cdn.nouma.fr€¦ · Web viewles documents électroniques sont transmis aux formats...

Place Jean JAURES59 187 – DECHYTél. : 03.27.95.82.00

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Réglement de consultation

du 01/03/2021

Pouvoir adjudicateur

VILLE DE DECHY

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le MaireCommune de DECHYAdresse : Place Jean JAURESTéléphone : 03.27.95.8200Heure d’ouverture des locaux : Lundi au vendredi : 9h00h-12h / 14h00 - 16h30

Maître d'œuvre

URBYCOM85, Espace NeptuneRue de la Calypso62 110 Hénin-BeaumontTél. : 03.62.07.80.00

Objet de la consultation

Marché de travaux pour l’aménagement de la boucle verte et bleue : la ronde de la fosse

Lot ESPACES-VERTS et MOBILIERS URBAINS

Date limite de remise des offres : Le vendredi 02 avril à 12h00

Commune de DECHYAménagement de la boucle verte et bleue : la ronde de la fosse RC_Règlement de consultation

Table des matièresARTICLE PREMIER : OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 4

1.1 - Objet de la consultation.............................................................................................................4

1.2 – Mode de passation du marché..................................................................................................4

1.3 - Allotissement..............................................................................................................................5

1.4 - Conditions de participation des concurrents..............................................................................5

1.5 - Nomenclature communautaire..................................................................................................5

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 6

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution........................................................................................6

2.2 – Prix du marché...........................................................................................................................6

2.3 - Variantes et Options...................................................................................................................6

2.3.1 - Variantes.............................................................................................................................6

2.3.2 – Tranches optionnelles et variantes obligatoires.................................................................6

2.4 - Délai de validité des offres.........................................................................................................6

2.5 - Mode de règlement du marché et modalités de financement...................................................6

2.6 – Cautionnement et garanties exigés...........................................................................................7

2.7 - Avances......................................................................................................................................7

2.8 - Langue du marché......................................................................................................................7

2.9 - Unité monétaire du marché.......................................................................................................7

2.10 - Loi applicable et tribunal compétent........................................................................................7

2.11 - Durée de validité de l’offre.......................................................................................................7

2.12 - Visite technique........................................................................................................................7

2.13 - Conditions particulières d’exécution........................................................................................7

2.14 – Modification de détails au dossier de consultation.................................................................7

2.15 – Négociation (marché de procédure adaptée)..........................................................................8

ARTICLE 3. LES INTERVENANTS 9

3.1 - Maîtrise d’oeuvre.......................................................................................................................9

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier...........................................................9

3.3 - Contrôle technique.....................................................................................................................9

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs.....................................................................9

ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 10

ARTICLE 5. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 11

5.1 Retrait du dossier de consultation dématérialisé.......................................................................11

sur 22 Février 2021


5.2 Retrait du dossier de consultation non dématérialisé................................................................11

5.3 Questions des candidats.............................................................................................................11

ARTICLE 6. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 12

6.1 - Documents à produire..............................................................................................................12

6.1.1 - Les pièces relatives à la candidature :..............................................................................14

6.1.2 - Les pièces relatives à l’offre..............................................................................................15

ARTICLE 7. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 16

7.1 – Sélection des candidatures......................................................................................................16

7.2 - Attribution des marchés...........................................................................................................16

ARTICLE 8. ATTRIBUTION DU MARCHÉ 19

ARTICLE 9. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 19

9.1 – Transmission par voie dématérialisée.....................................................................................19

ARTICLE 10. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 20

10.1 - Demande de renseignements.................................................................................................20

10.2 - Documents complémentaires................................................................................................21

10.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place........................................................................21

ARTICLE11 - PROCEDURE DE RECOURS 22



REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation La présente procédure adaptée concerne :

Marché de travaux pour l’aménagement de la boucle verte et bleue : la ronde de la fosse

Lieu(x) d’exécution :

Commune de DECHY (59)

1.2 – Mode de passation du marché Le présent marché est passé selon une procédure « adaptée », en vertu des dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la commande publique.



Il s’agit d’un marché de travaux, conformément à l’article L. 1111-2 du même code.

1.3 - Allotissement

Les travaux sont répartis en un seul lot : ESPACES-VERTS et MOBILIERS URBAINS

1.4 - Conditions de participation des concurrents S’agissant d’un marché public de travaux, la sous-traitance est autorisée dans le cadre du présent marché, dans les conditions définies par le chapitre III « Sous-traitance » du CCP.

