GOBIERNO MUNICIPAL DE PICHINCHA - ECUADOR … · 2018-08-09 · GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE...

PICHINCHA - ECUADORwww.pedrovicentemaldonado.gob.ec

[email protected] MUNICIPAL DE

PEDRO VICENTE MALDONADO ----~============--------------------Contrato de Bienes No. 042-2013Pedro Vicente Maldonado, 7 de Junio del 2013.

ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA DEL GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO.

Empresa: Importadora "MEGATECH".Alci Wladimir Herrera Gudiño - REPRESENTANTE.

Monto: 5.250,00 dólares.

La Constitución Política de la República aprobada el 28 de septiembre del 2008,publicada en el R. O. 449 de lunes 20 de octubre del 2008, en su Art. 238determina que el Municipio es autónomo en su funcionamiento y en tal virtud debeejecutar las funciones que les están permitidas. El Artículo 60, literales i) y n) delCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización(COOTAD), y la Resolución Ejecutiva No. 25-EJ-2013, de 31 de Mayo Del 2013,faculta la suscripción del presente Contrato; la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública en su Art. 4, 22 Y siguientes contiene todo lo relacionadocon el proceso de ejecución de OBRAS PUBLICAS.

El proceso precontractual es de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA de acuerdo alArt. 47, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 44del Reglamento a la misma Ley, a través del PORTALWWW.COMPRASPUBLICAS.GOB.EC.

Por los fundamentos legales antes expuestos, esta PROCURADURIA MUNICIPALESTABLECE QUE ES LEGAL LA SUSCRIPCION y ElECUCION DE ESTECONTRATO.

1Dirección: Av. Pichincha s/nRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105

PICHINCHA - ECUADORGOBIERNOMUNICIPALDE www.pedrovicentemaldonado.gob.ec~~O~~~EMA~~~O~~====~ ~_~_~_~_rn_@~~_~_~_~_~_~_a_~_oo_a_~_~_~_~_c

Contrato de Bienes No. 042-2013Pedro Vicente Maldonado, 6 de Junio del 2013.

ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA DEL GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO.

Empresa: Importadora "MEGATECH".Alci Wladimir Herrera Gudiño - REPRESENTANTE.

Monto: 5.250,00 dólares.

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

1.1 Por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón PedroVicente Maldonado, legalmente representado por el señor Abogado, Pacífico EgüezFalcón y Doctor, Edgar Mauricio Calahorrano Silva, en sus calidades de Alcalde yProcurador Síndico Municipal, respectivamente, conforme se desprende de las copiasde los Nombramientos que se agregan para el efecto como documentos habilitantes, aquienes para fines de este Contrato en lo posterior se lo denominará EL GOBIERNOMUNICIPAL.

1.2 Por otra parte, el señor, Alci Wladimir Herrera Gudiño, con Cédula de IdentidadNo. - 1709689747, Representante de la Importadora "MEGATECH", domiciliado en lacalle Río Baba 143 y Río Saloya, bajos del Ministerio del Ambiente.- local No. 1-2 enla ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Teléfono: 2 758 - 625.- 2 759 - 857.-Telf. Cel.: 0992794390.- Correo electrónico: [email protected]. aquien para efecto de este instrumento se denominará EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

2.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro VicenteMaldonado, asume con responsabilidad la administración, por lo mismo, es obligación deesta Entidad solucionar los problemas y las ingentes necesidades internas de laInstitución y por ende brindar un buen servicio a los pobladores del Cantón y de laciudad, y para poder cumplir con dicho objetivo debe mantener en perfecto estado defuncionamiento su maquinaria dentro de las Oficinas, en ese sentido requiere efectuar laadquisición y compra de Tonner's para el normal accionar de las impresoras.

2.3 Este Contrato se rige por la ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciónPública, por su Reglamento General de Aplicación, el Código Civil, las leyes concordantessobre la materia; y, por el acuerdo expreso de las partes estipulado en este Contrato.


Teléfonos: 022392281/282/283 ext 103Fax: 022392 - 282 ext 105

PICHINCHA - ECUADORGOBIERNO MUNICIPALDE www.pedrovicentemaldonado.gob.ec

PEDRO VICENTEMAlDONADO~==========si:l:!nd_ica_tu.ra.@_p ••e.dr.oVl.·c.e.nte.m.a.ld.on.ad.o••.g.ob•.e_c

2.4RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN No. 25-ALC-2013

ADJUDICACiÓNSUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

CÓDIGO: SIE-GADMCPVM-002-2013"ADQUISICiÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA DEL GADMPVM".

CONSDIERANDO:

Pedro Vicente Maldonado, 31 de mayo del 2013.

"ALCALDíA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO.

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Pedro VicenteMaldonado, Provincia de Pichincha, requiere realizar la contratación de la "ADQUISICiÓNDE TONERS, PARA STOCK DE BODEGA DEL GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO".Se han cumplido con todas las fases necesarias de la Subasta Inversa Electrónica,conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley y el Art. 44, 45 del Reglamento. Para adjudicar elpresente Contrato, el Art. 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública, manifiesta: Adjudicación .- (Sustituido por el Art. 1 del O.E. 143, R.O.71-S, 20-,XI-2009).- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado una vezconcluido el período de puja o de la negociación realizada de ser el caso adjudicará odeclarará desierto el procedimiento, mediante resolución de conformidad con la Ley.

Que, por lo expuesto, a fin de resolver se considera: PRIMERO.- De conformidad con loseñalado en el Art. 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública, es atribución de esta autoridad luego de la puja, adjudicar el contratoo declarar desierto el procedimiento; SEGUNDO.- En la tramitación del expedienteadministrativo no se observa omisión de formalidad o solemnidades sustanciales, razónpor la cual no hay lugar a nulidad alguna; TERCERO.- Luego del resultado de la pujacorrespondiente en el Portal de Compras Públicas arrojó como ganador al señor, HerreraGudiño Alci Wladimir, Representante de la Empresa MEGATECH, con el valor de $5.250,00 (cinco mil doscientos cincuenta dólares), el mismo que se encuentra registradoen el portal de Compras Públicas (INCOP).- CUARTO.- En el expediente constan en elPortal la publicación de los pliegos, resolución de inicio, convocatoria, acta de calificación,debidamente suscritos por la Comisión Técnica; QUINTO.- Con los antecedentesexpuestos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 del ReglamentoGeneral de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

RESUEVE:


Teléfonos: 022392281/2821283 ext. 103Fax: 022392 - 282 ext. 105

PICHINCHA - ECUADORGOBIERNO MUNICIPAl DE www.pedrovicentemaldonado.gob.ec

PEDRO VICENTE MALDONADO -:-=======- s.in.d.ica.tu.ra••@.p.e.dr.oVl.·ce.n.te.m.al.do.n.ad.o•.Q.ob•.e.c

PRIMERO.- Adjudicar el Proceso de la "ADQUISICiÓN DE TONERS PARA STOCK DEBODEGA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DELCANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO", realizado mediante CÓDIGO: SIE-GADMCPVM-002-2013, a favor del señor, Herrera Gudiño Alci Wladimir, Representantede la Empresa MEGATECH, por el valor de $ 5.250,00 (cinco mil doscientos cincuentadólares), por cuanto el Portal de Compras Públicas la determinó como ganadoraSEGUNDO.- Súbase esta Resolución al Portal de Compras Públicaswww.compraspúblicas.gob.ec de conformidad a lo que dispone las normas legalespertinentes. TERCERO.- Remítase el expediente completo al Procurador Síndico para quese realice el respectivo Contrato.- CUARTO.- La Empresa adjudicada MEGATECH, enel término de tres días presente la documentación legal para la suscripción del Contrato.QUINTA.- El área legal remitirá el expediente original junto con el Contrato a la DirecciónFinanciera, quien será el custodio final y para que proceda al pago correspondiente.-Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.- ff.-) Abg. Pacífico Egüez Falcón.- ALCALDE DELCANTÓN".

2.5 Mediante Memorando No. 779-DA-13, de 03 de Junio del 2013, la Economista JuliaJimbo Mendoza, Directora Administrativa Municipal, se dirige al Doctor, MauricioCalahorrano, Procurador Sindico Municipal, y le dice:

"Como es de su conocimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de PedroVicente Maldonado, se encuentra en el proceso de subasta inversa electrónica para laADQUISICiÓN DE TONERS PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO,dando cumplimiento al cronograma establecido, nos encontramos en la etapa final para lafirma del contrato.

Por lo expuesto, adjunto la siguiente documentación legal:

RequerimientoEspecificacionestécnicasCertificación presupuestaria.Resolución de inicio del procesoPliegosConvocatoriaResolución de AdjudicaciónAdministrador del Contrato - Ing. Germán Matabay.

