MODALIDAD: LICITACIÓN No.: OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-19 P J320 CONSTRUCCION DEL REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3) PARQUE LA FERIA R/ A CALZADA 1 RA. SECCIÓN,

¿n \ CÁRDENAS, TABASCO 21 DE MAYO DE 2019

/7/ En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 13:00 ..,.._..._

J [ horas del día lunes 21 de mayo de 2019, se reunieron en el Auditorio del

edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle Independencia

s/n, esq. Nicolás Bravo, Col. Centro de esta ciudad, el servidor público"-.....

designado por la convocante lng. José Francisco Olán Morales, Titular de la ~ Unidad de Supervisión de Obra y Supervisor Técnico del Comité de Control y

Seguimiento de Obra del Poder Judicial del Estado de Tabasco para el~ Ejercicio Fiscal 20 19; y por parte las empresas participantes cuyos nombres y V firmas de sus representantes, se indican al final de este documento, con el

objeto de proceder a realizar la Junta de aclaraciones del proceso de

Licitación Pública Estatal No. 5606300 l-OO l-19 relativa a P J320 Construcción

del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Cárdenas,

Tabasco (Etapa 2 de 3) .

Lo anterior para dar cumplimiento a la fracción 111 del artículo 37 de la Ley de \~

Obr~s Publicas y Servicios Relacionad~s con las Mismas del Estado de.Tabasco ~

y art1culo 23 de su reglamento, se reun1eron para efectuar las aclarae~on·es y/o

modificaciones a

participantes y las dependencias, cuyos nombres aparecen al calce.

La convocante hace las siguientes precisiones:

1. El nombre de la obra que se menciona en las bases de licitación dice:

P J320 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO

DE CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3)

Debe decir: P J320 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL

DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE

3)

(()

@ 2. La dependencia hace entrega archivo formato pdf, del modelo d~

contrato a que hace referencia al punto que será el inciso k de la

documentación que integra la propuesta técnica diferente a la legal y

administrativa de las bases de esta licitación, al momento de entregar

copia del comprobante de pago de las bases de la presente licitación,

así mismo, los planos del proyecto de la obra objeto de esta licitación. ,J' 3. Fecha de visi ta de obra dice: en las bases de la presente licitación, en la

página 8, se establece como fecha para realizar la visita de obra, el día

15 de mayo de 2019, siendo lo correcto, lo establecido en la \ y convocatoria, el día 20 de mayo de 2019 a las 8:00 hrs. º '! ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES ~~

LICITACIÓN PÚ~LICA EST 4 AL NO. 56063001-001-19 RELATIVA A PJ320 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL E JUI O N L UNICIPIO DE CARDENAr \ áASCO ( APA 2 DE 3).

\ ágina 2 de 1 . 1 V ~ s-:=>--

4. Fecha de cierre dice: La fecha límite para la adquisición de las bases

establece en las bases de licitación que es el día 21 de mayo, siendo lo

correcto lo establecido en la convocatoria, el día 22 de mayo de 2019.

"J~D1c1. y ":.'1''~ .41'-.f: :.ft

5. Contenido de la fianza J~~\

Las fianzas deberán cumplir con lo siguiente: ~~~~-~§ . ('~~«~<O~ tr,.4~~!;-/

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO. -~-~ .. ?-~ El contratista adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento d 1 contrato, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, de acuerdo a lo siguiente: Mediante la exhibición de fianza expedida por compañía legalmente autorizada,

~ del Tribunal Superior de Justicia. La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, lo siguiente: a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una df:J

_ las obligaciones del contrato celebrado con el Tribunal Superior de Justicia, derivado de la adjudicación de la que fue objeto en el proceso de Licitación Pública Estatal No. 56063001-001-19. b) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas al , ~ contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan. ~r e) En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del \~ contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de '""' "­quince días naturales contados a partir del día siguiente en que le sea notificada a l contratista la notificación escrita de modificar el contrato o los plazos establecidos. & d) A elección del Tribunal podrá reclamarse el pago de la fianza por . cualquiera de los procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá ~

expresamente en el texto de la fianza que se somete a elección del beneficiario,(1 cualesquiera de los procedimientos legales establecidos en los artículos 1 78 . 9, 28 ' y 3 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. ~ · .

CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 RELATIV CÁRDENAS. TABASCO (ETAPA 2 DE 3).

Página 3 de 1 O

f

e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. f) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. \ g) Para la cancelación de la fianza será indispensable la autorización expresa y por escrito del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judiciol del Estado de Tabasco. h) Que la póliza de fianza que se expida, será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. i) Que no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 4 e la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. ~ . Una vez concluidos los trabajos, y previo a la recepción final de los mismos, el ~"''-" licitante deberá presentar una Póliza de Fianza de vicios ocultos, con vigencia de 365 días calendario, a partir de la fecha de entrega de la obra en la que indicará: V

1.- Un importe que deberá corresponder al 10%, del importe total de los trabajos realizados al Tribunal. , 2.- La póliza deberá de expresar; el mismo clausulado que se requiere para la póliza de cumplimiento de contrato.

En el caso de que por causas imputables al contratista, éste no efectúe las~ reparaciones o reposición en el plazo arriba señalado, el Tribunal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento sobre vicios ocultos entregada por el ~~ Contratista. 'l "-

CASOS DE RECHAZO. ~ ~ Si en el momento de la recepción de los trabajos se observan daños o defectos que afecten la duración y funcionalidad parcial o total de uno o más aspectos del inmueble, el Tribunal se abstendrá de recibirlos. En estos casqs, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias, en un término que no excederá de 15 días naturales, y deberá efectuar las correcciones con laJ' características y especificaciones requeridas por el contratante; sujetándo ~_la ins ección y aceptación del personal encargado de su recepción. L e 1-. ión _qa

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES ACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 RELATIVA A PJ320 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE J ICIO

RDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3).

~ Pág;na4 de 10

TI{IBlJNAL Sl!Pf.J{JOJ{

bien dentro del término señalado, no exime al contratista de la sanción que por cada día de mora en la entrega del inmueble.

ANTICIPOS El licitante adjudicado del · Contra to, recibirá por parte del Tribuna l, dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del mismo, un anticipo del 30% del monto total del contrato con IVA Incluido, el cual se entregará vía pago electrónico por parte de la Tesorería Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en días y horas hábiles, previo a la entrega del formato de abono en cuenta que utiliza el Tribunal. Conforme a lo dispuesto por los artículos 53, fracción 11 de la Ley y 107 y 108 del Reglamento de la misma, el anticipo se otorga a fin de que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materia les de construcción, la adquisición de equipos que ·nstalen permanentemente y demás insumas necesarios.

GARANTIA DEL ANTICIPO A fin de garantizar la correcta invers1on del anticipo otorgado, el Contratista

\

djudicado, previo a la recepción del mismo, deberá entregar a el Tribunal una . fianza por el 100% del monto total del anticipo, mediante la exhibición de Póliza de N-­Fianza expedida por compañía legalmente autorizada a nombre del Tribunal ~j . Superior de Justicia y considerando lo siguiente: \)~

La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, :::! ~ lo siguiente: ~ a) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta inversión del antic ipo otorgado al amparo del contrato No. De fech~ celebrado con el Tribunal Superior de Justicia, adjudicado a través del proceso d~ Lic itación Pública Estatal No. 56063001-001-18. b) Que la fianza continuara vigente, hasta la completa y total amortización del anticipo otorgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 O del Reglamento de la~~ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. e) A elección del Tribunal, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá expresamente en el texto de la fianza que se somete a elección del beneficiario, a

• [ 'JUSTICIA

cualesquiera de los procedimientos legales establecidos en los artículos 178, 279, 282, y 283, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. d) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas al contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan. e) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. f) Para liberación y cancelación de la fianza será indispensable la autorización expresa y por escrito del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. g) Que no será aplicable la figura de Caducidad prevista en el artículo 17 4 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. h) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. i) Que la póliza de fianza que se expida, será de carácter o naturaleza indivisible Y. bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporc ión a los avances· de la~ ' obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total ~'{lv contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado.

fk;'Por parte de ;os licitantes:.

l. El licitante Grupo Quab S.A. de C.V. ; pregunta :

¿A nombre de quién deben ir dirigidos todos los oficios y anexos de esta

licitación?

Respuesta: Va dirigido invariablemente a la Arq. Gloria Guadalupe Ascencio

Lastra , Presidente del Comité de Control y Seguimiento de Obra del

Judicial.

/

- ACTA~:IIS N CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO 56063001..001-1 9 RELATIVA A p-J32o CONSTRUCCIÓN DEL CE RO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICI RAL EN EL MUNICIPIO DE

CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3).

Página 6 de 1 O 1

2. El licitante CROESA Construcciones y Servicios S.A. de C.V .; pregunto:

Pregunta 1.- Cual es el capital contable mínimo que se necesita, ya que en las

bases no se menciona.

Respuesta : de acuerdo a · lo publicado en la convocatoria, el capital contable

requerido es de $2, 000,000.00

Pregunta 2.- En el catálogo de conceptos, en la partida de preliminar ; no se

está considerando el despalme.

Respuesta: en este acto se hace entrega de un nuevo catálogo de~ conceptos el cual incluye la partida No. Pre-04.- Despalme del terreno natural

de 0.20 m de espesor, con maquinaria y retiro de material a más de 1 .00 km

de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución: dicho catálogo

será entregado en formato digital; en caso de no contar con dispositivo USB;

podrán recogerlo a más tardar el día 22 de mayo de 2019 en horario de 9:00 a

15:00 hrs. en las oficinas de la Unidad de Supervisión de Obras de este Tribunal.

e

Pregunta 3.- Los estados financieros que se solicitan, tienen que ser auditado~

Respuesta: los estados financieros deben estar auditados por un contad\J e público certificado, acompañados del dictamen correspondiente en el cual

.P.C. emite su opinión con base a la auditoría alizada, acerca de ~

~~~2----- ,~~'f"""

/

razonabilidad de los estados financieros, anexando además copia de la

cédula profesional y de certificación emitida por el Instituto Mexicano de

Contadores Públicos.

Una vez que se dio respuesta a cada una de las preguntas realizadas por los

licitantes y habiendo realizado la convocan te las precisiones a que · hubo

lugar, las cuales serviran para la correcta elaboración de sus propuestas

técnicas y económicas, y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se

procedió a dar lectura al presente documento, el cual, a l no haber

comentarios que agregar al respecto, se da por concluida la junta de v aclaraciones siendo las 14:30 horas, del mismo día, mes y año de su inicio. ·

Firmándose al calce y al margen de conformidad por todos los asistentes,

::sd::~oc~:li:::::n qdu: ~~::~u~:~.~~:~~:~::.:~ .. :~~:-~~-~-~~:.::~::.~:~:-~:\j -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~

"'·" · : ············································· ·"'\··· ••.•.......•.•.•... , ....... , .......... ~·-···~ ~

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001 -19 RELATIVA A PJ320 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3).

Página 8 de 1 O ~

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN No. 560663001-001-19

P J320.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUYSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO (ETAPA 2 DE 3}

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PODER

JUDICIAL

Integrantes del Comité

Arq. Gloria Guadalupe Ascencio Lastra

Presidente

C.P. Martín lván Ramírez Vicuña

Representante del Vicepresidente

Lic. Gloria Evelyn Aranda Cantú

1'\1. r-------------se __ c_re_t_a_ri_o ____________ ~----------~~-+----~-----.--~ (/ j\J LCP. Rodolfo Gabriel Cuenca Ruiz

Primer Vocal

Mgdo. Adelaido Ricardez Oyosa

Segundo Vocal

Cons. Jesús Alberto Mosqueda

Domínguez

Tercer Vocal

lng. José Francisco Olán Morales

Supervisor Técnico

Página 9 de 1 O

LICITANTES

LICITANTE REPRESENTANTE

1