Cahier des Charges Fonctionnel Systèmes de Sécurité ...marches.groupe-sos.org/32/parcourir/PIECES...

NAMIXIS SAS Siège Social : 2, rue de Marly - 78150 LE CHESNAY - Capital de 481.600 € - SIREN 393 488 531 - RCS Versailles - APE 7112 B - N°TVA FR 49 393 488 531

Département Incendie Quartier des entrepreneurs 870 rue Denis Papin 54715 LUDRES T. 06.10.52.54.37

Cahier des Charges Fonctionnel

Systèmes de Sécurité Incendie

Établissement :

HOSPITALOR FAM / FAS

Cours du 19 novembre 1944 57690 Créhange

Opération :

Extension d’un foyer d’accueil médicalisé

Maître d’ouvrage :

HOSPITALOR / GROUPE SOS

Cours du 19 novembre 1944

57690 Créhange

Maître d’oeuvre :

Espace Architecture SA

42 avenue de Longchamp

BP 10265

57057 SAINT AVOLD CEDEX

Affaire n° HOS290000000 /55 Cahier des charges fonctionnel SSI – Indice A

SUIVI DES INDICES

Indice Date Rédacteur Observation

0 29/01/15 S. POTIER Première édition

A 24/11/15 S. POTIER Prise en compte des bâtiments FAM et FAS existants dans le nouveau SSI


SOMMAIRE

I – PRÉAMBULE ............................................................................................................ 4

II – GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................... 5

II.1 – Données concernant l’établissement .................................................................................. 5 II.2 – Catégorie des systèmes de sécurité incendie (SSI) .............................................................. 5 II.3 – Dispositions soumises à l’avis des autorités compétentes .................................................... 5

III – RÉFÉRENTIEL ...................................................................................................... 7

IV – ZONES ET CORRÉLATIONS ................................................................................... 8

IV.1 – Organisation des zones ................................................................................................... 8 IV.2 – Corrélation entre zones du SSI principal ............................................................................ 9

V – DESCRIPTION TECHNIQUE DES SSI ................................................................... 16

V.1 – Constituants du SSI principal .......................................................................................... 16 V.2 – Positionnement des matériels centraux et déportés ........................................................... 19 V.3 – Caractéristiques fonctionnelles des dispositifs commandés terminaux (DCT) ........................ 21 V.4 – Alimentations de sécurité ............................................................................................... 22 V.5 – Principe et nature des liaisons ......................................................................................... 24

VI – SCÉNARIOS DE MISE EN SÉCURITÉ .................................................................. 26

VI.1 – Détection automatique d’incendie dans un espace non désenfumé ..................................... 26 VI.2 – Détection automatique d’incendie dans un espace désenfumé ........................................... 26 VI.3 – Déclencheur manuel ..................................................................................................... 26

VII – ARCHITECTURE DE L’UCMC ............................................................................. 27

VII.1 – Principe ...................................................................................................................... 27 VII.2 – Remarques complémentaires ........................................................................................ 27

VIII – PROCÉDURE DE RÉCEPTION TECHNIQUE ...................................................... 28

VIII.1 – Généralités ................................................................................................................ 28 VIII.2 – Vérification et essais .................................................................................................. 28

IX – DOCUMENTS À FOURNIR ................................................................................... 31

IX.1 – Codification unifiée ....................................................................................................... 31 IX.2 – Documents à fournir ..................................................................................................... 32

X – FORMATION DU PERSONNEL .............................................................................. 42

XI – LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS ........................................................................... 43

XII – ANNEXES ........................................................................................................... 45


I – PRÉAMBULE

Le présent document est un cahier des charges fonctionnel des systèmes de sécurité incendie (SSI) de l’établissement établi suivant les prescriptions énoncées à l’article 5.3 de la norme NF S 61-931. Il prend en compte les exigences normatives et règlementaires, ainsi que les exigences particulières éventuelles liées à l’exploitation, pour la conception des systèmes de sécurité incendie (SSI) dans le cadre de la présente opération. Le présent cahier des charges fonctionnel, ainsi que les scénarios de mise en sécurité,

devront être soumis à l’approbation du contrôleur technique et des autorités compétentes par

le maître d’ouvrage. L’implantation et le dimensionnement des matériels constituant le système de détection incendie (détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, indicateurs d’action, etc.) et le système de mise en sécurité incendie (dispositifs actionnés de sécurité, diffuseurs sonores, etc.) ne sont pas à la charge du coordinateur SSI. Le cahier des charges fonctionnel SSI s’inscrit donc en parallèle des prescriptions de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Il est à noter, notamment, que par conséquent le dimensionnement des organes de désenfumage et de toutes parties de l’installation est du ressort du maître d’œuvre et des entreprises concernées. Le présent cahier des charges fonctionnel SSI apporte les précisions nécessaires à la conception des systèmes de sécurité incendie (SSI) de l’établissement et à leur fonctionnement. Il a été établi sur la base des informations et des documents fournis par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Ce document sera à prendre en compte lors de la consultation des entreprises de travaux et à

intégrer en pièce annexe aux marchés des entreprises. Chaque entreprise qui intervient sur un système de sécurité incendie devra prendre connaissance de ce document et respecter ses dispositions en plus des autres documents mis à sa disposition.


II – GÉNÉRALITÉS

II.1 – Données concernant l’établissement

II.1.1 – Généralités

Les informations données dans le présent chapitre ne relèvent pas de notre responsabilité. Elles constituent le résumé des principales informations contenues dans les documents en notre possession ou communiquées lors de réunions et qui influent sur la conception des systèmes de sécurité incendie. II.1.2 – Classement de l’établissement

L’établissement est, à priori, classé ERP type J de 4e catégorie.

II.2 – Catégorie des systèmes de sécurité incendie (SSI)

Le Système de Sécurité Incendie (SSI) principal de l’établissement est un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1. L’ensemble indépendant, pour le désenfumage des cages d’escalier, n’étant pas concerné par les travaux, il ne sera pas évoqué dans le reste du présent document.

II.3 – Dispositions soumises à l’avis des autorités compétentes

II.3.1 – Généralités

Conformément à la réglementation, l’ensemble des dispositions décrites dans le présent document doit être soumis à l’avis des autorités compétentes. Cependant, concernant les dispositions liées à la coordination SSI, l’attention de celles-ci est attirée plus particulièrement sur les points indiqués dans les paragraphes ci-après. II.3.2 – Particularités

Les bâtiments existants FAM et FAS étaient jusqu’à présent reliés sur le SSI de l’EHPAD. Dans le cadre du projet de l’extension du FAM, il est prévu de dissocier les entités et donc les bâtiments FAM et FAS posséderont leur propre SSI. Le découpage en zones de mise en sécurité du FAM et du FAS existants n’est pas remis en cause dans le cadre nu nouveau SSI. Conformément à l’article MS 55, § 2, il est proposé à la commission de sécurité dans le présent document (chapitre IV.1 – ci-dessous) la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité. Conformément à l’article CO 46, § 2, l’avis de la commission est sollicité pour savoir s’il est possible de verrouiller les portes et issues de secours Ces verrouillages seront réalisés par des dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issue de secours qui respecteront les dispositions de l’article CO 46, §§ 2a), 2b) 1

er tiret et 2c).

Dans les unités de vie nouvellement construites, il ne sera mis en place qu’un seul déclencheur manuel par unité (application de l’article J 37, §3) afin de limiter les alarmes intempestives et de respecter ainsi le principe de l’article MS 57, § 2. Ces déclencheurs manuels seront positionnés ainsi : o dans le bureau 1 de l’unité de vie 1 o dans le bureau 2 de l’unité de vie 2

Les dispositifs de commande manuelle de déverrouillage d’issue de secours prévus au titre de l’article CO 46, § 2 b) qui sont situés dans les unités d’accueil de personnes désorientés seront positionnés à 1,80 m afin de limiter le risque de leur fuite.


Les matériels centraux du SSI principal seront situés au secrétariat du FAM qui constitue le poste de sécurité exigé par l’article MS 50 du règlement de sécurité des ERP. Interprétation de l’article J 36, § 1 quant au positionnement exact des détecteurs d’incendie : les détecteurs d’incendie, appropriés aux risques, seront mis en place uniquement dans : o tous les locaux de l’établissement, à l’exception des sanitaires (WC, bains, douches…) o toutes les circulations horizontales o les combles Notamment, aucun détecteur d’incendie ne sera installé dans les plénums de faux-plafond, les gaines techniques, les gaines d’ascenseur et les vides sanitaires. Aucuns diffuseurs lumineux n’est prévu d’être installé dans le nouveau bâtiment compte tenu du public accueilli et qu’aucun local visiteur n’y est prévu


III – RÉFÉRENTIEL

Le cahier des charges fonctionnel SSI a été établi sur la base du référentiel normatif et réglementaire suivant :

1. Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), repris par la brochure n° 1477-1 des J.O.

2. Arrêté du 19 novembre 2001 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux établissements de type J

3. Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public

4. Instruction technique 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage

5. Instruction technique 248 relative aux systèmes d’alarme utilisés dans les établissements recevant du public

6. Instruction technique 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public

7. Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics d’installation de détection incendie et des annexes (décret n° 81-1075 du 04.12.81), faisant l’objet de la brochure n° 5655 des J.O.

8. Normes :

NF S 61-930 Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie.

