Capitolato Oneri Manutenzione Ponti Sollevatori · all’interno delle rimesse urbane di A.M.T....

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

PROCEDURA NEGOZIATA

SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEI

PONTI SOLLEVATORI UBICATI NELLE RIMESSE URBANE DI AMT. S.p.A.

CAPITOLATO D’ONERI

Numero Gara ANAC 7112363 CIG 7522648D80

Ai fini della restituzione del presente documento sottoscritto per accettazione, si evidenzia, di porre particolare attenzione alla ulteriore firma di espressa accettazione richiesta al CAPO 10 - CLAUSOLE VESSATORIE.

SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEI PONTI SOLLEVATORI

Pagina 2 di 30

CAPITOLATO D’ONERI Per presa visione e accettazione Timbro della Società e

firma di un Suo Legale Rappresentante

1 - CAPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE................................................................................................... 5

1.1 Definizione di operazioni straordinarie ........................................................................................... 5

1.2 Adempimenti nel caso di operazioni straordinarie e successione del contratto ....................... 5

2 - OGGETTO DELL’APPALTO ....................................................................................................................... 6

2.1 Oggetto dell’appalto ......................................................................................................................... 6

2.2 Impianti oggetto dell’appalto ........................................................................................................... 6

2.3 Indicazione sommaria degli interventi di manutenzione .............................................................. 6

2.4 Modalità e gestione di intervento .................................................................................................... 6

2.5 Durata dell’appalto ............................................................................................................................ 7

2.6 Importo dell’appalto .......................................................................................................................... 7

2.7 Parti di ricambio ................................................................................................................................ 7

2.8 Certificazioni ...................................................................................................................................... 7

2.9 Collaudi .............................................................................................................................................. 7

2.10 Verbale di regolare esecuzione degli interventi ......................................................................... 8

2.11 Personale addetto alla manutenzione ......................................................................................... 8

2.12 Attrezzatura e mezzi ...................................................................................................................... 8

2.13 Garanzia .......................................................................................................................................... 8

3 - SUBAPPALTO ............................................................................................................................................. 9

3.1 Subappalto delle attività ................................................................................................................... 9

3.1.1 Adempimenti per l’affidamento in subappalto .............................................................................. 9

3.1.2 Responsabilità dell’Appaltatore in caso in subappalto ................................................................. 9

3.1.3 Sub-contratti ............................................................................................................................... 10

3.1.4 Pagamenti al subappaltatore ..................................................................................................... 10

4 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DEL SOGG. AGGIUDICATARIO .......................................................... 11

4.1 Omnicomprensività dell’offerta ..................................................................................................... 11

4.2 Responsabilità generale ................................................................................................................. 11

4.3 Oneri ed obblighi in materia di sicurezza ..................................................................................... 11

4.3.1 DUVRI ........................................................................................................................................ 11

4.3.2 Documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali e impianti di AMT S.p.A.” 11

4.3.3 Rispetto delle norme sulla sicurezza .......................................................................................... 12

4.3.4 Obbligo generale di prevenzione infortuni .................................................................................. 12

4.4 DPI, materiali ed attrezzature antinfortunistiche, abbigliamento. .............................................. 12

4.5 Costi per la sicurezza da interferenze ........................................................................................... 13

4.6 Oneri ed obblighi assicurativi ........................................................................................................ 13

4.7 Oneri ed obblighi relativi al personale .......................................................................................... 13

4.7.1 Tessera di riconoscimento ......................................................................................................... 14

4.8 Ulteriori disposizioni ....................................................................................................................... 14


Pagina 3 di 30



4.8.1 Prevenzione infortuni ................................................................................................................. 14

4.8.2 Disciplina del personale ............................................................................................................. 14

4.8.3 Obbligazioni particolari ............................................................................................................... 14

4.8.4 Obbligo di accreditamento ......................................................................................................... 15

4.9 Sgombero area di lavoro ................................................................................................................ 15

4.10 Smaltimento rifiuti ....................................................................................................................... 15

4.11 Compilazione modelli D.Lgs. 152/06 .......................................................................................... 15

4.12 Rimozione delle opere provvisionali ......................................................................................... 15

4.12.1 Ponteggi, steccati e baracche .................................................................................................... 16

4.13 Oneri accessori ............................................................................................................................ 16

4.13.1 Divieto di intralcio alle attività AMT e altre funzioni pubbliche/private ........................................ 16

4.13.2 Attrezzature e mezzi d’opera ...................................................................................................... 16

4.13.3 Occupazione ed eventuale rottura del suolo pubblico ............................................................... 16

4.13.4 Danni causati da forza maggiore ............................................................................................... 16

4.14 Oneri a carico dell’Ente Aggiudicatore ...................................................................................... 17

5 - GARANZIA FIDEJUSSORIA ALL’APPALTO ........................................................................................... 18

5.1 Obbligatorietà della garanzia all’appalto ...................................................................................... 18

5.2 Modalità di costituzione della garanzia dell’appalto ................................................................... 18

5.3 Importo della garanzia all’appalto. ................................................................................................ 18

5.4 Dati da riportare sulla fidejussione ............................................................................................... 18

5.5 Clausole espresse da citare nella fidejussione ............................................................................ 18

5.6 Data di scadenza della fidejussione .............................................................................................. 19

6 - RESPONSABILI DELL’APPALTO ............................................................................................................ 20

6.1 Responsabili dell’appalto del Soggetto Aggiudicatario .............................................................. 20

6.1.1 Responsabile Commerciale/Amministrativo .............................................................................. 20

6.1.2 Responsabile Tecnico ................................................................................................................ 20

6.1.3 Sostituzione Responsabili dell’appalto ....................................................................................... 20

6.2 Responsabili dell’appalto di AMT .................................................................................................. 20

6.2.1 Responsabile amministrativo AMT ............................................................................................ 20

6.2.2 Responsabile Tecnico ................................................................................................................ 20

6.2.3 Assistenti del Responsabile Tecnico ......................................................................................... 21

6.3 Sostituzione Responsabili AMT dell’appalto ................................................................................ 21

7 - PENALI....................................................................................................................................................... 22

7.1 Penale per inosservanza normative di riferimento ...................................................................... 22

7.2 Penale per inosservanza al D.P.R. n. 177/2011............................................................................. 22

7.3 Penale per mancata reperibilità h24 .............................................................................................. 22

7.4 Penale per ritardo manutenzione ordinaria programmata .......................................................... 22

7.5 Penale per non conformità della manutenzione ordinaria programmata .................................. 22

7.6 Penale per ritardato intervento manutenzione straordinaria a chiamata (guasto non bloccante urgente) ....................................................................................................................................................... 22


Pagina 4 di 30



7.7 Penale per ritardato intervento manutenzione straordinaria a chiamata (guasto bloccante pronto intervento) ...................................................................................................................................... 22

7.8 Penale per mancati adempimenti alle obbligazioni ..................................................................... 22

7.9 Penale per ritardato intervento in garanzia .................................................................................. 22

7.10 Penale per ritardi nella rimozione dei rifiuti .............................................................................. 22

7.11 Clausola di riserva ....................................................................................................................... 23

7.12 Applicazione della penale ........................................................................................................... 23

7.13 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto ...................... 23

8 - PREZZI E PAGAMENTI ............................................................................................................................. 24

8.1 Prezzi ................................................................................................................................................ 24

8.2 Fatturazione ..................................................................................................................................... 24

8.2.1 Modalità di fatturazione manutenzione ordinaria programmata (canone semestrale) ............... 24

8.2.2 Modalità di fatturazione manutenzione straordinaria (a chiamata) ............................................ 24

8.2.3 Split payment ............................................................................................................................. 24

8.2.4 Clausole di riserva sul pagamento delle fatture ......................................................................... 25

8.3 Pagamento ....................................................................................................................................... 25

8.3.1 Ritenuta dello 0,50% .................................................................................................................. 25

8.4 Interessi ritardato pagamento ........................................................................................................ 25

8.5 Cessione del credito ....................................................................................................................... 25

8.6 Mandato all’incasso ........................................................................................................................ 25

8.7 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ................ 25

9 - ORDINE/CONTRATTO .............................................................................................................................. 27

9.1 Ordine/Contratto.............................................................................................................................. 27

9.2 Validità dell’Ordine-Contratto ........................................................................................................ 27

9.3 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro.............................................................................. 27

9.4 Recesso dal rapporto contrattuale ................................................................................................ 27

9.5 Esecuzione d'ufficio ........................................................................................................................ 27

9.6 Modello di Organizzazione, gestione controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 Codice Etico ........ 27

9.7 Risoluzione del rapporto contrattuale .......................................................................................... 28

9.8 Addebito maggiori oneri ................................................................................................................. 28

9.9 Privacy .............................................................................................................................................. 28

9.10 Definizione delle controversie .................................................................................................... 28

9.11 Foro competente ......................................................................................................................... 29

10 - CLAUSOLE VESSATORIE ...................................................................................................................... 30


Pagina 5 di 30



1 - CAPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE

1.1 Definizione di operazioni straordinarie

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del codice dei contratti pubblici, si considerano straordinarie le operazioni effettuate dall’appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici.