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 500 Euros T.T.C.

En cas de groupement, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.

Comme autorisé par l’article R.2142-21 du CCP, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements.

1.5 - Nomenclature communautaire Sans objet.



Article 2. Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution Le présent marché sera notifié au titulaire de chaque lot de manière dématérialisée (depuis le profil acheteur sur marchespublics596280.fr cdg59).

Sa durée est conditionnée à la parfaite exécution des travaux et des prestations tels qu’ils sont décrits dans le dossier de consultation, les délais d’exécution étant fixés par le candidat à l’acte d’engagement : 6 mois maximum avec un démarrage des travaux à prévoir pour mai 2021.

2.2 – Prix du marché Le marché faisant l’objet de cette consultation est un marché avec obligation de résultat pour la réalisation de l’opération désignée en objet. Les candidats ont l’obligation de prévoir dans leur offre les temps à passer nécessaires à l’exercice de leur mission.

Le marché sera traité à bordereau de prix unitaire, fermes et actualisables.

2.3 - Variantes et Options

2.3.1 - Variantes

Les variantes sont interdites.Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des charges.

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, sous peine d'exclusion de la consultation. Lorsqu’un candidat constatera une erreur ou une omission dans le dossier, et estimera qu’elle mérite d’être rectifiée ou signalée, il est invité à questionner sur ces points de divergence la personne publique selon les conditions de la consultation. Le cas échéant, le maître d’ouvrage apportera les correctifs et/ou compléments nécessaires qu’il partagera avec l’ensemble des candidats.

2.3.2 – Tranches optionnelles et variantes obligatoires

Le marché ne comporte ni tranches ni variantes obligatoires.

2.4 - Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.5 - Mode de règlement du marché et modalités de financement Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.



2.6 – Cautionnement et garanties exigés Une retenue de garantie, en application des articles R.2191-32 à 2191-35 du CCP, est fixée à 5 %. Ses modalités sont précisées au CCAP.

2.7 - Avances En application des dispositions de l’article R2191-3 du CCP, une avance peut être accordée au titulaire si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 euros hors taxes, et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois, sauf si le titulaire y renonce dans l’Acte d’Engagement.

2.8 - Langue du marché Les pièces remises à l’appui des candidatures et des offres, ainsi que toute correspondance relative au présent marché devront être rédigées en langue française exclusivement.

2.9 - Unité monétaire du marché L’unité de compte dans laquelle devra être exécuté le marché est l’Euro.

2.10 - Loi applicable et tribunal compétent La loi française est seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents.

2.11 - Durée de validité de l’offre La durée de validité de l’offre du titulaire est fixée à 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres fixée dans le présent règlement de la consultation (R.C.).

2.12 - Visite technique La visite du site n’est pas rendue obligatoire mais est fortement conseillée afin que le candidat puisse se rendre compte de la configuration du site et de ses éventuelles difficultés de réalisation ou de phasage, relever toutes les mesures et cotations qui lui semblent nécessaires de vérifier …

2.13 - Conditions particulières d’exécution Cette consultation comporte des conditions particulières d’exécution dont le détail est indiqué dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P).Réalisation des travaux dans le respect de la charte qualité et environnementale.Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 15 du Code des marchés publics.Il ne s’agit pas d’un accord-cadre au sens du droit communautaire (marché public à prix forfaitaires) ; Code NUTS : FR 105.

2.14 – Modification de détails au dossier de consultation Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au DCE.

Ces modifications seront signifiées aux candidats par courriel avec accusé de réception (profil acheteur) et pourront donner lieu à une prolongation de délai si le maitre d’ouvrage le juge nécessaire.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.



Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée à une date ultérieure, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.15 – Négociation (marché de procédure adaptée) Conformément à l’article R. 2123-1 du Code de la commande publique, le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l’objet d’une négociation avec le(s) candidat(s) ayant remis l’(les) offre(s) la(les) plus intéressante(s) dans des conditions de stricte égalité et de confidentialité.

La Ville pourra également solliciter une présentation de l’offre.

Le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix, les délais d’exécution, la qualité des matériaux, les aménagements, …



Article 3. Les intervenants

3.1 - Maîtrise d’oeuvre La maîtrise d’œuvre est assurée par l’agence UrbYcom, titulaire du marché de mission complète de maîtrise d’œuvre.La mission de maîtrise d'œuvre est composée des éléments suivants :- Des études d'avant-projet ;- Des études de projet ;- De l'assistance à la passation des contrats de travaux ;- De conformité et du visa des études d'exécution ;- De la direction à l'exécution des travaux ;- De l'assistance aux opérations de réception ;- De la synthèse.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier Sans objet.

3.3 - Contrôle technique L’entreprise est tenue d’exécuter des essais de plaque sur les fondations avant la mise en oeuvre des revêtements finaux pour assurer une parfaite assise et une durabilité des prestations exécutées.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs Sans objet.



Article 4. Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : · Le DC1· Le DC2· Le DC4· La fiche d’organisation· Le règlement de la consultation (R.C.)· L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes· Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)· Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) · Le Devis Quantitatif Estimatif (D.Q.E) · Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U)· Les annexes au CCTP :

· Le plan masse d’aménagement des jardins de la ferme Jacquart· Le carnet de détails· Le carnet des fiches d’aménagements

Pièces Générales :

Le Code de la Commande Publique (CCP) dans sa version en vigueur au 9 avril 2019 ; Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de

travaux, dans la version en vigueur au stade de la présente consultation ; Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,

dans la version en vigueur au stade de la présente consultation ; Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l'annexe

1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Privatisation L'ensemble des normes et réglementations homologuées mentionnées ou non dans le CCTP ainsi

que les autres normes applicables en France en vertu des accords internationaux Les normes de l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) L'ensemble des textes juridiques repris ou non dans le CCTP Les normes européennes, Le Code du Travail et notamment ses articles L235.1 à 18 et R.238.1 à 45

Les pièces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des parties en présence et acceptées par la signature du présent document.



Article 5. Retrait du dossier de consultation

5.1 Retrait du dossier de consultation dématérialisé En application des articles 39- 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics en complément aux modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger gratuitement les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires via le site internet web : marchespublics596280.fr cdg59

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :

Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip / Winrar ou Quickzip par exemple)

Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader)

Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)

.doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)

Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …)

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat doit renseigner le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique.

5.2 Retrait du dossier de consultation non dématérialisé

Sans objet.

5.3 Questions des candidats

Les questions des candidats devront être posées par écrit, uniquement sur le profil acheteur de la commune, au plus tard, 15 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Elles feront l'objet d'une réponse qui sera adressée, par le profil acheteur, à l'ensemble des candidats (au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres ). A cet effet, il est demandé aux candidats d’être particulièrement vigilants quant à la validité des informations qu’ils renseignent lors de l’accès au dossier de consultation (voir ci-dessous).



Article 6. Présentation des candidatures et des offresLes offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en EURO (€). Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents fournis au titre de la candidature comme de l’offre, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

*** Transmission des offres sur support papier *** NON AUTORISE

*** Transmission par voie électronique ***

La personne publique impose la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.

6.1 - Documents à produire Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :Les candidats devront déposer leur candidature et leur offre sur la plateforme de dématérialisation qui contiendra :

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : "copie de sauvegarde".

Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet d'une réparation.

Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme et, s'il décide de tenter une réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées.

Un document électronique relatif à une candidature qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de faire application de l’article R2144-2 du CCP et demander à l'opérateur économique de procéder à un nouvel envoi du document.

Un document électronique relatif à une offre qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé

conformément à l’article R2181-1 du CPP.



Lorsqu'elles sont accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l'ouverture de la copie de sauvegarde. La trace de la malveillance du programme est conservée par le pouvoir adjudicateur.

Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ou bien n'a pas pu être ouverte par le pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l'ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les délais de dépôt des candidatures et des offres. Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur.

La copie de sauvegarde dans laquelle un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l'objet d'une réparation. Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme et, s'il décide de tenter une réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées.

Pour faciliter et assurer l’efficacité de la dématérialisation de consultation, Il est demandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :

ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » ; ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros » ; les documents électroniques sont transmis aux formats PDF/EXEL/WORD/JPEG ;

Dans l’hypothèse où les candidats prévoient d’insérer dans le dossier relatif à la candidature ou dans celui de l’offre des documents qui ne sont pas des fichiers informatiques, ils doivent les numériser avec une définition adaptée à la fois à la lisibilité et au poids de l’image obtenue

Pour les dossiers dont les poids de fichier sont importants, prévoir un délai nécessaire pour la transmission électronique.

Les frais d'accès au réseau et de signature électronique sont à la charge de chaque candidat.



6.1.1 - Les pièces relatives à la candidature : Cf : article R2143-3 du CCP.

Chaque candidat doit produire un dossier numérique complet comprenant les pièces suivantes, complétées et datées par lui et qui concernent :

la lettre de candidature et, en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou document équivalent) disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

la déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du CCP (DC1 ou document équivalent) ;

le cas échéant, la déclaration du candidat justifiant qu’il est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (DC1 ou document équivalent) ;

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise. Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires du domaine

d’activité faisant l’objet du marché public, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2 ou document équivalent) ;

Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles de l’entreprise ; La liste de références similaires au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date

et le destinataire public ou privé. Ces réalisations sont prouvées par des attestations du destinataire, ou à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

Il est porté à l’attention des candidats qu’en vertu de l’article R2143-4 du CCP, ils ont la faculté de remplacer les documents demandés ci-dessus par la production d’un Document Unique de Marché Européen (DUME).

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

(*) Les formulaires de candidature DC1 et DC2 sont disponibles à l’adresse :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat





6.1.2 - Les pièces relatives à l’offre

Un projet de marché comprenant : · L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des

entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat.Cet acte d'engagement (A.E.) sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché au sens des dispositions de l’article R. 2193.1 du CCP ;

· Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune modification, daté et signé ;

· La fiche d’organisation ;· Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier

ci-joint à accepter sans aucune modification, daté et signé ;· Le devis quantitatif estimatif (D.Q.E). L’ensemble des postes seront obligatoirement

chiffrés, même si les quantités renseignées sont nulles ;· Le Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U). L’ensemble des postes seront obligatoirement

chiffrés, même si les quantités renseignées au DQE sont nulles ;· Un mémoire technique explicatif selon le cadre de réponse annexé au RC ;· Un calendrier d’exécution des travaux mettant clairement en évidence l’organisation du

chantier (durée prévisionnelle de chantier, périodes d’intervention de l’entreprise, prise en compte des contraintes, du phasage, des autre lots, …) ;

· Un R.I.B. (cf : acte d’engagement) ; · La liste des sous-traitants que le concurrent envisage de proposer à l’acceptation du maître

de l’ouvrage avant la conclusion du marché.· Toute autre pièce que le candidat jugera utile à la compréhension de son offre.

Dans ce cas, le titulaire indiquera dans son mémoire technique les documents et articles (intitulé, n°, pages) auquel il se réfère pour justifier son offre.

NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que si ils veulent renoncer aux bénéfices de l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement.



Article 7. Sélection des candidatures et jugement des offres

L’examen des offres sera effectué dans le respect de l’article R.2152-1 du CCP.

7.1 – Sélection des candidatures

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5 jours ouvrés.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées par la maitrise d’ouvrage, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des marchés

Le maître de l’ouvrage retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement. L’attribution du marché sera effectuée dans les conditions prévues à l'article L2152-7 du CCP.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera selon les critères pondérés suivants :

Prix des prestations : 40 points

Analyse des Prix Unitaires : Note attribuée = 40 x montant de l'offre la moins disante

/ montant de l’offre du candidatIl sera jugé :- le montant global de l’offre selon les prix unitaires de chacun des postes. L’offre économiquement la plus avantageuse pour la Maîtrise d’ouvrage (en € HT) se verra attribuer la note maximale de 40, à condition qu’aucun prix ne paraissent anormalement bas. Les autres offres se verront attribuer une note suivant la formule ci-dessous (note arrondie à 2 décimales : si la 3ème décimale est inférieure à 5, l’arrondi s’effectue au centième inférieur, si la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5 l’arrondi s’effectue au centième supérieur) :

Critères délais : 7 points

Note attribuée = 2 x (Délai le plus court / Délai de l’offre du candidat)

Délai à indiquer à l'acte d'engagement / 2 points

L'entreprise proposera un planning détaillé, zone par zone, phase par phase.



Il sera jugé le niveau de détails du planning et le temps d’exécution des travaux en rapport avec la difficulté de réalisation des prestations demandées.L’entreprise expliquera de manière précise les termes des actions qui lui permettent d'optimiser les délais, les rendements et cadences prévus, nous permettant de juger de la cohérence du délai remis par l'entreprise. / 5 pointsDans le cas d'absences d'informations précises nous permettant de juger les délais remis, une note nulle sera attribuée à l'entreprise pour ce critère.

Valeur technique : 53pointsIl sera jugé :- Les références de l’encadrement affecté au chantier/moyens humains. (organigramme fonctionnel de l'agence ou de l'équipe affectée à l'opération, nom du responsable du chantier, compétences / qualifications du personnel, cv, nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) ventilé par qualifications de personnel et définition de la sous-traitance (les cas échéants)).

5Pts

- Les moyens matériels mis à disposition pour le chantier.(listes des matériels, marques, caractéristiques, performances, entretiens développés par poste en cohérence avec les travaux de la présente offre, et liste des tâches sous-traitées (le cas échéant)). 5Pts

- Le respect du CCTP et sa compréhension (notamment par la remise des fiches techniques de fournitures et fournisseurs : matériaux, mobiliers, revêtements, bordures (grès), provenance, plantations, choix des pépinières, …).10Pts

- La méthodologie d’exécution du marché de travaux (25Pts) : · la démarche organisationnelle : phasage et méthodologie d’execution.

(quelle démarche organisationnelle est proposée dans le cadre de la préparation du chantier, la description des méthodes de gestion, d’organisation des travaux, éventuellement de la réduction des nuissances dues au chantier)./ 5Pts

· une analyse critique et pertinente des contraintes et des difficultés propres au chantier abordée dans son contexte et solutions spécifiques apportées par l'entreprise.

(abordant notamment la corrélation sur les limites précises d’intervention et leurs gestions, l’implantation de la base vie, les contraintes liées à la sécurité, …)./ 10Pts

· la proposition d'un plan de signalisation des travaux, / 5Pts

· les propositions concernant la prise en compte des riverains et commerces et maintien des activités, y compris les méthodes de communications et d’informations.



/ 5Pts

- Les contraintes liées à la protection de l’environnement et à la gestion des déchets.(Installation de chantier conforme aux normes environnementales, note sur l’entretien du matériel, tri des déchets de chantier / suivi des déchets / traçabilité, propreté du chantier et des accès du site.8Pts

Modalités de notation de la valeur « technique » : Chacun des sous-critères du critère n°2 sera jugé selon le barème suivant :

0 point = aucune précision 2.5 points = insuffisant 5 points = moyen – légèrement satisfaisant 7.5 points = satisfaisant à complet10 points = Très satisfaisant / Répond au-delà des besoins

Le total sur 10 points sera ensuite pondéré en fonction du nombre de points de chaque sous-critère.

Lors de l’execution du marché, l’entreprise s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions annoncées dans le mémoire technique.Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées entre le bordereau des prix unitaires et les autres pièces de l’offre, il ne sera tenu compte que du ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.

Précisions : Pour le jugement de la consultation, l’acte d’engagement prévaut sur les autres documents.

Des précisions pourront être demandées au candidat, soit lorsque l’offre n’est pas suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée, soit lorsque l’offre paraît anormalement basse ou encore dans le cas de discordance entre le montant de l’offre d’une part et les éléments ayant contribué à la détermination de ce montant d’autre part (annexe à la convention).

Les candidats sont invités, à compter de la remise de leur offre, à se tenir prêt à répondre à toute sollicitation de la personne publique.

Ces sollicitations peuvent prendre les formes suivantes :

· Demandes de précisions : des candidats pourront être invités à tout moment par télécopie ou mail à préciser le contenu de leur offre en matière technique, de prix ou de méthodologie, dans un délai raisonnable déterminé par la demande de précisions ;

· Négociation : une phase de négociation peut être engagée par la personne publique à tout moment à compter de la remise des offres ou en cas d’offres jugées équivalentes. Cette négociation ne peut porter que sur les critères de sélection des offres. Elle est engagée par la personne publique avec les candidats qu’elle juge les mieux placés. La phase de négociation se déroule dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement des candidats invités à négocier qui sont ainsi placés en situation de pouvoir répondre dans un délai raisonnable. Cette procédure est écrite (télécopie, courriel, courrier, …).



Classement final : Une note totale prenant en compte le prix, la valeur technique et le délai d’exécution de l’offre sera attribuée à chaque candidat sur 100 points et constituera le classement des offres.

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations prévus aux articles R2143-6 à R2143.10 du CCP.

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 11 jours.

L’attestation d'assurance devra également être produite dans ce même délai.

Offre anormalement basseConformément à l’article R2152-3 du CCP, si l’offre d’un candidat paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur procédera à sa détection.

Le candidat devra être en mesure de fournir toutes précisions et justifications de nature à expliquer le(s) prix proposé(s).

En cas d’absence de justification ou en cas de justification ne permettant d’expliquer le(s) prix de manière satisfaisante, l’offre du candidat sera rejetée.

Article 8. Attribution du marchéLe candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies à l’article 46 du code des marchés publics et dans un délai de 6 jours ouvrés à compter de la demande du maître d’ouvrage.

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé.

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe contenant sa candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché.

Article 9. Conditions d’envoi ou de remise des plis

9.1 – Transmission par voie dématérialisée Les candidats transmettent leur offre portant les mentions :

DECHY– Aménagement de la boucle verte et bleue : la ronde de la fosse

PROCEDURE ADAPTEE



Les documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'un certificat de signature électronique conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat.

Nb. : la signature électronique certifiée n’est à ce jour pas obligatoire

Article 10. Renseignements complémentaires

10.1 - Demande de renseignements Les questions des candidats devront être posées par écrit, uniquement sur le profil acheteur de la commune, au plus tard, 15 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Elles feront l'objet d'une réponse qui sera adressée, par le profil acheteur, à l'ensemble des candidats (au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres ). A cet effet, il est demandé aux candidats d’être particulièrement vigilants quant à la validité des informations qu’ils renseignent lors de l’accès au dossier de consultation (voir ci-dessous).

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire une demande rédigée à :

Renseignement(s) administratif(s) :

Mairie de DECHY

Mme GRODZISKI Catherine

Hôtel de ville

Place Jean JAURES

Tel: 03.27.95.82.00

Courriel : [email protected]

Le cas échant, à l’issue de l’échange, si la question se révèle profitable à la consultation, le candidat sera invité à formuler celle-ci sur le profil acheteur conformément à l’article 2.6 précédent.

Renseignement(s) technique(s) :

UrbYcom

M. VASSEUR François

85 espace Neptune, rue de la Calypso

62 110 Hénin-Beaumont

Tél : 03 62 07 80 00

Fax : 03 62 07 80 01



Courriel : [email protected]

10.2 - Documents complémentaires Les documents complémentaires au dossier de consultation des entreprises sont communiqués aux concurrents dans les 5 jours qui suivent la réception de leur demande.

10.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place Sans objet.

Date et heure limites de réception des offres

02 avril 2021 – 12h00


mailto:[email protected]


ARTICLE11 - PROCEDURE DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et organe chargé des procédures de médiation :

Tribunal Administratif de Lille

143 rue Jacquemars Giélée - 59800 Lille Cedex,

Tél. : 03 20 63 13 00 / fax : 03 20 63 13 47,

Adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml

Organe chargé des procédures de médiation :

Comité consultatif interrégional de règlement des litiges liés aux marchés publics

Préfecture de Meurthe et Moselle

1 rue du Préfet Erignac

54000 NANCY.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

- Recours gracieux : adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

- Recours indemnitaire : exercé devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la réponse apportée à une demande préalable ;

- Recours pour excès de pouvoir (article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative) : dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Une requête en référé-suspension peut être introduite simultanément sur le fondement des articles L521-1 et R.522-1 du Code de Justice Administrative. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion du contrat ;

- Recours de pleine juridiction : pour tout candidat évincé contestant la légalité du marché ou de certaines de ses clauses qui lui en sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la conclusion du marché. Ce recours peut, le cas échéant, être assorti de demandes indemnitaires. Une requête en référé-suspension peut également être introduite simultanément sur le fondement des articles précités ;

- Référé contractuel (articles L 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative) : exercé après la signature du contrat, devant le Juge des Référés du Tribunal Administratif

Vu et approuvé Vu et approuvé

M le MAIRE L’entreprise


cdn.nouma.fr€¦ · Web viewles documents électroniques sont transmis aux formats...

Documents

Transcript of cdn.nouma.fr€¦ · Web viewles documents électroniques sont transmis aux formats...