2.6 El señor, Hernán Chulde Naranjo, Director Financiero Municipal, mediante MEM-173-DF-13, de 8 de Mayo del 2013, expresa:

"Que en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal dePedro Vicente Maldonado del año 2013, existe la partida presupuestaria 53.08.07,

4Dirección: Av. Pichincha sInRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392281/282/283 ext. 103Fax: 022392 - 282 ext. 105

GOBIERNO MUNICIPAL DEPEDRO VICENTE MALDONADO


[email protected]

denominada "MATERIALES, IMPRESiÓN, FOTOGRAFíA, REPRODUCCiÓN YPUBLICACIONES" del Programa 111 Administración General, para la "Adquisición deToners para las Oficinas del GADMPVM", por el valor de $ 5.300,00".

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRA TO.-

3.1 Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

1) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad paracelebrar el Contrato;

2) La oferta presentada por el Contratista - Proforma.

3) La Certificación del Director Financiero, que acredita la existencia de la partidapresupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligacionesderivadas del Contrato.

4) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

5) Las garantías presentadas por el Contratista;

6) El cronograma valorado de trabajo;

7) Resolución de Adjudicación No. 25-ALC-2013.- SUBASTAINVERSAELECTRÓNICASIE-GADMCPVM-002-2013.-ADQUISICiÓNDETONERSPARALAS OFICINASDEL GADMCPVM.,de 31 deMayodel2013,suscrita por el Abogado, Pacífico Egüez Falcón, Alcalde del Cantón.

8) Convocatoria.

9) Acta de Apertura de Sobres y Convalidación de Errores de las Ofertas presentadas parael Proceso de Subasta Inversa Electrónica, Código: SIE-GADMCPVM-002-2013, del 22 demayo del 2013.- ff.-) La Comisión.

10) Cuadro de Calificación de Ofertas.

11) Memorando No. 779-DA-13, de 03 de Junio del 2013, suscrito por la Economista JuliaJimbo Mendoza, Directora Administrativa Municipal, solicitando al señor ProcuradorSíndico elaborar el respectivo Contrato para la adquisición de los toners en referencia.

CLÁUSULA CUARTA.- INTERPRETACiÓN y DEFINICiÓN DE TÉRMINOS:

4.1 Los términos del Contrato deben interpretarse en sentido literal, dentro del contexto delmismo, que revelen claramente la intención de los contratantes. En todo caso suinterpretación sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a taldefinición.

sDirección: Av. Pichincha sInRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392281/282/283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105

PICHINCHA - ECUADORGOBIERNO MUNICIPAL DE www.pedrovicentemaldonado ..gob.ec

PEDRO VICENTE MALDONADO [email protected]

2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en elContrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y laintención de los contratantes.

3) En su falta o insuficiencia se aplicará las normas contenidas en el Título XII delLibro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.2 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceránlas normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,será la Procuraduría Municipal la que determine la prevalencia de un texto, de conformidadcon el objeto contractual.

CLÁUSULA QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.1 Con los antecedentes expuestos, el Proveedor Contratado, señor, Alci WladimirHerrera Gudiño, en su calidad de Representante Legal de la Empresa "MEGATECH",se compromete para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de PedroVicente Maldonado, a la PROVISiÓN Y ENTREGA DE TONERS PARA STOCK DEBODEGA DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO,PROVINCIA DE PICHINCHA, de conformidad a los pliegos constantes para el efecto.

Se compromete a entregar dichos enseres debidamente calificados y bajo las normaslegales establecidas para dicho propósito.

5.2 Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratado ejecutarconforme a las especificaciones técnicas todos los rubros detallados en la Tabla deCantidades y Precios que consta en la proforma y oferta que constituye parte integrantedel Contrato.

SEXTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:

6.1 El precio para la ADQUISICiÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA DELGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DELCANTÓN PEDROVICENTE MALDONADO y que es motivo del presente Contrato, es de CINCO MILDOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MÁS IVA ( $ 5.250,00), que serán pagados CONTRA ENTREGA DEL TOTALDEL PRODUCTO CONTRATADO y a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

6.2 Los precios acordados en el Contrato por los enseres especificados, constituiránla única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,derecho o tasa que tuviese que pagar.

SÉPTIMA.- PLAZO:

7.1 El Contratista se obliga a la entrega inmediata de los toners, conforme consta en elpresente Contrato, a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado


Teléfonos: 022392281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105



[email protected]

Municipal de Pedro Vicente Maldonado, en el plazo de OCHO DíAS LABORABLES,contados desde la celebración del Contrato.

7.2 El señor Ingeniero Germán Matabay Caleña, Jefe de Sistemas Informáticos delGADMPVM, en su calidad de Administrador del Contrato, será el responsable de larecepción de los enseres y como tal, suscribirá el Acta Entrega - Recepción respectiva,a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO:

8.1 La Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando losfundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha deproducido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante.

b) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en laentrega de los enseres enunciados.

8.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, quesuscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual delsustituido.

cLÁUSULA NOVENA.- GARANTíAS:

9.1 Garantías técnicas originales otorgadas por el Distribuidor; para el efecto, elGADMPCPVM., gestionará las garantías respectivas conforme lo determinan los artículos:74,75 Y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, directamentecon el Contratista, y no con el fabricante.- Las garantías corren a partir de la celebracióndel Acta Entrega - Recepción de los bienes en referencia por las partes encargadas parael efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS:

10.1 Por cada día de retardo en la entrega de los enseres contratados y determinadosdentro del plazo de la cláusula novena, se aplicará la multa del dos por mil, del valor totaldel Contrato.

11.2 La Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 0,2 % delvalor del contrato, en los siguientes casos:

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si laContratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multaalguna al Contratista, por así disponerlo el Artículo 1583 del Código Civil.

7Dirección: Av. Pichincha sinRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392281 /282/283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105

PICHINCHA - ECUADORGOBIERNO MUNICIPAL DE www.pedrovicentemaldonado.gob.ec

PEDRO VICENTE MALDONADO [email protected]

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE TERMINACiÓN DEL CONTRATO:

11.1.- Considerando lo previsto en el Capítulo VIII de la Codificación de la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo que dispone elCapítulo XI del Reglamento Sustitutivo del Reglamento general de la Codificación de laLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este Contrato se terminarápor las siguientes causas:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del Contrato o laresolución del mismo ha pedido del contratista.

4) Por declaración unilateral del Contrato, en caso de incumplimiento del Contratista;y,

5) Por muerte del Contratista, disolución de la persona jurídica Contratista, que no seorigine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad.

11.2 Terminación por mutuo acuerdo procederá en la forma yen los casos establecidos enel artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP".

DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA ESPECIAL:

12.1 En todo lo que no estuviere estipulado en el presente Contrato, se estará a lo queestablece la Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicay su Reglamento General.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS y CONTROVERSIAS:

13.1 De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, tanto por elContratista, como por la Contratante, o de ambas partes o de común acuerdo, podránutilizar los procesos de arbitraje en derecho y mediación previstos en la Codificación de laLey de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de diciembrede 2006.

En caso de arbitraje en derecho, se deberá contar con el pronunciamiento previo favorablede la Procuraduría General del Estado, de conformidad con el Art. 190 de la Constituciónde la República.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenio arbitral,en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

8Dirección: Av. Pichincha sInRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392281/2821283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105



[email protected]

14.1 Durante la ejecución del Contrato, la Contratante en sus relaciones con el Contratistaestará representado por el señor Alcalde del Gobierno Municipal de Pedro VicenteMaldonado, en los términos establecidos en este Contrato.

14.2 El Contratista estará representado por el señor, Alci Wladimir Herrera Gudiño, en sucalidad de Representante Legal de la Empresa "MEGATECH, proveedora de los enseresenumerados anteriormente.

CLÁUSULA: DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO:

15.1 Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilioen la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, en la Oficina de la Secretaría GeneralMunicipal.15.1 ENTIDAD CONTRATANTE:Dirección: Av. "Pichincha", sin número, ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Provinciade Pichincha - Ecuador.- Telefax.: 2392282 - Ext. 105.

15.2 EL CONTRATADO:

Señor, Alci Wladimir Herrera Gudiño - Representante Legal Empresa "MEGATECH".Dirección: Importadora "MEGATECH". Domiciliado en la calle Río Baba 143 y RíoSaloya, bajos del Ministerio del Ambiente - Loca 1-2, en la ciudad de Santo Domingode los Colorados, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.- Teléfonos: 2758 - 625-2759 - 857.- Cel. 0992794390; RUC.: 1709689747001.Email:[email protected]

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- ACEPTACiÓN DE LAS PARTES:

16.1 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos porlas leyes de la mate' las partes declaran expresamente. su aceptación a todo loconvenido e ese e rato, a cuyas estipulacione e someten; para constanciafirman en i a de ac o e I lu r y fecha de su oto ient .

/,/CA/mn!:un-icioCalahorr no Silva,

~~LeE~~~DOR SíNDI MPAL.• f

o \I

'd~ft J'. " J ~ ~V-R)V P\C~~>Áj.'"'---::H'ttio •. ~

9Dirección: A.v. Pichincha s/nRUC 1760009530001

Teléfonos: 022392 281/2821283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105

GOBIERNO MUNICIPAL DE PICHINCHA - ECUADOR … · 2018-08-09 · GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE...

Documents

Transcript of GOBIERNO MUNICIPAL DE PICHINCHA - ECUADOR … · 2018-08-09 · GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE...