COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY integral.pdf · al Pliego; toda reserva o ... decisión...
Transcript of COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY integral.pdf · al Pliego; toda reserva o ... decisión...
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
Obra:
“AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU”
Fray Bentos (ROU)
Diciembre 2016
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 2 - 24
Paysandú, 20 de diciembre de 2016
GENERALIDADES:
Al presentar su OFERTA, el OFERENTE acepta íntegramente y sin reserva
alguna las cláusulas del presente Concurso de Precios y el Reglamento de Compras de CARU.
Los OFERENTES deben examinar atentamente y cumplir todos los formularios,
instrucciones, disposiciones y especificaciones de este CONCURSO DE PRECIOS.
No se tendrá en cuenta ninguna reserva expresada en la oferta con respecto
al Pliego; toda reserva o condición dará lugar a la desestimación de la OFERTA.
La CARU podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, tal
decisión no generará derecho alguno de los participantes a posibles reclamos.
La CARU también podrá rechazar todas las propuestas así como adjudicar la
propuesta que cumpla con la conformidad técnica sin ser la de menor precio.
OBJETO:
El oferente deberá cotizar la realización de la obra cuyas características se
describen en la Memoria Descriptiva y sus Anexos, las que se adjunta como ANEXO I de la
presente nota, cumpliendo las exigencias que en el mismo se establecen.
VISITAS
A los fines de la exacta apreciación de las características y dificultades de los
trabajos a cotizar, el OFERENTE podrá realizar una o todas las visitas que considere
necesarias al lugar de emplazamiento de los trabajos previo a la presentación de la oferta.
Las visitas se deberán coordinar previamente llamando a los siguientes
teléfonos: (00598) 47225500 / (00598) 47225400, o por correo electrónico a:
[email protected] como copia a [email protected].
La visita no es obligatoria pero se deja constancia que la firma que resulte
ADJUDICATARIA no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o dificultades imprevistas en
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 3 - 24
la realización de las tareas ni desconocimiento de las condiciones que presenta el lugar,
objeto del presente llamado a CONCURSO DE PRECIOS.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
La oferta se presentará en original, con la mayor claridad posible para facilitar
su evaluación, en sobre o paquete cerrado distinguidos en su exterior con la siguiente
leyenda: “CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16”.
En su interior deberá estar la información correspondiente a:
Datos del OFERENTE,
PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA ECONOMICA.
DATOS del OFERENTE:
a) Los datos completos de identificación del oferente.
b) Lista de obras o provisiones similares a las cotizadas por el presente Concurso de Precios,
indicando datos de referencia de dichos clientes.
c) Indicación de referencias comerciales y bancarias.
d) Constancia de Aportes y Contribuciones al Régimen de Seguridad Social, Registro de
Obras Sociales, Ley de Riesgo de Trabajo (del personal que se afecte a la obra), Inscripción
en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), en la República Argentina o por la Dirección General Impositiva del Ministerio de
Economía y Finanzas en la República Oriental del Uruguay y Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones ante el Banco de Previsión Social en la República Oriental del Uruguay
(del personal que se afecte a la obra).
e) Declaración Jurada del titular de la firma OFERENTE, declarando que él y la firma que
representa, no se encuentran contemplados en las causales de inadmisibilidad que se
indican. (Ver ANEXO 1). Este punto es de cumplimiento obligatorio al momento de
presentar la oferta.
f) La declaración jurada del OFERENTE renunciando a formular otras objeciones, reclamos o
impugnaciones que las previstas expresamente en este PLIEGO y a no solicitar
resarcimientos o indemnizaciones ante cualquier decisión de la CARU respecto al
presente Concurso de Precios. (Ver ANEXO 2)
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 4 - 24
g) La declaración jurada del OFERENTE renunciando a impugnar la decisión de la CARU,
declarando desierto el presente Concurso de Precios. (Ver ANEXO 3)
PROPUESTA TÉCNICA: EL OFERENTE deberá presentar una PROPUESTA TÉCNICA de acuerdo
a la MEMORIA DESCRIPTIVA y sus Anexos que se adjunta.
Deberá especificar:
- Integración del equipo profesional que habrá de hacerse cargo de la obra en caso de
que la misma le sea adjudicada al oferente, adjuntando currículo del responsable
técnico.
- Técnica constructiva a utilizar presentando toda aquella documentación o
información (Fichas técnicas, folletos, catálogos, fotos, memoria de instalación, etc.)
que exprese con claridad los aspectos técnicos de la misma o colabore en su
interpretación.
- Cronograma de la obra (se deberá establecer con precisión el plazo máximo para la
realización de las obras).
- AMPLIACIÓNES que se estimen convenientes de acuerdo al proyecto y la memoria
descriptiva adjuntos a este pliego.
- El oferente podrá cotizar alternativas de técnicas constructivas como opcionales pero
la Comisión no está obligada a considerarlas.
El incumplimiento de lo requerido en la MEMORIA DESCRIPTIVA y sus Anexos provocará el
rechazo de la OFERTA presentada.
PROPUESTA ECONÓMICA: La “PROPUESTA ECONÓMICA” contendrá el precio por la
realización de la obra con la provisión de los materiales incluida y la forma de pago
pretendida por el Oferente. Los precios deberán expresarse en números y letras.
Los documentos que integran la PROPUESTA ECONÓMICA deberán estar escritos en original,
en idioma español, foliados, firmados en todas sus hojas por el titular de la firma OFERENTE
y/o su REPRESENTANTE LEGAL, sin enmiendas que no estén salvadas.
EL OFERENTE deberá presentar una Declaración Jurada obligatoria de mantenimiento de la
oferta por TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de apertura de ofertas. (Ver
ANEXO 4).
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 5 - 24
FORMA DE COTIZAR:
La COTIZACIÓN se presentará en moneda dólares estadounidenses y tendrá el
carácter de "precios finales por todo concepto".
Correrán por cuenta exclusiva del ADJUDICATARIO todos los impuestos,
derechos, tasas, aportes y contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales y
municipales que le corresponda abonar como consecuencia de las prestaciones a que el
ADJUDICATARIO se obliga, los que se considerarán incluidos en el monto de la OFERTA.
Los precios ofertados serán fijos e inamovibles. En consecuencia, no se
admitirá cláusula alguna de reajuste de precios. La inobservancia de esta prescripción será
tenida como un condicionamiento de la OFERTA y causará su rechazo.
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, indicado
en números y en letras, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.
Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, la CARU
requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desestimar la OFERTA a su solo juicio, si
dicho precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria.
LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las OFERTAS podrán ser entregadas en sobre cerrado en la Mesa de Entrada de
la CARU contra recibo firmado, en la Sede de la Comisión sita en Rambla Costanera Norte s/nº,
Paysandú, República Oriental del Uruguay, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:30
horas, o enviarse por correo a nombre de la Comisión Administradora del Río Uruguay a las
siguientes direcciones:
Desde la República Argentina:
- Casilla de Correo Nº 34, Código Postal 3280, Colón, Entre Ríos.
- Por Integral Exprés, a retirar en la Terminal Colón, Entre Ríos.
Desde la República Oriental del Uruguay:
- Rambla Costanera Norte s/nº, Paysandú, República Oriental del Uruguay.
- Casilla de Correo N° 57097, Paysandú.
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 6 - 24
La oferta se presentará en original, con la mayor claridad posible para facilitar su evaluación, totalmente foliada, firmada en todas las fojas, en sobre o paquete cerrado distinguidos en su exterior con la siguiente leyenda:
Se fija como límite del plazo para la recepción de ofertas las 10:00 horas del día
viernes 20 de enero de 2017.
La CARU no se hace responsable de la demora ocasionada por los servicios
postales en la entrega de la correspondencia enviada.
La CARU devolverá en el mismo sobre cerrado al proveedor toda OFERTA que
llegue luego de vencido el plazo establecido para su presentación.
APERTURA DE LAS OFERTAS.
El Secretario Administrativo de LA COMISIÓN o quien éste designe, procederá a
abrir las ofertas recibidas, en presencia de los funcionarios convocados y los OFERENTES que
concurran al acto el día 20 de Enero de 2017 a las 10.30 horas.