1.2 Adempimenti nel caso di operazioni straordinarie e successione del contratto

Ciascuna delle operazioni di cui all’art. 1.1 ha effetto nei confronti di AMT, ovvero il Contratto d’appalto continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo: il possesso del nuovo operatore economico dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti unitamente al possesso di tutti i requisiti di carattere finanziario - economico e tecnico - professionale posti alla base dell’aggiudicazione; che il nuovo operatore economico abbia proceduto nei confronti di AMT S.p.A.: ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nell’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano l’appalto medesimo; ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al precedente art. 1.1; ad inviare le dichiarazioni necessarie ad attestare il possesso dei requisiti necessari sopra citati; a comunicare il nominativo dei nuovi Responsabili dell’Appalto, di cui al Capo 6 del presente Capitolato d'Oneri; a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate al Capo 5 - del presente Capitolato d’Oneri. In caso contrario, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto d’appalto, come espressamente indicato all’art. 9.7 del presente Capitolato d’Oneri e facendo comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente in merito al diritto di recesso dal contratto.


Pagina 6 di 30



2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Oggetto dell’appalto

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria full-service e straordinaria a chiamata, per tutte le attività appropriate al buon funzionamento dei ponti sollevatori presenti all’interno delle rimesse urbane di A.M.T. S.p.A.

2.2 Impianti oggetto dell’appalto

Gli interventi di manutenzione oggetto dell’appalto riguardano gli 8 ponti sollevatori ubicati presso i siti produttivi di AMT S.p.A. come di seguito indicato: Rimessa urbana Cornigliano via S. Giovanni d’Acri n° 9 Rimessa urbana Sampierdarena via Paolo Reti n° 14 Rimessa urbana Mangini via Eugenio Ruspoli n° 5 Rimessa urbana Staglieno via Vecchia n° 1 AMT si riserva la facoltà di alienare e/o mettere fuori uso o inserire nuovi ponti sollevatori nella presente specifica a seconda delle proprie necessità operative e/o organizzative, risolvendo anticipatamente il contratto manutentivo per l’impianto /gli impianti eventualmente posto/i in alienazione ed integrando eventualmente nuovi inserimenti. Per le tipologie dei ponti sollevatori si rimanda integralmente alla Specifica Tecnica

2.3 Indicazione sommaria degli interventi di manutenzione

In generale gli interventi sui ponti sollevatori sopra citati riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria, come di seguito sommariamente indicati: Manutenzione Ordinaria Programmata si intende tutte le attività di manutenzione periodica da eseguire con cadenza prefissata per mantenere in efficienza gli impianti, prevenire le avarie, programmare la sostituzione di parti in via di usura. Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda integralmente a quanto indicato sulla Specifica Tecnica. art. 4.1. Manutenzione Straordinaria si intende tutti gli interventi “a chiamata” occorrenti per la sostituzione dei componenti danneggiati con i ricambi necessari, richiesti in conseguenza di malfunzionamento e/o fermo dell’impianto, o sue singole parti, per danneggiamenti vari causati da incidenti, collisioni, atti vandalici, uso improprio o imperizia degli operatori. Un eventuale adeguamento normativo o un adeguamento tecnologico resosi indispensabile o comunque opportuno, è ricompreso in questo tipo di intervento. Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda integralmente a quanto indicato sulla Specifica Tecnica art. 4.2

2.4 Modalità e gestione di intervento

Manutenzione ordinaria programmata Attività di manutenzione periodica da eseguire con cadenza prefissata, pianificata attraverso un calendario annuale di interventi semestrali concordati tra AMT S.p.A. e l’Appaltatore, per mantenere in efficienza gli impianti, prevenire le avarie, programmare la sostituzione di parti in via di usura. Gli interventi e le modalità di esecuzione per la manutenzione ordinaria programmata sono descritti dettagliatamente nella Specifica Tecnica. Per le attività di manutenzione programmata è previsto un canone semestrale fisso. Manutenzione straordinaria Attività di manutenzione straordinaria per il ripristino delle funzionalità dei distributori di carburante in conseguenza di ogni tipo di evento che impedisca la regolare erogazione del carburante. Le attività di manutenzione straordinaria si dividono in:

Guasto non bloccante urgente


Pagina 7 di 30



L’impianto è in condizioni di operare ma non con la piena funzionalità. Dovrà essere ripristinato il ponte o comunque essere consentita l’attività di sollevamento dei veicoli. Dovrà essere ripristinato l’impianto di erogazione mediante un intervento del manutentore entro il successivo giorno lavorativo dalla richiesta di intervento. Il servizio di intervento dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Guasto bloccante pronto intervento

Per guasto bloccante urgente si intendono tutte quelle situazioni in cui venga meno la sicurezza dei lavoratori e/o si determini il rischio di caduta del veicolo sollevato, ad esempio: ponte sollevato e disallineato con veicolo sopra, cedimento o malfunzionamento di una parte idraulica, ecc. Dovrà essere ripristinato il ponte mediante un intervento del manutentore entro un tempo massimo di 2 ore dalla richiesta di intervento. Il servizio dovrà essere assicurato 24 ore su 24 tutti i giorni, festivi compresi. Per richiesta di intervento si intende una richiesta telefonica o via e-mail, confermata successivamente via e-mail o via fax ad un Referente Tecnico di AMT S.p.A. A tale scopo l’Appaltatore deve necessariamente essere provvisto un servizio di reperibilità continua attraverso un numero telefonico cellulare tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24. L'appaltatore e AMT procederanno alla nomina di uno (o più) Referenti Tecnici per la gestione del servizio, in modo che ogni singolo intervento sia seguito e coordinato dalla stessa persona di riferimento. Per ulteriori precisazioni e dettagli sulla tipologia e le modalità di intervento si rimanda a quanto esposto nella Specifica Tecnica.

2.5 Durata dell’appalto

L'appalto ha la durata biennale, a decorrere dalla data di inizio validità dell’Ordine Contratto di cui all’art. 9.1 del presente documento, con opzione di proroga fino ad un massimo di 12 mesi.

Si precisa che, poiché nel corso dell’appalto gli interventi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti a seguito di singole “chiamate”, la data di ultimazione dell’ultima chiamata potrà essere stabilita prima della durata sopra indicata per l’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che nulla sia dovuto all’Appaltatore per prestazioni non effettuate; anche dopo il termine del biennio, ovvero fino ad esaurimento dell’importo dell’appalto.

2.6 Importo dell’appalto

L’importo complessivo dell’appalto è quello risultante dall’Offerta Economica presentata in sede di gara.

2.7 Parti di ricambio Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a utilizzare ricambi originali o equivalenti. Il riferimento per i ricambi da utilizzare è il Listino Ricambi Generali Ponti Sollevatori Omer, allegato alla Lettera Invito.

2.8 Certificazioni

Al termine delle attività, il Soggetto Aggiudicatario, dovrà redigere e consegnare al Responsabile Tecnico A.M.T. S.p.A. la certificazione e tutta la documentazione tecnica di ogni singolo intervento garantendo l’esecuzione dei lavori a “regola d’arte”, indicando nel dettaglio, la lavorazione e/o la sostituzione/riparazione di eventuali parti di ricambio. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente ricambi originali o equivalenti Sarà onere del l’Appaltatore, fornire garanzia sui materiali sostituiti, come da normativa vigente.

2.9 Collaudi

A ultimazione di ogni intervento, AMT si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione di un collaudo interno con prove, verifiche e misurazioni finalizzate a constatarne il funzionamento e la funzionalità dell’impianto medesimo. Al termine dell’eventuale collaudo verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un verbale sul quale, in caso di


Pagina 8 di 30



esito negativo, dovranno essere riportate tutte le anomalie riscontrate e/o tutte le discordanze con le normative tecniche in vigore e con la documentazione progettuale se esistente. In caso di esito negativo del collaudo, il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere a sue spese all’adeguamento dei lavori.