NF S 61-931 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositions générales

NF S 61-932 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’installation du SMSI

NF S 61-933 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’exploitation et de maintenance

NF S 61-934 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Centralisateur de Mise en Sécurité incendie (CMSI)

NF S 61-935 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Unité de Signalisation (US)

NF S 61-936 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Équipements d’Alarme (EA)

NF S 61-936/A1 Amendement A1 à la norme NF S 61-936

NF S 61-937 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)


NF S 61-937-X Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – DAS (toute partie en vigueur)

NF S 61-938 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositifs de Commande Manuelle (DCM) – Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (DCMR) – Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS) – Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC)

NF S 61-939 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Alimentations Pneumatiques de Sécurité (APS)

NF S 61-940 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Alimentations Électriques de Sécurité (AES)

FD S 61-949 Commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939

NF S 61-950 Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes intermédiaires

NF S 61-961 Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (SDAD)

NF S 61-970 Règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie (SDI)



NF S 32-001 Signal sonore d'évacuation d'urgence

NF EN 54 Système de détection et d’alarme incendie (toute partie en vigueur)


IV – ZONES ET CORRÉLATIONS

IV.1 – Organisation des zones

L’établissement sera divisé en zones de détection (ZD) et en zones de mise en sécurité (ZS). Les ZD comprennent les ZDA (zones de détection automatiques) et les ZDM (zones de détection par déclencheurs manuels). Les ZS comprennent les ZA (zones de diffusion d’alarme), les ZC (zones de compartimentage) et les ZF (zones de désenfumage). Les différentes zones seront reliées par les relations suivantes :

ZDA ZF ZC ZA

ZDM ZC ZA IV.1.1 – Zones de diffusion d’alarme (ZA)

Les zones de diffusion d’alarme (ZA) du SSI principal sont réparties de la façon suivante :

ZA Bâtiment Niveau Zone

1 - - Ensemble de l’établissement

Le SSI complémentaire ne comporte aucune zone de diffusion d’alarme. IV.1.2 – Zones de compartimentage (ZC)

Les zones de compartimentage du SSI principal sont réparties de la façon suivante :

ZC Bâtiment Niveau Zone

1 FAM

Extension RDC FAM, zone 1

2 FAM


3 FAM

Extension RDC FAM, circulation, zone 3

4 - RDC Galerie de liaison RDC

R+1 FAM

existant RDC Unité de vie

9 FAS

existant RDC FAS, rez-de-chaussée

10 FAS

existant RDC FAS, rez-de-chaussée, chambres

PCF RDJ

FAM Existant

RDJ FAM, rez-de-jardin

11 FAS

existant RDJ FAS, rez-de-jardin

12 FAS


14 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage

15 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage, ascenseur

16 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage

17 FAS

Existant Co FAS, combles


IV.1.3 – Zones de désenfumage (ZF)

Les zones de désenfumage du SSI principal sont réparties de la façon suivante :

ZF Bâtiment Niveau Zone

1 FAM


2 FAM


3 FAM

Extension RDC FAM Circulation, zone 3

4 - RDC Galerie de liaison

5 FAM

existant RDC FAS, unité de vie A

6 FAM

existant RDC FAS, unité de vie B

7 FAM

existant RDC FAS, unité de vie C

8 FAM

existant RDC FAS, unité de vie circulation

9 FAS

Existant RDC FAS, rez-de-chaussée

10 FAS

Existant RDC FAS, rez-de-chaussée, chambres

11 FAS


12 FAS


13 FAS

existant RDJ Galerie, rez-de-jardin

14 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage

15 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage, ascenseur

16 FAS

existant R+1 FAS, 1

er étage

IV.1.4 – Zones de détection (ZD)

Voir le tableau de corrélation entre zones du SSI principal au § IV.2.3 – ci-dessous.

IV.2 – Corrélation entre zones du SSI principal

IV.2.1 – Généralités

La corrélation entres zones de détection (ZD) et zones de mise en sécurité (ZS) du système de sécurité incendie (SSI) principal est donnée dans le tableau ci-après. En fonction du type zone de mise en sécurité considéré, les types de dispositifs actionnés de sécurité (DAS) concernés sont, le cas échéant, les suivants : o Zones de désenfumage (ZF) :

o volets de désenfumage, o ouvrants télécommandés en façade, o exutoires de désenfumage,

o Zones de compartimentage (ZC) : o portes à fermeture automatique et o clapets télécommandés de ventilation

o Zones de diffusion d’alarme (ZA) : o dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issue de secours


IV.2.2 – Dispositions particulières concernant la ventilation de confort et le brassage d’air

L’arrêt de la ventilation de confort et des dispositifs de brassage d’air s’effectue dans l’ensemble de la zone de compartimentage (ZC) concernée et uniquement dans celle-ci, y compris quand cet arrêt est lié à une commande de désenfumage.


IV.2.3 – Tableau de corrélation entre zones du SSI principal

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé

ZONES DE DÉTECTION (ZD)

ZONES DE MISE EN SÉCURITÉ (ZS) NEUTRALISATION

DE LA

COMMANDE

AUTOMATIQUE

(INTERVERROUIL

LAGE)

ZONES DE

DÉSENFUMAGE (ZF)

ZONES DE

COMPARTIMENTAGE (ZC)

ZONES DE

DIFFUSION D’ALARME (ZA)

N° ZDM N° ZDA Bâtiment Niveau Zone N° ZF

DA

S

Ventila

tion e

t

bra

ssage

Port

es a

uto

.

N° ZC

DA

S

Ascenseur

Ventila

tion e

t

bra

ssage

N° ZA

DS

et D

L

DA

S

BA

ES

Écla

irage

norm

al

Sonorisation

de c

onfo

rt

N° ZF

01 FAM

existant RJ Locaux, RDJ RDJ I I I 1 I I

02 FAM

existant RJ Circulation RDJ RDJ I I I 1 I I

03 FAM

existant RJ FAM, RDJ RDJ I I I 1 I I

04 FAS

existant RJ Galerie, RDJ 13 I 11 I I 1 I I

05 FAS

existant RJ Galerie RDJ 11 I I 1 I I

06 FAS

existant RJ Locaux, RDJ 11 I I 1 I I

07 FAS

existant RJ Circulation, RDJ 11 I 11 I I 1 I I

08 FAS

existant RJ FAS, RDJ 11 I I 1 I I

09 FAS

existant RJ Locaux, RDJ 12 I I I 1 I I

10 FAS

existant RJ Circulation RDJ 12 I 12 I I I 1 I I

11 FAS

existant RJ FAS, RDJ 12 I I I 1 I I





DE LA

COMMANDE

AUTOMATIQUE

(INTERVERROUIL

LAGE)

ZONES DE

DÉSENFUMAGE (ZF)

ZONES DE


ZONES DE



DA

S

Ventila

tion e

t

bra

ssage

Port

es a

uto

.

N° ZC

DA

S

Ascenseur

Ventila

tion e

t

bra

ssage

N° ZA

DS

et D

L

DA

S

BA

ES

Écla

irage

norm

al

Sonorisation

de c

onfo

rt

N° ZF

12 FAM

nouveau 0 Unité de vie 2, locaux 2 I I 1 I I

13 FAM

nouveau 0 Unité de vie 2, circulation 2 I 2 I I 1 I I

14 FAM

nouveau 0 Unité de vie 2 I I 1 I I

15 FAM

nouveau 0 Unité de vie 1, locaux 1 I I 1 I I

16 FAM

nouveau 0 Unité de vie 1, circulation 1 I 1 I I 1 I I

17 FAM

nouveau 0 Unité de vie 1 1 I I 1 I I

18 FAM

nouveau 0 Zone 3, locaux 3 I I 1 I I

19 FAM

nouveau 0 Zone 3, circulation 3 I I 1 I I

20 FAM

nouveau 0 Zone 3 3 I I 1 I I

21 FAM

nouveau 0 Galerie 4 I 4 I I 1 I I

22 FAM

nouveau 0 Galerie 4 I I 1 I I

23 FAM

existant 0 Unité de vie A, locaux R+1 I I I 1 I I





DE LA

COMMANDE

AUTOMATIQUE

(INTERVERROUIL

LAGE)

ZONES DE

DÉSENFUMAGE (ZF)

ZONES DE


ZONES DE



DA

S

Ventila

tion e

t

bra

ssage

Port

es a

uto

.

N° ZC

DA

S

Ascenseur

Ventila

tion e

t

bra

ssage

N° ZA

DS

et D

L

DA

S

BA

ES

Écla

irage

norm

al

Sonorisation

de c

onfo

rt

N° ZF

24 FAM

existant 0 Unité de vie A, circulation 5 I R+1 I I I 1 I I

25 FAM

existant 0 Unité de vie B, locaux R+1 I I I 1 I I

26 FAM

existant 0 Unité de vie B, circulation 6 I R+1 I I I 1 I I

27 FAM

existant 0 Unité de vie C, locaux R+1 I I I 1 I I

28 FAM

existant 0 Unité de vie C, circulation 7 I R+1 I I I 1 I I

29 FAM

existant 0 Circulation unités, locaux R+1 I I I 1 I I

30 FAM

existant 0 Circulations unités, circulation 8 I R+1 I I I 1 I I

31 FAM

existant 0 Circulations unités R+1 I I I 1 I I

32 FAS

existant 0 Locaux RDC 9 I I I 1 I I

33 FAS

existant 0 Circulation RDC 9 I 9 I I I 1 I I

34 FAS

existant 0 RDC 9 I I I 1 I I

35 FAS

existant 0 Locaux chambres, RDC 10 I I 1 I I





DE LA

COMMANDE

AUTOMATIQUE

(INTERVERROUIL

LAGE)

ZONES DE

DÉSENFUMAGE (ZF)

ZONES DE


ZONES DE



DA

S

Ventila

tion e

t

bra

ssage

Port

es a

uto

.

N° ZC

DA

S

Ascenseur

Ventila

tion e

t

bra

ssage

N° ZA

DS

et D

L

DA

S

BA

ES

Écla

irage

norm

al

Sonorisation

de c

onfo

rt

N° ZF

36 FAS

existant 0 Circulations chambres, RDC 10 I 10 I I 1 I I

37 FAS

existant 0 DM, chambres RDC 10 I I 1 I I

38 FAS

existant 1 Locaux, zone 1, 1

er étage 14 I I 1 I I

39 FAS

existant 1 Circulation, zone 1, 1

er étage 14 I 14 I I 1 I I

40 FAS

existant 1 DM, zone 1, 1


41 FAS


er étage 15 I 15 I I I 1 I I

42 FAS


er étage 15 I I I 1 I I

43 FAS

existant 1 Locaux, zone 3, 1


44 FAS


er étage 16 I 16 I I 1 I I

45 FAS



46 FAM

existant Co Combles, unité A I 1 I I

47 FAM

existant Co Combles, unité B I 1 I I





DE LA

COMMANDE

AUTOMATIQUE

(INTERVERROUIL

LAGE)

ZONES DE

DÉSENFUMAGE (ZF)

ZONES DE


ZONES DE



DA

S

Ventila

tion e

t

bra

ssage

Port

es a

uto

.