Se labrará un acta de lo actuado, consignando todo lo referente a las
presentaciones la que será firmada por los presentes.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
Las Ofertas presentadas serán evaluadas en el cumplimiento de los requisitos
establecidos en cuanto a la información requerida y las características de las PROPUESTAS
TÉCNICA Y ECONÓMICA.
De constatar incumplimiento en la presentación de la documentación requerida
la Comisión podrá intimar al OFERENTE a subsanar la omisión en el plazo perentorio de cinco
(5) días hábiles.
Asimismo y en caso de entenderlo necesario la Comisión podrá solicitar la
presentación de documentación complementaria.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
Objeto: “AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU.” – Fray Bentos (ROU).
Lugar: “Avenida Costanera Norte s/nº, Paysandú, República Oriental del Uruguay”
Fecha de apertura: “20 de Enero de 2017”
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 7 - 24
La omisión de información requerida podrá determinar la inadmisibilidad de la
OFERTA.
ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
La Comisión adjudicará el Concurso de Precios a aquella oferta que estime más
conveniente íntegramente considerada, no siendo el precio el único componente a tener en
cuenta.
La Comisión podrá no adjudicar el Concurso y declararlo fracasado si así lo
estimase conveniente, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
Resuelta la adjudicación la CARU notificará en forma fehaciente al Oferente que
resulte ADJUDICATARIO del Concurso de Precios, disponiendo este de un plazo de cinco (5) días
calendario para comunicar su aceptación de la Adjudicación. Cumplido el plazo sin que la
adjudicación fuera aceptada, la CARU podrá revocar la misma, pudiendo también adjudicar el
Concurso de Precios al OFERENTE que siga en el orden de evaluación o declararlo fracasado.
Aceptada la adjudicación se firmará un contrato de obra entre la Comisión y el
Adjudicatario.
PAZOS DE ENTREGA y RECEPCIÓN DE OBRA
COMIENZO DE LA OBRA: El Adjudicatario deberá dar comienzo a la obra el día
lunes 13 de febrero de 2017 siempre y cuando la CARU le haya notificado su adjudicación a
más tardar el día miércoles 1 de febrero de 2017.
PLAZOS DE ENTREGA: El plazo máximo previsto para el cumplimiento del
suministro que se concursa será de SESENTA (60) días corridos a partir de la aceptación y
firma del CONTRATO.
En el caso de requerir un plazo mayor, EL OFERENTE deberá indicar en la
oferta cuales son los plazos propuestos, considerando la complejidad que tiene la obra.
Dicho plazo será acordado y consignado en el CONTRATO.
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 8 - 24
RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción del bien tendrá el carácter provisorio y
será realizada por LA INSPECCCIÓN designada por LA COMISIÓN para esta Obra, la que
extenderá un certificado de aprobación y conformidad.
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Pasados doce (12) meses de la Recepción Provisoria,
habiendo recibido los Planos conforme a obra de las instalaciones y no habiendo reclamos
que realizar a la CONTRATISTA, se realizará la Recepción Definitiva.
FACTURACIÓN Y PAGO: FORMA Y PLAZOS – MONEDA:
El pago se realizará en la moneda expresada en la factura mediante
transferencia bancaria electrónica o cheque, una vez cumplida a satisfacción de la CARU la
entrega del suministro adjudicado.
Se pone en conocimiento de los oferentes que la Comisión Administradora del
Rio Uruguay por su carácter de Organismo Internacional, se encuentra inscripta como
"EXENTA" ante el IVA en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República
Argentina, bajo el número de CUIT 3058237326-0 y como "NO CONTRIBUYENTE" en la DGI de la
República Oriental del Uruguay, bajo el número de RUT 120 191020 010.
RESCISIÓN:
Se procederá a la rescisión de la Orden de Compra por el no cumplimiento en los
plazos y calidad por parte del proveedor con las entregas estipuladas, permaneciendo vigentes
las obligaciones del proveedor por las entregas ya efectuadas en cuanto a su calidad y los
perjuicios que puedan surgir por los vicios que tuvieren.
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Ninguna disposición que pudiere surgir de las presentes Cláusulas
Particulares, de las Órdenes de Compra o Contrato, podrá interpretarse que constituye una
renuncia de cualquiera de los privilegios e inmunidades de la Comisión Administradora del
Río Uruguay.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS – Ley Aplicable.
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 9 - 24
Para cualquier controversia que se suscite entre las partes derivada del
presente Concurso de Precios la C.A.R.U. proveerá el marco de solución para que las partes
lleguen a un arreglo amigable mediante la conciliación. De no lograrse acuerdo dentro de los
sesenta (60) días corridos contados a partir del inicio de las tratativas, la controversia será
sometida al arbitraje del Tribunal Arbitral Internacional de la C.A.R.U., cuyas normas el
PROVEEDOR declara conocer, renunciando a cualquier otro tribunal o jurisdicción.
Toda aquella documentación que fuere necesario presentar por el
PROVEEDOR en el marco de una posible disputa y para las DOS (2) instancias (arreglo
amigable y arbitraje) antes detalladas en la presente Cláusula, deberá ser firmada al pie de
cada una de las hojas que la integran por el PROVEEDOR y/o su REPRESENTANTE LEGAL o
mandatario.
CONSULTAS E INFORMES:
Por informes, los interesados deberán dirigirse mediante nota a la Secretaría
Administrativa de la COMISIÓN, sita en Rambla Costanera Norte s/nº, Paysandú, República
Oriental del Uruguay, o por los teléfonos, (00598) 47225500 / (00598) 47225400 / internos 100
o 112, o por correo electrónico: [email protected] con copia a
Sin otro particular saluda a Usted atentamente.
José Nunes Secretario Administrativo
COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 10 - 24
ANEXO 1
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
““AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU”
DECLARACIÓN JURADA
(Modelo)
En mi carácter de ……………....(Gerente, Socio Gerente, Presidente, Representante Legal, Apoderado, etc.) de la firma …………………….., declaro bajo juramento NO encontrarme abarcado por las causales de inadmisibilidad que se indican a continuación:
• Haber sido condenados por sentencia firme por un delito que afecte su honestidad profesional y/o comercial; (Se refiere al titular de la firma OFERENTE y/o su REPRESENTANTE LEGAL)
• Haber cometido una falta grave constatada por cualquier medio que LA COMISIÓN pueda justificar; (Se refiere al titular de la firma OFERENTE y/o su REPRESENTANTE LEGAL)
• No estar al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo a las disposiciones legales nacionales. (Se refiere al titular de la firma OFERENTE y/o su REPRESENTANTE LEGAL)
• Haber sido condenado mediante sentencia firme por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio. (Se refiere al titular de la firma OFERENTE y/o su REPRESENTANTE LEGAL)
Asimismo declaro bajo juramento que la firma que represento NO se encuentra contemplada en las siguientes causales de inadmisibilidad: situación de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en la legislación y reglamentaciones nacionales.
Fecha : ..…./….../2016
Firma : ……………………………………………………….
Aclaración : ……………………………………………………….
Documento : ……………………………………………………….
Cargo en la firma: ……………………………………………………….
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 11 - 24
ANEXO 2
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
““AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU”
DECLARACIÓN JURADA
(Modelo)
En mi carácter de…………….. (Gerente, Socio Gerente, Presidente, Representante Legal, Apoderado, etc.) de la firma …………………………………………… declaro bajo juramento que renuncio a formular otras objeciones, reclamos o impugnaciones que las que están previstas expresamente en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES del CONCURSO DE PRECIOS Nº 000/16 y a solicitar resarcimientos o indemnizaciones ante cualquier decisión de la CARU respecto al presente CONCURSO DE PRECIOS.
Fecha : ……./……./2016
Firma : ……………………………………………………….
Aclaración : ……………………………………………………….
Documento : ……………………………………………………….
Cargo en la firma: ……………………………………………………….
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 12 - 24
ANEXO 3
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
““AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU”
DECLARACIÓN JURADA
(Modelo)
En mi carácter de……….….. (Gerente, Socio Gerente, Presidente, Representante Legal, Apoderado, etc.) de la firma………………….. ), declaro bajo juramento que renuncio a impugnar la decisión de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY, declarando desierto el CONCURSO DE PRECIOS Nº 000/16.
Fecha : ……./……./2016
Firma : ……………………………………………………….
Aclaración : ……………………………………………………….
Documento : ……………………………………………………….
Cargo en la firma: ……………………………………………………….
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 13 - 24
ANEXO 4
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
““AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU”
DECLARACIÓN JURADA
(Modelo)
En mi carácter de ….………..(Gerente, Socio Gerente, Presidente, Representante Legal, Apoderado, etc.) de la firma ………………………………..), declaro bajo juramento que mantendremos el precio de la oferta presentada en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 000/16, por un plazo mínimo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de apertura, aceptando la forma establecida en la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES del presente CONCURSO DE PRECIOS respecto a la prórroga por períodos de TREINTA (30) días corridos, sin necesidad de requerimiento por parte de la COMISIÓN.
Fecha : ….…./……./2016
Firma : ……………………………………………………….
Aclaración : ……………………………………………………….
Documento : ……………………………………………………….
Cargo en la firma: ……………………………………………………….
ANEXO 5
CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/16
““AMPLIACIÓN LABORATORIO CARU” – Fray Bentos (ROU).
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES GENERALES
1. GENERALIDADES
El presente pliego se refiere al llamado a Concurso de Precios para la ejecución de
obra de ampliación del laboratorio de la Comisión Administradora del Rio Uruguay.
2. UBICACIÓN y DESCRIPCION
Ubicación:
Puente General San Martin, Fray Bentos (ROU).
Descripción:
La obra consiste en la ampliación del Laboratorio, la que tendrá una superficie cubierta
estimada de 50m2 y semi-cubierta de 15m2.
Se realizará una construcción en materiales secos, los que serán especificados más adelante.
3. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se aconseja al oferente realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la
información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita
será de exclusiva cuenta del oferente. El Contratante suministrará cuando sea
necesario los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.
4. CONSULTAS/ ACLARACIONES
Cualquier posible oferente puede solicitar aclaraciones o realizar consultas mediante
llamada telefónica o e-mail a la dirección indicada en el llamado a licitación.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
5. TAREAS PRELIMINARES
CARU proveerá de locales para acopiar materiales de características tales que los
protejan del sol, lluvia, etc.
No se permitirá acopiar materiales a la intemperie y/o con recubrimiento de
emergencia.
El contratista deberá proveerse de baño químico. Deberá asimismo asegurar el
vestuario, las duchas y el comedor del personal que actué en la obra. Deberá dar
cumplimiento a las ordenanzas municipales y/o convenios laborales en vigencia.
6. BASES DE H° A°
Se construirán 12 bases de H°A° de 0,60*0,60m, con un fuste de 0,20*0,20. Las
mismas tendrán una profundidad de 0,80m.
La parrilla de bases tendrán armadura de 8mm.
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 14 de 24
Los fustes tendrán armadura de 10mm y estribos de 6mm.
El volumen de H° para las 12 bases y fustes será de 1,3m3.
Para el armado de la estructura se necesitara:
12 barras de 8mm (bases)
40 barras de 10mm (fuste)
10 barras de 6mm (estribos)
7. ESTRUCTURA DE PISO
Para la estructura del piso se utilizaran perfiles estructurales C de chapa galvanizada.
Las dimensiones serán calculadas por el contratista.
Sobre los perfiles C se colocara madera de fenólico de 18mm espesor. Las mismas
serán atornilladas con autoperforante.
8. TERMINACION DE SOLADOS
Sobre la estructura de fenólico se colocara un piso de goma. El tipo de piso será
propuesto por la Empresa Contratista.
En el perímetro de las paredes se colocara zócalo de madera. Se estiman unos 50ml.
9. TABIQUES EXTERIORES
Se utilizara estructura “STEEL FRAMING” – Paneles/Tabiques/Terminaciones-
Los tabiques exteriores serán resueltos con perfiles de acero galvanizado estructural de
acuerdo al proyecto de estructura. Los mismos serán rigidizados con placas fenólicas,
OSB y/o flejes de acero galvanizado.
El revestimiento exterior será con placas de fibrocemento con junta tomada.
Tabiques interiores con perfilaría calibre 24 con placa de yeso en ambos lados.
Sobre las bases de HA se planteará un entrepiso de perfilaría estructural de Steel
Framing rigidizada con placas de osb o fenólico de 18 mm sobre las cuales se instalará
directamente la terminación del piso.
Composición del tabique.
Revestimiento exterior, paneles fibrocemento
Membrana aislante hidrófuga
Madera Fenolico de 18mm espesor
Perfilaría de aluminio
Lana de vidrio (aislante térmico mínimo cinco (5) cm).
Revestimiento interior placa de yeso
Se tendrá que tomar la junta entre unión de placas.
La terminación se realizara con revestimiento texturado, similar Revear
El tabique tendrá una superficie de 27m2 (2,70m altura * 10,00m de largo).
En el frente, el tabique tendrá dos ventanas (1,80*0,90) y una puerta de seguridad
(0,90*1,90). Las ventanas serán de aluminio LINEA HERRERO, incluir mosquitero y
reja de seguridad.
El tabique se apoyara sobre la estructura metálica.
10. TABIQUES INTERIORES.
Se construirán dos tabiques divisorios en el interior. Cada tabique tendrá una superficie de 14m2 aproximados.
Cada tabique tendrá una puerta (0,80*1,90).
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 15 de 24
El tabique se apoyara directamente sobre el piso de madera.
Tabiques interiores con perfilería calibre 24 con placa de yeso en ambos lados. En el
medio se colocara lana de vidrio para mejorar la aislación acústica. La terminación de
las placas será con la junta tomada.
El acabado del tabique será con pintura látex satinada color blanco.
11. TECHO Y CIELORRASO
El techo tiene una superficie de 76m2.
La estructura del techo será de perfil C (100*50*2,5mm).
Sobre esta estructura se colocara un aislante hidrófugo.
Luego se colocara la chapa acanalada atornillada con autoperforante. Se necesitan 11
chapas de 7ml.
La terminación perimetral del techo sobre la estructura existente será de chapa. Falta
definir detalle encuentros.
El cielorraso será de placa de yeso con junta tomada, y estructura de aluminio.
Superficie aproximada 50m2.
Entre el cielorraso y techo de chapa se colocara lana de vidrio para mejor aislación
térmica.
12. INGRESO. SUPERFICIE SEMI-CUBIERTA
Se continuara el techo de chapa, con aislación hidrófuga y cielorraso de madera
fenólico de 18mm espesor. Tiene una superficie de 18m2. YA ESTA SUMADA LA
SUPERFICIE EN EL ITEM TECHO Y CIELORRASO.
Se colocaran 4 columnas de hierro y un perfil para sostener el techo. La dimensión de
las columnas será propuesto por el contratista.
NO TENDRA NINGUN PISO. SE UTILIZARA LA ESCALERA EXISTENTE
PARA INGRESAR.
13. INSTALACION ELECTRICA
La instalación se realizara embutida en los tabiques.
En las dos oficinas interiores se colocara lo siguiente:
16 cajas en paredes para toma corriente
8 cajas en cielorraso para iluminación
Se colocaran 2 equipos de aire acondicionado
Se moverán dos unidades exteriores de aire acondicionado existentes
En el exterior se colocara lo siguiente:
4 cajas en tabique para iluminación
1 caja para toma corriente de exterior
Se tendrá que prever el desagüe de los 2 equipos de aire acondicionado.
14. PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS
Se admitirán propuestas con otros sistemas constructivos.
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 16 de 24
10.00
4.7
51
.8
0
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 17 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 18 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 19 de 24
0.9
00
.5
00
.9
00
.8
8
3.1
8
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 20 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 21 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 22 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 23 de 24
Concurso de Precios Nº 016/16 Comisión Administradora del Río Uruguay Página 24 de 24