Aufforderung zur Angebotsabgabe - Ostalbkreis · 14004 Schönbornhaus Ellwangen 06.07.2015 10.30...
Transcript of Aufforderung zur Angebotsabgabe - Ostalbkreis · 14004 Schönbornhaus Ellwangen 06.07.2015 10.30...
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!KEV 110.1
(B) AZum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben!
Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1
(Ausschreibende Stelle)
(Datum)
Vergabe-/Projekt Nr.:
Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung
Freihändige Vergabe
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹)
Datum: Uhrzeit:
PLZ:
Zuschlagsfrist endet am:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G Eigenerklärungen zur Eignung (2-fach)- KEV 179 AngErg Eignung -
Aufforderung zur Angebotsabgabe
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Anlagen:
Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag
(1-fach)
Bewerbungsbedingungen
(1-fach)
60.6
00/0
40.2
Auf
ford
erun
g zu
r A
ngeb
otsa
bgab
e na
ch V
OB
/A A
bsch
nitt
1 -
Okt
ober
201
4 -
Erklärung der Bietergemeinschaft (nur bei Öffentlicher Ausschreibung) (2-fach)
Aufgliederung der Angebotssumme
(je 2-fach)
Angebotsschreiben (2-fach)
Benennung der Nachunternehmen (2-fach)
Besondere Vertragsbedingungen
(2-fach)
Zusätzliche Vertragsbedingungen (1-fach)
Lohngleitung ZVB und Änderungssätze (2-fach)
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise
Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau
Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): (2-fach)
Straße:
- KEV 112.1 (B) BB -
bis
- KEV 182 AngErg Preis 2 - (2-fach)
Zimmer:
Ergänzende Bewerbungsbedingungen
und Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis:
Preis 1a und Preis 1b
(Ausschreibende Stelle)
Preis 1c
( -fach)
Seite 1 von 3
Einzureichen bei:
Ort:
Preis 1d
- KEV 180.1 Preis 1a -
Pläne/Zeichnungen Nr.
( -fach)
( -fach)
(1-fach)
- KEV 174 BBErg Stamm -
- KEV 115.1 (B) Ang -
- KEV 175 AngErg Bietergem -
- KEV 176.1 u. 176.2 AngErg NU Nr. 1 u. Nr. 2 -
- KEV 116.1 (B) BVB - (2-fach)
- KEV 116.2 (B) WBVB -
- KEV 117 (B) ZVB -
- KEV 183 AngErg LGI -
(2-fach)
- KEV 172.1 ZTV-ETV StB - (2-fach)
Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV 172.2 ZTV-Ing - (2-fach)
- KEV 189.1 Kenn CertiFORM bzw. 189.2 Kenn -
Vordruck
180.4 Preis 1d -
Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - (2-fach)
(2-fach)- KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) (2-fach)- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -
1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.
( -fach)
Architekten Preiß
Paradiesstraße 26
73525 Schwäbisch Gmünd
14004 Schönbornhaus Ellwangen
06.07.2015 10.30
Landratsamt Ostalbkreis
73430
Aalen
Stuttgarter Straße 41
401
06.08.2015
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
3.2 Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden
- KEV 180.3 Preis 1c -
mit dem Angebot einzureichen.
3.2.1
3.1
die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck
Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn ³) Vordruck - 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzu-
KEV 110.1(B) A
2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim
Telefon Fax
Vergabe-/Projekt Nr.:
3. Erklärungen und Unterlagen
Angaben zu:
60.6
00/0
40.2
Auf
ford
erun
g zu
r A
ngeb
otsa
bgab
e na
ch V
OB
/A A
bsch
nitt
1 -
Okt
ober
201
4 -
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
sind
zu vergeben.
Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung1.
Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektionund Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellungder Anlage einbezogen. ²)
mit dem Angebot einzureichen.
auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
Seite 2 von 3
- KEV 180.1 Preis 1a - oder - KEV 180.2 Preis 1b - - KEV 180.4 Preis 1d -
2) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.53) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.
Nicht beigefügte Unterlagen sind:
Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten) zu den nachfolgendenBedingungen vorzulegen:
Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A
reichen.
auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
mit dem Angebot einzureichen.
Name
Anschrift
auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
3.2.2 die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis 2 -
mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
die Urkalkulation ist3.2.3
4. Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen Nebenangebote, dieNachlässe mit Bedingungen beinhalten
für die gesamte Leistung
nur für nachfolgend genannte Bereiche:
mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
der Stadt/der Gemeinde/des Landkreises/des Eigenbetriebes
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Ellwangen (Jagst)
Architekten PreißParadiesstraße 26, 73525 Schwäibsch Gmünd
07171- 6 55 68 07171 - 6 54 91 [email protected]
X
X
Abweichend von diesen Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes:5.1
Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.6.
Die Bieter haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht für alle Lose Angebote einzureichen.
nein
ja
Die Leistung ist in Lose aufgeteilt5.3
Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV 116.1 (B) BVB - hingewiesen.5.2
Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen.5.
Seite 3 von 3
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
40.2
Auf
ford
erun
g zu
r A
ngeb
otsa
bgab
e na
ch V
OB
/A A
bsch
nitt
1 -
Okt
ober
201
4 -
KEV 110.1(B) A
Vergabe/Projekt Nr.:
Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unterVerwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden.
unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
(Unterschrift)
9.
8.2 Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A 4)
Weitere Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A8.
8.3
Vergabekammer (§ 104 GWB)
Elektronische Angebotsabgabe (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c VOB/A) ist
zugelassen. noch nicht zugelassen.
- entfällt -
8.4
Zur Abgabe Ihres Angebotes bitte das beiliegende Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben. Zusammen mit allenAnlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibensbezeichnete Stelle einsenden oder dort abgeben. Den Umschlag mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn -versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und"Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten.
Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - wie vorgegeben digital zu signieren undzusammen mit den dort unter Nr. 1. angekreuzten Vertragsbestandteilen und Anlagen, sowie den Nachweisen, Erklärungen usw.bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen.
Falls Sie beabsichtigen, bei einer Beschränkten Ausschreibung oder Freihändigen Vergabe kein Angebot abzugeben, bitte dieAnlagen umgehend unausgefüllt zurückgeben. Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht.
8.1
Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum20 % Kontingent für nicht EG-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV):
7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen
Weitere Besondere VertragsbedingungensieheZusätzliche Vertragsbedingungen
- KEV 116.2 (B) WBVB - bzw.- KEV 117 (B) ZVB -.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
4) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.3
X
X
Marion Freytag
KEV 112.1(B) BB
Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1
Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben!
Hinweis
Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für dieVergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2012 Abschnitt 1)
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat erunverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail darauf hinzuweisen.
(2)
1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
2. Form und Inhalt der Angebote
(1)
(3)
Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten.(4)
(5) Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohneUmsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss desAngebots hinzuzufügen.
(6) Alle Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.
Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von derVergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
(7)
2.1
2.2
2.3
Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen,entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durchPauschalsumme).
Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vomAuftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
41.0
Bew
erbu
ngsb
edin
gung
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-
Seite 1 von 2
Das Angebot muss schriftlich im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und ander dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein.
(8) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vomBieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaueTypenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn erim Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet.
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise aufverschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von §13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in"Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 16 Abs. 1, Nr. 1c) VOB/A).
Elektronisch übermittelte Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn diesin der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV 110.1 (B) A - ausdrücklich zugelassen ist.Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zulässig.
nach VOB/A Abschnitt 1
Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.
Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hater in seinem Angebot darauf hinzuweisen.
2.4
(1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie imVergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungenbzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebotevon der Wertung ausgeschlossen.
(2)
2.5 Nebenangebote
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oderin den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheitdieser Leistung zu machen.
(3)
Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederungdes Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einereinwandfreien Ausführung erforderlich sind.
(4)
(5)
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die
3.1
5.
KEV 112.1(B) BB
Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV 176.1AngErg NU Nr. 1 - und - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführendenTeilleistungen angeben und entsprechend den dort genannten Bedingungen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.
Seite 2 von 2
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
2.6
und
3. Bietergemeinschaften
60.6
00/0
41.0
Bew
erbu
ngsb
edin
gung
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck
2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welcheArt der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften.
- an der im Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zurAngebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.
Preisnachlässe
Nachunternehmen4.
Eignung
Öffentliche Ausschreibung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für diePräqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderteauftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV 115.1 (B) Ang - sind die Nummernanzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz vonNachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungfür die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärungzur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifischeEinzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nachVordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifischeEinzelnachweise.
Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben
Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für diePräqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderteauftragsspezifische Einzelnachweise.
5.1
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) aufgesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genanntenBescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl aufgesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder dieVoraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
- KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben.
5.2
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der"Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen.Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für diebenannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benanntenNachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannteNachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
3.2
6. Gleitklausel
Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann istdafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.T.-Änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertungeinbezogen.
Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen.
7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren
(1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > 50.000 Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²)
(2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesenbegangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und-bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt.
²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.2.5
(Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers)
KEV 115.1(B) Ang
Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1
(Name und Anschrift des Bieters) 1) Vergabe-/Projekt Nr.: *)
Vergabeart *)
Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung
Freihändige Vergabe
Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *)
Datum:
Zuschlagsfrist endet am: *)
Angebot
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
60.6
00/0
42.8
Ang
ebot
ssch
reib
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-
*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder ankzureuzen1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen
Uhrzeit:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G
Seite 1 von 4
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
Einreichung bei der Vergabestelle: *)
Zimmer:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
06.07.2015 10.30
06.08.2015
Landratsamt Ostalbkreis
401
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
*)
60.6
00/0
42.8
Ang
ebot
ssch
reib
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-
Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung)
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!KEV 115.1
(B) Ang
- KEV 179 AngErg Eignung -
1.2 Vom Bieter
Erklärung der Bietergemeinschaft
Benennung der Nachunternehmen
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G
Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²)
1.1
Besondere Vertragsbedingungen
Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen
Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau
- KEV 182 AngErg Preis 2 -
Vertragsunterlagen *)
1.
Preis 1d
Nebenangebote **)
Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen
und Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Freistellungsbescheinigung **)
Preis 1cPreis 1bPreis 1a oderVordruck **)Aufgliederung der Angebotssumme *)
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *)
Pläne/Zeichnungen Nr.
Seite 2 von 4
Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **)
- KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -
Nr. 2
Pläne/Zeichnungen Nr. *)
1.3 nicht beigefügte Vertragsbestandteile
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV/VOB/C - Ausgabe
- KEV 180.1 Preis 1a -
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B)
1.4 Anlagen
Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist
- KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -
- KEV 116.1 (B) BVB -
- KEV 116.2 (B) WBVB -
2012
- KEV 172.1 AErg ZTV-ETV StB -
Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV 172.2 AErg ZTV-Ing -
- KEV 145.1 (W) Ang Nr. 1 -
- KEV 175 AngErg Bietergem -
Nr. 1
- KEV 180.4 Preis 1d -
Vergabe-/Projekt Nr.:
Ausgabe
bis
2012
Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Oktober 2012
Lohngleitung ZVB und Änderungssätze
Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall
- KEV 183 AngErg LGI -
- KEV 185 AngErg Bauabfall -
1.2.1 sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **)
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen*)
Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen.**)
Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.
2)
3)
60.6
00/0
42.8
Ang
ebot
ssch
reib
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-
Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote
*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben
Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei.
Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt:
Nebenangebote zum Hauptangebot **)Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zurAngebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A -
KEV 115.1(B) Ang
2.
Anzahl:Technische Nebenangebote
Nr.:
Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei.
Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig:
Steuernummer:
4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > 5.000 Euro)
3. Sicherheiten
siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB -
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
Los
Kurzbezeichnung:
2.1
Seite 3 von 4
Hauptangebot
4. Nachweise **)
€
Los
keine Vergabe nach Losen *)
Los
Gesamtsumme
€
€
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer(ohne Nachlass) **)
Preisnachlass ohneBedingungen auf dieAbrechnungssumme
% **)
€
Vergabe nach Losen *) 4)
Kurzbezeichnung:
2.3
2.2
Andere Nebenangebote Anzahl:
Preisnachlass ohneBedingungen auf dieAbrechnungssumme
%
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer(ohne Nachlass)
€
Technische Nebenangeboteohne Abgabe eines Hauptangebots **)
Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A -
2.4 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.
€Nr.:
ja
Vergabe-/Projekt Nr.:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegteFreistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
2.1.1
2.1.2
Los €
Los €
Los
Los
€
€
Los €
Los €
Los €
14004 Schönbornhaus Ellwangen
nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -)
5.5
anderem Staat
Erklärungen **)
5.1 Einsatz von Nachunternehmen
5.2
Nationalität
5.6
KEV 115.1(B) Ang
(Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen)
Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem- gemacht.
5.3 Nachweise über die Eignung **)
4.2
4.3
EU-Staat
5.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift
Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle n i c h t unterschrieben, dann gilt das Angebot als nicht abgegeben.
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G
Seite 4 von 4
5.4
eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -)
Vergabe-/Projekt Nr.:
60.6
00/0
42.8
Ang
ebot
ssch
reib
en n
ach
VO
B/A
Abs
chni
tt 1
- O
ktob
er 2
014
-
Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErgBietergem - gemacht.
beigefügtem/ vorliegendem Nachweis.
an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Ich bin/Wir sind bevorzugter Bewerber laut
Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem
Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen.
Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb
Ich gebe/Wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers ab underkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses alsalleinverbindlich an.
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **)
Ich bin/Wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangtenEigenerklärungen ab.
Ich erkläre/Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn dieBeschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keineProduktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach- KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung derVerwertung bzw. Beseitigung an.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiterenAuftragserteilungen zur Folge haben kann.
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Seite 1 von 4
Besondere VertragsbedingungenDie Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)
1.1 Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.
2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
2.1 Lager- und Arbeitsplätze:
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch dieVertragspreise abgegolten.
2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:
Vergabe-/Projekt-Nr.:
1. Allgemein
1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung
Eine Vorankündigung ist nach § 2 BaustellV
nicht erforderlich.
60.6
00/0
43.6
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Okt
ober
201
4 -
muss noch erfolgen.Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
nicht erforderlich. erforderlich.
1.3 Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und demAuftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben.
(Vergabestelle)
erforderlich. ist erfolgt.
übernimmt die Aufgabe selbst.
Dieser hat den Architekten/Ingenieur
überträgt die Aufgabe einem Dritten
Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV
nicht erforderlich. erforderlich;
mit der Wahrnehmung beauftragt.
Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
KEV 116.1(B) BVB
Besondere Vertragsbedingungen
1.2.1
Sie
1.2.2
Der Auftraggeber
(Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten).
1.2.3
Landratsamt Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, 73525 Schwäbisch Gmünd
¹)
¹)
3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung
spätestens
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
am (Datum).
KEV 116.1(B) BVB
Verbrauchskosten
nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen
ist nicht vorhanden.
werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler
ist vorhanden.
entsprechend dem tatsächlichen Betrag
pauschal in Höhe von Euro
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
2.3 Wasseranschluss
2.4 Stromanschluss
2.5 Sonstige Anschlüsse für
3. Ausführungs- /Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
3.1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G
in der
60.6
00/0
43.6
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Okt
ober
201
4 -
KW
am (Datum).
3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1).
in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
in Höhe von
1) Durchmesser, Leistung, Zustand2) z.B. Fernheizung, Telefon
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.
Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
Verbrauchskosten
nach § 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen
werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler
abgesetzt.
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnungin Höhe von
Europauschal in Höhe von
Seite 2 von 4
ist nicht vorhanden. ist vorhanden.
entsprechend dem tatsächlichen Betrag
sind vorhanden.
²)
¹)
Vergabe-/Projekt Nr.:
,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
0,30
0,30
03/08/15-01/16
02/10/15-04/16
Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:3.2
folgende Einzelfristen
vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn
aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)
werden als Vertragsfristen vereinbart:
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.
KEV 116.1(B) BVB
4. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
4.1
Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist
Euro
v. H. der Auftragssumme (netto).
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H.
4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **)
6. Rechnungen (§ 14 VOB/B)
6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
-fach und zugleich
Vergabe-/Projekt Nr.:
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
(Beschreibung der Bauleistung)
60.6
00/0
43.6
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Okt
ober
201
4 -
Jahre
Jahre
Für den Gesamtauftrag
Für
Für Jahre(Beschreibung der Bauleistung)
(Beschreibung der Bauleistung)
MonateFür
Für
Für den Gesamtauftrag
Monate
Monate
Die Regelfrist nach § 13 VOB/B
Vereinbart werden:
Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 13 VOB/B)5.
(Beschreibung der Bauleistung)
Seite 3 von 4
Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischendem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto)beträgt.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oderVerleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung desNachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichenKaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beimAuftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.
4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.
Vertragsstrafe wegen Verzugs
v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.
v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt.strafen auf insgesamt 5 v. H.
*)Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
**)
bei
-fach einzureichen.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, 73525 Schwäbisch Gmünd
3-
6.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Hand-
skizzen) sind
einzureichen.
fach
einfach
7. Zahlung (§ 16 VOB/B)
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
3)
3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 4.1 Ziff. 8
Für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durchBürgschaft zu leisten.
Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/Bwird verlängert auf
Vergabe-/Projekt Nr.:
KEV 116.1(B) BVB
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
43.6
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Okt
ober
201
4 -
Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von
v.H. der Auftragssumme (netto) zu leisten.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt
v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge (netto).
Stellung der Sicherheit
8.2
8.1
Sicherheitsleistung (§§ 16, 17 VOB/B)8.
Seite 4 von 4
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft.
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für
die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -,
die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und
für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 -
zu verwenden.
Tage.
-
-
-
14004 Schönbornhaus Ellwangen
2-
5
3
KEV 116.2(B) WBVB Seite 1 u. 2
9.2
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)
Es gelten nur die ausgewählten
Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2
61.6
00/0
43.8
Wei
tere
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Sei
te 1
- O
ktob
er 2
014
-
Vergabe-/Projekt-Nr.:
9. Gleitklausel (§§ 2 und 15 VOB/B)
10. Baustelleneinrichtungsplan (§ 4 VOB/B)
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplanvorzulegen.
11. Baufristenplan (§ 5 VOB/B)
*) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr. 504.5
Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart.9.1
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen dieEinhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus denBesonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oderterminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.
Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglichjeweils in facher Fertigung zu übergeben.
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber über-arbeitet zu übergeben.