N° ZC

DA

S

Ascenseur

Ventila

tion e

t

bra

ssage

N° ZA

DS

et D

L

DA

S

BA

ES

Écla

irage

norm

al

Sonorisation

de c

onfo

rt

N° ZF

48 FAM

existant Co Combles, unité C I 1 I I

49 FAS

existant Co Combles, FAS 17 I I 1 I I

50 FAS

existant Co Combles, FAS 17 I I 1 I I


V – DESCRIPTION TECHNIQUE DES SSI

V.1 – Constituants du SSI principal

V.1.1 – Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)

L’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) sera de type adressable. Il sera admis à la marque NF. Il sera positionné de façon à ce que ses signalisations et ses commandes soient placées à une hauteur comprise entre 0,70 et 1,80m. V.1.2 – Détecteurs d’incendie

Les détecteurs d’incendie, appropriés aux risques, seront mis en place dans : o le local où sont implantés les matériels centraux du SSI principal o tous les locaux de l’établissement, à l’exception des sanitaires o toutes les circulations horizontales o les combles V.1.3 – Indicateurs d’action déportés

Tous les détecteurs d’incendie non visibles directement depuis les circulations principales seront équipés d’indicateurs d’action déportés placés dans ces circulations. Un étiquetage explicite et lisible depuis le sol doit être mis en place, par l’entreprise qui a en charge la mise en place de l’équipement d’alarme, à côté de tous les indicateurs d’action déportés dont le positionnement ne permet pas de déterminer sans ambiguïté les détecteurs d’incendie auxquels ils sont associés. V.1.4 – Déclencheurs manuels

Les déclencheurs manuels seront mis en place : o à tous les niveaux, avant le franchissement d’une paroi qui délimite une zone de diffusion

d’alarme (ZA), o à tous les niveaux, à proximité des portes donnant directement sur l’extérieur qui permettent

d’évacuer du bâtiment, o à chaque niveau autre que le niveau de référence, dans les circulations, à proximité immédiate

de chaque escalier et o au rez-de-chaussée, dans les circulations, à proximité des sorties. Ils seront placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre (axe de l’élément à manipuler à maximum 1,30 m) au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. Dans les unités de vie de l’extension FAM, ils seront positionnés dans les bureaux 1 et 2 Ils seront de type à membrane déformable. V.1.5 – Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)

Le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) sera admis à la marque NF. Le matériel central du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) sera positionné de façon à ce que ses signalisations et ses commandes soient placées à une hauteur comprise entre 0,70 et 1,80m.


V.1.6 – Dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

V.1.6.1 – Généralités

Les DAS mis en œuvre sont les suivants : Clapets télécommandés de ventilation (existants) Volets de désenfumage (existants + ajouts) Exutoires de désenfumage (existants + ajouts) Ouvrants télécommandés en façade Portes battantes à fermeture automatique (existants + ajouts) Portes coulissantes à fermeture automatique Rideaux ou portes à dévêtissement vertical Coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage (existants) Dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issue de secours (existants + ajouts)

Tous les DAS mis en œuvre devront être conformes à la norme NF S 61-937 et, quand ils rentrent dans le périmètre de certification d’une marque NF ou qu’ils doivent règlementairement être admis à une marque NF (clapets télécommandés, volets de désenfumage, exutoires, portes à fermeture automatique et coffrets de relayage), être certifiés NF. Si, exceptionnellement, ils ne l’étaient pas de série, l’entreprise assumera tous les frais nécessaires à l’obtention, par un laboratoire agréé, d’un avis de chantier conforme. Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) doivent être installés de façon à rendre aisées les interventions d’exploitation, de maintenance et de vérification. Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l’ouverture d’une trappe de visite, d’une porte de gaine technique, d’une dalle de faux-plafond, etc. Dans ce cas, celle-ci, sera placée au droit du dispositif. Dans tous les cas, une information visible depuis le sol indiquera la nature et le repère de l’appareil (étiquetage durable fournis et mis en place par l’entreprise qui a posé le DAS concerné), conformément au § 12 de la norme NF S 61-932. V.1.6.2 – Dispositions particulières concernant les portes à fermeture automatique

Les portes à fermeture automatique doivent être d’un type qui ne nécessite pas de boîtier déporté pour réaliser la fonction d’anti-réarmement involontaire car cette fonction est réalisée par le CMSI. Afin de répondre à l’obligation d’une commande locale de fermeture accessible au public, la fermeture locale des portes battantes à fermeture automatique doit pouvoir être obtenue sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et 120 Nm au niveau du dispositif de manœuvre ou par action sur un organe de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur au plus égale à 1,30 m. V.1.6.3 – Dispositions particulières concernant le verrouillage des issues de secours

Chaque porte équipée d’un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours devra être équipée d’un dispositif de commande manuelle de déverrouillage d’issue de secours de chaque côté depuis lequel l’évacuation peut s’effectuer. Ces dispositifs de commande manuelle de déverrouillage d’issue de secours devront être à fonction d’interrupteur et intercalés sur la ligne de télécommande du dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours correspondant. Ils seront tous de couleur verte et équipés d’un capot de protection plombé (les plombages utilisés devront être fait pour cet usage spécifique ; en particulier, ils seront facilement cassables). Ils seront convenablement repérés de façon à ce que le public en comprenne l’objet et le fonctionnement. Ils seront placés à une hauteur de 1,80 m V.1.6.4 – Dispositions particulières concernant les coffrets de relayage pour le désenfumage

Existants V.1.7 – Alarme générale

V.1.7.1 – Généralités

L’alarme sera de type alarme générale sélective dans l’ensemble de l’établissement. L’alarme sera uniquement de type sonore.


En cas d’activation d’un déclencheur manuel ou d’activation d’un détecteur automatique, la diffusion de l’alarme générale et de l’alarme générale sélective s’effectuera sans temporisation. V.1.7.2 – Signal sonore

Principes L’alarme générale sélective devra être identifiable en tout point de la zone de diffusion d’alarme concernée où elle prévue diffusée quel que soit le niveau sonore ambiant dû à l’activité de l’établissement, mais ne devra pas être identifiable de tout point des autres zones de diffusion d’alarme. Sur ce point, notamment, l’entreprise installatrice des diffuseurs sonores a une obligation de résultat. Son attention est donc attirée sur les conditions d’isolation acoustique de l’établissement. Diffuseurs sonores (DS) Les diffuseurs sonores (DS) mis en œuvre sont des types suivants :

Diffuseurs sonores non autonomes (DSNA) ou dispositifs sonores d’alarme feu (DSAF) à signal sonore NF S 32-001

Diffuseurs sonores non autonomes (DSNA) ou dispositifs sonores d’alarme feu (DSAF) à signal sonore NF S 32-001 + message

Diffuseurs sonores non autonomes (DSNA) du système de sonorisation de sécurité (SSS) Diffuseurs d’alarme générale sélective (DAGS) Blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) type Ma Blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) type Ma-Me Blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) type Sa Blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) type Sa-Me Un bloc autonome d’alarme sonore (BAAS) type Pr Diffuseurs sonores pour équipement d’alarme de type 4

Tous les diffuseurs sonores mis en œuvre devront être conformes à la norme NF S 61-936. V.1.8 – Ventilateurs de désenfumage

Existants V.1.9 – Équipements techniques commandés

Les équipements techniques qui participent directement à la sécurité incendie et qui sont commandés par le système de sécurité incendie (SSI) principal sont les suivants :

Éclairage de sécurité d’évacuation (BAES) Éclairage normal Sonorisation de confort Ascenseurs (existants) Ventilation de confort et dispositifs de brassage d’air Portes automatiques

V.1.9.1 – Dispositions particulières concernant les ascenseurs

Existants V.1.9.2 – Dispositions particulières concernant la ventilation de confort et le brassage d’air

La ventilation de confort et les dispositifs de brassage d’air seront coupés par le système de sécurité incendie (SSI). Sont concernés : o L’ensemble de la ventilation de confort o L’ensemble des caissons de climatisation V.1.10 – Dispositifs adaptateurs de commande (DAC)

Tous les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) mis en œuvre devront être conformes à la norme NF S 61-938 et, quand ils rentrent dans le périmètre de certification d’une marque NF être certifiés NF.


Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) doivent être de type « aveugle », c'est-à-dire sans commande manuelle locale de mise en sécurité (même sous verre dormant). Ils seront placés à une hauteur telle que l’axe du ou des éléments à manipuler pour le réarmement (vis d’ouverture de boîtier, manivelle, emplacement de cartouche CO2…) soit à maximum 1,30 m dans toutes les positions de son utilisation, y compris dans le cas de manivelles. Ils seront positionnés de façon à ne pas faire sailli dans l’espace de circulation. Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) doivent être installés de façon à rendre aisées les interventions d’exploitation, de maintenance et de vérification. Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l’ouverture d’une trappe de visite, d’une porte de gaine technique, d’une dalle de faux-plafond, etc. Dans ce cas, celle-ci, sera placée au droit du dispositif. Dans tous les cas, une information visible depuis le sol indiquera la nature et le repère de l’appareil (étiquetage durable fournis et mis en place par l’entreprise qui a posé le DAS concerné), conformément au § 12 de la norme NF S 61-932. V.1.11 – Report d’alarme

L’alarme sera reportée sur : o des tableaux répétiteurs d’exploitation (TRE) Les tableaux répétiteurs d’exploitation seront implantés dans les locaux suivants : o FAS : Rez-de-jardin, Rez-de-chaussée et 1

er étage

o FAM : 1er

étage o FAM extension : dans la circulation, entre les 2 unités Ils indiqueront en clair la zone en feu en cas de détection. Ils seront placés à une hauteur telle que leur bord supérieur soit à 1,30 mètre maximum du sol fini.

V.1.12 – Alimentations de sécurité

Voir le chapitre V.4 – ci-dessous.

V.2 – Positionnement des matériels centraux et déportés

V.2.1 – Matériels centraux :

L’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) et le matériel central du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) seront implantés dans le poste de sécurité exigé par l’article MS 50 du règlement de sécurité des ERP, soit le bureau accueil au rez-de-chaussée. V.2.2 – Matériels déportés :

Un matériel déporté du CMSI gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage et/ou évacuation) doit être placé dans un volume technique protégé (VTP) s’il est implanté hors des zones concernées. Cependant, lorsqu’un local comprend plusieurs zones de désenfumage (ZF), il n’est pas nécessaire de placer le matériel déporté du CMSI en volume technique protégé (VTP) lorsque celui-ci : o gère un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) de même nature et o est implanté dans ce local Tous les matériels déportés du CMSI disposés sur une voie de transmission physique distincte (ou redondante) doivent être placé en volume technique protégé (VTP). Lorsqu’une voie de transmission rebouclée passe deux fois dans la même zone de mise en sécurité (ZS) les matériels déportés du CMSI ne doivent être implantés que sur un seul de ces deux cheminements Un matériel déporté du CMSI gérant un ou plusieurs coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être implanté dans le même local que ces coffrets ou en extérieur, sinon il doit être placés dans un volume technique protégé (VTP).


Les matériels déportés du CMSI reliés au matériel central par une voie de transmission unique non rebouclée correspondant à une seule fonction dans une seule zone de mise en sécurité (ZS) doivent être placés dans la ZS concernées. Un matériel déporté du CMSI qui gère sur une de ses lignes de télécommande et de contrôle un ou plusieurs dispositifs actionnés de sécurité (DAS) communs entre deux zones de mise en sécurité (ZS) peut être placé indifféremment dans l’une ou l’autre de ces zones de mise en sécurité (ZS) sans obligation d’être placé en volume technique protégé (VTP). Si un matériel déporté du CMSI est implanté dans le même local que le matériel central du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), il n’est pas nécessaire de la placer en volume technique protégé (VTP). V.2.3 – Volumes techniques protégés (VTP) :

Un volume technique protégé (VTP) est un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant le temps qui correspond au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d’1h, sauf à la traversé des locaux à isolement particulier pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local. Un volume technique protégé (VTP) ne peut contenir que des matériels et des canalisations appartenant à un système de sécurité incendie (SSI). Il est cependant admis que ce volume possède les équipements nécessaires à l’exploitation de celui-ci (points d’éclairage par exemple). Les volumes techniques protégés (VTP) doivent être facilement visitables afin de permettre les opérations de maintenance, d’entretien et de vérification. NB : l’établissement ne possédera aucun volume technique protégé (VTP). L’architecture du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) devra tenir compte de ce fait.


V.3 – Caractéristiques fonctionnelles des dispositifs commandés terminaux (DCT)

DISPOSITIF COMMANDÉ TERMINAL

(DCT)

TYPE DE COMMANDE MODE DE

FONCTIONNEMENT SURVEILLANCE DE POSITION

MODE DE RÉARMEMENT

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES

Au

toco

mm

an

de

Télécommande

Ali

me

nté

Au

ton

om

e

A é

ne

rgie

mé

ca

niq

ue

intr

insè

qu

e

Po

sit

ion

de

sé

cu

rité

Po

sit

ion

d’a

tte

nte

So

rtie

de

télé

co

mm

an

de

au

dé

pa

rt d

u

CM

SI

ou

d

u

DC

M (

su

iva

nt

le S

SI)

Via

DA

C

Do

ub

lée

pa

r

DA

D

Via

co

ffre

t d

e

rela

ya

ge

En

tré

e d

e

télé

co

mm

an

de

du

DC

T

SSI principal Exutoire de

désenfumage X émission X

relâchement de câble d’acier

X X X Télécommandé,

mécanique

Volet désenfumage émission émission X X X Manuel

Coffret relayage émission émission X X X Télécommandé,

électrique

Ventilateur de désenfumage

émission X émission X X X Télécommandé,

électrique Surveillance de position et réarmement via coffret de

relayage

Clapet télécommandé fusible

thermique émission émission X X X Manuel

Porte battante à fermeture automatique

rupture rupture X X Manuel

Dispositif de verrouillage

électromagnétique pour

issue de secours

rupture rupture X Manuel

Diffuseurs d’alarme générale sélective

(DAGS) émission émission X Centralisé


V.4 – Alimentations de sécurité

On distinguera plusieurs types d’alimentations de sécurité : V.4.1 – Équipements d’alimentation électriques (EAE)

Les équipements d’alimentation électrique (EAE) suivants sont prévus : o EAE à batterie d’accumulateurs pour l’ECS Les EAE doivent être conformes à la norme NF EN 54-4 et certifiés NF. NB : un EAE ne peut pas être installé à la place d’une AES et réciproquement, sauf s’il a la double certification. V.4.2 – Alimentations électriques de sécurité (AES)

Les alimentations électriques de sécurité (AES) suivantes sont prévues : o AES à batterie d’accumulateurs pour le CMSI Les AES doivent être conformes à la norme NF S 61-940. NB : un EAE ne peut pas être installé à la place d’une AES et réciproquement, sauf s’il a la double certification. V.4.3 – Alimentations pneumatiques de sécurité (APS)

Les alimentations pneumatiques de sécurité (APS) suivantes sont prévues : o APS à usage unique pour DAC à sortie pneumatique Les APS doivent être conformes à la norme NF S 61-939. Dans un même canton, au-delà d’une surface à désenfumer de 500 m², une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage unique et le réseau de distribution correspondant ne peuvent pas alimenter la totalité des exutoires et des ouvrants de désenfumage. Il y a lieu de séparer l’installation en deux parties approximativement de même importance, réparties chacune sur l’ensemble du canton. Ces deux parties étant alimentées, suivant le cas, par un dispositif de commande manuelle (DCM) ou un dispositif adaptateur de commande (DAC) unique de type « bizone ». NB : une APS à usage unique de remplacement devra au minimum être prévue par APS installée (que ce soit pour la télécommande ou pour le réarmement). V.4.4 – Alimentation des moteurs de désenfumage

L’alimentation électrique des moteurs de désenfumage sera réalisée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment. Si un groupe électrogène est mis en place, l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage sera réalisée par ce groupe (conditions à voir avec le coordinateur SSI en phase travaux). Elle sera protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits. Les canalisations électriques alimentant ces moteurs seront de catégorie CR1 et ne comporteront pas de protection contre les surcharges mais seulement contre les courts circuits (elles doivent donc être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs). Une signalisation de défaut d’alimentation des moteurs de désenfumage sera reportée sur l’unité de signalisation (US) du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) via leur coffret de relayage. V.4.5 – Implantations

V.4.5.1 – Alimentations électriques de sécurité

L’équipement d’alimentation électrique (EAE) et l’alimentation électrique de sécurité (AES) à batterie d’accumulateurs seront implantés avec l’ECS et le CMSI.


Les alimentations électriques de sécurité qui ne sont pas implantées avec les matériels centraux du SSI doivent être installées dans un volume technique protégé (VTP) conforme au § V.2.3 – ci-dessus. Cependant, si le produit CU de la batterie d’accumulateurs est supérieur à 1 000, elle et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l'article 554-2 de la norme NF C 15-100. V.4.5.2 – Alimentations pneumatiques de sécurité

Les alimentations pneumatiques de sécurité (APS) à usage uniques seront implantées directement dans les dispositifs de commande concernés. V.4.6 – Signalisation

Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.

http://10.87.3.32/ireef-bin/IREEF.EXE/DocBrw?DocId=204&From=13377550&Link=REF/joe/nd


V.5 – Principe et nature des liaisons

Éléments

1re liaison concernée 2e liaison concernée

Observations complémentaires Tenant / Aboutissant

Nature de la liaison

Tenant / Aboutissant Nature de la liaison

SSI principal

Détection Incendie

Circuits de détection rebouclés (départ et retour) ECS / 1er point Câble CR1 Dernier point / ECS Câble CR1 Câble CR1 entre l’ECS et le premier point de chaque boucle et entre

le dernier point de chaque boucle et l’ECS

Circuits de détection rebouclés (entre le 1er et le dernier point) Point / Point Câble CR1 (1)

Circuits de détection non rebouclés (départ) ECS / 1er point Câble CR1 Câble CR1 entre l’ECS et le premier point de chaque ligne

Circuits de détection non rebouclés (après le 1er) Point / Point Câble CR1 (2)

Indicateurs d’action déportés Détecteurs / IA Câble C2

CMSI

Matériels déportés Matériel central / déporté Câble CR1

Alarme

Diffuseurs d’alarme générale sélective (DAGS) UGA / DAGS Câble CR1

Dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

Dispositifs de verrouillage pour issues de secours CMSI / DAS Câble C2

Portes à fermeture automatique CMSI / DAS Câble C2

Clapets télécommandés CMSI / DAS Câble CR1 (3)

Volets de désenfumage CMSI / DAS Câble CR1 (3)

Exutoires de désenfumage CMSI / DAC Câble CR1 (3) DAC/DAS Câble acier

Coffrets de relayage CMSI / Coffret relayage Câble CR1 (3) TGS / Coffret relayage Câble CR1

Ventilateur de désenfumage

Ventilateur de désenfumage Coffret relayage / Moteur Câble CR1

Commandes Arrêt désenfumage Cmde / Coffret relayage Câble CR1

Réarmements ventilateur Cmde / Coffret relayage Câble C2

Contacts interrupteur de proximité des moteurs Interrupteur / Coffret Câble CR1

Contacts pressostat Pressostat / Coffret Câble CR1

Surveillance de position

Contacts de position d’attente CMSI / Contact Câble CR1 (3)

Contacts de position de sécurité CMSI / Contact Câble CR1 (3)

Installations techniques

Non arrêt ascenseur dans la zone sinistrée CMSI / Armoire

ascenseur Câble CR1

Arrêt ventilation de confort CMSI / Contacteur Câble C2

Arrêt des dispositifs de brassage d’air CMSI / Contacteur Câble C2


Éléments

1re liaison concernée 2e liaison concernée

Observations complémentaires Tenant / Aboutissant

Nature de la liaison

Tenant / Aboutissant Nature de la liaison

Reports

Reports d’alarme et de signalisation Matériels centraux /

Reports Câble CR1

(1) A condition d’avoir obtenu au préalable l’accord expresse du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordinateur SSI, ces liaisons peuvent être réalisées en câble de catégorie C2 sur leur portions qui respectent toutes les conditions suivantes : - ces portions de circuits de détection ne sont pas dans des locaux non surveillés par des détecteurs d’incendie qui sont traversés plus d’une seule fois par la voie de transmission rebouclée concernée et - ces portions de circuits de détection ne passent qu’une seule fois dans la même zone de détection (ZD). En cas de liaison mixte (utilisation de câbles de catégorie CR1 et de catégorie C2 sur la même liaison), le changement de catégorie de câble doit se faire uniquement aux bornes d’un des matériels raccordés : aucune boîte de jonction ne doit être utilisée pour réaliser spécifiquement le changement de catégorie de câble.

(2) A condition d’avoir obtenu au préalable l’accord expresse du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordinateur SSI, ces liaisons peuvent être réalisées en câble de catégorie C2 sur leur portions qui respectent toutes les conditions suivantes : - ces portions de circuits de détection ne sont pas dans des locaux non surveillés par des détecteurs d’incendie et - ces portions de circuits de détection ne passent qu’une seule fois dans la même zone de détection (ZD). En cas de liaison mixte (utilisation de câbles de catégorie CR1 et de catégorie C2 sur la même liaison), le changement de catégorie de câble doit se faire uniquement aux bornes d’un des matériels raccordés : aucune boîte de jonction ne doit être utilisée pour réaliser spécifiquement le changement de catégorie de câble.

(3) Ces liaisons peuvent être réalisées en câble de catégorie C2 sur leur parcours dans la zone de mise en sécurité (ZS) concernée, à condition que l’élément piloté ne soit pas commun à plusieurs zones de mise en sécurité (ZS) et d’avoir obtenu au préalable l’accord expresse du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordinateur SSI. En cas de liaison mixte (utilisation de câbles de catégorie CR1 et de catégorie C2 sur la même liaison), le changement de catégorie de câble doit se faire uniquement aux bornes d’un des matériels raccordés : aucune boîte de jonction ne doit être utilisée pour réaliser spécifiquement le changement de catégorie de câble.


VI – SCÉNARIOS DE MISE EN SÉCURITÉ

VI.1 – Détection automatique d’incendie dans un espace non désenfumé

En cas de détection automatique d’incendie dans un espace non désenfumé, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissement suivante : Immédiatement ou de façon décalée (de 30s au maximum) : o Alarme restreinte sur les matériels centraux du SSI principal et sur les reports d’alarme. o Diffusion de l’alarme dans l’ensemble de la ZA concernée. o Déverrouillage des portes de la ZA concernée. o Fermeture des clapets CF télécommandés du réseau de ventilation de la ZC concernée. o Fermeture des portes CF à fermeture automatique de la ZC concernée. o Non arrêt ascenseur dans la ZC concernée. o Arrêt de la ventilation de confort et de tous les éventuels dispositifs de brassage d’air, en dehors

de la VMC à fonctionnement permanent, de la ZC concernée et, le cas échéant, de l’ensemble de l’établissement.

Après temporisation : o Sans objet.

VI.2 – Détection automatique d’incendie dans un espace désenfumé

En cas de détection automatique d’incendie dans un espace désenfumé, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissement suivante : Immédiatement ou de façon décalée (de 30s au maximum) : o Alarme restreinte sur les matériels centraux du SSI principal et sur les reports d’alarme. o Diffusion de l’alarme dans l’ensemble de la ZA concernée. o Déverrouillage des portes de la ZA concernée. o Fermeture des clapets CF télécommandés du réseau de ventilation de la ZC concernée. o Fermeture des portes CF à fermeture automatique de la ZC concernée. o Non arrêt ascenseur dans la ZC concernée. o Ouverture des amenées d'air de désenfumage, des évacuations de fumées de désenfumage de

et, le cas échéant, mise en service, du(des) ventilateur(s) de désenfumage la ZF concernée. o Arrêt de la ventilation de confort et de tous les éventuels dispositifs de brassage d’air, en dehors



VI.3 – Déclencheur manuel

En cas de mise en service d’un déclencheur manuel (DM), la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d’asservissement suivante : Immédiatement ou de façon décalée (de 30s au maximum) : o Alarme restreinte sur les matériels centraux du SSI principal et sur les reports d’alarme. o Diffusion de l’alarme dans l’ensemble de la ZA concernée. o Déverrouillage des portes de la ZA concernée. o Fermeture des clapets CF télécommandés du réseau de ventilation de la ZC concernée. o Fermeture des portes CF à fermeture automatique de la ZC concernée. o Non arrêt ascenseur dans la ZC concernée. o Arrêt de la ventilation de confort et de tous les éventuels dispositifs de brassage d’air, en dehors




VII – ARCHITECTURE DE L’UCMC

VII.1 – Principe

Les commandes manuelles de l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC) et les voyants de l’unité de signalisation (US) liés à l’UCMC, aux dispositifs commandés terminaux (DCT), hors diffuseurs sonores, et aux commandes d’installations techniques devront être organisés selon le principe suivant :

Commande

Manuelle Libellé

Voyant

Rouge

Voyant

Jaune

Voyant

Vert

Oui ZC 1 – FAM, zone 1 E/F/C E/F/C E/F

Oui ZC 2 – FAM zone 2 E/F/C E/F/C E/F

Oui ZC 3 – FAM zone 3 E/F/C E/F/C E/F

Oui ZC 4 – Galerie, zone 4 E/F/C E/F/C E/F

… … … … …

Oui ZF 1 – FAM, zone 1 Non E/F Non

Oui ZF 2 – FAM zone 2 Non E/F Non

Oui ZF 3 – FAM zone 3 Non E/F Non

Oui ZF 4 – Galerie, zone 4 Non E/F Non Oui = bouton présent Non = bouton ou voyant absent (ou non fonctionnel) E/F = Voyant pouvant être éteint ou allumé fixe E/F/C = Voyant pouvant être éteint, allumé fixe ou allumé clignotant

VII.2 – Remarques complémentaires

Chaque zone de mise en sécurité (ZS) doit avoir une et une seule commande manuelle. Cette commande manuelle pilote la totalité des dispositifs commandés terminaux (DCT) et des commandes d’installations techniques de la zone de mise en sécurité (ZS) concernée.


VIII – PROCÉDURE DE RÉCEPTION TECHNIQUE

VIII.1 – Généralités

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l’objet d’un certificat d’association annexé au certificat d’homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés. La ou les entreprises qui réalisent l’installation et la mise en service du système de détection incendie (SDI) doivent être qualifiées dans ce domaine (certificat APSAD I7, certificat QUALIFELEC indice CF 2 ou CF 3 dans le domaine ST ou références significatives sur des projets similaires par exemple). Pour chaque réception technique, cet installateur et les autres installateurs qui auront participer à la réalisation d’un SSI assureront, notamment, les prestations suivantes : o Fournitures des éléments nécessaires à l’établissement du dossier d’identité SSI et du PV de

réception technique (cf. chapitre « documents à fournir »). o Vérification exhaustive de la mise en œuvre des matériels. o Essais exhaustifs de bon fonctionnement. o Essais d’efficacité de la détection automatique d’incendie. o Mise en service. o Prise en charge des obligations et frais nécessaires aux vérifications et essais des installations

par eux-mêmes, par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le contrôleur technique et le coordinateur SSI.

o Formation des utilisateurs. o Travaux, vérification, essais et prise en charge des obligations et frais nécessaires à la levée

des réserves notées sur un procès verbal de réception technique SSI ou sur un procès verbal de commission de sécurité.

o Fourniture de propositions de contrat d’entretien.

VIII.2 – Vérification et essais

Avant prise de possession par l’utilisateur de chaque partie de l’établissement, il sera procédé par sondage, en présence, au minimum, du Coordinateur SSI, du Maître d’Ouvrage, des utilisateurs et de tous les installateurs concernés par le SSI, aux vérifications et essais de bon fonctionnement des installations lors d’une visite de réception technique SSI. Conformément aux § 12 et 13 de la norme NF S 61-932, ces vérifications et essais ne pourront être effectués que quand toutes les entreprises auront exécuter leurs autocontrôles (et l’auront attesté) et que le dossier d’identité SSI sera complet. Les vérifications et essais de tous les installateurs seront à présenter sous forme de fiches (voir modèles en annexe) qui seront remises au Coordinateur SSI préalablement à la visite de réception technique précitées. L’installateur de la détection automatique doit effectué, conformément à l’article MS 56 du règlement de sécurité des ERP, les essais d’efficacité de la détection automatique par foyers de contrôle d’efficacité (FCE) selon le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics d’installation de détection d’incendie établi par le GPEM/ME (brochure n°5655 du journal officiel) ou par foyers-types de site (FTS) selon la norme NF S 61-970 dans les espaces suivants : o grands volumes, atriums et volumes particuliers (à définir) o tous les espaces dont la détection automatique n’est pas conforme en terme de choix des

détecteurs et de leur implantation à la norme NF S 61-970 Une attestation de réalisation de ces essais doit être transmise au coordinateur SSI. La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, dispositifs de communication (talkie-walkie, interphones), combustibles, textes de référence et personnels nécessaires pour exécuter les essais de réception de l’installation dans de bonnes conditions restent à la charge des entreprises suivant toutes procédures que le coordinateur SSI, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre jugeront utiles. Les essais de bon fonctionnement par sondage effectués sous la direction du coordinateur SSI seront réalisés selon la procédure suivante :


SSI principal Équipement de contrôle et de signalisation (ECS) : o Vérification du marquage NF de l’ECS et, s’il est dans une enveloppe séparée, de l’EAE o Vérification du fonctionnement des signalisations sonores et visuelles o Vérification de l’absence de signalisations de défaut o Coupure EAE : vérification de la bonne signalisation du défaut o Remise EAE + coupure secteur : vérification de la bonne signalisation du défaut La suite des essais s’effectue sur EAE (secteur coupé) Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) : o Vérification du marquage NF du CMSI et, si elle est dans une enveloppe séparée, de l’AES o Vérification du fonctionnement des signalisations sonores et visuelles o Vérification de l’absence de signalisations de défaut o Vérification du bon repérage de l’UGA, de l’UCMC et de l’US o Vérification du bon positionnement des DAS signalés en position d’attente grâce à la touche

« Bilan » o Coupure AES : vérification de la bonne signalisation du défaut o Remise AES + coupure secteur : vérification de la bonne signalisation du défaut La suite des essais s’effectue sur AES (secteur coupé) Détection automatique : o Débrochage d’1 détecteur d’incendie : vérification de la bonne signalisation du défaut Par dispositif adaptateur de commande (DAC) : o Vérification du bon marquage NF du dispositif adaptateur de commande (DAC) Par zone de détection par déclencheurs manuels (ZDM) : o Déclenchement d’1 déclencheur manuel : vérification de la bonne réalisation du scénario, y

compris des commandes d’installations techniques associées aux fonctions de mise en sécurité o Réarmement complet Par zone de détection automatique (ZDA) : o Déclenchement d’1 détecteur d’incendie : vérification de la bonne réalisation et de la bonne

signalisation du scénario, y compris des commandes d’installations techniques associées aux fonctions de mise en sécurité

o Le cas échéant, vérification des interverrouillages (ZF, ZC et ZA) : 2e détection automatique,

puis UCMC et/ou commande UGA o Réarmement de l’ECS, du CMSI et de quelques DAS o Déclenchement manuel du scénario précédent grâce à l’UCMC (1 seule fois pour chaque ZS) o Réarmement complet Par zone de diffusion d’alarme (ZA) : o Vérification de "l’identifiabilité" de l’alarme générale sélective en tout point de la ZA concernée. o Vérification de la bonne réalisation de la fonction évacuation, y compris des commandes

d’installations techniques associées, sur commande manuelle depuis l’UGA o Le cas échéant, vérification du bon marquage des DAS o Réarmement complet Par zone de compartimentage (ZC) : o Vérification de la bonne réalisation de la fonction compartimentage, y compris des commandes

d’installations techniques associées, sur commande manuelle depuis l’UCMC o Vérification de la bonne signalisation du défaut de position de chaque portes à fermeture

automatique (PFA) qui fait l’objet d’une signalisation de sa position de sécurité en faisant quitter la position de sécurité alternativement de chaque ventail de chaque PFA commandée dont la position de sécurité est surveillée (1 seule fois par PFA)

o Vérification du bon marquage (NF ou DAS) des DAS o Vérification de l’accessibilité et du bon signalement des DAS dissimulés o Réarmement complet Par zone de désenfumage (ZF) : o En cas d’utilisation de DAC bizone :

o Démontage d’une des 2 APS « ouverture » o Commande du désenfumage


o Vérification de la bonne répartition des exutoires et des ouvrants des deux circuits sur la ZF o Remontage de l’APS o Commande du désenfumage o Vérification de la bonne ouverture de tous les DAS

o Vérification de la bonne réalisation de la fonction désenfumage, y compris des commandes d’installations techniques associées, sur commande manuelle depuis l’UCMC

o En cas de désenfumage mécanique, commande d’arrêt pompier (1 seule fois par ventilateur) : o vérification de la bonne commande et de la bonne signalisation de défaut de position de

sécurité o vérification de la bonne remise en route et de la disparition de la signalisation de défaut

o Vérification du bon marquage (NF ou DAS) des DAS o Vérification de l’accessibilité et du bon signalement des DAS dissimulés o Réarmement complet Par ventilateur de désenfumage : o Vérification du bon marquage (NF) du coffret de relayage o Commande d’arrêt pompier : vérification de la bonne signalisation du défaut à l’état de veille si

actionné o Sectionneur de proximité : vérification de la bonne signalisation du défaut à l’état de veille si

actionné o Défaut secteur : vérification de la bonne signalisation du défaut à l’état de veille si réalisé Réarmement final et général : o ECS et CMSI : remise du secteur o Réarmement de l’ECS, du CMSI et de tous le DAS et DCT o Vérification du retour en position d’attente des DAS signalés grâce à touche « Bilan » o Passage en veille générale ou mise hors service général suivant le cas


IX – DOCUMENTS À FOURNIR

IX.1 – Codification unifiée

Afin de faciliter les mises au point de chantier et de permettre une bonne vérification de la documentation, de la mise en œuvre et du fonctionnement de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), de chaque dispositif commandé terminal (DCT) et commande d’installation technique, une codification unifiée devra être mise en place. Cette codification devra permettre de repérer de façon unique chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), chaque dispositif commandé terminal (DCT) et chaque commande d’installation technique pour toutes les entreprises. Le principe de la codification unifiée est laissé libre à l’entreprise responsable de la pose de l’équipement d’alarme qui devra donc la fixer, en concertation avec les autres entreprises concernées. Une fois fixée, cette codification unifiée devra être utilisé par tous les intervenants quand ils auront à désigner un dispositif actionné de sécurité (DAS), un dispositif commandé terminal (DCT) ou une commande d’installation technique. La codification unifiée suivante pourra, par exemple, être utilisée : MAT.NN.O MAT = type de matériel CTV = clapet télécommandé de ventilation VCC = volet de désenfumage sur conduit collectif VCU = volet de désenfumage sur conduit unitaire ou collecteur EXD = exutoire de désenfumage OTF = ouvrant télécommandé en façade PFA = porte à fermeture automatique CR = coffret de relayage VIS = dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours VDF = ventilateur de désenfumage AVC = arrêt ventilation de confort NAA = non arrêt ascenseur TES = télécommande d’éclairage de sécurité … NN = numéro de niveau 00 = rez-de-chaussée RC = rez-de-chaussée RJ = rez-de-jardin CO = combles TO = toiture 01 = 1

er étage

02 = 2e étage

SS = sous-sol S1 = 1

er sous-sol

S2 = 2e sous-sol

… O = numéro d’ordre PFA.S1.2, désignant alors la 2

e porte à fermeture automatique du 1

er sous-sol.


IX.2 – Documents à fournir

Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en œuvre et afin de permettre l’établissement en bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 12 de la norme NF S 61-932, les documents indiqués ci-après sont à fournir au coordinateur SSI. Ces documents sont à fournir selon l’échéancier défini par les codes suivants dans le tableau ci-après : o E1 : Pendant la période de préparation de chantier (conformément à l’article GE 2, § 2 et aux impératifs de chantier) o E2 : Pendant la période de préparation de chantier ou, après accord du coordinateur SSI, au plus tard 1 mois avant commande des matériels concernés o E3 : Dès que le document définitif peut être fourni et au plus tard 15 jours avant la visite de réception technique du coordinateur SSI (conformément à la norme NF

S 61-932) o E4 : Dès que le document définitif peut être fourni et au plus tard 5 jours avant la visite de la commission de sécurité (conformément à l’article MS 75) NB : Il est fortement conseillé aux entreprises de fournir les documents demandés pour validation au plus tôt afin que les éventuels avis défavorables sur ceux-ci ne retardent pas le chantier. Il en va de même pour les documents demandés pour le dossier d’identité SSI. Ces documents sont à fournir dans le nombre et la forme d’exemplaire suivant : o Pour validation : 1 exemplaire papier o Pour le dossier d’identité SSI (DI-SSI) : 5 exemplaires papier et 2 exemplaires CD-ROM NB : il va de soit que les documents validés qui sont rendus caducs suite à des modifications de chantier sont à transmettre modifiés pour nouvelle validation et que les documents fournis pour le dossier d’identité SSI doivent correspondre aux ouvrages tels que réalisés. Le nombre d’exemplaires demandé ci-dessus s’entend en sus des éventuels autres exemplaires à fournir au titre des DOE, du DIUO, de la validation par la maîtrise d’ouvrage, de la validation par la maîtrise d’œuvre, de la validation par le contrôleur technique, de la validation par le coordonnateur SPS ou à tout autre titre. Afin de pouvoir vérifier que les documents attendus ont bien été reçus, d’une part, l’entreprise responsable de la pose de l’équipement d’alarme doit au préalable transmettre les plans de repérage de l’ensemble des matériels selon la codification unifiée à tous les intervenants concernés et, d’autre part, chaque entreprise doit au préalable fournir la liste prévisionnelle exhaustive des matériels qui seront mis en œuvre selon le modèle fourni en annexe du présent document. Tout document transmis doit être transmis accompagné d’un bordereau d’envoi précisant la liste exacte des documents joints avec précision des matériels concernés (selon codification unifiée) et le nombre d’exemplaire. En l’absence de cette liste, les documents seront considérés comme non reçus et les éventuelles pénalités de retard établies par le maître d’œuvre continueront donc de courir. Une copie de chaque bordereau d’envoi doit, au minimum, être transmise au maître d’œuvre et à l’OPC.


Concerne Document Pour validation Pour le DI-SSI

Observation Echéance Reçu le Echéance Reçu le

Entreprise concernée

Les plans concernant le SSI principal avec uniquement : o l’implantation, les liaisons et le repérage (selon la codification unifiée

définie durant le chantier) de tous les composants du SSI (Matériels centraux et déportés, reports, détecteurs d’incendie, déclencheurs

manuels, diffuseurs sonores, DAC, DAS, DCT, raccordement aux installations techniques commandées par le CMSI…),

o les zones de détection (ZD) et o les zones de mise en sécurité (ZS).

E1 E3

Entreprise

concernée

Les schémas (synoptiques) :

o du SDI et o du SMSI

E1 E1

E3 E3

Entreprises concernées

Les plans concernant uniquement le SSI complémentaire avec uniquement l’implantation, les liaisons et le repérage (selon la codification unifiée

définie durant le chantier) de tous les composants du SSI complémentaire (DCM, DAC et DAS)

E1 E3


Les plans des installations suivantes (avec cheminement des réseaux) : o ventilation de confort et VMC, avec identification des zones de

compartimentage (ZC), des centrales de traitement d’air (CTA), des

ventilateurs, des clapets télécommandés et des clapets autocommandés

o désenfumage, avec identification des zones de désenfumage (ZF) et des dispositifs commandés terminaux (DCT) associés

E1

E1

E3

E3

Entreprises

concernées

La liste des plans et schémas fournis E1 E3


La ou les entreprises qui réalisent l’installation et la mise en service du système de détection incendie (SDI) doivent transmettre les documents prouvant leur qualification dans ce domaine (certificat APSAD I7, certificat QUALIFELEC indice CF 2 ou CF 3 dans le domaine ST ou références

significatives sur des projets similaires par exemple)

E1 E3

Toutes les Entreprises

Liste prévisionnelle des matériels qui seront mis en œuvre selon le modèle fourni en annexe du présent document

E1 Pour le DI-SSI, l’attestation de mise en œuvre la remplace





Équipement de contrôle et de signalisation (ECS) : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Matériels de Détection

Incendie o La fiche technique exigée par le § 5 de l’annexe 2 du référentiel NF

075 ; cette notice doit au minimum donner les informations suivantes : o Informations notées directement sur la fiche technique :

o Type de système (adressable, non adressable…) o Caractéristiques certifiées des matériels (capacité et nombre

de détecteurs par boucle ou selon le cas, nombre maximal de

points et de lignes principales qui peuvent être raccordés au tableau, nombre maximal d’adresses de zone identifiable, nombre de points par adresse de zone)

o Représentation graphique des matériels (photo ou dessin) o Informations pouvant être incluses dans un ou plusieurs

documents séparés, dans ce cas la fiche technique doit notifier le ou les renvois nécessaires : o Associativité autorisées et conditions d’association (certificat

d’association + rapport d’associativité, y compris annexes) o Diagramme d’associativité et nomenclature exhaustive des

matériels associés o Instructions d’installation et de mise en œuvre o Instructions d’utilisation o Instructions concernant la maintenance préventive

o Instructions concernant : dispositions spécifiques, limites d’utilisation, précautions

E2

E2

E3

E3


Équipement d’alimentation électrique (EAE) de l’ECS s’il est séparé de l’ECS : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Matériels de Détection

Incendie o La notice d’exploitation et de maintenance o La fiche technique constructeur

E2

E2 E2

E3

E3 E3





Pour chaque type d’organe intermédiaire de détection (élément actif entre l’ECS et des détecteurs : amplificateurs, isolateurs de court-circuit, etc.) : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Matériels de Détection

Incendie

o La notice d’installation o La fiche technique constructeur

E2

E2 E2

E3

E3 E3


Pour chaque type de détecteur d’incendie : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Matériels de Détection

Incendie

o La fiche technique constructeur

E2

E2

E3

E3


Pour chaque type d’indicateur d’action : o La fiche technique constructeur

E2

E3


Pour chaque type de déclencheurs manuels : o La preuve de conformité à la norme NF EN 54-11

o La fiche technique constructeur

E2

E2

E3

E3





Matériel central du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Centralisateur de Mise

en Sécurité Incendie o La fiche technique exigée par le § 5 de l’annexe 2 du référentiel NF

143 ; cette notice doit au minimum donner les informations suivantes : o Informations notées directement sur la fiche technique :

o Désignation technique du matériel (CMSI, ECS/CMSI) o Constitution du matériel (Matériel central, matériels déporté

classe AC1, classe AC2…)

o Caractéristiques fonctionnelles certifiées hors fonctions supplémentaires du matériel (capacité, nombre maximal de fonctions de mise en sécurité, nombre de voies de transmission et configuration, nombre de zones de diffusion d’alarme, type de fonctions, nombre maximal de matériels

déportés par voie de transmission, par voie nombre de ligne de télécommande, tension de télécommande, type de télécommande, gestion des contrôles de position des DAS…)

o Représentation graphique des matériels (photo ou dessin) o Informations pouvant être incluses dans un ou plusieurs

documents séparés, dans ce cas la fiche technique doit notifier le ou les renvois nécessaires : o Associativité autorisées et conditions d’association (certificat

d’association + rapport d’associativité, y compris annexes)

o Diagramme d’associativité et nomenclature exhaustive des matériels associés

o Instructions d’installation et de mise en œuvre o Instructions d’utilisation o Instructions concernant la maintenance préventive

o Instructions concernant : dispositions spécifiques, limites d’utilisation, précautions

E2

E2

E3

E3


Pour chaque type de matériel déporté du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Centralisateur de Mise

en Sécurité Incendie

E2

E3





Pour chaque type d’alimentation électrique de sécurité (AES) à batterie d’accumulateurs du système de mise en sécurité incendie (SMSI) : o La preuve de conformité à la norme NF S 61-940 o La notice d’installation

o La notice d’exploitation et de maintenance o La fiche technique constructeur

E2 E2

E2 E2

E3 E3

E3 E3


Pour chaque type de report d’alarme : o La preuve de conformité à la norme NF S 61-936 ou à la norme NF EN

54-21

o La notice d’exploitation et de maintenance o La fiche technique constructeur

E2

E2 E2

E3

E3 E3


Pour chaque type de dispositif adaptateur de commande (DAC) certifié NF : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Dispositifs de

commandes pour SSI o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Dispositifs de

commandes pour SSI de l’alimentation électrique de sécurité (AES) intégré au DAC certifié NF, le cas échéant

o La notice technique exigée par le § 4 de l’annexe 2 du référentiel NF 196 ; cette notice doit au minimum donner les informations suivantes : o Type de produit o Caractéristiques détaillées d’entrées et de sorties o Code de chaque module pouvant être associé et caractéristiques

détaillées d’entrées par module, le cas échéant o Représentation graphique du produit (photo ou dessin) avec

repérage des pièces détachées consommables, de l’emplacement du(des) marquage(s) d’identification et des différentes entrées ou sorties

o Schéma de raccordement des entrées et sorties o Explication du code de marquage du produit o Instructions d’installation et de mise en œuvre o Instructions d’utilisation o Instructions concernant la maintenance

E2

E2

E2

E2

E3

E3

E3

E3

Sont donc concernés tous les DAC suivants : « électrique impulsionel » / « relâchement

de câble d’acier », « électrique impulsionel » / « pneumatique », « électrique impulsionel » / « électrique

permanent », « pneumatique » / « relâchement de câble d’acier », « pneumatique » / « pneumatique »)





Pour chaque type de diffuseur d’alarme générale sélective (DAGS) : o La preuve de conformité à la norme NF S 61-936 ou aux normes NF EN

54-3 et -23 o La fiche technique constructeur

E2

E2

E3

E3


Pour chaque type de dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours : o La preuve de conformité à la norme NF S 61-937 o La notice d’installation o La fiche technique constructeur

E2 E2 E2

E3 E3 E3


Pour chaque type de rideau et de porte à fermeture automatique admis à la marque NF – Portes résistant au feu, mode 2 : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Portes résistant au feu,

mode 2 o La notice technique exigée par le § 4 de l’annexe 2 du référentiel NF

277 ; cette notice doit au minimum donner les informations suivantes : o Type de produit o Classement de résistance au feu o Mode de la porte et compatibilités autorisées

o Caractéristiques détaillées o Représentation graphique du produit (photo ou dessin) avec

repérage des pièces détachées consommables, de l’emplacement du(des) marquage(s) d’identification (plaque signalétique et déclencheur électromagnétique)

o Explication des codes de marquage du produit et du déclencheur électromagnétique

o Instructions d’installation et de mise en œuvre (ces informations peuvent être sur un document séparé)

o Instructions d’utilisation

o Instructions concernant la maintenance o La notice d’installation et de mise en œuvre si ces informations ne sont

pas dans la notice technique demandée ci-dessus

E2

E2

E2

E3

E3

E3





Pour chaque type de rideau et de porte à fermeture automatique admis à la marque NF – Blocs-portes intérieurs Classement FASTE, mode 2 : o Le certificat de qualité NF – Blocs-portes intérieurs Classement FASTE,

mode 2

o L’attestation de conformité de type délivrée par le CNMIS et référencée sur le certificat de qualité telle qu’exigée par le référentiel NF 131 (§ 4.3.2.2.)

o La notice de montage, d’utilisation et de maintenance référencée sur le certificat de qualité telle qu’exigée par le référentiel NF 131 (§ 4.3.3.1.)

o Si le mode de pose du bloc-porte n’est pas conforme au DTU 36.1, la notice de pose référencée sur le certificat de qualité telle qu’exigée par le référentiel NF 131 (§ 4.3.3.1.)

E2

E2

E2

E2

E3

E3

E3

E3


Pour chaque type de volet de désenfumage : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – Clapets coupe-feu et

Volets de désenfumage DAS o La notice technique exigée par le § 4 de l’annexe 2 du référentiel NF

264 ; cette notice doit au minimum donner les informations suivantes : o Désignation normative du type de produit

o Caractéristiques détaillées o Explication du code de marquage du produit o Instructions d’installation et de mise en œuvre o Instructions d’utilisation o Instructions concernant la maintenance

E2

E2

E3

E3





Pour chaque type d’exutoire de désenfumage : o Le certificat de droit d’usage de la marque NF – DENFC o La notice technique exigée par les §§ 2.3 et 2.5.5 des règles de

certification NF 405 ; cette notice doit au minimum donner les

informations suivantes : o Identification :

o Type de DENFC o Type de gamme o Type d’énergie

o Variantes possibles dans la gamme o Caractéristiques certifiées suivant le § 2.3.2 des règles de

certification NF 405 o Explication du code de marquage du produit o Instructions spécifiques en cas de livraisons séparées du produit

o Installation et mise en œuvre (peuvent figurer sur un document séparé)

o Instructions d’utilisation o Instructions concernant la maintenance

E2 E2

E3 E3


Le tableau de corrélation entre ZD et ZS tel que programmé E2 E3


Le tableau de corrélation entre DCM et DAS tel que réalisé E2 E3

Entreprise

concernée

Les plans des faces avant des matériels centraux du SSI principal E2 E3


L’attestation de mise en oeuvre et son annexe selon le modèle fourni en annexe du présent document

E3


L’attestation d’autocontrôles et son annexe selon le modèle fourni en annexe du présent document

E3


L’attestation de mise en service et de bon fonctionnement de l’installation fourni par le constructeur du SSI principal ou par l’installateur agréé, vierge de toute observation

E3


L’attestation d’efficacité de la détection automatique selon le modèle fourni en annexe du présent document accompagné de la preuve de la

qualification de l’entreprise qui signe l’attestation

E3





L’attestation de formation des utilisateurs et son annexe selon le modèle fourni en annexe du présent document

E4


L’attestation établie en vue de la levée de réserves notées sur un procès verbal de réception technique SSI selon le modèle fourni en annexe du

présent document

E4 En cas de réserves notées sur le PV de réception technique

SSI

Exploitant Une copie du contrat de maintenance du SSI principal souscrit par l’exploitant ou l’utilisateur ou une attestation de leur part indiquant qu’un contrat de maintenance du SSI principal conforme à la réglementation et aux normes a bien été souscrit. NB : la maintenance et la garantie sont

deux chose bien distinctes ; le contrat de maintenance doit commencer à partir du jour où les utilisateurs sont amenés à être dans l’établissement (même si l’établissement n’est pas en service ou s’il n’accueille pas encore de public)

E4

D’une manière générale, tous les documents nécessaires à la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en œuvre ainsi qu’à l’établissement en bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 12 de la norme NF S 61-932.


X – FORMATION DU PERSONNEL

Le personnel d’exploitation devra être formé (*) à l’utilisation du SSI.

Cette formation portera notamment sur les points suivants : Culture générale réglementaire Connaissance des différentes fonctions du système de sécurité incendie.

Signification des signalisations et des commandes du SSI.

Manipulation des équipements : - Détection incendie - Alarme d’évacuation - Compartimentage

- Désenfumage - Gestion des issues de secours

Connaissance des scénarios. Exploitation, et notamment réarmement, des différents matériels du SSI (déclencheurs manuels,

DAS…).

Cette formation devra permettre au personnel d’avoir les bonnes réactions pour optimiser la gestion de l’installation de sécurité incendie. La réalité de cette formation devra être attestée par chaque entreprise en ce qui la concerne par une attestation de formation selon le modèle fourni en annexe du présent document

(*) Cette formation peut être assurée par le coordinateur SSI. (HORS MISSION)


XI – LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

Définitions et lexiques

CMSI : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Le matériel central du CMSI regroupe deux sous-ensembles :

o L’UGA (Unité de Gestion d’Alarme) qui fait partie de l’équipement d’alarme et qui pilote les DS (Diffuseurs Sonores) pour l’évacuation du public.

o US + UCMC (Unité de Signalisation + Unité de Commande Manuelle Centralisée) qui assurent la commande et la signalisation des équipements de compartimentage et de désenfumage (couramment appelé tableau de désenfumage).

Le CMSI qui assure le pilotage centralisé et automatique de la mise en sécurité d’un établissement n’est requis que dans les versions de SSI les plus élaborées (catégories A et B).

DI : Détecteur d’incendie DAC : Dispositif Adaptateur de Commande Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité qui se borne à le transmettre aux DAS DAS : Dispositif Actionné de Sécurité

C’est l’ensemble des équipements qui permet de compartimenter, désenfumer, gérer les issues pour l’évacuation. Exemple : trappes de désenfumage, portes coupe-feu, ... DAD : Détecteur Autonome Déclencheur

DCM : Dispositif de Commande Manuelle Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité à destination d’un ou plusieurs DAS, à partir d’une action manuelle appliquée à son organe de sécurité à manipuler. Exemple : poignée de trappe de désenfumage DCMR : Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées Appareil équivalent à la juxtaposition de plusieurs DCM dans un même boîtier.

DCS : Dispositif de Commande avec Signalisation DCMR équipé d’une unité de signalisation. DM : Déclencheur Manuel DSNA : Diffuseur Sonore Non Autonome


SDI : Système de Détection Incendie Ensemble des appareils nécessaires à la détection automatique d’incendie comprenant obligatoirement :

o Les détecteurs o L’équipement de contrôle et de signalisation o Les déclencheurs manuels

SMSI : Système de Mise en Sécurité Incendie Ensemble des équipements qui assurent la mise en sécurité incendie. SSS : Système de Sonorisation de Sécurité

AES : Alimentation Électrique de Sécurité GES : Alimentation électrique de sécurité réalisée par un Groupe Électrogène de Sécurité. Zones

ZD : Zone de détection qui peut être :

o ZDA Zone de détection automatique

o ZDM Zone de détection par déclencheurs manuels (DM)

ZS : Zone de mise en sécurité Terme générique désignant toute zone susceptible d’être mise en sécurité par le CMSI. Selon le cas, une ZS peut être :

o ZF : Zone de désenfumage Zone géographique dans laquelle le désenfumage est réalisé simultanément.

o ZC : Zone de compartimentage Zone géographique dans laquelle le compartimentage est assuré simultanément.

o ZA : Zone de diffusion d’alarme Zone dans laquelle le signal de l’alarme générale est audible pour donner l’ordre d’évacuation l’organisation des zones doit répondre aux critères suivants :

ZDA ZF ZC ZA

ZDM ZA, dans le cas général, ou ZDM ZC ZA, en ERP de type J uniquement


XII – ANNEXES

Liste des annexes

Modèle de liste prévisionnelle des matériels qui seront mis en œuvre

Modèle d’attestation de mise en œuvre et son modèle d’annexe

Modèle d’attestation d’autocontrôles et son modèle d’annexe

Modèle d’attestation d’efficacité de la détection automatique d’incendie

Modèles d’attestation de formation du personnel d’exploitation (2 modèles, suivant cas) et son

modèle d’annexe

Modèle d’attestation établie en vue de la levée de réserves d’un PV de réception technique SSI


LISTE PRÉVISIONNELLE DES MATÉRIELS QUI SERONT MIS EN ŒUVRE

LISTE PRÉVISONNELLE EXHAUSTIVE DES MATÉRIELS QUI SERONT MIS EN ŒUVRE

Repère Type de matériel Marque Type Modèle ou Référence

Lot concerné :

page / .


ATTESTATION DE MISE EN ŒUVRE

Cette attestation est établie préalablement à la réception technique SSI afin de répondre aux exigences du § 14 de la norme NF S 61-932.

ETABLISSEMENT OPÉRATION

CONCERNE

Phase : Bâtiment : Zone :

LOT

Numéro : Désignation :

ENTREPRISE

Dénomination :

Adresse :

DÉCLARANT

Prénom, Nom : Qualité :

LISTE DES MATÉRIELS MIS EN ŒUVRE

La liste des matériels mis en œuvre est annexée à la présente attestation. Nombre de page de l’annexe de la présente attestation : _____

DÉCLARATION DE MISE EN ŒUVRE

Je, susnommé le déclarant, atteste avoir mis œuvre les matériels qui concernes le SSI listés en annexe, et uniquement ceux-ci, dans le cadre du présent lot sur la présente opération pour les phases, bâtiments et zones indiqués ci-dessus. Date, Cachet et Signature


ANNEXE DE L’ATTESTATION DE MISE EN ŒUVRE

LISTE EXHAUSTIVE DES MATÉRIELS MIS EN ŒUVRE

Repère Type de matériel Marque Type Modèle ou Référence

Paraphe du déclarant :

Annexe, page / .


ATTESTATION D’AUTOCONTRÔLES

Cette attestation est établie préalablement à la réception technique SSI afin de répondre aux exigences du § 15 de la norme NF S 61-932.


CONCERNE


LOT


ENTREPRISE

Dénomination :

Adresse :

DÉCLARANT


LISTE DES VÉRIFICATIONS ET DES ESSAIS REALISÉS AVEC LES RÉSULTATS OBTENUS

La liste des vérifications et des essais réalisés avec les résultats correspondants obtenus est annexée à la présente attestation. Nombre de page de l’annexe de la présente attestation : _____

DÉCLARATION D’AUTOCONTRÔLES

Je, susnommé le déclarant, atteste avoir effectué l’intégralité des autocontrôles des installations du présent lot qui concernes le SSI sur la présente opération pour les phases, bâtiments et zones indiqués ci-dessus et que celles-ci sont en parfait ordre de marche et ont bien été mises en œuvre conformément à la réglementation, la normalisation et conformément aux prescriptions des fabricants, du coordinateur SSI et de la maîtrise d’œuvre. Date, Cachet et Signature


ANNEXE DE L’ATTESTATION AUTOCONTRÔLES

LISTE DES VÉRIFICATIONS ET DES ESSAIS REALISÉS AVEC LES RÉSULTATS OBTENUS

Repère Vérification de mise en oeuvre Essai de bon fonctionnement

Date Constatation Date Résultat obtenu


Annexe, page / .


ATTESTATION D’EFFICACITÉ DE LA DÉTECTION AUTOMATIQUE

Cette attestation est établie préalablement à la réception technique SSI afin de répondre aux exigences du § 4.4 de la norme NF S 61-970.


CONCERNE


ENTREPRISE QUALIFIÉE QUI EFFECTUE LA DÉCLARATION

Dénomination :

Adresse :

DÉCLARANT


DÉCLARATION D’EFFICACITÉ DE LA DÉTECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

Je, susnommé le déclarant, atteste en tant que société dûment qualifiée (selon document ci-joint) que :

o L’efficacité de la détection automatique des espaces suivants a été vérifiée par foyers de contrôle d’efficacité (FCE) conformes au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie ou par foyers-types de site (FTS) conformes à la norme NF S 61-970 dans les espaces suivants et qu’elle est avérée :

o Dans les autres espaces couverts par la détection automatique d’incendie, le type de détecteur d’incendie, le nombre de détecteurs d’incendie et l’implantation des détecteurs d’incendie sont conformes aux prescriptions de la norme NF S 61-970.

Date, Cachet et Signature


ATTESTATION DE FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION (Formation réalisée par l’entreprise titulaire du lot concerné)

Cette attestation est établie afin de répondre, notamment, aux exigences du § 14 ne la norme NF S 61-932 et du § 4 de la norme NF S 61-933.


CONCERNE


LOT


ENTREPRISE

Dénomination :

Adresse :

DÉCLARANT


LISTE DES PERSONNES FORMÉES

La liste des personnes formées est annexée à la présente attestation. Nombre de page de l’annexe de la présente attestation : _____

DÉCLARATION DE FORMATION

Je, susnommé le déclarant, atteste avoir formé les personnes listées selon l’annexe au présent document à l’exploitation des installations du présent lot qui concernes le SSI sur la présente opération pour les phases, bâtiments et zones indiqués ci-dessus. Date, Cachet et Signature


ATTESTATION DE FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION (Formation réalisée par une autre entreprise que celle titulaire du lot concerné)

Cette attestation est établie afin de répondre, notamment, aux exigences du § 14 ne la norme NF S 61-932 et du § 4 de la norme NF S 61-933.


CONCERNE


LOT


ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT ENTREPRISE QUI A REALISÉE LA FORMATION

Dénomination et Adresse :

Dénomination et Adresse :

DÉCLARANT (ENTREPRISE QUI A REALISÉE LA FORMATION)



La liste des personnes formées est annexée à la présente attestation. Nombre de page de l’annexe de la présente attestation : _____

DÉCLARATION DE FORMATION

Je, susnommé le déclarant, atteste avoir formé les personnes listées selon l’annexe au présent document à l’exploitation des installations du présent lot qui concernes le SSI sur la présente opération pour les phases, bâtiments et zones indiqués ci-dessus. Date, Cachet et Signature


ANNEXE DE L’ATTESTATION DE FORMATION DU PERSONNEL


Date Prénom, Nom Qualité Visa


Annexe, page / .


ATTESTATION ÉTABLIE EN VUE DE LA LEVÉE DE RÉSERVES

D’UN PV DE RÉCEPTION TECHNIQUE SSI

Cette attestation est établie afin de répondre aux exigences du § 15 de la norme NF S 61-932.


CONCERNE


LOT


ENTREPRISE

Dénomination :

Adresse :

DÉCLARANT


LISTE DES RÉSERVES CONCERNÉES

PV de réception technique SSI daté du : Nombre total de réserves concernées par la présente attestation : Réserves n° :

DÉCLARATION DE TRAVAUX ET AUTOCONTRÔLES

Je, susnommé le déclarant, atteste avoir effectué l’intégralité des travaux et des autocontrôles concernant les installations du présent lot nécessaire à la levée des réserves listées ci-dessus sur la présente opération pour les phases, bâtiments et zones indiqués ci-dessus et que celles-ci sont en parfait ordre de marche et ont bien été mises en œuvre conformément à la réglementation, la normalisation et conformément aux prescriptions des fabricants, du coordinateur SSI et de la maîtrise d’œuvre. Date, Cachet et Signature

Cahier des Charges Fonctionnel Systèmes de Sécurité ...marches.groupe-sos.org/32/parcourir/PIECES...

Documents

Transcript of Cahier des Charges Fonctionnel Systèmes de Sécurité ...marches.groupe-sos.org/32/parcourir/PIECES...