ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

download ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

of 80

Transcript of ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    1/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    1

    PRIMERA CONVOCATORIA

    CONTR T CIN DE L EJECUCIN DE L OBR

    CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVAINTEGRADA N 33377 CASERIO RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY,

    PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN HUNUCO.

    CALENDARIO DE CONVOCATORIA

    Etapa Fecha, hora y lugar

    Convocatoria : 07/10/2015

    Registro de participantes : Del: 09/10/2015 Al: 20/10/2015

    Formulacin de Consultas yObservaciones a las Bases

    : Del: 09/10/2015Al: 13/10/2015

    Absolucin de Consultas yObservaciones a las Bases

    : 16/10/2015

    Integracin de las Bases : 19/10/2015

    Presentacin de Propuestas : 23/10/2015

    * En acto pblico : A horas 16:30 p.m. en la DireccinRegional de Administracin.

    Calificacin y Evaluacin dePropuestas

    : 23/10/2015

    Otorgamiento de la Buena Pro : 23/10/2015

    *En acto pblico : 23/10/2015

    HUANUCOOCTUBREDEL 2015

    ADJUDICACION DIRECTA PBLICAN 027-2015-GRH/GR

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    2/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    2

    SECCIN GENERAL

    DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIN

    (ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    3/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    3

    CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

    1.1.BASE LEGAL

    - Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

    Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.- Cdigo Civil.- Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

    Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

    Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

    1.2.CONVOCATORIA

    Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en lafecha sealada en el cronograma.

    1.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES

    El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hastaun (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de susintegrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

    La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccindeber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcinen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

    Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social dela persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;telfono y fax.

    IMPORTANTE:

    Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

    1.4.FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

    Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo detres (3) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    4/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    4

    1.5.ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

    La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observacionespresentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de

    conformidad con lo establecido en los artculos 54 y 56 del Reglamento, en la fechasealada en el cronograma del proceso de seleccin.

    El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

    De haberse presentado observaciones, el Comit Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin deobservaciones al OSCE.

    IMPORTANTE:

    No se absolvern consultas y observaciones a las Bases que se presenten

    extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado comoparticipantes.

    1.6.ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

    El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliegoabsolutorio a travs del SEACE.

    Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

    1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;

    2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley,cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso deseleccin; y

    3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley,cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de

    seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

    El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacinrequerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

    La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro delos diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

    1.7.INTEGRACIN DE LAS BASES

    Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por loque debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    5/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    5

    por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de susacciones de supervisin.

    Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad

    del proceso por deficiencias en las Bases.

    El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin lossiguientes plazos:

    1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazopara formularlas.

    2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazopara que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para laemisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo talderecho.

    3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) dashbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

    Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

    De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

    1.8.FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN

    Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la

    admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o,en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductorpblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el casode la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos osimilares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos.

    Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

    Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos oelectrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

    Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

    En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de larbrica sus nombres y apellidos completos.

    Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderadodebidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (FormatoN 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado concopia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su

    apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la quese adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin delrepresentante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    6/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    6

    calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

    En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

    1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, stedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

    2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

    3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizarconforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segncorresponda.

    1.9.PRESENTACIN DE PROPUESTAS

    La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadasen el cronograma del proceso.

    El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se letendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con lapresentacin de la constancia de su registro como participante.

    Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni

    conformar ms de un consorcio.

    En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representantelegal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a loque finalmente se resuelva al respecto.

    Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres quecontienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

    En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio defuncin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta tcnica.

    En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no

    se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver lapropuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    7/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    7

    la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si seformula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

    Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez dePaz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas

    tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar lossobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres,los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del ComitEspecial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que elComit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado dela evaluacin de las propuestas tcnicas.

    Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lodeseen.

    De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos depresentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la

    presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar comoveedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.

    1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

    La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

    La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago

    adicional de ninguna naturaleza.

    El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms dedos decimales.

    1.11. EVALUACIN DE PROPUESTAS

    La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y laevaluacin econmica.

    Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

    Propuesta Tcnica : 100 puntosPropuesta Econmica : 100 puntos

    1.11.1. EVALUACIN TCNICA

    Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicosmnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no sern admitidas.

    Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especialhubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

    En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de lapropuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con lasubsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    8/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    8

    subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

    Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa deasignacin de puntaje establecida para cada factor.

    Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60)puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacineconmica.

    1.11.2. EVALUACIN ECONMICA

    Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valorreferencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, serdevuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme loestablece el artculo 33 de la Ley.

    La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a lapropuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar unpuntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

    Pi = Om x PMPEOi

    Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econmica iOi = Propuesta Econmica iOm = Propuesta Econmica de monto o precio ms bajoPMPE = Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

    Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestaseconmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuestaeconmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujofinanciero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Setomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa deinters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad sifuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 delReglamento.

    1.12. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

    En la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre laadmisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de estaltima.

    La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

    La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 delReglamento.

    El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en elque se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores,detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    9/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    9

    En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

    Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseenhacerlo.

    El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la mismafecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamientode la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor deevaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin sepublicar el mismo da en el SEACE.

    IMPORTANTE:

    De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro apropuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento(110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y laaprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor

    puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valorreferencial.

    1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

    Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en actopblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso deapelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbilsiguiente de haberse producido.

    En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se

    producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr serpublicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

    1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

    De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme alo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil deproducido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE laexpedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

    El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    10/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    10

    CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

    2.1.RECURSO DE APELACIN

    A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebracin del contrato.

    El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contratacionesdel Estado.

    Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

    2.2.PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

    La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

    La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    11/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    11

    CAPTULO IIIDEL CONTRATO

    3.1.DEL PERFECCIONAMIENTO

    Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postorganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contratoprevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a lapresentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

    En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra asuscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

    El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica,a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139del Reglamento.

    Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, ademsde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

    Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratacin. Garanta de fiel cumplimiento. Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Cdigo de cuenta interbancario (CCI). Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los

    documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompaados de traduccin certificada, de ser el caso.

    Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuestatcnica.

    Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin deObra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboracin del expediente tcnico.

    Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de

    obra1

    , en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obrasbajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

    Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboracin del expediente tcnico.

    3.2.DE LAS GARANTAS

    3.2.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

    El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

    1 De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    12/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    12

    (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidacin final.

    De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidadespodrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel

    cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

    IMPORTANTE:

    Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, las micro y pequeasempresas pueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad lesretenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

    - El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dascalendario.

    - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperidicas en funcin al avance de obra.

    La retencin se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin delmismo.

    3.2.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

    En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, seotorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovarperidicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

    3.3.REQUISITOS DE LAS GARANTAS

    Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, debenser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central deReserva del Per.

    IMPORTANTE:

    Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin yeventual ejecucin.

    3.4.EJECUCIN DE GARANTAS

    Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartculo 164 del Reglamento.

    3.5.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA2

    2

    En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, estos requisitos debernser considerados para el inicio de la ejecucin de la obra.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    13/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    13

    El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

    1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.

    4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos alcontratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligacin.

    5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelantoal contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especficade las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de esteadelanto.

    6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales3 sealadosen su propuesta tcnica.

    Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendariosiguientes a la suscripcin del contrato.

    En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las dems condiciones.

    Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera elinicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha parael inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico queformar parte del expediente de contratacin de la obra.

    IMPORTANTE:

    De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por laLey de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el

    proceso de seleccin.

    3.6.RESIDENTE DE OBRA4

    Profesional5 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en laespecialidad6, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

    La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionariode la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultadessuficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena

    calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmentepropuesto.

    El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe seremitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de

    3 Ingenieros o arquitectos.

    4 De acuerdo con el artculo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con unresidente de obra.

    5 Ingeniero o arquitecto, segn lo requerido en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

    6 En el expediente tcnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, segn la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    14/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    14

    presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emitapronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.

    3.7.INSPECTOR O SUPERVISOR7 DE OBRA

    Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

    En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

    3.8.CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

    El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad

    en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor,segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja originalcon tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otraal contratista y la tercera al inspector o supervisor.

    El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, elque no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena deaplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacinpor cada da en que se impida el acceso.

    Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuadernode obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante laejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se

    anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, ascomo la respuesta de este ltimo.

    Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia delas ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, pormedio de comunicacin escrita.

    El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

    IMPORTANTE:

    El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la

    fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futurascontroversias sobre el particular.

    3.9.ADELANTOS

    La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conformea lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto enla seccin especfica de las Bases8.

    7 De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el

    proceso de seleccin.8 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, si la Entidad prev

    la entrega del adelanto directo para la elaboracin del expediente tcnico, el monto de este adelanto no podr ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestacin. Asimismo, si la Entidad prev la entrega del

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    15/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    15

    En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccinespecfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazode ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme alartculo 201 del Reglamento.

    3.10. VALORIZACIONES

    La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obraen un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada elltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases,por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo larealizar.

    En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de laLey y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una

    valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

    En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizacionesse realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

    3.11. REAJUSTES

    Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern serajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga deaplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obraque es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin quepublica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

    Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con unmes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficientede reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan losndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes quecorresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en laliquidacin final sin reconocimiento de intereses.

    IMPORTANTE:

    Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lodispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

    3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

    La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para laresolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

    De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estaspenalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

    adelanto directo para la ejecucin de la obra, el monto de este adelanto no podr ser superior al veinte por ciento (20%) delmonto original correspondiente a esta prestacin.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    16/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    16

    3.13. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

    El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es elque se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin

    mientras existan controversias pendientes de resolver.

    Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de laliquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

    Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentrodel plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en laseccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldode la liquidacin.

    3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

    En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que laliquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

    3.15. DISPOSICIONES FINALES

    Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases seregirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposicioneslegales vigentes.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    17/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    17

    SECCIN ESPECFICA

    CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIN

    (EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    18/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    18

    CAPTULO IGENERALIDADES

    1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

    Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

    RUC N : 20489250731

    Domicilio legal : Calle CALICANTO N 145 AMARILISHUNUCO

    Telfono y fax: : 062-512124 anexo 128Correo electrnico: : [email protected]

    1.2.OBJETO DE LA CONVOCATORIA

    El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la

    obra:CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N33377 CASERIO RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN

    HUNUCO.

    1.3.VALOR REFERENCIAL9

    El valor referencial asciende a S/. 1225,763.47 (Un Milln Doscientos Veinticinco MilSetecientos Sesenta y Tres con 47/100 nuevos soles). Incluido los impuestos de Ley ycualquier otro concepto que incida en el costo total de las prestaciones, El valor referencialha sido calculado al mes de Agosto del 2015

    Valor Referencial(VR)

    Lmites

    Inferior Superior

    S/. 1225,763.47(Un Milln Doscientos

    Veinticinco MilSetecientos Sesenta y

    Tres con 47/100 nuevossoles).

    S/. 1103,187.13(Un Milln Ciento Tres Mil

    Ciento Ochenta y Sietecon 13/100 Nuevos

    Soles)

    S/. 1348,339.81(Un Milln TrescientosCuarenta y Ocho Mil

    Trescientos Treinta y Nuevecon 81/100 Nuevos Soles

    IMPORTANTE:

    Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial deconformidad con el artculo 33 de la Ley.

    De conformidad con lo sealado en el numeral 2 de la citada Disposicin

    Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de seleccin deberestablecerse adems del valor referencial, los lmites de ste, con y sin IGV, tal comose indica a continuacin:

    Valor Referencial

    (VR)

    Lm ite In fer io r Lm ite Superio r

    Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

    S/. 1225,763.47(Un Milln

    DoscientosVeinticinco Mil

    Setecientos Sesentay Tres con 47/100

    S/. 1103,187.13(Un Milln CientoTres Mil Ciento

    Ochenta y Siete con13/100 Nuevos

    Soles)

    S/. 934,904.35(Novecientos

    Treinta y Cuatro MilNovecientos Cuatrocon 35/100 Nuevos

    Soles )

    S/. 1348,339.81(Un Milln

    TrescientosCuarenta y OchoMil TrescientosTreinta y Nueve

    S/ 1142,660.86(Un Milln Ciento

    Cuarenta y Dos MilSeiscientos

    Sesenta con 86/100Nuevos Soles)

    9 El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    19/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    19

    nuevos soles). con 81/100 NuevosSoles

    1.4.EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

    El expediente de contratacin fue aprobado mediante Formato N 02-178-2015-GRH/i, de

    fecha 24 de setiembre del 2015.

    Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante Resolucin EjecutivaRegional N 183-2014-GRH/PR, de fecha 06 de Febrero del 2014, y reformulado medianteResolucin Gerencia Regional N 276-2015-GRH/GRI, de fecha 04 de Setiembre de2015.

    1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOS ORDINARIOS.

    1.6.SISTEMA DE CONTRATACIN

    El presente proceso se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecidoen el expediente de contratacin respectivo.

    1.7.MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

    No Aplica

    1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

    La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que formanparte de la presente seccin, en el captulo III.

    1.9.PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

    El plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de CientoCincuenta (150) das calendario.

    1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

    El costo de reproduccin de las Bases es de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles).

    1.11. BASE LEGAL

    Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Ley N 30114 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014 Ley N 30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015

    Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General

    de la Repblica. Cdigo Civil en forma supletoria. Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del D.L. N 1017 Ley de

    Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Ley N 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo N 1017 Decreto Supremo N 021-2009-EF, Modificacin del Reglamento de la Ley de

    Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N 184-2008-EF

    Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 116-2013-EF, que modifica el Decreto Supremo N 184-2008-EF

    Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    20/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    20

    Decreto Supremo N 080-2014-EF, Modificacin del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

    Decreto Supremo N 261-2014-EF, Modificacin del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

    Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Decreto Supremo N 007-2010-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la

    Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleodecente, Ley MYPE.

    Decreto Supremo N 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

    Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    21/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    21

    CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

    2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN 10

    Etapa Fecha, hora y lugar

    Convocatoria : 07/10/2015

    Registro de participantes : Del: 09/10/2015 Al: 20/10/2015

    Formulacin de Consultas yObservaciones a las Bases

    : Del: 09/10/2015Al: 13/10/2015

    Absolucin de Consultas yObservaciones a las Bases

    : 16/10/2015

    Integracin de las Bases : 19/10/2015

    Presentacin de Propuestas : 23/10/2015* En acto pblico : A horas 16:30 p.m. en la Direccin

    Regional de Administracin.

    Calificacin y Evaluacin dePropuestas

    : 23/10/2015

    Otorgamiento de la Buena Pro : 23/10/2015

    *En acto pblico : 23/10/2015

    2.2.REGISTRO DE PARTICIPANTES

    El registro de los participantes es gratuito y se realizar en la oficina de Logstica yServicios Auxiliares del Gobierno Regional Hunuco, sito en Calle Calicanto N 145 -Amarilis - Hunuco, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 8:00 am a16:30 pm,

    En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que seindicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu elregistro, as como el da y hora de dicha recepcin.

    2.3.FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

    Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas,

    ante la ventanilla de la Unidad de Tramite Documentario del GOBIERNO REGIONALHUANUCO, sito en la calle CALICANTO N 145 AMARILIS - HUANUCO, en las fechassealadas en el cronograma, en el horario de 08.00 am a 16:30 horas, debiendo estardirigidos al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N027-2015-GRH/GR pudiendo acompaar opcionalmente un CD conteniendo las consultasy/u observaciones.

    En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacin de observaciones al OSCE,dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello debern ser presentados enUnidad de Tramite Documentario del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, sito en la calleCALICANTO N 145 AMARILIS - HUANUCO en el horario de 08.00 horas a 16.30 horas.Pudiendo ser remitidos adicionalmente al correo: [email protected]

    10 La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    22/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    22

    2.4.ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

    Las propuestas se presentarn en acto pblico, en la DIRECCION REGIONAL DEADMINISTRACION, SITO EN LA CALLE CALICANTO N 145 AMARILIS HUANUCO, enla fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la presencia

    de Notario Pblico.

    Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderadodebidamente acreditadas ante el Comit Especial mediante carta poder simple. Laspersonas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. Elrepresentante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registralvigente11 que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado concarta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documentoregistral vigente que acredite la condicin de ste.

    Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al ComitEspecial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR conforme alsiguiente detalle:

    SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

    SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

    2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

    Se presentar en un original y dos copias.

    11

    La vigencia de poder a presentar por el Representante Legal o Apoderado deber tener una antigedad no mayor a treinta(30) das calendario a la fecha de presentacin de las propuestas.

    Seores

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOCALLE CALICANTO 145 AMARILIS - HUANUCOAtt.: Comit Especial

    ADJUDICACION DIRECTA PBLICA N 027-2015-GRH/GR

    DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA: CONTRATACION PARA LA

    EJECUCION DE LA OBRA:CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCINEDUCATIVA INTEGRADA N 33377 CASERIO RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY,

    PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN HUNUCO

    SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]

    Seores

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOCALLE CALICANTO 145 AMARILIS - HUANUCOAtt.: Comit Especial

    ADJUDICACION DIRECTA PBLICA N 027-2015-GRH/GR

    DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA: CONTRATACION PARA LAEJECUCION DE LA OBRA:CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCINEDUCATIVA INTEGRADA N 33377 CASERIO RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY,PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN HUNUCO

    SOBRE N 2: PROPUESTA ECONMICA[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    23/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    23

    El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos12, la siguientedocumentacin:

    Documentacin de presentacin obligatoria:

    a) Declaracin jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada porcada uno de los consorciados (Anexo N 1).

    b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimoscontenidos en el Captulo III de la presente seccin13 (Anexo N 2).

    Acompaado de la siguiente documentacin:

    b.1. Formato y documentos sustentatorios de la EXPERIENCIA DEL POSTOREXIGIDA EN LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS, incorporados enel Captulo III de la presente seccin. (Anexo 06)

    b.2. Relacin del personal que ser asignado a la ejecucin de la obra.(Formato 02)

    b.3. Declaracin Jurada de Compromiso de Trabajo de cada uno del personalpropuesto para la ejecucin de la obra. (Formato N 03.)

    b.4. Formato y documentos sustentatorios de la CALIFICACIN YEXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO. (Formato N 04).

    b.5. Declaracin jurada de Disponibilidad de Equipos y Maquinaria, De ser elcaso. (Formato N 05).

    c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracinjurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

    d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

    La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

    Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidosal proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

    e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5).

    IMPORTANTE:

    La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la noadmisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 delReglamento.

    12 La omisin del ndice no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

    13

    El Comit Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastar la presentacin de una declaracin jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos o, de lo contrario, si ser necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentacin de algn otro documento, en cuyo caso, deber precisar dicha informacin en ellistado de documentacin de presentacin obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccin especfica de las Bases.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    24/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    24

    Documentacin de presentacin facultativa:

    a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el registro de la Micro y PequeaEmpresa REMYPE, de ser el caso.14

    b) En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personas

    con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad porstas, deber presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad.15

    c) Factor experiencia en obras en general: Se acreditara con copia simple decontratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y susrespectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otradocumentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fueconcluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experienciaadquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formalde consorcio o el contrato de consorcio.

    Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6,referido a la experiencia en obras en general del postor.

    d) Factor experiencia en obras similares: Se acreditara con copia simple decontratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y susrespectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otradocumentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fueconcluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experienciaadquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formalde consorcio o el contrato de consorcio.

    Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 7,referido a la experiencia en obras similares del postor.

    e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:

    Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, sepresentar: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (ii)constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manerafehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto

    Para acreditar el factor calificacin del personal profesional propuesto, sepresentar: Se acreditarn con copia simple de Ttulos, Diploma, Constanciasy/o Certificados.

    f) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Mediante la presentacin de

    constancias de prestacin o cualquier otro documento que,independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo siguiente:1. La identificacin del contrato indicando como mnimo su objeto.2. El montocorrespondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc.,que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.3. Las penalidadesen que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin de dicho contrato.

    IMPORTANTE:

    Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto enla Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, debenpresentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la

    14 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 73 del Reglamento.

    15 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 73 del Reglamento.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    25/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    25

    aplicacin de la exoneracin del IGV(Anexo N8).

    En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesaformal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder albeneficio de la exoneracin del IGV, debiendo presentar de maneraindependiente la declaracin jurada antes sealada.

    IMPORTANTE:

    En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuestatcnica, la propuesta ser descalificada.

    2.5.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA16

    El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

    Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo N 9).

    El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen

    debern ser expresados con dos decimales.

    IMPORTANTE:

    La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores dependerde si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento.

    La propuesta econmica de los postores que presenten la Declaracin Juradade cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV(Anex o N 8), debe encontrase dentro de los lmites del valor referencial sinIGV.

    En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de lainformacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica serdescalificada.

    2.6.DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

    Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar elpuntaje total de las mismas.

    El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente frmula:

    PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

    PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

    Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

    c1 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.=0.70

    c2 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.=0.30

    16 De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    26/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    26

    Donde: c1 + c2 = 1.00

    2.7.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

    El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

    a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratacin.c) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA (*)d) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, No aplicae) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).g) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los

    documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompaados de traduccin certificada, de ser el caso.

    h) Declaracin Jurada Notarial de Domicilio, donde se especifique claramente el domiciliolegal dentro del casco urbano de los distritos de Hunuco, Pillco Marca, o Amarilis;correo electrnico, y Nro. de telfono celular; para efectos de la notificacin durante la

    ejecucin del contrato.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de

    Obra (PERT-CPM),j) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de

    obra17, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado,k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de

    contratacin sea a suma alzada,

    IMPORTANTE:

    En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad optepor solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza decaucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y

    Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBSy N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de lasmencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, elnombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturalesy/o jurdicas que integran el consorcio.

    Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, las micro y pequeas empresaspueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diezpor ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

    - El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) das calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

    peridicas en funcin al avance de obra.

    La retencin se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo.

    Adicionalmente, deber presentar

    a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. con una

    antigedad no mayor de treinta (30) das.c. Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.e. Original de los certificados de habilidad de todos los profesionales presentados.f. Bases Integradas, Expediente Tcnico y planos sellados y firmados por El Contratista

    17 De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    27/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    27

    g. Pliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).h. Pliza Todo Riesgo de Construccin (CAR), por el 100% del monto total del

    Presupuesto, para cubrir los daos que pueda causar el Contratista a terceraspersonas, a la Entidad en sus propiedades, bienes y a su mismo personal, por efectosde los trabajos correspondientes a la Ejecucin de la obra. Se deja constancia que elmonto de este Seguro, no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los

    daos producidos fuesen por suma mayor. Asimismo, el Contratista deberproporcionar a la Entidad constancia de pago de la prima, en caso de que sta sepague al crdito deber precisar el vencimiento de las cuotas.Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Pliza, estos serndescontados de la valorizacin correspondiente y sern pagados por la Entidad,adems se descontar los cargos que corresponden por incumplimiento contractual.

    Cualesquiera sean el caso, las Plizas de Seguros que se acrediten deberncontratarse en forma mancomunada Contratista y/o Entidad, las que sernsupervisadas por nuestros Asesores de Seguros, afn de que las condiciones de laPliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen losintereses y Patrimonio de Entidad.

    La Pliza Contratada, deber acreditarse por el Contratista debidamente canceladapor la compaa aseguradora.

    Dicha Pliza de Seguros deber ser previamente aprobada por la Entidad, estandoobligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecucin de laobra.

    (*) Esta Carta Fianza debe ser incondicional, irrevocable, y de realizacin automtica en elpas al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresasque las emiten, las mismas que debern estar dentro del mbito de la supervisin de laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensioneso estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que

    peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. (Artculo 39, de la Ley deContrataciones del Estado, artculo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado).

    Cabe sealar que en cumplimiento de Resolucin N 1490-2011-TC-S2, las garantas de fielcumplimiento presentada por los consorcios deben incluir la relacin de sus integrantes,siendo causal de incumplimiento en los requisitos para la suscripcin del contrato.

    2.8.PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

    El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacin alguna por parte de la Entidad,deber presentar toda la documentacin prevista para la suscripcin del contrato dentrodel plazo de siete (7) das hbiles, contados a partir del da siguiente de consentida laBuena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin dedicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

    La citada documentacin deber ser presentada en mesa de partes del Gobierno regionalde Hunuco sito en Calle Calicanto N 145 Amarilis Hunuco.

    2.9. ADELANTOS18

    2.9.1. ADELANTO DIRECTO

    La Entidad otorgar Adelanto Directo por un monto mximo que no exceder enconjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, incluido el IGV; El adelanto

    18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deber consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagaranta, precisando el plazo en el cual el contratista solicitar los adelantos. Asimismo, deber consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarn dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artculos 186 y 187 del Reglamento.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    28/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    28

    directo se dar por entregas parciales, el primer adelanto correspondiente al 10% seentregar a solicitud del contratista previa verificacin del cumplimiento de losrequisitos para el otorgamiento del adelanto y dentro de los plazos establecidos; elsegundo adelanto restante correspondiente al 10% a la verificacin y/o conformidad delavance de obra mayor al 10%. La condicin establecida en el inciso 5 del artculo 184del Reglamento de la Ley de Contrataciones se dar por cumplida con la entrega del

    primer desembolso.

    El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dascalendario a la Suscripcin del contrato, adjuntando a su solicitud la garanta poradelantos

    19mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La

    Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a lapresentacin de la solicitud del contratista.

    Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

    En el supuesto que no se entregueEL ADELANTO en la oportunidad prevista, elcontratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra porel nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

    2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

    La Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos por el 40% del montooriginal de la prestacin consistente en la ejecucin de la obra, conforme al calendariode adquisicin de materiales o insumos.

    Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos20

    medianteCARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

    Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deber tener encuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC

    2.10. VALORIZACIONES

    El periodo de valorizacin ser MENSUAL

    IMPORTANTE:

    Cuando el periodo de valorizacin establecido por la Entidad sea el mensual, el plazodel pago de la valorizacin se regir por lo dispuesto en el sexto prrafo del artculo197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prev un periodo de valorizacindistinto al mensual, deber establecer los plazos y procedimiento aplicables para lavalorizacin, teniendo en consideracin lo dispuesto en el quinto prrafo del referidoartculo, as como el plazo para el pago de las valorizaciones.

    De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectosdel pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo

    correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda;a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

    2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DEOBRA

    La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 10 dascalendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Paratal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

    19 De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y un plazo mnimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacin totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucin de la obra sea menor a tres (3) meses, la garanta podr ser emitida

    con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto otorgado.20 De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y mantenerse

    vigente hasta la utilizacin de los materiales o insumos a satisfaccin de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    29/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    29

    CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

    REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS1. OBJETO

    Los presentes requerimientos tcnicos mnimos tienen como objeto sealar y establecer las condicionesmnimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutar las prestaciones con el fin de cumplir las metasprevistas en el Proyecto de Inversin Pblica denominado CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LAINSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N 33377 CASERIO RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY,PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN HUNUCO, con cdigo SNIP N 164265.

    2. FINALIDAD PBLICAEl objetivo principal de la ejecucin del presente proyecto, es brindar una adecuada infraestructuraeducativa, que permita desarrollar las diferentes actividades, con las condiciones necesarias y segurasestablecidas en las normas tcnicas para este tipo de establecimientos.

    3. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE OBRASegn lo establecido en el Expediente Tcnico del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCIN YEQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N 33377 CASERIO RIO BLANCO,DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALES, REGIN HUNUCO, aprobado medianteResolucin Ejecutiva Regional N 183-2014-GRH/PR el 06 de Febrero del 2014, y reformulado medianteResolucin Gerencia Regional N 276-2015-GRH/GRI, de fecha 04 de Setiembre de 2015.

    4. VALOR REFERENCIALEl valor referencial es de S/. 1,225,763.47 (Un Milln Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta y Trescon 47/100 nuevos soles).

    ITEM DESCRIPCION DE FORMULAS COSTO DIRECTO

    1 ESTRUCTURAS S/. 472,662.72

    2 ARQUITECTURA S/. 250,227.66

    3 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 32,395.62

    4 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 26,557.32

    5 PLANTA DE TRATAMIENTO Y SIST. CAPTACION DE AGUA S/. 48,917.61

    5 DEFENZA RIBEREA S/. 80,431.87

    COSTO DIRECTO S/. 911,212.80

    GASTOS GENERALES 7.00% S/. 63,784.90

    UTILIDAD 7.00% S/. 63,784.90SUB TOTAL S/. 1,038,782.60

    IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18.00% S/. 186,980.87

    PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 1,225,763.47

    5. SISTEMA DE CONTRATACIONA Suma Alzada.

    6. PLAZO DE EJECUCIONEl plazo de ejecucin de obra es de CIENTO CINCUENTA(150) das calendarios.

    7. UBICACIN DE LA OBRA

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    30/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    30

    La ejecucin de la obra requerida se desarrollar en la Regin HUANUCO, provincia de HUAMALIES, distritodeARANCAY, Localidad deRIO BLANCO.

    Institucin Educativa a intervenir:

    PROVINCIA DEHUAMALES, DISTRITO DEARANCAY

    LOCALIDAD I.E. m.s.n.m Accesibilidad desde Hunuco

    RIO BLANCO

    InstitucinEducativa

    Integrada N33377

    2,048.0

    Hunuco Tingo Mara 120 km (02.5 horas), carreteraasfaltada; Tingo Mara Cashapampa 55 km (02.5 horas)carretera afirmada; Cashapampa Filadelfia 05.25 km (45minutos) camino de herradura, Filadelfia Imbis 3.0 km (30minutos) camino de herradura, ImbisBella Aurora 04.8 km(45 minutos) camino de herradura, Bella Aurora RioBlanco 7.0 km (75 minutos) camino de herradura. Total

    tiempo requerido 08 horas con 15 minutos.

    8. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

    El Postor deber estar inscrito en el RNP en el captulo de Ejecutor de obras; en caso que la(s)propuesta(s) sea en consorcio, este requisito tendr que ser cumplido por c/u de los consorciados.

    A efectos de ejecutar las obras previstas, en armona con los procedimientos de buena construccin ylograr su correcta terminacin, los postores podrn ejecutar lo siguiente: Efectuar la inspeccin de loslugares de abastecimiento, condiciones de trabajo, clima, accesos y reglamentacin de la zona donde se varealizar la obra. La presentacin de la propuesta implica la tacita aceptacin del postor de que no haencontrado inconveniente alguno para la iniciacin y ejecucin de las obras en forma tcnicamente correcta

    segn los planos entregados. Cabe anotar que la visita del terreno es un requisito opcional, no obligatorio,pero se recomienda a fin de tener un conocimiento de las condiciones en que se ejecutar la obra enproceso. Formular por escrito, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso deseleccin, las observaciones y consultas respectivas, pues en el caso de no hacerlo, se entender que elpostor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en los documentos del proyecto. Enconsecuencia no podrn justificar desconocimiento de las condiciones de la obra a ejecutar.

    Experiencia de obras en generalEl postor deber haber ejecutado como mnimo dos (02) obras en general, en los ltimos cinco (05) aosanteriores a la presentacin de propuestas.

    La experiencia del postor podr acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin yconformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, iii) copia simple de

    contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fueconcluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

    En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deberpresentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experienciaproveniente de dicho contrato.

    Experiencia en obras similares

    El postor deber haber ejecutado como mnimo una (01) obra igual y/o similar, en los ltimos cinco (05)aos anteriores a la presentacin de propuestas, cuyo valor mnimo de cada obra sea equivalente al veintepor ciento (20%) del valor referencial.

    La experiencia del postor podr acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin yconformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, iii) copia simple de

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    31/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    31

    contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fueconcluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

    En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deberpresentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia

    proveniente de dicho contrato.Obras similares: Se considera obra similar a la construccin, reconstruccin, remodelacin, mejoramiento,ampliacin y/o sustitucin de infraestructura de centros educativos, centros de salud, hospitales, clnicas,universidades, centros penitenciarios y/o edificaciones habitacionales pblicas y/o privadas. Entindase poredificacin habitacional, a la obra de carcter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas,como edificio de oficinas, edificio multifamiliar, edificio de uso pblico, urbanizaciones, condominios yedificio de estacionamientos.

    Tratndose de acreditacin de experiencia mnima los contratos de acreditacin de obras en general nopodrn ser vlidos para la especialidad.

    9. PERSONAL PROPUESTO MINIMO

    CONSIDERACIONES GENERALES: El personal propuesto, no podr ocupar doble funcin por ningn motivo para el cumplimiento

    de los objetivos de la obra.

    El personal propuesto para la ejecucin de la obra no podr ser sustituido, salvo los casos o defuerza mayor debidamente comprobada que se susciten despus de la suscripcin del contrato,situacin que ser aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura previa opinin delSupervisor y/o Inspector segn corresponda, y el Sub Gerente de Obras y Supervisin. Elprofesional sustituido, deber demostrar igual o mayor experiencia, del Profesional saliente, encaso hubiese cambio de personal.

    La experiencia del personal propuesto se podr acreditar con cualquiera de los siguientes

    documentos: (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv)cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia delprofesional propuesto, los que estarn sujetos a verificacin de su veracidad.

    Se considera obra similar a la construccin, reconstruccin, remodelacin, mejoramiento,ampliacin y/o sustitucin de infraestructura de centros educativos, centros de salud, hospitales,clnicas, universidades, centros penitenciarios y/o edificaciones habitacionales pblicas y/oprivadas. Entindase por edificacin habitacional, a la obra de carcter permanente cuyo destinoes albergar actividades humanas, como edificio de oficinas, edificio multifamiliar, edificio de usopblico, urbanizaciones, condominios y edificio de estacionamientos.

    No se admitir propuestas en las que se incluye profesionales que forman parte del equipotcnico de Contratistas o Consultores de obras (supervisin de obras) que tengan contrato vigenteo con buena proconsentida con el GRH.

    La experiencia de los especialistas ser vlida solo a partir de la obtencin de la especialidadrespectiva.

    Residente de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado por el respectivo Colegio Profesional, para ejercer

    la profesin en el Pas; acreditar con copia simpledel certificado de colegiatura. Experiencia efectiva mnima de dos (02) aos en servicios de Supervisin o Inspector o Residencia de

    obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor deQuince (15)aos a la fecha de presentacin de propuestas.

    Con curso de capacitacin en la ley de contrataciones aplicado a obras pblicas, con un mnimo 20horas, y de una antigedad no mayor a dos (02) aos, acreditar con copia simple de certificado.

    Declaracin Jurada del Personal Profesional Propuesto como residente de obra, mediante el cual secompromete que su participacin con carcter PERMANENTE en la obra; declarando bajo juramento

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    32/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027-2015-GRH/GR

    32

    que no mantiene contrato vigente con ninguna entidad del estado, que traslape su periodo departicipacin durante el plazo de ejecucin de la obra.

    Especialista en Estructuras Ingeniero Civil colegiado y habilitado, acreditar con copia simple del certificado de incorporacin al

    CIP. Con estudiosconcluidos de maestrao diplomado en Ingeniera Estructural, acreditar con copia simpledel diploma, del grado o constancia de estudios ocertificadode estudios.

    Experiencia mnima de un (01) ao como especialista estructural en ejecucin de obras iguales y/osimilares al objeto de la convocatoria.

    Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero civil colegiado y habilitado, acreditar con copia simple del certificado

    de incorporacin al CIP. Con estudios concluidos de maestra en gestin y/o impacto ambiental (se excluye este requisito al

    ingeniero ambiental). Experiencia mnima de un (01) ao como especialista ambiental en ejecucin de obras iguales y/o

    similares al objeto de la convocatoria.

    Nota-El personal propuesto, deber adjuntar los siguientes documentos:

    a.Declaracin Jurada de Compromiso de Trabajo debidamente firmada y huella digital.b.Copia del ttulo profesional, para los profesionales.c.Copia del DNI.

    La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerir para el inicio de su participacin efectiva en laejecucin de la obra, tanto para aquellos titulados en el Per o en el extranjero.

    Las constancias y/o certificados que sustentan la experiencia del profesional propuesto, se consideraranvalidos siempre en cuando guarden relacin con la ficha SNIP y/o Bases Administrativas y/o Contratos

    correspondientes de las obras en las que se brind dicho servicio, y stas sean emitidas por el rganocompetente. La validez de la documentacin que acredite la experiencia del personal propuesto, deber desujetarse a las siguientes condiciones:- Los Certificados y las constancias que acrediten experiencia de los especialistas slo sern vlidos

    siempre que las bases administrativas del proceso de seleccin a partir del cual se ejecut la obra,contemplen de manera expresa la participacin de dichos especialistas como personal propuesto.

    - Para el caso de obras ejecutadas por CONSORCIOS, los certificados y constancias que acreditenexperiencia de los especialistas debern de estar suscritos por el representante legal del consorcio yestar impresos en el papel membretado del consorcio, situacin que estar sujeta a confirmacin apartir del contrato suscrito entre el Consorcio y la entidad.

    Para el caso de certificados y las constancias que acrediten experiencia de los especialistas en la ejecucinde obras por administracin directa, se considerarn vlidas siempre en cuando stas adjunten el contrato

    de prestacin respectivo (bajo cualquier modalidad contractual) la misma que deber contemplarexpresamente la contratacin bajo la denominacin del especialista exigido. Los certificados y lasconstancias debern de estar suscritas por el titular de la Entidad, o en su defecto por el responsable de launidad orgnica responsable de la ejecucin deobras de la Entidad.

    10. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

    ITEM CANTIDAD DESCRIPCION1.00 01 CAMION VOLQUETE 10 m32.00 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP)3.00 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

    4.00 01 VIBRADOR DE CONCRETO4 HP 1.25"5.00 01 NIVEL TOPOGRAFICOCON TRIPODE6.00 01 TEODOLITO CON TRIPODE

  • 7/26/2019 ADP N 027 RIO BLANCO_20151007_185128_651 rio blanco.pdf

    33/80

    GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 027- 2015-GRH/GR

    33

    La disponibilidad de la maquinaria y equipos debern ser acreditados mediante documentos de propiedad,mediante arrendamiento o mediante declaracin jurada que evidencie su disponibilidad inmediata sinperjuicio de verificarse documentalmente al momento de la suscripcin del contrato que caso de noefectuarse perder automticamente la buena pro, con la consecuente ejecucin de la carta fianza degaranta de seriedad de oferta y comunicacin al OSCE para la sancin de inhabilitacin correspondiente.

    El equipo mnimo exigible propuesto por los postores ser de una antigedad no mayor a cuatro (4) aos.11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

    De las Obras Preliminares.-

    - El Contratista presentar una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en losmontos estimados de facturacin.

    - El Contratista estar obligado a presentar la reprogramacin de sus trabajos cuando el Supervisor lorequiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que lesea aprobada una prrroga justificada del plazo de ejecucin de la Obra, estando el nuevo programade trabajos sujeto a la revisin y aprobacin del Supervisor.

    - La presentacin del programa de trabajos y su aprobacin por el Supervisor, no eximirn al

    Con