(Vergabestelle)
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durchden Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
Seite 1
Leistung:
in:
Baumaßnahme:
Klauseln.
*)
hat der Auftraggeber abgeschlossen.
wird der Auftraggeber abschließen.
Versicherung (§ 7 VOB/B)12.
Eine Bauleistungsversicherung nach
Montageversicherung nach AMoB
Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen.
Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt v. H. der Entschädigungssumme, mindestens
Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr
zu tragen hat.
ABN ABU ¹)
Es wird eine Gleitklausel für
14004 Schönbornhaus
Landratsamt Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
500,-
von
von v. H. der Auftragssumme (netto)
KEV 116.2(B) WBVB Seite 1 u. 2
**) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO
61.6
00/0
43.8
Wei
tere
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Sei
te 2
- O
ktob
er 2
014
-
Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Euro
v. T. der Auftragssumme (brutto)
gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet).
Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage.
13. Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)
Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung
v. H. der Auftragssumme (netto)bei Auftragserteilung
Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -).
14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²)
14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist,mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In dem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung aufNachunternehmer versagt (§ 4 Abs. 8).
14.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnenübertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betriebauf diese Leistungen eingerichtet ist.
14.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von demBetrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen,Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für denEinsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen.
Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen.14.4
kommt nicht zur Anwendung
kommt zur Anwendung
Die "Stammpersonalklausel"
15.
Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB Seite 3 - angefügt
Seite 2
Vergabe-/Projekt Nr.:
nicht belegt16. bis 19.
die Vorauszahlung wird nicht verzinst.
die Vorauszahlung wird mit 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB v.H. p.a. verzinst. **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
1,1
KEV 116.2(B) WBVB Seite 3
Leistung:
in:
Baumaßnahme:
20.1
Nachweis des Gewichtes (§ 14 Abs 1 und 2)
Die Kosten für- die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und- von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebenen Gewicht abweicht,
werden nicht vergütet.
- alle anderen Kontrollwägungen werden nur dann und nur insoweit besonders vergütet, als das mit ihnen erfassteLiefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt.
20.3 Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten,jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers.Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.
Baustofflieferungen
Abrechnung20.4
Das abzurechnende Gewicht GA = GU x
20.2
(1 - (U1 + U2 + U3 ...)
20.
Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einergeeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in derRegel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nursolche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der Auftraggeber kannstichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges aufderselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung).
(100 x NK))wird zugrunde gelegt.
Hierbei bedeuten:
GA
GU
=
=
das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht.
Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenenGewichte errechnet.
U1, U2, U3, … =
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
61.6
00/0
43.8
Wei
tere
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en -
Sei
te 3
- O
ktob
er 2
014
-
Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3
die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehörigenWiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U über 1,0 %, diesejedoch voll, berücksichtigt werden.
NK
Seite 3
(Vergabestelle)
Vergabe-/Projekt-Nr.:
= Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen.
20.5 Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten oderum nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die auf deneinzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwägungenfür die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert.
nur bei Straßenbauarbeiten
Landratsamt Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
KEV 117.3(B) BVB Tariftreue/Mindestlohn
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden
Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigenMindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlicherklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistungverbindlich vorgegeben werden;
(2)
Besondere Vertragsbedingungen zumLandestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW)
für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführungdes öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung ineinem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenenEntgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung,entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgeltsnachzuvollziehen;
(3)
60.6
00/0
44.0
Bes
onde
re V
ertr
agsb
edin
gung
en L
TM
G-B
W -
Okt
ober
201
4 -
für Leistungen,
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seineBeschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen,
1. Mindestentgelte
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
2. Nachunternehmen
(2)
– kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen,
die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativenTarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden,
(3)
sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen,wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
(4)
die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den §§ 3 und 4 LTMGoder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mitdort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,
–
Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben
sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zweckeder Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,
3.
Seite 1 von 1
Kontrolle
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen
und Verleihunternehmen einräumen zu lassen,
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichemUmfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflichtdurch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen.
(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen demAuftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1(B) BVB - , Nr. 4 vereinbart.
4. Sanktionen
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen denAuftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch dieKündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen undVerleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG
–
– informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigenBehörden der Zollverwaltung.
deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen,
– die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fürBehinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß §§ 141 Satz 1 und 143Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wirdausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bietersmit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt;
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seinePreisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zuverwenden. Die Einheitspreise sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern.Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht aus und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
KEV 117(B) ZVB
Zusätzliche VertragsbedingungenZusätzliche Vertragsbedingungenfür die Ausführung von Bauleistungen- Ausgabe Oktober 2014 -
Inhaltsübersicht
2.
Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)
3.
Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)
4.3
4.
Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)
5.
Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)
6.
7.
4.4
8.
Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)
Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
9.
10.
Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen.
Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
11.
12.
13.
Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
14.
15.
Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)
16.
Umweltschutz (§ 4 Abs. 3 VOB/B)
17.
Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8 VOB/B)
18.
19.
Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
20.
Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet,diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifftder Auftraggeber i.d.R. nach Auftragserteilung.
21.
Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)
22.
Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)
4.2
60.6
00/0
44.4
Zus
ätzl
iche
Ver
trag
sbed
ingu
ngen
- O
ktob
er 2
014
-
Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichenAnsprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei derEinsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.
Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.
Abrechnung (§ 14 VOB/B)
Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)
Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)
Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
Zahlungen (§ 16 VOB/B)
Überzahlungen (§ 16 VOB/B)
Sicherheitsleistung (§ 17) VOB/B
Bürgschaften (§§ 16 und 17 VOB/B)
4.
2.
Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)
Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten- Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die- Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV)in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. dasDatum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -).
Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)
Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander:- das Leistungsverzeichnis- die Baubeschreibung- die Zeichnungen
3.
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012).
Seite 1 von 4
Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)
4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeberverschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
1.
1.
Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)
5. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)
Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht demErgebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.
Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichenAuftrag handelt.
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
12. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)
Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässigeWettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. derAbrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn derVertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.
KEV 117(B) ZVB
8. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
9. Umweltschutz (§ 4 Abs.3 VOB/B)
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenenBeeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer demAuftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8 VOB/B)
10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind;dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommensind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
10.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift undBerufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zugeben.
10.3 Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vomAuftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleibenunberührt.
11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung derPrüfung und Feststellung entzogen werden.
60.6
00/0
44.4
Zus
ätzl
iche
Ver
trag
sbed
ingu
ngen
- O
ktob
er 2
014
-R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.
Seite 2 von 4
7. Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmtgekennzeichnet sind.
9.1
9.2 Bau- und Abbruchabfälle
9.2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
9.2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibungnäher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigungder Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen,sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.
9.2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriftengetrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
9.2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen,Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern,Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten
-
Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und-
Der Auftraggnehmer hat
Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)13.
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
18. Zahlungen (§ 16 VOB/B)
18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
18.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung desVertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
15.1
KEV 117(B) ZVB
15.2 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durchden Preisnachlass nicht verringert.
- gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellenUmsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
zwei Stellen nach dem Komma zu runden.Geldbeträge auf
drei Stellen,Rauminhalte und Gewichte auf
zwei Stellen,Längen und Flächen auf14.3
Seite 3 von 4
Bei Aufmaß und Abrechnung sind
60.6
00/0
44.4
Zus
ätzl
iche
Ver
trag
sbed
ingu
ngen
- O
ktob
er 2
014
-
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriftender Auftragnehmer.
14.2
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind,unmittelbar zu ersehen sein.
14.1
Abrechnung (§ 14 VOB/B)14.
16.2
Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist amSchluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungenzum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
16.3
16.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertemAusweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
16.1
Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)16.
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- undTeilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnungund den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf derGrundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)15.
17.3
17.2
17.1
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
17. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen.Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten:
- das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle,-
die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,-
die Art der Leistung,-
die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,-
die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowienach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen,
-
- die Gerätekenngrößen.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.19.2
Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall derBereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
19.1
Überzahlungen (§ 16 VOB/B)19.
Leistet er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mitseiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zuzahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
KEV 117(B) ZVB
20. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.20.1
20.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche.
21. Bürgschaften (§ 17 VOB/B)
21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden.
Seite 4 von 460.6
00/0
44.4
Zus
ätzl
iche
Ver
trag
sbed
ingu
ngen
- O
ktob
er 2
014
-R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
für die Ausführung von Bauleistungen
21.2 Die Bürgschaft ist von einem
- in den Europäischen Gemeinschaften oder
in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
" - Der Bürge .... [Name und Anschrift des Bürgen] .... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderruflicheund selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet.
Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."-
Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen:
-
in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen-
21.3
Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungenangerechnet worden ist.
21.5
Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheitgeleistet worden ist, eingebaut sind.
21.4
-
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.
22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)
Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungenund Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungenzwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von .... [Betrag] .... Euro an den Auftraggeber zu zahlen.
*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen
KEV 176.1AngErg NU Nr. 1
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Teilleistung Nr. 1: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift:
Teilleistungen von Nachunternehmen
Mitglied bei Berufsgenossenschaft:
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
67.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en B
etrie
b is
t nic
ht e
inge
richt
et -
Jan
uar
2011
-
Industrie
Seite 1 von
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet
(Datum)
*)
*)
*)
**)
Bieter: **)
Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungenauch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht prä-qualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben.
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr. 2: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr. 3: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
abzugeben. *) ¹)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Ich erkläre/Wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist unddeshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird.
Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, denAusschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung desBauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
60.6
00/0
67.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en B
etrie
b is
t nic
ht e
inge
richt
et -
Jan
uar
2011
-
Seite 2 von
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.1AngErg NU Nr. 1
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
60.6
00/0
67.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en B
etrie
b is
t nic
ht e
inge
richt
et -
Jan
uar
2011
-
Seite 3 von
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.1AngErg NU Nr. 1
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
60.6
00/0
67.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en B
etrie
b is
t nic
ht e
inge
richt
et -
Jan
uar
2011
-
Seite 4 von
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.1AngErg NU Nr. 1
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr. 14 - KEV 116.2 (B) WBVB -) achten²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen
KEV 176.2AngErg NU Nr. 2
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Bieter: **)
*)
*)
*)
Teilleistung Nr. 1: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift:
**)
Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
69.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en o
bwoh
l Bet
rieb
eing
eric
htet
ist -
Jan
uar
2011
-
(Datum)
obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist
Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Seite 1 von
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungenauch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht prä-qualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben.
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr. 2: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Vergabe-/Projekt Nr.: *)Teilleistungen von Nachunternehmen
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
abzugeben. *) ²)
Teilleistung Nr. 3: **)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Ich erkläre/Wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieberbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹)
Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, denAusschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung desBauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
Seite 2 von**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.2AngErg NU Nr. 2
60.6
00/0
69.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en o
bwoh
l Bet
rieb
eing
eric
htet
ist -
Jan
uar
2011
-
Nachunternehmen Name und Anschrift:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
Seite 3 von**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.2AngErg NU Nr. 2
60.6
00/0
69.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en o
bwoh
l Bet
rieb
eing
eric
htet
ist -
Jan
uar
2011
-
Nachunternehmen Name und Anschrift:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Teilleistung Nr.:
Seite 4 von**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
KEV 176.2AngErg NU Nr. 2
60.6
00/0
69.0
Tei
lleis
tung
en v
on N
achu
nter
nehm
en o
bwoh
l Bet
rieb
eing
eric
htet
ist -
Jan
uar
2011
-
Nachunternehmen Name und Anschrift:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Teilleistung Nr.:
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
Teilleistung Nr.:
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im BereichHandwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Eigenerklärung beigefügt
**)
Teilleistung Nr.: **)
Teilleistung Nr.: **)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
Verleihunternehmen
KEV 179.3AngErg Tariftreue/Mindestlohn
Vergabe-/Projekt Nr.:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G60
.600
/078
.0 V
erpf
licht
ungs
erkl
ärun
g M
inde
stlo
hn -
Okt
ober
201
4 -
Verpflichtungserklärung Mindestlohn
Seite 1 von 2
Name und Anschrift
Bieter
*)
*)
*)
**)Bieter:
Leistung:
in:
Baumaßnahme:
Verpflichtungserklärungfür öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden
Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen
*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen**) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen
**)
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Ich/Wir
bin/sind
Ich erkläre / Wir erklären,
dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vomArbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungeneinschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertragesentsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;
dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vomArbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlagedes AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro(brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt);
dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eineVerpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen undVerleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n)oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese denAuftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung demöffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mitdort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass
mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige undprüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,
mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, demöffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,
zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unseremUnternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragtenNachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen undVerleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichenAuftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werdenkann/können,
der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dassich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,
der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigenBehörden der Zollverwaltung informiert.
Firmenstempel
KEV 179.3AngErg Tariftreue/Mindestlohn
Vergabe-/Projekt Nr.:
60.6
00/0
78.0
Ver
pflic
htun
gser
klär
ung
Min
dest
lohn
- O
ktob
er 2
014
-
-
-
als unterschrieben.
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Seite 2 von 2
Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes -¹)
Diese Verpflichtungserklärung
UnterschriftenDatum
ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹)
muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
Name, Anschrift
KEV 179AngErg Eignung
Vergabe-/Projekt Nr.:
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G60
.600
/079
.0 E
igen
erkl
ärun
gen
zur
Eig
nung
- S
eite
1 u
nd 2
- O
ktob
er 2
014
-
Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2
Seite 1 von 4
Ich/Wir:
bin/sind
Bewerber
Bieter
Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft
*)
*)
*)Leistung:
in:
Baumaßnahme:
Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **)
Nachunternehmer
anderes Unternehmen
und gebe/geben folgende Eigenerklärungen ab:
a) Umsatz des Unternehmens
Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren folgende Umsätze, die Bauleistungen betreffen, welche mit derzu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen:
Jahr Umsatz davon Eigenleistung
€€
€
€
€
€
*) Vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen**) sämtliche nachfolgenden Erklärungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen anzukreuzen***) Zahl der Arbeitskräfte angeben
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigtenWirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungenvorlegen.
b) Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen
Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren Leistungen ausgeführt habe/haben, die mit der zuvergebenden Leistung vergleichbar sind.
Beachte: Wenn diese Erklärung angekreuzt wurde, sind Angaben für mindestens drei Referenzen auf den Seiten 3 und 4 zu machen !
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftlicheBestätigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemäß erbracht habe/haben.
entsprechend § 6 bzw. § 6 EG Abs 3 Nr. 2 VOB/A bzw. § 20 Abs. 3 und 4 SektVO
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
1. Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen) 1. Jahr: 2. Jahr: 3. Jahr:
2. Leitungspersonal (gegliedert nach Funktion)
c)
In den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren habe ich/haben wir jahresdurchschnittlich beschäftigt: ***)
Arbeitskräfte
d) Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
g) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichenSozialkasse *), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen **) sowie eineFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.
Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.
h)
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.
Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungder Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer.
e)
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelleinnerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen auch nachnochmaliger Anforderung nicht vollständig innerhalb der Nachfrist von 6 Kalendertagen vorgelegt werden.
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnetwurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
f) Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
Ich/Wir erkläre(n), dass
keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB),wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischerAufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkendeAbsprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB),Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen(326 StGB),
die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht
KEV 179AngErg Eignung
Vergabe-/Projekt Nr.:
60.6
00/0
79.0
Eig
ener
klär
unge
n zu
r E
ignu
ng -
Sei
te 1
und
2 -
Okt
ober
201
4 -
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Seite 2 von 4
gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 9 bis 11 des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes, § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a 16 Abs.1 Nr. 1, 1b oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 266a Abs. 1 bis 4des Strafgesetzbuches
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 €belegt worden bin/sind oder
gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes
mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einenAuszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.
UnterschriftenOrt, Datum
(Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.)
*) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist**) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte:
von: bis:
KEV 179AngErg Eignung
Vergabe-/Projekt Nr.:
60.6
00/0
79.0
Eig
ener
klär
unge
n zu
r E
ignu
ng -
Sei
te 3
und
4 -
Okt
ober
201
4 -
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Seite 3 von 4
b)
Zu Buchstabe
Auftragswert der gesamten Leistung: €
1. Baumaßnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
*) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
Ort der Ausführung:
Ausführungszeit:
Hauptauftragnehmer ARGE-Partner
Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
Nachunternehmen
Leistung Menge, Einheit
eigenen Leistung: €
Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl).
Name:
Telefon / E-Mail-Adresse /
Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung- Seite 3 und 4
14004 Schönbornhaus EllwangenIn den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt,die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *)
Ich war/Wir waren:
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:
Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:
Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4
von: bis:
Auftragswert der gesamten Leistung: €
2. Baumaßnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausführung:
Ausführungszeit:
Hauptauftragnehmer ARGE-Partner
Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
Nachunternehmen
Leistung Menge, Einheit
eigenen Leistung: €
(Anzahl).
Name:
Telefon / E-Mail-Adresse /
Ich war/Wir waren:
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:
Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:
Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte:
KEV 179AngErg Eignung
Vergabe-/Projekt Nr.:
60.6
00/0
79.0
Eig
ener
klär
unge
n zu
r E
ignu
ng -
Sei
te 3
und
4 -
Okt
ober
201
4 -
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
GU
rheb
erre
chtli
ch g
esch
ützt
- N
acha
hmun
g ve
rbot
en!
Seite 4 von 4
14004 Schönbornhaus Ellwangen
von: bis:
Auftragswert der gesamten Leistung: €
3. Baumaßnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausführung:
Ausführungszeit:
Hauptauftragnehmer ARGE-Partner
Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
Nachunternehmen
Leistung Menge, Einheit
eigenen Leistung: €
Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl).
Name:
Telefon / E-Mail-Adresse /
Ich war/Wir waren:
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:
Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:
von: bis:
Auftragswert der gesamten Leistung: €
4. Baumaßnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausführung:
Ausführungszeit:
Hauptauftragnehmer ARGE-Partner
Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
Nachunternehmen
Leistung Menge, Einheit
eigenen Leistung: €
(Anzahl).
Name:
Telefon / E-Mail-Adresse /
Ich war/Wir waren:
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:
Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:
Zuschläge auf Einzelkosten in Euro2.2
€
KEV 180.3Preis 1c
Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes
Aufgliederung der Angebotssumme beiLeistungen des Ausbaugewerbes
1.
Verrechnungs-lohn
(siehe Nr. 6.8)Lohnkosten Stoffkosten Sonstige
Kosten ²)Fremd-
kosten ³)Summe
Einzelkosten
x
2
x
x
Insgesamt
2.
v. H.
(Summe 2.1.1 bis 2.1.3)
v. H.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
6 7
- ohne Lohnkosten -
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!
2.2.1
Ric
hard
Boo
rber
g V
erla
g G
mbH
& C
o K
G60
.600
/051
.7 A
ufgl
iede
rung
der
Ang
ebot
ssum
me
bei L
eist
unge
n de
s A
usba
ugew
erbe
s -
Sep
tem
ber
2013
-
54
=
Gesamtzuschläge in Euro
1-3
¹) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden²) Einschl. Gerätekosten³) Bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr. 6.4 - KEV 112.1/132 (B / Z) BB - bzw. Nr. 5.4 - KEV 117/137 - (B / Z) ZVB -
Name/Anschrift
Bieter:
Leistung:
in:
Baumaßnahme:
Stoffgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn
Vergabe-/Projekt-Nr.:
3. Angebotssummeohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer (Summe 1.4 und 2.2.2)
Seite 1 von 2
Einzelkosten ohne Umsatzsteuer
1.1
1.2 ¹)
2.1 Zuschläge auf Einzelkosten in v. H.
1 4 5 6 7 8
1.3
Gesamt-stunden
€/h
(Summe 1.3 * 2.1.4)
- ohne Lohnkosten -v. H.
3
h € € € €€
1.4 Gesamtbetrag =
Gesamtzuschlägein v. H.
Stoffgemeinkosten
SonstigeKosten ²)
Stoffkosten
2.2.2 Insgesamt
Fremd-kosten ³)
Allgemeine Geschäftskosten
Wagnis und Gewinn
14004 Schönbornhaus
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
€6 75
€
SonstigeKosten ²)
Stoffkosten Fremd-kosten ³)
41-3
Stoffgemeinkosten
Allgemeine Geschäftskosten
Wagnis und Gewinn
8
€
4. - frei -
KEV 180.3Preis 1c
5.
Gemittelter Tariflohn5.1
Lohn- €/h -
Lohnzuschläge / -zulagen5.2
5.3
Vermögensbildung (VWL)5.5
Mittellohn5.6
+
+
+
(Summe 5.1 bis 5.5)
6. Ermittlung des Kalkulations- und Verrechnungslohns
6.1
6.2
6.3
6.4
Allgemeine Geschäftskosten
Mittellohn ML
Lohnzusatzkosten
Lohnnebenkosten
Kalkulationslohn KL
(Summe von 5.6)
Lohn- €/h -
6.5
Urh
eber
rech
tlich
ges
chüt
zt -
Nac
hahm
ung
verb
oten
!R
icha
rd B
oorb
erg
Ver
lag
Gm
bH &
Co
KG
60.6
00/0
51.7
Auf
glie
deru
ng d
er A
ngeb
otss
umm
e be
i Lei
stun
gen
des
Aus
baug
ewer
bes
- S
epte
mbe
r 20
13 -
Seite 2 von 2
Zwischensumme6.6
Wagnis und Gewinn6.7
Verrechnungslohn VL6.8
Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten als Zuschlag auf ML
als Zuschlag auf ML
(Summe 6.1 bis 6.3)
einschl. Baustellengemeinkosten (in % von Summe 6.4)
(Summe 6.4 bis 6.5)
(als Zuschlag auf Zwischensumme 6.6)
(Summe 6.6 und 6.7)
Zuschlag%
Auslösungen, Fahrgelder usw.
5.4 Zuschlag für Mehrkosten, z.B. aus Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird +
=
Vergabe-/Projekt Nr.:14004 Schönbornhaus Ellwangen
Ermittlung des Mittellohns
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge
*)
Name/Anschrift
Bieter **):
Leistung *):
in *):
Baumaßnahme *):Vergabe-/Projekt-Nr.:
Aufgliederung w
ichtiger Einheitspreise in E
inzelkosten ohne Zuschläge
Preis 2
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -K
EV
182
Pos. *)
Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge
Mengen-einheit *)
Stunden-ansatz **) Löhne Stoffe Geräte
Fremd-leistungKurzbezeichnung der LV-Position *)
je Mengeneinheit **)
1 2 3 4 5 6 7 9
Minuten € € € €
SonstigeKosten
8
€
Es folgt Seite*) Von Auftraggeber ausfüllen**) Vom Bieter ausfüllen
14004 Schönbornhaus
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
01.01.13 Wand-Tiefspülklosett MED/CARE
01.02.3 Wand WC Element
01.03.2 Freistrom Absperrventil
01.04.11 Edelstahl-Systemrohr 22 mm
01.05.17 Schmutzwasserrohr NW 110
01.07.3 Ventilatoreinsatz
02.06.26 Schmutzwasserhebeanlage
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -
*)
Vergabe-/Projekt-Nr.:
Preis 2
KE
V 182
Pos. *)
Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge
Mengen-einheit *)
Stunden-ansatz **) Löhne Stoffe Geräte
Fremd-leistungKurzbezeichnung der LV-Position *)
je Mengeneinheit **)
1 2 3 4 5 6 7 9
Minuten € € € €
SonstigeKosten
8
€
Es folgt Seite
Seite 14004 SchönbornhausAufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -
*)
Vergabe-/Projekt-Nr.:
Preis 2
KE
V 182
Pos. *)
Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge
Mengen-einheit *)
Stunden-ansatz **) Löhne Stoffe Geräte
Fremd-leistungKurzbezeichnung der LV-Position *)
je Mengeneinheit **)
1 2 3 4 5 6 7 9
Minuten € € € €
SonstigeKosten
8
€
Es folgt Seite
Seite 14004 SchönbornhausAufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -
*)
Vergabe-/Projekt-Nr.:
Preis 2
KE
V 182
Pos. *)
Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge
Mengen-einheit *)
Stunden-ansatz **) Löhne Stoffe Geräte
Fremd-leistungKurzbezeichnung der LV-Position *)
je Mengeneinheit **)
1 2 3 4 5 6 7 9
Minuten € € € €
SonstigeKosten
8
€
Es folgt Seite
SeiteAufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge 14004 Schönbornhaus
Laufende Nummerdes Angebots
Uhrzeit:
Datum:EingangdesAngebots:
Vergabe-/Projekt Nr.:Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen!
Ort:PLZ:
Zimmer:Straße:
Vergabestelle:
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Ort:
Uhrzeit:
Datum:
Absender (Bieter)
Umschlag bitte nicht öffnen!Kennzettel für Angebotsumschlag
Vom Bieter ausfüllen!
Eröffnungstermin / Einzureichen bis:
KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM
Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten!
06.07.2015
10.30
Aalen
Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie
Umbau des 5. Obergeschosses
Schönbornweg 23, 73479 Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Landratsamt Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41 401
73430 Aalen
14004
19,00
________
________
Bei Zahlung innerhalb ________ Tagen wird ein Skonto in Höhe von ________ % gewährt
Vergabeort
Vergabeart
Telefon:
Datum Abgabe
07171 - 6 54 91
07171- 6 55 68
Leistungsverzeichnis
Öffentliche Ausschreibung
10:30
06.08.2015
06.08.2015Bindefrist
02.10.2015
Telefax:
Landratsamt Ostalbkreis
Zimmer 401Stuttgarter Straße 4173430 Aalen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Nachlass
Mehrwertsteuer
Angebotssumme brutto
netto abzgl. Nachlass
Angebotssumme netto EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Währung EUR
06.07.2015
Projekt
Ausführungsort
Uhrzeit Abgabe
Leistungsverzeichnis
Ausführungsbeginn
Ausführungsende
Zuschlagsfrist
Schönbornweg 23
73479 Ellwangen
03.08.2015
Architekten PreißParadiesstraße 2673525 Schwäbisch Gmünd
Planer/Ausschreiber
Ansprechpartner Herrn Christof Preiß
Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Auftraggeber Hospitalstiftung zum Heiligen GeistEllwangen (Jagst)Dalkinger Straße 8 - 1273479 Ellwangen
vertreten durch:Herrn Landrat PavelStuttgarter Straße 4173430 Aalen
Bedarfsträger
%
%
Email:
Datum:Fußzeile 1
Fußzeile 2 1
18.06.2015
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Sanitäre- und HeizungsinstallationSchönbor
BV: Seniorenstift Schönbornhaus Ellwangen, Dalkinger Straße 8-12, 73479
Ellwangen
Allgemeine Beschreibung:
Umbau div. Räumlichkeiten im Hauptbau des Seniorenstiftes.
Rückbau Sanitärinstallationen, Umlegung Steigleitungen und
Fallleitungen.
Neuinstallation von Patientenbädern.
Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die
Vorgaben
bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend
einzuhalten.
Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten!
Sanierung der Nasszellen der 3 Nebengebäude.
Rückbau Sanitärinstallationen, Montage bodengleicher Duschen.
Installation neuer
Schmutzwasserabläufe. Ertüchtigung Abluftanlage/Brandschutz.
Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die
Vorgaben
bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend
einzuhalten.
Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten!
Zusätzliche Technische Vorschriften (ZTV-Heizung)
=================================================
1. ALLGEMEINES
--------------
1.1 Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten
zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN 18 380.
1.2 Mit den in der Funktionalbeschreibung enthaltenen
Positionen/Titeln und den vom Bieter eingetragenen
Titelsummen ist eine betriebsfertige Anlage
angeboten.
Der Lieferumfang muß einer kompletten, voll funktions-
und betriebsfähigen Anlage nach dem neuesten Stand der
Technik entsprechen. Aggregate und Anlagenteile, die
nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch zum kompl.
Lieferumfang gehören, müssen ebenfalls im Angebot
enthalten sein.
Alle Armaturen gleicher Zweckbestimmung müssen gleichen
Fabrikats und Typs sein.
2. STOFFE; BAUTEILE
-------------------
Fußzeile 1
Fußzeile 2 2
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
2.1 Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind
entsprechend der in der Funktionalbeschreibung vorge-
gebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Fabrikaten
und Typen anzubieten. Alle Materialien müssen baumus-
te-geprüft, VDS- od. DVGW - geprüft sein. Der Liefer-
umfang muß alle notwendigen Hinweis-, Warn- und Be-
zeichnungsschilder und Medienkennzeichen beinhalten.
Korrosionsgefährdete Anlagenteile sind mit einem
Schutzanstrich zu versehen.
Teilnahme bei der Abnahmeprüfung:
Die Abnahme der Anlagen durch den TÜV wird vom Bau-
herrn direkt beauftragt. Der AN ist lediglich ver-
pflichtet an der Abnahmeprüfung teilzunehmen.
Die Gebühren für eventuell erforderlich werdende
Nachprüfungen sind vollständig vom AN zu übernehmen.
Sämtliche in der Funktionalbeschreibung angegebenen
Materialien sind auf Verlangen des AG zu bemustern.
Bei vorgelegten Alternativen bzw. bei sogenannten
gleichwertigen Vorschlägen behält sich der AG, die
vorgelegten Muster abzulehnen. Die auftragnehmende
Firma ist dann verpflichtet, weitere Musterstücke
vorzulegen und gegebenenfalls auf das geforderte
Fabrikat mit Type zurückzukehren. Mehrkosten, die
sich hieraus ergeben, können nicht zur Anwendung
gebracht werden.
Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesen-
tlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch
gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden,
sofern
- die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt
und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind.
Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leer-
zeile keine Eintragung, so gilt das vorgegebene
Fabrikat.
- eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ-
Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in
gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat
dem Angebot beizufügen.
Unvollständige Alternativ- Positionen werden
2.2 Alternativ-Angebote werden bei der Wertung nur
berücksichtigt, wenn die erforderlichen Beschreibungen
und die technischen Daten
- aufgelistet analog der entsprechenden LVGrundposition
- beigefügt sind.
2.3 Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß ge-
Fußzeile 1
Fußzeile 2 3
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
eignete und marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaf-
fung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Die Entscheidung über die zum Einbau ge-
langenden Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor.
2.4 Sind in der Funktionalbeschreibung Materialien aufge-
führt, die für den vorgesehenen Zweck ungeeignet ersch-
einen, ist dieses vom Bieter bei der Angebotsabgabe mit
Begründung schriftlich anzuzeigen.
2.5 Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt ausge-
führt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte Art von
Korrosionsschutz nach dieser Funktionalbeschreibung oder
den einschlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgese-
hen ist, müssen mindestens wie folgt geschützt sein:
- nicht mehr zugängliche Anlagenteile:
Korrosionsgeschützt nach DIN 18 363,
Abschnitt 3. 3. 3. 1. 3 (Lackfarben auf Alkydharz-
basis) bzw. Abschnitt 3.3.4 bei verzinkten Ober-
flächen.
- Später zugängliche Anlagenteile:
Grundanstrich nach DIN 18 363, Abschnitt 2. 5. 1. 3
mit Bleimenninge oder Zinkchromat auf Alkydharzbasis,
mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten Leist-
ung als Untergrund für einen bauseitigen Fertiganst-
rich geeignet.
Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und stand-
feste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind vor dem
Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu entrosten
und von Walzhaut und Zunder zu befreien.
3. AUSFÜHRUNG
-------------
3.1 Ausführungsbestimmungen
Die Heizungsanlage ist nach den anerkannten Regeln der
Technik unter Berücksichtigung aller einschlägigen
Normen, Richtlinien und Vorschriften, den Auflagen der
Behörden, insbesondere Baurechtsamt, Brandschutzbehörde
und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und der Versorgungs-
unternehmen auszuführen.
3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken
Der Aufbau der Technikzentralen, die Leistungsführung
etc. ist auf der Grundlage der Montagepläne des AN mit
den Gewerken der anderen Auftragnehmer, insbesondere der
Firmen für Sanitär, Lüftung und Elektro im Detail abzu-
stimmen.
Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der
Fußzeile 1
Fußzeile 2 4
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf und
Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken
herbeizuführen.
Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen Gewerken und
baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende und unterlas-
sene Koordination zurückzuführen sind, gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Die Leistungen des An sind an den übrigen Bauablauf
anzupassen.
Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes,
insbesondere bei Montage in Installationsschächten, sind
vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu Mehr-
forderungen.
3.3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen
Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen.
Die Befestigungen müssen den Anforderungen der
DIN 4109 entsprechen.
Das Befestigungssystem der Rohrleitungen ist vom AN mit
den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und
die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzu-
holen.
Von den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhänge-
konstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen
und ggf. zu montieren.
Es dürfen nur vom Institut für Bautechnik in Berlin
allgemein und baurechtlich zugelassene Dübel verwendet
werden. Der Bieter hat auf Aufforderung vor Ausführung
die Aulassungsbescheide der von ihm verwendeten Dübel
nach den in den Zulassungsbescheiden festgelegten
Anforderungen, insbesondere den allgemeinen und beson-
deren Bestimmungen über die Anwendung, die zulässigen
Lasten, die Montage, deren Kontrolle, sowie die Über-
wachung der Ausführung der Dübel- insbesondere Baurech-
tsamt, Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des
TÜV und der Versorgungsunternehmen auszuführen.
3.4 Rohrdurchführungen
Durch Wände und Decken geführte Rohrleitungen, sind bei
der Montage mit einer Isolierung zu versehen, die die
Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz
erfüllt.
Bei beengeten Platzverhältnissen nach der Kanal-bzw.
Rohrmontage sind Durchführungen durch Wände und Decken,
die nicht mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw.einbeton-
iert werden können, sind mit Durchführungsstücken bzw.
Rohrhülsen, die vorab eingemauert bzw. einbetoniert
Fußzeile 1
Fußzeile 2 5
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
werden, einzusetzen. Rohrhülsen sind so zu dimensio-
nieren, daß die isolierte Rohrleitung durchgeführt
werden kann.
Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf. mit
Bezeichnungsschildern und Skizzen mit genauerOrtsbestim-
mung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau zu
liefern. Die Teile müssen schalungsgerecht sein und
gegen das Eindringen von Beton geschützt werden.
Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen einge-
baut werden, ist die Isolierung mit einer nicht brenn-
baren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln.
3.5 Montagehinweise
Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbiegen
mit Sicherheit vermieden wird.
Je Stockwerk sind 2 Rohrschellen für senkrechte Rohrlei-
tungen zu verwenden.
Je nach Ausführung des Leitungsnetzes sind geeignete
Festpunkte und/oder Kompensatoren zu montieren.
Bei der Montage der örtlichen Heizflächen an Brüstungen
vor Fenstern oder Wänden ist daraufzu achten, daß diese
symetrisch montiert werden.
Der Auftragnehmer hat sich vor der Montagegenau über Art
und Lage von Fenstern bzw. über die Ausführung von
Wänden und Brüstungen zu informieren.
Die Heizflächen-Anschlüsse müssen einwandfrei ausgeführt
sein und ggf. durch Nachglühen entspannt werden.
Die Montagearbeiten dürfen nur nach genehmigten und vom
Fachingenieur und Architekten freigegebenen Ausführungs-
bzw. Montageplänen ausgeführt werden.
Die Objektanschlüsse sind mit dem vom Hersteller dafür
vorgesehenen Dichtungselementen auszuführen.
Die Anschlüsse müssen durch Rosetten vollständig
abgedeckt werden.
Bei der Montage sind die Belange der Isolierung
zu berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich
so zu verlegen, daß eine anschließende fachgerechte
Isolierung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die
Abstände der fertig isolierten Rohrleitungen unterein-
ander gleich groß sind und die fertige Unterkante aller
nebeneinander liegenden montierten Rohrleitungen eine
Ebene darstellt.
Armaturengruppen sind so anzuordnen, daß die Isolierung
mit einem Blechmantel versehen und dieser für die ein-
zelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann.
Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen
Fußzeile 1
Fußzeile 2 6
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
etc. sind um die Isolierstärke zu verlängern.
Isolierarbeiten, die nach der Montage nur noch unter
erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind
vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit der Bauleitung
auszuführen.
3.6 Schweißarbeiten
Schweißarbeiten an HDD- bzw. Heißwasseranlagen u. Fern-
heiznetzen dürfen nur von Schweißern ausgeführt werden,
die nach DIN 8506 geprüft sind.
Der Auftraggeber behält sich vor, auf eigene Kosten
einen Teil der Schweißstellen durch Röntgenprüfung auf
ihre Güte zu untersuchen.
Ein ungünstiges Ergebnis rechtfertigt eine Prüfung
aller Schweißstellen auf Kosten des Auftragnehmers.
Mängel bei der Prüfung beanstandeter Schweißstellen
sind umgehend fachgerecht zu beseitigen.
Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu
Lasten des Auftragnehmer. Der Auftragnehmer trifft in
eigener Verantwortung alle Vorkehrungen zum Schutz
anderer Bauteile (z.B.Sichtmauerwerk, Fenster, Geländer,
Dämmschichten etc.).
3.5 Wärmedämmarbeiten
Die Wärmedämmung aller Heizungsleitungen ist im Leist-
ungsumfang des Auftragnehmers enthalten (Titel Wärme-
dämmarbeiten).
Die Dämmstärken sind entsprechend der Heizungsanlagen-
verordnung, Stand März 1994, in der Funktionalbeschreib-
ung beschrieben. Bei einer separaten Beauftragung dieser
Leistungen an eine Isolier- Fachfirma hat sich der AN
vor der Montage über die Wärmedämmart, die Dämmstärke
und die zeitliche Abwicklung dieser Arbeiten zu inform-
ieren und abzustimmen.
Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrlei-
tungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen:
- Wärmedämmung von Rohrleitungen z.B. in Wandschlitzen
etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht
mehr wärmegedämmt werden können.
- Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau.
Die Wärmedämmung erfolgt mit unverrotbaren Wärmedämmsch-
läuchen in schwer entflammbarer Ausführung.
3.8 Schallschutzmaßnahmen
Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten die
einschlägigen DIN- Vorschriften, VDIRichtlinien und be-
hördlichen Auflagen, sofern in der Funktionalbeschreib-
ung oder in einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anfor-
Fußzeile 1
Fußzeile 2 7
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
derungen gestellt sind.
Sofern für das Projekt ein Akustiker eingeschaltet ist,
sind sämtliche Schallschutzmaßnahmen und Anforderungen
mit dem Büro abzustimmen. Die erforderlichen techn.
Daten sind dem Akustiker rechtzeitig und unaufgefordert
zuzuleiten.
Luftschalldämmung:
Durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. dichtes schließen
der Rohrdurchführungen durch Wände und Decken, muß
sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der
Trennwände und Decken durch die Installationen und
Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden.
Körperschallisolation:
Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall
ausgehen kann, sind einwandfrei körperschall-isoliert
aufzustellen und anzuschließen.
Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische
Lagerung und die Abstimmfrequenz sindzu beachten.
Zu den Maßnahmen für Körperschallisolationen
gehören u. a.:
- Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem
ausreichenden Abstand zum Baukörper.
- Verwendung von Rohrschellen mit Schalldämpfeinlage.
- Verwendung von Profilgummieinlagen mit entsprechender
Stärke, Shorehärte A 40 bis A 45 bei Kühlwasser- und
Kühlturmleitungen bzw. von Expansitkork- Hartschaum-
oder Formglas-Schalen in der jeweiligen Isolierstärke
bei den Rohrbefestigungen von Kaltwasserleitungen.
Diese Leitungen sind mit Federauf hängungen zu
befestigen.
- Umhüllung von Anschlußleitungen im Wand-, Decken- oder
Fußbodenbereich mit Isolierschläuchen, sofern in der
Funktionalbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist.
- Rohreinbaupumpen müssen in Bezug auf ihre Frequenz so
beschaffen sein bzw. montiert werden, daß eine Über-
tragung von Resonanzen mit Sicherheit vermieden wird.
- Sockelpumpen sind auf Betonfundamente ausreichend
körperschallisoliert aufzustellen.
- Einbau von Gummi- Metallverbindungen bzw.Gummikompen-
satoren bei den Rohrleitungsanschlüssen von Sockel-
pumpen, Kälteaggregaten usw.
3.9 Heiz- und Kühlwasseranschlüsse
Die Ausführung der Heiz- und Kühlwasseranschlüsse für
Lüftungs- und Klimageräte etc. sind mit der beauftra-
gten Lüftungsfirma rechtzeitig abzuklären.
Fußzeile 1
Fußzeile 2 8
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die
Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohrlei-
tungen, Regelventile und Pumpen und die hydr. Schaltung
sind ebenfalls abzustimmen. Über die gegenseitig ausge-
tauschten und festgelegten Leistungswerte und Dimension-
ierungen sind dem Fachbauleiter beiderseitig anerkannte
Aufzeichnungen vorzulegen.
3.10 Wasser- und Abwasseranschlüsse
Die Anschlußstellen für Wasser und Abwasser sind mit
der beauftragten Sanitärfirma rechtzeitig abzuklären
und in die entsprechenden Montage- und Detailzeichnu-
ngen aufzunehmen. Bei sämtlichen Anlageteilen des AN,
bei denen Wasser- oder Kondensat anfällt, sind vom AN
die erforderlichen Ableitungen aus korrosionsbestän-
digem Material bis zu den vorgesehenen Ablaufstutzen zu
führen und einzuhalten.
Ein ausreichend bemessener Syphon ist jeweils
vorzusehen.
3.11 Elektroanschlüsse
Die elektrische Installation zwischen den Schaltsch-
ränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen
Schalt-, Regel- und Steuergeräten der Heizungs- und
kältetechnischen Anlagen erfolgt durch die bauseits
beauftragte Elektrofirma.
Zum Leistungsumfang des AN gehört:
- Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektri-
schen Installation zu montieren und mit Aufklebern
(Pos.-Nr. der Kabellisten) und Kabelverschraubungen
mit den Pos.- Nummern zu bezeichnen. Am Schaltschrank
sind die Kabelverschraubungen mit den Pos.-Nummern.
zu bezeichnen.
- Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits her-
angeführten Kabel und Leitungen an Schaltschrank und
externe Geräte.
- Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern
vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes und der
Geräte.
3.12 Liefer- und Leistungsgrenzen
- Für Beton- und Maurerarbeiten:
Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunter-
lagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte,
Trennwände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die
vom AN rechtzeitig zu liefernden Rohr- und Kanal-
durchführungen, Rahmen und dergleichen ein. Für den
maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der Auftragnehmer
Fußzeile 1
Fußzeile 2 9
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
verantwortlich.
- Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten:
Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und Fas-
saden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen ver-
wahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit den
notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen in
Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphy-
siker zu versehen.
Die Gesamtgestaltung der über Dach sichtbaren Anla-
genteile erfolgt in Abstimmung und nach Angaben des
Architekten.
- Für die technischen Gewerke:
Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten
Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen
hat der Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen,
Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegenstücken
vorzuhalten.
Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch die
Nebengewerke.
Für Elektroanschlußarbeiten gilt Punkt 3.11.
3.13 Planunterlagen
In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten
Pläne zur Funktionalbeschreibung sind vom AN die für
die Montage und Fertigung erforderlichen Planunter-
lagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facher
Ausfertigung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufert-
igen. Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,
damit der Auftraggeber alle technischen Daten zur Er-
stellung der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteil-
igten Firmen erhält. Dies gilt u. a. auch für die An-
gabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller
Anschlußpunkte, die durch Fremdfirmen anzufahren sind.
Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Aus-
führlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeberbzw.
dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung
zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leit-
ungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen
oder Geräten sowie ggf. Angaben über Materialqualität
(LV- Positions-Nr.).
In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der
Regel- und Elektrotechnischen Einrichtungen sowie
Regler, Stellglieder, Fernthermometer, Motoren etc.
darzustellen. Zu den Montagezeichnungen gehören auch
Fließ-, Strang- und Schaltschemata. In die Fließsch-
emata sind alle wesentlichen Leistungsdaten einzu-
Fußzeile 1
Fußzeile 2 10
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
tragen.
Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und
Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen
Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt,
diese von einem Dritten fertigen zu lassen und die
anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen.
4.0 NEBENLEISTUNGEN
-------------------
Außer in den vorgehefteten Vetragsbedingungen u. in der
VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen, werden
folgende Leistungen nicht besonders vergütet:
4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen
über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheits-
technische Ausrüstungen, Einholen der erforderlichen
Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen.
Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen behörd-
lichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durchzuführen
und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und Abnahmen
auf seine Kosten beizubringen.
4.2 Funktionalbeschreibung 1-fach als Kopie der mit Preisen
und sonstigen Angaben versehenen Positionen.
4.3 Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den vorge-
hefteten Vertragsbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist.
4.4 Vorhalten der Aufenthalts- und Lagerräume, sofern in den
vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist.
4.5 Montagegerüste, auch solche mit Arbeitsbühnen über
2,0 m, einschl. Transport zur Verwendungsstelle, aufst-
ellen, Abbau und Abtransport. Die UVV für Gerüste sind
zu beachten.
4.6 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halter-
ungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen.
4.7 Schlagen oder Nachschlagen von kleineren Wanddurchbrü-
chen und Schlitze im Mauerwerk, Bohren von Durchführung-
en für Kabel- und Rohrleitungsanschlüsse.
4.8 Abdeckung von Anlagenteilen wärend der Bauzeit zum
Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
4.9 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gemäß 3.8,
sofern in der Funktionalbeschreibung nichts gesondert
enthalten ist.
4.10 Anpassung von Anlagenteile an nicht maßgerecht ausge-
führte Leistungen anderer Unternehmer, soweit diese
innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen.
Bemerkung
Fußzeile 1
Fußzeile 2 11
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
---------------
Sollten in der Funktionalbeschreibung widersprechende oder
missverständliche Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein,
sind diese dem Verfasser umgehend schriftlich (per Fax)
mitzuteilen. Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingung-
en zurückzuführen sind, erden nicht anerkannt.
Brandschutzvorkehrungen während des Ausführungszeitraumes.
==========================================================
1. ALLGEMEINES
--------------
Diese Sicherheitsvorschriften gelten für Feuerarbeiten wie
Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, Auftauen und
ähnliche Arbeiten, die außerhalb von besonderen, dafürvor-
gesehenen Werkstätten und Arbeitsplätzen vorgenommen werden.
Sie sind den Verantwortlichen des Betriebes bekanntzugeben
(z.B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Sicherheitsbeauf-
tragter).
Nach § 7 der Allgemeinen Bedingungen fr die Feuerversicher-
ung (AFB ; VdS 100) kann der Versicherungsschutz beeinträch-
tigt werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten
werden.
Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte
Allgemeine Vertragsbedingungen(AVB) mit Feuerdeckung.
Die Feuerarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten
Personen ausgeführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Auszubildende dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht
ausführen.
2. MAßNAHMEN VOR ARBEITSBEGINN
------------------------------
Der Betriebsleiter oder sein Beauftragter muß Feuerarbeiten
schriftlich genehmigen (z.B. mit Erlaubnisschein- VdS 2036).
Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstände und Stoffe,
auch Staubablagerungen, sind aus dem Gefahrenbereich (etwa
10 m Umkreis) und
- soweit notwendig - auch aus benachbarten Räumen zu ent-
fernen. Unbewegliche brennbare Gegenstände sind mit nicht-
brennbaren Materialien oder anderen geeigneten Mitteln zu
schützen.
Brennbare Umkleidungen und Isolierungen von Rohrleitungen,
Kesseln und Behältern sind zuentfernen.
Befinden sich im Gefahrenbereich (etwa 10 m Umkreis)
brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden
können, muß eine Brandwache aufgestellt werden, die über
geeignetes Löschgerät verfügt.
Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die von der Arbeits-
Fußzeile 1
Fußzeile 2 12
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
stelle in andere Räume führen, müssen mit nichtbrennbaren
Materialien abgedichtet werden.
Behälter, an denen Feuerarbeiten durchgeführt werden, müssen
auf ihren Inhalt hin überprüft werden.
Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten
oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar, sind
die Behälter vor Beginn der Feuerarbeiten zu reinigen und
mit Wasser oder einem flammenerstickenden Schutzgas zu
füllen.
Die Ausführenden und die Brandwache haben sich über den
Standort des nächsten Brandmelders u. Telefons sowie über
die Notrufnummer zu informieren.
3. DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN
----------------------------
Es ist darauf zu achten, daß brennbare Gegenstände oder
Materialien nicht durch Flammen, Funken, Schmelztropfen,
heiße Gase oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. entzündet
werden.
Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete benachbarte
Räume (daneben, darüber, darunter), Zwischendecken und
ähnliche Hohlräume sind laufend zu kontrollieren.
Bauteile, die durch Wärmeleitung gefährdet sind, müssen mit
Wasser gekühlt werden.
Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die Feuer-
wehr zu alarmieren, und es sind unverzüglich Löschmaßnahmen
einzuleiten.
4. ABSCHLUSS DER ARBEITEN
-------------------------
Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der benachbar-
ten Räume ist mehrmals sorgfältig auf Brandgeruch, verdäch-
tige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrol-
lieren.
Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über mehrere
Stunden so lange durchgeführt werden, bis eine Brandent-
stehung ausgeschlossen werden kann. Bei verdächtigen
Wahrnehmungen (z.B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr
zu alarmieren.
5. SONSTIGES
-----------
Andere Sicherheitsbestimmungen, z.B.
- Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen
Berufsgenossenschaften
- VBG 1 Allgemeine Vorschriften
- VBG 15 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren
bleiben unberührt.
Fußzeile 1
Fußzeile 2 13
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTVSanitär)
=======================================================
1. ALLGEMEINES
-------------
1. 1 Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten
zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN 18 381.
1. 2 Mit den im LV enthaltenen Positionen und den vom
Bieter eingetragenen Einheitspreisen ist eine betri-
ebsfertige Anlage angeboten.
2. STOFFE, BAUTEILE
-------------------
2. 1 Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind
entsprechend den im LV vorgegebenen Qualitäten und
Anforderungen bzw. Fabrikaten und Typen anzubieten.
Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesen-
tlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch
gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden,
sofern
- die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt
und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind.
Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leer-
zeile keine Eintragung, so gilt der Angebotspreis
für das vorgegebene Fabrikat.
- eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ-
Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in
gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat
dem Angebot beizufügen.
Unvollständige Alternativ-Positionen werden bei der
Wertung nicht berücksichtigt.
2. 2 Alternativ- Angebote werden bei der Wertung nur berück-
sichtigt, wenn die erforderl. Beschreibungen und die
technischen Daten - aufgelistet analog der entsprech-
enden LV-Grundposition - beigefügt sind.
2. 3 Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß
geeignete u. marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaf-
fung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der
Technik entsprechen.
Die Entscheidung über die zum Einbau gelangenden
Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor.
2. 4 Sind im LV Materialien aufgeführt, die für den vorge-
sehenen Zweck ungeeignet erscheinen, ist dieses vom
Bieter bei der Angebotsabgabe mit Begründung schrift-
lich anzuzeigen.
2. 5 Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwend-
ungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt
Fußzeile 1
Fußzeile 2 14
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte
Art von Korrosionsschutz nach diesem LV oder den ein-
schlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgesehen ist,
müssen mindestens wie folgt geschützt sein:
- nicht mehr zugängliche Anlagenteile:
Korrosionsgeschützt nach DIN 18 363, Abschnitt
3. 3. 3. 1. 3 (Lackfarben auf Alkydharzbasis)
bzw. Abschnitt 3.3.4 bei verzinkten Oberflächen.
- Später zugängliche Anlagenteile:
Grundanstrich auf Kunstharzbasis Umweltfreundlich.
mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten
Leistung als Untergrund für einen bauseitigen Fer-
tiganstrich geeignet.
Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und
standfeste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind
vor dem Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu
entrosten und von Walzhaut und Zunder zu befreien.
3. AUSFÜHRUNG
-------------
3.1 Ausführungsbestimmungen
Die sanitärtechnische Anlage ist nach den anerkannten
Regeln der Technik unter Berücksichtigungaller einsch-
lägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften, den
Auflagen der Behörden, insbesondere Baurechtsamt,
Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und
der Versorgungsunternehmen auszuführen.
3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken
Der Aufbau der Technikzentralen, die Leitungsführung
etc. ist auf der Grundlage der Planunterlagen des
Fachingenieurs mit den Gewerken der anderen Auftrag-
nehmer, insbesondere der Firmen für Heizung, Lüftung
und Elektro im Detail abzustimmen.
Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der
Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf u.
Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken her-
beizuführen. Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen
Gewerken und baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende
und unterlassene Koordination zurückzuführen sind,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Der AN hat sich mit seinen Leistungen dem übrigen
Bauablauf anzupassen.
Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes,
insbesondere bei Montage in Installationsschächten,
sind vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu
Mehrforderungen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2 15
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
3. 3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen
Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen.
Die Befestigungen müssen den Anforderungen der DIN 4109
entsprechen.
Das Befestigungssytem der Rohrleitungen ist vom AN mit
den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und
die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzu-
holen.
Vor den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhänge-
konstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen
und ggf. zu montieren. Es dürfen nur vom Institut für
Bautechnik in Berlin allgemein und baurechtlich zuge-
lassene Dübel verwendet werden. Der Bieter hat auf Auf-
forderung vor Ausführung die Zulassungsbescheide der
von ihm verwendeten Dübel nach den in den Zulassungsbe-
scheiden festgelegten Anforderungen, insbesondere den
allgemeinen und besonderen Bestimmungen über die An-
wendung, die zulässigen Lasten, die Montage, deren
Kontrolle, sowie die Überwachung der Ausführung der
Dübelmontage in eigener Verantwortung zu wählen und
auszuführen.
Die Montage von Dübeln, die in die Unterseiten von
Decken und anderen Bereichen in der durch Lastspannung-
en erzeugten Zugzone gedübelt werden, muß mit dem
Statiker und Prüfstatiker abgestimmt werden. Für diese
Abstimmung hat der Auftragnehmer ggf. zeichnerische
Unterlagen anzufertigen, aus denen die Lage der Dübel
sowie ihre Belastbarkeit eindeutig hervorgehen.
Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber rechtzeitig
vor Beginn der Dübelmontage zur Abstimmung zu
übergeben.
Bohr- und Dübelarbeiten an sichtbar bleibenden Wand-
und Deckenflächen sind ohne Beschädigungen derselben
auszuführen.
Dies gilt auch f. Wand- u. Deckenflächen mit aufge-
brachter Isolierung oder Verkleidung.
3. 4 Rohrdurchführungen
Rohrleitungen, die durch die Wände und Decken geführt
werden, sind bei der Montage m. einer Isolierung zu
versehen, die die Anforderungen an Schall-, Wärme- und
Brandschutz erfüllt.
