de movimiento de tierras y actualmente se encuentra en instalacionessanitarias de riego y agua, se iniciò ejecuciòn fase 1: canchas deportivas

2.- ESTERO SALADO (ES):Se està terminando de reubicar a las familias de la zona 1 comprendido en el Estero del Muertoen Socio Vivienda 2

3.- ISLA SANTAY (IS):Se continúa estudios y diseños se caminerías tramo 1. Se adjudicò la contratación del puenteGuayaquil-Santay a la espera de la firma del contrato


22/11/2012 -11:41 AM

SEPTIEMBRE 2012:Actualmente se ha designado un nuevo gerente para este proyecto. Se está compilando lainformación para la ampliación de este informe ejecutivo.

AGOSTO 2012Con fecha 15 de agosto se inició el proceso de contratación de la construcción del puenteGUAYAQUIL-ISLA SANTAY.Al 31 de agosto 2012 se finalizó con los TDRs del tramo II de la ciclovía ISLA SANTAY.JULIO 2012Con fecha 24 de julio se entregaron 128 viviendas para reasentados del Estero Salado en SocioVivienda I, el restante se culminará de entregar hasta el 15 de agosto; con esto se cumplirá elHito 34.JUNIO 2012Con fecha 20 de junio 2012 se entregó los Estudios de los Puentes Durán-Isla Santay; yGuayaquil- Isla Santay al ICO para la contratación de obras.

MAYO 2012:El hito 29 no se cumplió ya que se elaboró un nuevo cronograma, el cuál se aprobó en la reuniónmantenida con el Sr. Presidente el 22 de mayo del 2012, la nueva fecha de entrega del primeranteproyecto será el 30 de julio del 2012.ABRIL 2012:

Arturo Burbano,Carmen delRosario

01/11/2012 -06:31 PM


08/07/2015 9:49 AM GPR | 14/24



El hito 28 no se cumplió ya que se otorgó una ampliación en el plazo de entrega de los estudiosdel puente Guayaquil-Santay de acuerdo al Memorando Nro. MIDUVI-DPMGHV-2012-0874-M; lanueva fecha de entrega se estableció para el 20 de Mayo del 2012.

Se realizó una entrega preliminar de los estudios del puente Guayaquil-Santay y se socializó conel ICO y MAE.MARZO 2012:

Se cuenta con un nuevo Líder y equipo del programa, el mismo que se encuentra consolidandola información del programa.

Durante la semana del 09 al 13 de abril se remitirá el proceso de reestructuración del fideicomisoSocio Vivienda II que implica la entrega de 2200 vivienda programas.Adicionalmente, los estudios y diseños complementarios están en un 80%. En los próximos 15días se presentará el proyecto al Municipio de Guayaquil.

FEBRER0 2012:El estudio del puente Guayaquil - Santay se esta trabajando para la entrega.

ENERO 2012:El estudio del puente Durán Santay fue entregado

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha deúltima

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación AccionesCerradas /

Totales

1 Retraso entrega de la Obraconstrucción ciclovia tramo I y IIen Isla Santay

02/07/2015 Jorge AntonioAlvarado Argudo

30 40 12 10/10

2 Retraso en informe fiscalizacion50% de la obra construcionParques Lineales tramo 4,5 y 6


40 40 16 0/0

3 Retraso de Obra Construcciónparques lineales tramo 4,5 y 6


80 80 64 0/0

4 Retraso acta de entregade recepción del ProyectoTerminado


40 50 20 0/0

5 Retraso Acta Recepciondefinitiva obra construcción delos parques lineales tramo 4,5,6


70 70 49 0/0

6 Retraso Acta RecepcionDefinitiva de obracomplementaria Santayadecuación parqueadero


40 50 20 0/0

Problemas cerrados: 4

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha deúltima

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /

Totales

1 5- PROYECTO. * General.Tardanza en la liberación delas riberas del Estero SaladoCAUSARÍA retrasos en las obrasa ejecutarse

15/09/2014 60 % 40 24 6/6

Riesgos cerrados: 1


08/07/2015 9:49 AM GPR | 15/24

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 DEFINICIÓN : Programaciónde Recursos y Planificación deProyecto elaborado

1-Solicitud deInformación

01/09/2010 01/09/2010 Sí 10.0

2 PLANIFICACIÓN:Dictamenprioridad SENPLADESAprobado


10/09/2010 10/09/2010 Sí 10.0

3 PLANIFICACIÓN: ISLASANTAY.- Pliegos para laconstrucción de Casa comunal,caminera e infraestructura enEcoaldea ELABORADOS YAPROBADOS

V - Verificaciónejecutiva

16/11/2010 16/11/2010 Sí 0.5

4 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO.- Pliegos del Censoparte I de Familias del EsteroSalado ELABORADOS YAPROBADOS

9-EntregablesFormales

16/11/2010 16/11/2010 Sí 0.7

5 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.-Censo Contratadoparte 1 en el sector del EsteroSalado. EJECUTANDO


18/11/2010 18/11/2010 Sí 0.7

6 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Contrato parainfraestructura de viviendasecológicas en la Isla Santay.SUSCRIBIENDO


08/12/2010 08/12/2010 Sí 0.5

7 PLANIFICACIÓN: ESTEROSALADO.-Resultado del CensoParte I en el Sector del EsteroSalado. ENTREGADO


15/01/2011 15/01/2011 Sí 0.6

8 PLANIFICACIÓN: ISLASANTAY.- Informe deFiscalización #1 deInfraestructura de viviendasecológicas en la Isla Santay.REALIZADO


24/03/2011 24/03/2011 Sí 1.0

9 PLANIFICACIÓN: ESTEROSALADO.-158 Familiasdel Estero Salado parareasentamiento enprograma Socio Vivienda I.CALIFICADAS


06/05/2011 06/05/2011 Sí 1.0

10 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Informe deFiscalización #2 deInfraestructura de viviendasecológicas en la Isla Santay.REALIZADO


18/05/2011 18/05/2011 Sí 1.0

11 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO.- Solicitud deUnidades habitacionalespara reasentamientos de 158familias del estero salado enprograma Socio Vivienda I.REALIZAR


23/05/2011 23/05/2011 Sí 1.0


08/07/2015 9:49 AM GPR | 16/24

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

12 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Recursospara adquisición de 158unidades habitacionales enprograma Socio Vivienda ITRANSFIRIENDO


03/06/2011 03/06/2011 Sí 1.0

13 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO.-Viviendas paraReasentamiento de 158familias del estero salado enprograma Socio Vivienda IRECEPTANDO


09/06/2011 09/06/2011 Sí 1.0

14 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Viviendas a 158familias del Plan Piloto delEstero Salado reasentadasen programa Socio Vivienda IENTREGADAS


15/06/2011 05/06/2011 Sí 1.0

15 PLANIFICACIÓN: ISLASANTAY.-Estudios y diseñosarquitectónicos del PuentePeatonal Isla Santay-Durán.Primero diseño. RECIBIENDO

5-EntregablesIntermedios

16/06/2011 23/01/2012 Sí 0.5

16 PLANIFICACIÓN ISLASANTAY.-Fiscalización #3 deInfraestructura de viviendasecológicas en la Isla Santay.INFORMAR


30/08/2011 30/08/2011 Sí 1.0

17 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALASDO.-154 familiasdel Estero Salado parareasentamiento enprograma Socio Vivienda ICALIFICANDOSE


06/10/2011 06/10/2011 Sí 1.0

18 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO .-Solicitud deUnidades habitacionalespara reasentamientos de 154familias del estero salado enprograma Socio Vivienda IREALIZAR


14/10/2011 14/10/2011 Sí 1.0

19 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Recursos paraadquisición de 154 unidadeshabitacionales en programaSocio Vivienda I. TRANFERIR


20/10/2011 20/10/2011 Sí 1.0

20 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Viviendas parareasentamiento de 154 familiasdel estero salado en programaSocio Vivienda I RECEPCIÓN


28/10/2011 28/10/2011 Sí 1.0

21 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Contrato complementariopara el estudio diseñosarquitectónicos del PuentePeatonal Isla Santay-Durán.SUSCRITO


09/11/2011 23/01/2012 Sí 1.0

22 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Obra Infraestructura deviviendas ecológicas en la IslaSantay. ENTREGA


10/11/2011 10/11/2011 Sí 1.0

23 IPLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Obra Infraestructura


10/11/2011 10/11/2011 Sí 1.0


08/07/2015 9:49 AM GPR | 17/24

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

de viviendas ecológicas enla Isla Santay. RECEPCIÓNPROVICIONAL

24 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Viviendas a 154familias del Plan Piloto delEstero Salado reasentadasen programa Socio Vivienda I.ENTREGADA


11/11/2011 11/11/2011 Sí 1.0

25 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO.-500 familiasdel Estero Salado parareasentamiento enprograma Socio Vivienda IICALIFICANDOSE


18/01/2012 18/01/2012 Sí 1.0

26 PLANIFICACION:ESTEROSALADO.-Solicitud deUnidades habitacionalespara reasentamientos de 500familias del estero salado enprograma Socio Vivienda II.REALIZAR


24/01/2012 24/01/2012 Sí 1.0

27 PLANIFICACIÓN:ESTEROSALADO.-352 familias delEstero Salado reasentadasen 22 multi-bloques delprograma Socio ViviendaI.CALIFICANDOSE


31/01/2012 31/01/2012 Sí 1.0

28 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Recursospara adquisición de 500unidades habitacionales enprograma Socio Vivienda IITRANSFERENCIA


01/02/2012 01/02/2012 Sí 1.5

29 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.347 familias delEstero Salado en 22 multi-bloques del programa SocioVivienda I.REUBICANDO


03/02/2012 03/02/2012 Sí 1.0

30 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY-Estudios de lospuentes Guayaquil - Santay yDurán - Santay. TERMINADOS


30/04/2012 30/04/2012 Sí 1.0

31 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Estudiospreliminares Tramo I Ciclovía.REALIZADOS


30/05/2012 30/05/2012 Sí 1.0

32 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-218 familiasdel Estero Salado enSocio Vivienda 1 (Bloquesde departamentos enconstrucción- ConstructorEduardo Castro).REUBICANDO


30/07/2012 30/07/2012 Sí 1.0

33 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Contrato para laconstrucción de los puentesSUSCRIBIENDO


30/07/2012 15/09/2012 Sí 1.0

34 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Estudiosdefinitivos Tramo I CiclovíaTERMINANDO


30/09/2012 30/09/2012 Sí 1.0


08/07/2015 9:49 AM GPR | 18/24

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

35 PLANIFICACIÓN:ISLASANTAY.-Estudiosdefinitivos Tramo II CiclovíaTERMINANDO


30/07/2013 30/07/2013 Sí 1.0

36 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-157 familias delEstero Salado en SocioVivienda 1. REUBICANDO


31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

37 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-214 familias deEstero Salado En SocioVivienda 2. REUBICANDO


31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

38 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-350 familiasdel Estero Salado enlos proyectos de SocioVivienda I (Bloques dedepartamentos en construcción- Constructor Suárez y Salas).REUBICANDO


31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

39 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Contrato para la construcciónde ciclovía. SUSCRIBIENDO


10/09/2013 10/09/2013 Sí 1.0

40 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Estudios preliminares Tramo IICiclovía TERMINANDO.


20/10/2013 20/10/2013 Sí 1.0

41 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-1000 familias deEstero Salado En SocioVivienda 2. REUBICANDO


23/12/2013 23/12/2013 Sí 1.0

42 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-638 familias delEstero Salado en SocioVivienda II. REUBICANDO


23/12/2013 23/12/2013 Sí 1.0

43 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Ciclovía Tramo I y IITERMINANDO


07/02/2014 31/07/2015 No 3.0

44 EJECUCIÓN:ISLA SANTAY.-Puentes construidosTERMINANDO


30/04/2014 16/09/2014 Sí 17.0

45 EJECUCIÓN:OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.-Contrato Adecuaciónparqueadero. Suscribiendo


14/07/2014 24/06/2014 Sí 0.5

46 EJECUCIÓN:OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.- informeFiscalización 50% de la obraAdecuación parqueadero.Informado


28/08/2014 28/08/2014 Sí 0.5

47 PLANIFICACIÓN: ESTEROSALADO.-ContratoDiseño espacios públicosbajo los puentes víaPerimetral.Suscribiendo


10/09/2014 10/09/2014 Sí 0.5

48 EJECUCIÓN: OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.-ContratoImplementación de áreas verdeen el arranque del puentepeatonal Guayaquil- IslaSantay .Suscribiendo


15/10/2014 23/09/2014 Sí 0.5


08/07/2015 9:49 AM GPR | 19/24

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

49 EJECUCIÓN:OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.-Obra adecuaciónparqueadero. Acta provisional


30/10/2014 30/10/2014 Sí 1.0

50 EJECUCIÓN: OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.- Implementación deáreas verde en el arranque delpuente peatonal Guayaquil-Isla Santay. Terminado


05/11/2014 31/10/2014 Sí 2.0

51 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.- Contratoconstrucción parques linealestramo 4,5 y 6. Suscribiendo


15/11/2014 11/11/2014 Sí 4.0

52 EJECUCIÓN:ESTEROSALADO.-Parques lineales delEstero Salado Tramo 1,2 y 3TERMINANDO


25/11/2014 09/12/2014 Sí 7.0

53 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.- InformeFiscalización 50% de la obraconstrucción parques linealestramo 4,5 y 6.Informado


12/12/2014 31/08/2015 No 1.0

54 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.- Acta definitivaDiseño espacios públicos bajolos puentes vía Perimetral.Finalizado

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

25/12/2014 25/12/2014 Sí 1.0

55 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.- Obra construcciónparques lineales tramo 4,5 y6.Acta Provicional


30/12/2014 30/12/2015 No 1.0

56 CIERRE: Acta entregarecepción de Proyectoterminado


31/12/2014 31/12/2015 No 2.0

57 EJECUCIÓN: ESTEROSALADO.-Acta RecepciónDefinitiva obra construcción delos parques lineales tramo 4,5y 6. Finalizado


31/12/2014 30/12/2015 No 0.5

58 EJECUCIÓN:OBRASCOMPLEMENTARIASSANTAY.-Acta RecepciónDefinitiva obra adecuaciónparqueadero. Finalizado


31/12/2014 30/07/2015 No 0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 El proyecto se ejecuta de acuerdo la nueva planificación, seespera que los tramos 4 y 5 estén listos para el 25 de julio del2015

Quiñónez Ocampo,Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS 22/06/2015

2 El proyecto avanza de acuerdo a la reprogramación establecida Panchana Farra,Rolando José


3 La obra avanza de acuerdo a la programación establecida Panchana Farra,Rolando José


4 Los tramos 4,5 y 6 se ejecutan de acuerdo a su programaciónestablecida

Panchana Farra,Rolando José


5 El proyecto tiene un avance del 99% se espera la entrega parael martes 9 de diciembre.




08/07/2015 9:49 AM GPR | 20/24

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

6 Se realizo la visita al parque lineal tramo I, II, III y se evidencioque el proyecto avanza de acuerdo a lo planificado



7 Se visito la construcción de los parques lineales y se constatoque marcha de acuerdo a lo plantificado



8 De la supervisión realizada el 29 de julio se pudo constatar quelas camineras de acuerdo a la re-programación marchan deacuerdo a lo planificado



9 La obra esta en ejecucion pero a paso lento Panchana Farra,Rolando José


INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

No hay información disponible


08/07/2015 9:49 AM GPR | 21/24

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 1,228,519.74

Estimado Al Fin Del Proyecto: 34,040,640.58 **

Costo Total: 322,272,354.80

Total Devengado: 29,739,115.92

% Costo Total Devengado: 9.23 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 9.23 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 43,801,318.82 13,299,225.11 0.00 57,100,543.93

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00

Ppto. Codificado 38,875,566.66 10,721,439.59 0.00 49,597,006.25

Ppto. Comprometido 22,954,676.57 4,294,127.58 0.00 27,248,804.15

Planeado - Codificado(2015)

2,577,785.52

Programado aDevengar

38,814,916.14 8,182,866.40 0.00 46,997,782.54

Ppto. Devengado 25,857,774.18 3,881,341.74 0.00 29,739,115.92

Estimado a fin de año * 25,857,774.18 0.00 0.00 25,857,774.18

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

12,957,141.96 8,182,866.40 0.00 21,140,008.36

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 66.62 % 47.43 % 0.00 % 63.28 %

Ppto. Codificado 998 3,541,624.13 2,480,364.66 0.00 6,021,988.79

Ppto. Devengado 998 3,312,151.76 1,402,381.44 0.00 4,714,533.20

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %


08/07/2015 9:49 AM GPR | 22/24

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 0.00 608,071.21 0.00 608,071.21 115.00 % 7.43 %

Mar 0.00 1,059,086.80 0.00 1,667,158.01 115.00 % 20.37 %

Abr 1,116,383.93 766,117.09 1,116,383.93 2,433,275.10 217.96 % 29.74 %

May 536,867.57 0.00 1,653,251.50 2,433,275.10 147.18 % 29.74 %

Jun 1,051,205.80 1,328,858.44 2,704,457.30 3,762,133.54 139.11 % 45.98 %

Jul 1,051,205.80 119,208.20 3,755,663.10 3,881,341.74 103.35 % 47.43 %

Ago 1,051,205.80 4,806,868.90

Sep 1,051,205.80 5,858,074.70

Oct 1,051,205.80 6,909,280.50

Nov 1,051,205.00 7,960,485.50

Dic 222,380.90 8,182,866.40

Total 8,182,866.40 3,881,341.74

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

4 Incrementar lineamientos y parámetros de desarrollo urbano y uso y gestión de suelo, MEDIANTE la elaboración de documentostécnicos y su socialización

6 Incrementar la dotación de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos en áreas urbanas MEDIANTE el diseño y evaluación deproyectos de equipamiento urbano alineados a la política sectorial.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 Documento_de_entrega_al_ICO_PUENTE_Guayaquil-Santay.pdf

04/07/2012

2 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDADGUAYAQUIL ECOLÓGICO 17 OCTUBRE 2013

GUAYAQUIL_ECOLÓGICO_17_10_13.pdf 11/12/2013

3 Casa del Programa Socio Vivienda IMAG0003.JPG 23/11/2011

4 Contrato complementario al "Contrato para laconstrucción de parques lineales en las riberasdel Estero Salado tramos 1,2 y 3" N°RE-EO-DPMG-003-2013

HITO_44_Contrato_Complementario.pdf 13/10/2014

5 DICTAMEN DE PRIORIDAD DE SENPLADES DELPROYECTO RECUPERACION DE LAS ORILLAS DELESTERO SALADO GUAYAQUIL ECOLOGICO

RECUPERACIÓN_DE_LAS_ORILLAS_DEL_ESTERO_SALADO-GUAYAQUIL_ECOLOGICO.PDF

13/03/2013

6 GUAYAQUIL ECOLÓGICO - SENPLADES RECUPERACION_DE_LAS_ORILLAS_DEL_ESTERO_SALADO_.pdf26/03/2013

7 HITO 25: Construcción de bloques Multifamiliares ensocio vivienda I

IMAG0153.JPG 23/11/2011

8 HITO 27: LIstado de 312 beneficiaros reasentados en elPrograma Socio Vivienda I

312_FAMILIAS_REUBICADAS_GUAYAQUIL_ECOLOGICO.xlsx23/11/2011

9 HITO 28: ESTUDIOS DE LOS DISEÑOS PUENTEDURÁN-SANTAY

Documento_de_entrega_al_ICO_Puente_Durán-Santay.pdf

04/07/2012

10 HITO 30: Entrega de Vivienda al beneficiario dereubicación.

IMAG0087.JPG 23/11/2011

11 HITO 31: Contrato de Construcción Puente Peatonal yCiclo Via Guayaquil- Santay

contrato_construcción_puente_santay_guayaquil.pdf 15/03/2013

12 HITO 31: IS CONTRATO SUSCRITO PUENTEPEATONAL Y CICLOVIA GUAYAQUIL SANTAY

contrato_puente_gye_santay.pdf 20/09/2013


08/07/2015 9:49 AM GPR | 23/24



13 HITO 34: ES-Memorando informe de entrega deviviendas a los beneficiarios del Estero Salado

ES_34.pdf 10/10/2013


ES_35.pdf 10/10/2013


ES_36.pdf 10/10/2013


MIDUVI-PGE-CRM5-2013-0389-M_informe_18_de_diciembre.pdf....-1.pdf

26/12/2013


MIDUVI-PGE-CRM5-2013-0360-M_informe_9_de_diciembre.pdf

26/12/2013

18 HITO 42: Solicitud de cronogramas definitivos- obraspuentes peatonales y camineras en la Isla Santay

HITO_42_Solicitud_de_cronogramas_definitivos-_Obras_puentes_peatonales_y_camineras_en_la_Isla_Santay.pdf

20/03/2014

19 HITO 43 Solicitud de cronogramas -Obras PuenteDurán-Isla Santay y Camineria en la Isla Santay

HITO_43_Solicitud_de_cronogramas_-Obra_Puente_Durán-Isla__Santay__y_Camineria_en_la_Isla_Santay_(18-jun-14).pdf

27/06/2014

20 HITO 43 Y 45: Solicitud de fechas de termino de lasobras Puente peatonal Durán -Isla Santay /Camineras enla Isla Santay

HITO_43_y_45_Solicitud_de_fecha_de_termino_de_las_obras_Puente_peatonal_Durán-Isla_Santay_y_camineras_en_la_Isla_Santay.pdf

01/08/2014

21 HITO 43 y 45:Solicitud_de_fecha_de_termino_de_las_obras_Puente_peatonal_Durán-Isla_Santay_y_camineras_en_la_Isla_Santay (14-ago-14)

HITO_43_y_45_Solicitud_de_fecha_de_termino_de_las_obras_Puente_peatonal_Durán-Isla_Santay_y_camineras_en_la_Isla_Santay_(14-ago-14).pdf

03/09/2014

22 HITO 43: Respuesta de SECOB referente a la solicitudde las nuevas fechas de termino de las caminera en IaIsla Santay Tramo 2

HITO_43_SECOB-STZ8-2014-0565-O.pdf 06/11/2014

23 HITO 43: Solicitud de cronogramas definitivos- obraspuentes peatonales y camineras en la Isla Santay

HITO_43_Solicitud_de_cronogramas_definitivos-_Obras_puentes_peatonales_y_camineras_en_la_Isla_Santay.pdf

20/03/2014

24 HITO 43: Transferencia de recursos a Ministerio delAmbiente - Proyecto "Generación y restauración deáreas verdes para la ciudad de Guayaquil - Guayaquilecológico"

HITO_43_Transferencia_de_recursos_a_Ministerio_del_Ambiente_-_Proyecto_Generación_y_restauración_de_áreas_verdes_para_la_ciudad_de_Guayaquil_-_Guayaquil_ecológico.pdf

05/03/2014

25 HITO 44 Contrato complementaria al "Contrato parala construcción de parques lineales del Estero Saladotramos 1,2 y 3" No. RE-EO-DPMG-003-2013

HITO_44_Contrato_Complementario.pdf 13/10/2014

26 HITO 44 Reinicio de trabajos del contrato No. RE-EO-DPMG-003-2013 para la construcción de parqueslineales del Estero Salado tramos 1,2 y 3

HITO_44_Reinicio_de_trabajos_contrato_Nro.RE-EO-DPMG-003-2013.pdf

13/10/2014

27 HITO 44 Segundo Contrato complementaria al "Contratopara la construcción de parques lineales del EsteroSalado tramos 1,2 y 3" No. RE-EO-DPMG-003-2013

HITO_44_Segundo_Contrato_Complementario.pdf 13/10/2014

28 HITO 44 Suspensión de trabajos del contrato No. RE-EO-DPMG-003-2013 para la construcción de parqueslineales del Estero Salado tramos 1,2 y 3"

HITO_44_Suspensión_de_trabajos_contrato_Nro.RE-EO-DPMG-003-2013.pdf

13/10/2014

29 HITO 44 Tercer Contrato complementaria al "Contratopara la construcción de parques lineales del EsteroSalado tramos 1,2 y 3" No. RE-EO-DPMG-003-2013

HITO_44_Tercer_Contrato_Complementario.pdf 13/10/2014

30 HITO 45: Cronograma valorado por SECOB PuenteDurán- Santay

HITO_45_Cronograma_validado_por_SECOB_Puente_Durán-Santay_8-8.pdf

27/03/2014

31 HITO 45: Cronograma valorado por SECOB PuenteGuayaquil- Santay

HITO_45_Cronograma_validado_por_SECOB_Puente_Gye-Santay__6-6_.pdf

27/03/2014

32 HITO 45: Informe fotográfico - Apertura Puente peatonalGuayaquil - Isla Santay hasta la Ecoaldea

HITO_45_Informe_fotográfico-Apertura_Puente_peatonal_Guayaquil-_Isla_Santay.pdf

24/09/2014

33 HITO 45: Informe fotográfico - Inauguración del Puentepeatonal Durán- Isla Santay

HITO_45_Informe_fotográfico-Inauguración_Puente_peatonal_Durán-_Isla_Santay.pdf

22/09/2014

34 HITO 47: Informe de fiscalización de obra Construcciónde parqueadero. Avance de obra 67.51%

Hito_47_Informe_de_Fiszalizacion-Construcción_de_parqueadero._Avance_de_obra_67_51%.pdf

01/09/2014

35 HITO 48:Contrato de consultoría #019-2014"Estudios,diseños arquitectónicos e ingenierías para

HITO_48_Contrato_para_los_diseño_de_espacios_públicos_bajo_los_puentes_de_la_via_Perimetral_en_la_ciudad_de_Guayaquil.pdf13/10/2014


08/07/2015 9:49 AM GPR | 24/24



el desarrollo de espacios públicos ubicados bajo lospuentes de la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil

36 HITO 49: Contrato de obra #032-2014 Implementaciónde areas verdes en el arranque del Puente peatonalGuayaquil-Isla Santay

HITO_49.-Contrato_de_obra_para_la_Implementación__de_areas_verdes_en_el_arranque_del_Puente_peatonla_Guayaquil-Isla_Santay.pdf

13/10/2014

37 Información de Intervención Territorial Intervención_Territorial_Guayaquil_Ecológico.xlsx 30/08/2011

38 Memorando Nro. MIDUVI-DPMGHV-2012-0874-M MEMORANDO_Nro._MIDUVI-DPMGHV-2012-0874-M.docx

03/05/2012

39 NUEVO CRONOGRAMA DE CICLOVIA CRONOGRAMA_DE_CICLOVIAS.docx 06/06/2012

40 PROYECTO GUAYAQUIL ECOLÓGICO -REFORMULADO

PROYECTO_GUAY._ECOLOGICO__DEFINITIVO-1-1.doc 11/12/2013

41 Resumen Ejecutivo mensual del año 2011 Resumen_Ejecutivos_de_Guayaquil_Ecológico.docx 09/04/2012

42 Validación del Proyecto Guayaquil Ecológico por partedel MCDS

Validación_MCDS_Proyecto_Guayaquil_Ecológico.pdf 11/12/2013

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol

Rivas Portilla, Liliana Elizabeth Técnica Administrativa

Robalino Manotoa, Boris David Promotor Social

Guayaquil Ecológico PROYECTO: K023 MIDUVI - Generación y ... · "Guayaquil Ecológico" es un...

Documents

Transcript of Guayaquil Ecológico PROYECTO: K023 MIDUVI - Generación y ... · "Guayaquil Ecológico" es un...