2.10 Verbale di regolare esecuzione degli interventi

Entro 15 giorni dalla data del temine delle attività ovvero dalla data della Certificazione di Fine Intervento di manutenzione o da quella dell'eventuale Collaudo, sarà redatto a cura dell'AMT e sottoscritto dalle parti in duplice copia il Verbale di Regolare Esecuzione.

2.11 Personale addetto alla manutenzione

Per l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al presente appalto, l’Appaltatore dovrà garantire di: Utilizzare esclusivamente personale esperto e qualificato. Avere non meno del 30% della forza lavoro che svolge attività similari da almeno tre anni (D.P.R. n. 177/2011) e/o che ha partecipato a corsi specialistici in materia. Effettuare tutte le operazioni indicate dal Responsabile Tecnico A.M.T. S.p.A. in modo autonomo, nello specifico senza l’ausilio di personale o mezzi da parte di A.M.T. S.p.A.

2.12 Attrezzatura e mezzi

L’Appaltatore dovrà essere dotato di tutte le attrezzature, mezzi necessari o apparecchiature di ogni genere, accessori, segnaletica conformi alla normativa vigente.

2.13 Garanzia

Tutti i materiali e/o apparecchiature installate dovranno essere coperte da una garanzia resa in conformità alla vigente normativa e al D. Lgs. 206/2005 "Codice del consumo" e, in ogni caso, pari ad almeno 12 mesi a partire dalla data di redazione del Verbale di corretta esecuzione e accettazione. Nei suddetti periodi di garanzia, l’Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale all'eliminazione tempestiva, di qualsiasi inconveniente causato da difetto costruttivo, assumendo a proprio carico ogni onere, anche per l'eventuale sostituzione o modifica di quanto fornito e installato. Gli interventi in garanzia saranno gestiti secondo le stesse modalità di intervento e procedura effettuate per gli interventi straordinari a chiamata.


Pagina 9 di 30



3 - SUBAPPALTO

3.1 Subappalto delle attività

È ammesso il subappalto esclusivamente nel limite del 30% del valore dell’appalto, esclusivamente per le attività dichiarate in fase di gara. S’intende che il subappalto dovrà essere pienamente conforme con quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di offerta. AMT S.p.A. provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3.1.1 Adempimenti per l’affidamento in subappalto

Per l'affidamento in subappalto l’Appaltatore dovrà eseguire i seguenti adempimenti: 1) conformemente al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, trasmettere il contratto di subappalto ad

AMT entro e non oltre venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà essere chiaro, esaustivo ed essere sottoscritto sia da parte di un Legale Rappresentante dell’Appaltatore (subappaltante) che del Subappaltatore; Il contratto di subappalto indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e dovrà indicare espressamente anche l’ammontare degli oneri della sicurezza; Il corrispettivo non dovrà essere con ribasso superiore al venti per cento del corrispondente prezzo risultante dall'aggiudicazione al netto dei costi di manodopera e degli oneri della sicurezza.

2) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto Subappaltatore (il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese dovrà essere stato rilasciato non oltre sei mesi dalla data di presentazione); o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, redatta sulla base del fac-simile allegato, timbrata e firmata da un Legale Rappresentante.

3) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto e la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio;

4) il subappaltatore dovrà essere nel possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla gara all’Appaltatore e quindi dovrà essere presentata una dichiarazione che esclude tutte le cause di impedimento di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; tali requisiti sono attestati attraverso dichiarazione analoga a quella resa dall’Appaltatore in sede di gara;

5) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, l’elenco del personale e dei mezzi utilizzati dal subappaltatore nell’ambito dell’appalto.

Il mancato adempimento delle prescrizioni sopra elencate determinerà, per AMT, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 9.7, del presente Capitolato d’Oneri.

3.1.2 Responsabilità dell’Appaltatore in caso in subappalto

L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di AMT S.p.A. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi salvo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore si intende direttamente responsabile del pieno rispetto dei quanto previsto dall’appalto in tema di sicurezza da parte dei Soggetti Subappaltatori e si obbliga a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici rischi imputabili ai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con i documenti relativi alla sicurezza. Ai fini degli adempimenti del D.LGS 80/08 e s.m.e.i, l’Appaltatore, qualora abbia ottenuto l’autorizzazione al subappalto da parte di AMT deve obbligatoriamente verificare l’idoneità tecnica dell’impresa sub appaltatrice trasmettere al Responsabile Tecnico AMT (Direttore dei Lavori) un’autodichiarazione a firma del suo Legale Rappresentante.


Pagina 10 di 30



L’Appaltatore si intende, inoltre, direttamente responsabile dell’operato del subappaltatore nell’ambito dell’appalto. L’Appaltatore è obbligato ad acquisire da parte di AMT S.p.A. nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e il relativo importo incrementi nonché se siano variati i requisiti.

3.1.3 Sub-contratti

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del codice dei contratti, per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. L'affidatario comunica ad AMT, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad AMT eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del codice dei contratti.

3.1.4 Pagamenti al subappaltatore

In conformità con l’art. 105 comma 13 del codice dei contratti pubblici, AMT corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. A tale fine nella richiesta di subappalto dovrà essere specificato se il subappaltatore è una microimpresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro) o piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro). Resta salvo che AMT porrà in pagamento esclusivamente fatture del subappaltatore con controfirma, per presa visione ed accettazione, del soggetto aggiudicatario del contratto. Qualora invece non si ricada nelle casistiche di cui sopra, il soggetto aggiudicatario/fornitore si obbliga a produrre ad AMT, entro 20 giorni da ogni pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai compensi via via corrisposti ai subappaltatori. Quanto sopra, sia per l’attività di verifica e controllo di AMT sia in relazione agli adempimenti di legge previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).


Pagina 11 di 30



4 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DEL SOGG. AGGIUDICATARIO

4.1 Omnicomprensività dell’offerta

Tutti gli oneri ed obblighi direttamente o indirettamente previsti dall’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico sono totalmente a carico del Soggetto Aggiudicatario, ovvero s'intendono compresi nel “Modulo Offerta”, compilato, firmato e presentato a cura e responsabilità del Soggetto Aggiudicatario medesimo. Dal momento che AMT promuove il rispetto dei criteri di qualità ambientale e la conformità ai principi etici e di legge, anche di rilevanza sociale (ad es. il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela del lavoro minorile), si sancisce espressamente che il Fornitore di AMT dovrà agire seguendo principi e regole analoghi a quelli previste nel Codice Etico presente all’interno del modello organizzativo 231/2001 e scaricabile dal sito di AMT. Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad applicare il Contratto Collettivo di settore ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti.

4.2 Responsabilità generale

L’Appaltatore, con la firma del presente Capitolato d’Oneri, malleva l’Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità derivante da danni e/o eventi dannosi arrecati anche a terzi derivanti da omissioni, errate procedure, dolo. L’Appaltatore sarà quindi ritenuto pienamente ed esclusivamente responsabile, a titolo colposo e/o doloso, di danni e/o lesioni, furti a terze persone o cose di terzi (sono considerate terze persone e cose di terzi anche, rispettivamente, i dipendenti AMT ed i beni aziendali), che per qualsiasi motivo si verificassero durante l’esecuzione dell’appalto.

4.3 Oneri ed obblighi in materia di sicurezza

Il mancato adempimento delle obbligazioni di seguito indicate determinerà, per l’Ente Aggiudicatore, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 9.7, del presente Capitolato d’Oneri.

4.3.1 DUVRI

AMT predispone il DUVRI allegato ai documenti contrattuali. Il DUVRI è il documento scritto con il quale sono esaminati e valutati i rischi del lavoro e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate all’appaltatore e gli eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi con le attività svolte nello stesso luogo di lavoro da AMT (committente). Il DUVRI attesta l’avvenuta informazione nei confronti dell’Appaltatore circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il DUVRI, integrato dal documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali/impianti di AMT S.p.A. integrazione al DUVRI dell’appalto” sarà oggetto di analisi e verifica in sede di sopralluogo e riunione di coordinamento e cooperazione ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza.

4.3.2 Documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali e impianti di AMT S.p.A.”

Come condizione necessaria per la validità dell’Ordine/Contratto, l’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa compilazione e restituzione al Responsabile Tecnico AMT incaricato, prima dell’inizio degli interventi ed unitamente alla restante documentazione richiesta, del documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali/impianti di AMT S.p.A. integrazione al DUVRI dell’appalto”.

Tale documento unitamente al DUVRI sarà oggetto di analisi e verifica in sede di sopralluogo e riunione di coordinamento e cooperazione ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza. In caso di subappalto, per ogni impresa subappaltatrice che dovrà avere accesso a luoghi/aree di AMT S.p.A., l’appaltatore si obbliga a consegnare al Responsabile AMT dell’Appalto il documento “Informazioni sui


Pagina 12 di 30



rischi da interferenza delle attività svolte in locali/impianti di AMT S.p.A. integrazione al DUVRI dell’appalto” accuratamente compilato dal subappaltatore e a farsi promotore presso il subappaltatore e/o AMT delle eventuali modifiche da apportare a quanto già previsto in sede di prima riunione di coordinamento e cooperazione per la prevenzione dei rischi da interferenza.

N.B.

In corso di esecuzione dell’appalto, qualora vi fossero variazioni nelle informazioni già trasmesse ad AMT con il documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali/impianti di AMT S.p.A. integrazione al DUVRI dell’appalto” queste devono prontamente essere trasmesse ad AMT S.p.A. e al Responsabile AMT dell’Appalto.

4.3.3 Rispetto delle norme sulla sicurezza

L’Appaltatore, con la sottoscrizione per presa visione e accettazione del presente Capitolato d’Oneri e di quanto indicato negli altri documenti di gara, si impegna a rispettare rigorosamente tutte le vigenti norme di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, di cui al D. L.gs 81/08 nonché di tutta la normativa vigente tempo per tempo ovvero ad esso correlata, coerentemente integrate al DUVRI prodotto e redatto da AMT S.p.A., al documento “Informazioni sui rischi da interferenza delle attività svolte in locali/impianti di AMT S.p.A. integrazione al DUVRI dell’appalto” e loro eventuali allegati, predisponendo tutte le misure di sicurezza necessarie ed occorrenti. L’Appaltatore dovrà altresì predisporre le cautele ed i provvedimenti necessari per assicurare che le attività previste dall’appalto nei luoghi dell’Ente Aggiudicatore, in presenza di personale dell’Ente Aggiudicatore, di terzi e di impianti funzionanti, vengano eseguiti nello scrupoloso rispetto delle vigenti norme di sicurezza e quindi identificando, rimuovendo e/o limitando i pericoli per il proprio personale, per terzi e per il personale dell’Ente Aggiudicatore. In particolare, se l’Appaltatore si configura come “Impresa Affidataria” (art 97 – D.Lgs 81/08) avvalendosi del subappalto nei termini di quanto stabilito al Capo 4 - del presente Capitolato d’Oneri, deve anche coordinare gli interventi delle Imprese Subappaltatrici. L’Appaltatore/aggiudicatario potrà effettuare, prima dell’inizio delle attività, più sopralluoghi di approntamento/verifica delle opere provvisionali necessitanti, unitamente ai Responsabili AMT dell’Appalto e del sito di AMT S.p.A. Prima dell’avvio delle attività oggetto del contratto dovranno comunque obbligatoriamente espletate le attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenze da attuare per quanto di competenza.

4.3.4 Obbligo generale di prevenzione infortuni

L’Appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale dei suoi subappaltatori, la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia al comportamento degli addetti sia alle attrezzature sia alle lavorazioni e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di AMT S.p.A.), mallevando l’Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo, fatti salvi gli obblighi di cui D. L.gs 81/08 art. 26 comma 3.

4.4 DPI, materiali ed attrezzature antinfortunistiche, abbigliamento.

L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), materiali, attrezzature, abbigliamento idoneo per l'esecuzione dei lavori (vestiti da lavoro, tute, ecc..), atti alla più completa tutela del proprio personale in conformità alle normative di legge vigenti tempo per tempo e che dovranno essere utilizzati in conformità ed in applicazione delle medesime (ad esempio indicativo e non esaustivo caschi, guanti da lavoro, mascherine, calzature antinfortunistiche, dispositivi anticaduta e di trattenuta, ecc.).


Pagina 13 di 30



4.5 Costi per la sicurezza da interferenze

I costi della sicurezza così come intesi ed indicati dall’Allegato XV del D. Lgs.81/08 nonché gli oneri di cui all’art. 23 D.lgs. 50/16 e s.m.i., relativi al presente appalto, sono complessivamente stimati in Euro 2.000,00 I costi della sicurezza da interferenza così individuati, saranno compresi nell’importo totale dell’appalto I costi della sicurezza saranno stimati e contabilizzati sulla base dei contenuti dei DUVRI, in seguito a ciascuna “chiamata”. La stima dei costi per la sicurezza sarà effettuata dai Responsabili Tecnici di AMT e dell’Appaltatore in modo analitico per voci singole, a corpo o a misura. Tali costi saranno stabiliti in base ai singoli apprestamenti, delle misure preventive e protettive, dei mezzi e servizi di protezione individuali e collettivi e delle infrastrutture atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell’importo totale di ciascuna chiamata.

4.6 Oneri ed obblighi assicurativi

L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua integrale cura e responsabilità, tramite un Istituto di assicurazione debitamente abilitato, alla copertura di tutti i rischi assicurativi RCO – RCT (considerando terzi anche i dipendenti AMT, le eventuali terze persone ed i beni aziendali) stipulando una polizza con massimale e durata adeguati. In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere secondo le modalità sopra indicate, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’Appaltatore malleva sin d’ora l’Azienda Aggiudicante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dalle operazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, compresi anche i danni derivanti dalla non ottemperanza all’obbligo di stipula o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative sopra citate. In caso di danni derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato d’Oneri, l’Ente Aggiudicatore provvederà ad informare dell’accaduto l’Appaltatore mediante Lettera Raccomandata, anticipata via fax, nella quale verrà altresì comunicata la quantificazione dei danni medesimi. L’Appaltatore potrà visionare tali danni entro il termine indicato nella lettera e previo accordo con il Responsabile Tecnico dell’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore provvederà successivamente ad emettere fattura corrispondente alla quantificazione dei danni. Tale fattura potrà essere compensata mediante trattenuta sui pagamenti dovuti all’Appaltatore.

4.7 Oneri ed obblighi relativi al personale

Al personale dell’Impresa Aggiudicataria sarà consentito l’accesso ai luoghi ed aree oggetto dell’appalto previa autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni riportate al successivo comma 4.7.1 e 4.8.4. L’Appaltatore dovrà trasmettere, prima dell’inizio del contratto, all’Ente Aggiudicatore gli elenchi degli automezzi ed i nominativi del personale che verranno impiegati, nonché la documentazione attestante che detto personale è dipendente dell’Appaltatore (estratto ultimo disponibile Autorizzazione Unica INAIL) e dovrà, altresì, tempestivamente comunicare per iscritto eventuali variazioni del personale impiegato. In particolare, l’Appaltatore dovrà impiegare personale dipendente, corrispondere a detto personale le retribuzioni dovute ed attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le rispettive responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, anche nel caso di personale dipendente di terzi (es. subappaltatori). Il fornitore si impegna ad applicare il Contratto Collettivo di settore ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti. Dal momento che AMT promuove il rispetto dei criteri di qualità ambientale e la conformità ai principi etici e di legge, anche di rilevanza sociale (ad es. il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela del lavoro minorile), si sancisce espressamente che il fornitore di AMT dovrà agire seguendo principi e regole analoghi a quelli previsti nel Codice Etico presente all’interno del modello organizzativo 231/2001 e scaricabile dal sito AMT.


Pagina 14 di 30



Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori. Sono pertanto ad esclusivo carico del Fornitore: qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai propri dipendenti, in quanto tutti gli addetti ai lavori devono dipendere esclusivamente dal Fornitore; tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa altresì dovrà eseguire e mettere in opera tutti gli apprestamenti di protezione idonei per tutta la durata dei lavori, a protezione sia del personale AMT che di terzi.

4.7.1 Tessera di riconoscimento

Il Soggetto Aggiudicatario, in ottemperanza al art. 36 bis del D.L. N° 223/2006 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché della Legge 136/2010, dovrà dotare il personale impiegato in cantiere di tessera di riconoscimento, al fine di consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato, su tale tessera dovrà essere riportato in modo leggibile la Ditta, il nome, il cognome e la data di nascita, una fotografia recente e la data di assunzione; in caso di subappalto, dovranno essere riportati i dati dell’autorizzazione al subappalto.

Fermo restando quanto sopra, e quanto altro riguarda la verifica da parte dell’Ente Aggiudicatore dell’idoneità tecnico-professionale del Soggetto Aggiudicatario (Allegato XVII del D.lgs. 81/08) questa potrà inoltre richiedere le attestazioni di qualifiche di “Persona avvertita (PAV)” e/o “Persona esperta (PES)”, in conformità alle norme CEI 11-27.

Il Responsabile dell’Appalto si riserva il diritto di richiedere, con motivata segnalazione scritta, la sostituzione del personale non ritenuto idoneo all’esecuzione dei lavori richiesti di volta in volta.

Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui sopra e di quelle di seguito indicate determinerà, per l’Ente Aggiudicatore, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 9.7, del presente Capitolato d’Oneri, oltre all’applicazione della relativa penale di cui all’art. 7.8 del presente Capitolato.

4.8 Ulteriori disposizioni

4.8.1 Prevenzione infortuni

L’Appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi, la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dal Soggetto Aggiudicatario o a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di AMT S.p.A.), mallevando l’Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo, fatti salvi gli obblighi di cui D.lgs. 81/08 art. 26 comma 3.

Il mancato adempimento di una o più delle obbligazioni suindicate determinerà, per l’Ente Aggiudicatore, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’ art. 9.7 del presente Capitolato d’Oneri.

4.8.2 Disciplina del personale

L’Appaltatore dovrà sorvegliare il proprio personale, il quale dovrà rispondere alla massima serietà e riservatezza. L’Appaltatore sarà, in ogni momento, responsabile del mantenimento della disciplina di detto personale.

4.8.3 Obbligazioni particolari

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione alle seguenti obbligazioni: garantire, negli orari indicati, la reperibilità del predetto personale in caso di guasti, al telefono o al fax, non potrà comunque invocare tali cause a giustificazione di proprie inadempienze contrattuali. L’eventuale disponibilità di telefono/i cellulari, da parte del Soggetto Aggiudicatario e del Direttore dei Lavori, è da intendersi integrativa e non sostitutiva dei predetti obblighi.


Pagina 15 di 30



4.8.4 Obbligo di accreditamento

Il personale della società aggiudicataria che svolge l’attività oggetto del presente contratto presso gli impianti/rimesse/locali AMT S.p.A. deve, prima di iniziare il servizio, accreditarsi dal responsabile AMT presente sull'impianto/rimessa/locale o dal responsabile dell’appalto AMT se presente sul luogo.

4.9 Sgombero area di lavoro

Al termine di ogni chiamata l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente a sgomberare l’area di lavoro per consentire la regolare ripresa delle attività proprie di AMT. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni in materia di sgombero del cantiere, AMT si riserva la facoltà di applicare una penale, come evidenziato al Capo 7 - del presente documento.

4.10 Smaltimento rifiuti

Lo sgombero e lo smaltimento obbligatorio dei rifiuti dovrà essere immediatamente successivo all'ultimazione delle singole prestazioni o appena possibile in caso di interventi complessi per non interferire con le successive lavorazioni; sono da rimuovere tutto ciò che può essere classificato "rifiuto", derivante dalle attività oggetto dell'appalto affidato all’ Appaltatore; tali attività saranno a carico ed a nome dell’ Appaltatore; le operazioni di smaltimento rifiuti non dovranno in nessun modo intralciare l’attività operativa di AMT S.p.A. e dovranno lasciare le aree pulite e sgombre. Nei casi di interventi complessi o nella esigenza di analisi dei rifiuti necessaria per il successivo smaltimento nell’ idoneo Impianto di Trattamento Autorizzato l’Appaltatore dovrà richiedere dal responsabile Tecnico AMT un’area all’interno dell’Area di Cantiere dell’impianto, da utilizzare per il tempo strettamente indispensabile, per realizzare un Deposito temporaneo in attesa della classificazione del rifiuto. Tutti gli oneri relativi alla gestione del Deposito Temporaneo (delimitazione, segnalamento, cartellonistica obbligatoria, confinamento o protezione, pulizia, controllo e sorveglianza) sono a carico dell’Appaltatore in qualità di produttore del rifiuto. Nel caso di intervento diretto, l’Appaltatore dovrà fornire ad AMT S.p.A. dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui sopra. Nel caso di intervento di terzi, l’Appaltatore dovrà fornire ad AMT S.p.A. dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento del Soggetto incaricato dallo stesso ad effettuare l’intervento. L’Appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile della corretta osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. In entrambi i casi, pertanto, dovranno essere a cura dell’Appaltatore le operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri), l’emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant' altro previsto, nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che ogni rifiuto/scarto prodotto durante lo svolgimento delle operazioni previste dall’appalto è da intendersi di proprietà dell’Appaltatore e, pertanto, lo smaltimento è a suo a completo carico.

L’Appaltatore dovrà altresì fornire ad A.M.T. S.p.A. copia conforme della IV copia dei Formulari rifiuti emessi in dipendenza del servizio reso, compilata dal destinatario. Il mancato adempimento delle obbligazioni in materia di smaltimento rifiuti, ovvero in caso di non conformità nella gestione di tali rifiuti, AMT S.p.A. si riserva di applicare la penale di cui al Capo 7 - del presente documento.

4.11 Compilazione modelli D.Lgs. 152/06

Sia nel caso di intervento diretto sia nel caso di intervento indiretto il Fornitore dovrà provvedere all’emissione e consegna ad AMT S.p.A. del formulario di identificazione dei rifiuti e quant’altro previsto, nel rispetto del D.Lgs. 152/06. Qualora il Fornitore non provveda alla corretta compilazione e consegna ad AMT S.p.A. di copia del formulario, AMT S.p.A. si riserva la facoltà di applicare la penale indicata all’art. 7.8 del presente documento.

4.12 Rimozione delle opere provvisionali

A ultimazione dei lavori di ogni singola chiamata, l’Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le opere provvisionali e le attrezzature ancora presenti nelle località e nelle aree oggetto di intervento, provvedendo alla loro perfetta pulizia.


Pagina 16 di 30



4.12.1 Ponteggi, steccati e baracche

Qualora si rendesse necessario, l’Appaltatore dovrà provvedere alle opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori quali: ponteggi, steccati, baracche per gli operai e per il deposito dei materiali, alla provvista ed alla manutenzione dei cartelloni ed avvisi regolamentari, dei lumi per le segnalazioni notturne ed a quant’altro possa occorrere a scopo di sicurezza sia all’interno che all’esterno dei cantieri, ivi compresi la realizzazione dei necessari impianti di cantiere (impianto elettrico, messa a terra ecc.) dotati delle prescritte certificazioni e la delimitazione delle aree oggetto degli interventi, al fine di garantire il regolare transito dei pedoni in condizioni di sicurezza. Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui sopra determinerà, per l’Ente Aggiudicatore, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 9.7 del presente Capitolato d’Oneri.

4.13 Oneri accessori

L’Appaltatore, a propria cura e responsabilità, dovrà provvedere alle obbligazioni di seguito indicate. Il mancato adempimento delle obbligazioni indicate determinerà, per l’Ente Aggiudicatore, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’ art. 9.7 del presente Capitolato d’Oneri.

4.13.1 Divieto di intralcio alle attività AMT e altre funzioni pubbliche/private

L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori senza arrecare danni ed intralci alle attività di AMT S.p.A. ed alle altre funzioni pubbliche e private che vengono svolte nell’ area e/o in aree limitrofe a quella del cantiere. L’Appaltatore, altresì dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori senza arrecare intralcio a tali attività, provvedendo all’esecuzione degli interventi in orari e in tempi (e relativa durata) compatibili con le esigenze esposte. L’Appaltatore, altresì dovrà eseguire, e mettere in opera tutte le misure di protezione idonee per l’intera durata del servizio, a protezione dei dipendenti di AMT S.p.A. e di eventuali terzi in genere che si trovassero per qualsiasi ragione nei siti e/o aree oggetto del servizio.

4.13.2 Attrezzature e mezzi d’opera

L’Appaltatore dovrà provvedere in proprio, agli addetti, alle attrezzature e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione degli interventi affidati, nonché gli strumenti quant’altro necessario all’esecuzione degli interventi.

4.13.3 Occupazione ed eventuale rottura del suolo pubblico

In caso di interventi da effettuare sulla sede stradale, l’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento delle pratiche per l’occupazione ed eventuale rottura del suolo pubblico, necessarie per l’esecuzione dei lavori, ivi compreso ogni onere per gli steccati eventualmente occorrenti, l’illuminazione notturna egli stessi, i permessi di carico/scarico e lo svolgimento di tutte le pratiche relative. Le spese per le pratiche per l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed il pagamento del relativo canone per la durata degli interventi si intendono ricompresse nell’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario.

4.13.4 Danni causati da forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al Responsabile Tecnico AMT nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico o, in difetto, entro tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Responsabile Tecnico AMT procede, redigendone processo verbale, all’accertamento: dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;


Pagina 17 di 30



dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Responsabile Tecnico AMT; dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4.14 Oneri a carico dell’Ente Aggiudicatore

Sono a carico dell’Ente Aggiudicatore i seguenti oneri: i consumi dell’energia elettrica necessaria per l’esecuzione dei lavori presso gli impianti di AMT S.p.A.; la compilazione, affidata dall’Ente Aggiudicatore al Responsabile Tecnico incaricato, per ogni giorno lavorativo, dall’inizio alla fine lavori, del “giornale dei lavori” con indicate la M.O. e mezzi impiegati, condizioni meteorologiche, i lavori eseguiti, le disposizioni date e ricevute, fatti significativi relativi ai lavori, eventuali incidenti e/o infortuni; dare in uso all’Appaltatore, subordinatamente alle proprie disponibilità, piccole superfici per l’eventuale necessità di sistemare baracche per operai e materiali. L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente delle superfici occupate e della custodia di quanto ivi depositato. Tali superfici dovranno essere mantenute pulite e non potranno esser comunque utilizzate per depositarvi prodotti nocivi o pericolosi; consentire la sosta temporanea, previa autorizzazione, degli autoveicoli dell’Appaltatore nelle aree aziendali, nelle ore e nei luoghi ove si effettuano i lavori, subordinatamente alle disposizioni dei responsabili d’impianto e del personale di sorveglianza dell’Ente Aggiudicatore.


Pagina 18 di 30



5 - GARANZIA FIDEJUSSORIA ALL’APPALTO

5.1 Obbligatorietà della garanzia all’appalto

Si evidenzia che AMT rientra nel novero dei settori speciali definiti dal codice dei contratti pubblici per i quali non è prevista l'applicazione rigida delle norme sulle garanzie provvisorie e definitive (rif. art. 133 comma 1 codice dei contratti pubblici) e, pertanto, è uso comune ed accettato da imprese bancarie e assicurative integrare le condizioni usuali con le richieste specifiche di AMT (anche in relazione a importi e durata).

5.2 Modalità di costituzione della garanzia dell’appalto

La garanzia fidejussoria all’offerta dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. Via Leonardo Montaldo n° 2 CAP 16137 Genova (AMT S.p.A.). Qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, AMT S.p.A. non potrà, per cause imputabili all’Appaltatore, procedere alla formalizzazione del contratto e pertanto la stessa AMT S.p.A. si riserva ha la facoltà di revocare l’aggiudicazione stessa con diritto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell’offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.

5.3 Importo della garanzia all’appalto.

L’Appaltatore deve corrispondere una fidejussione a garanzia dell’appalto pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione.

Si precisa che l’importo della cauzione può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata dagli organismi accuditati ali sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Al fine di accedere a tale riduzione dovrà essere allegata copia della certificazione in corso di validità. Non trovano applicazione ulteriori ipotesi di riedizione della garanzia.

5.4 Dati da riportare sulla fidejussione

La fidejussione a garanzia dell’appalto, dovrà esplicitamente prevedere:

l’oggetto dell’appalto di cui all’art. 2.1 del presente Capitolato d’Oneri;

Il numero di CIG dell’appalto;

il numero e la data del Contratto di cui al Capo 9 - del presente Capitolato d’Oneri.

5.5 Clausole espresse da citare nella fidejussione

Nella fidejussione a garanzia dell’appalto dovrà essere espressamente indicato:

• che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e, in particolare, dal Capitolato d’Oneri;

• l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta dell'Azienda Aggiudicante, ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione dell’Appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;

• l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita entro 15 giorni solari consecutivi dalla richiesta dell’Azienda Aggiudicante.

• la rinuncia alla decadenza del termine di cui all’art. 1957 c.c. comma 2;


Pagina 19 di 30



• le generalità del o dei firmatari con chiara indicazione degli atti da cui derivano i poteri di rilascio fideiussione da parte dei firmatari e le firme per esteso e leggibili;

• per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria il Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Genova

Nella fidejussione dovranno essere rispettati esattamente l’ordine e le diciture di cui sopra.

5.6 Data di scadenza della fidejussione

La data di scadenza della fidejussione dovrà comprendere tutto il periodo di durata del contratto e delle relative garanzie; la data di scadenza della fideiussione verrà indicata nel Contratto di cui all’art. 9.1 del presente Capitolato d’Oneri.


Pagina 20 di 30



6 - RESPONSABILI DELL’APPALTO

6.1 Responsabili dell’appalto del Soggetto Aggiudicatario

L’Appaltatore si obbliga a fornire ad AMT S.p.A., al momento della restituzione del Contratto di cui all’art. 9.1, i nominativi dei propri incaricati che dovranno costituire i responsabili dell’appalto, come specificato nei seguenti commi.

6.1.1 Responsabile Commerciale/Amministrativo

L’Appaltatore si obbliga a fornire ad AMT S.p.A. il nominativo (e relativi recapiti anche di posta elettronica) di un suo incaricato che sarà riferimento per ogni comunicazione o problematica di carattere commerciale e amministrativa connessa alla gestione dell’appalto.

Il Responsabile Commerciale/Amministrativo deve essere dotato delle caratteristiche di operatività e responsabilità necessarie a semplificare i rapporti tra l’Ente Aggiudicatore e l’Appaltatore e ad agevolare la soluzione di eventuali problemi legati di carattere commerciale/amministrativo.

6.1.2 Responsabile Tecnico

L’Appaltatore si obbliga a fornire all' Ente Aggiudicatore il nominativo (e relativi recapiti anche di posta elettronica) di un suo incaricato che costituisca riferimento operativo e per ogni comunicazione o problematica legata all’esecuzione delle attività.

In particolare il Responsabile Tecnico deve essere dotato delle giuste conoscenze tecniche e di operatività nonché responsabilità necessarie per seguire le eventuali problematiche legate all’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto.

6.1.3 Sostituzione Responsabili dell’appalto

In caso di sostituzione di uno o più responsabili, l’Appaltatore dovrà provvedere con tempestiva comunicazione scritta a notificare i nuovi nominativi dei Responsabili. In particolare l’Appaltatore dovrà comunicare la sostituzione del/i proprio/i responsabile/i almeno 15 giorni solari consecutivi prima dell’effettiva sostituzione. Tale comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Funzione Gare e Contratti

Via Leonardo Montaldo n° 2 - 16137 Genova

PEC: [email protected]

6.2 Responsabili dell’appalto di AMT

AMT si obbliga a fornire all’Appaltatore, all’interno dell’ordine di cui all’art. 9.1 il nominativo dei propri incaricati che saranno il riferimento per ogni comunicazione o richiesta di chiarimento su aspetti commerciali, amministrativi (con esclusione dei pagamenti) e tecnici connessi a quanto in oggetto dell’appalto.

6.2.1 Responsabile amministrativo AMT

AMT fornirà all’Appaltatore il nominativo e relativo recapito di un suo incaricato che sarà il riferimento per ogni comunicazione o richiesta di chiarimento su aspetti commerciali ed amministrativi (con esclusione dei pagamenti).

6.2.2 Responsabile Tecnico

I nominativi dei tre incaricati che dovranno indicativamente costituire il Responsabile Tecnico dell’appalto e i relativi assistenti sono specificati nei commi a seguire. AMT si riserva comunque di confermarli in sede di Ordine. AMT indica quale Responsabile Tecnico ing. Alberto Repetto - presso AMT S.p.A. - Via Leonardo Montaldo 2 Genova - tel. 010 55 82292- cell. 335 568 6331– mail: [email protected]


Pagina 21 di 30



6.2.3 Assistenti del Responsabile Tecnico

AMT indica, come Assistenti del Responsabile Tecnico i Sigg. Romolo Prigioni presso AMT S.p.A. Via Leonardo Montaldo 2 Genova tel. 010 – 5582295 cell. 335 568 6399 - mail: [email protected]

Luca Dolcino presso AMT S.p.A. Via Leonardo Montaldo 2 Genova - tel. 010 – 5582466 – cell. 348 886 4743 - mail: [email protected]

6.3 Sostituzione Responsabili AMT dell’appalto

In caso di sostituzione di uno o più dei responsabili sopra indicati, AMT provvederà con tempestiva comunicazione scritta a notificare al Soggetto Aggiudicatario i nuovi nominativi.


Pagina 22 di 30



7 - PENALI

7.1 Penale per inosservanza normative di riferimento

Qualora l’Appaltatore non rispetti gli adempimenti relativi alle obbligazioni previste all’art. 2 della Specifica Tecnica sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 per ogni mancata obbligazione.

7.2 Penale per inosservanza al D.P.R. n. 177/2011

Qualora l’Appaltatore non utilizzi esclusivamente personale esperto e qualificato, avere non meno del 30% della forza lavoro che svolge attività similari da almeno tre anni (D.P.R. n. 177/2011) e/o che ha partecipato a corsi specialistici in materia, sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 per ogni mancato adempimento.

7.3 Penale per mancata reperibilità h24

L’Appaltatore dovrà tenere costantemente reperibile un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale saranno comunicati gli ordini verbali e scritti della Committente, ivi compresi quelli a carattere di urgenza. A tale scopo, è tenuto a mantenere un servizio di reperibilità continua attraverso un numero telefonico cellulare tutti i giorni dell’anno nell’arco delle 24h, pertanto sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni mancata reperibilità.

7.4 Penale per ritardo manutenzione ordinaria programmata

Eventuali ritardi nell’inizio delle attività di manutenzione periodica da eseguire con cadenza prefissata come indicato all’art. 4.1 della Specifica Tecnica la cui responsabilità del ritardo sia imputabile all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a Euro 50,00 per ogni giornata solare consecutiva di ritardo

7.5 Penale per non conformità della manutenzione ordinaria programmata

Qualora l’Appaltatore non rispetti i contenuti di quanto previsto per la manutenzione ordinaria programmata secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica all’art. 4.1 sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni mancato adempimento.

7.6 Penale per ritardato intervento manutenzione straordinaria a chiamata (guasto non bloccante urgente)

Qualora l’Appaltatore non rispetti il tempo di intervento previsto all’art. 2.4 del presente Capitolato d’Oneri e indicato nella Specifica Tecnica, la cui responsabilità del ritardo sia imputabile all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento (il giorno lavorativo successivo alla chiamata).

7.7 Penale per ritardato intervento manutenzione straordinaria a chiamata (guasto bloccante pronto intervento)

Qualora l’Appaltatore non rispetti il tempo di intervento previsto all’art. 2.4 del presente Capitolato d’Oneri e indicato nella Specifica Tecnica, la cui responsabilità del ritardo sia imputabile all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento (2 ore).

7.8 Penale per mancati adempimenti alle obbligazioni

Qualora l’Appaltatore non rispetti gli adempimenti relativi alle obbligazioni previste al Capo 4 - del presente Capitolato d’Oneri sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 per ogni mancato adempimento.

7.9 Penale per ritardato intervento in garanzia

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto previsto dall’art. 2.13 del presente Capitolato d’Oneri, sarà applicata una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

7.10 Penale per ritardi nella rimozione dei rifiuti

Qualora l’Appaltatore non rispetti gli adempimenti relativi allo sgombero del cantiere nonché allo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto agli artt. 4.9 e 4.10 del presente Capitolato d’Oneri, sarà applicata una


Pagina 23 di 30



penale peri a Euro 200,00 per ogni giornata di ritardo dovuto alla non rimozione.

7.11 Clausola di riserva

La previsione delle clausole penali di cui al presente Capo non esclude il diritto dell’Ente Aggiudicatore al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

7.12 Applicazione della penale

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente Aggiudicatore verranno effettuati, a seconda dei casi: mediante escussione della fidejussione pari all'ammontare delle somme dovute; mediante emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti di cui al Capo 9, trattenuta che l’Appaltatore autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d’Oneri.

7.13 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto

Qualora la somma delle penali complessivamente applicate su tutto l’appalto raggiunga il 10% del valore del Contratto; l’Ente Aggiudicatore si riserva di risolvere di Diritto il Contratto come indicato all’art. 9.7 incamerando la Fidejussione di cui al Capo 5 - e di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti, nonché per i maggiori oneri conseguenti all’approvvigionamento dei Servizi da altro Soggetto.


Pagina 24 di 30



8 - PREZZI E PAGAMENTI

8.1 Prezzi

Il compenso per tutte le prestazioni e per le obbligazioni previste nel presente Capitolato, è quello risultante dal Modulo Offerta Economica. In particolare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria programmata, verrà corrisposto un canone semestrale, secondo quanto indicato dall’Appaltatore sul Modulo Offerta Economica. Relativamente agli interventi straordinari a chiamata, per entrambi i tipi di intervento, verrà corrisposto il solo costo orario, omnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, diritto di chiamata, costi di trasferimento ecc., secondo quanto indicato dall’Appaltatore sul Modulo Offerta Economica, inoltre, per gli eventuali pezzi di ricambio necessari al ripristino dell’impianto, questi verranno compensati a misura applicando lo sconto indicato dall’Appaltatore sul Modulo Offerta Economica dei prezzi rilevabili esclusivamente dal listino “Ricambi generali ponti sollevatori OMER allegato al presente documento.

8.2 Fatturazione

8.2.1 Modalità di fatturazione manutenzione ordinaria programmata (canone semestrale) L’Appaltatore dovrà emettere le fatture a cadenza semestrale posticipata

8.2.2 Modalità di fatturazione manutenzione straordinaria (a chiamata) L’Appaltatore potrà emettere la fattura dopo la consegna al Responsabile Tecnico di AMT del Rapporto di Lavoro e del Certificato di esecuzione lavori secondo le regole dell’arte e alla conseguente redazione del verbale di accettazione effettuata in contraddittorio tra le parti; in ogni caso, dovranno essere fatturati esclusivamente gli interventi indicati nel preventivo accettato dal Responsabile Tecnico AMT. L’Appaltatore dovrà emettere le fatture a cadenza bimestrale posticipata.

8.2.3 Elementi comuni per tutte le fatture a) riportare il numero dell’ordine e numero CIG b) riportare il riferimento al canone semestrale oggetto della fatturazione. c) riportare i riferimenti della/e chiamata/e (data e oggetto) e gli estremi del/i preventivo/i, di cui all’art. 4.2

della Specifica Tecnica, approvato dall’Ente Aggiudicatore; d) essere conformi a quanto previsto nell’ordine; Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Azienda Mobilità e Trasporti Segreteria Generale Via Montaldo 2 – 16137 Genova

In alternativa possono essere inviate via posta elettronica a: [email protected]

Non saranno accettate altre modalità di invio. Al termine della validità dell’ordine/contratto di cui al Capo 9 - – nulla sarà dovuto all’Appaltatore per le eventuali somme residue e/o non utilizzate rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo.

8.2.4 Split payment

A.M.T. S.p.A. è soggetta al metodo di liquidazione dell’IVA detto “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) a norma dell’art. 17-ter, n. 1-bis, lett. b) del DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017. Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 per prestazioni o cessioni soggette ad IVA dovranno riportare nella descrizione dell’IVA la dicitura “Iva da versare a cura del cessionario o committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”; le fatture non conformi non saranno accettate e pagate; Le fatture di cui sopra saranno saldate versando al Fornitore l’ammontare della fattura al netto dell’IVA con effetto comunque pienamente liberatorio; sarà obbligo di A.M.T. il versamento della relativa imposta all’Erario.


Pagina 25 di 30



8.2.5 Clausole di riserva sul pagamento delle fatture

Il pagamento delle fatture di cui al presente Capitolato è subordinato alla regolarità dei pagamenti previdenziali e assicurativi dell’Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti NON regolare dalla attestazione di regolarità contributiva INPS e/o INAIL, l’Ente Aggiudicatore tratterrà dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento è disposto direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi. In questo caso, l’Appaltatore nulla avrà a pretendere in termini di mancata corresponsione di tali importi o per ritardato pagamento. In caso di reiterata irregolarità contributiva l’Ente Aggiudicatore si avvarrà della facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. come da art. 10.6 del presente atto. Si intende fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art 30 del d. lgs. 50/2016. Il mancato pagamento conseguente al verificarsi di quanto sopra indicato non determinerà la maturazione degli interessi. Si intende fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art 30 del d. lgs. 50/2016. Verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 AMT applica quanto previsto all’ art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 recante disposizioni in materia di adempimenti/verifiche che le società a partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, superiori a euro 10.000,00 (D.M. 18.01.2008 n. 40 – circolare n. 27 del 23.09.2011 Ragioneria Generale dello Stato). Qualora dalla verifica non risultino inadempimenti AMT procederà al pagamento a favore del beneficiario/fornitore delle somme spettanti alla scadenza fissata. Nel caso risulti invece un inadempimento, la richiesta di AMT costituisce segnalazione ai sensi dell’ art. 48-bis, comma 1 D.P.R. 602/1973 e AMT non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall’ agente di riscossione competente per territorio l’ ordine di pagamento ex art. 72-bis.

8.3 Pagamento

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario e /o rimessa diretta, con esclusione di tratte o ricevute bancarie, a 60 giorni fine mese data fattura.

Il pagamento è comunque subordinato alla correttezza contributiva dell’Appaltatore. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente su conto corrente dedicato comunicato ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Tutte le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale carico del Soggetto Aggiudicatario.

8.3.1 Ritenuta dello 0,50%

L’Ente Aggiudicatore si riserva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del DPR 207/10

8.4 Interessi ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente ai sensi dell’art 1248 cc. Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.

8.5 Cessione del credito

Non è ammessa la cessione del credito.

8.6 Mandato all’incasso

Non è ammesso l’istituto del mandato all’incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura. Pertanto l’Ente Aggiudicatore non riconoscerà beneficiari diversi dall’Appaltatore, ovvero non provvederà ad pagamento delle fatture ad indirizzo diverso da quello dell’Appaltatore.

8.7 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi


Pagina 26 di 30



finanziari

Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. . Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., Il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare all’Ente Aggiudicatario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.


Pagina 27 di 30



9 - ORDINE/CONTRATTO

9.1 Ordine/Contratto

A seguito dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo competente, dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti e della consegna da parte dell’Appaltatore della cauzione definitiva secondo le modalità di cui al Capo 5 - del Presente Capitolato, della comunicazione di nomina dei responsabili di cui all’art. 6.1, oltre ad altra documentazione amministrativa eventualmente richiesta, l’Ente Aggiudicatore provvederà all’emissione di un Ordine d’acquisto avente valore di Contratto, di cui il presente Capitolato d'Oneri, la Specifica Tecnica Generale, l’Offerta Economica e gli altri documenti presentati dall’Appaltatore in sede di gara sono parti integranti. Nel caso in cui l’Ordine-Contratto non sia sottoscritto dall’Appaltatore, l’Ente Aggiudicatore procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero: alla revoca dell’aggiudicazione; all’incameramento della cauzione presentata a garanzia dell’offerta; all’assegnazione dell’appalto al Soggetto che segue in graduatoria; alle segnalazioni del caso alle autorità competenti. AMT S.p.A. si riserva, alternativamente alla modalità sopra indicata, di richiedere la documentazione contrattuale di cui sopra in sede di emissione del contratto chiedendone la restituzione a stretto giro posta unitamente al contratto controfirmato.

9.2 Validità dell’Ordine-Contratto

La data di inizio del rapporto contrattuale, formalizzato ai sensi dell'art. 9.1, coincide con la data di inizio validità dell’Ordine-Contratto indicata sull’ordine-contratto medesimo.

9.3 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro

L’Appaltatore rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti dell’Ente Aggiudicatore nel caso venga dichiarato l’annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell’esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.

9.4 Recesso dal rapporto contrattuale

E’ facoltà dell’Ente Aggiudicatore di recedere dal contratto, fatto salvo l’obbligo di preavviso. In tal caso, all’Appaltatore sarà attribuito in deroga all’art. 1671 c.c. ed a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l’intero corrispettivo delle prestazioni da lui eseguite e non ancora pagate unitamente alle eventuali spese da lui già sostenute per l’acquisizione dei relativi materiali.

9.5 Esecuzione d'ufficio

L'Ente Aggiudicatore si riserva di provvedere totalmente o parzialmente all’appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri a mezzo di altro Soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell’Appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente Aggiudicatore.

9.6 Modello di Organizzazione, gestione controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 Codice Etico

Si rende noto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno del modello e scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo:

http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf

Pertanto il Fornitore, in piena consapevolezza, è tenuto a prendere visione, conoscere ed accettare i contenuti del Modello 231 e in particolare del suddetto Codice Etico ed aderire ai principi di comportamento in esso contenuti.


Pagina 28 di 30



Inoltre il Fornitore è consapevole del fatto che il mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001 determinerà la risoluzione immediata del contratto e/o il diritto per AMT S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni sofferti.

9.7 Risoluzione del rapporto contrattuale

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze al presente Capitolato d'Oneri. In particolare comporterà la risoluzione del contratto una delle seguenti condizioni: Art. 1.2 mancati adempimenti in caso di operazioni straordinarie; Comma 3.1.1 Adempimenti per l’affidamento in subappalto Capo 4 - mancato adempimento di Oneri e Obblighi diversi; Comma 4.8.1mancati adempimenti alle prescrizioni ed alle normative previste dal D.Lgs. 81/2008;

Art. 6.1 – mancata comunicazione dell’intervenuta variazione dei nominativi dei Responsabili dell’Appalto Art. 7.13 – ripetute applicazioni di penali Comma 8.2.5- mancata regolarizzazione degli adempimenti contributivi Art.8.7– Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il contratto sarà altresì risolto in maniera espressa: - in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, ovvero qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; - in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;

- in caso di esito negativo delle verifiche svolte sull’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;

- in caso di mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001

- in caso di mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001 Nel caso di risoluzione del contratto l’Ente Aggiudicatore, oltre ad escutere la fidejussione a garanzia dell’appalto, avrà diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito ed alle eventuali maggiori spese per approvvigionamento da altro Soggetto.

9.8 Addebito maggiori oneri

In caso di esecuzione di ufficio l’Appaltatore è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori oneri che gli verranno addebitati dall'Ente Aggiudicatore.

9.9 Privacy

L’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal Contratto con l’Ente Aggiudicatore vengano adempiute nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

9.10 Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie in merito all’appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri, le parti sono tenute a porre in essere un tentativo di conciliazione per l'immediata soluzione della controversia. Tale tentativo di conciliazione potrà essere richiesto da entrambe le parti, fatta salva la possibilità per l’Ente


Pagina 29 di 30



Aggiudicatore di procedere all'applicazione di eventuali penali, mediante formale raccomandata A.R. Qualora tale tentativo non addivenga a soluzione entro trenta giorni, si adirà l’Autorità Giudiziaria.

9.11 Foro competente

Per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria l’Appaltatore e l’Ente Aggiudicatore concordano di indicare quale Foro esclusivamente competente il Foro di Genova.


Pagina 30 di 30



10 - CLAUSOLE VESSATORIE Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile i seguenti:

Comma 3.1.4

Pagamenti al subappaltatore

CAPO 4 - Oneri e obblighi diversi del Soggetto Aggiudicatario art. 4.6 Oneri ed obblighi assicurativi art. 4.7 Oneri ed obblighi relativi al personale CAPO 5 - Garanzia fidejussoria all’appalto CAPO 7 - Penali CAPO 8 - Prezzi e pagamenti art. 8.3 Pagamento CAPO 9 - Ordine/Contratto art. 9.3 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro art. 9.4 Recesso dal rapporto contrattuale art. 9.5 Esecuzione d’ufficio art. 9.6 Modello di Organizzazione, gestione, controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

Codice Etico art. 9.7 Risoluzione del rapporto contrattuale art. 9.8 Addebito maggiori oneri art. 9.11 Foro competente

Data ________________

Timbro della Società e firma di un Legale Rappresentante

APPORRE DOPPIA FIRMA

Capitolato Oneri Manutenzione Ponti Sollevatori · all’interno delle rimesse urbane di A.M.T....

Documents

Transcript of Capitolato Oneri Manutenzione Ponti Sollevatori · all’interno delle rimesse urbane di A.M.T....