Durchführungen durch Wände und Decken,die nach Kanal-
bzw. Rohrmontage von den Platzverhältnissen her nicht
mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw. einbetoniert werden
können, sind mit Durchführungsstücken bzw. Rohrhülsen,
Fußzeile 1
Fußzeile 2 16
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
die vorab eingemauert bzw. einbetoniert werden,
auszuführen.
Rohrhülsen sind so zu dimensionieren, daß die isolier-
ten Sanitärleitungen durchgeführt werden können.
Mehrere nebeneinander liegende Rohrhülsen werden zu
Batterien zusammengefaßt.
Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf.
mit Bezeichnungsschilder und Skizzen mit genauer Orts-
bestimmung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau
zu liefern. Die Teile müssen Schalungsgerecht sein und
gegen das Eindringen von Beton geschützt werden.
Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen
eingebaut werden, ist die Isolierung mit einer nicht
brennbaren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln.
3. 5 Montagehinweise
Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbie-
gen mit Sicherheit vermieden wird.
Senkrechte Rohrleitungen erhalten mind. 2 Rohrschellen
je Stockwerk.
Beim Einbau von Absperr-, Meß- und Regeleinrichtungen
müssen lösbare Verbindungen in Form von Verschraubungen
bzw. Flanschen eingebaut werden. Lösbare Verbindungen
unter Putz müssen mit Muffen mit L-R-Gewinde ausgeführt
werden.
Für Verteilungs- und Steigleitungen (Wasser u. Gas)
dürfen grundsätzliche nur Bögen verwendet werden.
Winkelformstücke dürfen nur in Anschlußleitungen zu
Objekten bzw. Entnahmestellen eingebaut werden.
Bei Warmwasserleitungen ist auf eine gute Dehnungs-
möglichkeit zu achten. Die Objektanschlüsse sind mit
den vom Hersteller dafür vorgesehenen Dichtungselement
auszuführen.
Abdeckrosetten müssen die Anschlüsse voll abdecken.
Bei der Montage sind die Belange der Wärmedämmung zu
berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich so zu
verlegen, daß eine anschließende fachgerechte Wärmedäm-
mung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die Abstände
der fertig gedämmten Rohrleitung untereinander gleich
groß sind und die fertige Unterkante aller nebenein-
anderliegenden, montierten Rohrleitungen eine Ebene
darstellt.
Armaturengruppen sind so einzuordnen, daß die Wärme-
dämmung mit einem Blechmantel versehen und dieser für
die einzelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann.
Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen
Fußzeile 1
Fußzeile 2 17
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
etc. sind um die Dämmstärke zu verlängern.
Wärmedämmarbeiten, die nach der Montage nur noch unter
erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind
vom Auftragnehmer der Sanitärtechnik nach Abstimmung
mit der Bauleitung mit auszuführen.
Bei Lagerung auf der Baustelle und Montageunterbrech-
ungen sind die Anlagenkomponenten, Trink- und Abwasser-
leitungen gegen Verschmutzung und Staub effektiv zu
schützen.
3. 6 Schweißarbeiten
Schweißarbeiten an druckbeaufschlagten Rohrleitungen
und Behältern dürfen nur von Schweißern ausgeführt
werden, die nach DIN 8560 geprüft sind. Mängel bei der
Prüfung beanstandeter Schweißstellen sind umgehend
fachgerecht zu beseitigen.
Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu
Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung alle
Vorkehrungen zum Schutz anderer Bauteile (z.B. Sicht-
mauerwerk, Fenster, Geländer, Dämmschichten etc.).
3. 7 Wärmedämmarbeiten
Bei einer seperaten Beauftragung dieser Leistungen an
eine Wärmedämm- Fachfirma hat sich der AN vor der Montage
über die Wärmedämmart, die Dämmstärke und die zeitliche
Abwicklung dieser Arbeiten zu informieren und abzu-
stimmen.
Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrlei-
tungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen:
- Wärmedämmung von Rohrleitungen z.B. in Wandschlitzen
etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht
mehr wärmegedämmt werden können.
- Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau.
- Wärmedämmung von unter Putz gelegten Objektanschluß-
leitungen.
3. 8 Schallschutzmaßnahmen
Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten
die DIN 4109 und die ergänzenden Normen, VDI- Richt-
linien und behördlichen Auflagen, sofern im LV oder in
einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anforderungen
gestellt werden.
Sofern für das Projekt ein schalltechnisches Beratungs-
büro eingeschaltet ist, sind sämtliche Schallschutzmaß-
nahmen und Forderungen mit dem betreffenden Büro abzu-
stimmen. Die zur Beurteilung erforderlichen technischen
Daten sind dem Beratungsbüro rechtzeitig und unaufge-
Fußzeile 1
Fußzeile 2 18
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
fordert zuzuleiten.
Luftschalldämmung:
Durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. dichtes Schließen
der Rohrdurchführungen durch Wändeund Decken, muß
sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der
Trennwände und Decken durch die Installationen und
Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden.
Körperschallisolation:
Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall
ausgehen kann, sind einwandfrei körperschallisoliert
aufzustellen und anzuschließen.
Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische
Lagerung und die Abstimmfrequenz sind zu beachten. Zu
den Maßnahmen für Körperschallisolationen
gehören u.a.:
- Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem
ausreichenden Abstand zum Baukörper bzw. Umhüllung
mit geeigneten Isoliermaterial bei Unterputzinstal-
lation.
- Anordnung sämtlicher drehender Anlagenteile einsch-
ließlich Motoren auf Grundrahmen mit hochwirksamen
Federschwingungsdämpfern.
- Einbau von elastischen Unterlagen, z.B.Profilgummi-
streifen mit entsprechender Shore- Härte oder
Mafundplatten zwischen den Behälter- und Verteiler-
füßen etc. und den Fundamenten.
- Einbau von elastischen Anschluß- und Verbindungsstü-
cken zwischen drehenden Anlageteilen und den Rohr-
leitungen.
- Einbau von Rohrschellen, die serienmäßig eine auf das
Produkt abgestimmte Schalldämmeinlage besitzen, deren
Schalldämmwerte im Mittel mind. 15 dB betragen muß.
Die Schallpegelverbesserung ist durch ein Gutachten
zu belegen.
- Verwendung von sonstigen Rohrbefestigugen mit einer
8 mm dicken, weichen Vollgummi-Einlage der Shore-
Härte A 40, die durch die Rohrbefestigung auf 6 mm
zusammengedrückt wird und gleichzeitig einen guten
Halt garantiert.
- Montage von Sanitärobjekten unter Verwendung körper-
schalldämmender Zwischenlagen zur Wand bzw. zum
Fußboden.
3.9 Anschlüsse für Fremdgewerke
Die Ausführung der Ver- und Entsorgungsanschlüsse für
Fremdgewerke, z. B. Küchen- und Laboreinrichtungen
Fußzeile 1
Fußzeile 2 19
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
etc., sind mit dem betreffenden Auftragnehmer rechtzei-
tig abzuklären.
Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die
Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohr-
leitungen und die genaue Lage sind abzustimmen und in
die Montage- und Detailzeichungen aufzunehmen.
3.10 Elektroanschlüsse
Die elektrische Installation zwischen den Schaltsch-
ränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen
Schalt-,Regel- und Steuergeräten der sanitärtechnischen
Anlagen erfolgt durch die bauseits beauftragte Elektro-
firma.
Zum Leistungsumfang des AN gehört:
- Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektrischen
Installation zu montieren und mit Aufklebern und Kabel-
verschraubungen zu versehen.
- Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits herange-
führten Kabel und Leitungen an die Schaltschränke.
- Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern
vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes.
- Funktionsprüfung, Inbetriebnahme, Einregulierung und
Einstellung der Regel- und Schutzeinrichtungen.
Ist im Leistungsumfang des Auftragnehmers eine Schal-
anlage enthalten, in der Regel- und Steuereinrichtungen
von anderen Gewerken mit eingebaut werden, so hat er
sich rechtzeitig um die technische Abstimmung zu
bemühen und die Geräte anzufordern.
Elektrische Anschlußarbeiten an Klemmen für Zentrale
Leittechnik (ZLT) werden vom Nebengewerk ausgeführt.
Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen zur Kabelverle-
gung und Einführung zu treffen.
3.11 Liefer- und Leistungsgrenzen
- Für Beton- und Maurerarbeiten:
Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunter-
lagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte, Trenn-
wände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die vom AN
rechtzeitig zu liefernden Rohrdurchführungen Rahmen
und dergleichen ein.
Für den maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
- Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten:
Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und
Fassaden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen
verwahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit
den notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen
Fußzeile 1
Fußzeile 2 20
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
in Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphy-
siker zu versehen. Die Gesamtgestaltung der über
Dach sichtbaren Anlagenteile erfolgt in Abstimmung
und nach Angaben des Architekten.
- Für die technischen Gewerke:
Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten
Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen hat der
Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen,
Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegen-
stücken vorzuhalten.
Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch
die Nebengewerke. Für Elektroanschlußarbeiten gilt
Punkt 3.10./3.12.
3.12 Planunterlagen
In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten Pläne
sind vom AN die für die Montage und Fertigung erforder-
lichen Planunterlagen,
Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facherAusfert-
igung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufertigen und
zur Genehmigung einzureichen.
Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit
der Auftraggeber alle technischen Daten zur Erstellung
der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteiligten
Firmen erhält.
Dies gilt u. a. auch für die Angabe von elektrischen
Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte, die
durch Fremdfirmen anzufahren sind.
Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Aus-
führlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.
dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung
zweifelsfrei erkennen kann.
Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße
zu wichtigen Bauteilen oder Geräten sowie ggf. Angaben
über Materialqualität (LV- Positions-Nr.).
In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der
regel- und elektro-technischen Einrichtungen sowie
Regler, Stellglieder, Motoren etc. darzustellen.
Zu den Montagezeichnungen gehören auch Fließ-, Strang-
und Schaltschemata. In die Fließschemata sind alle
wesentlichen Leistungsdaten einzutragen.
Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und
Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen
Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt,
diese von einem Dritten fertigen zulassen und die
anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2 21
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
4.0 NEBENLEISTUNGEN
-------------------
Außer den in den vorgehefteten Vertragsbedingungen und
in der VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen
werden folgende Leistungen nicht besonders vergütet:
4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen
über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheits-
technische Ausrüstungen, einholen der erforderlichen
Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen.
Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen
behördlichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durch-
zuführen und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und
Abnahmen auf seine Kosten beizubringen.
4.2 Leistungsverzeichnis 1- fach als Fotokopien der mit
Preisen und sonstigen Angaben versehenen Angebote.
4.3 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von
Halterungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen.
4.4 Mauerwandschlitze für Objektanschlußleitungen sowie
Nachstemmarbeiten an bauseits angegebenen Mauersch-
litzen und Aussparungen. Schlitze und Durchbrüche in
Beton sowie Kernbohrungen werden entsprechend LV-Pos.
vergütet.
4.5 Ausblasen von Rohrleitungen, wenn Frostgefahr besteht
und eine restlose natürliche Entleerung nicht gewähr-
leistet ist.
4.6 Anpassung von Anlagenteilen an nicht maßgerecht ausge-
führte Leistungen anderer Gewerke, soweit diese
innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen.
4.7 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3.8,
sofern sie im LV nicht gesondert enthaltensind.
4.8 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, sofern in
den vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist.
4.9 Abdeckung von Anlageteilen während der Bauzeit zum
Schutz vor Beschädigung oder Verschmutzung.
4.10 Abstimmen und montieren sämtlicher Installationen auf
das vorgegebene Fugenrastermaß einschl. dem Erstellen
entsprechend vermaßter Wandastrichspläne, falls dies
vom Auftraggeber gewünscht wird.
4.11 Anschlußmaterial für die Verbindung der Einrichtungs-
gegenstände mit den Rohrleitungen, wie Verlängerungen,
H-Nippel etc..
4.12 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3. 8,
sofern sie im LV nicht gesondert enthalten sind.
4.13 Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den
Fußzeile 1
Fußzeile 2 22
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
vorgehefteten Vertragsbedingungen hierfür nichts
anderes vorgesehen ist.
4.14 Vorhalten von Aufenthalts- u. Lagerräume, sofern in den
vorgehefteten Vertragsbedinungen nichts anderes
vorgesehen ist.
Bemerkung
---------
Sollten im LV widersprechende oder mißverständliche
Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein, sind diese der
aussschreibenden Stelle umgehend schriftlich (per Fax)
mitzuteilen.
Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingungen zurückzu-
führen sind, werden nicht anerkannt.
Umbau Hauptgebäude01
Einrichtungsgegenstände mit Zubehör01.01
Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden
auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen
Fabrikate
ausgewählt.
Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien
zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die
zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit
allem Zubehör festlegen.
Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der
Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden.
Die Befestigungen der einzelnen
Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren.
RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend
4,5 / 6 l. Weiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß01.01. 1
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
23
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Schallschutz-Set für
Wand-WC-Anlagen
10,000 St
Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen01.01. 2
RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165
Scharniere Edelstahl / weiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165 Scharniere Edelstahl / weiß01.01. 3
RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm
weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch01.01. 4
RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß
mit Überlauf, ohne Hahnloch
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch01.01. 5
nur EP
Keramik Ablage 60 cm weiß
10,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Keramik Ablage 60 cm weiß01.01. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
24
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
nur EP
WC-/Ablagen-Befestigung
mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß
10,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß01.01. 7
Kristallglas-Spiegel 60x40cm
4,000 St
Kristallglas-Spiegel 60x40cm01.01. 8
Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm
Spiegelfläche
4,000 St
Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche01.01. 9
Kristall Kippspiegel HEWI 801.01.100
540x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
Kristall Kippspiegel HEWI 801.01.100 540x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß01.01. 10
HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel
Serie 801 reinweiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel Serie 801 reinweiß01.01. 11
nur EP
Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm
8,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm01.01. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
25
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Wand-Tiefspuelklosett MED / CARE mit
70cm Ausladung, weiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 Stck
Wand-Tiefspuelklosett MED mit 70cm Ausladung, weiss01.01. 13
WC-Sitz MED ohne Deckel,
durchgehende Scharnierwelle, weiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 Stck
WC-Sitz MED ohne Deckel, durchgehende Scharnierwelle, weiss01.01. 14
GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320
(Funk/Netz) 115.897.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320 (Funk/Netz) 115.897.00.101.01. 15
GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte
weiß/hochgl-verchr./chrom 115.788.11.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte weiß/hochgl-verchr./chrom 115.788.11.101.01. 16
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
26
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Waschtisch Paracelsus 64x49cm
weiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 Stck
Waschtisch Paracelsus 64x49cm weiss01.01. 17
VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl.
Duschen Edelstahlrost 100x100 mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 ST
VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl. Duschen Edelstahlrost 100x100 mm01.01. 18
Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20
Ablauf senkrecht,mit Brandschutz
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20 Ablauf senkrecht,mit Brandschutz01.01. 19
Viega Aufsatz 4934.1, Kunststoff-Rahmen,
Edelstahl-Rost 100x100mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
Viega Aufsatz 4934.1, Kunststoff-Rahmen, Edelstahl-Rost 100x100mm01.01. 20
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
27
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm
emailliert weiß ohne Überlauf
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm emailliert weiß ohne Überlauf01.01. 21
Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken
2,000 St
Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken01.01. 22
COSTA Spültisch-Wandbatterie
#31187-001 mit S-Anschlüssen chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
COSTA Spültisch-Wandbatterie #31187-001 mit S-Anschlüssen chrom01.01. 23
HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer
0196 8173 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 ST
HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer 0196 8173 verchromt01.01. 24
HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie
Hansamedica 0109, chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedica 0109, chrom01.01. 25
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
28
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Hansa Temperaturregler Minimat
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
HA Temperaturregler Minimat01.01. 26
HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer
0114 2273 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 ST
HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer 0114 2273 verchromt01.01. 27
HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000
mit Vorabsperrung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000 mit Vorabsperrung01.01. 28
HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat
mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt01.01. 29
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
29
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
FIX-FIT Wandanschlußbogen ½'..........'
27458000 mit Rückflußverhinderer chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' 27458000 mit Rückflußverhinderer chrom01.01. 30
CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom01.01. 31
ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'..........'x1/2'..........'x160cm
28276000 chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm 28276000 chrom01.01. 32
KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm
abnehmbar 24944 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar 24944 verchromt01.01. 33
COMFORT Eckventil 1/2'..........' x 3/8'..........'
selbstdichtend 049170699 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
20,000 St
COMFORT Eckventil 1/2'' x 3/8'' selbstdichtend 049170699 verchromt01.01. 34
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
30
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
QUICK Kombi-Eckventil Comfort
Stecktechnik 035040699 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
QUICK Kombi-Eckventil Comfort Stecktechnik 035040699 verchromt01.01. 35
Geräteschrägsitzventil 1/2'..........' mit SV,
Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
Geräteschrägsitzventil 1/2'' mit SV, Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt01.01. 36
HANSGROHE Tassensifon Standardmodell
11/4'..........' chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
HANSGROHE Tassensifon Standardmodell 11/4'' chrom01.01. 37
HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell
11/4'..........' chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom01.01. 38
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
31
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
GEBERIT Fertigbauset für WT-Element
mit UP-Sifon 115.416.11.1 weiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
GEBERIT Fertigbauset für WT-Element mit UP-Sifon 115.416.11.1 weiß01.01. 39
GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder
Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl01.01. 40
VIEGA Röhrensifon 11/2'..........'x50mm Kunststoff
mit Schlauchanschluss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
VIEGA Röhrensifon 11/2''x50mm Kunststoff mit Schlauchanschluss01.01. 41
VIEGA Röhrensifon DN 50
mit Trichter und Wandhalterung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
VIEGA Röhrensifon DN 50 mit Trichter und Wandhalterung01.01. 42
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
32
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. Serie801
A1:1100 W1:600 rubinrot
801.33.210 33
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 ST
HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. Serie801 A1:1100 W1:600 rubinrot 801.33.210 3301.01. 43
HEWI Reservepapierhalter Serie 477
rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HEWI Reservepapierhalter Serie 477 rubinrot01.01. 44
HEWI WC-Papierhalter Serie 477
rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HEWI WC-Papierhalter Serie 477 rubinrot01.01. 45
HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477
rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477 rubinrot01.01. 46
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
33
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm
rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm rubinrot01.01. 47
HEWI Wannengriff Serie 477
AM:250 m. Rosetten rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HEWI Wannengriff Serie 477 AM:250 m. Rosetten rubinrot01.01. 48
HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder
A1-W1=var.,BM210. Rubinrot
801.34.4S 33
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 ST
HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder A1-W1=var.,BM210. Rubinrot 801.34.4S 3301.01. 49
HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm
L-Form, Sonderanf. Rubinrot
801.34.1S 33
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 ST
HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm L-Form, Sonderanf. Rubinrot 801.34.1S 3301.01. 50
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
34
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEWI Deckenabhängung Serie 801
d:33 mm, AM: var. Rubinrot
801.34.01S 33
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HEWI Deckenabhängung Serie 801 d:33 mm, AM: var. Rubinrot 801.34.01S 3301.01. 51
HEWI Duschvorhang uni weiß
B:2000mm H:2000mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm01.01. 52
HEWI Duschvorhang uni weiß
B:1400mm H:2000mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm01.01. 53
HEWI Stützklappgriff fest Serie 801
L:850mm rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HEWI Stützklappgriff fest Serie 801 L:850mm rubinrot01.01. 54
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
35
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEWI Rückenstütze Serie 801
BM211.2 rubinrot
801.51.920R/L 33
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HEWI Rückenstütze Serie 801 BM211.2 rubinrot 801.51.920R/L 3301.01. 55
HEWI WC-Papierhalter Serie 801
nachrüstbar rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HEWI WC-Papierhalter Serie 801 nachrüstbar rubinrot01.01. 56
HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung
Funk Serie 801 rubinrot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung Funk Serie 801 rubinrot01.01. 57
Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 36
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Installationselemente01.02
DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320
BH 112cm Bet. Vorne 111.300.00.5
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 BH 112cm Bet. vorne 111.300.00.501.02. 1
DUOFIX Waschtisch-Element
BH 112cm 111.430.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
DUOFIX Waschtisch-Element BH 112cm 111.430.00.101.02. 2
DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320
barrierefrei BH 112cm 111.350.00.5
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 barrierefrei BH 112cm 111.350.00.501.02. 3
DUOFIX Montageelement für Stütz- und
Haltegriffe BF BH 112cm 111.790.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
DUOFIX Montageelement für Stütz- und Haltegriffe BF BH 112cm 111.790.00.101.02. 4
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
37
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon
BH 112cm BF 111.480.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon BH 112cm BF 111.480.00.101.02. 5
DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm
für UP-Armaturen 111.780.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 St
DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen 111.780.00.101.02. 6
DUOFIX Ausgußbecken-Element BH 112-130cm
für Wandarmatur 111.450.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
DUOFIX Ausgußbecken-Element BH 112-130cm für Wandarmatur 111.450.00.101.02. 7
DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage
111.815.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
38,000 ST
DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage 111.815.00.101.02. 8
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
38
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Installationselemente
Armaturen mit Zubehör01.03
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 1
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 2
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 3
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 4
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
39
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung01.03. 5
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 6
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 7
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 8
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
40
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 9
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.01.03. 10
KEMPER Dämmschale universell DN 20
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur 471 1001.03. 11
KEMPER Dämmschale universell DN 25
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur 471 1001.03. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
41
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Dämmschale universell DN 32
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur 471 1001.03. 13
KEMPER Dämmschale universell DN 40
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur 471 1001.03. 14
KEMPER Dämmschale universell DN 50
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur 471 1001.03. 15
Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG
50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G020
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG 50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G02001.03. 16
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
42
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15
Figur 471 11
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur 471 1101.03. 17
KEMPER Probenahmeventil DN 8
Rg/Niro Fig.18700006
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig.1870000601.03. 18
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler
DN 20 R 3/4'..........' IG, Muffenanschluß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 20 R 3/4'' IG, Muffenanschluß01.03. 19
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler
DN 25 R 1'..........' IG, Muffenanschluß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß01.03. 20
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
43
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler
DN 25 R 1'..........' IG, Muffenanschluß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
10,000 St
Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß01.03. 21
KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15
'..........'Frosti-plus'..........' Figur 574 00 Bediengriff
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15 ''Frosti-plus'' Figur 574 00 Bediengriff01.03. 22
KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d.
Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig.57500003
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d. Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig.575000001.03. 23
KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20
mit Innengewinde Figur 560 01
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur 560 0101.03. 24
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
44
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit
DN 15/20 verchromt Figur 590 00
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur 590 0001.03. 25
KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20
Figur 471 14
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur 471 1401.03. 26
KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw.
inkl. Zeitschaltuhr Fig. 68603008
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw. inkl. Zeitschaltuhr Fig. 6860300801.03. 27
nur EP
Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer
Stagnationsfreispülung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer Stagnationsfreispülung01.03. 28
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
45
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO'
PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig.85407020
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 St
KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO' PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig.8540702001.03. 29
KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm
f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur 59601020
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
14,000 St
KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur 5960102001.03. 30
KEMPER Universal-Blindrosette
Figur 855 00 002 für WZ-Montageblock
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
14,000 St
KEMPER Universal-Blindrosette Figur 855 00 002 für WZ-Montageblock01.03. 31
Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K
RI AG2'..........' PN16 30C
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 St
Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K RI AG2'' PN16 30C01.03. 32
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
46
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W
RI AG2'..........' PN16 90C
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 St
Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W RI AG2'' PN16 90C01.03. 33
Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID
WZ-K Qn 0,6 bis Qn 6
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
14,000 St
Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID WZ-K Qn 0,6 bis Qn 601.03. 34
Summe Armaturen mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 47
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Rohrleitungen mit Zubehör01.04
Universalinstallationssystem für Trinkw
Heizungsinstallation in den
Universalinstallationssystem für Trinkwasser und
Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm,
bestehend aus:
Rohre:
Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-
Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den
Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes
W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa
Basisrohr nach DIN 16892, mit einer
laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN
EN 573-3 und einer Außenummantelung aus Polyethylen,
einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max.
Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck
von 10 bar , kurzfristige Störfalltemperatur 100C,
ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren,
sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.
Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in
der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß
Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der
europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.
November 1998 über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW-
Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.
Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN
806, DIN 1988. Betriebstemperaturen und -drücke für
Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN
1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige
Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar,
ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.
Rohrabmessung 16 25 mm im Ringbund, und 16 und 20 mm
im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse
vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester
und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe
von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach
Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen
Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen
nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040
W/(mK).
- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) -
Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
48
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
- Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden
Eigenschaften:
- O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei -
druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, -
hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar
- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und
temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534
geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) -
zugelassen gemäß DIN 18380 (VOB Teil C).
- verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig
aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF -
Verbindungsherstellung mit zugelassenem
Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile:
- Gewindefittings aus Messing bzw.
entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN
12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168 Grad A (höchste
Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus
Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl 1.4404 nach DIN
EN 10088 bzw.
1.4408 nach DIN EN 10283 mit strömungsgünstiger
Innenkontur.
Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie
Materialzusammensetzung durch Guß-
Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige
Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende
Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose
Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken
zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL
oder aus Messing bzw.
entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN
12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168 Grad A (höchste
Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe:
schwarz) bzw.
thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN
EN 12165 und DIN EN 12168
Universalhausinstallationssystem einschließlich
Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat:
REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für
Trinkwasser und Heizung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
49
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUTITAN stabil Universalrohr
40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter
10,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter01.04. 1
RAUTITAN stabil Universalrohr
32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter
35,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter01.04. 2
RAUTITAN stabil Universalrohr
25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter
55,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter01.04. 3
RAUTITAN stabil Universalrohr
20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter
200,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter01.04. 4
RAUTITAN stabil Universalrohr
16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter
150,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter01.04. 5
RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m
20,0 x 2,9mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.
300,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 20,0 x 2,9mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.01.04. 6
RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m
16,2 x 2,6mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.
300,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 16,2 x 2,6mm in rechteck.Dämmg.26mm p.M.01.04. 7
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
50
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für
Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel,
Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke,
Übergangsstücke, etc.
Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen,
Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen.
Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor
beschriebenen Mehrschichtverbundrohre.
Bieterangabe: [ ] %
Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen,01.04. 8
Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl Systemrohre aus
nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN EN 10088,
Werkstoff Nr. 1.4401 mit Systemprüfzeichen DVGW: DW-
8501AT2552 Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt W 541 +
Werksnorm, in geschweisster Ausführung in Stangen,
Länge 6 m (Rohre druckgeprüft) Brandverhalten: DIN
4102-A1 Rohrverbindungen entsprechend DVGW W 534
herstellen mit: Edelstahl Pressfittings incl.
werkseitig eingelegten Konturdichtring CIIR-schwarz aus
Butylkautschuk.
Hygienische Prüfungsanforderung nach DVGW W 270
bestanden.
Fabrikat: Sanpress inox
Hersteller: Viega
Verlegen der Leitung für Trinkwasser unter Beachtung
der DIN 1988 einschl.
Ablängen, Ausrichten, Biegen und Befestigen unter der
temperaturabhängigen Längen-änderung (TWW u. TWZ),
Dichtheitsprüfung und Spülen nach DIN 1988 oder ZVSHK-
Merkblatt.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
Rohrleitungen liefern und komplett montieren in den
Abmessungen:
da = 15 x 1,0 mm liefern und montieren
20,000 mtr
Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl S nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN01.04. 9
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
51
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 desgleichen,
liefern und montieren
50,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 des liefern und montieren01.04. 10
desgleichen, jedoch Rohr da = 22x1.2 desgleichen,
liefern und montieren
50,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr da = 22x1.2 des liefern und montieren01.04. 11
desgleichen, jedoch Rohr da = 28x1.2 desgleichen,
liefern und montieren
45,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr da = 28x1.2 des liefern und montieren01.04. 12
desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 mm desgleichen,
liefern und montieren
55,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 liefern und montieren01.04. 13
desgleichen, jedoch Rohr: da = 42 x 1.5 mm desgleichen,
liefern und montieren
25,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr: da = 42 x 1.5 liefern und montieren01.04. 14
desgleichen, jedoch Rohr: da = 54 x 1.5 mm desgleichen,
liefern und montieren
15,000 mtr
desgleichen, jedoch Rohr: da = 54 x 1.5 liefern und montieren01.04. 15
Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke aus Edelstahl
Preßfittings aller Arten und Größen, soweit nicht
gesondert ausgeschrieben, sowie für Dicht- und
Befestigungsmaterial, Festpunkte und
Gleitlagerkonstruktionen aus kräftigem Profilstahl,
einschl. Rohraufhängungen Rohrschellen und
Rohrschiebeschellen mit Gummieinlagen, Fabr.: MÜPRO
oder SIKLA, mit Körperschallisolierung nach DIN 4109.
Zum Einbau sind nur Schraubrohrschellen mit
aufgeschweißter Mutter sowie Aufhäng- ung mit
Gewindestangen M8 zugelassen und ab 2 St. Rohre
nebeneinander sind Installationsschienen zu verwenden.
Bieterangabe: [ ] %
Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke Preßfittings aller Arten und Größen, s01.04. 16
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
52
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Rohrleitungen mit Zubehör
Schmutzwasser mit Zubehör01.05
Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die
Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die
Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln
der Technik, zu beachten.
Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf
genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen
Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche
Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß
ausgeführt werden kann.
PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne
Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose,
gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877
(SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE.
Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die
"Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V." und
mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen.
Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid-
Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung
versehen, Formstücke innen und außen epoxiert.
Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter
Einhaltung der DIN EN 12056 bzw. DIN 1986-100.
Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE-
Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem.
DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z-42.5-273 (für
Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z-42.5-
240 (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an
SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile
und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen.
Die Verbindungen und Krallen werden gesondert
vergütet. (Zuschlagsposition)
Hersteller: Saint Gobain HES
PAM-GLOBAL S-System
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
53
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm
per Stange
8,000 St
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange01.05. 1
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm
per Stange
12,000 St
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange01.05. 2
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad
bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und
montieren
20,000 St
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei01.05. 3
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v.
45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und
montieren
6,000 St
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn01.05. 4
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad
bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und
montieren
25,000 St
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei01.05. 5
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v.
45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und
montieren
12,000 St
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn01.05. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
54
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie
Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und
Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung.
Bieterangabe: [ ] %
Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo01.05. 7
Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung
einschließlich Verbinder und Kleinteile.
6,000 St
Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kl01.05. 8
Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung
einschließlich Verbinder und Kleinteile.
6,000 St
Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und01.05. 9
Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung
einschließlich Verbinder und Kleinteile.
4,000 St
Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder01.05. 10
SML-Reinigungsrohr
m. viereckigem Deckel, DN 125
4,000 ST
SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 12501.05. 11
SML-Reinigungsrohr
m. viereckigem Deckel, DN 100
4,000 ST
SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 10001.05. 12
Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200
6,000 St
Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN20001.05. 13
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
55
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Spülen der Schmutzwasserleitungen
7,000 St
Spülen der Schmutzwasserleitungen01.05. 14
Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen,
schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200
mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als
Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb
von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb
der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN
752, DIN 1986-100 sowie DIN EN 1610. Ebenfalls
einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung
von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN 18017-3
in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach
MBO/LBO).
Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und
Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt,
Berlin).
Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Angaben in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.
Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen
ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken.
Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung,
Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems
auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz
von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung)
bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch
entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und
anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN
90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur
weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung.
Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im
Freien von bis zu 2 Jahren.
Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung
nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei
Temperaturen auch unter -10 C.
Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt,
halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar
Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung:
0,09 mm/(mxK) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
56
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Prüfzeugnis bis 1 bar)
Fabrikat: REHAU
Typ: RAUPIANO PLUS
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:
150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in
der Nennweite DN 50 liefern und montieren
130,000 mtr
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2001.05. 15
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:
150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in
der Nennweite DN 75 liefern und montieren
75,000 mtr
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2001.05. 16
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:
150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in
der Nennweite DN 110 liefern und montieren
60,000 mtr
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2001.05. 17
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87
Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der
Nennweite DN 50 liefern und montieren
165,000 St
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph01.05. 18
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87
Grad in der Nennweite DN 75 liefern und montieren
85,000 St
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN01.05. 19
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
57
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87
Grad in der Nennweite DN 110 liefern und montieren
120,000 St
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN01.05. 20
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 50, Abgang gleiche
Nennweite liefern und montieren
55,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 21
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang gleiche
Nennweite liefern und montieren
23,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 22
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 110, Abgang gleiche
Nennweite liefern und montieren
17,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 23
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50)
liefern und montieren
12,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 24
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 110, Abgang reduziert
(DN75, DN50) liefern und montieren
16,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite01.05. 25
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
58
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang
auf DN50 liefern und montieren
8,000 St
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon01.05. 26
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110,
Übergang auf DN 75 liefern und montieren
8,000 St
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 75 liefern und m01.05. 27
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110,
Übergang auf DN 50 liefern und montieren
16,000 St
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 50 liefern und m01.05. 28
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 75
3,000 St
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 7501.05. 29
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 110
10,000 St
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 11001.05. 30
GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d
90mm (DN100) geprüft nach DIN EN 12056, aus ABS, mit
Isolation, mit Anschlussmanschette d 110mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d 90mm (DN100) geprüft nach DIN01.05. 31
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
59
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an
vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder
Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch
Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder
PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangs-
formstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und
säubern des vorhandenen Anschlusses.
10,000 St
Anschluss bis DN 15001.05. 32
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50
f. Montage unter d.Decke/an der Wand
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
30,000 ST
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.Decke/an der Wand01.05. 33
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75
f. Montage unter d.Decke/an der Wand
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.Decke/an der Wand01.05. 34
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 110
f. Montage unter d.Decke/an der Wand
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
20,000 St
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 110 f. Montage unter d.Decke/an der Wand01.05. 35
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
60
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Sanibroy, SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 ST
SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage01.05. 36
Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage
SANIVITE Haushaltspumpe 230V
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 ST
Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V01.05. 37
GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm
Länge 5m per Meter
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
30,000 M
GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter01.05. 38
GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad
DN 56, d=56mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
15,000 ST
GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm01.05. 39
GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56
mit Innengewinde 2'..........'
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 ST
GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2''01.05. 40
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
61
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe
DN 56 d=56mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
25,000 ST
GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm01.05. 41
Summe Schmutzwasser mit Zubehör
Dämmung mit Zubehör01.06
Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale,
Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen,
haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,
Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser
54 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN 4102-1,
als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht,
Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,
äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter
Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische
Anlagen nach EnEV, Rechenwert lR 0,035 W/mK,
Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm.
10,000 mtr
Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an
Rohrleitungen,
01.06. 1
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmschichtdicke 45
mm
10,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm,
Dämms
01.06. 2
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
62
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmschichtdicke 35
mm
55,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm,
Dämms
01.06. 3
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmschichtdicke 30
mm
95,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm,
Dämms
01.06. 4
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25
mm
105,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm,
Dämms
01.06. 5
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmschichtdicke 20
mm
125,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm,
Dämms
01.06. 6
NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL
15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
50,000 Stk
NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot01.06. 7
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
63
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Brandschutzabschottung R 90 / DN 50
Brandschutzabschottung von nicht brennbaren
Rohrleitungen, nach Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, in
Gebäuden, Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden
bis 3,5 m, Wand aus Stahlbeton bzw. Mauerwerk bis Dicke
350 mm, bzw. Decke, Durchbruch ohne Hüllrohr,
Rohraußendurchmesser 54 mm, Rohrleitung nichtgedämmt,
Dämmschichtdicke nach EnEV, isolieren mit Mineralwolle,
Baustoffklasse A DIN 4102-1, Schmelzpunkt größer 1000
Grad C.
6,000 St
Brandschutzabschottung R 90 / DN 50 Brandschutzabschottung von nicht brennba01.06. 8
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 42 mm
8,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 4201.06. 9
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 35 mm
8,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 3501.06. 10
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 28 mm
12,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 2801.06. 11
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 22 mm
18,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 2201.06. 12
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 18 mm
10,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 1801.06. 13
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
64
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 15 mm
4,000 St
wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 1501.06. 14
Mineralwolle-Dämmung, Matten,
Alukaschiert 30mm Materialstärke
für SW-Leitung DN110, mit Alu-
Klebeband verklebt und mit verz.
Wickeldraht umwickelt.
Temperaturbeständigkeit 800 Grad
120,000 m2
Mineralwolle-Dämmung, Matten, Alukaschiert 30mm Materialstärke01.06. 15
CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm
Rolle a' 20 m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
35,000 mtr
CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm Rolle a' 20 m01.06. 16
CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm
Rolle a' 20 m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
55,000 mtr
CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m01.06. 17
CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm
Rolle a' 20 m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
120,000 mtr
CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m01.06. 18
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
65
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Dämmung mit Zubehör
Mech.Raumentlüftung mit Zubehör01.07
HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz01.07. 1
HELIOS Montagehalterung ELS-MH
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 St
HELIOS Montagehalterung ELS-MH01.07. 2
HE Ventilatoreinsatz mit Fassade,
ELS-V 100/60/35
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
8,000 ST
HE Ventilatoreinsatz mit Fassade, ELS-V 100/60/3501.07. 3
Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern und montieren
35,000 mtr
Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern01.07. 4
Wickelfalzrohr DN100 mit Zubehör liefern und montieren
55,000 mtr
Wickelfalzrohr DN100 mit Zubehör liefern01.07. 5
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
66
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Wickelfalzrohr DN125 mit Zubehör liefern und montieren
80,000 mtr
Wickelfalzrohr DN125 mit Zubehör liefern01.07. 6
Wickelfalzrohr DN150 mit Zubehör liefern und montieren
20,000 mtr
Wickelfalzrohr DN150 mit Zubehör liefern01.07. 7
Wickelfalzrohr DN180 mit Zubehör liefern und montieren
20,000 mtr
Wickelfalzrohr DN180 mit Zubehör liefern01.07. 8
Wickelfalzrohr DN200 mit Zubehör liefern und montieren
10,000 mtr
Wickelfalzrohr DN200 mit Zubehör liefern01.07. 9
Bogen NW80/90 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
14,000 St
Bogen NW80/90 Grad m. D.01.07. 10
Bogen NW100/90 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
10,000 St
Bogen NW100/90 Grad m. D.01.07. 11
nur EP
Bogen NW125/90 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
6,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Bogen NW125/90 Grad m. D.01.07. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
67
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Bogen NW150/45 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
8,000 St
Bogen NW150/45 Grad m. D.01.07. 13
nur EP
Bogen NW180/90 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
6,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Bogen NW180/90 Grad m. D.01.07. 14
Bogen NW200/90 Grad m. D.
für Wickelfalzrohr
4,000 St
Bogen NW200/90 Grad m. D.01.07. 15
T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
4,000 St
T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr01.07. 16
T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für Wickelfalzrohr
4,000 St
T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für01.07. 17
T-Stück NW125/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
4,000 St
T-Stück NW125/80 m. D. 90 Grad für Wicke01.07. 18
T-Stück NW125/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
2,000 St
T-Stück NW125/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr01.07. 19
T-Stück NW150/125 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
2,000 St
T-Stück NW150/125 m. D. 90 Grad für Wick01.07. 20
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
68
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
T-Stück NW180/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
2,000 St
T-Stück NW180/100 m. D. 90 Grad für Wick01.07. 21
T-Stück NW200/150 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr
2,000 St
T-Stück NW200/150 m. D. 90 Grad für Wick01.07. 22
Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfalzrohr
8,000 St
Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfal01.07. 23
Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfalzrohr
4,000 St
Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfa01.07. 24
Steckverbinder NW80 m.D.
zur Verbindung von Wickelfalzrohren
20,000 St
Steckverbinder NW80 m.D.01.07. 25
Steckverbinder NW100 m.D. zur Verbindung von
Wickelfalzrohren
12,000 St
Steckverbinder NW100 m.D. zur Verbindung von Wickelfalzrohren01.07. 26
Steckverbinder NW125 m.D. zur Verbindung von
Wickelfalzrohren
8,000 St
Steckverbinder NW125 m.D. zur Verbindung von Wickelfalzrohren01.07. 27
Steckverbinder NW150 m.D. zur Verbindung von
Wickelfalzrohren
4,000 St
Steckverbinder NW150 m.D. zur Verbindung von Wickelfalzrohren01.07. 28
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
69
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Steckverbinder NW180 m.D. zur Verbindung von
Wickelfalzrohren
2,000 St
Steckverbinder NW180 m.D. zur Verbindung von Wickelfalzrohren01.07. 29
Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m ausziehbar
14,000 St
Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m au01.07. 30
Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m ausziehbar
6,000 St
Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m a01.07. 31
Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa
NW80 liefern und montieren
8,000 St
Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW80 liefern und montieren01.07. 32
Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa
NW100 liefern und montieren
2,000 St
Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW100 liefern und montieren01.07. 33
ZE Aussenwandgitter DN 200
bis 500 m3/h
4,000 St
ZE Aussenwandgitter DN 200 bis 500 m3/h01.07. 34
HE Brandschutz-Deckenschott
ELS-D 100
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 10001.07. 35
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
70
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HE Brandschutz-Deckenschott
ELS-D 125
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 12501.07. 36
HE Brandschutz-Deckenschott
ELS-D 160
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
4,000 St
HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 16001.07. 37
HE Brandschutz-Deckenschott
ELS-D 180
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 18001.07. 38
Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 71
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Heizung mit Zubehör01.08
ZE Design-HK Toga TO-180-060
1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
7,000 ST
ZE Design-HK Toga TO-180-060 1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W01.08. 1
Zehnder Charleston pro Glied
ZE 2-Säuler RAL 9016
BH 600mm BT 62mm 37 W
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 St
ZE 2-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 62mm 37 W01.08. 2
Zehnder Charleston pro Glied
ZE 3-Säuler RAL 9016
BH 600mm BT 100mm 49 W
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 St
ZE 3-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 100mm 49 W01.08. 3
ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40
für H 370 bis 484 mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm01.08. 4
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
72
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt
Axial ½'..........'
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2''01.08. 5
SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform
1/2" mattnickel 10bar
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 Stck
SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar01.08. 6
HEIMEIER Thermostat-Kopf DX
weiß RAL 9016
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
10,000 ST
HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 901601.08. 7
Summe Heizung mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 73
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Bohr- und Stemmarbeiten01.09
Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der
Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk
oder Beton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm,
Bohrtiefe bis 25 cm, einschl.
Abtransport des Bohrgutes durch den AN
18,000 St
Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder01.09.0010
Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm Bohrung in
der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk
oder Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm,
Bohrtiefe bis 25 cm, einschl.
Abtransport des Bohrgutes durch den AN
36,000 St
Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer01.09. 20
Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-
15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne
Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca.
10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials durch den AN.
30,000 mtr
Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma01.09. 21
Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz
herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne
Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm,
Schlitztiefe bis 5 cm, einschl.
Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN.
15,000 mtr
Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund01.09. 22
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
74
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Bohr- und Stemmarbeiten
Sonstige Maßnahmen01.10
Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallent-
koppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial.
150,000 KG
Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu01.10.0010
Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m
mit trennen der Anschlüsse, abbauen und zerlegen
der Anlage in Einzelsegmente (4 Stück).
Wiederzusammenbau und Anschluß der Anlage
1,000 Stk
Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m mit trennen der Anschlüsse, abbauen01.10. 2
Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen,
Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit
Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kPa,
einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse
und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe.
Die Druckprobe ist zu protokollieren.
16,000 St
Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb01.10. 3
nur GP
Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe
des gesamten Lieferumfangs.
Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und
den Betrieb der Anlage.
Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt
durchzuführen.
Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu
kalkulieren.
psch
Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs.01.10. 4
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
75
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm
Spannband Bezeichnungsschild DIN 825,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem
Stahl, Halter und Spannband bzw.
Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung.
25,000 St
Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig01.10. 5
Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender
Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohr-
leitungen, bei isolierten Leitungen auf die
Isolierung zur Markierung der Fließrichtung.
Farben der Richtungspfeile entsprechend der
Mediumsfarbe nach DIN.
Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein
Muster zur Freigabe.
30,000 St
Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die01.10. 6
Befüllung der Sanitäranlage
bestehend aus:
Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem
evtl. mehreren Abschnitten
Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter
6,000 St
Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl01.10. 7
Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem
Spülkompressor.
- Impulsspülung mit Luft/Wasser
6,000 St
Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung01.10. 8
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
76
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf
Legionellen
10,000 St
Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen01.10. 9
Summe Sonstige Maßnahmen
Planungsleistung / -unterlagen01.11
nur GP
MONTAGEPLANUNG:
Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage
der freigegebenen Ausführungsplanung:
Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,
damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und
freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit
den anderen Gewerken stattfinden.
Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche
Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage
Gewerksübergreifend erstellt werden kann.
Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen
Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte
(Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren
sind.
Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen
Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.
dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung
zweifelsfrei erkennen kann.
Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu
wichtigen Bauteilen oder Geräten.
Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in
CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben.
Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW-
Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung,
Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu
erstellen.
psch
MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund01.11. 1
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
77
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
nur GP
Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl.
Inhaltsverzeichniss in Ordnern.
Unterlagen bestehend aus:
Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen
mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO
10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der
Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente,
Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen,
Betriebsanleitung mit Beschreibung der
Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und
Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte
und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und
Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -
schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb,
Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller
Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten
mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon-
und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä.,
erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie
Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte,
Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen.
Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen,
mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN,
Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie
Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der
Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig,
einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf
CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG,
Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet.
psch
Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern.01.11. 2
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
78
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Planungsleistung / -unterlagen
Stundenlohnarbeiten01.12
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Es werden nur die an der Baustelle geleisteten,
tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet.
Meister / Techniker
10,000 Std
Meister / Techniker01.12.0010
Std. KD-Monteur
10,000 Std
Std. Kundendienstmonteur01.12.0020
Std. Obermonteur
70,000 Std
Std. Obermonteur01.12.0030
Std. Monteur
70,000 Std
Std. Monteur01.12.0040
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
79
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Std. Hilfsmonteur
70,000 Std
Std. Hilfsmonteur01.12.0050
Summe Stundenlohnarbeiten
Summe Umbau Hauptgebäude
Sanierung Nebengebäude02
Einrichtungsgegenstände mit Zubehör02.02
Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden
auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen
Fabrikate
ausgewählt.
Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien
zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die
zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit
allem Zubehör festlegen.
Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der
Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden.
Die Befestigungen der einzelnen
Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren.
RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend
4,5 / 6 l. Weiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß02.02. 1
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
80
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Schallschutz-Set für
Wand-WC-Anlagen
18,000 St
Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen02.02. 2
RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165
Scharniere Edelstahl / weiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
RENOVA Nr.1 WC-Sitz 572165 Scharniere Edelstahl / weiß02.02. 3
RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm
weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch02.02. 4
RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß
mit Überlauf, ohne Hahnloch
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch02.02. 5
burgbad Spiegelschrank 700mm
Korpus Anthrazit Hochglanz F0658
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- 1 Leuchtstoffleuchte
- Glaseinlageböden
- 1 Schalter
- 1 Doppelsteckdose
- Höhe 640mm, Tiefe 160mm, Breite 700mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
burgbad Spiegelschrank 700mm Korpus Anthrazit Hochglanz F0658 Spiegeltüren beid02.02. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
81
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
nur EP
Keramik Ablage 60 cm weiß
18,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Keramik Ablage 60 cm weiß02.02. 7
nur EP
WC-/Ablagen-Befestigung
mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß
18,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß02.02. 8
nur EP
Kristallglas-Spiegel 60x40cm
18,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Kristallglas-Spiegel 60x40cm02.02. 9
nur EP
Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm
Spiegelfläche
18,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche02.02. 10
Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm
aus Edelstahl Länge 750mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm aus Edelstahl Länge 750mm02.02. 11
Viega Designrost ER1 Länge 750mm
in matter Ausführung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
Viega Designrost ER1 Länge 750mm in matter Ausführung02.02. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
82
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20
Ablauf senkrecht,mit Brandschutz
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
Badablauf Viega Advantix DN 50 4926.20 Ablauf senkrecht,mit Brandschutz02.02. 13
nur EP
Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm
emailliert weiß ohne Überlauf
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm emailliert weiß ohne Überlauf02.02. 14
nur EP
Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken
3,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken02.02. 15
nur EP
COSTA Spültisch-Wandbatterie
#31187-001 mit S-Anschlüssen chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
*** Alternativposition 001.1 zu 001.0
COSTA Spültisch-Wandbatterie #31187-001 mit S-Anschlüssen chrom02.02. 16
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
83
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
GEBERIT Umbauset Baujahr 1970-73
Modell 10.500 9 L. 215.422.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 SA
GEBERIT Umbauset Baujahr 1970-73 Modell 10.500 9 L. 215.422.00.102.02. 17
GEBERIT 200 F Betätigungsplatte
Bet. vorne weiß 115.222.11.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
GEBERIT 200 F Betätigungsplatte Bet. vorne weiß 115.222.11.102.02. 18
HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer
0196 8173 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer 0196 8173 verchromt02.02. 19
HA Temperaturregler Minimat
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HA Temperaturregler Minimat02.02. 20
HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000
mit Vorabsperrung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HANSAVAROX UP-Grundeinheit 4001 0000 mit Vorabsperrung02.02. 21
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
84
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat
mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg. 4861 9045 verchromt02.02. 22
FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'..........'
27458000 mit Rückflußverhinderer chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' 27458000 mit Rückflußverhinderer chrom02.02. 23
CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
CROMA 1JET Handbrause 28511000 chrom02.02. 24
ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'..........'x1/2'..........'x160cm
28276000 chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm 28276000 chrom02.02. 25
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
85
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm
abnehmbar 24944 verchromt
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar 24944 verchromt02.02. 26
HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell
11/4'..........' chrom
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom02.02. 27
HEWI 477 WC-Papierhalter 477.21.100
reinweiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HEWI 477 WC-Papierhalter 477.21.100 reinweiß02.02. 28
HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm
mit Rosette 477.21.200 reinweiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm mit Rosette 477.21.200 reinweiß02.02. 29
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
86
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
HEWI 477 WC-Bürstengarnitur 477.20.100
reinweiß
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HEWI 477 WC-Bürstengarnitur 477.20.100 reinweiß02.02. 30
Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung
reinweiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 Stck
Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung reinweiss02.02. 31
Duschhandlauf mit verschiebarer Braus-
haltestange HEWI, 1100x962mm, weiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 Stck
Duschhandlauf mit verschiebarer Braus- haltestange HEWI, 1100x962mm, weiss02.02. 32
Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss
gerade m.Rosetten u. Ringen 801.34.4S
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 Stck
Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss gerade m.Rosetten u. Ringen 801.34.02.02. 33
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
87
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform
mit 21 Ringen reinweiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 Stk
Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform mit 21 Ringen reinweiss02.02. 34
Deckenstuetze Hewi mit Rosette
50cm reinweiss
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 Stck
Deckenstuetze Hewi mit Rosette 50cm reinweiss02.02. 35
HEWI Duschvorhang uni weiß
B:2000mm H:2000mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm02.02. 36
HEWI Duschvorhang uni weiß
B:1400mm H:2000mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
14,000 St
HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm02.02. 37
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
88
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
ZE Design-HK Toga TO-180-060
1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 ST
ZE Design-HK Toga TO-180-060 1760x35x600 weiß RAL 9016, 775 W02.02. 38
Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell
2x1/2" Anschlüsse seitlich NA 600mm
12,000 St
Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell 2x1/2" Anschlüsse seitlich NA02.02. 39
Glieder ZE Charleston
3-Säuler RAL 9016
BH 500mm BT 100mm 42 W
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
48,000 St
Glieder ZE Charleston 3-Säuler RAL 9016 BH 500mm BT 100mm 42 W02.02. 40
ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40
für H 370 bis 484 mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 ST
ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm02.02. 41
HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt
Axial 1/2'..........'
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2''02.02. 42
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
89
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform
1/2" mattnickel 10bar
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 Stck
SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar02.02. 43
HEIMEIER Thermostat-Kopf DX
weiß RAL 9016
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 901602.02. 44
Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 90
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Installationselemente02.03
DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm
für UP-Armaturen 111.780.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen 111.780.00.102.03. 1
DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage
111.815.00.1
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage 111.815.00.102.03. 2
Summe Installationselemente
Fußzeile 1
Fußzeile 2 91
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Armaturen mit Zubehör02.04
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung02.04. 1
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung02.04. 2
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung02.04. 3
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung02.04. 4
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
92
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil
DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung02.04. 5
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
15,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.02.04. 6
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.02.04. 7
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.02.04. 8
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
93
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.02.04. 9
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm
Figur 476 70 sanpress INOX o.E.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur 476 70 sanpress INOX o.E.02.04. 10
KEMPER Dämmschale universell DN 20
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur 471 1002.04. 11
KEMPER Dämmschale universell DN 25
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur 471 1002.04. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
94
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Dämmschale universell DN 32
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur 471 1002.04. 13
KEMPER Dämmschale universell DN 40
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur 471 1002.04. 14
KEMPER Dämmschale universell DN 50
Figur 471 10
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
1,000 St
KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur 471 1002.04. 15
Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG
50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G020
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG 50-65 Grad C abspb. AG Figur 1410G02002.04. 16
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
95
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15
Figur 471 11
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur 471 1102.04. 17
KEMPER Probenahmeventil DN 8
Rg/Niro Fig.18700006
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig.1870000602.04. 18
WimTec PROOF AS - zweifach
Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit
Rohrbelüfter ausgeführter Sammelsicherung
in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und
Unterputzmontage.
als HyPlus Chrom 123 425
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
WimTec PROOF AS - zweifach Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit Rohrbelüfter02.04. 19
KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20
mit Innengewinde Figur 560 01
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur 560 0102.04. 20
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
96
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit
DN 15/20 verchromt Figur 590 00
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur 590 0002.04. 21
KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20
Figur 471 14
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur 471 1402.04. 22
ALLMESS Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller
AC-FleXX 3/4'..........'
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller AC-FleXX 3/4''02.04. 23
AM Controller-MK CK-MK FleXX + m
(kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 2
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
AM Controller-MK CK-MK FleXX + m (kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 202.04. 24
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
97
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
AM Wasserzähler MK-System
CW-MK FleXX +m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
AM Wasserzähler MK-System CW-MK FleXX +m02.04. 25
AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller
VC-FleXX 3/4'..........' X25
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
36,000 ST
AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller VC-FleXX 3/4'' X2502.04. 26
AM Wasserzähler MK-System
GWZ 3 MK-K +m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
AM Wasserzähler MK-System GWZ 3 MK-K +m02.04. 27
Summe Armaturen mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 98
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Rohrleitungen mit Zubehör02.05
Universalinstallationssystem für Trinkw
Heizungsinstallation in den
Universalinstallationssystem für Trinkwasser und
Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm,
bestehend aus:
Rohre:
Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-
Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den
Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes
W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa
Basisrohr nach DIN 16892, mit einer
laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN
EN 573-3 und einer Außenummantelung aus Polyethylen,
einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max.
Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck
von 10 bar , kurzfristige Störfalltemperatur 100C,
ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren,
sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.
Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in
der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß
Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der
europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.
November 1998 über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW-
Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.
Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN
806, DIN 1988. Betriebstemperaturen und -drücke für
Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN
1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige
Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar,
ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.
Rohrabmessung 16 25 mm im Ringbund, und 16 und 20 mm
im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse
vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester
und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe
von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach
Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen
Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen
nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040
W/(mK).
- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) -
Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
99
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
- Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden
Eigenschaften:
- O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei -
druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, -
hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar
- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und
temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534
geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) -
zugelassen gemäß DIN 18380 (VOB Teil C).
- verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig
aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF -
Verbindungsherstellung mit zugelassenem
Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile:
- Gewindefittings aus Messing bzw.
entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN
12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168 Grad A (höchste
Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus
Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl 1.4404 nach DIN
EN 10088 bzw.
1.4408 nach DIN EN 10283 mit strömungsgünstiger
Innenkontur.
Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie
Materialzusammensetzung durch Guß-
Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige
Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende
Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose
Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken
zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL
oder aus Messing bzw.
entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN
12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168 Grad A (höchste
Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe:
schwarz) bzw.
thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN
EN 12165 und DIN EN 12168
Universalhausinstallationssystem einschließlich
Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat:
REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für
Trinkwasser und Heizung
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
100
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUTITAN stabil Universalrohr
40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter
2,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter02.05. 1
RAUTITAN stabil Universalrohr
32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter
10,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter02.05. 2
RAUTITAN stabil Universalrohr
25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter
15,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter02.05. 3
RAUTITAN stabil Universalrohr
20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter
80,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter02.05. 4
RAUTITAN stabil Universalrohr
16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter
85,000 mtr
RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter02.05. 5
Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für
Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel,
Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke,
Übergangsstücke, etc.
Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen,
Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen.
Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor
beschriebenen Mehrschichtverbundrohre.
Bieterangabe: [ ] %
Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen,02.05. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
101
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'..........'
Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 7
Gebo TG-Verschraubung Typ I 3/4'..........'
Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 St
Gebo TG-Verschraubung Typ I 3/4'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 8
Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'..........'
Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 9
Gebo TG-Verschraubung Typ I 11/4'..........'
Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
12,000 St
Gebo TG-Verschraubung Typ I 11/4'' Verbindung f.Stahlrohr ger.u.abgew.Einb.02.05. 10
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
102
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Rohrleitungen mit Zubehör
Schmutzwasser mit Zubehör02.06
Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die
Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die
Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln
der Technik, zu beachten.
Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf
genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen
Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche
Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß
ausgeführt werden kann.
PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne
Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose,
gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877
(SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE.
Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die
"Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V." und
mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen.
Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid-
Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung
versehen, Formstücke innen und außen epoxiert.
Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter
Einhaltung der DIN EN 12056 bzw. DIN 1986-100.
Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE-
Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem.
DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z-42.5-273 (für
Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z-42.5-
240 (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an
SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile
und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen.
Die Verbindungen und Krallen werden gesondert
vergütet.(Zuschlagsposition)
Hersteller: Saint Gobain HES
PAM-GLOBAL S-System
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
103
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm
per Stange
10,000 St
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange02.06. 1
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm
per Stange
12,000 St
PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange02.06. 2
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad
bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und
montieren
6,000 St
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei02.06. 3
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v.
45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und
montieren
6,000 St
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn02.06. 4
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad
bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und
montieren
18,000 St
Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei02.06. 5
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v.
45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und
montieren
12,000 St
Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn02.06. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
104
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie
Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und
Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung.
Bieterangabe: [ ] %
Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo02.06. 7
Anschluß an bestehende Grundleitung
einschließlich Gummidichtung und Kleinteile.
6,000 St
Anschluß an bestehende Grundleitung einschließlich Gummidichtung und Kleinteile.02.06. 8
SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung
DN 125
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 ST
SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung DN 12502.06. 9
Auflagerung für Fallrohrstütze
6,000 St
Auflagerung für Fallrohrstütze02.06. 10
SML-Reinigungsrohr
m. viereckigem Deckel, DN 125
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
6,000 ST
SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 12502.06. 11
Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200
6,000 St
Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN20002.06. 12
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
105
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Spülen der Grundleitungen
6,000 St
Spülen der Grundleitungen02.06. 13
Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen,
schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200
mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als
Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb
von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb
der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN
752, DIN 1986-100 sowie DIN EN 1610. Ebenfalls
einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung
von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN 18017-3
in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach
MBO/LBO).
Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und
Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt,
Berlin).
Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Angaben in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.
Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen
ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken.
Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung,
Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems
auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz
von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung)
bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch
entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und
anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN
90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur
weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung.
Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im
Freien von bis zu 2 Jahren.
Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung
nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei
Temperaturen auch unter -10 C.
Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt,
halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar
Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung:
0,09 mm/(mxK) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
106
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Prüfzeugnis bis 1 bar)
Fabrikat: REHAU
Typ: RAUPIANO PLUS
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:
150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in
der Nennweite DN 50 liefern und montieren
55,000 mtr
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2002.06. 14
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen:
150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in
der Nennweite DN 75 liefern und montieren
75,000 mtr
RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2002.06. 15
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87
Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der
Nennweite DN 50 liefern und montieren
65,000 St
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph02.06. 16
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87
Grad in der Nennweite DN 75 liefern und montieren
20,000 St
RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN02.06. 17
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 50, Abgang gleiche
Nennweite liefern und montieren
6,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite02.06. 18
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
107
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang gleiche
Nennweite liefern und montieren
6,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite02.06. 19
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis
87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50)
liefern und montieren
12,000 St
RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite02.06. 20
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang
auf DN50 liefern und montieren
6,000 St
RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon02.06. 21
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 75
6,000 St
RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 7502.06. 22
Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an
vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder
Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch
Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder
PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangs-
formstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und
säubern des vorhandenen Anschlusses.
6,000 St
Anschluss bis DN 15002.06. 23
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50
f. Montage unter d.Decke/an der Wand
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
40,000 ST
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.Decke/an der Wand02.06. 24
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
108
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75
f. Montage unter d.Decke/an der Wand
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
2,000 St
RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.Decke/an der Wand02.06. 25
Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage
SANIVITE Haushaltspumpe 230V
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 ST
Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V02.06. 26
GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm
Länge 5m per Meter
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
40,000 mtr
GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter02.06. 27
GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad
DN 56, d=56mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
18,000 ST
GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm02.06. 28
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
109
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56
mit Innengewinde 2'..........'
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 ST
GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2''02.06. 29
GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe
DN 56 d=56mm
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
39,000 ST
GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm02.06. 30
Summe Schmutzwasser mit Zubehör
Fußzeile 1
Fußzeile 2 110
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Dämmung mit Zubehör02.07
Wärmedämmung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrleitungen,
haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,
Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser
54 mm, Rohrverbindung gepresst, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN 4102-1,
als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht,
Längsund Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,
äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter
Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische
Anlagen nach EnEV, Rechenwert lR 0,035 W/mK,
Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm,
Ummantelung aus harter Kunststofffolie, Baustoffklasse
B1 DIN 4102-1, Dicke 0,35 mm, befestigen mit
Stecknieten.
1,000 mtr
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrlei02.07. 1
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmschichtdicke 45
mm
10,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm,
Dämms
02.07. 2
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmschichtdicke 35
mm
10,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm,
Dämms
02.07. 3
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
111
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmschichtdicke 30
mm
10,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm,
Dämms
02.07. 4
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25
mm
10,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm,
Dämms
02.07. 5
Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale,
Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen,
haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,
Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser
28 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN 4102-1,
als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht,
Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben,
äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter
Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische
Anlagen nach EnEV, Rechenwert lR 0,035 W/mK,
Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 30 mm.
1,000 mtr
Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an
Rohrleitungen,
02.07. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
112
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25
mm
40,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm,
Dämms
02.07. 7
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmschichtdicke 20
mm
40,000 mtr
Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm,
Dämms
02.07. 8
NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL
15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
30,000 Stk
NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot02.07. 9
CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm
Rolle a' 20 m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
75,000 mtr
CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m02.07. 10
CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm
Rolle a' 20 m
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
55,000 mtr
CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m02.07. 11
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
113
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Dämmung mit Zubehör
Mech.Raumentlüftung mit Zubehör02.08
Radial-Dachventilator aus Kunststoff,
vertikal ausblasend. Gehaeuseober- und
-unterschale, Motorschutzhaube und
Grundplatte mit Einstroemduese aus
Glasfaser-Polyester. Hochleistungs-Lauf-
rad mit rueckwaerts gekruemmten Schau-
feln aus Aluminiumblech, dynamisch aus-
gewuchtet. IEC-Motor mit Eigenbelueftung
in geschlossener Bauart IP 54. Kugelge-
lagert, mit Feuchtschutzisolation, Klas-
se B, wartungs- und funkstoerfrei.
Motorschutz durch eingebaute Thermokon-
takte. Schutzgitter serienmaessig an der
Ausblasseite. Elektrischer Anschluss an
aussenliegendem Klemmenkasten.
Eintourig, Kurzschlusslaeufer.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 Stck
Radial-Dachventilator Helios VDW 180/402.08. 1
Sockelschalldaempfer zur saugseitigen
Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem
Stahlblech. Fuer Flachdachmontage.
SSD 180/750
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 Stck
Sockelschalldaempfer zur saugseitigen Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem Stahlbl02.08. 2
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
114
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Flachdachsockel zum Aufsetzen von Dach-
ventilatoren und Lueftungshauben auf
Flachdaecher. Montage erfolgt waage-
recht. Korrosionsbestaendige GFK-Aus-
fuehrung mit abriebfester, schall- und
waermedaemmender Isolierung. Schnee-
sichere Sockelhoehe.
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
3,000 Stck
Flachdachsockel Helios FDS 18002.08. 3
HE Brandschutz-Tellerventil
BTV 100
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HE Brandschutz-Tellerventil BTV 10002.08. 4
GEBA Kaltrauschsperre KRS-M 100
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 St
GEBA Kaltrauschsperre KRS-M 10002.08. 5
HE Anschlußstutzen
AS 100
oder gleichwertiger Art,
Hersteller/Typ:_______________
vom Bieter einzutragen.
9,000 ST
HE Anschlußstutzen AS 10002.08. 6
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
115
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern,
Verschluss mit
feuerbeständiger (Promat) Platte ca. 30cmx10cm.
Einbau Rohrhülse Dm 100 für Tellerventil und
Kaltrauchsperre.
Lohn und Mat
9,000 St
Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern, Verschluss mit feuerbest02.08. 7
Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör
Bohr- und Stemmarbeiten02.09
Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der
Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk
oder Beton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm,
Bohrtiefe bis 25 cm, einschl.
Abtransport des Bohrgutes durch den AN
2,000 St
Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder02.09.0010
Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm Bohrung in
der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk
oder Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm,
Bohrtiefe bis 25 cm, einschl.
Abtransport des Bohrgutes durch den AN
36,000 St
Bohrung Durchmesser 50-100mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer02.09. 20
Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-
15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne
Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca.
10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials durch den AN.
20,000 mtr
Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma02.09. 21
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
116
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz
herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne
Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm,
Schlitztiefe bis 5 cm, einschl.
Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN.
5,000 mtr
Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund02.09. 22
Summe Bohr- und Stemmarbeiten
Sonstige Maßnahmen02.10
Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallent-
koppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial.
50,000 KG
Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu02.10.0010
Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen,
Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit
Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kPa,
einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse
und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe.
Die Druckprobe ist zu protokollieren.
10,000 St
Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb02.10.0020
nur GP
Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe
des gesamten Lieferumfangs.
Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und
den Betrieb der Anlage.
Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt
durchzuführen.
Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu
kalkulieren.
psch
Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs.02.10.0030
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
117
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm
Spannband Bezeichnungsschild DIN 825,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem
Stahl, Halter und Spannband bzw.
Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung.
18,000 St
Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig02.10.0040
Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender
Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohr-
leitungen, bei isolierten Leitungen auf die
Isolierung zur Markierung der Fließrichtung.
Farben der Richtungspfeile entsprechend der
Mediumsfarbe nach DIN.
Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein
Muster zur Freigabe.
18,000 St
Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die02.10.0050
Befüllung der Sanitäranlage
bestehend aus:
Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem
evtl. mehreren Abschnitten
Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter
6,000 St
Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl02.10.0060
Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem
Spülkompressor.
- Impulsspülung mit Luft/Wasser
6,000 St
Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung02.10. 7
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
118
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf
Legionellen
18,000 St
Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen02.10. 8
Summe Sonstige Maßnahmen
Planungsleistung / -unterlagen02.11
nur GP
MONTAGEPLANUNG:
Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage
der freigegebenen Ausführungsplanung:
Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen,
damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und
freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit
den anderen Gewerken stattfinden.
Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche
Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage
Gewerksübergreifend erstellt werden kann.
Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen
Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte
(Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren
sind.
Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen
Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw.
dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung
zweifelsfrei erkennen kann.
Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu
wichtigen Bauteilen oder Geräten.
Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in
CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben.
Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW-
Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung,
Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu
erstellen.
psch
MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund02.11. 1
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
119
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
nur GP
Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl.
Inhaltsverzeichniss in Ordnern.
Unterlagen bestehend aus:
Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen
mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO
10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der
Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente,
Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen,
Betriebsanleitung mit Beschreibung der
Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und
Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte
und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und
Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -
schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb,
Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller
Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten
mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon-
und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä.,
erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie
Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte,
Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen.
Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen,
mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN,
Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie
Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der
Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig,
einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf
CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG,
Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet.
psch
Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern.02.11. 2
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
120
18.06.2015Datum:
Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Summe Planungsleistung / -unterlagen
Stundenlohnarbeiten02.12
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Es werden nur die an der Baustelle geleisteten,
tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet.
Meister / Techniker
5,000 Std
Meister / Techniker02.12.0010
Std. KD-Monteur
5,000 Std
Std. Kundendienstmonteur02.12.0020
Std. Obermonteur
35,000 Std
Std. Obermonteur02.12.0030
Std. Monteur
35,000 Std
Std. Monteur02.12.0040
Fußzeile 1
Fußzeile 2
Übertrag:
121
18.06.2015Datum:
Seite:
Übertrag:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung
Leistungsverzeichnis
Währung EUR
Std. Hilfsmonteur
35,000 Std
Std. Hilfsmonteur02.12.0050
Summe Stundenlohnarbeiten
Summe Sanierung Nebengebäude
Fußzeile 1
Fußzeile 2 122
18.06.2015Datum:
Seite:
Pos. - Nr.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Kurztext
Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Währung EUR
Sanitäre- und HeizungsinstallationSchönbor
Umbau Hauptgebäude01
Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör01.01
Summe Installationselemente01.02
Summe Armaturen mit Zubehör01.03
Summe Rohrleitungen mit Zubehör01.04
Summe Schmutzwasser mit Zubehör01.05
Summe Dämmung mit Zubehör01.06
Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör01.07
Summe Heizung mit Zubehör01.08
Summe Bohr- und Stemmarbeiten01.09
Summe Sonstige Maßnahmen01.10
Summe Planungsleistung / -unterlagen01.11
Summe Stundenlohnarbeiten01.12
Summe Umbau Hauptgebäude
Sanierung Nebengebäude02
Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör02.02
Summe Installationselemente02.03
Summe Armaturen mit Zubehör02.04
Summe Rohrleitungen mit Zubehör02.05
Summe Schmutzwasser mit Zubehör02.06
Summe Dämmung mit Zubehör02.07
Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör02.08
Summe Bohr- und Stemmarbeiten02.09
Summe Sonstige Maßnahmen02.10
Summe Planungsleistung / -unterlagen02.11
Summe Stundenlohnarbeiten02.12
Summe Sanierung Nebengebäude
Fußzeile 1 Datum: 18.06.2015
Fußzeile 2 123Seite:
Pos. - Nr.
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Kurztext
Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Sanitäre- und Heizungsinstallation
Währung EUR
________
19,00________
Bei Zahlung innerhalb ________ Tagen wird ein Skonto in Höhe von ________ % gewährt
Nachlass
Mehrwertsteuer
Angebotssumme brutto
netto abzgl. Nachlass
Angebotssumme netto EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift
%
%
Fußzeile 1 Datum: 18.06.2015
Fußzeile 2 124Seite:
14004 Schönbornhaus Ellwangen
Inhaltsverzeichnis Ausschreibung
Bericht
Pos.-Nr. Kurztext
SeiteAuflistung
Typ
Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 124 Seiten.
1Ausschreibung Deckblatt
2Ausschreibung Leistungsverzeichnis
Umbau Hauptgebäude 23 01T
Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 23 01.01T
Installationselemente 37 01.02T
Armaturen mit Zubehör 39 01.03T
Rohrleitungen mit Zubehör 48 01.04T
Schmutzwasser mit Zubehör 53 01.05T
Dämmung mit Zubehör 62 01.06T
Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 66 01.07T
Heizung mit Zubehör 72 01.08T
Bohr- und Stemmarbeiten 74 01.09T
Sonstige Maßnahmen 75 01.10T
Planungsleistung / -unterlagen 77 01.11T
Stundenlohnarbeiten 79 01.12T
Sanierung Nebengebäude 80 02T
Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 80 02.02T
Installationselemente 91 02.03T
Armaturen mit Zubehör 92 02.04T
Rohrleitungen mit Zubehör 99 02.05T
Schmutzwasser mit Zubehör 103 02.06T
Dämmung mit Zubehör 111 02.07T
Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 114 02.08T
Bohr- und Stemmarbeiten 116 02.09T
Sonstige Maßnahmen 117 02.10T
Planungsleistung / -unterlagen 119 02.11T
Stundenlohnarbeiten 121 02.12T
123Ausschreibung Zusammenstellung
Fußzeile 1
Fußzeile 2 125
18.06.2015Datum:
Seite: